空調安裝承攬合同樣本（精選8篇）

空調安裝承攬合同樣本 篇1

安裝承包單位(乙方)：____________________________

爲明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，按時保質保量地完成工程任務，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條 總則

一、工程名稱：X大廈空調管道改造工程

二、工程地點：X大廈地下室

三、工程範圍：_____________________________________

四、承包方式：包工包料。

五、工程造價：本工程全部按圖施工，工程預算一次性包死造價爲人民幣________元(各單項工程造價及所用的施工主材詳見工程項目及主材一覽表)，施工過程中工程量如有變更，乙方仍應保質保量地完成工程，但工程造價不予調整。

第二條 在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，並通過書面形式確定順延期限：

一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

二、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者;

三、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。

第三條 施工準備

一、甲方在開工前清除施工場地範圍內可能影響正常施工的障礙物;解決施工用地(包括材料、構件的堆放和中轉場地);解決施工用水源、電源;解決項目部辦公地、施工人員休息等生活簡易設施。應於____年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙____份;組織設計、施工單位進行工程設計交底。

二、乙方在開工前應組織有關人員研究並提供施工草圖，參與設計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整，施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。

第四條 物資供應

一、本合同全部所需材料按下列第( )項供應方式辦理：

1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責採購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責採購供應;

2.統配部管材料由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用;特殊材料及統配部管的機電產品由甲方負責採購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責採購供應;

3.包工不包料工程，全部材料由甲方採購供應到現場或指定的加工地點;

二、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，甲方應負責商品檢驗(在施工現場加工的非標準設備，甲方可委託有條件的乙方加工)。

三、工程所需材料如因供應部門的規格品種或材質不能滿足工程所需要求，必須以其他規格品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲乙雙方的同意，在辦理有關手續後實行，由於代用或加工而發生的量差、價差及加工費，由負責供應方負擔。

四、凡應附有合格證明的材料，在進入施工現場時必須驗證，如無證明，須經試驗合格方準使用，其試驗費應由負責供應方負擔。

五、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，由甲方負擔。

第五條 工程款結算

一、本合同全部工程造價的結算方式，按下列第( )項辦理：

1.以施工圖預算加增減變更預算進行結算;

2.按施工圖預算加係數包乾確定包乾造價，包乾範圍以外的費用，另按有關規定調整包乾造價;

3.按標準施工圖單方造價包乾，包乾範圍以外的費用另按有關規定調整包乾造價;

4.包工不包料工程，按包工預算定額或人工費包乾辦法結算;

二、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在____日內按工程造價總額____元的____%一次撥給乙方備料及施工費。工程進行期間，甲方應審查乙方提供的完成工作量統計月(季)報表，並據此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前，可預留工程總造價的____%的尾款，待工程竣工驗收後全部付清(基本建設投資撥款改貸款之後，貸款辦法按主管部門的規定辦理)。不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。

第六條 施工與設計變更

一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，要根據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準;

二、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計，如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構件的積壓倒運，勞動力、機械調遷等損失，應由甲方負擔：

1.施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方，乙方應以書面通知甲方，由甲方在七天內與原設計單位商定提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方辦理有關手續後方準繼續施工;

2.施工中如遇設計變更後超出原設計標準或規模時，須經原批准單位審批同意，甲乙雙方辦理有關手續後方可施工。在設計變更尚未批准前，任何一方不得強行施工;

3.在施工中如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。

三、在施工中由於乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。

四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成後，必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，並作好記錄;重大或複雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，並辦理隱蔽驗收手續。如甲方與設計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，並應作好記錄，甲方應予承認。如甲方以後提出檢查時，檢查結果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。

五、在組織施工過程中，如遇特殊情況，甲方對某個單項工程提出加快提前完成而採取特殊施工方法時，因此所增加的各項施工費用，應由甲方負擔，在組織施工前，甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續。

第七條 竣工驗收、結算與保修

一、乙方在單項工程竣工前____日，應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，並與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收，其間所發生的管理費和各項損失均由甲方負擔，並償付逾期違約金，違約金計算辦法。________________。

二、竣工工程經檢驗合格，從驗收之日起____天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不能按期接管，致使已驗收工程發生損失，應由甲方負擔。

三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方，以便由另一施工單位進行施工，在移交時甲乙雙方應辦理中間驗收手續，作爲竣工工程驗收之依據。

四、在進行竣工工程驗收中，如發現不合格須返工或修理補做的部分，雙方在驗收時應議定修補措施和期限，由乙方在規定期限內完成，完成後經驗收合格再行移交，因此而發生的各項費用由乙方承擔。由於修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可作減項竣工，並對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。

六、竣工工程驗收以國家頒發的施工驗收規範、質量檢驗標準及施工圖爲依據。在進行竣工驗收時，乙方應向甲方提供以下條件：

1.增減工程變更的有關手續和其他洽商記錄;

2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;

3.提供竣工圖的工程，如工程變更不大，施工單位應儘量在原施工圖上加以註明，提交甲方存檔。工程變更較大的，由甲方自繪或委託設計單位繪製竣工圖。

七、乙方在單項工程竣工驗收____天內，應將竣工工程結算件送交甲方進行審定，甲方接到竣工結算件後應在____天內審定完畢，如到期未審定完或未提出異議，即視同同意結算，建設銀行據此撥款。

八、工程竣工驗收後，乙方對施工的土建工程質量負責保修一年，採暖工程保修第一個採暖期。在保修期間，確因施工責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，應由乙方負責修理，並負擔全部修理費用。

第八條 獎勵、懲罰與仲裁

一、乙方在保證工程質量的前提下提出修改設計的合理化建議，經甲方和原設計單位同意方可施工，由此而節約的工程投資，____%歸乙方，____%歸設計單位。

二、由於乙方責任未按本合同規定的日期竣工，以竣工驗收合格日期計算，每逾期一天，應按該項工程的預算造價(包工不包料工程按預算人工費計算)，由乙方償付給甲方萬分之____的違約金。如乙方採取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付給乙方萬分之____的獎勵。獎金由甲方收益中開支或從甲方節約的投資中支付。如甲方確無資金來源，可不實行獎罰條款，乙方應從全局出發，不因此推遲交工。

三、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。

四、施工合同由各級建設銀行監督執行。施工中的經濟糾紛，應本着實事求是的原則，協商解決，如雙方協商不能解決時，可選擇以下第( )項方式處理：(1)申請________仲裁委員會仲裁;(2)向________人民法院起訴。

第九條 工程負責人和工傷事故

一、甲方派________爲駐現場負責人，乙方派________爲現場施工負責人，共同履行本合同的各項規定，對工程進度、工程質量進行監督，檢查隱蔽工程，辦理中間交工工程驗收手續及其他事宜。

二、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責，乙方不得因此影響工程進度。

第十條 合同份數及有效期

一、本合同一式____份。其中正本兩份，甲乙方各執一份;副本一式____份，報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關和建設銀行各一份存留備案。

二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程竣工驗收並結清尾款後失效。

第十一條 附則

一、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作爲本合同附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同牴觸。

二、本合同訂立之前雙方簽訂的工程協議書，在簽訂本合同後，可作爲本合同附件，與本合同牴觸之處，以本合同爲準。

第十二條 合同附件(均略)

一、工程項目一覽表

二、全部施工圖紙

三、施工圖預算表

四、甲方負責供應材料、設備一覽表

五、國家或省、自治區、市政政府等有關單位對工程的批准投資計劃、計劃任務書等____份文件。

第十三條 其他條款

建設單位(甲方)：____________________________

代表人：________________________

____年____月____日

安裝承包單位(乙方)：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

空調安裝承攬合同樣本 篇2

建設方： (以下簡稱甲方)

施工方： (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，遵循平等、自願、公平、合理、誠實信用的原則，經甲乙雙方友好協商，就公司在城市幹道及各生活區的戶外終端設施安裝工程達成一致，簽訂以下條款：

一.安裝價格：

1.社區終端：

2.主幹道終端：

3.整個承攬合同按每個終端的單價爲結算價，該結算價包含：包工、包料、施工器械、運輸、安裝、相關稅費。

二.安裝要求：

1.施工期間，要求有安全警示和圍欄等設置，確保施工安全，在安裝結束後，方可撤出警示標誌和圍欄。

2.社區終端在安裝完成後要進行場地恢復和清理工作。

3.主幹道終端安裝另包含電路的連接，要求電線採用國標2.5銅芯線，地下埋設部分必須套管處理。施工完成後，對於易於恢復的情況，乙方可自行恢復並清理場地，恢復難度較大的只負責清理場地。

三.工程安裝期限：

由甲方分批提供終端，交付乙方後於一週內安裝到位。

四.甲方的權利義務：

1.甲方提供終端所需的電路來源，處理與安裝有關的來自於第三方的協調工作。

2.甲方有權對工程安裝施工的全過程進行監督指導。

3.甲方有權對施工過程中的質量問題和安全隱患，提出整改意見，乙方必須切實認真執行。

五。乙方的權利義務：

1.乙方保證按時保質的完成施工任務，若非發生不可抗力等意外事件，工期發生延誤，必須向甲方承擔違約責任，即每延誤一天，繳納1000元違約金。

2.如在施工過程中出現的人身損害或財產損毀等一切意外事故，均由乙方承擔。

六.付款方式：

甲方按完工批次結算(以十臺爲結算基礎)支付給乙方，經甲方工程驗收後付款。(乙方銀行信息：)

七.其它事項：

如發生爭議，雙方可協商解決，遇不可調節的糾紛，可向當地法院提起訴訟。

本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同履行期間，甲乙任何一方不得隨意變更和解除合同。 甲方(蓋章) 乙方(蓋章)

委託代理人： 委託代理人：

聯繫電話： 聯繫電話：

日期： 日期：

空調安裝承攬合同樣本 篇3

訂立合同雙方：

建設單位：_________(以下簡稱發包方)

施工單位：_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建築面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限(開工、竣工時間)

第六條：工程質量標準

第七條：承包形式及材料設備供應

第八條：發包方義務：

1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，並做到“三通一平”;辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協議執行)

2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。

3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

4.按協議負責按期撥款。

第九條：承包方義務

乙方負責：

1.按協議分工負責材料供應。

2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

4.竣工後，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規範進行。

第十條：違約責任及獎勵條款

第十一條：其他協助條款。

第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。

第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

發包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

法定代表人：_____ 法定代表人：______

地址：________ 地址：_________

開戶銀行：______ 開戶銀行：_______

帳號：________ 帳號：_________

簽約日期：____年__月__日

空調安裝承攬合同樣本 篇4

工 程 名 稱：

定 作 方(甲方)：

承 攬 方(乙方)： 中大空調集團有限公司

合同協議條款

定作方(簡稱甲方)：

承攬方(簡稱乙方)： 中大空調集團有限公司

根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程的具體情況，爲明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

第一條 工程概況

一、 工程名稱：

二、 工程地點：

三、 工程建築面積：

四、 工程性質(指新建、擴建、改造等)： 新建

五、 工程造價： 大寫人民幣：

六、 工程內容：甲方提供的中央空調施工圖及預算書範圍內的空調設備購置安裝工程及售後服務

第二條 施工準備

一、 定作方(甲方)義務

1、在乙方進場施工前(以乙方收到甲方進場通知爲準)內，負責提供施工所需的水源、電源，並應滿足施工用水、用電量的需求，乙方施工過程中產生的水費，電費由自己承擔。

2、負責提供材料、機械設備的堆放場地，爲乙方施工人員的住宿提供方便。

3、負責協調土建方配合的施工項目的工作。(包括施工中開洞、補洞、設備基礎製作及現場設備使用)

4、甲方委派協調工作。

二、 承攬方(乙方)義務

1、負責施工現場臨時設施的管理、使用和維護工作。

2、組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

3、對甲方提供的圖紙進行優化設計並作出優化方案，報甲方認可後，方可執行。

4、編制施工組織計劃或施工方案、施工總進度計劃、設備/材料進場計劃，報甲方認可後，嚴格按計劃組織施工。

5、乙方委派一切事宜。

6、乙方人員必須遵守甲方現場管理規定。

第三條 工程期限

一、 根據國家工期定額和甲方使用需要商定工程總共期爲_日曆天，自甲方批覆乙方提出的開工申請之日起計算。

二、 開工前 5 天，乙方向甲方提出開工申請書。

三、 如遇下列情況之一，工期相應順延：

1、 按施工準備規定，甲方不能提供施工場地，水源、電源未接通，影響進場施工。

2、 甲方認可的設計變更影響施工進度，不在施工範圍內的工程量增加。

3、 在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電2天以上，影響正常施工。

4、非乙方原因，由於監理簽證不及時而影響下一道工序施工。

5、由於土建、水、電、裝飾等單位交叉施工，造成的不具備施工條件，而延誤工期。

6、其它非乙方原因而延誤工期。

以上事項發生後，乙方可以書面形式向甲方代表或監理提出簽證要求，甲方代表或監理應在3日內簽證或作出書面回覆，逾期回覆視爲同意乙方要求，以乙方提出的書面材料爲準。

第四條 工程設備、材料的供應和驗收

一、 本工程設備、材料符合設計及國家規範要求的質量和性能。

二、 交貨地點： 施工現場

三、 交貨方式：乙方負責運送至施工指定地點。

四、 貨物在到達交貨地點前的運輸過程中，如發生包裝、貨物受損、丟失、隨機資料受損、丟失等一切因素引起的質量問題，由乙方負責處理。

五、 在設備到達安裝地點時，乙方應通知甲方及時組織檢驗組進行檢驗，檢驗組由甲方協調有關領導、監理、乙方共同組成。檢驗標準爲外觀完整性檢查，如發現設備的外觀損壞及資料不全，甲方有權要求調換、補齊。如果甲方接到驗貨通知 3 日內不進行檢驗，則視爲檢驗合格，乙方可進行安裝;設備的質量檢驗以系統完成過程中及完成後的各種壓力試驗、工序驗收、系統試驗檢測合格並符合施工圖紙設計要求爲準。

第五條 工程款的支付與結算

一、 乙方的銀行名稱和帳號以合同爲準。如乙方改變了其銀行名稱和帳號，應在付款到期日期前以書面形式通知甲方。甲方和乙方自行承擔各自的資金轉撥費用。

二、 工程合同款支付： 合同簽訂後 日內支付合同總款裝完畢驗收合格5日內支付總價款的25﹪，餘額5﹪作爲質保金，一年質保期滿後5日內一次性付清。 乙方按經甲方批准的最佳優化方案圖紙施工，變更增減的工程量據實結算。

三、 乙方在該工程安裝完畢後，向甲方提供滿足交工所需要的完整的竣工資料 套及竣工圖紙壹套，甲方在接到結算文件後20天內審查完畢;如到期未提出書面異議，視爲甲方審查完畢。

第六條 工程質量

一、 本工程質量必須嚴格按照國家相關規範進行施工。

二、 乙方必須嚴格按照國家規定的相關規範、標準進行施工，並接受甲方監督。

三、 工程竣工後，乙方按國家相關規定對工程實行保修，保修期自工程竣工驗收合格之日起壹年。

四、 在保修期內，若出現質量問題，屬甲方使用不當造成的，乙方負責維修，只收取材料費用。屬設備質量及安裝施工原因造成的，乙方負責維修，費用由乙方承擔。

五、 保修期滿後，甲、乙雙方另行簽訂維修合同。

第七條 工程驗收

一、 施工過程中隱蔽工程中間驗收，乙方在自檢合格後，通知甲方現場代表和工地監理進行驗收。驗收合格，甲方代表或監理在驗收記錄上簽字，乙方可進行下一道工序;驗收不合格，乙方負責整改後重驗。如甲方或監理在接到驗收通知48小時內不進行驗收或簽字，視爲已驗收合格，乙方可進行隱蔽或下一道工序。

二、 工程竣工後，由乙方發出驗收申請書，並備齊工程竣工資料提交甲方。甲方應在 15 日內進行驗收，逾期視爲驗收合格。

三、 工程驗收由甲方組織有關部門、監理單位、施工單位共同進行，驗收合格後，甲方與監理應及時配合乙方辦理驗收簽證手續。

四、 工程竣工驗收合格後，甲方方可使用。

第八條 違約責任

乙方的責任：

一、 工程質量不合格，負責無償修理或返工直至合格。

二、 工程逾期竣工，原因由乙方造成的，由乙方承擔責任。 甲方的責任：

一、 未能按合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外還應承擔相關責任。

二、 未能按合同規定及時支付工程款項，乙方有權暫停施工、調試、驗收等工作，除竣工日期得以順延外，還應承擔相關責任。

三、 工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此發生的質量或其它問題，由甲方承擔責任。

第九條 糾紛解決方法

合同在執行過程中如發生爭議，雙方協商解決。協商不成，可向提起方法院起訴。

第十條 不可抗力

一、 如發生不可抗力事件，不能履行本合同，完成本合同的時間可根據事件發生的時間長短延期進行。

二、 受不可抗力影響的一方，應在不可抗力發生後7天內，儘快以書面的方式通知其他各方，並用掛號信郵寄不可抗力發生的相關資料，以便其他各方審查、確認。

三、 受不可抗力影響的一方，應儘快以書面的方式告知其他各方，確認不可抗力事件的終止或消除。

四、 如果不可抗力的影響持續超過1個月，一方應與其他各方取得聯繫，以便解決進一步履行合同的問題。如果不可抗力的影響持續超過3個月，任何一方都有權終止全部或部分合同。

第十一條 稅金

第十二條 附則

一、 本合同一式 份，甲乙雙方各持 份，並經雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章後生效。本合同有效期至雙方合格履行完合同規定的責任義務，結清合同款項後自動終止。

二、 本合同簽訂後，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致後，可以簽訂補充協議，作爲本合同的補充合同。

第十三條 其他

一、 乙方必須服從工地甲方代表及監理工程師的指令。

二、 乙方負責對甲方操作人員進行免費培訓，應明確培訓的時間，培訓週期，培訓地點，培訓人數。

三、 乙方應嚴格按照國家、省、市的有關規定，做到安全生產，文明施工，杜絕各種安全事故的發生，安全文明措施費必須專款專用。

甲 方：(蓋章)法定代表人或授權代表：(簽字)年 月 日

乙 方：中大空調集團有限公司 (蓋章) 法定代表人或授權代表： (簽字) 開戶行：德州市商業銀行銀河支行 帳 號：7000000617 年 月 日

空調安裝承攬合同樣本 篇5

發包方:________(以下簡稱甲方)

承攬方:________(以下簡稱乙方)，住 ，身份證號

乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，爲了明確雙方權利義務，經雙方平等自願協商，根據《中華人民共和國合同法》有關承攬合同之相關規定，特商定如下條款，共同遵守執行： 一、工作內容：

1、空調、熱水器等設備安裝;

2、避雷接地;

3、五金配件安裝於配合調試;

二、安裝人工費及結算：

安裝人工單價爲：空調： 元/臺，熱水器： 元/臺，本價格爲包乾價。結算方式爲月結。

三、質量要求

1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質保量，並接受甲方的監督。安裝質量不符合規定的，乙方須無條件修理或者返工並承擔全部費用。

2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經甲方同意。如有違反，甲方有權解除合同，由此產生的一切後果由乙方承擔。

四、其它要求

1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;

2、甲方爲乙方購買意外傷害險;

3、乙方凌空作業須繫上安全帶，

4、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。

5、未盡事宜雙方協商解決。

6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方蓋章或簽字時生效。

甲 方：___________________ 乙 方：___________________ 聯繫電話：__________________聯繫電話：

簽約時間：20xx年 月 日

空調安裝承攬合同樣本 篇6

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國民法典》相關規定，經甲乙雙方友好協商，達成設備安裝合同壹份，內容如下：

一、工程概況：

工程名稱：中央空調系統的安裝調試

工程地點：項目工地（號）

二、合同範圍：

本合同範圍：項目中央空調系統工程的安裝、調試、驗收及維保。

乙方應提供嶄新的未經使用的安裝設備及材料、技術服務和所需的其他事項。在履行合同過程中，如乙方沒有提供或沒有達到設計圖紙中的技術性能指標，乙方應免費採取挽救措施，並承擔全部責任。

甲方需要而合同文件中未提出的技術要求，甲方有權發出變更通知，乙方有責任以合理的進度以及最優惠的價格滿足甲方變更的要求。

招標文件及投標文件作爲合同附件，組成本合同不可分割的一部分，甲乙雙方共同承諾、遵守。

三、合同造價：

本合同總造價爲：￥元

人民幣大寫：元整

3.1“合同價格”是指項目中央空調系統工程，除甲方供應中央空調系統設備以外（甲方供應設備見附表），從安裝設備及材料、安裝調試、備品備件供應至竣工驗收合格交付使用及維保等的人民幣報價，其中包括材料費、包裝費、運雜費、裝卸費、安裝費、調試費、備品備件供應費、直至驗收合格交付使用的一切費用及維保期內的維保費用等。

3.2合同價格爲固定價，包括所有由於以原材料工本或其他條件的價格浮動而導致的全部額外費用，但由於甲方增減工程量引起的價格調整除外。

3.3合同價格包括合同涉及到的，由乙方提供的與設備的安裝與調試期間有關的一切專用工具、測試及所用儀器、耗材的費用，並由乙方負責運進和運離工程現場。

3.4合同價格包括乙方人員到現場的一切交通食宿費，甲方協助乙方人員在現場居住的方便，但有關費用由乙方自理。

3.5除非另有規定，乙方的價格須包括執行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附帶工作及費用，不論它們是否在合同文件中有所說明，也不論它們是否在簽訂合同時可以預料到。

四、付款方式

4.1合同簽訂後，十天內，乙方進場前，甲方支付合同總價30﹪爲設備預付款；

4.2主要設備含空調主機及風機盤管末端進場後，甲方支付合同總價30%

4.3工程量進展到一半時，甲方支付合同總價20﹪。

4.4安裝、調試、驗收合格後，甲方支付合同總價15﹪。

4.5質量保證期結束，無質量問題，甲方付清全部餘款

五、工程工期：

根據發包人使用要求，雙方約定合同簽定後，自乙方收到設備預付款之日起兩個月內，乙方完成本合同全部工程的安裝調試工作。

5.1乙方進場前向甲方提供施工組織設計和施工總進度計劃。

5.2在合同生效以後，叄日內，乙方完成進場前的準備工作，並組織施工人員進場開始施工。

5.3乙方須按合同規定的日期完成安裝及調試，協調與消防、裝修的衝突，保證工程順利進行，確保按期完成。

5.4如工程實際與圖紙設計存在較大差異，無法按圖施工；或圖紙有較大變更，不能按期完成施工，經甲方簽字認可，工期順延。

5.5遇不可抗力（由於嚴重的自然災害如洪水、地震等不可避免的或不可預見的及非人爲所能控制的事件），工期順延。

六、工程驗收：

6.1乙方應按國家或國際有關的標準與規範施工。

6.2安裝施工應以圖紙要求爲準，不得私自偷工減料，或更換圖紙規定的安裝材料。對於圖紙未規定的安裝材料，應選用質量較好的材料使用。工程安裝調試完成以後，應達到圖紙設計的功能及使用要求。

6.3甲方的授權代表有權任何時候檢查乙方的相關工程質量與工程材料的質量，並作爲驗收的依據之一。

七、變更通知

7.1乙方如因爲甲方原因影響了合同成本或交工期限，須立即以書面形式向甲方提出，甲方覈實無誤後將向乙方發出變更通知，但在以下情況中，不得發變更通知。

7.1.1對乙方影響行爲是在合同規定內作出的，或是由於乙方未能履行合同要求所必須的義務。

7.1.2乙方合同執行情況是因其自身的失誤、疏忽或未能按合同要求履行而受影響。

7.2如果乙方認爲所作的變更可能會使自己不能履行合同中義務時，須及時向甲方提出。相應設備及工程量的增減，按照國家20__年工程定額三類取費進行合同金額修訂。

八、質保期

8.1質保期從竣工驗收合格之日起計算壹年，主機設備保修三年。

8.2乙方所提供的安裝材料爲全新的、且中央空調系統安裝質量符合合同要求。主機爲約克公司產品，風機盤管及末端爲上海三燕產品。

8.3在質保期內，若非誤操作或人爲破壞所致，則合同標的或其部件、安裝材料等損壞應由乙方免費維修、供應和安裝。

8.4在質保期內，乙方在接到甲方通知後，2小時內作出反應並指導，24小時之內應派有經驗的技術人員到工地現場，履行其保修義務或處理緊急維修工作。超過24小時甲方可請其他人員進行修理，其費用從質保金中扣除。

8.5若質保期內，甲方沒有指出有缺陷，則代表甲方對乙方的工程安裝是滿意的，其質量保證責任已完成，但隱蔽性的、合理的檢查和實驗都不能發現的缺陷除外。

九、違約責任

9.1由於乙方的原因不能按時交付使用，所使用的安裝材料不符合合同規定，由此造成的損失，應有乙方承擔一切責任。

9.2若由於甲方原因出現如未按有關要求驗收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不負責任。

9.3乙方原因延誤工期，每延誤一天交付使用，支付金額爲合同價款1‰的違約金（無法抗拒因素造成誤工除外）。

十、不可抗力

10.1如果雙方的任何一方因人力不可抗拒因素（諸如颱風、地震、戰爭或雙方認同的其他情況）而引起合同進度延誤，在此情況下，一方應及時書面通知另一方，並提供當地政府簽發的不可抗力的證明。受不可抗力事件影響一方，就盡力減少事件的影響，儘早恢復工作，雙方應儘早協商並確定新的交工日期，並由甲方發給乙方完工變更通知書，確定合同進度相應順延。

10.2不可抗力事件給雙方造成任何損失，有各方自行負責，合同價格不得因不可抗力的影響而作任何調整。

十一、責任

乙方負責在工程峻工前，對已完工程的成品保護，在此期間發生的損壞，由乙方負責修復。

乙方承擔在安裝、維修等過程中因施工與質量問題引發的其他事故和由此發生的全部費用。

乙方承擔由於自身安全措施不力造成人身傷亡事故的責任和由此發生的全部費用。

十二、合同終止

12.1雙方應按照合同的規定，全面履行完全合同義務直至合同終止。

12.2凡出現以下情形，甲方有權通知乙方終止合同：

由於

12.2.1不可抗力的原因而不能履行合同。

12.2.2當甲方確信乙方已無履約能力時。

12.2.3乙方在收到甲方的合同終止書後，應立即終止合同執行，但雙方有權追究在合同終止前的違約索賠。

十三、仲裁

13.1本合同適用的法律是《中華人民共和國民法典》。

13.2雙方由合同或合同之外引起的所有糾紛，可通過雙方的友好協商來解決，若該協商在糾紛開始後不能在15天內通過協商解決，任何一方可以在一個月內向對方提出書面通知，並將該糾紛提交工程所在地仲裁部門或工程所在地法院進行解決。

13.3仲裁或法院判決對雙方具有約束力，凡產生的仲裁費用或訴訟費用，按照國家相關法律規定執行。

13.4在仲裁和起訴過程中，除非雙方協商同意終止合同，否則雙方必須繼續執行他們各自的合同義務。

十四、合同生效及其他

14.1本合同應在雙方簽字、蓋章之日起生效。雙方均已履行完合同規定的全部責任和義務時失效。

14.2在合同執行期間，雙方均不得單方隨意作出合同範圍以外的變更或解除合同。

14.3合同若有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等法律效力，若補充規定與合同不一致時，以簽訂日期在後者爲準。

14.4合同由協議書與合同附件組成，並具有同等法律效力。

14.5合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。

十五、其他未盡事項：

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委託人：委託人：

開戶行及帳號：開戶行及帳號：

聯繫方式：聯繫方式：

年月日年月日

空調安裝承攬合同樣本 篇7

甲 方：上海睿優環保工程技術有限公司 乙 方：上海易樂環保工程技術有限公司

根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，甲、乙雙方在平等、自 願的基礎上協商一致，就乙方承攬甲方的污水處理工程(以下簡稱工程)的有關 事宜，達成如下協議：

第一條 工程概況 1、工程地點：

2、工程期限：收到預付款後30天完工

3、乙方承攬甲方污水處理裝置工程，乙方負責提供污水處理裝置的運輸、安裝、通電(平臺至污水處理裝置的電源線及通電)、調試，並積極提供甲方辦理污水排水證所需的油水分離設備資料，甲方負責(4米×2.5米)基礎平臺一座、380V電纜一根(從裝配配電櫃至基礎平臺)、原隔油池的改造。

第二條 甲方工作

1、甲方負責合同履行中對進度進行監督檢查，辦理工程驗收、變更登記手續和 其它事宜;

2、工程施工安裝前的準備工作【見設計方案中的(六、新增設備及土建改造) 】; 3、甲方應及時指派專人負責項目實施的協調工作，負責配合工程安裝、運行調 試、試驗數據記錄及確認等工作：

4、甲方應爲乙方人員進出現場及工作提供方便;

5、乙方提供的技術資料，甲方應予保密，除與本工程使用、維修等相關用途外，未經乙方同意，甲方不得提供給第三方參考或轉讓給第三方使用。

第三條 乙方工作

1、乙方對本合同規定的服務範圍的工程的如期完成、質量和售後服務等負責; 2、對甲方提供的全部資料，未經甲方同意，不得向第三方提供或用於本項目以外的同類工程;

3、乙方應指派專人負責項目實施的協調工作。並有義務提供甲方辦理污水排水證所需的乙方能提供的油水分離相關資料;

4、乙方自行全面負責工程中乙方所有人員的安全，並嚴格執行施工規範、安全操作規程;

5、乙方進入廠區施工前，必須與甲方簽定外包單位安全協議書，按甲方要求提供相應的資質證書，特殊工種人員必須持證上崗;

6、進入甲方廠區施工，乙方必須遵守甲方的廠紀廠規，不得私自動用水電;

7、在水質水量正常的情況下(詳見方案)，乙方必須保證甲方的污水(油污水) 經過污水裝置處理後能符合上海市污水排放標準即含油20mg/l;

8、工程竣工後，將產品說明書、操作規程交給甲方，並負責爲甲方操作人員提 供2天的培訓。

第四條 工程價格

1、工程價格爲人民幣金額(大寫)：壹拾萬圓整 (小寫)：￥10萬元 2、工程價格含稅並提供服務性建築安裝行業統一發票; 3、工程價格包括運輸費; 4、本工程價格不含項目監測費;

5、本合同規定的範圍之外增加的內容或因甲方原因引起的變更而增加的費用， 乙方另行收費。具體費用由甲乙雙方另行商定。

第五條 付款方式

1、甲方於合同簽訂後的一週內向乙方支付工程價格的50%(RMB:5萬元)的貨款作爲預付款;

2、工程設備按雙方同意的到貨計劃到貨後一週內向乙方支付工程價格的30%(RMB：3萬元)的貨款;

3、工程安裝完畢，並調試合格後一週內向乙方支付工程價格的15%(RMB:1.5萬元)的貨款;

4、合同5%作爲質保金，質保滿一年後一週內，向乙方支付工程價格的5%(RMB:0.5萬元)的貨款。

5、乙方戶名：上海易樂環保工程技術有限公司 乙方開戶銀行：建行上海遵義路支行 乙方帳戶：

第六條 保修、保質期限工程竣工驗收後，乙方對安裝的工程質量負責保修一年，在保修期間，確因設備或安裝責任造成的管道漏水、堵塞等質量事故，應由乙方負責維修，並承擔全部修理費用。

2、質保期滿後，污水處理裝置發生技術問題和質量故障，乙方有義務提供技術諮詢和幫助。

第七條 違約責任

本合同生效後甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條就不得擅自變更或解除合同。

第八條 人力不可抗拒事故

乙方不負責任何由於人力不可抗拒事故所引致或造成之工期延遲，此人力不可抗拒事故包括在生產、裝船或運輸過程中可能發生的天災人禍，如水災、火災、罷工、民變、暴亂、戰爭等。

第九條 爭議的解決

甲乙雙方對執行本合同發生意見分歧時，應友好協商解決。如協商仍不能解決時，雙方可向人民法院起訴。

第十條 其他規定

1、技術附件(設計方案)和本合同具有同等法律效力;

2、合同生效：本合同由雙方法人代表或授權代表簽字並加蓋合同章後即生效， 供貨期按合同簽訂收到預付款日算起。

3、合同正本一式貳份，甲乙雙方各執一份。

甲方：上海睿優環保工程技術有限公司

法人代表或其授權代表(簽字)年 月 日

乙方：上海易樂環保工程技術有限公司

法人代表或其授權代表(簽字)年 月 日

空調安裝承攬合同樣本 篇8

發包單位：____________（以下簡稱甲方）

聯繫電話：___________單位地址：___________

甲方代表：____________

承包單位：______（以下簡稱乙方）

聯繫電話：___________單位地址：_________

乙方代表：__________

根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規的規定，在平等、自願的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝中央空調設備達成如下協議：

第一條甲方訂購及乙方安裝的設備規格型號及數量，以及工程概況：

1、設備情況：

產品名稱規格型號單位數量

2、安裝工程概況：

（1）工程地點及面積：；

（2）工程造價：元；

（3）開工日期：20xx年月日；

（4）竣工日期：20xx年月日；

（5）付款方式：（1）、現金（2）、轉帳支票

第二條乙方工程材料進場時，由甲方確認並指定貨物堆放地點（甲方指定的地點必須是具有安全保證的），工程材料的安全由甲乙方共同負責。乙方安裝調試中央空調完畢，甲方現場驗收合格，並簽字驗收認可；未有甲乙雙方驗收簽字，材料、設備不得使用、安裝。

第三條產品的安裝、調試、驗收：

1、乙方負責中央空調設備的安裝、調試。

甲乙雙方商定：

（1）20xx年月日之前，乙方派出工程技術及施工人員到達工地現場開始安裝施工；

（2）20xx年月日之前，完成前期隱蔽工程施工並驗收；

（3）20xx年月日之前，完成設備安裝及系統的調試運轉；全部中央空調工程完工及驗收，與裝修竣工時一同進行。所需材料均按雙方約定時間進場到位。

2、安裝質量標準按國家規範及行業要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方於工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單（表）上簽字蓋章。乙方負責提供產品合格證書、材料合格證、產品保修單、日常運行操作程序說明及故障諮詢。產品安裝方案以乙方提出並經甲方同意的設計圖、選型方案爲準；需更改設計方案的，須經雙方協商同意；涉及機型調整的，應簽定合同的補充文本加以確認。

第四條價款結算方式及期限：

1、本合同價款爲雙方約定方式支付安裝工程款（固定價款）；

2、本合同工程安裝總價款爲人民幣：__________元（大寫：）；

（1）合同簽定後，甲方支付乙方（第一期工程款）人民幣（佔合同總金額的__50_%）___________元（大寫：）；

（2）乙方工程材料（非成品）進場，甲方驗收簽字，甲方三日內支付乙方（第二期工程款）人民幣（佔合同總金額的_47__%）________元（大寫）；

（3）工程尾款（佔合同總金額的__3_%）元（大寫：__________元），設備調試完畢，工程竣工驗收合格後，甲方三天內付清。甲方未付清全款以前，材料及空調設備權屬爲乙方。

3、以上價款不含小區物管費、不含專用鑽孔機器鑽孔費用、不含設備吊裝費。

第五條違約責任

一、乙方責任：

1、工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的工作；

2、除合同規定外，如果乙方沒有按合同規定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額1‰的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額後仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。

3、乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。

4、由於安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。

二、甲方責任：

1、工程現場甲方負責人全面負責安裝施工現場的工作；

2、開工前_____天，甲方應爲乙方入場施工創造條件，騰空場地、接通施工水電；

3、開工前_____天，甲方應爲乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單；

4、甲方中途終止工程，應向乙方償付合同款的50%的違約金。

5、甲方未能按合同規定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付合同款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達到此限額後仍不能付款，乙方有權終止合同，並追回中央空調設備，且甲方應承擔乙方的經濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。

5、甲方如需調整產品型號，應及時通知乙方，並承擔乙方重複運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。

6、對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認，工期相應順延：

（1）工程量變化或設計變更；

（2）不可抗力；

（3）甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工；

（4）甲方同意工期順延的其他情況。

第六條產品質量責任和售後服務條款

1、自驗收之日起，工程保修期爲壹年（由大森林林製冷提供）。

在質量保證期外由於產品質量問題，則乙方收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。

2、質保期結束後，乙方爲空調使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式，由使用方和乙方另行自願簽定合同予以確定。

第七條因發生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協商解決。

第八條解決合同糾紛的方式：執行本合同發生的爭執，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。

第九條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十條由乙方提交併經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本爲本合同附件。

第十一條本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

第十二條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

第十三條合同附件爲合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。