關於加工承包合同（精選24篇）
關於加工承包合同 篇1
甲方： (以下簡稱：甲方)
乙方： (以下簡稱：乙方)
根據森本公司的生產需要，甲乙雙方本着平等自願、合理合法、協商一致的原則，甲方同意與乙方在 年度簽訂 業務加工承攬承包合同。
一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效，甲方同意在與乙方簽訂加工承攬承包合同的基礎上無償提供工作場所、工作用水電，並有償提供食宿，洗浴、水電等必要的生活設施，具體費用依照公司標準在乙方的加工費中扣除。
二、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權並必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定後報廢，乙方不得擅自處理。
三、乙方對於加工車間的生產設備設施等應定期檢查、維護、保養。
四、乙方有自行招聘員工的權利，乙方員工的工資由乙方定，甲方無權干涉，但乙方給付員工的工資必須合法;甲方考慮到乙方不符合爲其員工繳納社會保險費的資格，甲方同意爲其員工繳納社會保險費;如發生工傷及其他意外事故，甲方在社會保險內賠償，社會保險以外的部分由乙方自行承擔;
三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費的單價按照20_年的工價標準結算，新型產品的工價面議一致後再定;
四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規章制度，並保證其招聘的員工享受國家法規所規定的權利;
五、甲乙雙方在中途如需解除本協議者，須經甲乙雙方共同協商解決，任何一方無故不履行本協議者，另一方有追究其責任的權利;
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
關於加工承包合同 篇2
甲方：(定做方)
乙方：(承攬方)附加身份證複印件
加工_，雙方本着互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定後，甲方爲乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由於乙方個人原因，不能繼續做畫，爲保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費(550元/M2)，拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後，自願購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/M2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月，200 年月 日起至200 年月 日止。
本合同期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，並有驗收標準爲合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方：
年月日
關於加工承包合同 篇3
甲方：安達(錦鴻)洗水廠
乙方：
爲了共同效益，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：
1、甲方提供必須要的場地、生產設備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的管理規定。
2、甲方經乙方提供食、宿(按餐扣費，宿舍水、電、衛生費等)。
3、乙方因質量和管理造成經濟損的(如：拉力不夠、爛、燙頭漏水、人爲撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等);乙方全賠。
4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下：
扁樹脂(半圓)
二位0.70元/條 四位0.90元/條 六位1.20元/條
八位1.40元/條 十位(全條)1.60元/條(水後同價)
注:全泡不做壓皺0.30元/條;中褲0.25元/條、知褲0.20元/ 圓樹脂：
二位0.80元/條 四位1.20元/條 六位1.50元/條形碼 八位1.80元/條
十位2.20元/條(封頂) 打膠針0.30元/條(包定位)
5、乙方在生產過程中，必須節省能源、原料等;用原料量月底平均計算不能超過0.60元/條，如超過金額由乙方承擔。
6、一切機械由甲方維修，如有人爲現象，甲方有權按原價扣罰;同時應隨時檢查和保護各種設備;有問題及時通知廠方處理、維修;如已經壞貨再說機械設備有問題，一切視爲推御責任。
7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時，甲方有權外發加工，外發之差價由乙方承擔。
8、乙方操作過程中發生現的次品，當時扣罰;其餘的與客戶對數時所點次品確認爲準，但必須在當月扣除。
9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質完成生產任務，如果甲方需打板之類，乙方必須隨叫隨時到(打板不計費，打板通知20分鐘不到，每次罰50元)
10、乙方承包加工費結算爲2個月，乙方工人工次資由甲方代發，工人由乙方直接管理，甲方不承擔責任。
11、如乙方達不到甲方質量要求，甲方可單方解除本合同，解除後45天內支付乙方所有加工費。
12、如因樹脂引起的需要下機過水的，扣過水費0.80元/條。
13、乙方人員必須從甲方公司管理規定;乙方不得在外承包與甲方業務相關的工種，否則甲方可單方解除本合，乙方加工費沒收。
14、點次品的該工藝次品按第3條承擔，不點次品的客戶按金額的3%扣除。
15、乙方工人的水電費由乙方承擔。
16、以上規定，經甲、乙雙方同意並共同遵守執行，合同一式二份，自雙方簽字起生效。
乙方簽名： 甲方簽名：
年 月 日
關於加工承包合同 篇4
第一章總則
第一條本合同雙方當事人:
出讓方:中華人民共和國____省(自治區、直轄市)__市(縣)土地管理局(以下簡稱甲方);法定地址_____;郵政編碼____;法定代表人：姓名____;職務_____。
受讓方：______(以下簡稱乙方);法定地址____;郵政編碼____;法定代表人：姓名___;職務____。
根據《中華人民共和國城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》《外商投資開發經營成片土地暫行管理辦法》和國家有關規定，雙方本着平等、自願、有償的原則，通過友好協商，訂立本合同。
第二條甲方依據本合同出讓的土地使用權，土地所有權屬中華人民共和國。地下資源、埋藏物和市政公用設施均不在土地使用權出讓範圍。
第三條乙方根據本合同受讓的土地使用權，在使用年限內可以轉讓、出租、抵押或用於其他經濟活動，其合法權益受到國家法律保護。但不得進行中華人民共和國法律所不允許的活動。乙方並有依法合理開發、利用、保護土地的義務。
第二章定義
第四條本合同所使用的特定詞語定義如下。
1.“地塊”指本合同項下甲方向乙方出讓土地使用權的區域，即本合同第五條界定的區域。
2.“總體規劃”指經中國政府批准的____開發區域的開發建設總體規劃。
3.“成片開發規劃”指依據總體規劃編制的，經中國政府批准的在受讓土地使用權區域內各項建設的具體佈置和安排。
4.“公用設施”指依照成片開發規劃對地塊進行綜合性的開發建設，建成的供排水、供電、供熱、道路、通信等設施。
第三章出讓地塊的範圍、面積和年限
第五條甲方出讓給乙方的地塊位於_____，地塊編號爲_____。(見附件______地塊地理位置圖)
第六條第五條所指地塊總面積爲____平方米。
第七條本合同項下的土地使用權出讓年限爲_____年。自頌發該地塊的《中華人民共和國國有土地使用證》之日起算。
第四章土地用途
第八條本合同項下的出讓地塊，按照批准的總體規劃是建立一個以開辦和經營工業項目(建設項目)爲主的工業區(綜合區)，亦准許開辦一些與之相配套的生產和生活服務設施。(注：根據具體情況定)
第九條本合同附件《土地使用條件》是本合同的組成部分，具有與本合同同等法律效力。乙方同意按《土地使用條件》使用土地。
第十條在出讓期限內，如需改變本合同第八條規定的土地用途，應當取得城市規劃行政部門同意後，經甲方批准，依照有關規定重新簽訂土地使用權出讓合同，調整土地使用權出讓金，並辦理土地使用權變更登記手續。
第五章土地費用及支付
第十一條乙方同意按本合同規定向甲方支付土地使用權出讓金、土地使用費用以及乙方向第三方轉讓時的土地增值費(稅)。
第十二條該土地的土地使用權出讓金爲每平方米_____元人民幣(美元或港元等)，總額爲_____元人民幣(美元或港元等)。
第十三條本合同經雙方簽字後_____日內，乙方須以現金支票或現金向甲方繳付土地使用權出讓金總額的_____%共計_____元人民幣(美元或港元等)作爲履行合同的定金。
甲方：乙方：日期：
關於加工承包合同 篇5
甲方：
乙方：
根據《合同法》之規定，本着互惠互利、共進雙贏的原則，經雙方友好協商，就德州實華24萬噸/年燒鹼、30萬噸/年PVC搬遷項目設備庫工程相關事宜，達成協議條款如下：
一、 工程概況
二、 工期
本工程的加工工期爲 因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。
三、 甲方的權利和義務
1、 保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的加工製作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。
2、 遵守以上約定並執行。
四、 乙方的權利和義務
2、 按照圖紙製作，保證工期和質量。.配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現錯誤或不合理之處，應積極主動向甲方反映進行協商，並出具變更說明完善圖紙設計，達到甲方設計要求。
3、 因甲方材料不及時到位，乙方有權停工並不納入工期範圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。
4、 遵守以上約定並執行。
五、 技術要求
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據圖紙和技術要求進行加工製作不得擅自改動圖紙。合同簽訂後乙方根據工期和甲方要求編排工程進度表以利於工程按時完成。
2、 鋼構件拋丸除鏽。油漆爲中灰防鏽漆，漆膜厚度達到設計要求。不含防火塗料的採購及塗刷。
3、本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，並且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應爲甲方提供方便的途徑以利於工程建設的順利進展。
4、 乙方在加工期間，甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格後方可出廠。若有錯誤及時返修達到規範要求標準讓甲方滿意。
5、 構件製作驗收執行GB50205-20_《鋼結構工程質量驗收規範》。
六、 付款方式
合同簽訂3日內，甲方付給乙方總加工款的50%作爲預付款，餘款按提貨量分期付清。
七、 本合同未盡事宜雙方另行協商。如協商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。
八、 本合同一試兩份。甲乙雙方各執一份，雙方簽字或蓋章後生效。
甲方(蓋章簽字)： 乙方：(蓋章簽字)
年 月
年 月 日 日
關於加工承包合同 篇6
甲方：浠水縣順達石材加工廠
乙方：
經甲方全體合夥人同意，甲乙雙方在公平、公正友好協商，將順達石材加工廠的全部固定資產(20_年建設和添量的全部資產，共計人民幣一百八十萬元)使用經營權承包給乙方負責經營，雙方達成協議如下:
一、承包內容
甲方於合同簽訂之日起將順達石材廠固定資產的使用權承包給乙方負責經營，乙方自主經營自負盈虧，甲方無權干涉。
二、承包期限：
承包期爲年，自年月日起至年 月 日止。
三、承包金額和支付方式
1、承包金額：乙方每年按應支付給甲方承包款 元。乙方向甲方繳納承包押金 萬元。
2、支付方式：乙方於每季度前五天支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項，沒拖一天，甲方有權向乙方增收所欠款項1℅的滯納金，超過一個月，甲方有權停止停止乙方的正常生產。
四、雙方責任
1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產，及時對財產進行維護、維修，不得轉移、變賣，不得將順達石材廠資產作任何抵押。如有此行爲，甲方有權予以制止，由此產生的後果由甲方承擔。
2、承包期滿乙方應保證甲方原有設備能正常運轉。
3、如甲方原有舊機臺老化乙方可以更換原機臺，費用由乙方承擔。
4、甲方允許乙方在承包期間有權添置新的生產設備，擴大生產力，在承包期滿乙方所置的設備由乙方自行處理，不得折價抵衝抵承包款。
5、乙方包期間負責有關部門收繳的與生產量有關的各種稅費。
6、石材廠手續方面未完成或有關部門收繳的不在生產範圍內其它稅項由雙方調解負責。
7、承包期間如有發生重大事件甲方應出面調解。
8、在承包期間一切債權債務由乙方享有、承擔、與甲方無關。承包期間乙方應加強安全生產管理，及時排除可能造成安全隱患，發生安全事故有乙方負全責，甲方不負任何經濟和法律責任，但甲方應協調處理。
9、承包期間如有關部門要求石材廠整改(如廠內場地硬化、車間噪音隔離、建設工人宿舍、辦公樓和圍牆等。)其投資應由甲方出資，所增加財產爲甲方所有，投資金額按五年增加乙方承包金(如整改總投資一百萬元，則乙方每年應增加上繳甲方承包金額二十萬元)增加的資產經營權爲乙方所有，整改期間如乙方不能生產，則按時間比例減交承包金。
五、其它
1、如國家政策調整、政府強制遷入工業園區或人力不可抗拒的自然害，經合夥人商議可以解
除合同。2、違約責任：甲乙雙方應嚴格遵守合同，乙方承包經營，甲方不得干預，由於甲方原因造成影響乙方正常生產經營，甲方應按年承包款﹪向乙方支付違約金，乙方如違約，應按年承包款 ﹪向甲方支付違約金。
3、合同未盡事宜雙方另行商議。
4、同經甲乙雙方代表及甲方全體合夥人簽字蓋章立即生效，甲乙雙方及甲方合夥各執一份。 甲 方：(蓋章)乙 方：(蓋章)
簽訂日期：
簽訂日期：
關於加工承包合同 篇7
甲方：
乙方：
現有甲乙雙方共同投資建造於_____________________經甲乙雙方在公平、公正友好協商，將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(20_年建設和添量的全部資產，共計人民幣________元)使用經營權承包給乙方負責經營，雙方達成協議如下:
一、承包內容
甲方於合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產的使用權承包給乙方負責經營，乙方自主經營自負盈虧，甲方無權干涉。
二、承包期限：
承包期爲 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、承包金額和支付方式
1、承包金額：乙方每月應支付給甲方承包款 元。
2、支付方式：乙方於每月___日支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項，每拖一天，甲方有權向乙方增收所欠款項1℅的滯納金。
四、雙方責任
1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產，及時對財產進行維護、維修，不得轉移、變賣，不得將鋁錠鑄造工廠資產作任何抵押。如有此行爲，甲方有權予以制止，由此產生的後果由乙方承擔。
2、承包期滿乙方應保證甲方原有設備能正常運轉。
3、如甲方原有舊設備老化乙方可以更換新設備，費用由乙方承擔。
4、甲方允許乙方在承包期間有權添置新的生產設備，擴大生產力，在承包期滿乙方所置的設備由乙方自行處理，不得折價抵衝抵承包款。
5、乙方承包期間負責有關部門收繳的與生產量有關的各種稅費。
6、鋁錠鑄造工廠手續方面未完成或有關部門收繳的不在生產範圍內其它稅項由雙方調解負責。
7、承包期間如有發生重大事件甲方應出面調解。
8、在承包期間一切債權債務由乙方享有、承擔、與甲方無關。承包期間乙方應加強安全生產管理，及時排除可能造成安全隱患，發生安全事故有乙方負全責，甲方不負任何經濟和法律責任，但甲方應協調處理。
五、其它
1、如國家政策調整、徵用廠地、經合夥人商議可以解除合同，廠房用地甲乙雙方共同享有。如被徵用，所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。
2、如果乙方不在承包，合同終止。甲方所投資的總金額共計：_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設備歸乙方所有。
3、違約責任：甲乙雙方應嚴格遵守合同，乙方承包經營，甲方不得干預，由於甲方原因造成影響乙方正常生產經營，甲方應按月承包款﹪向乙方支付違約金，乙方如違約，應按月承包款 ﹪向甲方支付違約金。
4、合同未盡事宜雙方另行商議。
5、同經甲乙雙方證明人及甲方全體合夥人簽字蓋章立即生效，甲乙雙方及甲方合夥各執一份。
甲 方：(蓋章) 乙 方：(蓋章)
關於加工承包合同 篇8
甲方：
乙方：
根據《合同法》之規定，本着互惠互利、共進雙贏的原則，經雙方友好協商，就德州實華24萬噸/年燒鹼、30萬噸/年PVC搬遷項目設備庫工程相關事宜，達成協議條款如下：
一、 工程概況
二、 工期
本工程的加工工期爲 因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。
三、 甲方的權利和義務
1、 保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的加工製作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。
2、 遵守以上約定並執行。
四、 乙方的權利和義務
2、 按照圖紙製作，保證工期和質量。. 配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現錯誤或不合理之處，應積極主動向甲方反映進行協商，並出具變更說明完善圖紙設計，達到甲方設計要求。
3、 因甲方材料不及時到位，乙方有權停工並不納入工期範圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。
4、 遵守以上約定並執行。
五、 技術要求
1、 甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據圖紙和技術要求進行加工製作不得擅自改動圖紙。合同簽訂後乙方根據工期和甲方要求編排工程進度表以利於工程按時完成。
2、 鋼構件拋丸除鏽。油漆爲中灰防鏽漆，漆膜厚度達到設計要求。不含防火塗料的採購及塗刷。
3、 本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，並且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應爲甲方提供方便的途徑以利於工程建設的順利進展。
4、 乙方在加工期間，甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格後方可出廠。若有錯誤及時返修達到規範要求標準讓甲方滿意。
5、 構件製作驗收執行GB50205-20xx《鋼結構工程質量驗收規範》。
六、 付款方式
合同簽訂3日內，甲方付給乙方總加工款的50%作爲預付款，餘款按提貨量分期付清。
七、 本合同未盡事宜雙方另行協商。如協商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。
八、 本合同一試兩份。甲乙雙方各執一份，雙方簽字或蓋章後生效。
甲方(蓋章簽字)： 乙方：(蓋章簽字)
年 月
年 月 日 日
關於加工承包合同 篇9
服裝加工是指現代化的加工方式，以現代化的機器加工爲主，手工加工爲輔的一種服裝生產方法。對於服裝加工承包合同你瞭解多少呢以下是小編整理的服裝加工承包合同，歡迎參考閱讀。
服裝加工承包合同範一
定作方： 簽訂地點：
合同編號：
承攬方：有限公司 簽訂時間：
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備註：
二、定作物的質量標準：
承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標誌等(附樣)，在 天內完成面料備料及實樣製作。並將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，並以此作爲定作物驗收時的質量依據。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統計的規格進行製作，並在數量全部到齊後,於_年____月____日前交貨，服裝製作完成後由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點)，所需費用由 承攬方承擔。
四、驗收標準，方法及提出異議期限：
按確認樣品及改進意見爲驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物後柒天內以書面形式向承攬方提出。
五、結算方式與期限：
簽訂合同後，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款___元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收後結算剩餘的50%____元。結算均採用 轉賬 方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件：
內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鍊、鈕釦、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責任：
如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國民法典》協商解決，協商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項：
九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限：_年____月____日至_年____月____日止。
定作方： 承攬方：
(蓋章) (蓋章)
代表人： 代表人： 電 話： 電 話：
服裝加工承包合同範二
合同編號：
簽訂日期：
定作方：(以下簡稱甲方)
承攬方：(以下簡稱乙方(fag))
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本着誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條 加工成品
品名： 貨號：
顏色： 尺碼：
第二條 服裝數量
1、計量單位：
2、數量：
第三條 原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱數量質量：
提供日期：
第四條 服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作爲驗收的依據。樣衣、工藝單作爲合同的附件。
第五條 技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標誌圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(fag)在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在 2 天時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答覆，乙方有權停止工作，並在 2 內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條 報酬
1、加工單價：
2、總金額(元)：
第七條 包裝方式
內用 ，外用 包裝，包裝費由__方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地：
2、產品的交(提)貨期限：。
第九條 服裝驗收
1.驗收期間：
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤後方可抽樣。
3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準爲：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準爲依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方並有權要求乙方返修。
7、對於乙方返修後的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對於再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，並從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條 定金預付貨款
(1)甲方應於_年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
(2)甲方應於_年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條 報酬結算
1、付款期限：甲方應於驗收無誤收貨之日起____日內，一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條 留置權
如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)製作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條
第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限____日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給甲方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金爲外發加工總費用的10%天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定
本合同經雙方簽字後於_年 ____月____日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;
甲方(章)： 乙方(章)：
電話： 電話：
_年____月____日_年____月____日
服裝加工承包合同範三
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： 身份證號碼 (以下簡稱乙方)
爲明確責任，保障雙方的權益，保證生產項目發、承包工作的順利進行，根據本項目的具體情況，經甲乙雙方充分協商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執行。
一、項目名稱：
二、項目地點：
三、承包範圍：
四、項目內容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包範圍內的原材料、在製品、產成品的轉運等屬承包範圍內的內容。
五、承包方式
1、甲方發包形式爲人工費(勞務費)清包。
2、乙方承包範圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。
六、合同價款
最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價爲160元日。整臺交付單價 元臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付
開工日期：_年____月____日，項目必須在_年____月____日全部生產完畢併合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期____日內，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續逾期3天以上至5天以內者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續逾期5天以上至10天以內者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式
1、生產完成驗收合格後，____日內辦理結算，結算總承包價款的80%，結算完畢後____日內，甲方支付剩餘15%項目款(也可當月驗收合格後在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付)。
2、其餘5%保脩金，自項目結束驗收合格之日起滿____日後____日內付清。
3、生產期間原則上不發生人工費用結算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先徵得甲方公司總經理同意方可結算。
九、項目質量
乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規範、公司生產計劃要求生產(不含試製產品)，否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發現有不良品時(明顯爲甲方再加工後的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度
在生產中，乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產，不得以任何理由要求多用工時，影響生產進度。如非人爲操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方覈實，總經理批准後方可具實調整《生產用工計劃》。
十
一、甲方工作
1、開工前向乙方提供設計圖紙，乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回並保留追償權利。
3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故，責任和經濟損失由乙方全部承擔。
十
二、乙方工作
1、乙方負責生產現場設備設施使用保養，設備故障報修。
2、甲方在生產過程中認爲乙方有工作人員嚴重不稱職，影響產品質量及工作進度時，可要求乙方更換。
3、生產實行日報制度，乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產進度，計劃完成情況、存在的問題和今日生產計劃。
4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。
5、爲保證生產質量，對於生產難點乙方應先報甲方公司，經甲方確認後方可批量生產，否則由此產生的一切責任由乙方負責。
6、乙方管理人員在生產期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產項目管理人員必須配置手機，並保持24小時開機，保證生產期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通，同時安排節假日及夜間生產值班。
7、乙方生產負責人必須參加甲方召開的生產會議，乙方應落實會議決定的各項事宜。
8、乙方生產過程中產生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據甲方要求有組織的清理運至指定地點。
9、乙方生產完畢後，應負責對因乙方原因人爲損壞的設備設施恢復原狀，若乙方無能力或未在規定的時間內恢復，由甲方派人修復，費用由乙方承擔。
10、合同規定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內容)，如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成，甲方有權另行安排其他單位完成，所發生的費用從乙方項目款中扣減，影響工期的責任由乙方承擔。
1
1、產品驗收後，乙方人員及自帶設備設施在____日內清理撤離完畢做到工完場清，並自行承擔有關費用。
1
2、乙方自行負責生產勞動力的組織、調配及管理，費用自理。甲方不對乙方生產人員的工資、社保等勞務關係負責。
1
3、乙方在本合同的執行期內應保守甲方的各項商業祕密不得將有關資料透露給任何
第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業祕密如因乙方員工的原因經甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業祕密泄露乙方應承擔相應的法律責任。
十
四、材料、設備供應
1、甲方負責供應生產用材料及生產工具，乙方如臨時需要申購材料需提前並在一天內向甲方遞交書面材料，甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續，乙方必須指定人員清點數量、填寫交接清單，乙方應有指定代表簽名。
2、乙方在生產過程中使用甲方的設備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內容)，乙方要負責維修和保養，嚴禁任意損壞，如損壞乙方應向甲方賠償損失，甲方在結算時扣回。
3、材料進廠後不得擅自運出生產現場，如發現甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款，情節嚴重上的送交司法部門處理。
十
五、安全生產
乙方在生產過程中必須加強管理，按有關規定採取各項安全保證措施，確保生產安全，否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極主動的執行甲方發佈的《安全設備操作規程》，要參與甲方組織的安全培訓。
十
六、項目移交
乙方應在產品驗收後規定日內，按甲方提出的整改內容限日整改，承包內容結束後，乙方按甲方規定日內撤出全部生產人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交，視同乙方延誤工期，承擔延誤工期的違約責任。
十
九、其他
此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽定後生效，兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產用工計劃》。合同未盡事宜，由雙方按實際情況另行以書面形式協商解決。
甲方：
負責人：
聯繫電話：
簽訂日期：
乙方：
負責人：
聯繫電話：
簽訂日期：
返
關於加工承包合同 篇10
甲方：(定做方)
乙方：(承攬方)附加身份證複印件
加工，雙方本着互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定後，甲方爲乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由於乙方個人原因，不能繼續做畫，爲保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費(550元/M2)，拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後，自願購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/M2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月，200 年月 日起至200 年月 日止。
本合同期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，並有驗收標準爲合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方：
年月日
關於加工承包合同 篇11
甲方： (以下簡稱：甲方)
乙方： (以下簡稱：乙方)
根據森本公司的生產需要，甲乙雙方本着平等自願、合理合法、協商一致的原則，甲方同意與乙方在 年度簽訂 業務加工承攬承包合同。
一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效，甲方同意在與乙方簽訂 加工承攬承包合同的基礎上無償提供工作場所、工作用水電，並有償提供食宿，洗浴、水電等必要的生活設施，具體費用依照公司標準在乙方的加工費中扣除。
二、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權並必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定後報廢，乙方不得擅自處理。
三、乙方對於加工車間的生產設備設施等應定期檢查、維護、保養。
四、乙方有自行招聘員工的權利，乙方員工的工資由乙方定，甲方無權干涉，但乙方給付員工的工資必須合法;甲方考慮到乙方不符合爲其員工繳納社會保險費的資格，甲方同意爲其員工繳納社會保險費;如發生工傷及其他意外事故，甲方在社會保險內賠償，社會保險以外的部分由乙方自行承擔;
三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費的單價按照20xx年的工價標準結算，新型產品的工價面議一致後再定;
四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規章制度，並保證其招聘的員工享受國家法規所規定的權利;
五、甲乙雙方在中途如需解除本協議者，須經甲乙雙方共同協商解決，任何一方無故不履行本協議者，另一方有追究其責任的權利;
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
關於加工承包合同 篇12
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： 身份證號碼 (以下簡稱乙方)
爲明確責任，保障雙方的權益，保證生產項目發、承包工作的順利進行，根據本項目的具體情況，經甲乙雙方充分協商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執行。
一、項目名稱：
二、項目地點：
三、承包範圍：
四、項目內容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包範圍內的原材料、在製品、產成品的轉運等屬承包範圍內的內容。
五、承包方式
1、甲方發包形式爲人工費(勞務費)清包。
2、乙方承包範圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。
六、合同價款
最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價爲160元/日。整臺交付單價元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付
開工日期：20_年月日，項目必須在20_年月日全部生產完畢併合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期2日內，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續逾期3天以上至5天以內者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續逾期5天以上至10天以內者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式
1、生產完成驗收合格後，30日內辦理結算，結算總承包價款的80%，結算完畢後15日內，甲方支付剩餘15%項目款(也可當月驗收合格後在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付)。
2、其餘5%保脩金，自項目結束驗收合格之日起滿60日後10日內付清。
3、生產期間原則上不發生人工費用結算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先徵得甲方公司總經理同意方可結算。
九、項目質量
乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規範、公司生產計劃要求生產(不含試製產品)，否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發現有不良品時(明顯爲甲方再加工後的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度
在生產中，乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產，不得以任何理由要求多用工時，影響生產進度。如非人爲操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方覈實，總經理批准後方可具實調整《生產用工計劃》。
十一、甲方工作
1、開工前向乙方提供設計圖紙，乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回並保留追償權利。
3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故，責任和經濟損失由乙方全部承擔。
十二、乙方工作
1、乙方負責生產現場設備設施使用保養，設備故障報修。
2、甲方在生產過程中認爲乙方有工作人員嚴重不稱職，影響產品質量及工作進度時，可要求乙方更換。
3、生產實行日報制度，乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產進度，計劃完成情況、存在的問題和今日生產計劃。
4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。
5、爲保證生產質量，對於生產難點乙方應先報甲方公司，經甲方確認後方可批量生產，否則由此產生的一切責任由乙方負責。
6、乙方管理人員在生產期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產項目管理人員必須配置手機，並保持24小時開機，保證生產期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通，同時安排節假日及夜間生產值班。
7、乙方生產負責人必須參加甲方召開的生產會議，乙方應落實會議決定的各項事宜。
8、乙方生產過程中產生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據甲方要求有組織的清理運至指定地點。
9、乙方生產完畢後，應負責對因乙方原因人爲損壞的設備設施恢復原狀，若乙方無能力或未在規定的時間內恢復，由甲方派人修復，費用由乙方承擔。
10、合同規定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內容)，如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成，甲方有權另行安排其他單位完成，所發生的費用從乙方項目款中扣減，影響工期的責任由乙方承擔。
11、產品驗收後，乙方人員及自帶設備設施在 日內清理撤離完畢做到工完場清，並自行承擔有關費用。
12、乙方自行負責生產勞動力的組織、調配及管理，費用自理。甲方不對乙方生產人員的工資、社保等勞務關係負責。
13、乙方在本合同的執行期內應保守甲方的各項商業祕密不得將有關資料透露給任何第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業祕密如因乙方員工的原因經甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業祕密泄露乙方應承擔相應的法律責任。
十四、材料、設備供應
1、甲方負責供應生產用材料及生產工具，乙方如臨時需要申購材料需提前並在一天內向甲方遞交書面材料，甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續，乙方必須指定人員清點數量、填寫交接清單，乙方應有指定代表簽名。
2、乙方在生產過程中使用甲方的設備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內容)，乙方要負責維修和保養，嚴禁任意損壞，如損壞乙方應向甲方賠償損失，甲方在結算時扣回。
3、材料進廠後不得擅自運出生產現場，如發現甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款，情節嚴重上的送交司法部門處理。
十五、安全生產
乙方在生產過程中必須加強管理，按有關規定採取各項安全保證措施，確保生產安全，否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極主動的執行甲方發佈的《安全設備操作規程》，要參與甲方組織的安全培訓。
十六、項目移交
乙方應在產品驗收後規定日內，按甲方提出的整改內容限日整改，承包內容結束後，乙方按甲方規定日內撤出全部生產人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交，視同乙方延誤工期，承擔延誤工期的違約責任。
十七、因甲方材料供應不及時、生產計劃變更或產量減小時造成的乙方人員誤工或停工時，乙方應
立即調整撒離部分(30%～40%)人員另行安排，餘下的人員應由甲方組織工作內容並支付日工資。 十八、合同爭議
如遇不可抗力的戰爭、自然災害等造成的損失，由甲乙雙方協商解決。協商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。
十九、其他
此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽定後生效，兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產用工計劃》。合同未盡事宜，由雙方按實際情況另行以書面形式協商解決。
甲方：
負責人：
聯繫電話：
簽訂日期：
關於加工承包合同 篇13
發包方： (以下簡稱：甲方) 承包方： (身份證號： )(以下簡稱：乙方)
爲充分利用乙方大理石板材加工經驗，發揮乙方的生產管理能力，根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》有關規定，雙方在自願、平等、有償和協商一致的基礎上，就乙方承包管理甲方位於幹掛石材大理石大理石加工相關事宜達成如下協議，以資雙方遵守執行。
第一條：承包內容：
大理石板材加工及管理，大理石毛板下車、上臺車鋸切、線條拼裝、平板開槽。
第二條：承包期限： 年 月 日至 石材幕牆結束。
第三條：承包方式：
1、採用包工不包料形式，所有材料全部由甲方提供。
2、臺車鋸機及其附屬設備由甲方提供，切割板材用刀片乙方自理。
第四條：承包費用：
1、大理石板材加工承包費用爲綜合單價元/平方米(本單價包括管理費用、人工工資、生活費、住宿費用、保險等)乘以甲方提供乙方料單加工完成量爲最終結算總價。甲方不在追加其他費用款項。
第五條：雙方責任與義務
一、甲方責任與義務
1、甲方負責提供大理石排鋸 臺、必要的工作場地及平板車相關設備等及配套設備給乙方使用【附設備移交清單】。
1、中甲方提供加工廠的合法證照、水、電、路三通。負責提供加工的機械設備工具。
2、甲方根據現場需求向乙方下達加工任務。
3、甲方爲乙方人員遵紀守法、安全文明生產的教育、提升產品質量、加工技能培訓。
4、甲方有權對乙方員工違反企業規章制度，不服從管理，其進行批評教育，情節嚴重的給予辭退，觸犯法律的交由司法機關處理。
5、如乙方連續7天不能按時完成現場所需石材切割，甲方有權要求乙方增加工作時間或更換人員。
二、乙方責任與義務
1、服從甲方的組織指揮和總體安排，遵守各項規定製度。乙方工作人員在合同期內必須服從甲方監督，自覺遵守公司規章制度，按時保質、保量安全的完成甲方下達的生產任務。
2、愛護甲方設備、設施等公司財物，合理使用材料，因材用料，不造成浪費。
3、生產過程中的安全事故責任由乙方自負。
4、確保產品質量達到國家石材加工標準要求。因乙方原因給甲方造成質量事故、產品損失或聲譽影響，乙方應承擔其責任。
5、錄用工作人員，要符合勞動法規定，所錄用員工身體健康，無傳染病、無慢性疾病和重大疾病，乙方關心員工身心健康。
6、按時給其人員發放薪酬，不得拖欠。
7、工作區域保持壞境衛生整潔。
8、工作人員在合同期間應自覺遵紀守法，嚴禁各種違法犯罪活動，如發生事故責任由乙方承擔。
9、乙方加工的產品不合格需返工的，乙方須承擔返工所需的相關耗材費用及電費。
第六條：質量標準
1、板材對角線誤差控制在3㎜之內;線條拼接縫隙控制在1mm之內，無法拼接嚴實的，須用石粒及膠填滿。
第七條、結算方式：
甲方按時支付乙方每月完成工程量的 %承包費，尾款在竣工驗收後一個月內結清。
第八條：設備移交：
在本合同簽定5日內，甲方向乙方現場清點交付機械設備工具、水、電設備和有關設施，簽署交接清單。待合同終止時，乙方按照清單向甲方交接有關設備和物資，確保設備、物資完整無損，可以正常使用。
第九條：合同爭議：
因本合同發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，可向勞動仲裁委員會或法院起訴。
第十條：未盡事宜：
本合同未盡事宜，雙方可協議補充或按有關法律、法規和行政規章規定執行。
第十一條：生效日期：
本合同雙方簽章之日起生效。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方(蓋章)：簽訂日期： 年 月
乙方(蓋章)： 年 日 日月
附：乙方身份證複印件。
關於加工承包合同 篇14
發包方：
承包方：
簽約日期：
簽約地點：
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
因生產需要，甲方委託乙方以包工方式承包本公司低壓產品鑄造加工。爲明確雙方責任，確保產品按時，按量，按質完成，雙方在平等，自願，公平的基礎上，經充分協商達成合同條款如下，望共同遵守。
第一條加工承包合同
1.甲方委託乙方爲其代加工電力金具(低壓)產品，生產加工所需的場所，設備，模具(夾具)以及生產過程所需要的原材料，輔助材料，水，電，氣等均由甲方提供：加工產品款式，品種，標準要求，質量數量，工藝文件，交貨期限等以甲方提供的生產單，技術圖紙和工藝文件爲準：加工的品種單價由雙方事先協商確定，乙方簽字確認，同意接受甲方委託及要求進行加工生產。(詳細清單附後)
2..在每次生產前，甲方開立具體的委託加工生產單，其一般條款由本合同規定，補充條款在生產單中說明，經雙方確認簽字蓋章或乙方實際着手試樣生產時生效。
3.委託加工生產單的主要內容爲加工的產品名稱，數量，質量標準，交貨期的資料以及具體的特定要求，違約責任等，訂單約定與本合同約定相異的，以訂單爲準。
4.委託加工生產單附屬本合同，符合本合同中的一般規定，爲本合同不可缺少的附件。
5.如果甲方要求加工的產品是不同型號的新產品，雙方可就產品代加工價格進行再次協商確認。
6.乙方優先安排工人按時完成甲方交代之生產任務，做到保質，保量，按時出貨。
7.產品質量要求：符合工藝文件和產品圖紙上註明的技術要求。甲方按照技術圖紙和封存實樣進行驗收。
8.產品驗收程序和方式：產品驗收採取抽樣的方式進行驗收，抽菸驗收分別在試樣，批次生產中和入庫前三個階段進行驗收。
二，合同有效期限
1.本合同期暫爲壹年，暫從具體以甲方通知確定爲準。
三，加工費結算
乙方接到甲方的生產單之日始至次月10日爲結算日，15號結算到賬。四，甲方的權利義務
1.甲方要保證達到產品生產工應開具的條件：
1)
2)
3)
4)保證熔爐，壓機，模具(夾具)等生產設施，設備的完好性;保證產品技術圖紙和工藝文件的準確性;保證原，輔助材料的及時性和水，電，氣等暢通無礙;爲乙方提供相關的安全設施和保護工具。
2.委派產品管理代表，負責產品進度，產品質量的檢查監督。
3.及時組織驗收人員，辦理交貨的驗收結算手續。
4.爲乙方相關人員提供工傷保險(由於社會保險和其他福利已經包含在加工費內，甲方不再承擔，由乙方自行參保)。
5.承包期間乙方員工不享受公司其他福利待遇。
6.甲方保證每天一臺低壓鑄造機12小時工作，因甲方生產原因造成乙方停工，甲方應安排乙方工作普工每天90/元，技術員工作每天130/元，停機期間工作效率不得低於本公司員工的日生產量，若故意散漫或影響他人工作，不按甲方規定要求實施生產的，甲方有權提出解除合體或罰款。
7.甲方要求乙方從合同簽訂日起到終止日止，乙方本人必須操作低壓設備生產產品，若中途違約，甲方按年生產量的工資作爲乙方的違約金，乙方需押一個月的工資(元)作爲甲方的違約保證金(合同終止違約保證金退回)。
五，乙方的權利義務
1，按生產單規定的內容進行按質，按量，按時生產，嚴格按照甲方提供的技術圖紙和工藝文件進行加工生產;發現設計錯誤或嚴重不合理的情況應以書面的形式通知甲方，但在沒有得到甲方書面許可
前嚴禁擅自修改產品技術參數和外觀等。
2，接受甲方在不影響生產的情況下的必要監督，及時向甲方提交完工驗收通知
3，乙方要遵守甲方的規章制度，嚴禁遲到，早退和在工作場所吸菸等等;
4，乙方負責生產現場的工作環境清潔整理工作，保證工作場所整潔乾淨，產品堆放有序，接受甲方的6檢查和其他管理要求;
5，乙方要嚴格安全生產管理和文明生產管理，生產中要穿戴安全生產的防護器具，同時愛護甲方的生產設備，設施，合理使用生產中的輔助材料;嚴格按照技術圖紙和工藝文件，嚴禁違規，違章操作。
第六條違約條款
1，乙方未能按照甲方提供的技術圖紙和工藝文件生產，造成產品質量不合規格的，要全部返工，由此造成的原材料，輔助材料，水，電氣等消耗，乙方要照價賠償;如果因乙方原因出現3次質量問題，甲方有權利單方面解除合同，並進一步追究法律責任的權利;2，在正常週期內，乙方未能按照甲方要求保質保量保時出貨的，應承擔違約責任，違約金爲該訂單產品總價值的50%。
3，如果乙方不按照甲方的工藝文件操作，造成甲方設備，設施非正常損壞的，乙方要按價賠償。賠償金額由第三方機構鑑定後給出。4，乙方沒有穿戴規定的防護器具並違規操作，由此造成安全事故，其經濟，法律後果全部由乙方負責，與甲方無涉。
5，乙方違反甲方的管理制度，考覈扣分，其處罰標準參照金錨公司其他員工，從加工費中扣除。
6，甲方未能及時向乙方支付代工款的，要按照應代工款總額每次0.05%的標準支付逾期違約金。
7，如果因爲甲方的設計和工藝文件的原因造成質量問題的，由甲方自行負責，與乙方無涉，且事前約定的加工費照付不誤;
8，由於甲方生產條件的原因造成交貨時間延誤的，乙方不承擔責任，若乙方認爲原因造成模具損壞的，乙方負全責。
第七題其他
1，因不可抗力因素：如自然災害，戰爭，國家政策，以及其他
不可抗力因素而造成的違約，雙方均不予以追究，相應損失各方自負。
2，本合同包括訂單等有相關文件在履行期間，如發生爭議，雙
方可協商解決，協商未果，任一方可向人民法院提起訴訟。3，本合同如有未盡事宜，，雙方可另行協商，在意見達成一致
的基礎上進行書面補充修改。
4，合同生效後，甲方無理由單方終止本合同，應向乙方賠償本
合同的違約金三萬元，乙方單方面違約應賠付甲方三萬元人民幣的違約金
5，本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方： ___________
乙方： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
關於加工承包合同 篇15
發包單位(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
爲推進新形勢下企業內部改革，提高生產率和提升企業競爭力，雙方在合法、公平、平等自願、互利互惠、協商一致、誠實守信的基礎上，甲方同意將 部由乙方承包，爲明確雙方的權利和義務，特訂立本協議，
加工車間承包合同。
一、承包原則
1、本協議本着利益共享、風險共擔的原則，以承包生產的形式確定發包方、承包方、職工三方的權、責、利的關係，並按協議約定進行利益分配和風險擔當。
二、承包的期限和項目
1、本協議的承包期限爲 1 年，即從 20xx 年 2 月 22日至20xx年 12 月 31 日止。
三、利潤分配和風險承擔
1、甲乙雙方利潤分配：甲方利潤爲 80 %，乙方利潤爲 20 %。
四、甲乙雙方權利與義務
(一) 乙方的權利和義務
1、乙方對主管級以下員工有人事任免權，主管級以上員工有建議權。
(二)甲方的權利與義務
1、甲方有權按協議的規定向乙方下達生產任務，並監督乙方按時、按質、按量完成，對未完成情況進行相應處罰。
五、承包方內部利益分配
第一條 承包方內部分配利潤：指乙方所得 %的利潤中扣除各類異常費用支出後的純利潤，具體分配如下：
利潤分配項目 分配比例
六、協議的變更、解除或終止
1、本協議生效後即具有法律約束力，甲乙雙方均不得隨意變更或解除。本協議需要變更或解除時，須經雙方協商一致達成新的書面協議，在新的書面協議未達成之前，本協議依然有效。
七、違約責任
1、甲方違反協議規定的，應承擔違約責任，給乙方造成經濟損失的，賠償直接損失，並從甲方利潤中扣除 %作爲違約金。
八、 附則
1、 本協議期滿後，如甲方仍鬚髮包時，乙方在履行本協議良好的情況下，甲方應優先考慮由乙方續約。
2、甲、乙任何一方如需續約或終止協議，應於本協議期滿前3個月向對方提出。協議期滿後3個月內甲方應支付乙方在承包期間應享有的利潤。
3、 本協議由甲、乙雙方代表簽字後生效。正本一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方:(簽章) 乙方代表：(簽字)
年 月 日 年 月 日
關於加工承包合同 篇16
定作方： 簽訂地點：
合同編號：
承攬方：有限公司 簽訂時間：
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備註：
二、定作物的質量標準：
承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標誌等(附樣)，在 天內完成面料備料及實樣製作。並將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，並以此作爲定作物驗收時的質量依據。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統計的規格進行製作，並在數量全部到齊後,於20xx 年 月 日前交貨，服裝製作完成後由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點)，所需費用由 承攬方承擔。
四、驗收標準，方法及提出異議期限：
按確認樣品及改進意見爲驗收標準，允許國標尺寸公差±壹公分及色差±壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物後柒天內以書面形式向承攬方提出。
五、結算方式與期限：
簽訂合同後，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收後結算剩餘的50%___________元。結算均採用 轉賬 方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件：
內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鍊、鈕釦、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責任：
如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項：
九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日止。
定作方： 承攬方：
(蓋章) (蓋章)
代表人： 代表人： 電 話： 電 話：
關於加工承包合同 篇17
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：身份證號碼(以下簡稱乙方)
爲明確責任，保障雙方的權益，保證生產項目發、承包工作的順利進行，根據本項目的具體情況，經甲乙雙方充分協商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執行。
一、項目名稱：
二、項目地點：
三、承包範圍：
四、項目內容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包範圍內的原材料、在製品、產成品的轉運等屬承包範圍內的內容。
五、承包方式
1、甲方發包形式爲人工費(勞務費)清包。
2、乙方承包範圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。
六、合同價款
最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價爲160元/日。整臺交付單價元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付
開工日期：20__年月日，項目必須在20__年月日全部生產完畢併合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期2日內，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續逾期3天以上至5天以內者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續逾期5天以上至10天以內者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式
1、生產完成驗收合格後，30日內辦理結算，結算總承包價款的80%，結算完畢後15日內，甲方
上一頁下一頁支付剩餘15%項目款(也可當月驗收合格後在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付)。
2、其餘5%保脩金，自項目結束驗收合格之日起滿60日後10日內付清。
3、生產期間原則上不發生人工費用結算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先徵得甲方公司總經理同意方可結算。
九、項目質量
乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規範、公司生產計劃要求生產(不含試製產品)，否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發現有不良品時(明顯爲甲方再加工後的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度
在生產中，乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產，不得以任何理由要求多用工時，影響生產進度。如非人爲操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方覈實，總經理批准後方可具實調整《生產用工計劃》。
十一、甲方工作
1、開工前向乙方提供設計圖紙，乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回並保留追償權利。
3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故，責任和經濟損失由乙方全部承擔。
十二、乙方工作
1、乙方負責生產現場設備設施使用保養，設備故障報修。
2、甲方在生產過程中認爲乙方有工作人員嚴重不稱職，影響產品質量及工作進度時，可要求乙方更換。
3、生產實行日報制度，乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產進度，計劃完成情況、存在的問題和今日生產計劃。
4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。
5、爲保證生產質量，對於生產難點乙方應先報甲方公司，經甲方確認後方可批量生產，否則由此產生的一切責任由乙方負責。
6、乙方管理人員在生產期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產項目管理人員必須配置手機，並保持24小時開機，保證生產期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通，同時安排節假日及夜間生產值班。
立即調整撒離部分(30%～40%)人員另行安排，餘下的人員應由甲方組織工作內容並支付日工資。十八、合同爭議
如遇不可抗力的戰爭、自然災害等造成的損失，由甲乙雙方協商解決。協商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。
十九、其他
此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽定後生效，兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產用工計劃》。合同未盡事宜，由雙方按實際情況另行以書面形式協商解決。
甲方：乙方：
負責人：負責人：
聯繫電話：聯繫電話：
簽訂日期：簽訂日期：
甲方：
乙方
關於加工承包合同 篇18
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： 身份證號碼 (以下簡稱乙方)
爲明確責任，保障雙方的權益，保證生產項目發、承包工作的順利進行，根據本項目的具體情況，經甲乙雙方充分協商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執行。
一、項目名稱：
二、項目地點：
三、承包範圍：
四、項目內容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包範圍內的原材料、在製品、產成品的轉運等屬承包範圍內的內容。
五、承包方式
1、甲方發包形式爲人工費(勞務費)清包。
2、乙方承包範圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。
六、合同價款
最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價爲160元/日。整臺交付單價 元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付
開工日期： 20xx年月日，項目必須在20xx年月日全部生產完畢併合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期2日內，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續逾期3天以上至5天以內者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續逾期5天以上至10天以內者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式
1、生產完成驗收合格後，30日內辦理結算，結算總承包價款的80%，結算完畢後15日內，甲方支付剩餘15%項目款(也可當月驗收合格後在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付)。
2、其餘5%保脩金，自項目結束驗收合格之日起滿60日後10日內付清。
3、生產期間原則上不發生人工費用結算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先徵得甲方公司總經理同意方可結算。
九、項目質量
乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規範、公司生產計劃要求生產(不含試製產品)，否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發現有不良品時(明顯爲甲方再加工後的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度
在生產中，乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產，不得以任何理由要求多用工時，影響生產進度。如非人爲操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方覈實，總經理批准後方可具實調整《生產用工計劃》。
十一、甲方工作
1、開工前向乙方提供設計圖紙，乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回並保留追償權利。
3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故，責任和經濟損失由乙方全部承擔。
十二、乙方工作
1、乙方負責生產現場設備設施使用保養，設備故障報修。
2、甲方在生產過程中認爲乙方有工作人員嚴重不稱職，影響產品質量及工作進度時，可要求乙方更換。
3、生產實行日報制度，乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產進度，計劃完成情況、存在的問題和今日生產計劃。
4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。
5、爲保證生產質量，對於生產難點乙方應先報甲方公司，經甲方確認後方可批量生產，否則由此產生的一切責任由乙方負責。
6、乙方管理人員在生產期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產項目管理人員必須配置手機，並保持24小時開機，保證生產期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通，同時安排節假日及夜間生產值班。
7、乙方生產負責人必須參加甲方召開的生產會議，乙方應落實會議決定的各項事宜。
8、乙方生產過程中產生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據甲方要求有組織的清理運至指定地點。
9、乙方生產完畢後，應負責對因乙方原因人爲損壞的設備設施恢復原狀，若乙方無能力或未在規定的時間內恢復，由甲方派人修復，費用由乙方承擔。
10、合同規定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內容)，如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成，甲方有權另行安排其他單位完成，所發生的費用從乙方項目款中扣減，影響工期的責任由乙方承擔。
11、產品驗收後，乙方人員及自帶設備設施在 日內清理撤離完畢做到工完場清，並自行承擔有關費用。
12、乙方自行負責生產勞動力的組織、調配及管理，費用自理。甲方不對乙方生產人員的工資、社保等勞務關係負責。
13、乙方在本合同的執行期內應保守甲方的各項商業祕密不得將有關資料透露給任何第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業祕密如因乙方員工的原因經甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業祕密泄露乙方應承擔相應的法律責任。
十四、材料、設備供應
1、甲方負責供應生產用材料及生產工具，乙方如臨時需要申購材料需提前並在一天內向甲方遞交書面材料，甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續，乙方必須指定人員清點數量、填寫交接清單，乙方應有指定代表簽名。
2、乙方在生產過程中使用甲方的設備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內容)，乙方要負責維修和保養，嚴禁任意損壞，如損壞乙方應向甲方賠償損失，甲方在結算時扣回。
3、材料進廠後不得擅自運出生產現場，如發現甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款，情節嚴重上的送交司法部門處理。
十五、安全生產
乙方在生產過程中必須加強管理，按有關規定採取各項安全保證措施，確保生產安全，否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極主動的執行甲方發佈的《安全設備操作規程》，要參與甲方組織的安全培訓。
十六、項目移交
乙方應在產品驗收後規定日內，按甲方提出的整改內容限日整改，承包內容結束後，乙方按甲方規定日內撤出全部生產人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交，視同乙方延誤工期，承擔延誤工期的違約責任。
十九、其他
此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽定後生效，兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產用工計劃》。合同未盡事宜，由雙方按實際情況另行以書面形式協商解決。
甲方：
負責人：
聯繫電話：
簽訂日期：
乙方：
負責人：
聯繫電話：
簽訂日期：
關於加工承包合同 篇19
甲方(訂作方)_______
公司地址：_______
電話： 傳真：
法定代表：_____ 職務：_______
乙方(承攬方)公司地址：
電話傳真國內工廠：
電話：傳真：
法定代表： _________職務：_______
甲方委託乙方加工項目：
經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工質量要求
製作的模具要能生產出符合甲方所供圖紙要求的零件(即符合零件尺寸和零件所用材料)， 且生產製程運作無異常， 塑膠模及五金模使用壽命均要達到25萬啤以上。 乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規定的模具壽命時， 甲方有權要求乙方重做模具或退款， 或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改，修補等處理。
第二條 模具材料及產品零件材料的提供辦法
模具材料由乙方包工包料， 模具完成後， 需提供試模的零件樣板(不少於5件)送訂做方作相關檢驗， 同時甲方也有權檢驗模具材料及模具生產使用性能。
第三條 技術數據、圖紙提供辦法
1.甲方提供產品零件的2D圖紙和3D圖， 乙方根據甲方的產品零件圖及要求提供模具報價，模具圖以及的相關技術說明等。
2.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理時，應當及時通知甲方， 如拖延了交貨期， 甲方有權要求乙方減少價款。
3.乙方對於承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術數據或複製品等。
第四條 驗收標準和方法
1.按照甲方規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。
2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方承攬並完成的項目， 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術數據和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的模具，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的模具質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第五條 交貨的時間
1.交還模具期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交還模具，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2.交還模具日期計算：按乙方在報價時的要求‘模具製造週期爲28天(收到訂金開始計算)’。 甲方將在給訂金同時簽訂合同， 故以合同簽訂日期爲準，但必須留給乙方以必要的往返的途中時間(1～2天)
第六條 模具所有權， 交貨地點， 運輸辦法及費用負擔
1. 所完成的模具所有權應屬於甲方， 在乙方完成模具並經甲方驗收合格後， 乙方應將模具送到甲方指定的在長安範圍內的某個地點， 超出長安範圍外的可由甲方支付運輸費用，
2. 如甲方繼續委託乙方使用該模具進行生產運作， 模具將暫存到乙方公司， 如甲方不再繼續委託乙方使用該模具進行生產， 乙方還將負送返模具的責任。
第七條 乙方的違約責任
一、 未按甲方圖紙規定的質量交付模具或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
二、 實行代運送的模具，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
第八條 糾紛的處理
委託合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自__ 年__ 月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本(含附本 ‘報價單’ 和 ‘零件2D圖’ 共n頁)一式二份，原件由甲方和乙方各執一份。
甲方：
委託代表人：蓋公司章： 年 月日
乙方：
法定代表人：蓋公司章： ____年____月____日
關於加工承包合同 篇20
合同編號：
簽訂日期：
定作方：(以下簡稱甲方)
承攬方：(以下簡稱乙方(yifang))
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本着誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條 加工成品
品名： 貨號：
顏色： 尺碼：
第二條 服裝數量
1、計量單位：
2、數量：
第三條 原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱數量質量：
提供日期：
第四條 服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作爲驗收的依據。樣衣、工藝單作爲合同的附件。
第五條 技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標誌圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(yifang)在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在 2 天時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答覆，乙方有權停止工作，並在 2 內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條 報酬
1、加工單價：
2、總金額(元)：
第七條 包裝方式
內用 ，外用 包裝，包裝費由__方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地：
2、產品的交(提)貨期限：。
第九條 服裝驗收
1.驗收期間：
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤後方可抽樣。
3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準爲：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準爲依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方並有權要求乙方返修。
7、對於乙方返修後的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對於再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，並從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條 定金/預付貨款
(1)甲方應於_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
(2)甲方應於_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條 報酬結算
1、付款期限：甲方應於驗收無誤收貨之日起_日內，一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條 留置權
如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)製作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給甲方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金爲外發加工總費用的10%/天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。 第十八條 其他約定
本合同經雙方簽字後於_ 年 _ 月_ 日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;
甲方(章)： 乙方(章)：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
關於加工承包合同 篇21
合同編號：
簽訂日期：
定作方：(以下簡稱甲方)
承攬方：(以下簡稱乙方(yifang))
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本着誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條 加工成品
品名： 貨號：
顏色： 尺碼：
第二條 服裝數量
1、計量單位：
2、數量：
第三條 原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱數量質量：
提供日期：
第四條 服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作爲驗收的依據。樣衣、工藝單作爲合同的附件。
第五條 技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標誌圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(yifang)在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在 2 天時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答覆，乙方有權停止工作，並在 2 內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條 報酬
1、加工單價：
2、總金額(元)：
第七條 包裝方式
內用 ，外用 包裝，包裝費由__方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地：
2、產品的交(提)貨期限：。
第九條 服裝驗收
1.驗收期間：
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤後方可抽樣。
3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準爲：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準爲依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方並有權要求乙方返修。
7、對於乙方返修後的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對於再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，並從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條 定金/預付貨款
(1)甲方應於_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
(2)甲方應於_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條 報酬結算
1、付款期限：甲方應於驗收無誤收貨之日起_日內，一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條 留置權
如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)製作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給甲方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金爲外發加工總費用的10%/天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。 第十八條 其他約定
本合同經雙方簽字後於_ 年 _ 月_ 日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;
甲方(章)： 乙方(章)：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
關於加工承包合同 篇22
甲方：________
乙方：_________
身份證號碼：_________
印刷加工：在確認打樣品後按訂單交期提前3天交貨。
工作地點：甲方公司提供的場地、設施、設備、工具等，乙方派出印刷師傅及1-2名印刷工。
一、印刷質量標準
1、乙方前期製作應按提供樣品之要求按時、按質完成，印刷品質量以樣品爲準驗收;甲方應負責有關內容的及時校覈確認以及收貨驗貨。
2、甲方委託乙方印刷塑料件，甲方有權要求乙方提供樣品確認。在乙方提供確認樣時，甲方應完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在確認後仍需要進行修改，甲方同意視修改內容額外支付的費用印刷承包協議書範本印刷承包協議書範本。
3、印刷品的色差範圍不良應不超過樣品的2%，其他如需檢驗的項目按國家行業標準有關平印刷品的質量標準驗收。
4、甲方對印刷質量有任何異議，須在交貨後三個工作日內提出。
二、乙方責任
1、乙方對承印樣品、印板、半成品、成品及印刷品的樣本應當妥善保管，不得損毀。
2、乙方必須嚴格按照本合同規定的印數，不得擅自加印、多印。
3、乙方完成委託印刷業務後，應當認真清點印刷品數量，登記臺賬，並根據本合同的規定將印刷成品、印板、校樣等全部交還甲方，不得擅自留存。
4、乙方應自覺保護甲方提供的一切用於印刷的樣品及原件，不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
5、交貨數量同意允許2%的不良品，甲方有權選擇是否按合同單價接收超產品。若甲方不接收，乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應金額，甲方有權要求乙方補足所缺產品印刷承包協議書範本合同範本。
6、印刷好後按訂單數量結算工資，產品按價格表上工價結算《附價格表》。
7、承包結束時，乙方應將甲方提供的場地、設施、設備、工具、油墨數量、等輔助材料全部清還甲方，配合甲方完成清算工作。
8、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，同樣有效。
甲方：_________乙方：_________
________年____月____日_________年____月____日
關於加工承包合同 篇23
廠方：
承包方：
爲進一步加強企業管理，完善車間各項制度，提高生產工效，保證質量，降低成本，在按勞取酬，互利互惠原則上，協商確認本合同，合同條款如下：
一、 承包責任：
1、 承包期內承包者必須自覺遵守本公司的各項規章制度，員工守則，操作規程，安全規則和勞動紀律，要有敬崗愛業的精神，樹立員工愛廠如愛家的主人翁思想。如有違反公司制度，將按規定給予經濟處罰，直至解除勞動合同。
2、 廠方負責爲承包方員工購買保險，承包方員工工作滿一年的，保險費由廠方負責，不滿一年的由承包方自行承擔。
3、 承包期間在生產過程中，經常批量出現不合格的產品，廠方有權可立即終止合同，並要按不合格產品的條例賠償廠方的材料成本。
4、 承包期間若承包方要辭職，應提前三個月遞交辭職書給廠方，經廠方研究審批後方可辦理辭職手續。未辦理辭職，未經廠方許可不得擅自離開廠方，否則視爲自動離職處理，廠方沒收承包方其未發承包工料費。
5、 承包方至少保證並按照工廠的生產情況及時補充不足的工人，絕對不能因爲人員問題而影響到工廠的生產進度，如有影響廠方按相關規定給予處罰，生產過程中承包方一定確保安全。
二、 承包範圍：
1、 承包方負責公司下達生產單材料的手加工工序、包含工人工資、輔助材料(不含膠水)、刀片及機臺的維修及各相關配件，配件價值200元以下由承包方負責，配件價超過200元以上的由公司負擔。(人爲操作造成損壞不論價值多少由承包方負責)，一般設備維修要在當天內及時完成。
2、 承包方負責整個手加工車間衛生、水溝的清理。
3、 承包方生產前須先看懂生產單的內容，並對生產的要求與車間主管做整批單的生產計劃。按工程的要求從先到後、從急到緩、按時按質有條不穩的一條龍生產。
4、 承包方生產出的產品應排放好，不可疊高，亂擺亂放。
5、 承包方生產出的產品需做好標識，按加工單編號，不能混箱亂擺亂放。
三、 承包工料費：
1、 質量要求：
① 承包方按生產單的圖紙要求進行合理加工，確保產品質量及加工方案正解，如果因加工錯誤，造成的損失由承包方承擔。
② 廠方按加工單要求進行驗收。
③ 加工過程中弄破板，按材料成本的20%計賠。
2、 承包單價：(綜合全包單價：鋸片、加工相關輔助工具及材料、工人工資及第二條中的所有費用)
經常加工項目：見附件，其他未盡的加工項目經雙方協商後另議加工承包單價。
3、 承包工料費發放及結算：以廠方所下單並質檢員驗收加工完成後的單進行結算，當月承包工料費在第三個月的5日左右發放(即1月份在3月5日左右發放)。 四、 上班時應嚴格按規範進行操作，在工作中因人爲原因造成的事故，保險公司理賠
金不足部分由承包方自行負責;在工作範圍內非人爲造成的工傷事故，如發生工傷事故，保險金受益人須授權給廠方。按政府單位調解後的醫藥費(理賠金)理賠。保險公司保險不足調解理賠金的部分，承包方與廠方各付一半責任。
五、 以上各項條款希承包方嚴格遵守執行，共同協調，把公司的各項工作做好。
本合同爲期一年，到期後雙方可協商繼續承包合作，廠方原則上應優先承包方簽定下一年度的承包合同。本合同一式兩份，雙方各執一份。
關於加工承包合同 篇24
甲方： (以下簡稱：甲方)
乙方： (以下簡稱：乙方)
根據森本公司的生產需要，甲乙雙方本着平等自願、合理合法、協商一致的原則，甲方同意與乙方在 年度簽訂 業務加工承攬承包合同。
一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效，甲方同意在與乙方簽訂 加工承攬承包合同的基礎上無償提供工作場所、工作用水電，並有償提供食宿，洗浴、水電等必要的生活設施，具體費用依照公司標準在乙方的加工費中扣除。
二、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權並必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定後報廢，乙方不得擅自處理。
三、乙方對於加工車間的生產設備設施等應定期檢查、維護、保養。
四、乙方有自行招聘員工的權利，乙方員工的工資由乙方定，甲方無權干涉，但乙方給付員工的工資必須合法;甲方考慮到乙方不符合爲其員工繳納社會保險費的資格，甲方同意爲其員工繳納社會保險費;如發生工傷及其他意外事故，甲方在社會保險內賠償，社會保險以外的部分由乙方自行承擔;
三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費的單價按照20xx年的工價標準結算，新型產品的工價面議一致後再定;
四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規章制度，並保證其招聘的員工享受國家法規所規定的權利;
五、甲乙雙方在中途如需解除本協議者，須經甲乙雙方共同協商解決，任何一方無故不履行本協議者，另一方有追究其責任的權利;
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日