建設工程物探合同書（精選30篇）
建設工程物探合同書 篇1
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本着自願、平等、公平、誠實、信用的原則，經友好協商，就甲方委託乙方對山西煤炭運銷集團有限公司地質工程進行物探工作相關事宜，根據中華人民共和國有關法律、法規的規定簽定本協議，由雙方共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱：煤礦地質物探工程;
2、施工地點：市郊區平坦鎮中莊村;
3、工程開竣工日期：年月 日至年 月 日。
二、工程價款及支付方式
1、工程價款：
工程量約米， 元/米，合同價款共計約人民幣 元(大寫：萬元整)，以上價格爲含稅價;最終價款按實際工程量進行結算。如有特殊要求另行收費，以雙方簽字驗收單爲準。
2、付款方式：
物探工作完成 米時，甲方付給乙方 萬元，測井工作全部完成後十日內付清全部工程款，並提交正式測井成果。
三、甲方責任
1、按照合同約定的時間及時向乙方支付工程款，並在工程全部完工後據實結算。
2、甲方負責施工區內地方協調工作及外部關係，確保乙方測井工作順利進行，涉及賠償費用由甲方負責。
3、在乙方到達現場前及時提供鑽孔測井通知書及鑽孔1:200簡易柱狀圖。
4、甲方應確保施測鑽孔的孔內安全，如因施測鑽孔孔內事故致使測井儀器損壞，甲方應向乙方賠償由此而造成的經濟損失。如因不可抗力原因發生事故時，協助乙方處理解決。
四、乙方責任
1、物探測井由乙方獨立承擔，其主要任務是劃分巖性層、確定深、厚度，孔斜參數。
2、乙方接到甲方測井通知後24小時內進入施工現場。並按甲方要求進行測井。
3、施工中乙方應當根據相關規定做好安全措施，安全責任由乙方自負。
4、乙方應當在單孔全部測井結束後12小時向甲方提供測斜及孔底位移成果表、煤層成果及質量評級表和巖性(大於1米)解釋成果表。
5、嚴格按照地質礦產行業標準《煤田地球物理測井規範》DZ/T0080-93施工.
五、在測井過程中，視地質情況需要外加測井方法時，其測井費用也相應調整。
六、本合同未盡事宜，雙方協商解決;協商不成的`，任何一方可向合同簽署地人民法院起訴。
七、本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，均具同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表簽字： 代表簽字：
建設工程物探合同書 篇2
北京市建設工程保修合同(1994版)
編號：
工程名稱
（以單位工程爲準）＿＿＿＿＿＿＿
發包方（甲方）＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承包方（乙方）＿＿＿＿＿＿＿＿＿
施工合同編號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
交付竣工工程日期?年?月?日
北京市工商行政管理局
監製
北京市城鄉建設委員會
一九九四年十二月
發包方（用戶）名稱：
工程名稱：
本工程在保修期內如發生施工質量問題，工程承包方應按照國家和本市關於建設工程質量管理的有關規定負責保修。
一、保修期限：
自工程竣工驗收並取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。
1.民用與公共建築、一般工業建築、構築物的土建工程爲一年，其中屋面防水工程爲三年；
2.建築物的電氣管線、上下水管線安裝工程爲六個月；
3.建築物的供熱及供冷爲一個採暖期及供冷期；
4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程爲一年；
5.其他特殊要求的工程，其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。
二、保修項目內容及範圍：
1.屋面漏雨；
2.煙道、排氣孔道、風道不通；
3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚鬆動、有防水要求的地面漏水；
4.內外牆及頂棚抹灰、面磚、牆紙、油漆等飾面脫落，牆面漿活起鹼脫皮；
5.門窗開關不靈或縫隙超過規範規定；
6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水；
7.外牆板漏水，陽臺積水；
8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；
9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱，電器、電線漏電，照明燈具墜落；
10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷；
11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規範和設計要求；
12.因施工單位造成的其他質量問題。
三、保修責任：
施工單位自接到建設工程質量修理通知書（式樣附後）之日起，必須在兩週內到達現場與建設單位共同明確責任方，商議返修內容。屬施工單位責任的，如施工單位未能按期到達現場，建設單位應再次通知施工單位；施工單位自接到再次通知書起一週內仍不能到達時，建設單位有權按原設計標準自行返修，所發生的費用由原施工單位承擔。
四、保修抵押金：
1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價後的金額計算，由承包方向發包方支付保修抵押金。其中：
（1）承包一般建安工程200萬元以內的，按2.0％計算；200萬元（不含200萬元）至500萬元的，按1.5％計算；500萬元以上（不含500萬元）的，按1.0％計算。
（2）單獨承包裝飾工程，按1.0％計算。
2.本工程保修抵押金爲＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。
金額大寫：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
五、保修抵押金返還：
工程保修期滿，發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。
1.承包一般建安工程，保修期滿一年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％爲＿＿＿＿＿＿＿元。
保修期滿三年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。
2.單獨承包裝飾工程，保修期滿一年，返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。
六、爭議：
甲、乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不願通過協商或調解不成的，可以採取下列一種方式解決：
第一種爭議解決方式：向＿＿＿＿＿＿＿＿_____委員會申請_____；
第二種爭議解決方式：向＿＿＿＿＿＿＿＿人民法院起訴。
雙方約定按第＿＿＿＿種爭議解決方式解決。
七、合同生效與終止。
1.本合同自訂立之日起生效。
2.工程保修期滿，發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）後，本合同即告終止。
八、合同份數。
1.本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。
2.本合同副本＿＿份，由甲乙雙方分送施工合同管理機構、質量監督機構及有關部門。
九、工程質量出現永久性缺陷的，應按照國家和本市關於建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修範圍內。
十、屬於設計原因造成的質量缺陷，應按照國家和本市關於建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修範圍內。
十一、雙方議定的其他事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜承包方（施工保修單位）：｜
｜地址：｜
｜編碼：｜
｜法定代表人：｜
｜委託代理人：｜
｜聯繫電話：｜
｜開戶銀行：｜
｜帳號：｜
｜｜
｜｜
｜（公章）｜
｜｜
｜保修合同訂立時間：?年?月?日｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜發包方（用戶）：｜
｜地址：｜
｜編碼：｜
｜法定代表人：｜
｜委託代理人：｜
｜聯繫電話：｜
｜開戶銀行：｜
｜帳號：｜
｜｜
｜｜
｜（公章）?｜
｜年?月?日?｜
｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
附件：?建設工程質量修理通知書?工程名稱
（以單位工程爲準）：
保修合同編號：
使用單位
（用戶）名稱：?施工單位名稱：
本工程於年?月?日發生質量問題，按照編號：
《北京市建設工程保修合同》有關內容，請你單位派人檢查修理爲盼。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜?質量問題及部位：｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜?施工單位名稱：｜
｜?使用單位（用戶）對修理結果的意見（由使用單位（用戶）填寫）：?｜
｜｜
｜｜
｜使用單位（用戶）公章｜
｜年?月?日｜
｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜?使用單位（用戶）：｜
｜?通訊地址：｜
｜?編碼：｜
｜?電話號碼：｜
｜?聯繫人姓名：（公章）｜
｜通知書發出日期：?年?月?日｜
｜（投遞以郵戳日期爲準）｜
｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
填表方法：
1.本表由發包方（使用單位）填寫，一式三份，送承包方二份；
2.承包方（施工單位）對保修項目，進行維修後，經雙方蓋章，退發包方一份，自存一份。
建設工程物探合同書 篇3
借款方：___________________________________
法定代表人：_______________________________
職務：_____________________________________
地址：_____________________________________
郵碼：_____________________________________
電話：_____________________________________
貸款方：___________________________________
法定代表人：_______________________________
職務：_____________________________________
地址：_____________________________________
郵碼：_____________________________________
電話：_____________________________________
根據國家法律規定，借款方爲進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。爲明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條 借款用途
第二條 借款金額
借款方向貸款方借款人民幣____（大寫）元。預計用款爲一年____元；________年____元；________年_______元；________ 年____ 元；________ 年____元；
第三條 借款利率
自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，並計算複利。在合同規定的借款期內，年息爲____ %.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.
第四條 借款期限
借款方保證從________ 年____ 月起至________ 年_______月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定爲____ 年____ 元；________ 年____ 元；________ 年____ 元；________年____元；____ 年____元。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代爲扣款清償。
第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作爲本合同的組成部分。
第六條 貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的.罰息計算相同。
第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。
第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。
第九條 本合同經過簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方：（蓋章）______________ 代表人：______________________
________年________月________日
貸款方：（蓋章）______________ 代表人：______________________
________年________月________日
建設工程物探合同書 篇4
發包人(全稱) (以下簡稱甲方)
承包人(全稱)__(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工協商一致，訂立本合同。
一、 工程概況
工程名稱： ※
工程地點： ※
結構形式： 框架剪力牆 層數：地上28層地下1/2層 建築面積：※
羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附表1)
工程立項文號： ※
資金來源： 自籌
二、 工程承包範圍
承包範圍： ※
不包括的工程範圍： /
三、 合同工期
總日曆天數 1080 天
開工日期：__※年10月10日
竣工日期：__※年9月23日
四、 質量標準
工程質量標準： 合格
四、 合同價款
1、合同總價(大寫)：※(人民幣)(小寫)￥： ※ 元(其中：工程預留金 20xx萬元、零星工作費 / 元，安全防護、文明施工措施費 ※ 元，工程分包和材料購置費 / 元，總承包服務費 / 元。)
2、綜合單價：詳見承包人的報價書。
五、 組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、 本合同協議書
2、 本合同專用條款
3、 本合同通用條款
4、 中標通知書
5、 投標書、工程報價單或預算書及其附件
6、 招標文件、答疑紀要及工程量清單
7、 圖紙
8、 標準、規範及有關技術文件
雙方爲履行本合同的有關洽商、變更等書面協議、文件視爲本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。
八、承包人按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
10.1合同訂立時間： 20xx 年 9 月 30 日
10.2合同訂立地點： ________________________
10.3本合同雙方約定_____________簽字蓋章 _後生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程物探合同書 篇5
工程名稱：____________
工程地點：____________
合同編號：____________
(由設計人編填)
設計證書等級：__________
發包人：_____________
設計人：_____________
簽訂日期：____________
深圳市規劃與國土資源局監製
發包人：___________________________
設計人：___________________________
發包人委託勘察人承擔__________________工程設計，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條 本合同依據下列文件簽訂：
1.1 《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》。
1.2 《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。
1.3 《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。
1.4 國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。
1.5 建設工程批准文件。
第二條 本合同設計項目的內容：
2.1 工程名稱：_______________________。
2.2 設計指標
┌──────┬─────┬──────┬───────┬─────┐
│建設用地面積│建築總面積│規定建築面積│建築高度或層數│建築覆蓋率│
├──────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
└──────┴─────┴──────┴───────┴─────┘
第三條 發包人應向設計人提交的有關資料及文件：
┌──┬────────────┬────┬──┬────┬────┐
│序號│資料及文件名稱 │文件編號│份數│提交日期│有關事宜│
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│1 │用地方案圖 │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│2 │《建設用地規劃許可證》或│ │ │ │ │
│ │《土地使用權出讓合同書》│ │ │ │ │
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│3 │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│4 │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│5 │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│6 │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──┴────────────┴────┴──┴────┴────┘
第四條 設計人應向發包人交付的設計資料及文件：
┌──┬───────┬──┬────┬────┐
│序號│資料及文件名稱│份數│提交日期│有關事宜│
├──┼───────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼──┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
└──┴───────┴──┴────┴────┘
第五條 本合同設計收費估算爲____元人民幣。設計費支付進度詳見下表。
┌─────┬──────┬──────┬────────────────┐
│付費次序 │佔總設計費%│付費額(元)│付費時間(由交付設計文件所決定)│
├─────┼──────┼──────┼────────────────┤
│第一次付費│20%定金 │ │20%定金 │
├─────┼──────┼──────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
└─────┴──────┴──────┴────────────────┘
說明：
1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。
2.在提交最後一部分施工圖的同時結清全部設計費，不留尾款。
3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)覈定，多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時，雙方另行簽訂補充協議。
4.本合同履行後，定金抵作設計費。
第六條 雙方責任
6.1 發包人責任：
6.1.1 發包人按本合同第三條規定的內容，在規定的時間內向設計人提交資料及文件，並對其完整性、正確性及時限負責，發包人不得要求設計人違反《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定及國家有關標準進行設計。
6.1.2 發包人提交上述資料及文件超過規定期限15天以內，設計人按合同第四條規定交付設計文件時間順延;超過規定期限15天以上時，設計人員有權重新確定提交設計文件的時間。
6.1.3 發包人變更委託設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，發包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。
在未籤合同前發包人已同意，設計人爲發包人所做的各項設計工作，應按收費標準，相應支付設計費。
6.1.4 發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計資料及文件時，如果設計人能夠做到，發包人應根據設計人提前投入的工作量，向設計人支付趕工費。
6.1.5 發包人應爲派赴現場處理有關設計問題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。
6.1.6 發包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術。未經設計人同意，發包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、複製或向第三人轉讓或用於本合同外的項目，如發生以上情況，發包人應負法律責任，設計人有權向發包人提出索賠。
6.2 設計人責任：
6.2.1 設計人應嚴格按照《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定，有關工程強制性標準，國家和地方技術規範、標準、規程及發包人提出的設計要求，進行工程設計，技術經濟指標符合《深圳市建築技術經濟指標計算規定》，按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料，並對其負責。
6.2.2 設計人採用的主要技術標準是：______
6.2.3 設計合理使用年限爲______年。
6.2.4 設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及文件。
6.2.5 設計人交付設計資料及文件後，按規定參加有關的設計審查，並根據審查結論負責對不超出原定範圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件，本年內項目開始施工，負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，設計人仍負責上述工作，但應按所需工作量向發包人適當收取諮詢服務費，收費額由雙方商定。
6.2.6 設計人應保護髮包人的知識產權，不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況並給發包人造成經濟損失，發包人有權向設計人索賠。
第七條 違約責任：
7.1 在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發包人己付的定金;已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。
7.2 發包人應按本合同第五條規定的金額和時間向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，並書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，發包人均按7.l條規定支付設計費。
7.3 設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由於設計人員錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責採取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金，賠償金由雙方商定爲實際損失的____%。
7.4 由於設計人自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。
7.5 合同生效後，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還定金。
第八條 其他
8.1 發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協議或技術諮詢服務合同。
8.2 設計人爲本合同項目所採用的國家或地方標準圖，由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程設計收費標準》規定的份數，設計人另收工本費。
8.3 本工程設計資料及文件中，建築材料、建築構配件和設備，應當註明其規格、型號、性能等技術指標，設計人不得指定生產廠、供應商，發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時，所需要費用由發包人承擔。
8.4 發包人委託設計配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的設計人蔘加。出國費用，除制裝費外，其它費用由發包人支付。
8.5 發包人委託設計人承擔本合同內容之外的工作服務，另行支付費用。
8.6 由於不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。
8.7 本合同發生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由____仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事後又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。
8.8 本合同一式____份，發包人____份，設計人____份。
8.9 本合同經雙方簽章並在發包人向設計人支付訂金後生效。
8.10 本合同生效後，按規定到深圳市規劃與國土資源局或其派出機構備案。雙方履行完合同規定的義務後，本合同即行終止。
8.11 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均爲本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
8.12 其它約定事項：_____________________
發包人名稱： 設計人名稱：
(蓋章) (蓋章)
法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字)
委託代理人：(簽字) 委託代理人：(簽字)
住 所： 住 所：
郵政編碼： 郵政編碼：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開戶銀行： 開戶銀行：
銀行帳號： 銀行帳號：
建設行政主管部門備案： 鑑證意見：
備案號： 經辦人：
備案日期： 年 月 日 鑑證日期： 年 月 日
建設工程物探合同書 篇6
進貨方：______________________（以下簡稱甲方）
供貨方：______________________（以下簡稱乙方）
一、自本合同生效之日起，乙方爲甲方之供貨商，甲方如需購買生產所需設備，即應及時書面通知乙方，由乙方組織貨源。
二、乙方於收到甲方的書面通知之日起即積極組織貨源，根據甲方的要求提供生產設備，甲方每次所需購買設備的具體規格、價款、供貨時間、供貨方式、價款支付方式由雙方另行協商後簽訂書面補充協議進行約定。
三、乙方保證對提供生產設備的質量問題負責，否則無條件退換，並保證商品之合法性，決不提供假貨、仿冒品、劣品，或標示不明之商品，甲方於驗收後發覺得於三日內退回乙方。若因銷售商品不合法性所引起對第三者之刑事、民事責任一切由乙方無條件全權負責，甲方只善盡協調溝通之責任。
四、本合同有效期間爲_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期間甲乙任何一方不得無故終止合同。甲方無故終止合同，除應向乙方付清已購設備的所有貨款外，還應支付乙方_______萬元的違約金；乙方無故終止供貨，甲方有權扣留乙方之部份貨款作爲求償業務之損失。
五、乙方對於供給甲方之商品於甲方付款時提供符合規定的正式發票。
六、本合同未盡事宜，雙方另行協商，簽訂書面補充協議。雙方因履行本協議所簽訂的一切書面補充協議均爲本合同附件，與本合同具有同等法律效力。
七、本合同在履行過程中發生爭議，雙方首先應友好協商解決，協商不成，可向有管轄權的法院提起訴訟。
八、本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（章）：_____________________ 乙方（章）：_____________________
法定代表人（簽字）：_____________ 法定代表人（簽字）：_____________
公司地址：_______________________ 公司地址：_______________________
聯絡電話：_______________________ 聯絡電話：_______________________
簽訂日期：_____________________年_________________月______________日
建設工程物探合同書 篇7
合同編號：____________
貸款方：_________
借款方：_________
根據國家規定，借款方爲進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。爲明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條借款用途_____________________________________________________________________________________________。
第二條借款金額借款方向貸款方借款人民幣_____元。預計用款爲___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元。
第三條借款利率自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，並計算複利。在合同規定的借款期內，年息爲__%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率20%。
第四條借款期限借款方保證從___年___月起至___年___月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定爲___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元，貸款逾期不還的部分，貸款方有權追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代爲扣款清償。
第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作爲本合同的組成部分。
第六條貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方罰息計算相同。
第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。
第八條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
第九條本合同經過簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方：_____貸款方：_____
負責人：_____負責人：_____
地址：_____地址：_____
簽約日期：________簽約地點：________
建設工程物探合同書 篇8
反訴人(本訴被告)：_________________有限公司
法定代表人：_________________。
聯繫電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。
法定代表人：_________________。
住所：_________________昆號。
聯繫電話：_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本着友好合作目的，並未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南築城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不着付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。
綜上，反訴人認爲，由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。
如果 此致
__________人民法院
申請人：________________
_____________年_____月_____日
建設工程物探合同書 篇9
發包方：_________
承包方：_________
根據《民法典》和《建設工程勘察設計合同條例》的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程名稱_________;工程地點_________;工程規模_________;工程投資_________。
第二條委託方根據本合規定填寫建設工程勘察設計委託書。(見附表一、二)
第三條勘察設計費取費的依據和取費標準，按國家規定執行。
勘察設計費的撥付辦法，自合同生效後_________天內，委託方應向承包方給付定金。合同履行後，定金抵作勘察設計費，不足部分委託方應在_________天內一次結清(或訂爲分若干次結清)。
勘察任務的定金爲勘察費的30%，設計任務的定金爲估算設計費的20%。本工程的勘察費爲_________元，估算設計費爲_________元。
委託方不履行合同的，無權要求返還定金;承包方不履行合同的，應雙倍返還定金。
第四條委託方的義務
1.委託方應在商定的時間內向承包方提供必要的資料並對提供的時間、進度與資料的可靠性負責。提供資料的內容，技術要求及期限見附表三。
2.在勘察設計人員進入現場作業或配合施工時，應負責提供以下工作和生活條件：_________。
3.委託方配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各階段，應吸收承擔有關設計任務的承包方參加。
4.按有關規定的勘察設計取費標準如期如數付給承包方勘察設計費。
5.維護承包方的勘察成果和設計文件，不得擅自修改或轉讓給第三方重複使用。
第五條承包方的義務
1.承包方應在_________年_________月_________日前提交有關勘察成果和設計文件，並承擔責任。提交勘察成果的範圍、進度和質量，以及設計的階段、進度、質量和設計文件份數。詳見附表四。
2.初步設計經上級主管部門審查後，在原定任務書範圍內的必要修改，由承包方負責。原定任務書有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批准機關的意見書，經雙方協商，另訂合同。
3.設計單位對所承擔設計任務書的建設項目應配合施工，進行設計技術交底，解決施工過程中有關設計的問題，負責設計變更和修改預算，參加試車考覈及工程竣工驗收。對於大中型工業項目和複雜的民用工程應派現場設計代表，並參加隱蔽工程驗收。常駐代表費用由雙方協商(另附協議)。
第六條違約責任
1.因勘察設計質量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察設計文件拖延工期造成損失，由承包方繼續完善勘察設計任務，並視造成的損失浪費大小減收或免收勘察設計費。具體規定如下：_________。
2.因勘察設計錯誤而造成工程重大質量事故，承包方除免收受損失部分的勘察設計費外，還應付給委託方與直接受損失部分的勘察設計費相等的賠償金。
3.承包方不按合同規定的期限提交勘察成果、設計文件，每拖延一天，應向委託方交納按勘察設計費5‰的違約金。
4.由於變更計劃、提供的資料不準確、未按期提供勘察設計必需的資料或工作條件而造成勘察設計工作的返工、窩工或修改設計，委託方應按承包方實際消耗的工作量增付費用。具體規定如下：_________。
5.因委託方責任造成勘察設計工作的重大返工或重作設計，應另行增加勘察設計費用。
6.委託方超過合同規定的日期付費時，應償付逾期的違約金。違約金每逾期一天，按該工程勘察設計費的5‰計算。
第七條爭議的解決方式
合同執行過程中如有爭議，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方屬於一個部門的，由上級主管部門調解;調解不成，或雙方不屬於同一部門的，合同雙方任何一方均可向_________仲裁委員會申請仲裁，也可直接向人民法院起訴。
第八條附則
本合同未言明事項，一律按《民法典》和《建設工程勘察設計合同條例》規定執行。
本合同附件：《建設工程設計委託書》、《工程地質勘察委託書》、《建設文件和勘察設計基礎資料交付日期一覽表》、《勘察設計文件交付日期一覽表》等均爲本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，正本_________份，委託方、承包方各執1份;副本_________份，分別報送_________備案。
委託方(蓋章)：_________承包方(蓋章)：_________
法定代表人(簽名)：_________法定代表人(簽名)：_________
委託代理人(簽名)：_________委託代理人(簽名)：_________
地址：_________地址：_________
開戶銀行：_________開戶銀行：_________
帳號：_________帳號：_________
電話：_________電話：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
建設工程物探合同書 篇10
反訴人(本訴被告)：____________________，男，漢族，出生於 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日，住址_______________省_______________縣_______________鄉立志村隊。
被反訴人(本訴原告)：________________，男，漢族，出生於 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日 ，住址：_________________省_______________縣_______________鎮_______________村.
本訴被告：__________________________房地產有限公司，法定代表人：______________。住所地：_________________瀋陽市_______________區_______________中路 _________________ 號;
本訴被告：________________________建設集團有限公司，住所地：________________路。
反訴請求
1、請求判決被反訴人賠償反訴人因質量不合格返工造成的損失人民幣 _________________ 元;
2、請求判決被反訴人承擔訴訟費及相關阿費用。
事實與理由
_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日反訴人與被反訴人簽訂一份外牆瓷磚工程合同，即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”10號樓的外牆粘磚的人工費。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下，提前履行了支付人工費的義務，可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務，而中途私自退場，且已做完的部分工程多處不合格，導致反訴人返工。被反訴人的行爲造成反訴人人工費和材料損失高達 _________________ 元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償，可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人爲了維護自己的合法權益，特依法向貴院提出反訴請求，請求貴院依法支持反訴人的訴求。
此致
_____________區人民法院
反訴人：_________________
_____________ 年 _____________ 月 _____________ 日
建設工程物探合同書 篇11
聯合體各成員(以下簡稱我方)在《智能溫室建設和施工》項目招標中，如果我方有幸中標，非常感謝評委及建設單位的信任，在該項目建設和施工過程中，我們除響應招標文件中所有的條款及履約合同內容外，並對工程售後服務做出如下承諾：
1、投標產品均屬於國家規定“三包”範圍的，並保證產品質量保證期不低於“三包”規定;質量保證期承諾優於國家“三包”規定的，按供應商實際承諾執行;
2、投標產品有專業售後服務機構，並將在投標文件中予以明確說明,並附製造商售後服務承諾;
3、工程竣工後，我方將負責________年的工程質量無償保修，以優質的服務，實現我們忠實的承諾;真正做到以一流的施工，創一流的質量的服務宗旨;
4、我方保證在工程竣工，經相關部門認證合格後2個工作日內，對招標方提供上門“集中式”培訓服務，確保使用人在操作前充分了解產品性能，使用規範;消滅事故隱患，提高工作效率;
5、電話諮詢：在質量保質期內提供技術援助電話，解答招標方在使用中遇到的問題，及時爲招標方提出解決問題的建議;
6、現場響應：
6.1我方在接到報修通知後，電話諮詢不能解決的，我方承諾在24小時內到達現場進行處理，確保產品正常工作;
6.2無法在24小時內解決的，將在24小時內提供備用產品，使招標方能夠正常使用。若故障在24小時內未得到解決的，招標方有權自行處理故障，發生費用在質量保脩金中扣除;
6.3發生緊急搶修事故的，我方在接到通知後，確保做到立即到達事故現場;
6.4對於涉及安全的質量問題，按照《建築工程質量管理條例》的規定，做到立即報告，及時採取防範措施。
7、質保期外服務承諾：質量保證期過後，我方同樣提供電話諮詢服務，並承諾提供產品上門維護服務;
8、如招標方有產品升級、更新、換代、維修等需求時，我方承諾以優惠價格提供售後服務。 以上是我方對該工程的售後服務承諾，若我方達不到甲方要求及我方承諾標準，在售後服務中給招標方造成鉅額損失，我方甘願受法律法規處罰;承擔由此造成的責任，並賠償由此造成的一切經濟損失。 承諾單位：公司 授權代表：________年____月____日
建設工程物探合同書 篇12
工程項目名稱：________
發包單位(甲方)：________
承包單位(乙方)：________
承包單位所在地址：________
爲了規範建設市場，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關於在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據________有關要求，並經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。
1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。
2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，除給予當事人批評教育外，應視情節輕重，後果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。
3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。
4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規定登記上交。
5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行爲，應及時採取措施，終止其不廉潔行爲的繼續發生，並報告主管領導。
6.乙方有權瞭解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。
7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定)，按時出席甲方召集的有關會議。
8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的後果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。
9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，並向甲方單位承擔經濟賠償責任。
10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行爲，應及時採取措施，終止其不廉潔行爲的繼續發生，並及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。
11.本協議使用時間：本工程發包，建設，竣工驗收全過程及協議前後甲乙雙方發生的有違反本協議的行爲。
12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受託監理單位。
13.甲乙雙方願意接受建設主管部門，紀檢監察部門，檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。
14.本協議一式六份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建築管理所一份，送甲方紀檢(監察)，檢察室備案一份。
甲方(蓋章)：________
法人代表(簽字)：________
______年____月____日
乙方(蓋章)：________
法人代表(簽字)：________
______年____月____日
建設工程物探合同書 篇13
甲方：
法定代表人：
委託代理人：
乙方：
法定代表人：，總經理
委託代理人：
甲乙雙方“建合同糾紛”一案，經充分協商，特簽訂本協議，共同遵照執行。
一、乙方尚欠甲方鋼結構工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(￥：)，於 年 月 日前一次性付給甲方。
二、甲方收款後，雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴，同時，甲方申請該法院解除對乙方銀行賬戶的凍結措施。
三、若乙方逾期付款，甲方則不予撤訴，並申請法院對乙方的銀行賬戶依法辦理續凍手續。
(法院凍結期限： 年 月 日始至 年 月 日止)。
四、甲乙雙方撤訴後，各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產保全費，雙方各自承擔。
五、甲乙雙方各自撤訴後，甲乙雙方有關此次鋼結構工程的全部事宜均一次性了結，其他互不追究。
六、本協議甲乙雙方委託代理人簽字即生效，一式兩份，雙方各
執一份。
甲方：
委託代理人：(簽字)
乙方：
委託代理人：(簽字)
建設工程物探合同書 篇14
委託人：監 理 人：
經雙方協商一致，簽訂本合同。
第1條 委託人委託監理人監理的工程(以下簡稱“本工程”)概況如下：
1、工程名稱： 橋改造工程 。
2、工程地點： * 區境內 。
3、工程規模：橋樑全長12米，寬5米 。
4、總 投 資： 。
第2條 本合同中的有關詞語含義與本合同第二部分《標準條件》中賦予它們的定義相同。
第3條 下列文件均爲本合同的組成部分：
1、監理投標書或中標通知書;
2、本合同標準條件;
3、本合同專用條件(包括補充合同)。
4、在實施過程中雙方共同簽署的補充與修正文件。
第4條 監理人向委託人承諾，按照本合同的規定，承擔本合同專用條件中議定範圍內的監理業務。
第5條 委託人向監理人承諾按照本合同註明的期限、方式、幣種，向監理人支付報酬。
第6條 本合同自 年 月 日開始實施，至本工程備案驗收完成之日(工程施工監理期爲日曆日 天)。
第7條 本合同一式 陸 份，均具有同等法律效力，其中，委託人 三 份，監理人 三 份。
委 託 人： 監 理 人：
(簽章) (簽章)
住 所： 住 所：
法定代表人：(簽章) 法定代表人：(簽章)
代 表： 代 表：
開 戶 銀行： 開 戶 銀行：
賬 號: 賬 號:
郵 編： 郵 編：
電 話： 電 話：
本合同簽訂於： 年 月 日
建設工程物探合同書 篇15
借款方爲下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發放。爲明確雙方責任，恪守信用，根據有關規定，特簽訂本合同。
第一條、本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元，用於_________.本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期爲_________年。
第二條、本貸款是爲建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行專款專用。不得用於擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的.儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。
第三條、自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內，月利率爲_________。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)佔用的貸款加收利息_________%.
第四條、借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。
第五條、貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。
第六條、貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、設備採購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，並對違約使用部分加收罰息_________%.
第七條、本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
第八條、本合同經雙方簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章後各執一份，報送_________各一份。
借款方(公章)_________貸款方(公章)_________
負責人(簽字)_________負責人(簽字)_________
地址：_________地址：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程物探合同書 篇16
甲方 乙方 ____省勞動和社會保障廳 ____省建設廳 監製 甲方 法定代表人 營業執照註冊號 資質等級 在川通訊地址 郵編 乙方 性別 電話 居民身份證號碼 家庭住址 編碼 戶口所在地 省（市） 區（縣） 鄉鎮 村 根據《中華人民共和國勞動法》和有關規定，甲乙雙方經平等協商一致，自願簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
一、勞動合同期限
第一條 勞動合同期限（甲乙雙方選擇適用）
1、有固定期限勞動合同 本合同於________年____月____日生效，於________年____月____日終止（如有試用期，則試用期從________年____月____日到________年____月____日）。 （
2、以完成一定的工作任務爲期限的合同 本合同生效日期爲________年____月____日；以乙方完成工作任務爲合同終止時間。
二、工作內容和要求
第二條 甲方招用乙方在 （項目名稱） 工程中擔任 位（工種）工作。乙方的職業資格等級證或上崗證號碼爲
第三條乙方應按照甲方的要求，按時完成規定的工作任務，達到規定的質量標準。
三、勞動保護和勞動條件 推薦合同樣本 183;勞務分包合同 183;勞務外包合同 183;勞務承包合同
第四條 甲方對乙方的工作時間安排必須執行國家規定的工時制度。甲方由於生產經營需要，經乙方同意後，可安排乙方加班，但不得違反國家有關規定，且應合理安排職工補休或按照《勞動法》的有關規定依法支付加班、延長工作時間工資報酬。
第五條 甲方應當在乙方進入施工現場前對乙方進行入場施工安全教育。甲方應當對已取得電工、焊工、登高作業等特殊工種操作證書的乙方進行崗前培訓（或書面交底）後，方可上崗作業。
第六條 甲方根據生產崗位的需要，按照國家勞動安全、衛生的有關規定，爲乙方配備必要的安全防護措施，發放必要的勞動保護用品。
第七條 甲方根據國家有關法律法規，依法建立安全生產製度；乙方應當嚴格遵守甲方的勞動安全制度，嚴禁違章作業，防止勞動過程中的事故，減少職業危害。
四、工資保險待遇
第八條 乙方在試用期間的工資爲每日（或每月） 元，試用期滿後工資爲每日（或每月） 元；按工作量計算工資的，每 （工作量單位）支付工資 元。 雙方約定的工資不得低於施工地行政區域內最低工資標準。 甲方應在每月____日前計發乙方的工資（不得交由包工頭代發），並由乙方簽字確認。 甲方應在勞動合同終止、解除時一次性付清乙方的工資。 合同甲方如爲分包方，工資支付發生違約情況由工程總承包單位負責支付。 甲乙雙方對工資支付的其他約定
第九條 甲方應按規定爲乙方辦理社會保險，並按規定足額繳納社會保險費用。雙方勞動合同解除後，應按有關規定轉移社會保險手續。乙方因工負傷，其待遇按國家和當地人民政府有關規定執行。
五、勞動紀律和勞動合同的變更、解除、終止、續訂
第十條 乙方應嚴格遵守甲方的各項制度、勞動紀律和安全技術操作規程。
第十一條 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；
（二）有打架鬥毆、偷竊、賭博等違法、違紀行爲的；
（三）嚴重失職，營私舞弊，對甲方造成重大損害的；
（四）嚴重違反甲方施工現場安全管理規定和甲方勞動紀律的；
（五）被依法追究刑事責任的。
第十二條 有下列情形之一的，乙方可以解除本合同；
（一）在試用期內的；
（二）甲方以暴力、威脅、監禁、或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的；
（三）甲方不能提供安全的勞動條件或者按照本合同規定支付勞動報酬的。
第十三條 變更、解除、終止、續訂本合同，應在規定的時限前以書面形式通知對方，不得擅自變更、解除、終止本合同。
六、違約責任、勞動爭議處理及其它
第十四條 甲方與乙方解除勞動合同時，應給乙方出具終止、解除勞動合同證明書。 甲方解除乙方勞動合同，符合勞部發481號文件規定的，應支付經濟補償金。 甲、乙方違法解除勞動合同，應按勞部發223號文件給對方以賠償。
第十五條 雙方因履行本合同發生爭議，應當自勞動爭議發生之日起，____日內向工程所在地( 區、縣)有管轄權的勞動仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可直接到裁決書之日起____日向人民法院起訴。
第十六條 甲方依法制定的規章制度及其他專項協議作爲本勞動合同的附件，與勞動合同具有同等法律效力。
第十七條 本合同未盡事宜或與國家、____省有關規定相悖的，按照有關規定執行。
第十八條 本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，一份交工程所在地勞動部門備案,一份留在乙方務工的建築施工工地備查。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效。
第十九條 雙方約定的其他事項。 甲方（公章） 乙方（簽字或蓋章） 法定代表人或委託代理人 （簽字或蓋章） 簽訂日期：年____月____日 合同鑑證單位 鑑證日期：年____月____日
建設工程物探合同書 篇17
?合同編號_________
需方(甲方)：__________________
供方(乙方)：__________________
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就石材加工生產及相關服務達成如下協議。
第一條 石材供料
1.甲方委託乙方加工：___________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。
2.石材供料時間：_______________________________。
3.交付地點爲(選擇一項)
□施工現場：____________________________________。
□甲方指定的材料存放地點：______________________。
□雙方約定的其他地點：__________________________。
4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。
第二條 承接方式
1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求，就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求，制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求，並接受甲方檢驗。
甲方提供原材料的，乙方應及時檢驗，如有不符合約定要求的應當 日內通知甲方更換、補齊或者採取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。
3.乙方需要第三方協助完成工作的，工作成果由乙方負責。
4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應盡保密義務。
第三條 質量要求
乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)
□國家標準
□行業標準
□雙方約定標準：________________________________。
第四條 運輸與裝卸
1.成品石材的運輸由(選擇一項)：□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責，運費由_____方承擔。
2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項)：□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由_______方承擔。
第五條 驗收
1.乙方按照合同要求在出廠前自檢，並向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應派專人與乙方一同驗收，驗收完成後甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等，依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單爲本合同附件。
2.成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收，並出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的，甲方在裝運後驗收，並出具驗收單。
第六條 合同價款與支付方式
1.合同總價：人民幣_____________________(大寫)。
2.支付方式
(1)合同簽訂後_______日內(或另行約定______________)，甲方向乙方支付合同總價款的_______%作爲預付款，計人民幣_________ 元，雙方約定預付款處理方式：_____________________。
(2)款項支付(選擇一項)
□按供料進度，每_______(時間)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日內核實並支付進度款。
□按供料進度，每_______(數量)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日內核實並支付進度款。
3.合同價款結算方式爲：____________________________。
4.供料進度款支付達到合同總價款的______%時，不再按進度付款。待完工驗收後_______天內支付餘款，甲方暫留合同總價款的______%作爲保脩金，甲方應在保修期滿後_______天內結算，將剩餘保脩金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條 違約責任
1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求，甲方有權要求乙方整改並達標後繼續供料;對不達標但仍可使用的，甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進後仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權解除合同，並要求乙方賠償相應損失。
2.乙方逾期交付石材的，甲方有權要求乙方繼續履行，並向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。
3.因甲方原因導致遲延交付的，甲方應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。
4.甲方逾期支付合同價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付，乙方對已加工的成品石材享有留置權。
5.其他違約責任：____________________________。
第八條 保修
1.保修期限_______年，保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。
2.保修項目____________________________。
3.保修內容____________________________。
4.保修期內，因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之後7天內派人修理，否則，甲方可委託其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保脩金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。
第九條 合同變更與未盡事宜補充
1.乙方開始加工後，甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商，並制定書面補充合同或者以本合同爲標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。
2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜，雙方應友好協商解決，並以書面形式達成補充協議，與合同條款具有相同效力。
第十條 其他事項____________________________。
第十一條 爭議處理
因本合同發生爭議，雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。
1.向上海仲裁委員會申請仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條 本合同生效後雙方可以向上海石材行業協會備案。
第十三條 附則
1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章後生效。
2.本合同一式_______份，雙方各執_______份。
甲方：________________________ 乙方：________________________
簽訂人：_______ 職務：_______ 簽訂人：_______ 職務：_______
負責人：______________________ 負責人：______________________
住所地：______________________ 住所地：______________________
電話：________________________ 電話：________________________
___________年______月_______日 ___________年______月_______日
附件：石材供料單
建設工程物探合同書 篇18
招標編號：
(投標侯選人名稱)：
鑑於你單位已通過招標人組織的 的投標資格預審，且已確認將按即將發出的招標文件的要求參與上述工程的投標，現邀請貴司作爲資格預審合格的投標人就上述工程的施工招標進行密封投標。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程規模：
結構形式：
場地面積：
計劃開工日期：
計劃竣工日期：
質量等級：
資金來源：
招標範圍：
二、招標文件的取得 招標文件將於 年 月 日 時至 時在以下地點發售： 地 址： 聯繫人： 每套招標文件售價爲 ，以 方式支付給 。(說明費用是否退還，是否要求準備圖紙等的押金以及具體規定，還應說明購買多套招標文件的規定)
三、投標地點及截止時間 本招標工程投標截止時間爲 年 月 日 時 分。 投標人應按前款規定的時間或按招標文件規定所延長的時間到以下地點遞交投標文件：
地址：
如果投標人在非投標截止時間當日遞交投標文件，投標人應將投標文件遞送至下列地址： 地 址： 聯繫人：
四、開 標 本招標工程將於 年 月 日 時 分在以下地點開標：
地址：
投標人須按招標文件的有關規定派代表出席。
五、自投標截止日期起，投標文件有效期爲 日曆天。
六、中標通知書將在 年 月 日之前發出(傳真有效)。
七、如投標人需諮詢有關本工程招標投標的其它事宜，請按下述方式聯繫：
地 址：
聯繫人： 電話/傳真：
招標人：(蓋章)
法定代表人或授權委託人：(簽字)
日期： 年 月 日
經辦人：
日期： 年 月 日
建設工程物探合同書 篇19
委託方：______
受委託方： ______
經雙方協商，由委託方委託受委託方承擔__工程的可行性研究，特訂立本合同。
第一條 委託方在合同簽訂之日起__天以內，向受委託方提供所有與研究工程有關的數據和資料，並對資料的準確性負責。
1.提供數據、資料的內容如下：__(略)。
2.在合同期內，委託方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給受委託方，必要時可吸收受委託方參加本工程可行性研究的人員參加。
第二條 受委託方應在__年__月__日以前，向委託方提交本合同工程的可行性報告，並對此承擔責任，可行性報告內容應包括：
1.經營評價指標：
(1)投資內部收益率：____。
(2)投資回收期：____。
2.貸款償還能力分析：____。
3.外匯償還能力分析：____。
4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：__。
5.結論：____。
受委託方應向委託方提交可行性報告__份。
委託方如在合同期間對____工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致受委託方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。
第三條 費用支付條款
1.本工程的可行性研究費爲人民幣___元整。於合同生效之日，委託方應向受委託方付給上述金額的百分之二十。下餘金額於合同期滿時全部付清。
2.委託方中止合同時，無權要求受委託方退還定金。
3.受委託方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金。
第四條 違約罰金
1.受委託方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的千分之五，作爲違約罰金。
2.受委託方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤純屬受委託方造成者，應扣除其所應得費用的10-30%，視錯誤性質嚴重程度而定。
3.因委託方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。
4.委託方超過合同規定日期付費時，應償付給受委託方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。
第五條 本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。
第六條 本合同正本一式__份，雙方各執一份。合同副本一式__份，送__各一份備案。
委託方：____(蓋章)
地址：____
負責人：____(簽名)
聯繫人：____(簽名)
開戶銀行：____
帳號：____
電話號碼：____
受委託方：____(蓋章)
地址：____
負責人：____(簽名)
聯繫人：____(簽名)
開戶銀行：____
帳號：____
電話號碼：____
__年__月__日訂立
建設工程物探合同書 篇20
反訴人(本訴被告)：_________________有限公司
法定代表人：_________________。
聯繫電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。
法定代表人：_________________。
住所：_________________昆號。
聯繫電話：_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本着友好合作目的，並未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南築城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不着付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。
綜上，反訴人認爲，由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。
原告人：_____________(蓋章)
__________年_____月_____日
建設工程物探合同書 篇21
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律、法規要求，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，將西吉縣什字鄉俊娃肉牛養殖合作社基礎設施建設工程承包給乙方，爲了明確甲、乙雙方責任，確保工程質量，保證工程進度，按期交付使用。經甲乙雙方協商一致同意，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：西吉縣什字鄉俊娃肉牛養殖合作社基礎設施建設工程
2、工程地點：西吉縣什字鄉馬溝村
3、工程內容：建設暖棚牛舍1座495平方米，冷配改良點1處40平方米。
4、工程造價： 元(大寫： )。
5、資金來源：合作社自籌
6、合同附件：施工圖紙。
二、雙方職責
(一)甲方職責：
1、負責施工現場內佔用戶的搬遷和有關手續。
2、指派專人對工程進度、質量進行監督，組織施工驗收。
(二)、乙方職責
1、認真做好施工前的各項準備工作。
2、嚴格按照施工圖紙和技術要求以及操作規程進行施工，確保工程質量，保證施工進度，按期完工。
3、組織好安全施工，施工中發現的一切工傷事故，均由乙方自己負責。
4、工程竣工前，負責現場清理，並按時提交完整的施工驗收資料。
5、本合同不得轉主承包。
三、工程質量，施工驗收及付款方式
1、工程質量必須符合建設要求，隱蔽工程完成後，由甲方檢查驗收後進行下一工序的施工。
2、在施工過程中或竣工驗收中，如發現工程質量不符合規定，乙方應及時負責無償停工或返工，並在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格後，方可進行下道工序或移交。
3、付款方式：經甲乙雙方協定，工程款項待完工後一次性付款。
四、質量保修及違約嘗賠
1、承包人應按工程質量保修的有關規定，對交付發包方使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
2、甲乙雙方必須認真履行職責，嚴格按合同要求辦事，不按合同要求造成損失的，按照合同法有關規定處罰。
五、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
六、本合同自雙方簽訂之日起生效，在全部工程驗收並結算尾款後自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程物探合同書 篇22
甲方： 乙方： 經甲乙雙方協商，按照《民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》、《建築工程施工合同》（GF—19999—0201），及國家建築安裝工程有關建築市場勞務承包管理規定，爲了明確雙方的權利和義務，特制定本合同。
一、工程名稱：
1、工程地點：____市沙安居工程（兩棟小區安居高層）
2、工程概況：約平方米（以實際建築面積爲準）。
3、年日進場（以甲方通知開工日期爲準）。
4、承包形式：勞務合同，土建勞務用工。
二、承包內容：
1、主體泥作工程：磚砌體砌築，砂漿試件製作，內外裝飾，地面（包括公共部地磚，二次結構構造柱門窗過樑的澆築）。屋面及散水等所有土建泥作項目（含泥水作業所有機具，攪拌機、砂漿機、手推車、鐵鏟、灰桶、尺方等一切用品）。
2、砌體工程：該工程的室內外填充牆砌築及女兒牆零星砌築施工等。
3、室內抹灰：牆面抹灰（含鋼材網安裝拉毛等），門窗安裝後的塞口抹灰等。
4、樓地面工程：陽臺、廚房主、衛生間、室內及裙房（公用走道、樓梯間等）施工圖包含的所有內容：公用部分裝修的封面及地面磚、洞口補洞及抹灰（不包括外牆塗料、裝飾、保溫層），兩棟補貼兩個磨兒機。
5、各項工種施工完結，人走場清，負責所有樓層清理工作，掃地出門達到交房標準。
三、工程承包標準： 該工程中所有承包範圍實行包乾制： 元㎡（以建築面積計算，實際完成工程量，由乙方配合甲方結算，最後以甲、乙雙方的結算數據爲準，原則上不產生計時工。如因特殊原因經甲方提前認可，計工按 元工日，小工按 元工日結算）。
四、按建築面積如下分項目支付工程月進度款：
1、砌體工程： 元㎡
2、內抹灰： 元㎡
3、抹灰： 元㎡
4、地坪： 元㎡
5、公用部分及屋面： 元㎡
6、散水： 元㎡
五、付款方式： 甲方支付乙方每日完成工程量的85%進度款，在每月____日前計量，在次月____日以內支付工程量的85%，整體工程初驗合格支付工程款95%，餘款二個月內付清。
六、保證金：乙方自願簽約合同時向甲方繳納工程質量保證金20萬。
七、保證金退還：乙方在結構磚體完工後退還50%，餘款在內抹灰完工後全部退還。
八、甲方責任：。
1、甲方確保簽訂合同之日起6個月內磚工進場砌磚，否則退還保證金20萬元正，並補乙方違約金6萬元整。
2、甲方嚴格執行合同，工程款準時到位。
3、甲方提供乙方住宿、食堂、辦公室、職工需用水和電。
4、甲方確保乙方施工需週轉材料、及施工機械、提升機、機械操作工和指揮工根據設備情況由甲方配備，乙方不承擔費用。
九、乙方責任：
1、乙方人員須無條件服從甲方項目經理、有關管理人員管理，遵守甲方的各項規章制度，如違規甲方的各項規章制度，罰款自行負責，並進行教育，嚴重者退出工地。
2、乙方對甲方的技術要求，圖紙交底等須無條件的認真執行，嚴格交底要求和規範施工。
3、乙方對罰款：安全員、質檢員提出的安全質量問題須無條件服從及時整改返工，直到滿足要求爲止，返工所需工料自行負責。
4、乙方承擔自己現場機具維修。
5、乙方必須滿足工程進度要求合理組織員工，安排好生產。
6、主體施工時，乙方現場管理人員不得少於2人，分別現場項目管理人員1名、施工放線人員1名。
7、庫房管理、生活區、後勤、安全文明施工必須按照公司相關規定執行，保證現場達標，獲市安全文明施工工地。
8、乙方必須專人管理安全生產工作，如發生在乙方承包範圍內的安全事故伍仟元以下由乙方負責，伍仟元以上，除保險公司賠付以外的正常賠償，甲方80%，乙方負責20%。
9、乙方必須做好水電、門窗、暖通、電梯等一次補爛配合工作。
10、乙方自行負責開水、熱水，提供必要的清涼解暑藥品和急救外用藥品。 1
1、勞保用品，安全帽、安全帶、安全繩、勞保制服等由乙方負責。 1
2、工地所需燈具、電線、插板、燈泡等用品由乙方負責。
十、質量要求及相應處罰：
1、嚴格遵守國家現行的施工規範及強制性規範條文進行施工。
2、現澆結構工程，嚴禁出現孔洞現象，出現一次每處罰款200元人民幣，支模過程巾發生亂鋸材料，發現每次罰款100—200元，並負責整改達到質量要求。
3、主體結構工程質量必須達到市合格結構工程。
4、工程竣工必須達到一次性驗收通知。一次驗收通不過罰款1000元，兩次驗收通不過罰款3000元，三次驗收通不過算乙方違約。 十
一、治安管理： 乙方人員進場小得因任何原因發生打架、鬥毆、聚衆鬧事、賭博、賣淫、嫖、盜竊等現象，一經發現，甲方將給予乙方 300—500元次罰款，情節嚴重者，將呈報公安機關。 十
二、本合同未盡事宜，雙方協商解決。合同履行中如有爭議可向工程所在地的人民法院和勞動促裁庭起訴。 十
三、本合同一式叄份，甲方執一份，乙方執二份，甲乙雙方簽字後生效，均具有同等法律效力。 由圖紙設計變更原因，造成建築面積內的造價不超過1000元，不另行增減其工程單價。 甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________ ________年____月____日
________年____月____日
建設工程物探合同書 篇23
甲方：郴州XX公司 乙方： 甲、乙雙方經協商就小區項目配電工程達成如下協議：甲方將該小區項目配電工程設計、設備採購、安裝調試承包給乙方，現就雙方的責任、權利、義務作如下規定，以茲雙方共同信守執行。
第一條 工程名稱及地點
1、工程名稱：配電工程
2、地點：
第二條 承包方式 乙方按照甲方提供的經過圖審的配電施工圖紙(低壓配電房等必須有經過電力等有關部門審覈合格的圖紙)承包施工，負責工程範圍和工程量內所有配電設備及主材、輔料的採購、成套、安裝、配電設備調試及負責協助辦理用電相關手續。
第三條 乙方的施工範圍和主要工程量
1、根據工程設計圖紙負責該配電工程，從高壓變壓器的低壓出線一側起到各業主用戶表廂的(含用戶表廂及電能卡表)所有供配電設備的採購和安裝調試驗收合格;所有供配電設備必須有合格證,電錶必須取得當地供電及計量部門的檢驗認可。
2、負責該配電工程的規劃方案、查勘，取得通過管轄電業部門等相關職能部門的施工組織設計方案及配電施工設計圖紙的審覈。
3、負責協助甲方與電業部門辦理相關用電手續;
4、該工程雙電源外部電源引入工程由乙方協助甲方到電業部門辦理。
第四條 工程價款結算及付款方式
1、該工程採用總價包乾的方式，即整個工程總包乾價合計人民幣：元整(含稅價)。
2、付款方式
2.1本工程不撥付預付款，待材料、設備全部到達施工工地，經甲方代表、監理驗收後 10 個工作日內支付整個工程款的 (即;設備安裝施工完畢經管轄電力主管部門驗收合格後10個工作日內支付整個工程的 40 %(即 元整);剩餘 10 %作爲質量保修期內質量保證金(即 元整)，待合格送電滿________年時一次性支付。
2.2工程的結算價格以簽訂合同價格爲準，合同價格即爲最終結算價格，在工程承包範圍如遇政策性調整及材料價格漲跌，均不變更包乾總造價結算。
第五條 雙方的權利義務
1、合同簽訂後，甲方積極配合乙方辦理用電相關手續，及時提供相關資料。
2、甲方負責對工程質量、進度進行監督，協調現場工作，對施工不合要求的，甲方有權要求整改、停工、返工直至清退。
3、乙方嚴格按施工規範和質量要求組織施工，接受甲方施工人員的監督，做到安全、文明施工。
4、乙方負責現場施工環境的協調，甲方應積極配合。
第六條 工程期限驗收方式
1、工程期限：乙方應當按甲方要求保證在________年____月____日前完成施工調式合格並達到交付使用條件，在辦理有關手續及合同實施過程中，如遇國家政策或電業局規範發生變動、調整以及遇到不可抗力，工程期限由雙方另行協商確定順延。
2、驗收方式：設備安裝完畢後，甲方組織部門對配電工程進行驗收，以電力部門審覈的施工圖紙爲驗收標準進行驗收(憑電力部門驗收合格後的相關文件送電，視爲驗收合格)，在驗收前甲方不啓用任何設備。
第七條 乙方質量承諾
1、由乙方組織施工設計方案及配電工程設計圖紙的審覈，經報電力部門審查合格蓋章後報送甲方認可備案，並作爲驗收及合同結算依據，作爲同合附件一併使用。乙方保證：所有由其採購的配電設備及相關材料符合國家、行業標準(如通過國家用電認證等)，並保證質量可靠、使用率廣、售後服務體系完善的國內知名品牌;所有電線、電纜全部使用銅芯質材;乙方提供的控制設備是採用先進工藝製作的優質鋼板及標準型鋼，並嚴格按國家標準設計圖紙。
2、乙方保證所交付的技術資料是完整、清楚的，並能夠滿足國家標準要求的設備安裝、調試運行操作和維修的要求。
3、乙方對由其提供的所有配電設備和相關材料進行質量三包。質量保修期爲________年(除人爲事故和不可抗力外，質保期從工程竣工電力局等有關部門驗收合格送電之日起計算)。在質保期內，如出現質量問題，乙方在甲方通知4小時內到場，否則，甲方有權請人維修，維修費由甲方從質保金中直接扣除。
第八條 違約責任
1、在工程施工過程中，乙方應根據合同工期以及施工進度，及時保質保量的完成施工。如因乙原因影響施工進度和施工工期，延誤工期 10 天以內時，乙方按 元天承擔違約責任;延誤工期超過 20 天，甲方有權解除本合同，同時有權要求乙方承擔相當於本工程總價款 10 %的違約責任。
2、乙方必須保證由其提供的所有配電設備及相關材料符合法定和本合同約定的要求，否則，甲方除有權按《產品質量法》等法律法規追究乙方產品質量責任外，還有權要求乙方承擔相當於本合同總價款 10 %的違約責任。
3、甲方應按合同約定時間和金額及時向乙方支付工程款，如果逾期支付，則應當按照所拖欠金額的日 1000 分之三向乙方支付違約金。
第九條 其他事項
1、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決，協商不成，雙方一致同意由甲方所在地人民法院裁決。
2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;雙方簽字蓋章後生效，具有同等法律效應。
3、施工圖紙由乙方根據祥現狀按照國家標準進行設計，設計圖紙經電力局審查合格 甲方(簽章)： 乙方簽字：________年____月____日
建設工程物探合同書 篇24
建設工程保持廉潔協議書
工程項目名稱：________
發包單位(甲方)：________
承包單位(乙方)：________
承包單位所在地址：________
爲了規範建設市場，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關於在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據________有關要求，並經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。
1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。
2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，除給予當事人批評教育外，應視情節輕重，後果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。
3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。
4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規定登記上交。
5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行爲，應及時採取措施，終止其不廉潔行爲的繼續發生，並報告主管領導。
6.乙方有權瞭解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。
7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定)，按時出席甲方召集的有關會議。
8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的後果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。
9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，並向甲方單位承擔經濟賠償責任。
10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行爲，應及時採取措施，終止其不廉潔行爲的繼續發生，並及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。
11.本協議使用時間：本工程發包，建設，竣工驗收全過程及協議前後甲乙雙方發生的有違反本協議的行爲。
12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受託監理單位。
13.甲乙雙方願意接受建設主管部門，紀檢監察部門，檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。
14.本協議一式六份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建築管理所一份，送甲方紀檢(監察)，檢察室備案一份。
甲方(蓋章)：________
法人代表(簽字)：________
______年____月____日
乙方(蓋章)：________
法人代表(簽字)：________
______年____月____日
建設工程物探合同書 篇25
上訴人(一審被告、反訴原告)：_______________________環保工程有限公司
法定代表人：_________________
被上訴人(一審原告、反訴被告)：______________________
法定代表人：_________________
上訴人因__________一案，不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決。現依法提起上訴。上訴的請求和事實理由如下。
上訴請求
1、請求撤銷一審判決，依法改判;
2、請求依法判令被上訴人承擔一、二審訴訟費用。
事實和理由
_____________
綜上所述，一審判決認定事實不清，適用法律錯誤。據此，上訴人依法提出上訴，請求上級人民法院依法查明事實，正確適用法律，撤銷一審錯誤判決，依法駁回原告的訴訟請求，支持反訴原告的反訴請求。
此致
__________市中級人民法院
上訴人：______________
20__________年__________月__________日
建設工程物探合同書 篇26
甲方：_________________身份證號：_________________乙方：_________________身份證號：_________________
鑑於甲、乙多年互信關係，現合作經營樹木種植和養殖農場。爲更長久保持雙方關係，合作共贏，雙方達成如下協議，以期共同遵守：_________________
一、雙方一致確認：_________________農場經營管理模式，由雙方共同經營、共擔風險、共享收益。未經雙方同意，任何一方不得擅自處理合作經營項目範圍內的任何資產(包括買賣、轉讓、抵押、贈與)。
二、雙方合作模式爲甲方提供坡地和承包魚塘，乙方提供經營資金。具體如下：_________________
1、甲方提供位於________________坡地約50畝，每畝每年租金_______________元，合共總值約人民幣22500元。
2、甲方提供舊平房(3間房)一棟，舊的豬舍150平方。
3、甲方負責承包_____________小水庫約30畝，使用期限10年，合共租金爲人民幣_______________元，租金由乙方負責承擔。
4、乙方負責提供投資資金人民幣50萬元。
三、盈餘分配與債務承擔：_________________扣除生產運營成本和土地租金後，剩餘利潤的50%作爲下一期投入資金，餘下的50%利潤，甲乙雙方各佔50%。如農場虧損，形成債務，則雙方對外負擔連帶賠償責任，對內按各自50%的比例分擔賠償責任。
甲方每月以工資形式領取薪酬，其工資屬農場生產運營開支的一
部分。農場純利潤在_______________元至_______________元之間，甲方領取_______________元工資;純利潤在_______________元—_______________元之間，甲方方領取_______________元工資;純利潤在_______________元—_______________元之間，甲方領取_______________元工資(封頂)。
四、合作經營期間，如果政府或企業徵用農場土地、魚塘，所得的賠償款雙方各佔50%。
五、雙方在共同經營管理中，應當互相信任，遇到問題應共同協商解決。
六、本協議，雙方應共同遵守，任何一方違約給其他方造成損失的，應當進行賠償。
七、合作期限爲年，自_____________年__________月__________日起，至_____________年_____________日止。
八、本協議一式兩份，雙方各執一份，對雙方具有同等法律效力。
甲方：_________________乙方：_________________
簽約日期：_________________
建設工程物探合同書 篇27
____________公司(以下簡稱甲方)
住所：________________________
法定代表人：____________
(法定代表人的代理人：____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所：________________________
法定代表人：____________
(法定代表人的代理人：____________)
鑑於：______年______月______日，甲方與乙方就______(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：______)，建設工程總價款爲：____________萬元整人民幣。該項目已於______年______月______日竣工，已經甲方、乙方及______方驗收，並於______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算，並簽訂了《______工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計____________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款____________萬元整，尚未支付的建設工程款____________萬元整。雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付____________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認，並無異議。
基於以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：
第一條
甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計____________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款____________萬元整，尚未支付的建設工程款____________萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條
甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款____________萬元整。(見本協議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，並分別由甲方和承辦公證員覈對簽收，否則視爲乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關於還款的展期協議，則視爲乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務並提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限於以下所列內容：____________________________________。
第四條雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。
2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址：
甲方聯繫地址、電話及傳真如下：______________________________;受件人：____________。
乙方聯繫地址、電話及傳真如下：______________________________;受件人：____________。
北京市公證處聯繫地址：
地址：__________________________________________
郵編：__________________電話：________________________
承辦公證員：____________
甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條不可抗力
1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務，該方應儘快通知其他方並須在不可抗力發生後____日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。
3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度，協商確定是否終止本協議，或是繼續履行本協議。
第六條保密
第七條其他
1、本協議自北京市公證處公證後生效，並賦予強制執行效力。
2、本協議未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協議，並經公證處公證。
3、本協議正本一式______份，每份均具有同等法律效力，雙方各持______份，一份留存於北京市公證處備案。
甲方：__________________公司(印章)乙方：__________________公司(印章)
法定代表人或授權代表：(簽字)________________法定代表人或授權代表：(簽字)________________
________年________月________日
建設工程物探合同書 篇28
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_____________
工程地點：_____________
工程內容：_____________
羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批准文號：_____________
資金來源：_____________
二、工程承包範圍
承包範圍：_____________
三、合同工期：
開工日期：_____________
竣工日期：_____________
合同工期總日曆天數_____________天。
四、質量標準
工程質量標準：_____________
五、合同價款
金額(大寫)：_____________元(人民幣)￥：_____________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規範及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視爲本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：_____________年_____________月_____________日
合同訂立地點：_____________本合同雙方約定_____________後生效
甲方：_____________
乙方：_____________
籤於：__________________________
建設工程物探合同書 篇29
發包方：_________(以下稱甲方) 承包方：_________(以下稱乙方) 甲、乙雙方就建設工程項目充分協商簽訂本合同，共同信守。
1.工程名稱：_________
2.工程地點：_________
3.工程面積(包括土建工程、水暖工程、電器工程)：共計_________平方米。
4.承包內容：_________
5.建築安裝工程造價：共計人民幣_________元。
6.工程價款和費用的結算依據和付款辦法：_________
7.工程開工日期：________年____月____日
8.工程竣工日期：________年____月____日
9.工程質量：以施工圖紙及書、國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準爲依據。
10.甲方主要義務： _________ 1
1.乙方主要義務：_________ 1
2.違約責任：
(1)甲方因自己原因延付工程價款時，每逾期一天，按應付款額_________‰計算違約金。
(2)乙方未按合同規定的時間竣工，每逾期一天，按未竣工程造價_________‰計算違約金。
(3)甲方未按約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、技術資料的，乙方可以請求順延工程日期，還可以請求賠償停工、窩工等損失。
(4)工程竣工後保險期________年。採暖工程保修期爲一個採暖期，在保修期內，屬承包方施工責任造成的如屋內漏雨、暖氣不熱、管道漏水等，由承包方負責修理。屬發包方或設計責任造成的由甲方自理。
(5)因乙方原因致使建設工程質量不符合約定，造成人身和財產損害的，承包人應當承擔損害賠償責任。 1
3.本合同附件：共_________份。 1
4.合同有效期：本合同經雙方簽字蓋章後生效。至工程竣工辦理交工驗收和款項結清時爲止。但保修一條除外。 1
5.本合同正本兩份，雙方各執一份。副本15份，承包方7份，發包方7份，由發包方送XX銀行一份。 發包方(蓋章)：_________
承包方(蓋章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日
________年____月____日 簽訂地點：_________
簽訂地點
建設工程物探合同書 篇30
工程名稱：
工程地點：
甲方合同編號：
乙方合同編號：
勘察證書等級：
發包人(甲方)：
勘察人(乙方)：
簽訂日期：
發包人(甲方)：
勘察人(乙方)：
發包人委託勘察人承擔 岩土工程勘察工作。
根據國家有關法規規定，結合本工程的具體情況，爲明確責任，協作配合，確保工程勘察質量，經發包人、勘察人協商一致，簽訂本合同，共同遵守。
第一條：工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程建設地點：
1.3工程規模、特徵：
1.4工程勘察任務委託文號、日期：
1.5工程勘察任務(內容)與技術要求：
1)根據有關工程測量規程規範進行線路施工圖平斷面測量、根據設計的塔基位置，逐基測繪塔基平斷面，對線路經過的交叉跨越、林木、障礙物等進行實地測繪，並完成滿足要求的平斷面圖。
2)根據有關工程地質勘察規程規範對塔基穩定性及地質構造進行論證，根據地質結構情況提供滿足設計需要的地質數據，並對線路沿線地質進行調查，嚴格執行岩土工程勘測技術相關規程;
3)工地工代服務，根據工程需要到現場進行服務。
1.6承接方式
1 勘測主要技術要求
2 基礎資料和外部協議
甲方負責向乙方提供滿足開展勘測工作的基礎資料。
3 勘測階段及進度
本工程的終勘定位工作定於 年 月 日開工，外業結束7天后提交滿足要求的施工圖資料，由於發包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時，按本合同第7條規定辦理。
4 勘測文件份數
4.1 提交甲方勘測文件數：
1)、技術報告書;
2)、電子文檔的平斷面資料及數據;
3)、電子文檔的塔基斷面圖及數據;
4)、地質報告、土壤電阻率;藍圖：按乙方校審程序提供以上資料藍圖。
5 勘測費及支付規定
5.1 經雙方友好協商，勘測費及支付規定如下：
a、線路施工圖勘測費單價爲： 元/km;工程終勘線路長度爲 ，勘測費爲￥ 元;ADSS光纜長度 ，勘測費單價爲 元/km;勘測費爲￥ 元;本合同爲最終價(含稅)爲：￥ (人民幣大寫： )。
b、根據審查意見有零星的改線仍由勘察方完成不再計列費用。 根據審查意見有重大調整改線的仍由勘察方完成，費用單獨簽訂補充協議。
5.2 支付方式
a.合同簽訂後乙方出具增值稅專用發票，甲方支付乙方合同款項，支付比例與業主支付比例相同。
d.合同價款的10%作爲工程的質量保證金，工程施工完畢，線路通過驗收投產一年後，沒有出現因勘測、地質原因而發生工程質量問題，一次結清勘測費尾款。
6 雙方責任
6.1委託單位
a) 按時提供勘測設計基礎資料。
b) 負責對外協議的辦理。
c) 在勘測工作中，派出設計人員配合勘測工作。
d) 按時支付勘測費用。
e) 維護勘察方的勘測成果，不得擅自修改。
f) 負責協調勘察單位與其他設計專業的關係及外部協調。
g) 對勘察單位的工期、質量進行監督，必要時進行現場檢查。
h) 對勘察單位提交的資料進行審覈。
i) 對勘測過程中所發生的青苗賠償進行覈實。
6.2勘測單位
a) 根據合同及雙方議定內容，派出能夠勝任工作的專業技術人員，地質人員應具備相應的資質和能力。按中華人民共和國電力行業標準《220kV及以下架空送電線路勘測技術規程》DL/T 5076-20__開展勘測工作。
b) 對每天所勘測的數據應當晚內完成內業處理，對勘測工作的質量和安全負責。
c) 現場工作服從委託方的統一指揮和安排，並嚴格按委託方要求配合工作。委託方提出針對性的勘測要求時，勘測單位應積極給予支持、配合。
d) 勘測單位指派專人爲該工程勘察方負責人，在勘測過程中不得離開該工程現場。
e) 勘察方必須保證在該項目上的人員、儀器的配備，現場至少應配備相應的作業組。
f) 在勘測過程中勘察方負責勘測人員及勘測民工的一切費用，且由勘察方負責勘測民工車輛，並對其車輛、交通、人員的安全負完全責任。
7違約規定
7.1委託單位
a、由於計劃變更或其它原因而不履行合同時，無權請求返還預付款，並再支付勘察方已完成部分的費用後，合同相應失效。
b、由於設計變更引起勘測返工或需重做勘測時，除結清原勘測費外，應根據返工多少，增付相應的勘測費。
C、委託單位未按合同規定時間(日期)撥付勘測費，每超過一日曆天，應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。
7.2勘測單位
a、勘察人應按國家技術規範、標準、規程和委託方的任務委託書及技術要求進行工程勘測，按本合同規定的時間提交質量合格的勘測成果資料，並對其負責。規定日期30天未提交階段勘測資料，應償付逾期違約金。違約金額以該階段勘測費的5%計算，按月累加。
b、由於勘察人提供的勘測成果資料質量不合格，勘測人應負責無償給予補充完善使其達到質量合格;若勘測人無力補充完善，需另委託其他單位時，勘測人應承擔全部勘測費用。由於勘測錯誤，造成重大質量事故，而使施工返工或延誤工期時，除應免收與該部分相應的勘測費外，還應支付因本次勘測失誤給委託方造成的一切損失，並承擔由此引起的相關責任。
c、由於勘察方原因造成勘測成果質量低劣，不能滿足設計施工技術要求時，造成的返工費由勘察方承擔。
d、勘察方在勘測過程中應採取嚴密的安全措施，確保勘測安全，並對派出車輛、人員及聘用民工的人身安全負責。
e、由於勘測單位原因未按合同規定時間(日期)提交勘測成果資料，每超過一日曆天，應承擔勘察費千分之一的違約金。
7.3上述未盡事項以及發生爭議等問題的處理均遵循《中華人民共和國民法典》的規定執行，本着友好協商的原則解決。協商不成可向委託方所在地人民法院起訴。
7 知識產權約定
勘測成果所有權歸甲方所有;乙方不得轉讓給第三方使用。
8 合同有效期
a) 合同經雙方簽字蓋章後生效。
b) 合同規定的雙方責任的義務履行完成後，自動失效。
9 合同份數
本合同正本 份;甲方 份;乙方 份。
發包人： 勘察人：
法定代表人或委託代理人： 法定代表人或委託代理人：
地址： 地址：
郵政編碼： 郵政編碼：
聯繫人： 聯繫人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
銀行帳號： 銀行帳號：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日