房屋拆遷合同格式(精選24篇)
房屋拆遷合同格式 篇1
甲方:
乙方:
因甲方臨時彩鋼房需要拆除,經甲乙雙方協商,拆除工作由乙方負責完成。爲了堅持“安全第一、預防爲主”的安全生產方針,本着“誰施工誰負責”的原則,爲確保安全、明確責任,經雙方協商簽訂安全管理協議如下:
一、甲方的安全責任
1:開工前應對乙方進行安全技術交底。
2:做好拆除前的斷水斷電工作。
3:設置警戒區域不準外來人員進入,預防事故發生。
二、乙方的安全責任
1:認真貫徹執行國家有關法律、法規政策。
2:必須接受甲方的安全監督、管理和指導。對甲方安全管理人員提出的問題必須及時整改。
3:施工前要對施工人員進行安全教育、培訓考試合格方可上崗。
4:設置警戒區域,派專人看護、指揮。
5:要制定拆除方案確保施工人員認真執行。
6:乙方必須杜絕違章作業,按次序拆除確保施工安全。
7:乙方在施工過程中所發生的安全事故及意外傷亡事故,由乙方負責承擔任何責任和費用。如發生安全事故必須在第一時間內通知甲方和上級有關部門。
以上協議甲乙雙方共同遵守不得違反,如有違反各自承擔責任。本協議一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方單位蓋章:乙方單位蓋章:
甲方代表(簽字)乙方代表(簽字)
日期:日期:
房屋拆遷合同格式 篇2
第二國小院內一棟教學樓進行拆除。經雙方協商,爲明確雙方職責,保證拆房工作順利進行,簽訂合同如下:
一、 拆房工程項目:
1、 拆房工程範圍:
2、 拆除房屋建築面積約 平方米,按本合同確定的單價結算。
二、 合同價格: 確定拆除房屋建築面積單價爲 80.00(捌拾) 元平方米,合計總人民幣48000.00元,大寫人民幣:肆萬捌仟元整。 付款方式:由乙方先行墊資,________年內付清。
三、 合同工期:
1、本工程自月日開始拆房,拆除工期自拆遷時間確定後,____日內完成,情況特殊的在簽訂合同時另行協商。
2、 施工期間如遇人力不可抗拒的因素,雙方可另行協商延長工期。
四、 拆房要求:
1、乙方承攬的拆除舊房範圍必須根據合同確定的紅線範圍內及甲方指定的實施拆除作業,包括所有建築、構築物及一切設施,拆至原房屋基礎底止,並將建築垃圾清運完畢。拆除後的建築材料歸乙方所有,由乙方自行處理。
2、房屋拆除開工前,施工單位應編制拆除工程施工組織設計(包括施工方案及安全技術措施計劃),並報管理單位審批備案;應落實項目負責人,技術負責人、安全管理人員花名冊並報管理單位備案;乙方在拆除現場必須設置現場辦公室,並建立安全生產管理責任制,明確安全生產文明施工管理目標和安全職責。
3、 乙方在拆除房屋時要始終貫徹安全
第一的方針,施工項目負責人和技術負責人要現場指揮拆除作業,如有事離開時,必須有12名施工管理人員(持有上崗證)留在拆房現場指揮拆除作業。
4、 拆除工程現場必須設置圍護封閉。在____區主要路段、交通要道兩側,圍護高度不得低於
2.5米,圍護應做到清潔整齊、無破損,不得有礙市容觀瞻。拆除工程二層以上必須搭設腳手架,在____區主要幹道兩側和居民住宅周圍進行拆除工程,必須採用鋼腳手架和密目式安全網封閉形式,必要時搭設防護隔離棚。
5、 乙方從事拆房工作的人員參加人身安全保險,保險單送管理單位效驗備案。無保險者一律不得拆房。
6、乙方必須首先對種類窖池、水池、水井及電線、電纜等危及人身安全的設施、障礙物進行清理或清除,並設置明顯的警告牌,清除各類事故隱患,確保拆房施工現場的安全。
7、 進入施工現場,必須頭__全帽,腳穿勞保鞋,高空作業不準疲勞作業並應繫好安全帶,進入危險區域應採取嚴格的防範措施。不準酒後從事拆除作業。
8、拆除工程作業一般自上而下,按順序進行,不得立體交叉拆除作業;拆除時應先拆除非承重結構,後拆除承重結構;拆除欄杆、樓梯和樓板、腳手架應與同層次整體拆除進度相配合。
9、做好現場文明施工,房屋材料必須堆放整齊,周圍道路溝管暢通,不準亂佔馬路和人行道,嚴格執行門前三包制度,瓦礫雜物不準散置馬路,要每日清鏟乾淨。
10、從承接拆房施工任務至拆房完畢經甲方驗收合格並移交甲方前,乙方對施工現場負全面責任。乙方在拆房過程中如出現拆房人員或其他人員人身傷亡事故,一切責任均由乙方承擔,與甲方無涉。1
1、 拆房施工人員必須遵紀守法,不準行兇鬥毆,不準聚衆賭博,不準違反治安管理規定,服從統一管理。
五、 違約責任:
1、 乙方承接的拆房工程不得轉包,如一經發現,甲方有權終止合同,由此造成損失的,均由乙方承擔經濟和法律的全部責任。
2、甲方交付乙方單體建築物(構築物)被拆房屋鑰匙後,乙方應立即組織人員進場施工,如果乙方三天內不組織人員進行施工,甲方扣除違約金1000元;如乙方七天內不組織人員進場施工,甲方扣除乙方違約金3000元外,並可另安排施工隊伍進場施工,所需拆房費用由乙方承擔。
六、 本合同經雙方簽字蓋章後生效。
七、 本合同一式二份,雙方各執一份。 甲方(簽字蓋章)代表: (簽字蓋章) 乙方: 負責人:________年____月____日有關於房屋拆除施工合同 發包方(甲方): 聯繫地址: 代表人: 電話(傳真): __編碼: 承包方(乙方): 聯繫地址: 代表人: 電話(傳真): __編碼:鑑於:甲乙雙方就甲方所屬的建築物拆除工程承包一事,依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,經協商一致,簽訂合同條款如下:第1條、拆除工程基本情況及要求
1.
1、項目座落:
1.
2、磚混結構房屋建築面積大約351
8.92㎡;磚木結構房屋建築面積大約60
7.17㎡,土木結構房屋建築面積大約77
6.59㎡,簡易搭架面積大約179
9.39㎡;
1.
3、乙方拆除的時限爲________年元月____日前;
1.
4、乙方對本工程的拆除期間爲________年____月____日至________年____月____日,拆除後應將所拆除的物料全部運走,將土地平整清楚,按約定時間交由甲方。第2條、拆除工程承包費交納 乙方交納的拆除工程承包費爲元,於本合同簽訂當日一次性繳清,甲方收到乙方交付的拆除工程承包費時,應出具正式票據交乙方收執。第3條、拆除工程履約保證金乙方應在本合同簽定當日即向甲方交納拆除工程履約保證金人民幣壹萬元整;在約定的時間內拆除完成,該履約保證金如數退還;若拆除超過時限,每拖延一天罰款人民幣伍佰元;拆除超過天取消保證金。第4條、特別約定
4.
1、乙方在進行拆除時應按安全規範進行作業,其工人的安全保護措施等要到位;乙方對工程拆除的安全責任負全責。
4.
2、甲方應提供拆除現場用電電源、用水水源給乙方使用;乙方應自行連接;乙方用電要注意安全,要節約用水;若乙方不安全用電、不節約用水,甲方有權停止供給,其責任乙方承擔。第5條、其他事項
5.
1、本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協商解決。
5.
2、本合同經甲、乙雙方代表人簽章後即時生效。
5.
3、本合同一式叄份,甲、乙雙方各持壹份,____縣公共資源交易中心存檔用壹份。 甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章) 法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)________年____月____日簽約 房屋拆除施工合同範本 發包方:中學(以下簡稱甲方) 承包方:公司(下簡稱乙方)甲方將校園內部分D級房屋拆遷項目委託乙方進行拆除施工和渣土清運。爲明確雙方的權利和義務,經甲乙雙方共同協商,簽訂本協議。
一、施工內容及工程量:
1、施工內容:建築物拆除,渣土清運。
2、拆除標準:按甲方招標要求拆除範圍內的房屋以及渣土清運。
3、施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有,均由乙方自行處理。
二、工程價款及結算方式:
1、工程價款: 經公開招標,拆除項目總金額爲:叄萬肆仟伍佰元(34500.00元)
2、結算方式:
(1)合同簽訂時,乙方一次性付清工程款。
(2)乙方報名時的報名費轉爲押金,待拆除工程全部結束,渣土清運完成,平整好施工場地,經甲方組織驗收合格後,退還乙方的押金。
三、施工日期:
1、本合同工程定於________年____月____日開工,於________年____月____日竣工。
2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時,甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
四、雙方責任及權力: 甲方:
1、乙方進場後,甲方向乙方進行施工交底,交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項並提供有關技術資料。
2、負責協調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、通信等線路。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
4、甲方指定葛__爲工程項目負責人,負責協調施工中有關事宜並監督乙方的施工全過程。 乙方:
1、負責編制施工方案,制定安全、環保措施。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執行國家有關部門對建築施工提出的各項要求和規定,做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業,注意環保要求:控制噪聲,避免不安全因素髮生。
5、負責機械及人員的安全,加強對施工人員的安全教育及防範措施,確保施工中萬無一失;並負責其施工人員的安全保險,對因管理不善所發生的任何安全責任事故,責任由乙方承擔,。
6、服從甲方現場管理人員的指揮,尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定倪__爲工程項目負責人,全權負責工程拆除事宜並及時向甲方通報工程拆除有關情況。
五、違約責任:
1、違反本合同規定,甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。
2、合同執行中發生糾紛,雙方應做好協商解決,協商解決不成的可向當地人民法院起訴。
六、其他:
1、本合同簽字生效後甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改,需經方協商同意並簽訂補充協議。
2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委託代理人簽字並加蓋各自公章之日起生效。
4、本合同一式四份,甲乙雙方、局基建辦、監察室各執一份,具有同等法律效力。 甲方:乙方: 代表人:代表:________年____月____日________年____月____日
返
房屋拆遷合同格式 篇3
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
甲方將五峯山運動休閒度假區拆遷項目中所涉及的建築物委託乙方進行拆除施工和渣土清運。爲明確雙方的權利和義務,經友好協商,一致同意簽訂本協議。
一、 施工內容及工程量:
1、施工內容:建築物拆除,渣土清運。
2、工程數量:
3、拆除標準:拆除指定範圍內建築物房屋拆除,渣土在項目範圍內甲方指定的地方進行清運。
4、施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有,均由乙方自行處理。
二、 工程價款及結算方式:
雙方商定:本工程拆除物品抵扣拆除費用外,乙方補給甲方
三、 施工日期:
1、本合同工程定於20__年月日開工,於20__年日竣工。
2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時,甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
四、 雙方責任及權力:
甲方:
1、負責協調切斷通往被拆除建築物內的水源、電源、熱源、燃氣、通信等線路。
2、乙方進場後,甲方向乙方進行施工交底,交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項,並提供有關的技術資料。
3、甲方指定監督乙方的施工全過程。負責人電話: 。
乙方:
1、負責編制施工方案,制定安全、防火、環保等措施。
2、認真貫徹執行國家及安吉縣有關部門對建築施工提出的各項要求和規定,做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
3、乙方在施工期間應嚴格遵守安全操作規程、消防條列,做好防火措施,並辦理相應的安全責任險。在施工期間導致發生安全或火災事故,乙方承擔由此引發的一切經濟損失。
4、若乙方在施工過程中出現工傷事故或造成甲方及第三方財產損害或人身傷亡的,均由乙方承擔全部的工傷補償責任及損害賠償責任,與甲方一概無涉。
5、必須嚴格按照相關法規條文施工作業,注意環保要求:灑水降塵,控制噪聲,避免不安全因素髮生。
6、服從甲方現場管理人員的指揮,尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定 爲工程項目負責人,全權負責工程拆除事宜並及時向甲方通報工程拆除有關情況。
五、 違約責任:
違反本合同規定,甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。
六、 其他:
1、本合同簽字生效後甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改,需經雙方協商同意並簽訂補充協議。
2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委託代理人簽字並加蓋各自公章之日起生效。
4、本合同一式四份,甲乙雙方各執二份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋拆遷合同格式 篇4
編號:建設單位,____________,以下簡稱甲方;
拆遷戶(單位),_______市(縣)______區(鎮)_____街(路)____號房主(代表人)_______,以下簡稱乙方。
根據__________建築安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准,拆遷乙方現有住房。爲了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以供雙方遵守執行。
一,乙方在甲方用地範圍內共有______結構的住房______幢______間,共______平方米〈原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量爲準;租住公房以承租數量爲準,單位公用房屋按拆除房屋的建築面積爲準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責於一九____年____月____日以前爲乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資,材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)______平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
二,乙方應於一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或週轉房(或乙方自找的週轉房),甲方於乙方搬遷後____日內一次付給乙方搬遷費_____元。
三,甲方對乙方在臨時週轉期間按下列情況給予補助:
1,乙方自行找房週轉,每人每月補助______元;
2,由乙方所在工作單位解決乙方週轉房致使其家庭人口分散居住的,每人每月補助____元;
3,乙方用甲方的簡易房週轉的,週轉期間免收房租。簡易週轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助______元取暖費,並按規定補助增加的公共交通月票費用。
四,甲方安置乙方的住房位於______,共______套______間,______層______號,配有______等設備。
五,乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作爲乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人______領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。
六,甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資,材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付______元違約金);甲方如不按合同規定的地點和麪積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付______元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規定安置住房後,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金______元,甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
七,其它:______________________________________________________________.
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效後,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房地產管理部門調解,調解不成的,可提請合同管理機關_____或有管轄權的人民法院裁決。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式__
__份,交____市(縣)房地產管理局,建設銀行,建委,計委____等單位各留存一份。
建設單位(甲方):_____________________________________(公章)
房屋拆遷合同格式 篇5
整村房屋拆遷訴求書
原告:______________,女,漢族,_____________年__________月__________日生,住址:_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第一被告:______________,男,漢族,_____________年__________月__________日生,住址:_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第二被告:_________________上海_________________實業有限公司法定代表人:______________聯繫電話:_____________地址:_________________上海市________________區_________________路_____________號_____________室郵政編碼:_________________200000
第三被告:_________________上海___________________房地產開發有限公司法定代表人:__________________聯繫電話:_____________地址:_________________上海市_________________區_________________路_____________號_____________室郵政編碼:_________________200000
訴訟請求:
1.確認三被告簽訂的關於本市_____________區_____________路_______________弄_______________號房屋的拆遷補償安置協議無效;
2.請求法院重新做出拆遷補償安置;
3.本案訴訟費用由三被告共同承擔。
事實理由:
被告二、三於20__年取得原告居住地_____________路_____________弄_______________號所屬地塊的房屋拆遷許可證(房屋拆遷許可號20__年_______________號),同期開始拆遷工作。
原告居住於_______________路_____________弄_______________號底後的房屋(以下簡稱“動遷房屋”),由於歷史原因_______________路_____________弄_______________號底前、底後房屋只有一本房屋租賃證,但原告戶口在動遷房屋底前,單獨一個戶口簿並作爲戶主,是該房屋動遷安置對象;被告一以及_______________(被告一的妻子)_____________(被告一的兒子)_____________(被告一的兒子)四口人共同在拆遷房屋內底後的戶口本內。
_________________年_______________月_______________日動遷房屋被強行推到。原告於_________________年_______________月_______________日至該地塊動遷項目組辦公室交涉,要求動遷組出示動遷方案,說明對原告的安置情況,遭拒絕。原告多方維權無果,無奈於_________________年_______________月_______________日訴至_________________區人民法院後,通過法院調取了_________________區_________________路_________________弄_______________號底前、底後房屋的部分拆遷補償安置協議【協議編號爲:_________________滬安(_____________)拆協字第_______________、_______________號】。通過該協議原告得知_____________年__________月__________日被告一在原告不知情的情況下,與被告二、被告三共同簽訂本市_____________區馬當路_______________弄__________號底前、底後房屋的拆遷補償安置協議,並且擅自將被告一的兩個兒媳_________________(戶口在_____________區_______________路)_____________(戶口在_____________區_______________路)一併作爲動遷安置人口在動遷房屋安置協議中進行安置。被告一在與被告二、三簽訂動遷房屋的拆遷安置補償協議後,一共獲得3百餘萬元,而原告僅獲得動遷款10餘萬元。由於3被告簽訂的安置協議侵害了原告依法享有安置房屋的權利,導致原告至今無房可住。
原告在無奈之下,爲了維護自己的合法權利,唯有提起訴訟,要求確認被告一與被告二、三簽訂的拆遷補償安置協議無效,並且要求拆遷人對原告重新安置。望法院支持原告訴請。
此致
上海市________________區人民法院
具狀人:_________________
__ 年 ___ 月 ___ 日
房屋拆遷合同格式 篇6
發包方(以下簡稱甲方):___________
承包方(以下簡稱乙方): ___________
按照《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》、建設工程及有關法律法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,經雙方協商,就本工程施工中的相關事項,達成如下協議:
第1條:工程概況與承包範圍
1.1拆除地點位於: ___________農房建築一座。
1.2拆除費用:甲方補給乙方拆除費用爲(人民幣)__________。
1.3進場日期: ____年___月___日,完工日期 ___年___月____日。
1.4房屋內以及拆除房屋後的所有物品歸屬權爲甲方所有,乙方必須徵得甲方同意後纔可以能處理。
第2條:雙方職責
2.1甲方責任:
2.1.1負責拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作,配合乙方做好各方面的協調工作。
2.1.2負責對拆除施工現場的監督、檢查、對拆除完畢的區域進行驗收。
2.1.3在乙方拆除完成並通過驗收後一次性支付拆除費用給乙方。
2.2乙方責任:
2.2.1按甲方要求按時進入施工現場、保證工期的順利完成。
2.2.2負責對本協議所列拆除範圍內所有建築物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。
2.2.3乙方按有關規定,採取嚴格的安全防護措施,承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。因拆除原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用均有乙方自行承擔。
2.2.4自備安全拆除施工方案、拆除現場堅持文明施工、對出入施工現場的道路及時清掃。嚴禁在道路,路道堆放任何材料。
第3條:違約責任
若甲乙雙方有一方違約、違約方將承擔違約所造成的全部經濟損失及相關責任。
第4條:爭議
甲乙雙方發生爭議時,應該本着友好合作的宗旨,協商解決。
本合同共2頁,一式2份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等效力。
甲方:___________(按壓指模)
乙方:___________(按壓指模)
日期:______年_____月_____日
房屋拆遷合同格式 篇7
農村房屋拆遷協議
爲搞好老村莊土地復墾,增擴土地面積,__________將__________生產組原老莊房進行改造復墾,現_______________與拆遷戶_____________就房屋拆遷相關事宜達成如下協議:
一、拆遷項目:
乙方將自己老莊房__________間主房、_______________間附屬房;_______________間豬圈、__________間廁所,_______________座水井;_____________棵銀杏樹等地上物進行拆除讓地。
二、補償標準:
甲方將參照有關拆遷標準給乙方補償,其標準如下:
(一)房屋補償金額_____________元/平方米;
(二)豬圈補償金額_____________元/間;
(三)廁所補償金額_____________元/間;
(四)水井補償金額_____________元/座;
(五)銀杏樹補償金額_____________元/棵。
三、拆遷時間:
對本建築物的拆除期間爲__ 年 ___ 月 ___ 日至__ 年 ___ 月 ___ 日,拆除後應將所拆除的物料全部運走,將土地按約定時間交由_____________。本協議正本一式二份,雙方各執一份,簽字後具有法律效力。
甲方:______________
乙方:______________
__ 年 ___ 月 ___ 日
房屋拆遷合同格式 篇8
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據《合同法》、《建築法》、《安全生產法》和《拆遷管理條例》,爲明確雙方責任,確保拆遷安全和進度,經甲、乙雙方協商一致達成以下條款,雙方共同遵守。
一、 工程名稱:河南中州企業發展有限公司中州禮堂拆除工程;
二、 工程地點:中州家屬院內;
三、 拆除面積:約343平方米;
四、 承包範圍:二層平臺及耳房、門洞、舞臺(一米二範圍內)拆除;
五、 合同工期:20xx年 3 月17 日—20xx年 4月 2日;
六、 合同價款:叄仟元(3000.00元);
七、工程質量要求:
乙方負責淨甲方要求拆除指定建築物、附着物,並將拆除的建築垃圾及時清理乾淨,嚴禁隨意拋灑,傾倒垃圾。
七、 雙方的責任及義務
1、 甲方的責任與義務:
1)、甲方負責將拆除範圍內的物品騰空,使之具備可拆除條件。
2)、甲方負責協調被拆除戶以及與拆除有關的周邊關係,以保證乙方安全順利的施工。
3)、甲方負責提供拆除範圍內準確的地下管線資料。
4)、由甲方原因或不可抗力造成的工期延誤,工期可相應順延。
八、乙方的責任與義務:
1)、乙方施工前將安全保證金(捌仟元)交納到甲方指定的帳戶,完工驗收合格後甲方如數退還。
2)、按照甲方批准的施工方案安全有序的進行拆除。
3)、在施工中要懸掛警示標語並採取安全防護措施,設置安全隔離帶並有專人進行巡察以確保施工人員、行人和施工設備的安全,因乙方責任引起的一切安全事故由乙方承擔全部責任。
4)、按照國家相關規定及技術標準,採取切實可行的措施進行安全文明施工,保證施工進度。
5)、拆除現場材料堆放整齊有序,保證拆除現場人走場清。
九、工程款支付辦法
工程完工經甲方驗收合格,半年之內付清全部工程款。
十、其他
1、本合同未盡事宜,雙方協商解決。
2、本合同經甲、乙雙方簽字生效。工程完工,合同內容執行完畢,工程價款及各種費用結清後合同自行失效。
3、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份自雙方簽字蓋章之日生效。
甲方:(蓋章) 乙方:(簽字)
法人代表:(簽字) 法人代表:(簽字)
年 月 日 年 月 日
房屋拆遷合同格式 篇9
委託人:
受託人:
甲方與乙方約定,由乙方處理甲方 及房屋拆遷事宜。爲明確雙方之權利義務,依照《中華人民共和國民法典》及其有關法律法規的規定,經雙方充分協商,訂立本合同。
第一條 委託事項
甲方委託乙方處理甲方因建設需要之拆遷相關的事項及周邊的建築物。
第二條 費用
乙方在處理委託事務時,甲方付給乙方人民幣 萬元整;進場時,先付 萬元整;待工程結束後,甲方向乙方付清剩餘款項。其它費用由乙方自行承擔。
第三條 乙方責任拆遷過程中之一切事務由乙方負責,垃圾清運、場地平整,在拆遷工作整體完成後,向甲方移交工地。甲方向乙方移交工地後七日內拆除完畢。
第四條 違約責任
在本合同履行過程中,乙方未按甲方要求完成拆遷工作的,由甲方監督實施,達到甲方要求爲準,甲方如未在規定的時間內向乙方移交工地,所造成的後果全部由甲方負責。
第五條 合同糾紛的解決辦法
本合同在履行中若發生糾紛,甲乙雙方應本着友好的精神予以協商解決,協商不成的,任何一方可向本合同簽訂地法院起訴。
第六條 其他條款
本合同若有未盡事宜,由雙方協商達成補充協議。
補充協議與本合同具有同等效力。
乙方與被拆遷戶簽訂的拆遷合同,應按照甲方提供給乙方的《房屋拆遷合同》的條款規定,否則甲方的一切直接和間接損失均應由其負責賠償。
本合同一式兩份。合同正本雙方各執一份。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________
法定代表人:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
房屋拆遷合同格式 篇10
建設單位(以下簡稱甲方):________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
拆遷戶(以下簡稱乙方):________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
根據________建築安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准,拆遷乙方現有住房。
爲了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以供雙方遵守執行。
第一條乙方在甲方用地範圍內共有________結構的住房____幢____間,共________平方米(原住房面積的數量,
有房屋以產權證標明自住的數量爲準;租住公房以承租數量爲準,單位公用房屋以拆除房屋的建築面積爲準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)。
甲方負責於____年____月____日以前爲乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資、材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)____平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
第二條乙方應於____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或週轉房(或乙方自找的週轉房),甲方於乙方搬遷後____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時週轉期間按下列情況給予補助:
1.乙方自行找房週轉,每人每月補助________元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方週轉房致使家庭人口分散居住的,每人每月________元;
3.乙方用甲方的簡易房週轉的,週轉期間免收房租。
簡易週轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助________元取暖費,並按規定補助增加的公共交通月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位於________,共____套____間,____層____號,配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)____等____人一致簽字同意____作爲乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其他文件上簽字。
甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人________領取。
甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。
第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付____元違約金);甲方如不按合同規定的地點和麪積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付____元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規定安置住房後,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金____元,甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。
乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
第七條其他約定:________________________________________.
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效後,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。
合同中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。
補充規定與本合同具有同等效力。
合同執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房產管理部門調解,調解不成的,可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份,交____市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
甲方(蓋章):__________ 乙方(蓋章):__________
電話及傳真:__________ 電話及傳真:__________
法定代表人:__________ 法定代表人:__________
或委託代理人:__________ 或委託代理人:__________
簽訂時間:________年____月____日
簽訂地點:________
房屋拆遷合同格式 篇11
拆遷人(以下簡稱甲方):_________。
被拆遷人(以下簡稱乙方):_________。
房屋承租人(使用人)(以下簡稱丙方):_________。
根據《城市房屋拆遷管理條例》及______省有關城鎮房屋拆遷的法規、規章等規定,甲方_________拆遷項目已經______省建設廳和______省發展與改革廳批准(建住房函[20_________]_________號文附件第_________項),已列入______省20_________年度拆遷計劃,並取得《______省城鎮房屋拆遷許可證》(_________拆許字第_________號),對乙方的房屋進行拆遷,根據《民法典》及其他有關法律法規之規定,甲、乙、丙_________方在平等、自願、協商一致的基礎上,就房屋拆遷補償安置達成如下協議:
第一條 被拆除房屋基本情況
(一)房屋所在地點,建築面積_________平方米(其中有產權證的建築面積_________平方米,房屋使用面積_________,房屋產權證號_________),房屋的用途_________,房屋的產權性質_________,房屋的結構_________,房屋的總樓層數_________,房屋所在的樓層數_________。
(二)房屋內部設施及裝潢情況:_________。
(三)房屋的附屬物及構築物情況:_________。
(四)機械設備情況:_________。
(五)其他情況:_________。
第二條 乙方或丙方基本情況
(一)被拆除房屋爲住宅:
1.乙方有正式戶口_________人(其中常住人口_________人),分別是:
序號 姓名 性別 年齡 與戶主關係 身份證號碼
2.丙方有正式戶口_________人,分別:
序號 姓名 性別 年齡 與戶主關係 身份證號碼
(二)被拆除房屋是非住宅:
1.乙方情況:_________
2.丙方情況:_________
第三條 房屋拆遷補償選擇第_________種方式:
1.貨幣補償;
2.房屋產權調換;
3.貨幣補償與房屋產權調換相結合。
第四條 貨幣補償
(一)貨幣補償金額的確定選擇第_________種方式:
1.根據當事人共同推薦的房地產估價機構的估價結果確定;
2.當事人約定的其他作價方式。
(二)被拆遷房屋補償金額(大寫):人民幣_________元整。
1.房屋貨幣補償金額。被拆遷房屋建築面積_________平方米,按建築面積每平方米_________元計價,小計_________元。
2.土地使用權貨幣補償金額。被拆遷房屋佔地面積_________平方米,按佔地面積每平方米_________元計價,小計_________元(若房屋貨幣補償金額含土地使用權貨幣補償,此項可不另行計算)。
3.房屋裝潢作價方式:_________,補償金額_________元(若房屋貨幣補償金額含房屋裝潢補償,此項可不另行計算)。
4.房屋內的電話、有線電視、煤氣、互聯網等配套設施、設備的遷移費或者初裝費,補償金額_________元。
5.附屬物及構築物補償金額_________元。
(三)補償款由甲方於_________年_________月_________日前支付給乙方,支付方式:_________。
(四)實行貨幣補償的,甲方對丙方不再承擔安置責任,由乙方對丙方進行安置。
第五條 房屋產權調換補償
(一)甲方提供位於_________,結構爲_________,用途爲_________,房屋號_________,建築面積_________平方米的【現房】【期房】【土地】。產權調換房屋的樓層、房號、土地的確定方法:_________。
(二)產權調換的安置房屋應符合以下標準:
1、甲方提供給乙方的安置房屋,應當符合國家質量安全標準;
2、房屋內應當有以下設施:
(1)_________;
(2)_________;
(3)_________;
(4)_________;
(5)_________。
3.房屋裝飾與設施標準詳見附件4。
4.新建房屋竣工後質量應經建設工程質量安全監督部門登記備案。
5.甲方應協助乙方辦理房屋所有權證書。
(三)被拆遷的房屋及產權調換的安置房屋的價格均按本協議第四條第(一)、(二)、(三)款統一方式進行確定,並結清產權調換差價。
(四)按被拆遷房屋與產權調換的安置房屋的價格結算產權調換差價。差價金額_________。
(五)差價由_________方於_________年_________月_________日前向_________方支付;支付方式:_________。
第六條 房屋產權調換的過渡安置
(一)過渡方式按以下第_________方式確定。
1.【乙方】【丙方】選擇自行過渡安置;
2.由甲方提供週轉房過渡安置。
(二)【乙方】【丙方】過渡期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
(三)【乙方】【丙方】選擇自行過渡安置的,甲方應當按本協議第七條的約定向【乙方】【丙方】支付臨時安置補助費;【乙方】【丙方】選擇由甲方提供週轉房過渡安置的,其週轉房的地址爲_________,戶型爲_________,建築面積_________平方米。
(四)甲方保證【乙方】【丙方】在過渡期限內按本協議第五條規定進行安置。【乙方】【丙方】使用甲方提供的臨時過渡週轉房的,應當在得到安置房後_________日內騰出週轉房。
(五)【乙方】【丙方】在臨時過渡期內,收到甲方安置通知(通知方式爲_________)之日起3個月內,應到甲方辦理安置手續;甲方應從發出安置通知後再支付【乙方】【丙方】三個月臨時安置補助費;逾期不到甲方辦理安置手續的,不再享受各種補助費或補償費。
第七條 房屋拆遷補助費
(一)甲方按規定標準,支付【乙方】【丙方】搬遷補助費_________元,臨時安置補助費_________元,提前搬家獎勵費_________元;其他補助費_________元,共計人民幣(大寫):_________元整。
(二)拆遷非住宅房屋,甲方按規定標準,支付【乙方】【丙方】設備搬遷和安裝補助費_________元,因拆遷造成停產、停業損失補償費_________元,提前搬家獎勵_________元;其他補助費_________元,共計人民幣(大寫):_________元整。
(三)甲方應於_________年_________月_________日前,將房屋拆遷補助費支付給【乙方】【丙方】,支付方式:_________。
第八條 【乙方】【丙方】在_________年_________月_________日前應將被拆遷房屋騰空,並交甲方拆除。
第九條 【乙方】【丙方】的違章建築及其附屬設施應在_________年_________月_________日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方將依法實施拆除。
第十條 逾期安置的違約責任。
甲方應在本協議第六條第(二)項約定的臨時過渡期期滿前,保證【乙方】【丙方】按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應在臨時過渡期滿_________天前通知【乙方】【丙方】,按下列約定處理:
1、甲方應按本協議第七條約定的臨時安置補助費的2倍向【乙方】【丙方】支付臨時安置補助費。
2、逾期_________個月內,甲方應按本協議第七條約定的停產、停業損失補償費的_________%,向【乙方】【丙方】加付停產停業損失補償費;逾期超過_________個月,甲方應按本協議第七條約定的停產、停業損失補償費的_________%,向【乙方】【丙方】加付停產停業損失補償費。
3、逾期18個月的,【乙方】【乙方在徵得丙方同意的情況下】有權要求重新選擇貨幣補償或另行選擇安置房。
4、_________。
5、_________。
第十一條 特殊情況下安置逾期的處理
如果出現下列情況,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
(一)因不可抗力造成安置房屋建設延期的;
(二)因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期;
(三)_________。
因以上情況造成或安置延期時,逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理:_________。
第十二條 甲方關於安置房標準的違約責任。
(一)甲方交付的安置房標準應符合第五條第(一)項及附件4標準的約定。達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按約定標準進行整改,並賠償人民幣_________元。
(二)安置房屋面積確認及面積差處置方式:
本款規定以【建築面積】【套內建築面積】(本款中均簡稱面積)爲依據進行面積確認及面積差異處置。
本協議約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積爲準。產權登記中面積記載不明確的,應由原產權登記部門重新確認。
安置房交付後,產權登記面積與本協議約定面積發生差異,甲、乙雙方同意按_________種方式進行處置:
1、雙方自行約定:
(1)_________;
(2)_________;
(3)_________。
2、雙方同意按以下原則處置:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,按第五條規定原則據實結算差價;
(2)面積誤差比絕對值超出3%的,當產權登記面積大於本協議約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款按第五條規定原則據實結算差價;超出3%部分的房屋價款,不找差價,由甲方承擔,產權歸屬乙方。
(3)面積誤差比絕對值超出3%的,當產權登記面積小於本協議約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款按第五條規定原則據實結算差價;超出3%部分的房屋價款,由甲方按超出3%部分的房屋價款的雙倍返還乙方。
面積誤差比=(產權登記面積-協議約定面積)/協議約定面積______100%
(三)安置土地面積誤差參照本條第(二)項處理。
第十三條 甲方逾期支付拆遷補償資金(貨幣補償、搬遷補助費、臨時安置補助費、設備搬遷安裝補助及損失費、停產停業補償費)的違約責任。
甲方如未按本協議規定的時間付款,按下列第_________種方式處理:
(一)按逾期時間,分別處理(不實行累加制)
1、逾期在_________日之內,自本協議約定的應付款期之第2天起,至實際全額支付應付款之日止,甲方按日向【乙方】【丙方】支付逾期應付款的千分之_________的違約金,協議繼續履行;
2、逾期超過_________日後,自本協議約定的應付款之第2天起,至實際全額支付應付款之日止,甲方按日向【乙方】【丙方】支付逾期應付款的千分之_________(該比率應不小於前款中的比率)的違約金,協議繼續履行。
本條中的逾期應付款指依本協議規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
(二)_________。
第十四條 其他違約責任:
(一)_________;
(二)_________。
第十五條 乙方安置屬於臨時過渡的,應在收到甲方正式安置通知_________日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的,不再享受各種補助費,並每逾期1天罰款_________元。
第十六條 本協議在履行過程中發生的爭議,由當事人協商解決,協商或調解不成的,按下述第_________種方式解決:
(一)向_________仲裁委員會申請仲裁。
(二)依法向人民法院起訴。
第十七條 本協議未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協議。
第十八條 協議附件與本協議具有同等法律效力。本協議及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十九條 本協議自合同當事人簽字蓋章之日起生效。
第二十條 本協議一式_________份,甲、【乙】、【丙】方各持1份。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________。
委託代理人:_________ 委託代理人:_________。
_________年____月____日 _________年____月____日。
丙方(簽章):_________
委託代理人:_________
_________年____月____日
房屋拆遷合同格式 篇12
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據《合同法》、《建築法》、《安全生產法》和《拆遷管理條例》,爲明確雙方責任,確保拆遷安全和進度,經甲、乙雙方協商一致達成以下條款,雙方共同遵守。
一、 工程名稱:河南中州企業發展有限公司中州禮堂拆除工程;
二、 工程地點:中州家屬院內;
三、 拆除面積:約343平方米;
四、 承包範圍:二層平臺及耳房、門洞、舞臺(一米二範圍內)拆除;
五、 合同工期:20xx年 3 月17 日—20xx年 4月 2日;
六、 合同價款:叄仟元(3000.00元);
工程質量要求:
乙方負責淨甲方要求拆除指定建築物、附着物,並將拆除的建築垃圾及時清理乾淨,嚴禁隨意拋灑,傾倒垃圾。
七、 雙方的責任及義務
1、 甲方的責任與義務:
1)、甲方負責將拆除範圍內的物品騰空,使之具備可拆除條件。
2)、甲方負責協調被拆除戶以及與拆除有關的周邊關係,以保證乙方安全順利的施工。
3)、甲方負責提供拆除範圍內準確的地下管線資料。
4)、由甲方原因或不可抗力造成的工期延誤,工期可相應順延。
八、乙方的責任與義務:
1)、乙方施工前將安全保證金(捌仟元)交納到甲方指定的帳戶,完工驗收合格後甲方如數退還。
2)、按照甲方批准的施工方案安全有序的進行拆除。
3)、在施工中要懸掛警示標語並採取安全防護措施,設置安全隔離帶並有專人進行巡察以確保施工人員、行人和施工設備的安全,因乙方責任引起的一切安全事故由乙方承擔全部責任。
4)、按照國家相關規定及技術標準,採取切實可行的措施進行安全文明施工,保證施工進度。
5)、拆除現場材料堆放整齊有序,保證拆除現場人走場清。
九、工程款支付辦法
工程完工經甲方驗收合格,半年之內付清全部工程款。
十、其他
1、本合同未盡事宜,雙方協商解決。
2、本合同經甲、乙雙方簽字生效。工程完工,合同內容執行完畢,工程價款及各種費用結清後合同自行失效。
3、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份自雙方簽字蓋章之日生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋拆遷合同格式 篇13
甲方:________________中學
乙方:________________
甲方將位於學校食堂前面的9間房屋讓乙方拆除、清運垃圾、平整場地等。經甲乙雙方協商達成以下協議:
1、承包方式乙方採取全包乾方式,應在________年________月________日——________日完成拆除及場地清理工作。拆除磚由甲方運走,乙方承擔垃圾清運、場地平整等所有費用。房屋的行條、瓦、門窗等歸乙方所有。拆除完畢,要求現場垃圾清運乾淨,場地整潔,無任何遺留物。
2、拆除費用結算甲方將拆除的物品按照第一條規定給乙方抵算拆除費用。
3、安全責任乙方自行負責拆除安全工作,拆除過程中發生的任何安全事故,甲方不承擔任何責任。
以上協議,經甲乙雙方簽章後生效。
甲方:________________中學乙方:________________
代表人:________________代表人:________________
房屋拆遷合同格式 篇14
一、施工內容及工程量:
1、施工內容:建築物拆除,渣土清運。
2、拆除標準:按甲方招標要求拆除範圍內的房屋以及渣土清運。
3、施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有,均由乙方自行處理。
二、工程價款及結算方式:
1、工程價款:
經公開招標,拆除項目總金額爲:_____________元(¥____________元)
2、結算方式:
(1)合同簽訂時,乙方一次性付清工程款。
(2)乙方報名時的報名費轉爲押金,待拆除工程全部結束,渣土清運完成,平整好施工場地,經甲方組織驗收合格後,退還乙方的押金。
三、施工日期:
1、本合同工程定於20________年____月____日開工,於20________年____月____日竣工。
2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時,甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
四、雙方責任及權力:
1、乙方進場後,甲方向乙方進行施工交底,交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項並提供有關技術資料。
2、負責協調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、通信等線路。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
4、甲方指定葛傑善爲工程項目負責人,負責協調施工中有關事宜並監督乙方的施工全過程。
1、負責編制施工方案,制定安全、環保措施,。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執行國家有關部門對建築施工提出的各項要求和規定,做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業,注意環保要求:控制噪聲,避免不安全因素髮生。
5、負責機械及人員的安全,加強對施工人員的安全教育及防範措施,確保施工中萬無一失;並負責其施工人員的安全保險,對因管理不善所發生的任何安全責任事故,責任由乙方承擔,。
6、服從甲方現場管理人員的指揮,尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定倪前鵬爲工程項目負責人,全權負責工程拆除事宜並及時向甲方通報工程拆除有關情況。
五、違約責任:
1、違反本合同規定,甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。
2、合同執行中發生糾紛,雙方應做好協商解決,協商解決不成的可向當地人民法院起訴。
1、本合同簽字生效後甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改,需經方協商同意並簽訂補充協議。
2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委託代理人簽字並加蓋各自公章之日起生效。
4、本合同一式____份,甲乙雙方、局基建辦、監察室各執____份,具有同等法律效力。
甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
房屋拆遷合同格式 篇15
甲方(父母方):
乙方(兒子方):
丙方(女兒方):
爲促進家庭和諧,保持家庭和睦,防止家庭糾紛,甲、乙、丙三方爲座落於( )房屋拆遷分配歸屬問題達成如下協議,以共同遵守。
第一條:( )房屋爲被拆遷房屋,房屋登記證號爲( )登記的房屋所有權人爲甲方,具體爲乙、丙之父(乙、丙之父周德祥以過世,其房屋遺產受益人爲尚凱華、周小鋒、周芸三人共同繼承。
第二條:本協議所訴房屋以被拆遷,拆遷補償方式有以下幾項:
1,拆遷費共記( )金額。經濟適用房兩套。
2,包括經濟適用現房壹套面積65平方,現房地址( ),總價值( ) 經濟適用期房壹套面積85平方,期房地址( ),總價值( )
3,拆遷費餘款還剩( )金額。
第三條:本協議所訴房屋拆遷補償分配如下::
1,經濟適用現房壹套面積65平方,現房地址( )房屋所有權歸於丙方。
2,經濟適用期房壹套面積85平方,期房地址( )房屋所有權歸於乙方。
3,拆遷費餘款( )歸於甲方。
第四條:甲方本着平等對待每個兒女的原則承諾,在享有該兩套經濟房居住權期間,不對該房作出任何處置行爲。其拆遷費補償餘款應公開,公平的使用。(每筆應記帳)
第五條:本協議所訴兩套經濟房如需裝修,需由甲、乙、丙三方共同協商。
第六條:本協議不改變乙、丙雙方對甲方應盡的法定贍養義務,也不改變乙、丙雙方對甲方除房屋之外的任何財產繼承份額權利。
第七條:本協議訂立後,乙、丙雙方每年都應抽出一定時間,帶上家人,到以上所述房屋內陪甲方居住一段時間,以盡精神贍養之義務。
附:對甲方日後贍養問題的處理:
甲方(母親)由二位子女輪流負責服侍照顧,(按子女排行從大到小輪流進行,所輪子女確有特殊原因,應和其他子女協商費用解決)對甲方日常生活治療花銷,應以甲方的存款,工資支付。用盡後,由子女平攤出資進行。
第八條:對甲方的存款,工資處理問題: 考慮到甲方今後年齡漸高不能自理後,甲方的存款,工資由子女幫助保管並花銷,爲此應公開透明,實進記帳制度。並附有開支登記薄冊。
第九條:本協議共兩頁,一式三份,每方各執一份,自三方共同簽名之日起成立。
第十條:本協議效力約定:
甲方:
乙方:
丙方:
訂立時間:
訂立地點:
公證處蓋章:
調解所蓋章:
房屋拆遷合同格式 篇16
甲方:(拆遷入)
乙方:(被拆遷人)
經_________市城市建設房屋拆遷管理辦公室拆許字(?)第?號《房屋拆遷許可證》批准,甲方在?範圍內拆遷,進行?項目建設,需要拆遷乙方的住宅房屋,依據《_________市城市房屋拆遷管理辦法》的規定,甲乙雙方就拆遷補償事項,訂立如下協議:
一、乙方房屋位於?街(路)?號?棟?層?房間?建築結構,建築面積?平方米。
經房屋拆遷評估機構評估確定,乙方房屋?成新,評估單價?元/平方米,計?元;上年度磚混結構住宅房屋建築成本?元/平方米,價格調整係數?,價格補貼?元/平方米,計?元,面積補貼?平方米,計?元,被拆遷房屋貨幣補償金額總計?元。
二、乙方自願選擇?的拆遷補償方式。
實行貨幣補償的,甲方應一次性支付給乙方?元貨幣補償款。
實行房屋產權調換的,甲方提供給乙方的房屋位於?街(路)?號?棟?單元?層?朝向?房間,?建築結構,建築面積?平方米(產權調換房屋系期房的,附產權調換房屋的設計平面圖,房屋建築面積以產權部門初始登記的建築面積爲準),所調換房屋價格?元/平方米,計?元,於?年?月?日前?向?方支付產權調換差價款?元。甲方應於?年?月?日前將產權調換房屋交付給乙方,並於年?月?目前負責辦理產權調換房屋的所有權證和土地使用證,手續費用由甲方承擔,所涉及的契稅由乙方承擔。
三、甲方向乙方一次性支付搬家補助費?元。
實行貨幣補償的,甲方按照lO元/(平方米月)標準支付給乙方臨時安置補助費,一次性支付3個月,計?元。
實行房屋產權調換且乙方自行過渡的,過渡期限?個月,甲方按照?元/平方米月標準支付給乙方臨時安置補助費,先預付?個月,計?元,其餘部分在房屋交付給乙方使用時按照實際過渡期限一次結清。
四、本合同訂立時,乙方應將房屋所有權證、土地使用證交給甲方,並由甲方到有關部門申請註銷登記。
六、本合同盯立後,甲方不得擅自變更規劃和設計。
七、本合同訂立後,雙方應共同遵守,任何一方違約,按有關法律、法規的規定承擔責任。因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,按以下第?方式解決。
(一)提交______________委員會_____;
(二)向人民法院起訴。
八、本協議一式四份,甲方、乙方、拆遷實施單位各一份,送拆遷管理部門備案一份。?本合同未盡事宜,可另行訂立補充協議。
甲方:?乙方:
法定代表人:
經辦人:
拆遷實施單位:?委託代理人:?法定代表人:
經辦人:
年?月?日?年?月?日
房屋拆遷合同格式 篇17
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商如下:
一、甲方現有飯廳、住宿樓、倉庫、門房、燒火房全部拆除,以 元整給乙方拆除。
二、甲方只搬室內電器、辦公及用具,其它的全部歸乙方。
三、甲方不能動門、窗、上下水管、電線、檁木、磚、板、鋼筋、磚碴,全部由乙方自行處理,甲方不得有任何干涉。
四、在施工過程中安全全部由乙方負責,甲方不負任何責任。
五、爲了順利拆除,若有其它干擾由甲方協調解決。
六、拆除工期根據實際情況再定。
甲方: 乙方:
年 月 日
甲方:
乙方:
房屋拆遷合同格式 篇18
甲方因建設需要,須拆除乙方使用的房屋,根據城市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定,甲乙雙方經協商,就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
一、項目名稱、地點
建設項目名稱_________,建設地點_________,建設單位_________,《拆遷許可證》文號_________。
二、房屋基本狀況
1.乙方在拆遷範圍內有房屋_________間,建築面積_________平方米,使用面積_________平方米,居住面積_________平方米。
2.乙方有正式戶口_________人,常住人口_________人,應安置人口_________人,分別是_________。
3.被拆遷房屋的產權屬於_________。
三、拆遷安置
甲方安置乙方的住房位於_________,共_________套_________間,_________層_________號,配有_________等設備。
四、拆遷補償
1.房屋的貨幣補償金額爲人民幣_________元整;
2.附屬物補償金額爲人民幣_________整;
3.搬遷補助費爲人民幣_________元整;
4.設施設備遷移費爲人民幣_________元整;
5.其他費用爲人民幣_________元整。
五、搬遷
乙方在_________年_________月_________日前搬遷騰空房屋,經甲方確認,舊房由甲方拆除。
六、補償金額支付時間及方式
甲方在_________年_________月_________日前按本協議第四條規定的補償總額一次支付給乙方。
七、註銷
乙方應在_________年_________月_________日前向甲方移交有關房屋、土地證件,由甲方統一向房管、土地部門辦理註銷手續。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉戶、銷戶手續,乙方自行到有關部門申請辦理,並結清已使用的水、電、氣等費用。
八、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作爲乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人_________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續糾紛等,一律不負責任。
九、違約責任
甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金;甲方如不按合同規定的地點和麪積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付_________元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規定安置住房後,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金_________元,甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
十、聲明及保證
1.甲方爲一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。
4.甲方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
十一、保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限爲_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
十二、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見,不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行爲等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十三、通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十四、爭議的處理
(一)本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
1.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
十五、解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是爲了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
十六、補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均爲本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
十七、合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期爲_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_____
_______年_____月______日
簽訂地點:_____________
乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_____
_______年_____月______日
簽訂地點:_____________
房屋拆遷合同格式 篇19
建設單位(甲方):_________
拆遷戶(乙方):_________
根據_________建築安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准,拆遷乙方現有住房。爲了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以供雙方遵守執行。
一、乙方在甲方用地範圍內共有_________結構的住房_________幢_________間,共_________平方米(原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量爲準;租住公房以承租數量爲準,單位公用房屋按拆除房屋的建築面積爲準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)甲方負責於_________年_________月_________日以前爲乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資,材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)_________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)
二、乙方應於_________年_________月_________日以前搬往甲方安置的住房或週轉房(或乙方自找的週轉房),甲方於乙方搬遷_________日內一次付給乙方搬遷費_________.
三、甲方對乙方在臨時週轉期間按下列情況給予補助:
1.乙方自行找房週轉,每人每月補助_________元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方週轉房致使其家庭人口分散居住的,每人每月補助_________元;
3.乙方用甲方的簡易房週轉的,週轉期間免收房租。簡易週轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助_________元取暖費,並按規定補助增加的公共交通月票費用。
四、甲方安置乙方的住房位於_________,共_________套_________間,_________層_________號,配有_________等設備。
五、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作爲乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人_________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。
六、甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資,材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付_________元違約金);甲方如不按合同規定的地點和麪積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付_________元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。
七、乙方如經甲方按合同規定安置住房後,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金_________元,甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
八、其它:
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效後,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房地產管理部門調解,調解不成的,可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式_________份,交_________等單位各留存一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋拆遷合同格式 篇20
甲方:x有限公司,位於xx鎮四巷號,法人代表
乙方:,xx鎮xx村村民,住xx鎮x5號。
丙方:擔保人xx鎮xx村
甲方因開發需要,受xx市土地收儲中心委託,徵收並拆除乙方位於xx鎮x5號的房屋。參照《國有土地上房屋徵收與補償條例》,現行最新中華人民共和國土地管理法有關規定,雙方在丙方監督下,就拆遷還建、安置補償有關問題進行了協商,達成協議如下:
一、乙方房屋、地基、菜地現狀,宅基地面積共計280平方米,其中空地170平方,住宅面積單層110平方,四層,其中一、三層爲住房,二層爲兩個門面、頂層2m以上,是收納兼廚房,也可住人,底層架空。住房建築面積共計330平方米,門面二個,(每個開間4.15m,進深(13.3+1.2)面積各爲60平方米,)門面建築面積120平方米。房屋右側與後方有村級公路,房屋前面臨x大道,可資利用的公共通道面積約80平方(52.2+31.92),前、後、右側三方共可停小車7至10輛。三相電到戶,內三相表一塊,兩相表四塊,水到戶,內有水錶三塊,電視電話均到每套房屋。
一二樓均已租出,每年房租收入10000元。
乙方土地使用證號:x集用第號
二、甲方以新建的房屋置換乙方被拆房屋,地點位於乙方現有房屋地點段,甲方給乙方的置換新建房屋爲1-4樓,分別爲一樓住宅房一套,地面必須爲架空層。二樓門面二間,三、四樓住宅房二套,車位2個。面積大小的處理按以下方案:
還建房面積大於原房屋面積,乙方以建築價格購買。
還建房面積小於原房屋面積,甲方按同等地段房屋銷售價格加相應稅、費乘以差額面積,現金補償乙方。
還建房交房期限時間爲兩年,自簽約日起計算。
甲方承諾,還建給乙方的房屋終身免交物業管理費。
三,還建房屋質量要求:
所有房屋均應按xx市現行商品房標準建造,抗震爲6-8級,並受監。其中第一層應爲架空層
每套住房及門面均應水、電(其中一戶三相)電視到戶,其費用均由甲方承擔。其中水管到戶直徑不低於25,電到戶電線截面不低於25.(其中一戶三相)
每套住房均應有進戶門一塊,窗戶均裝鋁合金,
門面應有進戶門(卷閘門),窗戶均裝鋁合金。水、電電視到戶,其費用均由甲方承擔。
四、甲方給乙方的還建房屋的各項證件,應含土地使用證,房屋使用權證,水、電、電視開戶證件,所有證件的稅、費均由甲方承擔。並在交房時一併將所有證件交給乙方。
如甲方交付的還建住房只可供乙方一戶出入,所有證件可只辦一個。如二戶或多戶進出,每套房均應有各自的證件。
所有的土地使用證年限均應在70年以上(含70年)。
交房時,應同時給乙方車位所有權終身免交物業管理費的證件或承諾書。
五、甲方除給乙方還建房屋外,考慮到還建房屋內部僅爲裸房等因素,補償給乙方臨時安置補助費,內部裝潢補償費,搬家費,乙方房屋租賃損失費,青苗補償,農民宅基地佔用補償等費用共計x萬元。其中,臨時安置補償費(過渡期乙方租房房租)12000元(兩年),乙方經營性損失20000元(乙方原租房收入,兩年)搬家費1000元。內部裝潢補償等項747000元。
六、違約責任及處理:
在約定的交房時間到期後,開發商不能按期交房時:
逾期,開發商應支付相應的房屋租賃費(6000*120%/年),房屋出租損失補助費(10000*120%/年),不足一年的按月計算。
因其他原因,甲方無法履約交房,丙方應承擔擔保責任。督促甲方履約。仍無法交房時,按照xx市xx鎮同等地段房屋在履約期的銷售價格,加上應交各項稅、費(含各種辦證)合併計算應補償的房屋價款,補償給乙方。即採取貨幣補償方式。甲方到期無履約能力,則由丙方擔保人承擔責任。
在合同簽字前,開發商與擔保人應先簽字,再將所有款項轉到指定的帳戶。經確認後,被拆遷人簽字,同時交出土地證,則表示房屋已轉到開發商手中,被拆遷人在20天內搬遷完畢。並通知開發商及擔保人。乙方交房時應保證不得拆除門窗及防護網。
本協議一式三份,甲、乙、丙三方各持一份,簽字蓋章生效。
立協議人
甲方:xx市xx房地產開發有限公司
法人
乙方:
丙方:x鎮xx村村委會
法人
20xx年11月7日
房屋拆遷合同格式 篇21
爲搞好老村莊土地復墾,增擴土地面積,__________將__________生產組原老莊房進行改造復墾,現_______________與拆遷戶_____________就房屋拆遷相關事宜達成如下協議:
一、拆遷項目:
乙方將自己老莊房__________間主房、_______________間附屬房;_______________間豬圈、__________間廁所,_______________座水井;_____________棵銀杏樹等地上物進行拆除讓地。
二、補償標準:_________________
甲方將參照有關拆遷標準給乙方補償,其標準如下:
(一)房屋補償金額_____________元/平方米;
(二)豬圈補償金額_____________元/間;
(三)廁所補償金額_____________元/間;
(四)水井補償金額_____________元/座;
(五)銀杏樹補償金額_____________元/棵。
三、拆遷時間:
_______________對本建築物的拆除期間爲_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,拆除後應將所拆除的物料全部運走,將土地按約定時間交由_____________。
本協議正本一式二份,雙方各執一份,簽字後具有法律效力。
甲方:______________
乙方:______________
_______年_______月_______日
房屋拆遷合同格式 篇22
拆 遷 人:__________(以下簡稱甲方)
被拆遷人:__________ (以下簡稱乙方)
爲加快____________工程建設,維護拆遷當事人的合法權益,根據_____________________文件精神及有關法律、法規的規定,現經甲、乙雙方在平等、自願、充分協商的基礎上,就房屋拆遷事宜,達成協議如下:
一、拆遷範圍
甲方拆遷乙方坐落在_______村_______間_______層、_______間_______層_______結構的房屋(房產證號:__________ ,土地證號:__________ )及其附屬物。拆遷建築面積______________平方米,建築佔地面積______________平方米,總用地面積(不包括建築佔地面積)______________平方米(經村委會、指揮部和鎮政府確認),具體四至界限詳見拆遷宗地平面圖。
二、拆遷作價補償
(一)作價補償依據:拆除的房屋建築面積以《房屋所有權證》上記載的建築面積或以實際丈量的建築面積爲依據。房屋及其附屬物補償按重置價格結合成新結算,根據_______號評估報告爲準。
(二)拆遷補償各項內容及金額:
1、房屋補償金額計人民幣_______元,附屬物補償金額______________元。
2、拆除未超過批准期限臨時建築,房屋及附屬物按其房產評估報告價值的 予以補償,計人民幣______________元;室內裝潢按評估報告價值予以補償,計人民幣______________元;總用地面積(包括建築佔地面積)_______平方米,按每方米_______元計算(包括石渣回填)支付給乙方,計人民幣_____________元。
3、臨時過渡房補助費:甲方按乙方常住在冊人口(經村民委員會確認),每人每月補助_______元,過渡期一次性爲_______個月,過渡房由乙方自行解決。
4、住宅搬遷補助費:甲方按乙方常住在冊人口(經村民委員會確認),每人一次性補助_______元,戶不足_______元的按_______元計算,由乙方在規定時間內自行搬遷。
5、移機補償標準:有線電視每戶_______元、寬帶每戶_______元、電話每戶_______元,空調按每臺_______元給予補償。
有線電視移機費:__________ 元。
寬帶移機費:__________ 元。
電話移機費:__________ 元。
空調移機費:__________。
合計:__________ 元。
6、土地徵收補償費:土地證範圍內的宅基地(不包括建築佔地面積)按每平方米_______元(包括石渣)付給乙方;未辦理土地證的宅基地(不包括建築佔地面積),按每平方米_______元(包括石渣)付給乙方。
宅基地補償費(有證):________________________。
宅基地補償費(無證):________________________。
7、其它補償費:_____________________________
三、拆遷安置
1、乙方選擇貨幣安置形式。甲方根據房地產評估機構評估的地基評估價,按乙方被拆遷房屋的建築佔地面積(有效證件)以每平方米_______元支付給乙方;拆除乙方唯一住房的,按被拆遷房屋的建築佔地面積(臨時房不享受),以每平方米_______元支付給乙方。
建築佔地面積(有效證件) _____________________元。
建築佔地面積(唯一住房) _____________________元。
2、貨幣補償之後,甲方不承擔乙方地基安置責任,地基由乙方自行解決落實,審批手續按建房有關政策規定上報審批後方可建房。地基的土地審批稅費和其他相關費用,由乙方自行承擔。
3、已建新住房的被拆遷戶,原有住房土地證已被註銷、或採取非法手段保留住房或土地證、或已簽訂拆除手續的,其拆遷房屋的建築佔地面積和宅基地一律按以每平方米_______元(包括石渣)計算,不享受本協議規定的其他任何權益條款。
建築佔地面積和宅基地_____________________元。
四、拆遷騰空日期
雙方簽訂本協議後,乙方應當面將《房屋所有權證》和《土地所有權證》及相關證件原件、有效件交給甲方。
乙方拆遷的房屋及附屬物必須在_______年_______月_______日前搬遷騰空完畢(指動產部分);經甲方驗收合格後,乙方將房屋鑰匙交給甲方,房屋一律由甲方負責拆除。
五、獎勵與違約責任
1、獎勵
1乙方在規定期限內簽訂拆遷協議並按時騰空的,甲方按乙方的房屋建築佔地面積(臨時房不享受),予以每平方米獎勵_______元。
建築佔地面積______________元。
②乙方若在規定時間內提前騰空的,每提前一天(最長按_______天計算),甲方按乙方的房屋建築面積,予以每平方米獎勵_______元(臨時房不享受)。
_____________________元
2、違約責任
乙方違反協議,拖延搬遷騰空的,甲方有權取消對乙方的全部獎勵,並按有關規定實行強制拆除。如阻礙執行的,提請公安機關依照《中華人民共和國治安管理處罰法》處罰,構成犯罪的,由司法機關追究其刑事責任。
被拆遷人的房屋(含附屬物),被拆遷人必須完整地移交給拆遷人,被拆遷人不得擅自拆除,如造成人員傷亡等事故的,由被拆遷人承擔一切責任。
六、雙方約定的其它事項。乙方家庭全部成員(18週歲以上者) 等 人一致同意 作爲乙方代表人,授權他(她)在協議上和其他相關文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人 領取。甲方對乙方兄弟之間、家庭成員之間發生與拆遷房屋有關的分家析產等糾紛的,一律不負責任。
七、付款辦法
1、付款辦法:__________待乙方騰空後7天內一次性結清。
2、結算應付款項:__________
以上綜合補償總計人民幣(大寫)
八、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效,該協議生效之日起,任何一方未經對方同意,不得變更本協議。
九、本協議於_______年_______ 月_______日簽訂。
十、本協議一式六份,甲方執二份,乙方執一份,分別報縣住房和建設規劃局、縣國土資源局各一份,分水村村委會一份。
甲方:__________
代表:__________
乙方:__________
房屋拆遷合同格式 篇23
拆遷人(以下簡稱甲方):____________
被拆遷人(以下簡稱乙方):____________
甲方因________________建設需要,經批准取得_________號《房屋拆遷許可證》,根據《城市房屋拆遷管理條例》、《某某省城市房屋拆遷管理辦法》及___________等規定,對乙方的房屋進行拆遷,甲、乙、_____方在平等、自願、協商一致的基礎上,就房屋拆遷補償安置達成如下協議:
第一條 被拆除房屋現狀
(一)房屋所在地點_________,建築面積__________平方米(其中有證建築面積________平方米,房屋使用面積___________,房屋產權證號_________),房屋的用途_________,房屋的產權性質_______,房屋的結構_________,房屋的總樓層數__________,房屋所在的樓層數___________,房屋的朝向______________。
(二)房屋內部設施及裝潢情況:
(三)房屋的附屬物及構築物情況:
(四)機械設備情況:
第二條 乙方基本情況
(一)被拆除房屋爲住宅時:
1、乙方有正式戶口________人(其中常住人口_________人),分別是(姓名、性別、年齡、與戶主關係等)。
(二)被拆除房屋是非住宅時:
1、乙方情況:_________________________________
第三條 房屋拆遷補償選擇第________種方式:
1、貨幣補償。2、房屋產權調換。
第四條 被拆遷房屋的貨幣補償方式
(一)貨幣補償金額的確定選擇第_________種方式:
1、根據當地政府公佈的貨幣補償基準價由當事人協商確定價格。
2、根據當事人共同推薦的評估機構評估的市場價格確定。
3、當事人對評估機構的選定意見不統一時,按房屋拆遷管理部門確定的評估機構評估的市場評估價確定。
4、當事人約定的其他作價方式。
(二)房屋裝潢作價方式:________________________________
(三)被拆遷房屋補償金額:_______________________________
1、房屋貨幣補償金額。被拆遷房屋建築面積__________平方米,按建築面積每平方米_________元計價,小計____________元。
2、裝潢補償金額___________元(若房屋貨幣補償金額含裝潢補償,此項可不另行計算)。
3、附屬物及構築物補償金額____________元。
以上三項合計補償金額________________元。
(四)房屋貨幣補償的幣種__________,補償金額由甲方於______年_____月_____日前支付給乙方,支付方式:_______________________。
第五條 房屋產權調換補償方式
(一)甲方提供位於_________________,結構____________,用途_____________,房屋號_________,建築面積_________平方米的現房、期房,產權調換房屋的樓層、房號的確定方法:___________________________________________________。
產權調換的安置房屋應符合以下標準:
1、甲方提供給乙方的安置房屋,應當符合國家質量安全標準;
2、房屋內應當有以下設施:
3、房屋裝飾與設施標準見附件二
4、新建房屋竣工後質量應經_____________________登記備案。
(二)被拆遷的房屋及產權調換的安置房屋的價格均按本協議第四條第(一)、(二)、(三)款統一方式進行確定,並結清產權調換差價。
(三)按被拆遷房屋與產權調換的安置房屋的價格結算產權調換差價。差價金額______________________________。
(四)產權調換差價幣種:________,差價由_____方於______年_____月_____日前向_______方支付,支付方式:________________________。
第六條 房屋拆遷補助費
(一)甲方按________規定標準,支付乙方搬遷補助費________元,臨時安置補助費_________元,其他補助費__________元,共計_________元。
(二)拆遷非住宅房屋,甲方按___________規定標準,支付乙方設備搬遷和安裝補助費___________元,因拆遷造成停產、停業損失補償費__________元,其他補助費________元,共計____________元。
(三)房屋拆遷補助費的幣種:________,甲方應於_____年______月_______日前支付給乙方,支付方式:________。
第七條 逾期安置的違約責任。
(一)甲方應在本協議第六條第(二)項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應在臨時過渡期滿______天前通知乙方,按下列約定處理:
1、逾期________個月內,甲方按本協議第七條約定的停產、停業損失補償費的_________%向乙方加付停產停業損失補償費;逾期超過_________個月,甲方按本協議第七條約定的停產、停業損失補償費的________%向乙方加付停產停業損失補償費。
(二)乙方在臨時過渡期內,收到甲方安置通知(通知方式爲_________________)之日起4個月內,應到甲方辦理安置手續;甲方應從發出安置通知後再支付乙方四個月臨時安置補助費;逾期不到甲方辦理安手續的,不再享受各種補助費或補償費。
第八條 其他違約責任:
第九條 本協議在履行過程中發生的爭議,由當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下述第_______種方式解決:
(一)向___________仲裁委員會申請仲裁。
(二)依法向人民法院起訴。
第十條協議附件與本協議具有同等法律效力。本協議及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條 本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十二條 本協議一式_______份,甲、乙方各持______份。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
房屋拆遷合同格式 篇24
拆遷人(以下簡稱甲方):
被拆遷人(以下簡稱乙方):
甲方因________________建設需要,經批准取得_________號《房屋拆遷許可證》,根據《城市房屋拆遷管理條例》、《某某省城市房屋拆遷管理辦法》及___________等規定,對乙方的房屋進行拆遷,甲、乙、_____方在平等、自願、協商一致的基礎上,就房屋拆遷補償安置達成如下協議:
第一條 被拆除房屋現狀
(一)房屋所在地點_________,建築面積__________平方米(其中有證建築面積________平方米,房屋使用面積___________,房屋產權證號_________),房屋的用途_________,房屋的產權性質_______,房屋的結構_________,房屋的總樓層數__________,房屋所在的樓層數___________,房屋的朝向______________。
(二)房屋內部設施及裝潢情況:
(三)房屋的附屬物及構築物情況:
(四)機械設備情況:
第二條 乙方基本情況
(一)被拆除房屋爲住宅時:
1、乙方有正式戶口________人(其中常住人口_________人),分別是(姓名、性別、年齡、與戶主關係等)。
(二)被拆除房屋是非住宅時:
1、乙方情況:_________________________________
第三條 房屋拆遷補償選擇第________種方式:
1、貨幣補償。2、房屋產權調換。
第四條 被拆遷房屋的貨幣補償方式
(一)貨幣補償金額的確定選擇第_________種方式:
1、根據當地政府公佈的貨幣補償基準價由當事人協商確定價格。
2、根據當事人共同推薦的評估機構評估的市場價格確定。
3、當事人對評估機構的選定意見不統一時,按房屋拆遷管理部門確定的評估機構評估的市場評估價確定。
4、當事人約定的其他作價方式。
(二)房屋裝潢作價方式:________________________________
(三)被拆遷房屋補償金額:_______________________________
1、房屋貨幣補償金額。被拆遷房屋建築面積__________平方米,按建築面積每平方米_________元計價,小計____________元。
2、裝潢補償金額___________元(若房屋貨幣補償金額含裝潢補償,此項可不另行計算)。
3、附屬物及構築物補償金額____________元。
以上三項合計補償金額________________元。
(四)房屋貨幣補償的幣種__________,補償金額由甲方於______年_____月_____日前支付給乙方,支付方式:_______________________。
第五條 房屋產權調換補償方式
(一)甲方提供位於_________________,結構____________,用途_____________,房屋號_________,建築面積_________平方米的現房、期房,產權調換房屋的樓層、房號的確定方法:___________________________________________________。
產權調換的安置房屋應符合以下標準:
1、甲方提供給乙方的安置房屋,應當符合國家質量安全標準;
2、房屋內應當有以下設施:
3、房屋裝飾與設施標準見附件二
4、新建房屋竣工後質量應經_____________________登記備案。
(二)被拆遷的房屋及產權調換的安置房屋的價格均按本協議第四條第(一)、(二)、(三)款統一方式進行確定,並結清產權調換差價。
(三)按被拆遷房屋與產權調換的安置房屋的價格結算產權調換差價。差價金額______________________________。
(四)產權調換差價幣種:________,差價由_____方於______年_____月_____日前向_______方支付,支付方式:________________________。
第六條 房屋拆遷補助費
(一)甲方按________規定標準,支付乙方搬遷補助費________元,臨時安置補助費_________元,其他補助費__________元,共計_________元。
(二)拆遷非住宅房屋,甲方按___________規定標準,支付乙方設備搬遷和安裝補助費___________元,因拆遷造成停產、停業損失補償費__________元,其他補助費________元,共計____________元。
(三)房屋拆遷補助費的幣種:________,甲方應於_____年______月_______日前支付給乙方,支付方式:________。
第七條 逾期安置的違約責任。
(一)甲方應在本協議第六條第(二)項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應在臨時過渡期滿______天前通知乙方,按下列約定處理:
1、逾期________個月內,甲方按本協議第七條約定的停產、停業損失補償費的_________%向乙方加付停產停業損失補償費;逾期超過_________個月,甲方按本協議第七條約定的停產、停業損失補償費的________%向乙方加付停產停業損失補償費。
(二)乙方在臨時過渡期內,收到甲方安置通知(通知方式爲_________________)之日起4個月內,應到甲方辦理安置手續;甲方應從發出安置通知後再支付乙方四個月臨時安置補助費;逾期不到甲方辦理安手續的,不再享受各種補助費或補償費。
第八條 其他違約責任:
第九條 本協議在履行過程中發生的爭議,由當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下述第_______種方式解決:
(一)向___________仲裁委員會申請仲裁。
(二)依法向人民法院起訴。
第十條協議附件與本協議具有同等法律效力。本協議及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條 本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十二條 本協議一式_______份,甲、乙方各持______份。
甲方(簽章):
乙方(簽章):