防盜門加工製作合同書（精選3篇）
防盜門加工製作合同書 篇1
甲方(簽字蓋章)：
乙方(簽字蓋章)：
甲方現將工程防盜門及防火防盜門加工製造及安裝工程項目委託給乙方承包施工，爲明確雙方責任與義務特訂立本協議以便共同遵守。
一、工程名稱：
二、承包範圍：負責防盜門的加工製作、安裝。
三、防盜門及防火門工程造價:
四、產品及安裝質量
1、產品驗收以供方提供的樣品及安裝樣板質量驗收爲準。產品質量保修期壹年，產品保修期從本項目工程竣工驗收之日起計算(人爲因素除外)。
2、乙方產品質量承諾如下：
①乙方產品質量採用材料必須達到約定條件的規定，鎖具、備件配置符合需方要求，並在安裝前出具相關部門的資質證書給甲方備案。
②安裝質量必須符合國家現行質量驗收標準要求。
③工程質量及產品不合格乙方必須無條件返工或退貨，由此所發生的工料及其它損失乙方自負。
五、交貨時間及要求
1、乙方安裝時間應符合甲方的施工計劃，並將門運到施工現場。
2、產品包裝材料乙方自行回收。
六、甲乙雙方責任
甲方責任：
1、提供乙方施工場地及施工所需水電。
2、粉刷、灌漿甲方責任。
乙方責任：
1、接受甲方管理，按甲方的安全文明標化施工要求清理場地。
2、自負工程安裝工具、量具、材料及工人生活日用品。
3、在本工程沒有安裝完結之前，負責施工過程中的成品保護。
4、自行負責施工人員的安全施工，發生安全事故乙方自負。
七、驗收標準、方法及提出異議期限
以雙方認可的樣品門及工程質量驗收爲準，乙方安裝完畢後，甲方組織驗收，竣工驗收後15日內未提出質量異議，視爲產品質量驗收合格。(備註：本產品不負責包驗收，但負責提供有效證件及合格產品。)
八、付款方式
1、合同簽訂生效之日支付定金 ，產品到工地即支付 ，安裝完畢內部驗收合格後支付 ，餘款三個月內一次付清全款。
2、本工程款項由甲方按乙方的正式發票金額以匯款方式支付給乙方結算。
九、違約責任
1、乙方未按照甲方要求履行供貨或安裝義務，甲方有權拒絕支付乙方貨款，並每違約一次，要求乙方支付500元的違約金。
2、若甲方未按時支付貨款，乙方有權要求甲方按照應付款0。2%支付違約金。
3、甲乙雙方在合同過程中如發生糾紛，應友好協商解決，協商不成時，雙方各自可上訴至所在地人民法院裁決。
十、其它約定事項
乙方完成合同交付通過需方驗收合格之後，但尚未收合同約定全部款項之前，對交付的產品繼續擁有所有權，在此期間，供方不承諾售後服務。
十一、本合同一式 份，甲、乙雙方各壹份，雙方簽字蓋章後生效。合同工程款全部支付後，自行失效。
甲方(簽字蓋章)： 乙方(簽字蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
電話、傳真：電話、傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號：賬號：
簽定地址：
簽訂時間： 年 月 日
防盜門加工製作合同書 篇2
甲 方： (以下簡稱甲方)
乙 方： (以下簡稱乙方)
根據《民法典》及有關法律，甲、乙雙方本着平等互利的原則簽訂
合同，共同遵守。
一 、工程名稱：三面翻立柱廣告牌
二 、工程地點： ____縣____市107國道互通
三 、 規格：; 18米6米3面
四 、材料約定見附表
五 、承包項目內容：
鋼架製作安裝.(含燈具，三面翻設備安裝)
六 、合同價格：
工程造價(不含稅)：：385000.00 元，大寫(人民幣) 叄拾捌萬伍仟 元整。
七 、交付使用期：
合同簽訂 30天 竣工。遇雨天或甲方原因順延。
八、付款方式:分期付款
第一期：合同簽訂之日，即付50%： 192500.00 元，大寫(人民幣)： 壹拾玖萬貳仟伍佰 元整。
第二期：基礎工程完工後，即付40%：大寫(人民幣)：
壹拾伍萬肆仟 元整，工程完工後待甲方驗收合格(7個工作日內)付清剩餘款項38500元整，留壹萬元作爲質保金________年質保期滿付清。
九 、工程施工及驗收：
1、乙方必須嚴格按照圖紙精心組織施工，基礎深度達到6米，如遇到土質要求加深，甲方視情況追加工程款項。
2、製作安裝完成後，乙方應以書面的形式通知甲方。甲方按本合同有關材料要求驗收，如無質量問題後在3個工作日內實施驗收。____日內如未提出問題，視爲本項目驗收合格。
十 、售後服務
1、保修期：整體鋼架保質期________年,以驗收合格之日起計算。保修期內如出現質量問題，乙方應在48小時內到達現場，實施維修;(甲方必須每兩年對該鋼架做一次正常保養，刷油漆)
2、保修期內因人爲損壞或不可抗力的自然災害造成的故障不屬於保修範圍;
3、燈具保修期________年，三面翻設備，配電箱、電機保修期________年，三面翻易損件________年後如有損壞按照出廠價供貨給甲方，由乙方收取人工費。
十
一、違約責任：
甲方違約：
1、因甲方原因(如政府、場地、及供電原因)導致工程無法正常施工，造成的經濟責任由甲方負責;甲方原因每延誤一天不長人工損失壹仟元整
2、如甲方未按時付款，每延誤一天，甲方應向乙方支付每日違約金按造價的0.3%計算;
3、因上述原因造成延誤工期，甲方應視情況補給乙方誤工費。
乙方違約：
1、在甲方按時付款的條件下，未經甲方同意，乙方延誤製作生產工期時，每延誤一天，乙方應向甲方支付每日違約金按造價的0.3%計算。(注：當發生不可抗力的自然災害及因天氣因素而無法按時進場施工，不屬於違約範圍);
2、乙方必須嚴格按照高空作業安全規範實施，在施工期間發生的一切安全事故由乙方負責。
十
二、雙方責任：
甲方責任：
1、負責提供施工電源、水、以及施工場地(費用由甲方承擔)。
2、負責廣告牌安裝過程中與有關部門的協調工作;
3、按合同約定支付工程款;
乙方責任：
1、 廣告牌製作安裝現場的施工管理及實施;
2、 按約定時間交付使用;
十
三、在合同有效期內，雙方不得無故解除合同，否則一切經濟損失及法律責任均由違約方承擔。並處罰違約方，違約金按合同價的10%計算。
十
四、在合同有效期內，雙方發生爭議時應友好協商解決，如無法協商時，任何一方可向當地法院提起訴訟。
十
五、本合同一式二份，由甲、乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。雙方簽字、蓋章後即時生效。
甲 方： 乙 方：
代 表： 代 表：
簽字日期： 簽字日期：
電 話： 電 話
防盜門加工製作合同書 篇3
定作方(甲方)：，身份證號：。
承攬方(乙方)：，身份證號：。
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲方委託乙方加工_________，雙方本着誠信、互利、公平、公開的原則，經充分協商，達成如下合同條款，以便共同遵守。
一、委託加工項目
品名
規格
單位
數量
(以甲方下單爲準)
單價
備註
二、委託加工方式
1、甲方提供原材料。合同應當明確規定原材料的消耗定額，甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
2、甲方負責布料裁剪，並由甲方提供商標(成尊女褲)、吊牌、防僞標識。
3、乙方必須依照合同規定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣後，乙方進行加工，按照封樣樣品標準加工的產品，甲方不得拒收。如果有質量異議，雙方應共同選擇由鑑定資質的機構進行鑑定。
4、工廠由乙方全權管理，包括加工設備、工作人員及其工資等。
5、交貨期限：按乙方接單日起-天內交貨。具體時間以訂單爲準。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，於_______年_____月_____日製作出樣品，經甲方確認後封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低於國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行)。
四、乙方對質量負責的範圍及期限
1、面料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規格的確認;
3、繡制商標工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質量問題的確認;
6、乙方負責該批委託加工產品銷售期內的質量問題;
7、甲方允許乙方製作誤差率爲千分之三。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等圖樣的技術資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作爲驗收標準。
2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
2、於甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式爲_________;運費由_________負擔。
八、加工費及結算
1、加工單價：_______元/套，大寫：
2、結算日期：按月結算，依據實際製衣件數，經雙方認可後，甲方須在月底前支付乙方加工費。
九、不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，並賠償乙方由此造成的損失。
十、違約責任
(一)甲方的違約責任：
1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規定的原材料而影響產品質量、未按合同規定的時間向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。
2、甲方無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。
3、甲方應按時付款，如不按時付款，每逾期一天按應支付價款20%作爲違約金。
4、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量、設計或變更交付定作物地點、接受人等，應當事先通知乙方，否則由甲方承擔因此而多支出的費用。
5、甲方中途廢止合同的，償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。
(二)乙方的違約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間、數量交貨，如逾期交貨或交貨數量少於合同約定的，乙方應向甲方支付總價款%的違約金。
2、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_______%違約金;
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、乙方由於保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失;
5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，並視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
6、乙方若製造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額爲人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰;
7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金;
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、生效條件
本合同自雙方籤或蓋章之日起生效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
十三、其他約定：
甲方(章)：
乙方(章)：
________年____月____日