物料零件加工合同（通用6篇）

物料零件加工合同 篇1

一、 加工費的結算

1. 加工費的結算方式爲：每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作爲質量保證金，乙方根據餘額開具發票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改爲現匯支付，由乙方不低於月息______%貼息給甲方)。

2. 質量保證金於雙方終止業務來往的 年內結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。

二、 驗收方法

1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果爲準。

三、 對加工零部件提出異議的時間和辦法

1. 甲方在驗收過程中，如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定，應妥爲保管並在 天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

2. 乙方在接到需方書面異議後，應在___________天內負責處理，否則即視爲默認甲方提出的異議和處理意見。

3. 加工零部件在用於甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。

4. 加工零部件出現售後質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。

四、 乙方違約責任：

1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：

(1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的______%，但不低於______元，不高於______元;在甲方通知乙方後，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，並按第(4)條接受扣罰。

(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;

(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責;

(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的，扣罰違約金______元/次;

(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金______元/次，損失另計;

(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰______元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(7) 未經確認，私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家，扣罰______元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(8) 送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值______～______倍的違約金;

2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，由乙方承擔。

5. 乙方提前交貨的，甲方接貨後，仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，並負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知後15天內通知乙方，並自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

6. 加工零部件錯發到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，並承擔由此增加的費用。

五、 甲方的違約責任

1. 甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。

2. 甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。

六、 合同的變更、解除：

1. 合同期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。

2. 乙方連續或累計二個月未能按時交貨的，或生產的合同產品發生重大質量事故的，甲方有權解除本合同，並有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

3. 合同因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有爲履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限於模具、商標標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。

七、 不可抗力

1. 甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

八、 其他

1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。

2. 本合同一式叄份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字並加蓋合同專用章後生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止於合同完全履行或其他解除事由出現時。

3. 執行本合同發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

4. 雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》爲本合同的附件。

九、 其他需約定事項：

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

甲方：____________________

乙方：____________________

授權代表：____________________

授權代表：____________________

日期：____年____月____日

日期：_____年_____月____日

物料零件加工合同 篇2

甲方：

地址：

電話：

法定代表人：

職務：

國籍：

乙方：

地址：

電話：

法定代表人：

職務：

國籍：

茲經雙方同意，甲方委託乙方在加工，其條款如下：

1.來料加工和來件裝配的商品和數量：

(1)商品名稱：

(2)數量共計臺。

2.一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方　在或購買，清單附於本合同內。

3.每種型號的加工費如下：

(1)(大寫：美元);

(2)(大寫：美元);

(3)(大寫：美元)。

4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至，若有(某地)短少或破損，甲方應負責補充供應。

5.甲方應於成品交運前1個月，開立信用證(或電匯全部加工費)用於由乙方在

或購買零配件、消耗品及原料費用。

6.乙方應在雙方同意的時間內完成型標準的加工和交運，不得延遲，凡發生無法控制的和不可預見的情況例外。

7.零件及原料的損耗率：加工時零件及原料損耗率爲　%，其損耗部分由甲方免費供應，如損耗率超過%，應由乙方補充加工所需之零件和原料。

8.若甲方誤運原料及零件，或錯將原料及零件超運，乙方應將超運部分退回，其費用由甲方承擔，若遇有短缺，應由甲方補充。

9.甲方提供加工標準零件和原料，乙方應嚴格按規定的設計加工，不得變更。

10.技術服務：

甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到的要求，協助培訓乙方的技術人員，並允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。

爲此，乙方同意支付每人月薪美元，其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責。

11.與本合同有關的一切進出口手續，應由乙方予以辦理。

12.加工後的標準，乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主。

13.其他條件：

(1)標準　的商標由甲方提供，若出現法律糾紛，甲方應負完全責任;

(2)若必要時乙方在或購買加工標準的零件及原料，其品質必須符合標準並事先需經甲方覈准;

(3)爲促進出口業務，乙方應儲備標準樣品，隨時可寄往甲方所指定的國外買主，所需的零件和原料，由甲方所運來的零件及原料中報銷。

14.本合同一式二份，甲方與乙方在簽字後各執一份。

甲方：

乙方：

代表：代表：

物料零件加工合同 篇3

甲乙雙方根據友好協商，制定零件加工協議事項如下：

一、機牀加工工時計算方式;

二、圖紙及技術資料的題供：

1).乙方按照甲方要求負責零件加工;

2).乙方所需零件加工圖紙資料由甲方提供給乙方使用。

三、技術要求以及質量要求：

1)、乙方必須按甲方提供的圖紙及要求製造，保證零件符合要求的製件;

2)、乙方必須按照製作要求進行加工

四、製造工期：

1)、根據雙方協商，定義加工完成工期

五、交貨地點：

1)乙方根據甲方要求，送貨到廠;

六、零件加工製作費用的支付：

1) 零件合格後，開票當月結款;

七、本協議一式二份，甲乙雙各持一份，具同等法律效力。

甲方(公章)：______________ 乙方(公章)：______________

公司名稱：______________ 公司名稱：______________

法人代表：______________ 法人代表：______________

甲方代表(簽字)：_________ 乙方代表(簽字)：________

電話：______________ 電話：______________

傳真：______________ 傳真：______________

物料零件加工合同 篇4

甲方：________乙方：________

甲乙雙方根據友好協商，制定零件加工協議事項如下：

一、機牀加工工時計算方式;

二、圖紙及技術資料的題供：

1).乙方按照甲方要求負責零件加工;

2).乙方所需零件加工圖紙資料由甲方提供給乙方使用。

三、技術要求以及質量要求：

1)、乙方必須按甲方提供的圖紙及要求製造，保證零件符合要求的製件;

2)、乙方必須按照製作要求進行加工

四、製造工期：

1)、根據雙方協商，定義加工完成工期

五、交貨地點：

1)乙方根據甲方要求，送貨到廠;

六、零件加工製作費用的支付：

1) 零件合格後，開票當月結款;

七、本協議一式二份，甲乙雙各持一份，具同等法律效力。

甲方(公章)：______________ 乙方(公章)：______________

公司名稱：______________ 公司名稱：______________

法人代表：______________ 法人代表：______________

甲方代表(簽字)：________ 乙方代表(簽字)：______________

電話：______________ 電話：______________

傳真：______________ 傳真：______________

物料零件加工合同 篇5

甲方：

乙方：

第一條：乙方按甲方提供的圖紙和材料加工零件(見圖紙部件加工明細表)，總計按甲方提供的每種零件的數量，價格按雙方協商所定的的價格(見圖紙部件加工明細表)。

第二條：乙方須按照外包加工零件清單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行準時交貨;延時交貨，按總款額的1%/天繳付違約金。

第三條：乙方所交的加工品應保質保量，並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況。

加工完畢送貨至甲方工廠，經過甲方初步驗收後入庫。

(因甲方提供的物料本事質量問題，乙方應及時告知甲方，經過甲方確認，乙方承擔責任)。

第四條：通過初步驗收的入庫貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯爲甲方再加工後的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第五條：付款方式：

1、合同雙方簽訂後，甲方預付乙方(人民幣)作爲合同定金，乙方將

零件按時加工完畢，交付甲方工廠，經過甲方驗收合格，覈算出加工零件總款後，甲方付到本次加工零件總款的

%。

餘款%在甲方第二次訂單到貨，乙方開具發票與第二次加工零件訂單的定金(第二次零件加工訂單總款的%)一起支付;以後長期合作以此類推。

2、此類付款方式作爲雙方長期合作的基本條約。

甲方(簽章)：________

乙方(簽章)：________

年月日

物料零件加工合同 篇6

定作人：____________

承攬人：____________

第一條　加工物(注：空格如不夠用，可以另接)

加工物名稱：

規格型號：____________

計量單位：____________

數量：____________

報酬：____________

單價：____________

總價：____________

合計人民幣金額(大寫)：______￥

第二條　定作人提供的材料(注：空格如不夠用，可以另接)

材料名稱：____________

規格型號：____________

計量單位：____________

數量：____________

質量：____________

提供日期：____________

消耗定額：____________

第三條　承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限： ______________。

第四條　定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求： ______________。

第五條　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。

第六條　定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是___________。

第七條　定作人協助承攬人的事項與要求：____________

第八條　加工物的技術標準、質量要求：____________

第九條　加工物的包裝要求及費用負擔：____________

第十條　加工物的交付方式、期限及地點：____________

第十一條　加工物的驗收標準、方法、期限及地點：____________

第十二條　承攬人對加工物質量負責的期限及條件：____________

第十三條　定作人應在年月日前向承攬人交付定金(大寫_____________元。)

第十四條 結算方式及期限：____________。

第十五條　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條　本合同解除的條件：

(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。

(二)___________________

第十七條　定作人違約責任：

承攬人違約責任：____________

第十八條　合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：(只能選擇一種)

(一)提交_____________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向__________人民法院起訴。

第十九條　其他約定事項：____________

定作人：____________ 承攬人：____________

日期：____________ 日期：____________