建設工程合同律師函（精選3篇）

建設工程合同律師函 篇1

致：_______________有限公司

_________________律師事務所繫根據中國法律登記註冊的中國律師事務所，本律師函署名律師具有完全的合法執業資格。本律師依法取得北京____________有限公司(以下稱委託人)的授權，向貴司致函.

_____年_____月_____日,貴司與委託人簽訂了北京市建設工程勞務分包合同,在合同履行過程中,貴司出現施工質量嚴重不符合施工要求等諸多違反合同約定的情形,貴司的諸多原因,使工期延誤;根據貴司與委託人簽訂的北京市建設工程勞務分包合同的條款的約定,委託人可以終止合同.現貴司自_____年_____月_____日已經撤離工地現場.

_____年_____月_____日,由於貴司不支付其工人工資及其他種種原因,貴司的工人罷工並聚集在委託人的辦公室門口聚衆鬧事要求支付工資,委託人無數次聯繫貴司,均無音,委託人替貴司墊付了工人工資199657元.

有鑑於此，本律師代表委託人函告貴司：

1.終止與貴司的合同關係;

2.經工程覈算結算，貴司應該返還委託人工程進度款279281元;

3.支付委託人爲貴司墊付的工人工資199657元。

考慮到雙方的合作關係，在本律師調解階段，委託人要求貴司在自收到本律師函七日內對本律師函所涉內容做出書面回覆，否則委託人將採取相應的法律手段就貴司的違約行爲及不負責任的行爲追究貴司的法律責任，並就委託人可能因此所遭受的經濟損失向貴司進行追索。

專此函告，望貴司慎思並妥善對待，以免訴累。

_____________律師事務所

律師：_________________

日期：_________________

聯繫方式：_________________

建設工程合同律師函 篇2

工程項目名稱：_________________________________

甲方（發包單位）：_____________________________

乙方（承包單位）：_____________________________

爲了規範建設市場，在工程建設中防止各種不正當行爲的發生，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關於在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________________有關要求，並經甲乙雙方同意，特訂立如下協議：

一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和_________________關於廉政建設的各項規定和關於建設工程承發包的各項規定。

二、甲方及其工作人員應做到

（一）向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

（二）對本單位工程項目人員進行廉政教育；督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，出給予當事人批評教育外，應視情節輕重，後果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

（三）甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意；在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行爲，應及時採取措施，終止其不廉潔行爲的繼續發生，並報告主管領導。

（四）甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行爲，應及時採取措施，終止其不廉潔行爲的繼續發生，並報告主管領導。

（五）甲方工作人員（含家屬、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。

（六）甲方工作人員應當保持與乙方的正常業務交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，難以拒收的，必須按有關規定登記上交；不得向乙方索要（或接受）通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。

（七）甲方工作人員不得參加可能影響公正執行公務的宴請和高消費的娛樂活動。

（八）甲方工作人員不得要求或者接受乙方爲其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。

（九）甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內外旅遊活動。

（十）甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。

三、乙方及其工作人員應當做到

（一）乙方應瞭解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

（二）乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育（包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定），按時出席甲方召集的有關會議。

（三）乙方應當通過正常途徑開展相對業務工作，不得爲獲取某些不正當利益而向甲方工作人員（含家屬、子女下同）贈送禮金、有價證券和貴重物品等。

（四）乙方工作人員不得爲謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。

（五）乙方不得以洽談業務、簽訂合同等爲藉口，邀請甲方工作人員外出旅遊或進入營業性高檔娛樂場所。

（六）乙方不得爲甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。

四、獎懲

（一）乙方如發現甲方及其工作人員有違反上述協議者，應及時採取措施，終止其不廉潔行爲的繼續發生，並及時向甲方領導或者甲方上級單位舉報，甲方不得找任何藉口對乙方進行報復或刁難、延誤工作。情節嚴重的可向有關部門投訴或舉報。甲方對舉報屬實和嚴格遵守廉潔協議的乙方，在同等條件下給予承接後續工程的優先邀請投標權。

（二）甲方發現乙方有違反本協議或者採用不正當的手段行賄甲方工作人員，甲方根據具體情節和造成的後果追究乙方工程合同造價1～5％的違約金。由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔，乙方用不正當手段獲取的非法所得由甲方單位予以追繳。

（三）乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，並向甲方單位承擔經濟賠償責任。

五、本工程發包、建設、竣工驗收全過程及協議前後甲乙雙方發生的有違反本協議的行爲，均適用本協議。

六、聲明及保證

（一）甲方：

1.甲方爲一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

4.甲方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

（二）乙方：

1.乙方爲一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

4.乙方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

七、保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密（技術信息、經營信息及其他商業祕密）予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限爲_________年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

八、不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行爲等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

九、通知

（一）根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

（二）各方通訊地址如下：________________________________________________。

（三）一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任

十、爭議的處理

（一）本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

（二）本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第__________種方式解決

1.提交_________仲裁委員會仲裁；

2.依法向人民法院起訴。

十一、解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是爲了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

十二、補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均爲本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

十三、合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期爲_______年，自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份，雙方各執______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份。

甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章)：________________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

地址：_______________________地址：_______________________

電話：_______________________電話：_______________________

_________年_______月_______日_________年_______月_______日

簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________

建設工程合同律師函 篇3

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

簽定時間：

按照《中華人民共和國合同法》的規定，爲了明確雙方在建設過程中的權力、義務和經濟責任，結合該工程具體情況，經雙方協商同意簽訂合同。

一、工程範圍

1、 工程名稱：東興用電工程

2、 工程地點：城東

3、 工程承包項目和內容：高低壓開關櫃(含二期工程間隔部分)、變壓器、柱上開關、隔離刀閘、避雷器、接地網、柱上開關、柱上開關以下高壓電纜、開關室至表計上樁低壓電纜、配電室密集型母線以及施工過程中輔助材料供應，所有設備安裝調試、電纜施放、表計安裝，本工程含設計費、試驗費、運行準備費、二級負荷安裝(含材料)及規費。本工程不含：電氣工程土建部分，所有電纜橋架，表計配套費(乙方協助甲方申請開戶)。

二、工程造價

4、本工程採用總承包形式，工程總造價爲人民幣元 ￥

三、建設工期

5、 根據有關工期定額和使用需要，暫定工程總工期爲預付款到賬後45日曆 天。

6、 如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期相應順延;

(1)甲方未按乙方要求完成土建基礎，不能提供施工場地，水、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，設備未能到位，影響進場施工。

(2)不屬包乾範圍內的重大設計變更，提供的工程地質資料不準，致使設計方案改變或由於施工無法進行的原因 而影響進度。

(3)在施工中因停電、停水8小時以上或連續間歇性停電、停水3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工。

(4)未按合同規定撥付款而影響施工。

(5)人力不可抗拒的因素而延誤工期。

(6)因供電部門原因無法停電，致使乙方不能連續施工而影響進度。

四、工程質量、驗收與安全管理

7、 本工程的質量爲優良。

8、 工程質量驗收依據及標準：①該工程施工圖紙、設計說明和設計變更;② 電力建設工程驗收規範;③設備、材料製造廠產品說明書及技術資料。

9、 甲方在不防礙乙方正常作業的情況下，可隨時對作業進度、質量進行檢查、督促。

10、 隱蔽工程在隱蔽以前，乙方應當通知甲方檢查。甲方沒有及時檢查的，乙 方可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。乙方在施工中嚴格 執行電力工程方面的國標、部標、行標，特別是主要設備應符合地方供電部門 要求。

11、 該工程竣工後，由地方供電部門根據工程質量驗收依據及標準進行驗收， 驗收合格的，甲方按照本合同支付工程款，驗收不合格由乙方承擔責任。

12、 乙方嚴格按照《電力建設安全施工管理規定》落實本工程施工的各級安全 責任制。本工程中非乙方責任發生的一切事故障礙，有相關責任方負責處理並 承擔費用。

五、工程造價的撥款和結算

13、本工程總造價爲 壹佰伍拾捌萬 元人民幣。

14、本工程合同簽訂後10日內，甲方支付本工程造價部分工程款，計人民幣 壹佰萬元，工程竣工驗收合格(正式送電前)支付工程餘款伍拾捌萬元。

六、其他事項

15、本合同及附件一式肆份，甲乙雙方個執貳份。

16、 本合同自雙方代表簽字、加蓋雙方合同專用章之日起生效，需辦理籤(公) 證的，自辦畢籤(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程造價款後終止。

17、 本合同簽訂後，甲乙雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致後，可簽訂 補充協議，作爲本合同的補充合同。

18、 任何一方違反合同規定，雙方協商或向仲裁機構申請仲裁。

19、二期工程低壓部分聯絡櫃一期以考慮，其費用待二期另行計算。

甲 方(合同章)： 乙 方(合同章)：

委託代理人(簽字)： 委託代理人(簽字)：

年月日：