建設工程承攬施工合同範本（精選5篇）

建設工程承攬施工合同範本 篇1

發包方：

承包方：

甲方經相關部門批准，在 建蓋磚混結構房 屋 層， 約 平方米。現經甲乙雙方平等、自願協商，達成如下承攬施工協議供雙方共同遵守：

一、工程包工不包料。乙方自帶全部建築施工工具，自行進行建築施工，乙方完成全部工程施工並清除室內全部建築垃圾，甲方按建築每層人民幣 元/平方米支付工時費，結算面積以雙方驗收時共同確認的面積爲準。

二、工期自 年 月 日起至 年 月 日止。

三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面文件，無書面文件的按國家標準執行。

四、工程勞務費在澆地樑時付 元;第一層澆頂時付 元;第二層澆頂時付 元;其餘款項在房屋驗收、結算後扣除3%的保脩金後一次性付清。發生的所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。

五、甲方主要義務

1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經乙方簽字後作爲施工和驗收的依據。

2、簽收乙方提出的材料計劃並按乙方要求的材料數量和質量提供各種建築材料。

3、按約定按時支付費用及時驗收。

六、乙方主要義務：

1、按甲方要求和建築規範完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內、室外牆面裝飾)、膩子粉塗刮等工程，工程應達到甲方掃地即可入住坐房。

2、提前提出合理、合規範的材料用料計劃交甲方購買，對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。

3、爲甲方提出、提供合理、合規範的施工方案和許多技術。

4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內半牆瓷磚(廚房、客廳、衛生間、樓梯走道)。

5、柱樑無凸凹無蜂窩，如出現柱樑空洞大，由乙方負責返工。賠償經濟損失。

6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。

7、標高3.42米，一層二層3.42米。

七、乙方必須合法用工，對所用工人負責完全的法律責任：乙方必須按安全生產規程施工、文明施工，施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。

八、乙方應本着合理、合規的原則節約用材，造成返工、浪費的，乙方負賠償責任。

九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。

十、工程質量保修按國家規定執行，保修期一年，自驗收合格後開始計算，在保修期內，乙方依法承擔保修責任。保修期滿，房屋無質量問題，保脩金退還乙方。

十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。

十二、本協議未盡事宜依據國家法律、法規處理，雙方補充協議具有合同效力。

十三、此合同一式二份，雙方各執一份，簽字後生效發生法律效力。

十四、發生爭議雙方協商解決或依法訴訟。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程承攬施工合同範本 篇2

發包方：___________________________(以下簡稱甲方)

承包方：___________________________(以下簡稱乙方)

根據甲乙雙方協商，甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工，爲明確雙方職責，確保工程順利完工，依據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規。遵循平等自願、公平和誠信的原則。雙方協商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：

一、 工程名稱：_____________________________________

二、 工程地點：_____________________________________

三、 工程價款：按圖紙實際建築面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價138600元

四、 工程承包方式及範圍：

1、 承包方式：包工不包料

2、 承包範圍：本工程圖紙範圍內的鋼結構、牆板、屋面板的加工製作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方塗刷，乙方只做焊口部位的補刷。

五、 驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。

六、 工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

七、 付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,牆板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,餘款待工程竣工驗收合格後十五天內一次付清。牆板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格後十五日內餘款一次付清。

八、 甲乙雙方責、權、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程，若因質量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔由此造成的一切經濟損失

九、 安全：爲保證工程質量和施工安全，甲方指派_______爲現場負責人，乙方指派____________爲現場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場管理人員指揮，不得強幹、蠻幹。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內發生偷、盜、打架、尋釁滋事等行爲，若因此造成的法律責任及經濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

十、 本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協商。

十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執一份，雙方簽字之日生效，完工、款清後自動失效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程承攬施工合同範本 篇3

發包人：

承攬人：

根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條款》及國家建築施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：

一、承包項目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項目 ，工程價格 ，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙範圍內一切相應工作內容( )等。

二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建築工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格後方可進行下道工序施工。

三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行採購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格後方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何藉口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。

四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。

五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建築安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架鬥毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，並要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由於乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔後果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閒雜人員進入。

六、文明施工： 乙方必須達到市級文明施工工地要求。

七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。

八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙範圍內合同內的所有工作量全部做完並驗收合格後付至總價的90%，留10%作爲工程質保金在交付後一年內付清。

九、備註： 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程承攬施工合同範本 篇4

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

甲方因開發位於復興鎮鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自願基礎上依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定達成如下協議內容：

一、 工程概況

1、 工程名稱：

2、 工程地點：

3、 工程範圍

甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量並由雙方簽字認可爲準。

二、 承攬方式

1、乙方以大包乾形式完成甲方發包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視爲乙方根本性違約。

2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。

3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規，乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。

四、工程施工期限

1、乙方承攬施工工期爲日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至 年 月 日止。

2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

五、工程價款及支付辦法

1、按實際完成量立方米計算，土方、頁岩綜合價每立方 元整。大寫： 元整(稅費由甲方負責)。

2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。餘款在該項工程驗收合格後甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。

六、工程成果及質量

1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經甲方簽字認;

2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。

七、工程量計算方法

乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定範圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算後再向乙方交底作業，乙方作業至甲方規定高程後，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

八、工程驗收

1、甲方按照《建築工程施工規範及驗收規範》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。

九、甲方權利義務

1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(3公里外另行計價);

2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派 作爲現場技術指導和工程測量;

3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，並有權審查同意乙方所提供施工方案;

4、甲方爲施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業所產生的水、電費由乙方自行承擔;

5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;

6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程後，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

7、甲方有權要求乙方辭退甲方爲其能力或行爲已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。

8、甲方在合同簽字後一天內提供辦理放炮手續的資料。

十、乙方權利義務

1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發票。

2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員，進場前乙方應向甲方指派 爲乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派爲專職質安員，監督施工過程中的不規範行爲，並獨立承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。

3、執行甲方所要求工程範圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。

4、按照甲方要求進行施工並接受甲方的監督檢查並服從甲方統一協調。

5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。

6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交於甲方存檔。

十一、違約責任

甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。

十二、爭議處理

甲乙雙方因覆行本合同發生爭議，如協商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

十四、本合同甲乙雙方簽字並加蓋印章後生效，結清賬後自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。

註明：油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程承攬施工合同範本 篇5

甲方：

乙方：

根據，《中華人民共和國建築法》、《建築安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》，《建築工程安全管理條列》，結合本工程具體事項，本着雙方互利互惠公平、公正的原則，經甲乙雙方共同友好協商，達成如下協議，以資信守。

一、工程地點：迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場區土方挖運。

二、承包範圍及內容：場區土方挖運。

三、承包方式：挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)

四、工程承包價格及計算方式

按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。

五、質量要求：按照國家驗收規範施工，驗收達到合格。

六、工程款支付方式：土方挖運完成支付3萬元人民幣，餘款20xx年7月末支付。

七、施工工期

八、甲方責任

負責測量土方標高

九、乙方責任

1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續，所發生的一切費用均由承包方負責，與甲方無關。

2、乙方負責運輸車輛所發生的一切行車安全事故，由於挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。

3、承包人嚴格按照施工現場管理規定，關於安全、環保交底的內容執行，遵守相關法律法規，違者將按照相關條列進行處罰，由此發生的安全及質量事故油承包人自行承擔，並對發包人承擔賠償責任。

4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。

5、乙方應配合甲方做好文明施工。

6、挖土方工程機械在施工中所發生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無關。

7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權終止合同，對已發生的挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。

十、爭議的解決

存在爭議時雙方協商解決，協商不妥時採用法律訴訟解決

十一、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方代表簽字後生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日