承攬廣告位安裝工程合同書（通用15篇）

承攬廣告位安裝工程合同書 篇1

甲方：廣告裝飾有限責任公司

乙方：

乙方承攬甲方位於廣告位廣告布安裝工程，爲了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：

一、工程內容

乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間爲年月日。

二、甲乙雙方義務與責任

1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。

2、由於此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。

三、工程造價及付款方式

1、乙方承包單價： 元(人民幣)/平方米

2、乙方完工後經甲方驗收後付款。

四、其他未盡事宜經雙方友好協商後可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方：

乙方：

簽字(蓋章)：

簽字(蓋章)：

承攬廣告位安裝工程合同書 篇2

甲方： 乙方：

根據《中華人民共和國經濟民法典》的要求，甲方委託乙方爲中山市中國小校購置、安裝多媒體電腦室。經甲乙雙方充分協商一致，簽訂本合同。

一、電腦的品牌、型號、配置和金額：

1、多媒體電腦室 套，貨款總額爲人民幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整(￥ 元)詳細見《預算表》。

2、詳細電腦設備品牌型號配置見附件一《硬件配置性能表》。

二、多媒體電腦室系統基本功能見附件二《系統功能說明書》

三、質量保證及售後維護服務

1、乙方提供的必須是全新的電腦設備，該電腦設備必須符合國家檢測標準和產品出廠標準。工程質量必須保證符合國家的質量標準及合同的要求，要按照確定的圖紙施工，要用全新的材料，不得以次充好或擅自更改指定的材料或設備。

2、乙方應隨電腦設備向甲方交付電腦設備的說明書及隨機相關的資料。在履約過程中，乙方必須遵守國家的有關法律法規，並接受甲方的檢查，如實提供檢查所需提交的材料，不得拒絕。

3、乙方要按照《中山市中國小教學用計算機設備售後服務合同》的要求，提供快捷、良好的售後服務。

四、工期及驗收：

1、甲方準備工作：安裝輸入電源線路連接到電腦室，電源線直徑不小於10MM2，地線要求接地良好，並於簽定本合同後三個工作日前完工。

2、乙方工期：簽定本合同後第五個工作日前安裝電源和網絡線路;簽定本合同後第十個工作日前安裝電腦檯和穩壓電源;簽定本合同後第十五個工作日前安裝調試電腦並完工。

3、驗收辦法：由甲方組織鎮區教辦、學校等有關技術人員，按本合同的配置標準和性能要求見附件三《硬件軟件驗收表》，對乙方所安裝的多媒體電腦室進行驗收。

4、驗收日期：由完工後的十個工作日內進行。

五、付款方式：

1、甲方在簽定本合同後第三個工作日內向乙方支付貨款總額50%的預付款。

2、在驗收合格後五個工作日內向乙方支付餘下貨款總額50%。

六、違約責任

1、甲方無正當理由拒收電腦設備的，甲方向乙方償付合同總值30%的違約金。

2、乙方無正當理由不能交付電腦設備的，乙方向甲方償付合同總值30%的違約金。

3、甲方逾期付款的，甲方向乙方每日支付欠款總額0.5%的違約金。

4、乙方逾期交付電腦設備的，乙方向甲方每日償付合同總值0.5%的違約金。

七、其他

1、因電腦質量問題發生爭議，由合同簽訂所在地的技術質量監督部門進行鑑定，該鑑定結論是終結性的，供需雙方應當接受。

2、合同發生爭議產生的訴訟，由合同簽訂所在地人民法院管轄。

3、本合同一式四份，甲乙雙方、中山市教育局電教站和鎮區教辦各執一份，均具同等法律效力。

甲 方： 乙 方： 鑑印單位：(蓋章)

地 址： 地 址： 地 址：

電 話： 電 話： 電 話：

法人代表： 法人代表： 簽約代表：

簽約時間： 簽約時間： 簽約時間：

承攬廣告位安裝工程合同書 篇3

甲方：

乙方：

乙方承攬甲方位於 街廣告位廣告布安裝工程，爲了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：

一、工程內容

乙方承攬的工程項目：

二、甲乙雙方義務與責任

1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。

2、由於此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。

三、工程造價及付款方式

1、乙方承包單價： (人民幣)/平方米

2、乙方完工後經甲方驗收後付款。

四、其他未盡事宜經雙方友好協商後可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方： 乙方：

簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：

承攬廣告位安裝工程合同書 篇4

安裝工程一切險保險合同

1.安裝工程一切險投保單

保單號

本投保單由投保人儘可能如實地、詳細地填寫並簽章後作爲向本公司投保安裝工程險的依據。本投保單爲該工程保險單的組成部份。

1.工程關係方的名稱和地址

工程所有人

承包人

工程分包人

其他關係方

2.被保險人名稱和地址：

3.被保險工程名稱

4.被保險工程地點

5.被保險項目、保險金額/賠償限額及每次事故 *免賠額

5.1物質損失

項目

投保金額

每次事故免賠額

安裝工程

(1)安裝工程設備價

(包括設備價、運費、保費、關稅等)

(2)安裝費

土建項目

每次事故指不論一次事故或一個事件引起的一系列事故

工程所有人或承包人在工地上的其他財產

施工用機具及設備(詳見所附清單)

清除殘骸費用

滅火費用

專業費用

其他費用

總保險金額

5.2特種危險賠償限額

危險種類賠償限額(不超過保額80%)

地震、海嘯

洪水、風暴、暴雨

每次事故免賠額(不低於損失的20%)

5.3費率

5.4總保險費

6.保險期限

6.1安裝期：個月，自年月日起至年月日止

6.2試車期(可獨立分開的項目單獨試車)個月，自年月日起至年月日止

6.3是否投保有限責任保證期 如是，請列明

保證期個月，自年月日起至年月日止

7.否投保第三者責任 如是，請列明

7.1每次事故賠償限額

7.2累計賠償限額

7.3每次事故物質損失免賠額

7.4費率及保險費

8.被安裝機器設備的情況

8.1項目主體

8.2如系單項設備，逐一列明名稱、型號、技術指標、製造商及價值；如系成套設備，列明主要設備的名稱、技術指標、製造商及價值；如有舊品，逐一列明名稱及價值

8.3安裝前設備儲存地點、條件及保管方法

8.4主體工程施工方法及起止時間

9.工地及附近的自然條件

9.1地形特點

9.2地質及底土條件

9.3地下水水位

9.4最近的河、湖、海的名稱、距離和以往最低、一般和最高水位

9.5以往最大降雨量記錄

9.6以往遭受 自然災害(如洪水、颱風)記錄

10.該工程爲

11.安裝工程在建築物內進行還是露天進行 

12.施工過程中可能會造成損壞他人財產的分佈情況

13.施工承包人是否有同類工程的施工經驗或同類施工方法的經驗 

14.工程關係方中的任何一方是否已向其他保險公司投保與本工程有關的保險 

保險公司保險種類

保險金額

15.特別條款

16.備註

請隨同本投保單提供下列文件

(1)工程合同

(2)承保金額明細表

(3)工程設計書

(4)工程進度表

(5)工程地質報告

(6)工地概圖

投保人及被保險人茲聲明所填上述內容屬實，對貴公司就安裝工程一切險條款及附加內容(包括責任免除部分)的說明已經瞭解，同意按照該條款和附加內容投保安裝工程一切險。

投保人及被保險人(簽章)

電話

地址

日期

以下內容由保險公司填寫

經辦人及日期覈保人及日期

2.中國太平*保險公司安裝工程一切險條款

一、第一部分物質損失

(一)責任範圍

1、在本保險期限內，若本保險單明細表中分項列明的保險財產在列明的工地範圍內，因本保險單除外責任以外的任何自然災害或意外事故造成的物質損壞或滅失(以下簡稱“損失”)，本公司按本保險單的規定負責賠償。

2、對經本保險單列明的因發生上述損失所產生的有關費用，本公司亦可負責賠償。

3、本公司對每一保險項目的賠償責任均不得超過本保險單明細表中對應列明的分項保險金額以及本保險單特別條款或批單中規定的其他適用的賠償限額。但在任何情況下，本公司在本保險單項下承擔的對物質損失的最高賠償責任不得超過本保險單中列明的總保險金額。

定義

自然災害：指地震、海嘯、雷電、颶風、颱風、龍捲風、風暴、暴雨、洪水、水災、冰雹、地崩、山崩、火山爆發、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破壞力強大的自然現象。

(二)除外責任

本公司對下列各項不負責賠償：

1、因設計錯誤、鑄造或原材料缺陷或工藝不善引起的保險財產本身的損失以及爲換置、修理或矯正這些缺點錯誤所支付的費用；

2、 由於超負荷、超電壓、碰線、電弧、漏電、短路、大氣放電及其他電氣原因造成電氣設備或電氣用具本身的損失；

3、施工用機具、設備、機械裝置失靈造成的本身損失；

4、自然磨損、內在或潛在缺陷、物質本身變化、自燃、自熱、氧化、鏽蝕、滲漏、鼠咬、蟲蛀、大氣(氣候或氣溫)變化、正常水位變化或其他漸變原因造成的保險財產自身的損失和費用；

5、維修保養或正常檢修的費用；

6、檔案、文件、帳簿、票據、現金、各種有價證券、圖表資料及包裝物料的損失；

7、盤點時發現的短缺；

8、領有公共運輸行駛執照的，或已由其他保險予以保障的車輛、船舶和飛機的損失；

9、除非另有約定，在保險工程開始以前已經存在或形成的位於工地範圍內或其周圍的屬於被保險人的財產的損失；

10、除非另有約定，在本保險單保險期限終止以前，保險財產中已由工程所有人簽發完工驗收證書或驗收合格或實際佔有或使用或接收的部分。

二、第二部分第三者責任險

(一)責任範圍

1、在本保險期限內，因發生與本保險單所承保工程直接相關的意外事故引起工地內及鄰近區域的第三者人身傷亡、疾病或財產損失，依法應由被保險人承擔的經濟賠償責任，本公司按下列條款的規定負責賠償。

2、對被保險人因上述原因而支付的訴訟費用以及事先經本公司書面同意而支付的其他費用，本公司亦負責賠償。

3、本公司對每次事故引起的賠償金額以法院或政府有關部門根據現行法律裁定的應由被保險人償付的金額爲準。但在任何情況下，均不得超過本保險單明細表中對應列明的每次事故賠償限額。在本保險期限內，本公司在本保險單項下對上述經濟賠償的最高賠償責任不得超過本保險單明細表中列明的累計賠償限額。

(二)除外責任

本公司對下列各項不負責賠償：

1、本保險單物質損失項下或本應在該項下予以負責的損失及各種費用；

2、工程所有人、承包人或其他關係方或他們所僱用的的在工地現場從事與工程有關工作的職員、工人以及他們的家庭成員的人身傷亡或疾病；

3、工程所有人、承包人或其他關係方或他們所僱用的職員、工人所有的或由其照管、控制的財產發生的損失；

承攬廣告位安裝工程合同書 篇5

發包單位：

承包單位：

根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》的規定，結合本工程具體情況，經甲、乙雙方友好協商，乙方承包甲方承接的“ ”有關事宜達成如下合同條款，望雙方共同遵守、執行。

一、工程概況

1.1工程名稱：

1.2工程地點：

1.3工程內容：

1.4工程期限：年日或按甲方承接的對外合同工期要求共

1.5合同價款：採用總價人民幣元(大寫)(工程施工中的垂直運輸，施工現場用水電，水泥與河沙，安裝用鋼筋等相關輔助材料費用由甲方負責)。

1.6工程單價：/米，工程量米。

二、合同文件使用的語言文字標準、規範和適用法律。

2.1本合同文件使用漢語。

2.2適用標準、規範：按國家有關混凝土預製產品生產及安裝質量評定標準和施工技術驗收規範，符合京津城際鐵路公司質量驗收標準以及甲方所提供圖紙和本工程要求標準執行。

2.3中華人民共和國有關法律、法規均對本合同有約束力。

三、甲方義務

3.1在開工前日，協助業主進行圖紙會審，審定乙方編制的施工組織方案，向乙方進行技術交底。

3.2協調處理甲乙方與業主的關係，協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理工作。

3.3指派一名工程師爲甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查。協助乙方辦理簽證、登記、變更手續、驗收、結算和其他事宜。如需更換工地代表，

應在更換前三日以書面形式通知乙方。

3.4按合同約定支付工程款項。

3.5在經業主確認設計方案後不得擅自變更設計方案或終止本合同(含設計、施工方案)，否則，對給乙方造成的損失承擔全部賠償責任。

四、乙方義務

4.1按甲方要求完成施工圖設計或與工程配套的設計，經甲方批准簽字後使用。

4.2按甲方認可的設計方案要求並根據現場實際需求量，乙方組織材料、機具、勞動力進行施工。

4.3指派一名爲乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。如需更換工地代表，應在更換前三日以書面形式通知甲方。

4.4材料的運輸，二次轉運及現場施工。

4.5按甲方審定的施工組織方案，保證材料供貨及施工進度，做到安全文明施工。

4.6產品質量應達到甲方約定的質量標準，並出具相關技術資料。

4.7不得擅自變更經甲方簽字確認的設計方案或終止合同，否則，對給甲方造成的損失承擔全部賠償責任。

五、施工安全

乙方嚴格按國家有關現行安全法規採取相應的安全防範措施，並建立安全文明施工計劃書，施工過程中因乙方違章作業造成的工作事故由乙方自行負責。

六、工期延誤

對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，以甲方代表確認，工期相應順延：

6.1設計變更、工程量變更增加造成工期延誤。

6.2一週內非乙方原因停水、停電造成停工累計8小時(含8小時)。

6.3因甲方原因(未按施工進度提供作業面，影響乙方關鍵線路進度)造成的工期延誤，並由甲方承擔乙方的停工、窩工損失。

6.4不可抗拒自然因素造成工期延誤。

七、付款方式：

7.1本合同簽訂生效並進場施工後七日內，甲方按合同向乙方支付工程製作模具定金人民幣 元(大寫) ，乙方即組織材料進行製作產品樣品。

7.2A產品樣品外觀和相關質量經乙方組織驗收合格後，甲方根據本合同工程量向乙方支付工程材料預付款計 元，大寫 ，乙方材料進場後進行安裝施工，當乙方完成工程量的 %時，甲方向乙方支付第一次工程進度款爲總工程款的 %計價 元。

7.2B當乙方安裝完成工程量的%時甲方向乙方支付第二次工程進度款爲總工程款的 %，計價 元(此次付款減扣模具定金 元，實付 元。)

7.2C當乙方工程完工，經甲乙雙方驗收合格後，甲方向乙方支付總工程款的10%計價 元整。

7.2D餘下工程款項經業主單位驗收後支付總工程款5%，計價 元。

7.3餘下總工程款5%作爲本工程質量保證金，本工程質量保證半年內無質量缺陷，甲方向乙方支付2%，計價爲 元，餘下3%保證1年內支付完畢，計價 元。

7.4工程款以轉帳方式支付至合同約定乙方帳戶：以現金方式支付(須由乙方每次以書面形式指派或委託指定的專人收取)的，結算時以乙方出具的加蓋有乙方財務專用章的發票或乙方指派經辦人的現金收條爲準。

7.5乙方工地代表或其他工作人員以乙方名義向甲方借款。非經乙方事先書面確認，乙方將不予認可，其造成的損失由甲方自行負責。

八、工程驗收

8.1在乙方製作樣品後，經甲方進行生產的驗收，併發出書面通知進行批量生產，甲、乙雙方在工程進行中應及時對隱蔽工程進行驗收。

8.2在經甲、乙雙方驗收合格二日內，甲方應在驗收記錄上簽字。

8.3如甲方要求對已隱蔽工程重新檢驗時，乙方應予同意。若複驗不合格，其複驗及返工費用由乙方承擔，且工期不順延。

8.4乙方工程合同約定內容完工後，須提交竣工驗收報告並以書面通知甲方進行單項工程驗收。甲方應在接到驗收通知七日內組織驗收，經驗收合格後三日內辦理驗收移交手續。

8.5對甲方依照合同提出的合理整改要求，乙方應及時予以完善解決。乙方整改結束後應及時向甲方提交整改完工報告，甲方在收到整改完工報告後三日內組織驗收。

8.6工程驗收合格後，甲、乙雙方應在驗收報告上簽字認可。

8.7工程的驗收以業主驗收合格爲準。

九、合同價款的調整

9.4施工中如發生設計變更，雙方應根據具體情況另行協商。如因設計變更造成乙方經濟損失，則由甲方向乙方賠償相應損失。

9.2施工中如有增添工程項目，甲、乙雙方另行簽訂補充合同或以現場簽證爲準，增添項目的工期應另行確定。

9.3在施工中若出現合同價款應予以調整的情形後三日內，乙方應將調整的原因，金額以書面形式通知甲方代表。

十、工程量的確認

10.1乙方(單項)工程完工後須向甲方現場代表提交共同確認工程量的報告。甲方代表應在接到報告後三日內會同乙方確定審定時間，並在審定人員和時間確定後十四日覈實已完工程量(下稱“計算”)。

10.2計量應雙方到場，若一方在約定時間內未到場計量，則另一方的計量結果有效，且作爲結算依據。

十一、竣工結算

11.1工程竣工驗收合格後五日內，乙方向甲方遞交竣工結算報告及結算資料，甲方應予以簽收。

11.2甲方收到乙方遞交的竣工結算報告及結算資料後在國家規定的二十八日內進行覈實，給予確認或提出修改意見。

十二、違約責任

13.1甲方違約應承擔的責任;

13.1.1甲方未按合同約定支付乙方工程進度款，乙方有權停工、工期應予順延。 13.1.2甲方未按合同約定支付乙方工程竣工結算價款的，逾期應向乙方支付應付款項每日萬分之五的違約金直至款項付清爲止。

十三、合同爭議的解決

若因本合同發生糾紛，雙方應友好協商解決，如協商不能解決的應向乙方所在地法院提起訴訟。

十四、合同生效

14.1本合同經雙方簽字蓋章後生效。

14.2甲、乙雙方的任何補充合同、協議、承諾或備忘均應以書面方式予以確立，乙方不認可任何口頭形式的補充合同、協議、承諾或備忘。

十五、合同份數

本合同書共四份，正本、副本各一式二份，甲、乙雙方各執正本、副本一份且同具法律效律。

十六、其它約定

16.1本合同條款甲、乙雙方已認真閱讀完全、充分理解，簽字蓋章之日生效，在雙方履行完合同約定的內容後，本合同自行失效。

16.2本合同中未盡事宜，甲乙雙方本着互誠互信，平等合作的態度，另行簽訂諒解備忘錄，妥善解決。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

授權代表人： 授權代表人：

電話： 電話：

簽訂日期： 簽訂地點：

承攬廣告位安裝工程合同書 篇6

甲方：________________          乙方：________________

根據《中華人民共和國民法典》的要求，甲方委託乙方爲中山市中國小校購置、安裝多媒體電腦室。經甲乙雙方充分協商一致，簽訂本合同。

一、電腦的品牌、型號、配置和金額：

1、多媒體電腦室________套，貨款總額爲人民幣________ 拾 ________萬 ________仟 ________佰________ 拾 ________元整(￥ 元)詳細見《預算表》。

2、詳細電腦設備品牌型號配置見附件一《硬件配置性能表》。

二、多媒體電腦室系統基本功能見附件二《系統功能說明書》

三、質量保證及售後維護服務

1、乙方提供的必須是全新的電腦設備，該電腦設備必須符合國家檢測標準和產品出廠標準。工程質量必須保證符合國家的質量標準及合同的要求，要按照確定的圖紙施工，要用全新的材料，不得以次充好或擅自更改指定的材料或設備。

2、乙方應隨電腦設備向甲方交付電腦設備的說明書及隨機相關的資料。在履約過程中，乙方必須遵守國家的有關法律法規，並接受甲方的檢查，如實提供檢查所需提交的材料，不得拒絕。

3、乙方要按照《中山市中國小教學用計算機設備售後服務合同》的要求，提供快捷、良好的售後服務。

四、工期及驗收：

1、甲方準備工作：安裝輸入電源線路連接到電腦室，電源線直徑不小於10mm2，地線要求接地良好，並於簽定本合同後三個工作日前完工。

2、乙方工期：簽定本合同後第五個工作日前安裝電源和網絡線路;簽定本合同後第十個工作日前安裝電腦檯和穩壓電源;簽定本合同後第十五個工作日前安裝調試電腦並完工。

3、驗收辦法：由甲方組織鎮區教辦、學校等有關技術人員，按本合同的配置標準和性能要求見附件三《硬件軟件驗收表》，對乙方所安裝的多媒體電腦室進行驗收。

4、驗收日期：由完工後的十個工作日內進行。

五、付款方式：

1、甲方在簽定本合同後第三個工作日內向乙方支付貨款總額________%的預付款。

2、在驗收合格後五個工作日內向乙方支付餘下貨款總額________%。

六、違約責任

1、甲方無正當理由拒收電腦設備的，甲方向乙方償付合同總值________%的違約金。

2、乙方無正當理由不能交付電腦設備的，乙方向甲方償付合同總值________%的違約金。

3、甲方逾期付款的，甲方向乙方每日支付欠款總額________%的違約金。

4、乙方逾期交付電腦設備的，乙方向甲方每日償付合同總值________%的違約金。

七、其他

1、因電腦質量問題發生爭議，由合同簽訂所在地的技術質量監督部門進行鑑定，該鑑定結論是終結性的，供需雙方應當接受。

2、合同發生爭議產生的訴訟，由合同簽訂所在地人民法院管轄。

3、本合同一式四份，甲乙雙方、中山市教育局電教站和鎮區教辦各執一份，均具同等法律效力。

甲方：________________                         乙方：________________                    鑑印單位：________________

地址：________________                         地址：________________                    地址：________________

電話： ________________                        電話：________________                    電話：________________

法人代表：________________                  法人代表：________________             簽約代表：________________

簽約時間：________________                  簽約時間：________________             簽約時間：________________

承攬廣告位安裝工程合同書 篇7

發包人（甲方）：

地址：

承包人（乙方）：

地址：

鑑於甲方是合法的發包人，乙方是合法的分包人，甲乙雙方就_______________項目的車間吊頂板安裝工程達成一致意見，爲規範雙方的職責，特簽訂如下協議，共同遵守。

一、工程概述

1、工程地點：

2、工程內容：

3、承包範圍：

4、承包價格：

二、工程期限

1、計劃開工時間：_______年_____月_____日，計劃完工時間：_______年_____月_____日，總工期_______天。

2、如遇不可抗力，不能正常施工的，工期順延。

三、雙方職責

甲方

1、甲方應保證向乙方交付工程時的條件是滿足施工條件的。

2、甲方在收到驗收通知時要及時組織人員驗收。

3、甲方應按照本合同的約定支付工程款。

乙方

1、乙方應按照本合同的約定標準進行施工。

2、乙方應保證施工的安全、文明，酒後不得進場。

3、竣工時，及時向甲方發出竣工通知。

四、質量要求

1、乙方應按國家、行業的標準進行作業。

2、吊頂完工後，頂面應平整、整潔、美觀、色澤均勻。

5、如乙方在施工過程中發生質量問題，經甲方糾正乙方不進行整改或不按期進行整改，甲方有權解除合同，且發生的一切損失均由乙方承擔。

五、安全事宜

乙方進入施工現場後須聽從甲方現場管理人員的統一指揮調配，遵守甲方相關安全規定。如因違章操作及不聽從指揮造成的一切工傷事故責任自負。

六、付款方式

1、本工程無預付款。

2、乙方完成本工程的一半時，甲方支付工程款的50%，完工後經驗收合格付款至95%，剩餘5%作爲質保金，等整體工程驗收交工後付清。

七、驗收標準

本工程執行國家相關規範進行驗收，在隱蔽工程驗收前必須要經過監理及甲方代表驗收，合格後方可進行隱蔽。

八、違約責任

在本合同的履行過程中，任何一方導致合同無法履行或者不能完全履行本合同，責任方均應賠償守約方因此受到的全部損失。

九、其他

1、本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，具有同等效力。

2、本合同自雙方簽字後生效，工程交工驗收完成，工程剩餘款項付清後，本合同自動失效。

3、因履行本合同發生爭議，雙方協商不成，均可向合同履行地法院起訴。

4、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：

代表人：

聯繫電話：

合同履行地：

簽訂時間：_______年_____月_____日

乙方：

負責人：

聯繫電話：

合同履行地：

簽訂時間：_______年_____月_____日

承攬廣告位安裝工程合同書 篇8

發包方（甲方）：

負責人：

承包人（乙方）：

負責人：

根據《民法典》及相關法律規定，甲乙雙方在平等、自願的基礎上，就甲方將____________________項目的裝飾安裝工程給乙方承包，就相關事宜達成如下協議：

一、工程概況

1、工程地點：

2、工程內容：

3、承包方式：

4、工程期限：

計劃開工時間：________年________月________日，計劃完工時間：________年________月________日，共_______個工作日。

5、合同價款：本合同工程造價預算爲人民幣_________________元。

二、甲方權利義務

1、開工前，確定建築物（或構築物）、道路、線路、上下水道的定位標樁、水準點和座標控制點，負責到有關部門辦理有關手續和協調鄰里關係；

2、提供施工期間的水、電和施工場地的障礙物（也可委託乙方承擔）；

3、施工期間甲方負責做好施工現場的安全保衛及消防等工作；

4、按時支付工程款和結算，參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場驗收及竣工驗收，乙方所進材料進場通知甲方，乙方應在接到通知後的8小時內驗收，超過八小時沒有驗收的視爲驗收合格；

5、組織相關人員對施工圖等技術資料進行籤認，所有圖紙一經籤認不得隨意更改，如需更改需提前協商，工程中途停建、緩建或變更造成的返工、停工、窩工，甲方應採取措施彌補或減少損失，同時，賠償乙方由此而造成的窩工、返工、倒運、人員、材料和構件積壓的實際損失，延誤的工期順延；

6、派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，檢查隱蔽工程，辦理中間交工工程驗收手續，負責籤認、解決應由甲方解決的問題及其他事宜；

7、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。

三、乙方權利義務

1、編制施工方案，做好各項施工準備工作，施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定，施工規範及質量標準，按期保質完成工程；

2、按雙方商定的分工範圍，做好材料和設備的採購、供應和管理，嚴格執行有關施工現場管理的規定；

3、保護好原房內的水、電、氣管道，保證管道的暢通；

4、及時向甲方提出開工通知書。施工進度計劃表、施工平面佈置圖、隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告；

5、嚴格按照施工圖進行施工，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付；

6、按照有關規定提出竣工驗收技術資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收；

7、由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；

8、在合同規定的保修期內，對屬於承包責任的工程質量問題，負責無償修理。

四、工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

五、工期延誤

對以下原因造成的工期延誤，工期順延；

1、工程變化和設計變更，停水、停電；

2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；

3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延；

4、因甲方責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延；

5、不可抗力及甲方同意工期順延的其他情況。

六、質量標準

1、雙方約定本工程施工質量標準按照國家、行業的相關規定中較高的標準執行，並按雙方合同約定履行。

2、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由工程所在地的家裝協會對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方承擔。

七、工程驗收和保修

1、雙方約定在施工過程中分項對工程質量進行驗收，對每一個分項目乙方應提前兩天通知甲方進行驗收，分項驗收合格後應填寫工程驗收單，在工程款結清後，辦理移交手續。

2、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期爲兩年。驗收合格簽字後，填寫工程保修單。

八、工程款支付方式

1、本合同簽訂後十五日內支付工程總造價10%，即___________元整；完成工程的50%時，支付工程款的30%，即___________元整；全部工程完工並驗收合格後一個月內支付工程總造價55%，即___________元整，剩餘工程尾款5%，即____________元在質保期結束付清。

2、如施工工程發生變更，按甲方的變更圖紙爲結算依據。

九、違約責任

1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

2、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付應付工程款總數_________%的違約金。

3、本合同生效後，擅自解除合同方，按合同總價的20%作爲違約金。擅自解除合同，給對方造成的實際損失超過違約金的，應對超過部分進行補償。

4、因一方原因造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

十、爭議解決

本合同在履行過程中發生爭議，雙方應首先協商解決，協商不成，交由工程所在地人民法院裁判。

十一、附則

1、本合同一式________份，雙方各執________份，具有同等法律效力；

2、本合同雙方簽字（蓋章）後生效，合同履行完畢後終止；

3、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：

地址：

負責人：

身份證號：

簽訂地點：

簽訂時間：________年________月________日

乙方：

地址：

負責人：

身份證號：

簽訂地點：

簽訂時間：________年________月________日

承攬廣告位安裝工程合同書 篇9

甲方：

乙方：

根據中華人民共和國合同法和有關規定，經雙方協商一致簽訂本合同：

一、工程項目

(1)工程名稱：

(2)工程地點：

(3)工程範圍和內容：

(4)工程造價：全部工程預算造價人民幣____元

(5)工程期限：

全部工程自____年____月____日開工， 至____年____月____日竣 工。

(6)施工前各項準備工作，根據雙方協定及施工方案圖，分別負責按時完成。

(7)施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延工期由雙方及時協商簽訂協議。

a不可抗拒的災害，被迫停工。

b因甲方變更計劃或變更施工圖

(8)工程所需的圖紙有甲方負責提供。

(9)工程所需的設備、附屬品有乙方負責提供。

二、工程款結算

全部工程造價的結算方式，按下列規定辦理。

1以審查的施工圖預算加增減變更預算進行結算。

2工程款撥付與結算辦法，按雙方協商的現行規定辦理。

三、施工與設計變更

1、乙方根據甲方的質量標準施工，達到合格。

2、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。施工中甲方如發現設計有錯誤或不合理的地方，應以書面形式通知乙方，雙方協商解決。

四、竣工驗收、結算與保修

1、竣工工程驗收合格，從驗收之日起5日內向甲方移交完工報告並由甲方驗收施工情況。如甲方不能按期接管，致使驗收後的工程發生損失，應有甲方承擔。

2、在進行竣工工程驗收中如發現工程質量不符合規定，乙方應負責無償修理或返工，並在雙方協定的期限內完成，經驗收合格後，再行移交。

3、竣工工程驗收，乙方在進行竣工驗收前向甲方提供以下文件：

(1)工程完工報告

(2)設備清單。

(3)工程分佈圖紙。

4工程竣工驗收後，乙方對施工網絡設備質量負責保修____年。保修按廠家提供的保修條款提供保修

網絡設備在三個月之內出現故障， 乙方提供新品替換，如因更新換代同一型號的產品時用相同的功能的產品換新。出貨一年之內，公司將免費保修，或用相同功能的產品換修。保換範圍僅限產品主機，包裝及外置電源、電源線、各種連接線、軟件產品、技術資料等附件不在保換範圍內，但附件若在購機後初次使用時有問題，可無償保換。產品因意外因素或人爲行爲而損壞的，不屬於產品保修範圍之內。

五、違約責任和仲裁

(1)由於乙方責任未按本合同規定的日期竣工，有乙方承擔責任，負責解決未盡工程。

(2)雙方不得藉故拖欠各種應付款項。

(3)履行合同如有任何糾紛時，雙方當事人應及時協商解決，協商不成任何一方均可向簽訂地的人民法院起訴。

六、合同份數及有效期

本合同一式兩份，有甲已雙方各執一份。

本合同自簽訂之日起生效。

甲方蓋章： 乙方蓋章：

經辦人： 經辦人：

電話： 電話：

地址： 地址：

簽定時間： 年月日簽定時間： 年月日

承攬廣告位安裝工程合同書 篇10

1.安裝工程一切險投保單

ERECTION ALL RISKS INSURANCE APPLICATION

保單號 Policy No.

本投保單由投保人儘可能如實地、詳細地填寫並簽章後作爲向本公司投保安裝工程險的

依據。本投保單爲該工程保險單的組成部分。

The Applicant is required to fill in following items with utmost faith and as detailed as possi-

ble, and affix signature to this Application, which shall be the basis of application to the Company for

Erection All Risks Insurance and constitute an integral part of the Insurance Policy covering the pro-

ject.

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

1.工程關係方的名稱和地址 ｜

Name and Address of Parties to Project ｜

工程所有人 ｜

Principal －－－－－－－－－－－ ｜

承包人 ｜

Contractor －－－－－－－－－－－ ｜

工程分包人 ｜

Sub-Contractor －－－－－－－－－－－ ｜

其他關係方 ｜

Other Party(ies)Concerned －－－－－－－－－－－ ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

2.被保險人名稱和地址： ｜

Name and Address of the Insured: ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

3.被保險工程名稱 ｜

Title of Contract/Project: ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

4.被保險工程地點Location of Erection: ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

5.被保險項目、保險金額/賠償限額及每次事故＊免賠額 ｜

Insured Items、Sums Insured/Limits of Indemnity and Deductible for Any One Accident*: ｜

5.1 物質損失 Material Damage ｜

項目 投保金額 每次事故免賠額 ｜

Insured Items Sums Insured Deductible for Any One Accident* ｜

------------- ------------ ------------------------------- ｜

安裝工程 ｜

Erection Works ｜

(1)安裝工程設備價 ｜

（包括設備價、運費、保費、關稅等） ｜

Value of Equipment to be Erected (including ｜

Value of Equipment, Freight, Insurance ｜

Premium and Customs Duty, etc.) －－－－－－－－－－－ ｜

(2)安裝費 ｜

Cost of Erection －－－－－－－－－－－ ｜

土建項目 ｜

Civil Engineering Work －－－－－－－－－－－ ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

＊每次事故指不論一次事故或一個事件引起的一系列事故

The words "ANY ONE ACCIDEMT" shall mean any one accident or series of accident arising out of one event.

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

工程所有人或承包人在工地上的其他財產 ｜

Principal"s or Contractor"s Property Existing ｜

on the Site －－－－－－－－－－－ ｜

施工用機具及設備（詳見所附清單） ｜

Construction Plant and Equipment ｜

(According to the Attached List) －－－－－－－－－－－ ｜

清除殘骸費用 ｜

Removal of Debris Expenses －－－－－－－－－－－ ｜

滅火費用 ｜

Fire Extinguishment Expenses －－－－－－－－－－－ ｜

專業費用 ｜

Professional Expenses －－－－－－－－－－－ ｜

其他費用 ｜

Other Expenses －－－－－－－－－－－ ｜

總保險金額 ｜

Total Sum Insured －－－－－－－－－－－ ｜

5.2 特種危險賠償限額 Limits of Indemnity for Special Risks ｜

賠償限額Limits of Indemnity（不超過保額80% Limit to 80% of Sum Insured） ｜

危險種類 Risks －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜

地震、海嘯 ｜

Earthquake, Tsunami －－－－－－－－－－－ ｜

洪水、風暴、暴雨 ｜

Flood, Storm, Tempest －－－－－－－－－－－ ｜

每次事故免賠額（不低於損失的20%） ｜

Deductible for Any One Accident (Not Less than 20% of Loss) －－－－－－－－－－－ ｜

5.3 費率 ｜

Premium Rate －－－－－－－－－－－ ｜

5.4 總保險費 ｜

Total Premium －－－－－－－－－－－ ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

6. 保險期限 Period of Insurance ｜

6.1 安裝期： 個月，自 年 月 日起至 年 月 日止 ｜

Erection Period: Months, From to ｜

6.2 試車期（可獨立分開的項目單獨試車） 個月，自 年 月 日起至 年 月 日止 ｜

Testing or Commissioning Period: Months, From to ｜

6.3 是否投保有限責任保證期如是，請列明 －－－是 －－－否 ｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜

Whether Maintenance Visits Period is to be Covered If so, Please State －－－Yes －－－No ｜

保證期 個月，自 年 月 日起至 年 月 日止 ｜

Maintenance Visits Period: Months, From to ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

7. 是否投保第三者責任如是，請列明 －－－是 －－－否 ｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜

Whether Third Party Liability is to be Covered If so, Please State －－－Yes －－－No ｜

7.1 每次事故賠償限額 ｜

Limit of Indemnity for Any One Accident －－－－－－－－－－－ ｜

7.2 累計賠償限額 ｜

Limit of Indemnity in Aggregate during Period of Insurance －－－－－－－－－－－ ｜

7.3 每次事故物質損失免賠額 ｜

Deductible of Material Damage for Any One Accident －－－－－－－－－－－ ｜

7.4 費率及保險費 ｜

Premium Rate and Premium －－－－－－－－－－－ ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

8. 被安裝機器設備的情況 Condition of the Machinery and Equipment to be Erected ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

8.1 項目主體 ｜

Principle Work －－－－－－－－－－－ ｜

8.2 如系單項設備，逐一列明名稱、型號、技術指標、 ｜

製造商及價值；如系成套設備，列明主要設備的 ｜

名稱、技術指標、製造商及價值；如有舊品，逐 ｜

一列明名稱及價值 ｜

For Single-Item Equipment, Specify Description, ｜

Type, Technical Standard, Manufacturer and ｜

Value; For Complete Sets of Equipment, Specify ｜

Names, Technical Standard, Manufacturer and ｜

Value of the Principle Equipment; For Used ｜

Machinery, if any, Specify Descriptions and ｜

Value Separately －－－－－－－－－－－ ｜

8.3 安裝前設備儲存地點、條件及保管方法 ｜

Location, Condition and Method of Temporary ｜

Storage of the Equipment Prior the Erection －－－－－－－－－－－ ｜

8.4 主體工程施工方法及起止時間 ｜

Construction Method of Principle Part of ｜

Project and the Date of Commencement ｜

and Expiry －－－－－－－－－－－ ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

9. 工地及附近的自然條件 Natural Conditions on and arround the Work-Site: ｜

9.1 地形特點 ｜

Topograghical Features －－－－－－－－－－－ ｜

9.2 地質及底土條件 ｜

Geology and Subsoil Conditions －－－－－－－－－－－ ｜

9.3 地下水水位 ｜

Level of Underground Water －－－－－－－－－－－ ｜

9.4 最近的河、湖、海的名稱、距離和以往最低、一般和最高水位 ｜

Name and Distance of The Nearest River, ｜

Lake and Sea and Their Records of The ｜

Lowest, Normal and Highest Water Levels －－－－－－－－－－－ ｜

9.5 以往最大降雨量記錄 Past Record of the Maximum Rainfall ｜

（24小時，月/年Within 24 Hours, Month/Year） －－－－－－－－－－－ ｜

9.6 以往遭受自然災害（如洪水、颱風）記錄 ｜

Past Record of Occurrences of Natural ｜

Calamities(such as Flood, Typhoon) －－－－－－－－－－－ ｜

｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

10. 該工程爲 －－－新建 －－－改建 －－－擴建 ｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

The Project is －－－New Project －－－Reform/Up-grade －－－Extented ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

11. 安裝工程在建築物內進行還是露天進行 －－－建築物內－－－露天 ｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜

The Erection Work will be Carried out Indoor or Outdoor －－－Indoor －－－Outdoor ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

12. 施工過程中可能會造成損壞他人財產的分佈情況 ｜

Distribution of Third Party"s Properties which may be Damaged During the Period of Erection ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

13. 施工承包人是否有同類工程的施工經驗或同類施工方法的經驗 －－－是 －－－否 ｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜

Is the Contractor Experienced in this Type of Work Or Erection Method －－－Yes －－－No ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

14. 工程關係方中的任何一方是否已向其他保險公司投保與本工程有關的保險 ｜

Any Insurance Relating to this Project has been Effected with Other Insurance Company by any Patries to Project ｜

－－－是 保險公司 保險種類 ｜

｜ ｜ ｜

－－－Yes Insurance Company ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Coverage of Insurance ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ｜

保險金額 －－－否 ｜

｜ ｜ ｜

Sums Insured＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ －－－No ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

15. 特別條款Special Porvisions: ｜

｜

｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

16. 備註Remarks: ｜

｜

｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜

請隨同本投保單提供下列文件This Application shall be Submitted together with the Following Documents: ｜

(1)工程合同Consrtuction Contract ｜

(2)承保金額明細表Breakdown of the Contract Value ｜

(3)工程設計書Blueprint of the Porject ｜

(4)工程進度表Progress Schedule of the Erection Site ｜

(5)工程地質報告Geological Report of Erection Site ｜

(6)工地概圖Sketch of the Project Site ｜

｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

投保人及被保險人茲聲明所填上述內容屬實，對貴公司就安裝工程一切險條款及附加內容（包括責任免除部

分）的說明已經瞭解，同意按照該條款和附加內容投保安裝工程一切險。

I/We(the Applicant & the Insured) to hereby declare that the above contents are truly filled in, and that I/We have understood the

Company"s explanation on the clauses of Erection All Risks Insurance and its additional contents (including exclusions), and that

I/We agree to apply for Erection All Risks Insurance subject to the above-mentioned clauses and its additional contents.

投保人及被保險人（簽章） 電話

Signatures of the Applicant & the Insured ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Telephone ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址 日期

Address ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Date＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜

以下內容由保險公司填寫For Office Use Only ｜

經辦人及日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 覈保人及日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ｜

｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

2.中國太平洋保險公司安裝工程一切險條款

一、第一部分 物質損失

(一)責任範圍

1、在本保險期限內，若本保險單明細表中分項列明的保險財產在列明的工地範圍內，因本保險單除外責任以外的任何自然災害或意外事故造成的物質損壞或滅失(以下簡稱“損失”)，本公司按本保險單的規定負責賠償。

2、對經本保險單列明的因發生上述損失所產生的有關費用，本公司亦可負責賠償。

3、本公司對每一保險項目的賠償責任均不得超過本保險單明細表中對應列明的分項保險金額以及本保險單特別條款或批單中規定的其他適用的賠償限額。但在任何情況下，本公司在本保險單項下承擔的對物質損失的最高賠償責任不得超過本保險單中列明的總保險金額。

定義

自然災害：指地震、海嘯、雷電、颶風、颱風、龍捲風、風暴、暴雨、洪水、水災、冰雹、地崩、山崩、火山爆發、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破壞力強大的自然現象。

(二)除外責任

本公司對下列各項不負責賠償：

1、因設計錯誤、鑄造或原材料缺陷或工藝不善引起的保險財產本身的損失以及爲換置、修理或矯正這些缺點錯誤所支付的費用；

2、由於超負荷、超電壓、碰線、電弧、漏電、短路、大氣放電及其他電氣原因造成電氣設備或電氣用具本身的損失；

3、施工用機具、設備、機械裝置失靈造成的本身損失；

4、自然磨損、內在或潛在缺陷、物質本身變化、自燃、自熱、氧化、鏽蝕、滲漏、鼠咬、蟲蛀、大氣(氣候或氣溫)變化、正常水位變化或其他漸變原因造成的保險財產自身的損失和費用；

5、維修保養或正常檢修的費用；

6、檔案、文件、帳簿、票據、現金、各種有價證券、圖表資料及包裝物料的損失；

7、盤點時發現的短缺；

8、領有公共運輸行駛執照的，或已由其他保險予以保障的車輛、船舶和飛機的損失；

9、除非另有約定，在保險工程開始以前已經存在或形成的位於工地範圍內或其周圍的屬於被保險人的財產的損失；

10、除非另有約定，在本保險單保險期限終止以前，保險財產中已由工程所有人簽發完工驗收證書或驗收合格或實際佔有或使用或接收的部分。

二、第二部分 第三者責任險

(一)責任範圍

1、在本保險期限內，因發生與本保險單所承保工程直接相關的意外事故引起工地內及鄰近區域的第三者人身傷亡、疾病或財產損失，依法應由被保險人承擔的經濟賠償責任，本公司按下列條款的規定負責賠償。

2、對被保險人因上述原因而支付的訴訟費用以及事先經本公司書面同意而支付的其他費用，本公司亦負責賠償。

3、本公司對每次事故引起的賠償金額以法院或政府有關部門根據現行法律裁定的應由被保險人償付的金額爲準。但在任何情況下，均不得超過本保險單明細表中對應列明的每次事故賠償限額。在本保險期限內，本公司在本保險單項下對上述經濟賠償的最高賠償責任不得超過本保險單

饗副碇辛忻韉睦奐婆獬ハ薅睢

(二)除外責任

本公司對下列各項不負責賠償：

1、本保險單物質損失項下或本應在該項下予以負責的損失及各種費用；

2、工程所有人、承包人或其他關係方或他們所僱用的的在工地現場從事與工程有關工作的職員、工人以及他們的家庭成員的人身傷亡或疾病；

3、工程所有人、承包人或其他關係方或他們所僱用的職員、工人所有的或由其照管、控制的財產發生的損失；

4、領有公共運輸行駛執照的車輛、船舶、飛機造成的事故；

5、被保險人與他人的協議應支付的賠償或其他款項，但即使沒有這種協議，被保險人仍應承擔的責任不在此限。

三、總除外責任

在本保險單項下，本公司對下列各項不負責賠償：

(一)1、戰爭、類似戰爭行爲、敵對行爲、武裝衝突、恐怖活動、謀反、政變引起的任何損失、費用和責任；

2、政府命令或任何公共當局的沒收、徵用、銷燬或毀壞；

3、罷工暴動、民衆騷亂引起的任何損失、費用和責任；

(二)被保險人及其代表的故意行爲或重大過失引起的任何損失、費用和責任；

(三)核裂變、核聚變、核武器、核材料、核輻射及放射性污染引起的任何損失、費用和責任；

(四)大氣、土地、水污染及其他各種污染引起的任何損失、費用和責任；

(五)工程部分停工或全部停工引起的任何損失、費用和責任；

(六)罰金、延誤、喪失合同及其他後果損失；

(七)保險單明細表或有關條款中規定的應由被保險人自行負擔的免賠額。

四、保險金額

(一)本保險單明細表中列明的保險金額應不低於：

1、安裝工程——保險工程安裝完成時的總價值，包括設備費用、原材料費用、安裝費、建造費、運輸費和保險費、關稅、其他稅項和費用，以及由工程所有人提供的原材料和設備的費用；

2、施工用機器、裝置和機械設備——重置同型號、同負載的新機器、裝置和機械設備所需的費用；

3、其他保險項目——由被保險人與本公司商定的金額。

(二)若被保險人是以保險工程合同規定的工程概算總造價投保，被保險人應：

1、在本保險項下工程造價中包括的各項費用因漲價或升值原因而超出原保險工程造價時，必須儘快以書面通知本公司，本公司據此調整保險金額；

2、在保險期限內對相應的工程細節作出精確記錄，並允許本公司在合理的對該項記錄進行查驗；

3、若保險工程安裝期超過3年，必須從本保險單生效日起每隔12個月向本公司申報當時的工程實際投入金額及調整後的工程總造價，本公司將據此調整保險費；

4、在本保險單列明的保險期限屆滿後3個月內向本公司申報最終的工程總價值，本公司據此以多退少補的方式對預收保險費進行調整。

否則，針對以上各條，本公司將視爲保險金額不足，一旦發生本保險責任範圍內的損失時，本公司將根據本保險單總則中第(六)款的規定對各種損失按比例賠償。

五、保險期限

(一)安裝期物質損失及第三者責任保險：

1、本公司的保險責任自保險工程在工地動工或用於保險工程的材料、設備運抵工地之時始，至工程所有人對部分或全部工程簽發完工驗收證書或驗收合格，或工程所有人實際佔有或使用或接收該部分或全部工程之時終止，以先發生者爲準。但在任何情況下，安裝期保險期限的起始或

罩共壞貿霰頸O盞ッ饗副碇辛忻韉陌滄捌詒O丈棧蛑罩谷鍘

2、不論安裝的保險設備的有關合同中對試車和考覈期如何規定，本公司僅在本保險單明細表中列明的試車和考覈期限內對試車和考覈所引發的損失、費用和責任負責賠償；若保險設備本身是在本次安裝前已被使用過的設備或轉手設備，則自其試車之時起，本公司對該項設備的保險責

渭蔥兄罩埂

3、上述保險期限的展延，須事先獲得本公司的書面同意，否則，從本保險單明細表中列明的安裝期保險期限終止日起至保證期終止日止期間內發生的任何損失、費用和責任，本公司不負責賠償。

(二)保證期物質損失保險：

保證期的保險期限與工程合同中規定的保證期一致，從工程所有人對部分或全部工程簽發完工驗收證書或驗收合格，或工程所有人實際佔有或使用接收該部分或全部工程時起算，以先發生者爲準。但在任何情況下，保證期的保險期限不得超出本保險單明細表中列明的保證期。

六、賠償處理

(一)對保險財產遭受的損失，本公司可選擇以支付賠款或以修復、重置受損項目的方式予以賠償，但對保險財產在修復或重置過程中發生的任何變更、性能增加或改進所產生的額外費用，本公司不負責賠償。

(二).在發生本保險單物質損失項下的損失後，本公司按下列方式確定賠償金額：

1.可以修復的部分損失——以將保險財產修復至其基本恢復受損前狀態的費用扣除殘值後的金額爲準。但若修復費用等於或超過保險財產損失前的價值時，則按下列第2項的規定處理；

2.全部損失或推定全損——以保險財產損失前的實際價值扣除殘值後的金額爲準，但本公司有權不接受被保險人對受損財產的委付；

3.任何屬於成對或成套的設備項目，若發生損失，本公司的賠償責任不超過該受損項目在所屬整對或整套設備項目的保險金額中所佔的比例；

4.發生損失後，被保險人爲減少損失而採取必要措施所產生的合理費用，本公司可予以賠償。但本項費用以保險財產的保險金額爲限。

(三)本公司賠償損失後，由本公司出具批單將保險金額從損失發生之日起相應減少，並且不退還保險金額減少部分的保險費。如被保險人要求恢復至原保險金額，應按約定的保險費率加繳恢復部分從損失發生之日起至保險期限終止之日止按日比例計算的保險費。

(四)在發生本保險單第三者責任項下的索賠時：

1、未經本公司書面同意，被保險人或其代表對索賠方不得作出任何責任承諾或拒絕、出價、約定、付款或賠償。在必要時，本公司有權以被保險人的名義接辦對任何訴訟的抗辯或索賠的處理；

2、本公司有權以被保險人的名義，爲本公司的利益自付費用向任何責任方提出索賠的要求。未經本公司書面同意，被保險人不得接受責任方就有關損失作出的付款或賠償安排或放棄對責任方的索賠權利，否則，由此引起的後果將由被保險人承擔；

3、在訴訟或處理索賠過程中，本公司有權自行處理任何訴訟或解決任何索賠案件，被保險人有義務向本公司提供一切所需的資料和協助。

(五)被保險人的索賠期限，從損失發生之日起，不得超過2年。

七、被保險人的義務

被保險人及其代表應嚴格履行下列義務：

(一)在投保時，被保險人及其代表應對投保申請書中列明的事項以及本公司提出的其他事項作出真實、詳盡的說明或描述；

(二)被保險人或其代表應根據本保險單明細表和批單中的規定按期繳付保險費；

(三)在本保險期限內，被保險人應採取一切合理的預防措施，包括認真考慮並付諸實施本公司代表提出的合理的防損建議，謹慎選用施工人員，遵守一切與施工有關的法規和安全操作規程，由此產生的一切費用，均由被保險人承擔；

(四)在發生引起或可能引起本保險單項下索賠的事故時，被保險人或其代表應：

1、立即通知本公司，並在7天或經本公司書面同意延長的期限內以書面報告提供事故發生的經過、原因和損失程度；

2、採取一切必要措施防止損失 進一步擴大並將損失減少到最低程度；

3、在本公司的代表或檢驗師進行勘查之前，保留事故現場及有關實物證據；

4、在保險財產遭受盜竊或惡意破壞時，立即向公安部門報案；

5、在預知可能引起訴訟時，立即以書面形式通知本公司，並在接到法院傳票或其他法律文件後，立即將其送交本公司；

6、根據本公司的要求提供作爲索賠依據的所有證明文件、資料和單據。

(五)若在某一保險財產中發現的缺陷表明或預示類似缺陷亦存在於其他保險財產中時，被保險人應立即自付費用進行調查並糾正該缺陷。否則，由類似缺陷造成的一切損失應由被保險人自行承擔。

八、總則

(一)保單效力

被保險人嚴格地遵守和履行本保險單的各項規定，是本公司在本保險單項下承擔賠償責任的先決條件。

(二)保單無效

如果被保險人或其代表漏報、錯報、虛報或隱瞞有關本保險的實質性內容，則本保險單無效。

(三)保單終止

除非經本公司書面同意，本保險單將在下列情況下自動終止：

1、被保險人喪失保險利益；

2、承保風險擴大。

本保險單終止後，本公司將按日比例退還被保險人本保險單項下未到期部分的保險費。

(四)權益喪失

如果任何索賠含有虛假成份，或被保險人或其代表在索賠時採取欺詐手段企圖在本保險單項下獲取利益，或任何損失是由被保險人或其代表的故意行爲或縱容所致，被保險人將喪失其在本保險單項下所有權益，以由此產生的包括本公司已支付的賠款在內的一切損失，應由被保險人負責

賠償。

(五)合理查驗

本公司的代表有權在任何適當的時候對保險財產的風險情況進行現場查驗。被保險人應提供一切便利及本公司要求的用以評估有關風險的詳情和資料。但上述查驗並不構成本公司對被保險人的任何承諾。

(六)比例賠償

在發生本保險物質項下的損失時，若受損保險財產的分項或總保險金額低於對應的應保險金額(見四.保險金額)，其差額部分視爲被保險人自保，本公司則按本保險單明細表中列明的保險金額與應保險金額的比例負責賠償。

(七)重複保險

本保險單負責賠償損失、費用或責任，若另有其他保障相同的保險存在，不論是否由被保險人或他人以其名義投保，也不論該保險賠償與否，本公司僅負責按此例分攤賠償的責任。

(八)權益轉讓

若本保險單項下負責的損失涉及其他責任方時，不論本公司是否已賠償被保險人，被保險人應立即採取一切必要的措施行使或保留向該責任方索賠的權利。在本公司支付賠償款後，被保險人應將向該責任方追償的權利轉讓給本公司，移交一切必要的單證，並協助本公司向責任方追償。

(九)爭議處理

被保險人與本公司之間的一切有關本保險的爭議應通過友好協商。如果協商不成，按( )項辦法解決：(1)申請仲裁機關仲裁；(2)向法院提出訴訟。

九、特別條款

下列特別條款適用於本保險單的各個部分，若其與本保險單的其他規定相沖突，則以下列特別條款爲準。

承攬廣告位安裝工程合同書 篇11

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國經濟民法典》和《建設安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程實際情況。雙方協商達成如下協議：

一、工程概況

1、工程名稱：___________項目

2、工程地點：_____路與_________路

3、工程內容：井架安裝工程

4、承包方式：包人工(安裝、拆卸)

5、工程期限：20 年 月 日至 20 年 月 日

6、質量等級：合格，檢查經三方驗收合格(包括機械檢測機構通過)。

二、承包工程範圍

1、籠式井架的安裝(包括井架的圍護及捲揚機等)包括附牆的安裝。

2、負責提供安裝資質證書及特種工作人員相關證書。

三、包工價格

1、井架安裝按每臺井架的搭設高度(從基礎面至搭設最高點)計算，安裝包乾單價按 元/米。拆卸費 元/米，安裝完成後5天內付清全部工程款。

四、雙方的責任

1、甲方的責任：

開工前，甲方向乙方作進場安全總交底，向乙方作進場安全教育。

2、乙方的責任

(一)乙方必須提供真實有效的單位資質證明及人員資格證書;安、拆工必須持有效的特殊工種上崗證。

(二)乙方進場施工前應編制專項施工方案並經公司審批，對井架安、拆工進行安全技術交底，並按質、按量、按工程期完成全部工程，配合甲方做好現場文明管理工作。

(三)自帶安全方面的器材及安全用品，自帶安裝井架的所有工具。

(四)施工操作人員必須持相關有效證件才能上崗，現場派專人監護。

五、安全生產文明施工方面

1、乙方所有工作人員進入施工現場，必須認真做好各項安全生產、文明施工工作，嚴格遵守“安全十大禁令”及工地指定的有關安全條例。

2、嚴禁穿着拖鞋或涼鞋進入施工現場。進入工地必須戴好安全帽、穿好工作鞋。乙方無條件執行公司的各項規定，杜絕安全事故，否則違反安全規程造成而出現傷亡事故，一切後果由乙方負責全部責任。乙方人員進入施工現場如有不按要求佩戴個個勞保用品者，每人每次罰款則按上級規定標準執行。

六、甲方提供給乙方住宿，生活乙方自理，費用已含在單價內。

七、其它

1、本協議未盡事宜，按現場實際情況雙方協商解決。

2、本協議一式貳份，雙方各執壹份，經甲、乙雙方簽字後生效，工程完成付清工程款後自動失效。

甲方： 乙方：

簽約代表： 簽約代表：

簽訂日期： 簽訂日期：

承攬廣告位安裝工程合同書 篇12

合同編號：_____________

甲方：_____________

乙方：_____________

甲方委託乙方安裝_____________風管_____________平方米，現經雙方平等協商簽訂合同條款如下：

一、工程名稱：__________________________

二、工程地點：__________________________

三、工程範圍：__________________________

四、預定工程工期：乙方收到甲方支付的貨款定金後，且設計方案由甲方簽字認定後，乙方於______年______月______日進場安裝，預定安裝調試期爲______天（如甲方要求變更，除給乙方工程工期相應順延外，還應承擔乙方由此而產生的相關費用）。

五、工程造價

工程造價爲人民幣______元整，即RMB______元整。

六、付款方式

（1）合同簽訂後三日內甲方支付乙方預付款，即人民幣______元整。即RMB______元整（總價的______?%）後，______日內進行施工。

（2）管道安裝完畢當日支付人民幣______元整，即RMB______元整。（總價的______%）

（3）乙方安裝完成後，甲方應在十五日內給予驗收，驗收合格後三日內支付計人民幣______，即RMB______元整。（總價的______?%）

（4）甲方簽字驗收並付清所有款項後，乙方出具工程質量保證書。

（5）若因甲方原因造成工程無法按時驗收的，甲方除無權使用外，還須承擔相應的保管責任及乙方的誤工費用。

七、?施工管理

（1）乙方依照雙方確認的設計方案或各有關設計部門提供的圖紙施工。

（2）甲方爲乙方提供實施本合同的場地及水源、電源、臨建宿舍等設施。

八、?工程驗收後，乙方對本工程質量負責保修______年，（詳見工程質量保證書）。

九、?合同及附件：本合同一式______份，甲方______份，乙方______份。每份合同具有同等的法律效力。

十、?本合同自雙方簽字蓋章後生效。

十一、以上各條款甲乙雙方均履約後，本合同自動終止。

甲方：____________?乙方：____________

代表：____________?代表：____________

地址：____________?地址：____________

電話：____________?電話：____________

傳真：____________?傳真：____________

日期：____________?日期：____________

承攬廣告位安裝工程合同書 篇13

甲方：______________________________                    

乙方：______________________________ 

根據《民法典》的要求，甲方委託乙方爲_________學校購置、安裝多媒體電腦室。經甲乙雙方充分協商一致，簽訂本合同。

一、電腦的品牌、型號、配置和金額

1.多媒體電腦室_________套，貨款總額爲人民幣_________拾_______萬_______仟_____佰________拾______元整（￥______元）詳細見附件一《預算表》。

2.詳細電腦設備品牌型號配置見附件二《硬件配置性能表》。

二、多媒體電腦室系統基本功能見附件三《系統功能說明書》

三、質量保證及售後維護服務

1.乙方提供的必須是全新的電腦設備，該電腦設備必須符合國家檢測標準和產品出廠標準。工程質量必須保證符合國家的質量標準及合同的要求，要按照確定的圖紙施工，要用全新的材料，不得以次充好或擅自更改指定的材料或設備。

2.乙方應隨電腦設備向甲方交付電腦設備的說明書及隨機相關的資料。在履約過程中，乙方必須遵守國家的有關法律法規，並接受甲方的檢查，如實提供檢查所需提交的材料，不得拒絕。

3.乙方要按照《計算機設備售後服務合同》的要求，提供快捷、良好的售後服務。

四、工期及驗收

1.甲方準備工作：安裝輸入電源線路連接到電腦室，電源線直徑不小於______，地線要求接地良好，並於簽訂本合同後_________個工作日前完工。

2.乙方工期：簽訂本合同後第_________個工作日前安裝電源和網絡線路；簽訂本合同後第_________個工作日前安裝電腦檯和穩壓電源；簽訂本合同後第_________個工作日前安裝調試電腦並完工。

3.驗收辦法：由甲方組織鎮區教辦、學校等有關技術人員，按本合同的配置標準和性能要求見附件四《硬件軟件驗收表》，對乙方所安裝的多媒體電腦室進行驗收。

4.驗收日期：由完工後的_________個工作日內進行。

五、付款方式

1.甲方在簽訂本合同後第三個工作日內向乙方支付貨款總額50%的預付款。

2.在驗收合格後五個工作日內向乙方支付餘下貨款總額50%。

六、違約責任

1.甲方無正當理由拒收電腦設備的，甲方向乙方償付合同總值30%的違約金。

2.乙方無正當理由不能交付電腦設備的，乙方向甲方償付合同總值30%的違約金。

3.甲方逾期付款的，甲方向乙方每日支付欠款總額0.5%的違約金。

4.乙方逾期交付電腦設備的，乙方向甲方每日償付合同總值0.5%的違約金。

七、其他

1.因電腦質量問題發生爭議，由合同簽訂所在地的技術質量監督部門進行鑑定，該鑑定結論是終結性的，供需雙方應當接受。

2.合同發生爭議產生的訴訟，由合同簽訂所在地人民法院管轄。

3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具同等法律效力。

甲方（蓋章）：__________________

甲方代表：______________________

聯繫地址：______________________

電話：__________________________

__________年________月________日

簽訂地點：______________________

乙方（蓋章）：__________________

乙方代表：______________________

聯繫地址：______________________

電話：__________________________

__________年________月________日

簽訂地點：______________________

附件一　《預算表》（略）

附件二　《硬件配置性能表》（略）

附件三　《系統功能說明書》（略）

附件四　《硬件軟件驗收表》（略）

承攬廣告位安裝工程合同書 篇14

發包方（甲方）：

負責人：

承包人（乙方）：

負責人：

根據《_____》及相關法律規定，甲乙雙方在平等、自願的基礎上，就甲方將____________________項目的裝飾安裝工程給乙方承包，就相關事宜達成如下協議：

一、工程概況

1、工程地點：

2、工程內容：

3、承包方式：

4、工程期限：

計劃開工時間：________年________月________日，計劃完工時間：________年________月________日，共_______個工作日。

5、合同價款：本合同工程造價預算爲人民幣_________________元。

二、甲方權利義務

1、開工前，確定建築物（或構築物）、道路、線路、上下水道的定位標樁、水準點和座標控制點，負責到有關部門辦理有關手續和協調鄰里關係；

2、提供施工期間的水、電和施工場地的障礙物（也可委託乙方承擔）；

3、施工期間甲方負責做好施工現場的安全保衛及消防等工作；

4、按時支付工程款和結算，參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場驗收及竣工驗收，乙方所進材料進場通知甲方，乙方應在接到通知後的8小時內驗收，超過八小時沒有驗收的視爲驗收合格；

5、組織相關人員對施工圖等技術資料進行籤認，所有圖紙一經籤認不得隨意更改，如需更改需提前協商，工程中途停建、緩建或變更造成的返工、停工、窩工，甲方應採取措施彌補或減少損失，同時，賠償乙方由此而造成的窩工、返工、倒運、人員、材料和構件積壓的實際損失，延誤的工期順延；

6、派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，檢查隱蔽工程，辦理中間交工工程驗收手續，負責籤認、解決應由甲方解決的問題及其他事宜；

7、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。

三、乙方權利義務

1、編制施工方案，做好各項施工準備工作，施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定，施工規範及質量標準，按期保質完成工程；

2、按雙方商定的分工範圍，做好材料和設備的採購、供應和管理，嚴格執行有關施工現場管理的規定；

3、保護好原房內的水、電、氣管道，保證管道的暢通；

4、及時向甲方提出開工通知書。施工進度計劃表、施工平面佈置圖、隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告；

5、嚴格按照施工圖進行施工，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付；

6、按照有關規定提出竣工驗收技術資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收；

7、由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；

8、在合同規定的保修期內，對屬於承包責任的工程質量問題，負責無償修理。

四、工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

五、工期延誤

對以下原因造成的工期延誤，工期順延；

1、工程變化和設計變更，停水、停電；

2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；

3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延；

4、因甲方責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延；

5、不可抗力及甲方同意工期順延的其他情況。

六、質量標準

1、雙方約定本工程施工質量標準按照國家、行業的相關規定中較高的標準執行，並按雙方合同約定履行。

2、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由工程所在地的家裝協會對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方承擔。

七、工程驗收和保修

1、雙方約定在施工過程中分項對工程質量進行驗收，對每一個分項目乙方應提前兩天通知甲方進行驗收，分項驗收合格後應填寫工程驗收單，在工程款結清後，辦理移交手續。

2、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期爲兩年。驗收合格簽字後，填寫工程保修單。

八、工程款支付方式

1、本合同簽訂後十五日內支付工程總造價10%，即___________元整；完成工程的50%時，支付工程款的30%，即___________元整；全部工程完工並驗收合格後一個月內支付工程總造價55%，即___________元整，剩餘工程尾款5%，即____________元在質保期結束付清。

2、如施工工程發生變更，按甲方的變更圖紙爲結算依據。

九、違約責任

1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

2、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付應付工程款總數_________%的違約金。

3、本合同生效後，擅自解除合同方，按合同總價的20%作爲違約金。擅自解除合同，給對方造成的實際損失超過違約金的，應對超過部分進行補償。

4、因一方原因造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

十、爭議解決

本合同在履行過程中發生爭議，雙方應首先協商解決，協商不成，交由工程所在地人民法院裁判。

十一、附則

1、本合同一式________份，雙方各執________份，具有同等法律效力；

2、本合同雙方簽字（蓋章）後生效，合同履行完畢後終止；

3、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：

地址：

負責人：

身份證號：

簽訂地點：

簽訂時間：________年________月________日

乙方：

地址：

負責人：

身份證號：

簽訂地點：

簽訂時間：________年________月________日

承攬廣告位安裝工程合同書 篇15

中山市中國小校多媒體電腦室購置安裝工程合同書

甲方：                    乙方：           

根據《中華人民共和國民法典》的要求，甲方委託乙方爲中山市中國小校購置、安裝多媒體電腦室。經甲乙雙方充分協商一致，簽訂本合同。

一、電腦的品牌、型號、配置和金額：

1、多媒體電腦室  套，貨款總額爲人民幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整（￥    元）詳細見《預算表》。

2、詳細電腦設備品牌型號配置見附件一《硬件配置性能表》。

二、多媒體電腦室系統基本功能見附件二《系統功能說明書》

三、質量保證及售後維護服務

1、乙方提供的必須是全新的電腦設備，該電腦設備必須符合國家檢測標準和產品出廠標準。工程質量必須保證符合國家的質量標準及合同的要求，要按照確定的圖紙施工，要用全新的材料，不得以次充好或擅自更改指定的材料或設備。

2、乙方應隨電腦設備向甲方交付電腦設備的說明書及隨機相關的資料。在履約過程中，乙方必須遵守國家的有關法律法規，並接受甲方的檢查，如實提供檢查所需提交的材料，不得拒絕。

3、乙方要按照《中山市中國小教學用計算機設備售後服務合同》的要求，提供快捷、良好的售後服務。

四、工期及驗收：

1、甲方準備工作：安裝輸入電源線路連接到電腦室，電源線直徑不小於10mm2，地線要求接地良好，並於簽定本合同後三個工作日前完工。

2、乙方工期：簽定本合同後第五個工作日前安裝電源和網絡線路；簽定本合同後第十個工作日前安裝電腦檯和穩壓電源；簽定本合同後第十五個工作日前安裝調試電腦並完工。

3、驗收辦法：由甲方組織鎮區教辦、學校等有關技術人員，按本合同的配置標準和性能要求見附件三《硬件軟件驗收表》，對乙方所安裝的多媒體電腦室進行驗收。

4、驗收日期：由完工後的十個工作日內進行。

五、付款方式：

1、甲方在簽定本合同後第三個工作日內向乙方支付貨款總額50%的預付款。

2、在驗收合格後五個工作日內向乙方支付餘下貨款總額50%。

六、違約責任

1、甲方無正當理由拒收電腦設備的，甲方向乙方償付合同總值30%的違約金。

2、乙方無正當理由不能交付電腦設備的，乙方向甲方償付合同總值30%的違約金。

3、甲方逾期付款的，甲方向乙方每日支付欠款總額0.5%的違約金。

4、乙方逾期交付電腦設備的，乙方向甲方每日償付合同總值0.5%的違約金。

七、其他

1、因電腦質量問題發生爭議，由合同簽訂所在地的技術質量監督部門進行鑑定，該鑑定結論是終結性的，供需雙方應當接受。

2、合同發生爭議產生的訴訟，由合同簽訂所在地人民法院管轄。

3、本合同一式四份，甲乙雙方、中山市教育局電教站和鎮區教辦各執一份，均具同等法律效力。

甲  方：      乙  方：       鑑印單位：中山市教育局電教站（蓋章）

地  址：      地  址：       地  址：中山市鬆苑新村金龍橫街

電  話：      電  話：       電  話：

法人代表：      法人代表：       簽約代表：

簽約時間：      簽約時間：       簽約時間：