項目施工掛靠合同（精選3篇）

項目施工掛靠合同 篇1

甲方（管理方）_____

法定地址：___________

法定代表人：_________

乙方（掛靠方）_____

住所：_______________

身份證號碼：_________

電話：_______________

爲了進一步深化企業改革，發揮甲方（管理方）的宏觀調控職能，增強企業活力，提高企業的經濟效益，甲方（管理方）經與乙方（掛靠方）充分協商，一致同意就乙方掛靠在甲方下屬建築項目經理部事宜簽訂以下協議書：

一、甲方同意乙方掛靠經營甲方下屬項目經理部，乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立覈算、自負盈虧。工程任務自行承攬。

二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。

三、掛靠期間乙方實行大包乾施工，包質量，包工期，包安全，包材料採購，包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽，嚴格按照國家現行的施工技術規範和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工，如發生偷工減料以次充好或發生其他質安事故或逾期交工，一切經濟損失以及建設方對上述問題追究甲方的一切責任均由乙方承擔，需追究刑事責任的，也由乙方承擔責任。

四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報建所需要的有關資料，協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關係。

五、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行全方位的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。對不服從管理多次違規不改的視爲蓄意損害甲方企業信譽，甲方有權無條件更換施工隊伍，乙方不得有異議。

六、乙方掛靠甲方下屬項目經理部經營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格執行計劃生育管理規定和有關綜合治理的管理條例；嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續，所聘員工要三證齊全，特殊工程要持證上崗，要將所聘員工的有效證據及資料複印件報送甲方一份備查。交工資料要交一份給甲方工程部備案。

七、爲規範施工現場的管理，乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員，即項目經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工，施工現場要配足持證上崗的管理人員。

八、施工質量指標獎罰辦法：乙方掛靠期間每年必須實現優良工程一項（如當年無交工工程的不計），每增加一個優良工程按建築面積由甲方給予獎勵：_________平方米以下的獎勵______元，_____平方米以上_______平方米以下的優良工程項目獎勵____元，_____平方米以上的優良工程獎勵_________元。如當年有交工程項目但未有優良工程則按交工項目建築面積計算實行______平方米以下的工程增加_____元掛靠費用，_________平方米以上_________平方米以下的增加_________元，_________平方米以上的增加_________元。如出現交工項目第一次交工驗收時不合格則給予乙方罰款_________元。以上費用均不包含在掛靠費用之內。

項目施工掛靠合同 篇2

甲方：

乙方：

甲方願將____零星工程以包工的方式承包給乙方，經雙方充分協商一致，達成如下協議：

一、承包內容：-_____________________

二、承包價格：承包價格參考《現代城零星項目價目表》。___________________

三、結算方式：乙方施工完畢驗收合格7天后方可結算。

四、付款方式：所有工程完成驗收合格後一次性結清承包價款。

五、質量要求：必須按甲方提供的施工圖、甲方要求的建築工程規範和要求施工，必須達到建築工程質量驗收標準。如因工藝問題造成的返工，一切工費由乙方負責。

六、工期要求：工程總工期爲 天，即施工時段爲 年 月 日至 年 月 日，工期包括雨天在內，每延遲一天按貳佰元進行處罰。

七、其他要求

1.施工期間，堅決杜絕一切安全事故發生，所有安全事故無論大小，概由乙方負責。

2.施工期間，乙方必須服從甲方相關技術人員的現場指導和監督，不得以任何藉口無理取鬧，拒絕施工。

3.乙方若無故擅自停工，甲方有權終止合同，前面工程所發生的費用甲方概不負責，合同另籤他人。

4.乙方在施工過程中應嚴格遵守國家各項法律規定，遵守甲方的工作規範、操作規程、勞動安全衛生制度等各項規章制度，愛護甲方財物，維護甲方利益，服從甲方的領導、管理。乙方在施工中因違章作業，違反勞動紀律，發生人身傷亡事故，概由乙方自己負責。

5.工程竣工後由甲方驗收質量檢查，並簽字付款。

八、本合同一式二份，甲方乙方各執一份。自簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

項目施工掛靠合同 篇3

委託單位(甲方)：

承攬單位(乙方)：

爲規範裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同並共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：__________________________________。

2.工程地點：__________________________________。

3.承包範圍：參見合同附件之預算表。

4.工程承包方式：雙方商定採取下列第____________　種承包方式：

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖採取下列第____________種方式提供：

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________　元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).

6.施工圖紙經甲乙雙方確認後，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作爲本合同的附件。

7.甲方自願將項目委託給乙方施工。

工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。

二、施工時間

工程期限日，時間自起至日止。

如在製作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的傢俱和陳設採取保護措施，爲承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關係。

4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意爲施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

四、乙方工作

1.　參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2.　施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。

3.　未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

4.　保護好原居室室內的傢俱、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5.　對於施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時並給予其必要的準備時間。

6.　嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

7.　工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

五、驗收和標準

1.按照合同規定的質量要求，圖紙作爲驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。

保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下：

付款時間

付款百分比

金額

七、違約責任：

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。

八、質保期

乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

九、其他：

1、本合同一式份，

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字後生效，需辦理鑑(公)證的，自辦理鑑(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期後終止。

3、本合同簽訂後，若雙方需要提出修改時，經協商一致後，可簽訂補充協議，作爲本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

委託方(甲方)：承攬單位(乙方)：

代表人：代表人：

年月日年月日