建設工程所需借款合同書(精選17篇)
建設工程所需借款合同書 篇1
借款人:
身份證號:
住址:
聯繫電話:
出借人:
身份證號:
住址:
聯繫電話:
甲方因本人需要,向乙方申請人民幣貸款,乙方同意向甲方發放上述貸款。甲、乙雙方遵照有關法律規定,經協商一致,訂立本合同。
第一條乙方同意出借金額爲人民幣¥___元,借款於本協議生效後按本協議第二條約定的方式支付。
第二條本合同雙方同意選擇第項作爲乙方向甲方支付借款的方式:
1、銀行轉帳方式收款:乙方通過銀行轉帳方式給付款項的,甲、乙雙方應保留銀行劃款記錄,甲方收到款項後,應爲乙方出具本人簽署的收條或收據;
2、現金方式收款:乙方通過現金方式給付款項的,乙方應保留銀行取款憑證,甲方收到款項後,應爲乙方出具本人簽署的收條和收據。
第三條本次借款月利率爲%。
第四條借款期限爲天,自_____年_____月_____日到_____年_____月_____日止。
第五條甲方保證該貸款的用途符合法律規定,因所借款項用於法律所限制或禁止的用途導致的任何責任均由甲方獨立承擔。
第六條甲方在借款期限屆滿時一次性償還本金,按月支付利息。
第七條本協議履行期間,出現下列情況之一的,乙方有權要求甲方提前償還全部借款本金及利息,甲方或甲方的繼承人、法定監護人應在收到乙方發出通知後5日內一次性償還借款本金和實際發生的利息:
1、甲方提供虛假或非法的證明、信息或資料;
2、甲方死亡、被宣告死亡、被宣告失蹤、喪失民事行爲能力。
第八條甲方違反本約定的,乙方有權提前收回借款。
第九條如甲方未按約還款和支付利息,則需支付日萬分之五的違約金。
第十條因本次協議有關事項辦理公證、登記、轉讓、第三方協助、稅收或律師見證時,該費用由甲方承擔。
第十一條與本協議有關的任何爭議,雙方同意向乙方住所地的人民法院提起訴訟。
第十二條本協議所登記的地址爲當事人接收通知、傳真、及其他文件的地址,一方當事人和有關司法機關以的方式向另一方發出相關的法律文件,不論對方是否收悉,發出文件三日後即視爲送達。
第十三條本協議一式陸份,甲乙雙方各執一份,登記機關執四份。
甲方:
身份證號:
簽訂日期:
乙方:
身份證號:
簽訂日期:
建設工程所需借款合同書 篇2
甲方:
法定代表人:
委託代理人:
乙方:
法定代表人:,總經理
委託代理人:
甲乙雙方“建合同糾紛”一案,經充分協商,特簽訂本協議,共同遵照執行。
一、乙方尚欠甲方鋼結構工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(¥:),於 年 月 日前一次性付給甲方。
二、甲方收款後,雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴,同時,甲方申請該法院解除對乙方銀行賬戶的凍結措施。
三、若乙方逾期付款,甲方則不予撤訴,並申請法院對乙方的銀行賬戶依法辦理續凍手續。
(法院凍結期限: 年 月 日始至 年 月 日止)。
四、甲乙雙方撤訴後,各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產保全費,雙方各自承擔。
五、甲乙雙方各自撤訴後,甲乙雙方有關此次鋼結構工程的全部事宜均一次性了結,其他互不追究。
六、本協議甲乙雙方委託代理人簽字即生效,一式兩份,雙方各
執一份。
甲方:
委託代理人:(簽字)
乙方:
委託代理人:(簽字)
建設工程所需借款合同書 篇3
甲方: 乙方: 經甲乙雙方協商,按照《民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》、《建築工程施工合同》(GF—19999—0201),及國家建築安裝工程有關建築市場勞務承包管理規定,爲了明確雙方的權利和義務,特制定本合同。
一、工程名稱:
1、工程地點:____市沙安居工程(兩棟小區安居高層)
2、工程概況:約平方米(以實際建築面積爲準)。
3、年日進場(以甲方通知開工日期爲準)。
4、承包形式:勞務合同,土建勞務用工。
二、承包內容:
1、主體泥作工程:磚砌體砌築,砂漿試件製作,內外裝飾,地面(包括公共部地磚,二次結構構造柱門窗過樑的澆築)。屋面及散水等所有土建泥作項目(含泥水作業所有機具,攪拌機、砂漿機、手推車、鐵鏟、灰桶、尺方等一切用品)。
2、砌體工程:該工程的室內外填充牆砌築及女兒牆零星砌築施工等。
3、室內抹灰:牆面抹灰(含鋼材網安裝拉毛等),門窗安裝後的塞口抹灰等。
4、樓地面工程:陽臺、廚房主、衛生間、室內及裙房(公用走道、樓梯間等)施工圖包含的所有內容:公用部分裝修的封面及地面磚、洞口補洞及抹灰(不包括外牆塗料、裝飾、保溫層),兩棟補貼兩個磨兒機。
5、各項工種施工完結,人走場清,負責所有樓層清理工作,掃地出門達到交房標準。
三、工程承包標準: 該工程中所有承包範圍實行包乾制: 元㎡(以建築面積計算,實際完成工程量,由乙方配合甲方結算,最後以甲、乙雙方的結算數據爲準,原則上不產生計時工。如因特殊原因經甲方提前認可,計工按 元工日,小工按 元工日結算)。
四、按建築面積如下分項目支付工程月進度款:
1、砌體工程: 元㎡
2、內抹灰: 元㎡
3、抹灰: 元㎡
4、地坪: 元㎡
5、公用部分及屋面: 元㎡
6、散水: 元㎡
五、付款方式: 甲方支付乙方每日完成工程量的85%進度款,在每月____日前計量,在次月____日以內支付工程量的85%,整體工程初驗合格支付工程款95%,餘款二個月內付清。
六、保證金:乙方自願簽約合同時向甲方繳納工程質量保證金20萬。
七、保證金退還:乙方在結構磚體完工後退還50%,餘款在內抹灰完工後全部退還。
八、甲方責任:。
1、甲方確保簽訂合同之日起6個月內磚工進場砌磚,否則退還保證金20萬元正,並補乙方違約金6萬元整。
2、甲方嚴格執行合同,工程款準時到位。
3、甲方提供乙方住宿、食堂、辦公室、職工需用水和電。
4、甲方確保乙方施工需週轉材料、及施工機械、提升機、機械操作工和指揮工根據設備情況由甲方配備,乙方不承擔費用。
九、乙方責任:
1、乙方人員須無條件服從甲方項目經理、有關管理人員管理,遵守甲方的各項規章制度,如違規甲方的各項規章制度,罰款自行負責,並進行教育,嚴重者退出工地。
2、乙方對甲方的技術要求,圖紙交底等須無條件的認真執行,嚴格交底要求和規範施工。
3、乙方對罰款:安全員、質檢員提出的安全質量問題須無條件服從及時整改返工,直到滿足要求爲止,返工所需工料自行負責。
4、乙方承擔自己現場機具維修。
5、乙方必須滿足工程進度要求合理組織員工,安排好生產。
6、主體施工時,乙方現場管理人員不得少於2人,分別現場項目管理人員1名、施工放線人員1名。
7、庫房管理、生活區、後勤、安全文明施工必須按照公司相關規定執行,保證現場達標,獲市安全文明施工工地。
8、乙方必須專人管理安全生產工作,如發生在乙方承包範圍內的安全事故伍仟元以下由乙方負責,伍仟元以上,除保險公司賠付以外的正常賠償,甲方80%,乙方負責20%。
9、乙方必須做好水電、門窗、暖通、電梯等一次補爛配合工作。
10、乙方自行負責開水、熱水,提供必要的清涼解暑藥品和急救外用藥品。 1
1、勞保用品,安全帽、安全帶、安全繩、勞保制服等由乙方負責。 1
2、工地所需燈具、電線、插板、燈泡等用品由乙方負責。
十、質量要求及相應處罰:
1、嚴格遵守國家現行的施工規範及強制性規範條文進行施工。
2、現澆結構工程,嚴禁出現孔洞現象,出現一次每處罰款200元人民幣,支模過程巾發生亂鋸材料,發現每次罰款100—200元,並負責整改達到質量要求。
3、主體結構工程質量必須達到市合格結構工程。
4、工程竣工必須達到一次性驗收通知。一次驗收通不過罰款1000元,兩次驗收通不過罰款3000元,三次驗收通不過算乙方違約。 十
一、治安管理: 乙方人員進場小得因任何原因發生打架、鬥毆、聚衆鬧事、賭博、賣淫、嫖、盜竊等現象,一經發現,甲方將給予乙方 300—500元次罰款,情節嚴重者,將呈報公安機關。 十
二、本合同未盡事宜,雙方協商解決。合同履行中如有爭議可向工程所在地的人民法院和勞動促裁庭起訴。 十
三、本合同一式叄份,甲方執一份,乙方執二份,甲乙雙方簽字後生效,均具有同等法律效力。 由圖紙設計變更原因,造成建築面積內的造價不超過1000元,不另行增減其工程單價。 甲方(公章):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日
________年____月____日
建設工程所需借款合同書 篇4
廣州市建設工程石材供料合同範本
合同編號_________
需方(甲方):__________________
供方(乙方):__________________
依據《_____》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就石材加工生產及相關服務達成如下協議。
第一條?石材供料
1.甲方委託乙方加工:___________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。
2.石材供料時間:_______________________________。
3.交付地點爲(選擇一項)
□施工現場:____________________________________。
□甲方指定的材料存放地點:______________________。
□雙方約定的其他地點:__________________________。
4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的.交付時間和地點。
第二條?承接方式
1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求,就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求,制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求,並接受甲方檢驗。
甲方提供原材料的,乙方應及時檢驗,如有不符合約定要求的應當?日內通知甲方更換、補齊或者採取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。
3.乙方需要第三方協助完成工作的,工作成果由乙方負責。
4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的,另一方應盡保密義務。
第三條?質量要求
乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)
□國家標準
□行業標準
□雙方約定標準:________________________________。
第四條?運輸與裝卸
1.成品石材的運輸由(選擇一項):□甲方負責?□乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責,運費由_____方承擔。
2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項):□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責,裝卸費由_______方承擔。
第五條?驗收
1.乙方按照合同要求在出廠前自檢,並向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時,甲方應派專人與乙方一同驗收,驗收完成後甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等,依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單爲本合同附件。
2.成品石材的運輸由甲方負責的,甲方在裝運前驗收,並出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的,甲方在裝運後驗收,並出具驗收單。
第六條?合同價款與支付方式
1.合同總價:人民幣_____________________(大寫)。
2.支付方式
(1)合同簽訂後_______日內(或另行約定______________),甲方向乙方支付合同總價款的_______%作爲預付款,計人民幣_________?元,雙方約定預付款處理方式:_____________________。
(2)款項支付(選擇一項)
□按供料進度,每_______(時間)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日內核實並支付進度款。
□按供料進度,每_______(數量)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日內核實並支付進度款。
3.合同價款結算方式爲:____________________________。
4.供料進度款支付達到合同總價款的______%時,不再按進度付款。待完工驗收後_______天內支付餘款,甲方暫留合同總價款的______%作爲保脩金,甲方應在保修期滿後_______天內結算,將剩餘保脩金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條?違約責任
1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求,甲方有權要求乙方整改並達標後繼續供料;對不達標但仍可使用的,甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進後仍不能達標以及不能重新供料的,甲方有權解除合同,並要求乙方賠償相應損失。
2.乙方逾期交付石材的,甲方有權要求乙方繼續履行,並向甲方支付違約金,違約金每日按合同總價款______%支付。
3.因甲方原因導致遲延交付的,甲方應向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價款______%支付。
4.甲方逾期支付合同價款的,應向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價款______%支付,乙方對已加工的成品石材享有留置權。
5.其他違約責任:____________________________。
第八條?保修
1.保修期限_______年,保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。
2.保修項目____________________________。
3.保修內容____________________________。
4.保修期內,因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之後7天內派人修理,否則,甲方可委託其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保脩金內扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用,由甲方承擔。
第九條?合同變更與未盡事宜補充
1.乙方開始加工後,甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商,並制定書面補充合同或者以本合同爲標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。
2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜,雙方應友好協商解決,並以書面形式達成補充協議,與合同條款具有相同效力。
第十條?其他事項____________________________。
第十一條?爭議處理
因本合同發生爭議,雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。
1.向上海_____委員會申請_____。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條?本合同生效後雙方可以向上海石材行業協會備案。
第十三條?附則
1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章後生效。
2.本合同一式_______份,雙方各執_______份。
甲方:________________________?乙方:________________________
簽訂人:_______?職務:_______?簽訂人:_______?職務:_______
負責人:______________________?負責人:______________________
住所地:______________________?住所地:______________________
電話:________________________?電話:________________________
___________年______月_______日?___________年______月_______日
附件:石材供料單
建設工程所需借款合同書 篇5
發包人:
承攬人:
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條款》及國家建築施工合同文本的規定,結合本工程具體情況,雙方達成以下合同條款內容:
一、承包項目:甲方有 工程,地址承包給乙方施工,工程項目 ,工程價格 ,其中單價內容有一切輔助用工及圖紙範圍內一切相應工作內容( )等。
二、工程質量:乙方必須嚴格遵守建築工程施工質量驗收標準,按甲方提供的圖紙施工,確保質量,達到優質工程,所有施工程序必須按有關規定標準要求執行,如乙方出現質量問題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔,在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前,必須經甲方驗收合格後方可進行下道工序施工。
三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行採購,甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格後方可使用。如因設計方案或甲方方案變更,乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成,不準找任何藉口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限:總工期 天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業,從 年 月 日至 年 月 日竣工,乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量,如在規定期限內沒有完成,造成工期拖延的,將以合同總價的5‰每天進行罰款,罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任:乙方在施工期間要嚴格遵守《建築安裝工人程安全生產基本規定》,盡心盡責做好安全工作,不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架鬥毆及拋物等現象,出現一次均處500元罰款,並要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地,罰金在合同總價中直接扣除。由於乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔後果,甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閒雜人員進入。
六、文明施工: 乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項:所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作,只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式:根據所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙範圍內合同內的所有工作量全部做完並驗收合格後付至總價的90%,留10%作爲工程質保金在交付後一年內付清。
九、備註: 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,字雙方簽字之日起生效。
發包人(簽字): 承包人(簽字):
年 月 日 年 月 日
建設工程所需借款合同書 篇6
甲方:(以下簡稱甲方) 乙方:(以下簡稱乙方)裝修公司 依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工程承包方式:包工包料
4、 工程概況:建築面積平方米。
二、 工程裝修內容 綜合樓室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程
三、 工程造價 工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求爲依據; 工程造價爲: 元。(以甲方認定的單價爲準,工程量竣工後以審計爲準)
四、 工程期限 工程開工日期:________年____月____日 工程竣工日期:________年____月____日
五、 質量要求 按國家建設部行業標準G7391《建築裝飾工程施工驗收規範》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用,人爲造成的質量問題除外),屬於乙方責任的,乙方無償保修,保修期爲________年,終身維修。
六、 付款方式
1、合同簽定後,甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格後,甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩餘工程款作爲質保金 內付清。
七、雙方責任
1、 甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜 經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價後,以現場簽證形式由甲方現場負責人簽字爲準,並列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、 工程量發生變化時,按竣工後工程審計的工程量計算爲準。
4、 如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、 合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,並具有同等法律效力。 甲方單位名稱: 乙方單位名稱 (蓋) (蓋) 法人代表: 法人代表: 委託代理人: 委託代理人:________年____月____日
建設工程所需借款合同書 篇7
承包方:(以下簡稱甲方)
發包方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《建設工程勘測設計合同條例》和《建設安裝工程承包合同條例》及有關規定,甲方對十天高速公路建設標段的臨時施工用電,委託乙方進行勘測設計並施工。爲明確雙方在勘測設計和施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條 工程項目
一 、 工程名稱:十天高速A-4標合同段施工用電工程
二、工程地點:石泉縣
三、承包範圍及規模:
承包範圍:十天高速A-4標合同段施工用電,35KV線路勘測設計施工(“T”接點至變壓器高壓樁頭)。
工程規模:架設35KV線路2106米,由35KV長曾線“T”接,安裝35KV/0.4KV變壓器1臺,總負荷爲1600KV/A,低壓出現分散輻 射
五、合同價款:伍拾萬元整(¥77.922萬元)。
第二條 取費標準
1、 勘測設計費用計取標準:
定額按照《電力建設工程預算定額》第三冊電氣設備安裝和第四冊送電線路工程、第六冊調試工程(20xx年版)執行,取費按照陝西省電力公司陝電基建(20xx)56號文件執行。
第一條工程期限
一、 根據國家工期定額和使用需要,商定工程工期爲20天(日曆天),自20xx年4月22日開工至20xx年5月12日竣工驗收。
二、開工前3天,承包方向發包方發出開工通知書。
三、如遇下列情況,經發包方簽證後,工期相應順延:
1、按施工準備規定,不能提供施工場地、水、電源,道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工:
2 、凡發包方負責供應的材料、設備未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度;
3、不屬包乾係數範圍內的重大變更,致使設計方案改變或由於施工無法進行的原因而影響進度;
4、未按合同規定撥付預付款而影響施工;
5、人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第四條 工程質量
一、 本工程質量要求達到: 合格
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒佈發的建設工程規範、規程和標準進行施工,並接受發包方的監督。
三、承包方在施工過程中必須遵守下列規定:
1、由承包方提供的主要原材料、設備必須按有關規定提供質量合格證,或進行檢驗合格後方可用於工程;
2、由發包方提供的主要原材料、設備也必須有質量合格證方可用於工程;
3、隱蔽工程必須經發包方檢查、驗收簽章後,方可進行下一道工序;
4、承包方應該按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定,並及時將單位工程質量評定結果送發包方。單位工程結果完工時,應會同發包方進行中間驗收。
5、承包方在施工中發生質量事故,應及時報告發包方。一般質量事故的處理結果應送發包方備案;重大質量事故的處理方案,應經設計單位、發包方等單位共同研究,並經設計建設單位簽證後實施;
第五條 建築材料、設備的供應、驗收和差價處理
一 、由發包方供應以下材料、設備(詳見附件);
二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方採購;
三 、發包方供應 、承包方採購的材料、設備,必須附有產品合格證才能用於工程,任何一方認爲對方提供的材料需要複驗的,應允許複驗。經複驗符合質量要求的,方可用於工程,其複驗費由要求複驗方承擔;不符合質量要求的,應按有關規定處理,其複驗費由提供材料、設備方承擔。
第六條 工程價款的支付與結算
一、本合同簽訂後 七 日內,發包方支付不少於合同總價的 50% 備料款,計人民幣 肆拾萬元整(¥ 40萬元)。工程進度款由發包方按照工程進度及時撥付。
二、工程完工驗收後,支付全部合同金額。
三、工程竣工後,承、 發包雙方及時辦理結算手續,工程結算款應在竣工後一週內付清。
第七條 施工與設計變更
一 、發包方交付的設計圖紙 說明和有關技術資料,作爲施工的有效依據,開工前由發包方組織設計交底和三方會審做出會審紀要,作爲施工的補充依據,承、發包雙方均不擅自修改。
二、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下,提出修改設計,經發包方或有關技術部門同意後採取實施,其節約的價值按國家規定分配。
第八條工程驗收
一、竣工工程驗收,以國家頒發的《關於基礎建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定標準》和國務院有關部門制定的竣工驗收規定及施工圖紙及說明書、施工技術文件爲依據。
二 、工程竣工驗收後,發包方方可使用。在規定的保修期內,凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由承包方無償保修。
第九條 違約責任 承包方的責任:
一 、工程質量不符合合同規定的,負責無償修理或返修。
二、 工程不能按合同規定的工期交付使用的,按合同中第九條關於建設工期提前或拖後的獎罰規定償付逾期違約金。
發包方的責任:
一 、青賠 、徵地費用和變壓器土建由發包方負責。
二 、未能按照合同的規定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
三、 工程中途停建、 緩建造成的返工、 應採取措施彌補或減少損失。同時,賠償承包方由此造成的停工、 窩工、 返工、 倒運、 人員和機械設備調遷、 材料和構件積壓的實際損失。
四 、工程未經驗收,發包方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由此包方承擔責任。
五 、承包方驗收通知書送達 七 日後不進行驗收的,按有關規定償付逾期違約金。
第十條 糾紛解決辦法
執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,雙方同意由仲裁委員會仲裁。
第十一條 附則
一 、本合同一式 四 份,合同附件 四 份,合同附件是本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。發包方執兩份,承包方執四份。
二 、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同用章即生效;工程竣工驗收符合要求,結清工程款後終止。
三 、本合同簽訂後,承 發包雙方如需要提出修改時,經雙方協商一致後,可以簽訂補充協議,作爲本合同的補充合同。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程所需借款合同書 篇8
借款方:
身份證號碼:
貸款方:
身份證號碼:
借款方爲下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款,經貸款方審查同意發放。爲明確雙方責任,恪守信用,根據有關規定,特簽訂本合同。
第一條 本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款(大寫)_________元,用於_________.本貸款期從開始支用之日起,至還清全部貸款本息止,貸款期爲_________年。
第二條 本貸款是爲建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款,實行專款專用。不得用於擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。
第三條 自支用貸款之日起,貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內,月利率爲_________。借款方不按期歸還貸款,逾期部分加收利息_________%,對超儲積壓設備(材料)佔用的貸款加收利息_________%.
第四條 借款方保證在_________年_________月_________日之前,用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還,貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。
第五條 貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款,如未按期提供貸款,應承擔由此造成的經濟損失。
第六條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,瞭解借款方的經營管理、計劃執行、設備採購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款,貸款方有權扣回貸款本息,並對違約使用部分加收罰息_________%.
第七條 本合同條款以外的其他事項,雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
第八條 本合同經雙方簽章後生效,貸款本息全部清償後失效。合同一式_________份,借貸雙方簽章後各執一份,報送_________各一份。
借款方(公章)_________
貸款方(公章)_________
負責人(簽字)_________
負責人(簽字)_________
地址:_________
地址:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設工程所需借款合同書 篇9
上訴人(一審被告):_________________甲公司(原達州__________公司)
住所地:_________________成都市__________路_____號_____樓
法定代表人:_________________黃__________執行董事
被上訴人(一審原告):_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生
身份證號:_____________
住所地:_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號
被上訴人(一審被告):_________________乙公司
住所地:_________________成都市__________巷__________號
法定代表人:_________________劉__________總經理
上訴請求:_________________
1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。
上訴人於年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》,上訴人對該判決不服,現提起上訴。
上訴人“甲公司“認爲:_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工,亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》,更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相,錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程,並交由被上訴人萬__________組織施工,實屬事實不清,證據不足,認定錯誤。其理由有三:_________________
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴,不講事實。
年月日,上訴人作爲甲方與作爲乙方的萬__________簽訂了一份關於__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定:_________________乙方以甲方名義進行承包施工,工程名稱爲__________街整治工程。後來,由於沒能中標,該合同自然終止,沒能履行。至於同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關於__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》,並由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因爲,“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交併非__________街立交,__________橋亮化、美化並非__________街亮化、美化。兩者怎麼會是同一件事,同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然,一審法院的認定牽強附會,缺乏根據,不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先,萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議,又沒有結算書依據,哪來的工程結算呢?其次,庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》複印件,卻稱拿不出原件,僅說原件在建設局。爲什麼施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且,這只是張封面沒有具體的結算內容。同時,既沒有發包建設單位建設局蓋章,也沒有承包單位“乙公司”蓋章,僅僅在“施工(編制)單位”一欄,有“四川__________建築工程有限公司第一項目部”公章,該欄的旁邊有“達州__________公司”公章,而萬__________在上面僅是技術負責人,並非項目經理或承包人。衆所周知,工程竣工造價結算,是發生在建設發包單位同施工承包單位之間,而這份結算書卻不是。如果是轉包結算,那麼“乙公司”應有簽字和蓋章。爲什麼沒有?如果是內部分包結算,那爲什麼不是萬__________同“達州__________公司”結算,而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子,那爲什麼又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質爲何還打“達州__________公司”牌子?再則,工程造價一欄爲865666元,而一審認定工程總結算價爲752700元,稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上,標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造,均不涉及拆遷,哪來扣拆遷費呢?凡此種種,疑點重重。怎麼能採信成爲有效證據呢?毫無疑問,這是一份重複複印嫁接“達州__________公司”公章的僞造證據。一審法院卻不加認真核實審查,主觀武斷的認爲上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關於__________橋亮化、美化工程的結算,因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程,這種做法於法無據。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前後矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建,“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。
根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定:_________________“訴訟過程中,當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委託代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據,人民法院應當予以確認,但當事人反悔並有相反證據足以推翻的除外。”顯然,“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述,但第二次又否認。同時,本案有其他證據足以證實“達州__________公司”並未介入該工程。除上列證據外,還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關係,那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款,“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而,一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述,一審判決無視本案事實真相,將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上,並以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定爲是上訴人與被上訴人萬__________之間的關於__________橋亮化、美化工程約定的依據,同時,在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件覈對的證據複印件的真實性存在極大異議的情況下,冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法,實屬認定事實錯誤,沒有任何法律依據,應予改判。請二審法院查明本案事實,依法作出公正判決,以維護上訴人之合法權益。
此致
成都市中級人民法院
上訴人:_________________甲公司
年_____月_____日
建設工程所需借款合同書 篇10
反訴人(本訴被告):____________________,男,漢族,出生於 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日,住址_______________省_______________縣_______________鄉立志村隊。
被反訴人(本訴原告):________________,男,漢族,出生於 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日 ,住址:_________________省_______________縣_______________鎮_______________村.
本訴被告:__________________________房地產有限公司,法定代表人:______________。住所地:_________________瀋陽市_______________區_______________中路 _________________ 號;
本訴被告:________________________建設集團有限公司,住所地:________________路。
反訴請求
1、請求判決被反訴人賠償反訴人因質量不合格返工造成的損失人民幣 _________________ 元;
2、請求判決被反訴人承擔訴訟費及相關阿費用。
事實與理由
_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日反訴人與被反訴人簽訂一份外牆瓷磚工程合同,即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”10號樓的外牆粘磚的人工費。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下,提前履行了支付人工費的義務,可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務,而中途私自退場,且已做完的部分工程多處不合格,導致反訴人返工。被反訴人的行爲造成反訴人人工費和材料損失高達 _________________ 元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償,可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人爲了維護自己的合法權益,特依法向貴院提出反訴請求,請求貴院依法支持反訴人的訴求。
此致
_____________區人民法院
反訴人:_________________
_____________ 年 _____________ 月 _____________ 日
建設工程所需借款合同書 篇11
甲方:
乙方:
年 月 日
一、合同協議書
甲方_______爲興建________工程,接受了乙方_______對本工程的投標,爲明確雙方責任、權利及義務,經雙方協商簽訂如下協議:
1.本協議書中的名詞和用語均與下文提到的合同條款中規定的含義相同。
2.下列文件構成整個合同不可分割的整體,各文件相互補充,若有不明確或不一致之處,以下列次序在先者爲準。
(1)雙方商定的補充協議或合同期內經雙方簽署的備忘錄;
(2)合同協議書;
(3)雙方簽署的合同談判備忘錄;
(4)合同專用條款;
(5)合同通用條款;
(6)中標通知書、投標書和招標書;
(7)與本合同有關的其他文件。
3.本合同總價款爲人民幣____萬元。
4.本合同工程的施工期爲__個月(天),或:自____年__月__日至____年__月__日。
5.甲、乙雙方在此立約:保證按照本合同的約定,承擔和履行各自的全部責任和義務。
6.本協議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署並加蓋公章後生效。工程經竣工驗收合格、保修期滿、合同總價款及保脩金結清後合同終止。
7.本協議書正本二份,雙方各執一份,具有同等法律效力;副本__份,雙方各執__份,當副本與正本不一致時,以正本爲準。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程所需借款合同書 篇12
設工程民法典律風險防控措施本文關鍵詞:建設工程,防控,措施,風險,合同
建設工程民法典律風險防控措施本文簡介:摘要:在建設工程的合同中,明確規定着建設方與施工方的權利和義務。
雙方可以通過這種受法律保護的方式,對各自的責任與義務進行細化,爲施工過程和雙方利益提供法律保障。
近幾年來,伴隨着建築行業的快速發展,卻涌現出很多法律糾紛案件。
究其原因,主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。
針對建設工程合理法
建設工程民法典律風險防控措施本文內容:
摘要:在建設工程的合同中,明確規定着建設方與施工方的權利和義務。
雙方可以通過這種受法律保護的方式,對各自的責任與義務進行細化,爲施工過程和雙方利益提供法律保障。
近幾年來,伴隨着建築行業的快速發展,卻涌現出很多法律糾紛案件。
究其原因,主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。
針對建設工程合理法律風險及其防控措施進行了探討與分析,力求找到防範這類風險的有效策略,爲建築行業的整體發展提供支持。
關鍵詞:建設工程合同;法律風險防控
近些年來,雖然我國的建築行業法規體系建設已經取得了一定的成績,但伴隨着建設項目的日益增多,無論是建設企業和是施工單位依然面臨着較大的建設工程合理法律風險。
且風險一旦發生,責任歸屬一方將要承擔起巨大的法律責任,甚至將企業推入到生存危機當中。
因此,建築施工單位必須提高自身的法律風險防範能力,實現企業的長期健康、穩定發展。
1建設工程合同的法律風險種類
11採購合同
在建築施工的過程中,會涉及到多種物資的採購,同時產生多種物資採購合同。
在這些物資採購合同中,就存在很多不合理、不明確、不公平之處,給其它後續工作帶來諸多風險隱患。
例如在機械設備採購合同中,只標明瞭採購價格和生產廠家,卻缺少設備名稱、種類、型號、規格、維修方式、質量標準等重要信息;還有一些合同缺少當事人簽名,或存在提供信息和有效證件信息不符的問題。
對方一旦出現違約行爲,無法通過這種信息不全的採購合理進行追責,給違約方逃避責任提供了可乘之機。
12分包合同
現階段,很多施工單位會將部分施工環節進行分包,分包的內容、形式有多種多樣,承包方所承擔的責任和義務也不盡相同。
在這種情況下,雙方簽訂的分包合同就顯得非常重要了。
但實際情況是很多分包合同並不具有任何法律效力,所謂的分包合同只是形同虛設而已,還有些總承包單位根本不與分包單位簽訂合同,造成很多不合法的轉包和分包現象。
例如由於分包單位根本不具備施工資質,只能將承包項目進行再次轉包,最終導致施工責任不明、拖欠工程款、拖欠農民工工資等一系列風險問題。
13擔保合同
施工單位在進行風險擔保時,往往會涉及到很大的金額。
一旦擔保業務出現問題,就會對企業的經濟效益造成極大的衝擊和影響。
具體的說,擔保合同風險主要包括:合同內容不具法律效力、高報金額、合同內容與實際情況不符、合同雙方責任劃分不明確等等。
14勞動合同
勞動合同風險主要是來自於施工單位與施工人員之間的法律糾紛問題。
具體風險包括:短期僱傭不簽訂勞動合同,或者一些關鍵性條款內容不夠明確;或存在霸王條款,個別約定不合法、不合理;合同內容與我國相關法律不能有效吻合,導致勞動合同不具任何法律效力。
2工程合同的階段性風險
21合同簽訂階段
施工單位在合同簽訂階段的風險問題主要包括:首先,在招標環節中,對相關單位的經營資質營審覈不細緻、不到位。
其次,在合同條款中,對雙方的利益、責任和義務劃分得不夠明確,也缺乏合理性;還有,合同內容與國家的法律法規相違背,沒有體現出公平性與公正性,合同中存在大量的漏標和暗箱操作等問題。
22合同履行階段
合同履行是雙方對合同內容給予保障和落實的主要階段。
因此,這一環節對於建設工程來說非常重要。
但是,在雙方履行約定的過程中,卻存在着很多的風險隱患。
具體表現爲以下幾個方面:首先,業主在履行合同的過程中存在某種違約行爲,但施工單位卻沒有及時發現,或沒有及時做出反應,最後導致施工單位的經濟利益或社會效益遭受損失;其次,施工單位在履行合同的過程中,不能對執行過程進行有效管控,導致施工合同執行不到位或不充分,對各類合同文件管理的效果也不夠好,嚴重影響着合同的執行效果。
23合同終止階段
之所以現階段工程合同存在很大的風險隱患,是因爲一些施工單位忽視了合同中止後的風險防範措施,往往都是片面地認爲合同的風險僅僅存在於合同簽訂和合同履行階段,覺得合同終止階段不會對自身造成什麼負面影響和傷害。
其實,這種想法是錯誤的。
如果在這一階段施工單位對合同資料保管得不夠到位或不夠嚴密,就容易導致合同中的保密信息外泄,或被不些不法分子所利用,給企業帶來極大的風險隱患。
3建設工程民法典律風險的防範措施
31完善相關管理制度
要想實現建設工程合同的有效管理,首先要建立起完善的合同管理制度。
對施工中的具體情況進行全面、細緻的審查,並結合審查結果或工程現狀對可能出現的糾紛情況進行預測,從而對合同中不明確、不合理以及不合法的條款給予糾正,或通過雙方和協商進行修訂。
在合同起草階段,雙方要對條款內容進行積極的補充與完善,這對於施工合同的最終確定、審批與會籤等環節來說都是非常重要的。
企業要想很好規避合同風險,就要提高施工單位的准入標準,嚴格把控相關審覈流程,最大限度的提高合同的法律效力,使自身利益在法律的框架內得到有效保護。
32強化責任意識與法律意識
爲了避免合同履行過程中出現不可控的風險,想要想盡一切辦法強化建設單位和施工單位的法律意識,使雙方能夠充分地瞭解和學習與建築行業相關的法規法律和制度政策,確保工程合同的各項內容與相關法律規定的高度契合。
企業也要積極主動地提高自己的責任意識與法律意識,保證建築工程合同各項內容的科學性、合法性與嚴謹性。
只有這樣,才能從根本上減少由責任問題而引發的各類法律糾紛,保證施工過程的順利推進,提高了建設工程合同的踐行力與約束力。
33對履行合同的過程加強監管
強有力的過程監管能夠保證合同的有效執行,確保各項條款的有效落實。
施工單位要主動聯合建設企業和相關主管部門,對施工過程進行監管,確保每一個環節都符合質量要求。
針對合同中的主要條款,相關的人員要根據施工進度對相關條款的落實情況進行全面細緻、及時到位的檢查。
只有這樣,纔能有效保障合同條款的落實情況。
與此同時,施工單位還有不斷完善自身的獎勵措施與懲治辦法,對於在防範法律風險工作中具有突出貢獻者,要給予相應的獎勵,對於給企業帶來風險或造成損失的人員,要視情況給予一定的處罰,最大限度地避免由於法律風險對企業以及工程項目所造成的影響。
34提高管理人員的業務水平
對於建築工程的承建雙方企業來說,合同管理人員的綜合素質與專業能力在很大程度上決定了民法典律風險的等級。
因此,必須加強合同管理人員的業務水平、道德修養、責任意識與敬業精神,進而提升他們的綜合素質水平。
企業可以面向相關人員開展定期或不定期的培訓,規定合同管理人員必須持有從業資格證才能上崗,也可以結合培訓內容進行業務考覈,確保培訓的實際成效。
只有這樣,才能使合同管理人員的業務水平獲得真正意義上的提升。
4結束語
在建築行業中,不論是建設單位還是施工單位,民法典律風險都會或多或少的存在,企業應將其視爲推動自身快速成長的動力。
在日常經營和施工管理的過程中,不斷完善自身的管理體系,做好工作人員培訓工作,從而對法律風險進行有效控制與防範,使企業能夠在可控的風險範圍內實現健康發展,強化企業在面對風險時的應變能力與盈利能力。
建設工程所需借款合同書 篇13
建設工程合同最新範本
發包方(甲方):________________________________
地址:____________郵碼____________電話____________
法定代表人:____________職務____________
承包方(乙方):________________________________
地址:____________郵碼____________電話____________
法定代表人:____________職務____________
依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規定,經雙方協商一致,簽訂本合同,並嚴肅履行。
第一條工程項目
一、工程名稱:________________
二、工程地點:________________
三、工程編號:________________
四、工程範圍和內容:全部工程建築面積________平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)
五、工程造價:全部工程施工圖預算造價人民幣________元,其中:人工費________元。(各單項工程詳見工程項目一覽表)
第二條工程期限
一、開竣工日期:依照國家頒佈的工期定額,經雙方商定,本合同工程開竣工日期如下:
全部工程自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工。(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)
二、施工前各項準備工作,雙方應根據工程協議書中第三條規定,分別負責按時完成。
三、在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應由雙方及時協商,簽訂協議,並報有關部門備案。
1.由於人力不可抗拒的災害,而被迫停工者;
2.因甲方變更計劃或變更施工圖,而不能繼續施工者;
3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求,而被迫停工或不能順利施工者。
第三條物資供應
一、全部工程所需的物資按下列第(________)項供應方式辦理:
1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品,均由甲方負責採購,供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責採購供應。
2.統配、部管材料,由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用,特殊材料及統配、部管的機電產品,由甲方負責採購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責採購供應。
3.包工不包料工程,全部材料、設備由甲方採購供應到現場或指定的加工地點。
4.其他方式:
二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規格、數量及進場期限,詳見甲方供應材料、設備一覽表。
三、成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成套設備在交付乙方前,由甲方負責檢驗(甲方委託乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工,應另簽訂協議)。
四、工程所需材料,如因供應部門規格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規格、品種代替或加工處理時,應事先取得原設計單位和甲方同意,並由三方簽訂協議後實行。由於代用或加工而發生的量差、價差及加工費,應按現行規定辦理結算。
五、凡應附有合格證明的材料,在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明,必須經供應方試驗合格後方準使用,其試驗費用,應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗,其試驗費用,應由甲方負擔。
六、由甲方負責供應的材料和設備,如未按期供應或規格、質量不符要求,經雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,應由甲方負擔。
第四條工程款結算
一、全部工程造價的結算方式。按下列第項規定辦理:
1.以審查後的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2.按施工圖預算加包乾係數確定的包乾造價結算,包乾範圍以外的費用;另按有關規定付款。
3.按標準施工圖單方造價包乾結算,包乾範圍以外的費用,另按有關規定付款。
4.包工不包料工程,按預算定額規定的人工費結算。
5.招標的工程,按中標的價款結算。
二、工程款撥付與結辦法,按現行規定辦理(詳見附件)。
第五條施工與設計變更
一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準以及設計要求組織施工,要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失,應由責任方負擔:
1.施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方,乙方應以書面形式通知甲方,由甲方在7天內與原設計單位商定,提出修改或變更設計文件,經甲乙雙方簽訂協議後,方準施工。
2.在施工中,如遇設計變更超出原設計標準或規模時,應在施工前按審批程序重新報批,經審查處審覈工程預算,經辦銀行審查投資後,並由甲乙雙方簽訂協議,方可施工。否則,任何一方不得強行施工。
3.在施工中,如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程,應商定做到安全部位。
4.在施工中,如發現甲方投資不足,不能按時撥付工程進度款,而中途停建、緩建,給乙方造成的損失,應由甲方承擔。
三、乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成後,必須經過驗收作出記錄,方能繼續進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,並作好記錄,重大或複雜隱蔽工程,應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收,並辦理隱蔽工程驗收手續。如甲方未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,甲方應予承認。
四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項,應按定額管理辦法報批。變更工程協議所附的變更預算,應在施工前及時送經辦銀行,做爲結算工程款之依據。
第六條竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工前5日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收,如甲方不能按時參加驗收,須提前通知乙方取得乙方同意後,另訂驗收日期,但甲方須承認竣工日期,如再不按時參加驗收,其所發生的管理費和各項損失均由甲方承擔。並償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
二、竣工工程驗收合格,從驗收之日起3天內,乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收後的工程發生損失,應由甲方承擔。
三、本項工程中的單位工程,如需單獨移交甲方,在移交時,雙方應辦理中間驗收手續,作爲該單位竣工工程驗收之依據。
四、在進行竣工工程驗收中,如發現工程質量不符合規定,乙方應負責無償修理或返工,並在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格後,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經雙方研究同意,可做減項竣工,並對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
六、竣工工程驗收,以國家頒發的施工驗收規範、技師檢驗標準及施工圖爲依據。在進行竣工驗收時,乙方應在驗收前10天向甲方提供以下文件:
1.增減變更文件和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3.工程竣工後,應繪製竣工圖,工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明,提交建設單位存檔。工程變更較大的,可以由建設單位自繪或委託設計單位、施工單位繪製竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收後,屬於民用建設項目應於竣工驗收後15天內,屬於工業建設項目,應於竣工驗收後30天內,將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件後,民用建設15天內,工業建設20天內審查完畢,如到期未提出異議,由經辦銀行審定撥款。
八、工程竣工驗收後,乙方對施工的土建工程質量負責保修一年,採暖工程保修第一個採暖期內。在保修期內,確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故,乙方應負責無償修理。(屬於專業性建築安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規定辦理)
九、工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由甲方承擔責任。
第七條違約責任和仲裁
一、由於乙方責任未按本合同規定的日期竣工,(以竣工驗收合格日期計算)每逾期一天,應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金;屬於包工不包料的,每逾期一天,應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。
二、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項,如拖期不付,按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的,甲乙雙方應根據有關政策的規定,另行協議。
四、建築安裝工程承包合同發生糾紛時,當事人雙方應及時協商,協商不成時,任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門,進行調解;解決不了的,可選擇下述第項處理:(1)向建築物所在地的仲裁委員會申請仲裁,(2)直接向人民法院起訴。
第八條附則
一、預算審查手續,由建設單位將建築安裝工程承包合同(附施工圖預算)送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑑證的,可到建築物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑑證。
二、在本合同簽訂之前,雙方簽訂的施工準備合同(工程協議書),可做爲本合同之附件。
三、招標工程,按《××市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。
四、雙方商定的其他事項:
第九條合同附件
一、工程項目一覽表。
二、全部施工圖紙。(合同正本有此附件)
三、施工圖預算。(合同正本及建設銀行有此附件)
四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。
五、有關協議:
六、有關補充合同:
第十條合同份數及有效期
一、本合同一式____份,甲乙雙方各執正本一份,並分別報送雙方業務主管部門副本一份。
二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收並結清尾款後失效。
建設單位(發包方):____________________
工程負責人:____________________________
________年________月________日
建工單位(承包方):____________________
工程負責人:____________________________
________年________月________日
建設工程所需借款合同書 篇14
工程項目名稱:_________
承包單位:_________
承包單位所在地址:_________
爲了規範建設市場,確保建設工程高效,優質,按時竣工投產,遵照國家建設部,監察部《關於在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神,根據_________有關要求,並經甲乙雙方同意,特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。
1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。
2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定,如發現有違反規定的,除給予當事人批評教育外,應視情節輕重,後果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。
3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督,定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。
4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動,須經主管領導同意,甲方人員不得接受乙方贈送的禮品,禮金和有價證券,難以拒收的,必須按有關規定登記上交。
5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行爲,應及時採取措施,終止其不廉潔行爲的繼續發生,並報告主管領導。
6.乙方有權瞭解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定,支持甲方執行有關規定和制度。
7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育,按時出席甲方召集的有關會議。
8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品,禮金及各種有價證券,如乙方違反,根據具體情況和造成的後果,甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰,直至終止工程合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。
9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員,被檢察機關立案查處的,甲方有權取消或終止工程項目施工合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔,並向甲方單位承擔經濟賠償責任。
10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行爲,應及時採取措施,終止其不廉潔行爲的繼續發生,並及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。
11.本協議使用時間:本工程發包,建設,竣工驗收全過程及協議前後甲乙雙方發生的有違反本協議的行爲。
12.本協議的甲方指工程建設單位,分包工程的總包方和建設工程受託監理單位。
13.甲乙雙方願意接受建設主管部門,紀檢監察部門,檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。
14.本協議一式六份,甲乙雙方各執一份,甲乙雙方主管部門各備案一份,抄報建築管理所一份,送甲方紀檢,檢察室備案一份。
甲方:_________乙方:_________
法人代表:_________法人代表:_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程所需借款合同書 篇15
服務方合同編號: 號
廣西住房和城鄉建設廳 制定
第一部分 協議書
委託方: (以下簡稱甲方)
服務方: (以下簡稱乙方)
甲方委託乙方對其開發建設(承建)的______進行檢測,按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就___________質量檢測事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地址:
建築面積:
結構類型:
工程概算投資額或建築安裝工程費: 萬元
工程檢測範圍 。
二、詞語限定
協議書中相關詞語的含義與通用條件中的定義與解釋相同。
三、組成本合同的文件(查施工範本)
1. 中標通知書(如有);
2、投標函及其附錄(如有);
3. 專用合同條款及其附件;
4. 通用合同條款;
5、工程檢測與相關服務規範
6、已標價的工程量清單(如有)
7、圖紙
8. 附錄,即:
、本合同簽訂後,雙方依法簽訂的補充協議也是本合同文件的組成部分。
四、質量要求
按國家、省、市現行規範、標準和委託單位的檢測內容、完成時間進行檢測,嚴格按《建設工程質量檢測管理辦法》規定執行,對招標人委託的檢測項目進行客觀公正檢測,做到檢測數據完整、準確、真實、清楚。
五、檢測項目負責人
檢測項目負責人:
身份證號碼: 。
六、簽約合同價與合同價格形式
簽約合同總價爲(大寫): (此報價已包括了實施和完成本項目的檢測服務所需的檢測項目清單費、技術服務費、檢測修繕費、交通、通訊、保險、稅費和利潤)。
1、具體檢測內容及抽檢數量,詳見招標文件;
2、合同價格形式爲 總價包乾 。
七、雙方承諾
1. 甲方向乙方承諾,按照本合同約定爲乙方開展工程質量檢測提供條件,並按本合同約定支付合同價款。
2. 乙方向甲方承諾:
(1)按照本合同約定提供工程質量檢測報告與相關服務。
(2)按照法律規定及合同約定組織完成工程檢測工作,不轉包或違法分包。
3.甲方和乙方承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、合同訂立
1. 訂立時間: 年 月 日。
2. 訂立地點: 。
3、補充協議:合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
4、合同生效:本合同自 生效。
5、本合同一式 份,均具有同等法律效力,雙方各執 份。
甲方: 乙方: (蓋章)
住所: 住所:
郵政編碼: 郵政編碼:
法定代表人或其授權 法定代表人或其授權
的代理人:(簽字) 的代理人:(簽字)
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
聯繫人: 聯繫人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
電子郵箱: 電子郵箱:
第二部分 通用條件
1. 定義與解釋
1.1 定義
除根據上下文另有其意義外,組成本合同的全部文件中的下列名詞和用語應具有本款所賦予的含義:
1.1.1 “工程”是指按照本合同約定實施工程質量檢測與相關服務的建設工程。
1.1.2 “工程質量檢測”是指建設工程質量檢測機構接受委託,依照國家有關法律、法規、規章和技術標準,對建設工程及其所使用的建築材料、中間產品、設備、構配件的質量安全、使用功能等進行測試的活動。
1.1.3 “相關服務”是指工程質量檢測機構受委託方的委託 ,按照本合同約定,在勘察、設計、建造、保修、使用等階段提供的服務活動。
1.1.4 “正常工作”指本合同訂立時通用條件和專用條件中約定的乙方的工作。
1.1.5 “附加工作”是指本合同約定的正常工作以外乙方的工作。
1.1.6 “項目負責人”是指代表工程質量檢測機構,全面負責履行本合同、主持項目工程質量檢測工作的檢測人員。
1.1.7 “酬金”是指乙方履行本合同義務,甲方按照本合同約定給付乙方的金額。
1.1.8 “正常工作酬金”是指乙方完成正常工作,甲方應給付乙方並在協議書中載明的簽約酬金額。
1.1.9 “附加工作酬金”是指乙方完成附加工作,甲方應給付乙方的金額。
1.1.10 “一方”是指甲方或乙方;“雙方”是指甲方和乙方;“第三方”是指除甲方和乙方以外的有關方。
1.1.11 “書面形式”是指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。
1.1.12 “天”是指第一天零時至第二天零時的時間。
1.1.13“月”是指按公曆從一個月中任何一天開始的一個公曆月時間。
1.1.14 “不可抗力”是指甲方和乙方在訂立本合同時不可預見,在工程檢測過程中不可避免發生並不能克服的自然災害和社會性突發事件,如地震、海嘯、瘟疫、水災、騷亂、暴動、戰爭和專用條件約定的其他情形。
1.2 解釋
1.2.1本合同使用中文書寫、解釋和說明。如專用條件約定使用兩種及以上語言文字時,應以中文爲準。
1.2.2 組成本合同的下列文件彼此應能相互解釋、互爲說明。除專用條件另有約定外,本合同文件的解釋順序如下:
(1)協議書;
(2)中標通知書;
(3)專用條件及附錄A、附錄B;
(4)通用條件;
(5)投標文件。
雙方簽訂的補充協議與其他文件發生矛盾或歧義時,屬於同一類內容的文件,應以最新簽署的爲準。
2. 乙方義務
2.1 乙方的工作範圍和內容
2.1.1 乙方工作範圍和內容在專用條件中約定。
2.1.2相關服務的範圍和內容在附錄A中約定。
2.2 工程質量檢測與相關服務依據
2.2.1工程質量檢測依據包括:
(1)適用的法律、行政法規及部門規章;
(2)與工程有關的標準;
(3)工程設計及有關文件;
(4)本合同及委託方與第三方簽訂的與實施工程有關的其他合同。
雙方根據工程的行業和地域特點,在專用條件中具體約定工程質量檢測依據。
2.2.2 相關服務依據在專用條件中約定。
2.3 項目組成員
2.3.1 乙方應組建滿足工作需要的項目組,配備必要的檢測設備。項目組的主要人員應具有相應的資格條件。
2.3.2本合同履行過程中,項目負責人及重要崗位檢測人員應保持相對穩定,以保證工程質量檢測工作正常進行。
2.3.3乙方可根據工程進展和工作需要調整項目組人員。乙方更換項目組人員時,應以相當資格與能力的人員替換,乙方更換項目組其他檢測人員,並通知委託方。
2.3.4 乙方應及時更換有下列情形之一的檢測人員:
(1)嚴重過失行爲的;
(2)有違法行爲不能履行職責的;
(3)涉嫌犯罪的;
(4)不能勝任崗位職責的;
(5)嚴重違反職業道德的;
(6)專用條件約定的其他情形。
2.3.5 甲方可要求乙方更換不能勝任本職工作的項目組工程質量檢測人員。
2.4 履行職責
乙方應遵循職業道德準則和行爲規範,嚴格按照法律法規、工程建設有關標準及本合同履行職責。
2.4.1 在工程質量檢測與相關服務範圍內,甲方提出的意見和要求,乙方應及時提出處置意見。
2.5 提交報告
乙方應按專用條件約定的種類、時間和份數向甲方提交工程質量檢測與相關服務的報告。
2.6 文件資料
在本合同履行期內,甲方應在現場保留工作所用的圖紙、報告及記錄等相關文件。工程竣工後,應當按照檔案管理規定將工程質量檢測有關文件歸檔。
2.7 使用委託人的財產
乙方無償使用附錄B中由甲方派遣的人員和提供的房屋、場地、資料、設備。除專用條件另有約定外,甲方提供的房屋、設備屬於甲方的財產,乙方應妥善使用和保管,在本合同終止時將這些房屋、設備的清單提交甲方,並按專用條件約定的時間和方式移交。
3.甲方的義務
3.1 提供資料
甲方應按照附錄B約定,無償向乙方提供工程有關的資料。在本合同履行過程中,甲方應及時向乙方提供最新的與工程有關的資料。
3.2 提供工作條件
甲方應爲乙方完成工程質量檢測與相關服務提供必要的條件。
3.2.1 甲方應按照附錄B約定,派遣相應的人員,提供房屋、場地、設備,供乙方無償使用。
3.2.2 甲方應負責協調工程建設中所有外部關係,爲乙方履行本合同提供必要的外部條件。
3.3 委託方代表
甲方應授權一名熟悉工程情況的代表,負責與乙方聯繫。甲方應在雙方簽訂本合同後7天內,將甲方代表的姓名和職責書面告知乙方。當甲方更換甲方代表時,應及時通知(含書面)乙方。
3.4答覆
甲方應在專用條件約定的時間內,對乙方以書面形式提交併要求作出決定的事宜,給予書面答覆。逾期未答覆的,視爲委託人認可。
3.5 支付
甲方應按本合同約定,向乙方支付酬金。
4. 違約責任
4.1 乙方的違約責任
乙方未履行本合同義務的,應承擔相應的責任。
4.1.1 因乙方違反本合同約定給委託方造成損失的,乙方應當賠償委託方損失。賠償金額的確定方法在專用條件中約定。乙方承擔部分賠償責任的,其承擔賠償金額由雙方協商確定。
4.1.2 乙方向甲方的索賠不成立時,乙方應賠償委託方由此發生的費用。
4.2 甲方的違約責任
甲方未履行本合同義務的,應承擔相應的責任。
4.2.1 甲方違反本合同約定造成乙方損失的,甲方應予以賠償。
4.2.2 甲方向乙方的索賠不成立時,甲方應賠償乙方由此引起的費用。
4.2.3 甲方未能按期支付酬金超過28天,應按專用條件約定支付逾期付款利息。
4.3 除外責任
因非乙方的原因,且乙方無過錯,發生工程質量事故、安全事故、工期延誤等造成的損失,乙方不承擔賠償責任。
因不可抗力導致本合同全部或部分不能履行時,雙方各自承擔其因此而造成的損失、損害。
5. 支付
5.1 支付貨幣
除專用條件另有約定外,酬金均以人民幣支付。涉及外幣支付的,所採用的貨幣種類、比例和匯率在專用條件中約定。
5.2 支付申請
乙方應在本合同約定的每次應付款時間的7天前,向甲方提交支付申請書。支付申請書應當說明當期應付款總額,並列出當期應支付的款項及其金額。
5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金。
5.4 有爭議部分的付款
甲方對乙方提交的支付申請書有異議時,應當在收到甲方提交的支付申請書後7天內,以書面形式向乙方發出異議通知。無異議部分的款項應按期支付,有異議部分的款項按第7條約定辦理。
6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止
6.1生效
除法律另有規定或者專用條件另有約定外,甲方和乙方的法定代表人或其授權代理人在協議書上簽字並蓋單位章後本合同生效。
6.2變更
6.2.1 任何一方提出變更請求時,雙方經協商一致後可進行變更。
6.2.2變更估價原則
除專用合同條款另有約定外,變更估價按照本款約定處理:
(1)已標價工程量清單或預算書有相同項目的,按照相同項目單價認定;
(2)已標價工程量清單或預算書中無相同項目,但有類似項目的,參照類似項目的單價認定;
(3)變更導致實際完成的變更工程量與已標價工程量清單或預算書中列明的該項目工程量的變化幅度超過15%的,或已標價工程量清單或預算書中無相同項目及類似項目單價的,按照合理的成本與利潤構成的原則,由合同當事人按照第4.4款〔商定或確定〕確定變更工作的單價。
6.2.3除不可抗力外,因非乙方原因導致乙方履行合同期限延長、內容增加時,乙方應當將此情況與可能產生的影響及時通知甲方。增加的檢測工作時間、工作內容應視爲附加工作。附加工作酬金的確定方法由雙方協商確定。
6.2.4合同生效後,如果實際情況發生變化使得乙方不能完成全部或部分工作時,乙方應立即通知甲方。除不可抗力外,其善後工作以及恢復服務的準備工作應爲附加工作,附加工作酬金的確定方法由雙方協商確定。乙方用於恢復服務的準備時間不應超過28天。
6.2.5合同簽訂後,遇有與工程相關的法律法規、標準頒佈或修訂的,雙方應遵照執行。由此引起檢測與相關服務的數量、範圍、時間、酬金變化的,雙方應通過協商進行相應調整。
6.2.6 因非乙方原因造成工程概算投資額或建築安裝工程費、工程量增加時,正常工作酬金應作相應調整。調整方法由雙方協商確定。
6.2.7因工程規模、檢測範圍的變化導致乙方的正常工作量減少時,正常工作酬金應作相應調整。調整方法由雙方協商確定。
6.3 暫停與解除
除雙方協商一致可以解除本合同外,當一方無正當理由未履行本合同約定的義務時,另一方可以根據本合同約定暫停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期內,由於雙方無法預見和控制的原因導致本合同全部或部分無法繼續履行或繼續履行已無意義,經雙方協商一致,可以解除本合同或乙方的部分義務。在解除之前,乙方應作出合理安排,使開支減至最小。
因解除本合同或解除乙方的部分義務導致乙方遭受的損失,除依法可以免除責任的情況外,應由甲方予以補償,補償金額由雙方協商確定。
解除本合同的協議必須採取書面形式,協議未達成之前,本合同仍然有效。
6.3.2 當乙方無正當理由未履行本合同約定的義務時,甲方應通知乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知後的7天內未收到乙方書面形式的合理解釋,則可在7天后發出解除本合同的通知,自通知到達乙方時本合同解除。甲方應將檢測與相關服務的酬金支付至限期改正通知到達乙方之日,但乙方應承擔第4.1款約定的責任。
6.3.3 乙方在專用條件5.3中約定的支付之日起28天后仍未收到甲方按本合同約定應付的款項,可向甲方發出催付通知。甲方接到通知14天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排,乙方可向甲方發出暫停工作的通知並可自行暫停全部或部分工作。暫停工作後14天內乙方仍未獲得甲方應付酬金或甲方的合理答覆,乙方可向甲方發出解除本合同的通知,自通知到達甲方時本合同解除。甲方應承擔第4.2.3款約定的責任。
6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行時,一方應立即通知另一方,可暫停或解除本合同。
6.3.5 本合同解除後,本合同約定的有關結算、清理、爭議解決方式的條件仍然有效。
6.4 終止
以下條件全部滿足時,本合同即告終止:
(1)乙方完成本合同約定的全部工作;
(2)甲方與乙方結清並支付全部酬金。
7. 爭議解決
7.1協商
雙方應本着誠信原則協商解決彼此間的爭議。
7.2調解
如果雙方不能在14天內或雙方商定的其他時間內解決本合同爭議,可以將其提交給專用條件約定的或事後達成協議的調解人進行調解。
7.3仲裁或訴訟
雙方均有權不經調解直接向專用條件約定的仲裁機構申請仲裁或向有管轄權的人民法院提起訴訟。
8. 其他
8.1 外出考察費用
經甲方同意,檢測人員外出考察發生的費用由甲方審覈後支付。
8.2諮詢費用
經甲方同意,根據工程需要由乙方組織的相關諮詢論證會以及聘請相關專家等發生的費用由甲方支付,支付時間在專用條件中約定。
8.3 守法誠信
乙方及其工作人員不得從與實施工程有關的第三方處獲得任何經濟利益。
8.4 保密
雙方不得泄露對方申明的保密資料,亦不得泄露與實施工程有關的第三方所提供的保密資料,保密事項在專用條件中約定。
8.5 通知
本合同涉及的通知均應當採用書面形式,並在送達對方時生效,收件人應書面簽收。
8.6 著作權
乙方對其編制的文件擁有著作權。
乙方可單獨或與他人聯合出版有關檢測與相關服務的資料。除專用條件另有約定外,如果乙方在本合同履行期間及本合同終止後兩年內出版涉及本工程的有關檢測與相關服務的資料,應當徵得甲方的同意。
第三部分 專用條件
1. 定義與解釋
1.2 解釋
1.2.1 本合同文件除使用中文外,還可用 / 。
1.2.2 約定本合同文件的解釋順序爲: 按第一部分第三條順序 。
2. 乙方義務
2.1 工程質量檢測的範圍和內容
2.1.1 工程質量檢測範圍如下第 項所述:
1、見證取樣檢測
水泥物理力學性能檢驗、鋼筋(含焊接與機械連接)力學性能檢驗、砂、石常規檢驗、混凝土檢驗、砂漿檢驗、簡易土工檢驗、混凝土摻加劑檢驗、防水卷材檢驗、預應力鋼絞線、錨夾具及組合件檢驗、瀝青檢驗、瀝青混合料檢驗、牆體材料(強度)檢驗、建築裝飾材料技術性能檢驗等檢測項目。
2、節能檢測
擠塑板、燃燒性能、網格布、電線、中空玻璃、遮陽係數、建築門窗、保溫砂漿、抗裂砂漿、牆體傳熱、外牆節能鑽心等檢測項目
3、地基基礎工程檢測
地基承載力靜載檢測、樁的承載力檢測、樁身完整性檢測、錨杆、錨索鎖定力檢測、靜力、動力觸探檢測等檢測項目。
4、主體結構工程現場檢測
混凝土強度檢測、砂漿強度檢測、砌體強度檢測、尺寸偏差、鋼筋保護層厚度檢測、混凝土構件結構性能檢測、後置埋件的力學性能檢測、變形觀測、建築門窗檢測、結構粘結強度、錨栓和植筋檢測、結構裂縫檢測、混凝土缺陷檢測等檢測項目。
5、建築幕牆工程檢測
建築幕牆的氣密性、水密性、風壓變形性能、層間變位性能檢測、幕牆用型材強度檢測、型材的鍍(塗)層厚度檢測、硅酮結構膠相容性檢測、硅酮結構膠剝離粘結性檢測等檢測項目。
6、鋼結構工程檢測
鋼結構焊接質量無損檢測、鋼結構防腐及防火塗裝檢測、鋼結構節點檢測、機械連接用緊固標準件及高強度螺栓力學性能檢測、鋼結構的變形檢測、鋼材、鋼鑄件力學性能檢測等檢測項目。
7、室內環境檢測
室內環境污染物、建築材料、土壤中氡濃度等檢測項目。
8、建築物附屬設備安裝工程檢測
建築給水、排水及採暖工程(水壓試驗)、建築電氣工程(絕緣電阻、接地電阻)、通風與空調工程等檢測項目。
2.1.2 工程質量檢測工作內容還包括: 。
(如乙方缺少某些特殊的分項工程的檢測資質,允許乙方將此類分項工程的檢測服務分包給具有相應資質的檢測機構進行檢測,費用由乙方自行承擔)
2.2 工程質量檢測與相關服務依據
2.2.1 工程質量檢測依據包括:
按國家、省、市現行規範、標準和委託單位的檢測內容、完成時間進行檢測,嚴格按《建設工程質量檢測管理辦法》規定執行。
2.2.2 相關服務依據包括:
2.3檢測項目負責人
2.3.1 乙方檢測總負責人爲:
各檢測項目組負責人爲:
2.3.2 總負責人的職責:
檢測項目組負責人的職責:
2.3.3檢測總負責人和各檢測項目組如有變更,乙方應提前7天通知甲方,並徵得甲方書面同意。通知中應當載明繼任人的資格、管理經驗等資料。繼任總負責人或檢測項目組負責人繼續履行2.3.2項約定的職責。未經甲方書面同意,乙方不得擅自更換總負責人和項目組負責人。乙方擅自更換總負責人和項目組負責人的,應按照專用合同條款的約定承擔違約責任。
2.3.4 甲方有權書面通知乙方更換其認爲不稱職的檢測總負責人或檢測項目組負責人。通知中應當載明要求更換的理由。乙方應在接到更換通知後14天內向甲方提出書面的改進報告。甲方收到報告後仍要求更換的,乙方應在接到第二次更換通知的28天內進行更換,並將新任命的總負責人或檢測項目組負責人的資格、管理經驗等資料書面通知甲方。繼任總負責人或檢測項目組負責人繼續履行2.3.2項約定的職責。乙方無正當理由拒絕更換總負責人或檢測項目組負責人的,應按照專用合同條款的約定承擔違約責任。
2.5 提交報告
乙方應提交報告的種類、時間和份數:自接所對應的工程質量檢測項目之日起 3-7 天(含出檢測報告的時間),具體時間安排以對應工程項目監理通知爲準。份數4份。
2.7 使用甲方的財產
由甲方無償提供的房屋、場地、設備的所有權屬於: 無提供 。
乙方應在本合同終止後 天內移交甲方無償提供的房屋、場地、設備。移交的時間和方式爲: 。
3. 甲方義務
3.3甲方代表
甲方代表爲: 。
3.4 答覆
甲方同意在 10 天內,對乙方書面提交併要求做出決定的事宜給予書面答覆。
4. 違約責任
4.1 乙方的違約責任
4.1.1乙方賠償金額按下列方法確定: (由甲乙雙方簽訂合同時明確)
4.2 甲方的違約責任
4.2.3 甲方逾期付款利息按下列方法確定:
(由甲乙雙方簽訂合同時明確)
5. 合同價格、計量與支付
5.5合同價格形式:總價包乾。
5.6預付款:無
5.8檢測進度款支付
支付次數支付時間支付比例支付金額(萬元)
首付款
第二次付款
第三次付款
最後付款
5.9支付賬戶
6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止
6.1 生效
本合同生效條件:①合同經雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋單位公章後生效。②合同執行中涉及採購資金和採購內容修改或補充的,須經財政部門審批,並籤書面補充協議報財政部門備案,方可作爲主合同不可分割的一部分。③本合同未盡事宜,遵照《民法典》有關條文執行。 。
7. 爭議解決
7.2 調解
本合同爭議進行調解時,可提交 ①、因履行本合同引起的或與本合同有關的爭議,甲乙雙方應首先通過友好協商解決,如果協商不能解決,向合同簽訂地法院起訴。②、因服務質量問題發生爭議的,應邀請國家認可的質量檢測機構對服務質量進行鑑定。服務符合標準的,鑑定費由甲方承擔;服務不符合標準的,鑑定費由乙方承擔。③訴訟期間,本合同繼續履行。本合同簽訂地爲鐘山縣進行調解。
7.3 仲裁或訴訟
合同爭議的最終解決方式爲下列第 2 種方式:
(1)提請 仲裁委員會進行仲裁。
(2)向 人民法院提起訴訟。
8. 其他
8.2 諮詢費用
委託方應在諮詢工作完成後 天內支付諮詢費用。
8.4 保密
甲方申明的保密事項和期限: 。
乙方申明的保密事項和期限: 。
第三方申明的保密事項和期限: 。
8.6著作權
乙方在本合同履行期間及本合同終止後兩年內出版涉及本工程的有關檢測與相關服務的資料的限制條件:
。
9. 補充條款
。
附錄A 相關服務的範圍和內容
A-1
A-2 其他(專業技術諮詢、外部協調工作等):
。
附錄B 甲方派遣的人員和提供的房屋、資料、設備
B-1 甲方派遣的人員
名稱數量工作要求提供時間
1. 工程技術人員
2. 輔助工作人員
3. 其他人員
B-2 甲方提供的房屋、場地
名稱數量面積提供時間
1. 設備用房
2. 樣品用房
3. 設備場地
B-3 甲方提供的資料
名稱份數提供時間備註
1. 工程設計及施工圖紙
2. 施工資料
3. 監理資料
其他文件
B-4 甲方提供的設備
名稱數量型號與規格提供時間
1. 辦公設備
2. 交通工具
3. 水
4. 電
5. 照明
6. 爬梯
B-5甲方負責修復乙方爲實施檢測工作所必需對工程進行破拆的部位。
B-6甲方負責修築乙方車輛在檢測場地內爲實施檢測工作所必需的簡易道路。
B-7甲方負責在檢測場地內提供爲乙方實施檢測工作所必需的工作環境(含檢測工作面、水電條件等)。
B-8乙方與甲方約定的其他內容: 。
建設工程所需借款合同書 篇16
建設工程合同
甲方:(建築單位)
法定代表人:
職務:
地址:
電話:
乙方:(承建單位)
法定代表人:
職務:
地址:
電話:
根據《中華人民共和國民法典》以及其他有關法律法規規定的原則,爲保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
第一條 工程概況
(1)廠房A-5層,總高度24.15M,建築層水平投影面積15160.6㎡;
(2)廠房B-5層,總高度24.15M,建築層水平投影面積8851.82㎡;
(3)舊宿舍在原有樓層上加二層;
暫定廠房A、B,宿舍加層建築層水平投影面積約25000㎡,合總價2100萬,(每平方米以850元計價,如與報建合同不符以本合同爲準)工程完成建築層水平面積大於25000㎡的面積按每平方米850元計價。
工程名稱:東莞市佳達包裝材料有限公司建設工程
工程項目:廠房A、B、宿舍加層(不包括原有宿舍裝修)
工程地點:東莞市鳳崗鎮天堂圍西旺工業區佳達工業園
開工期限:自開工日起300個晴天,不包括節假日,工程在期限內未能完工,如未超出一個月不獎不罰。
第二條 付款方式
1、廠房A、B、宿舍加層,甲方在工程開工前後至工程完工支付工程款1600萬到乙方賬戶,餘款500萬元在工程完成日起後36個月內每月平分支付(即按每月付款138800元不等給乙方,每月15日前至少支付138800元)。
乙方指定賬戶,開戶名:鄧康強,開戶行:東莞農村商業銀行鳳崗支行,賬戶:
2、1600萬工程款在開工前甲方需要支付乙方訂購鋼材費用360萬元、商品混凝土費用200萬元(開工三天前)、工程其他材料費用100萬元。開工後完工前按照進度支付宿舍建築費用85萬元、門窗工程費用100萬元(分兩期,其中窗框工程50萬元,窗肉工程50萬)、外牆裝飾工程費用50萬元、工程完工代支工人工資65萬元。剩餘工程款640萬元按照每層樑板混凝土澆搗完,按進度比例付款乙方(即廠房A每層樑板混凝土澆搗完付80萬元,廠房B每層樑板混凝土澆搗完付48萬元)
第三條 建築材料標準:
1、廠房A、B內地臺澆搗C20混凝土10CM厚。
2、廠房A、B首層地面分格原色水泥水磨石,樓面分格原色水泥金剛砂。
3、宿舍加層樓面水泥砂漿鋪貼500X500陶瓷地磚。
4、衛生間樓地面水泥砂漿鋪貼陶瓷防滑地磚。
5、廠房A、B樓梯休息臺平面及樓梯踏步級水泥沙漿,鋪貼每平方米100元以內的大理石決料。
6、廠房A、B、宿舍加層樓地面的踢腳線用600X600的地板磚割成5塊,120MM長條磚粘貼。
7、廠房A、B衛生間牆面用250X400每塊約1.5元的瓷片粘貼2.2M高,加層宿舍衛生間粘貼至板底。
8、廠房A、B、宿舍加層所有內牆抹灰找平壓幹刮膩子。
9、廠房A、B、宿舍加層所有天柵底樑柱面不可抹灰,只用刮膩子。
10、廠房A、B、宿舍加層外牆水泥沙漿抹底灰,面粘貼每平方米16元的紙皮磚。
11、廠房A、B樓梯扶手用304型厚1.0的不鏽鋼材料制安。
12、廠房衛生間門用鋁材料制安。
13、鋁窗用雄業牌白鋁白玻,玻璃5MM材料制安。
14、層面防水按二布三油鋪貼
。
第四條 其他事項
1、甲方責任
(1)、天然基礎檢測費由甲方支付。
(2)、10萬元以上的城建押金由甲方支付。
(3)、城建基礎設施費,建築監督部門放線費由甲方支付。
(4)、靜壓樁檢測費由甲方支付。
2、乙方責任
(1)、10萬元以下城建押金由乙方支付。
(2)、工程公司管理費、建築工程稅金,工人社保,費用,工地工程用水用電費由乙方支付。
(3)、靜壓樁工程費由乙方支付。
(4)、乙方包括廠房A、B化糞池建造,樓層內排污、排水安裝,但是不包廠區內排污、排水管道及設施,不包防雷設施工程,不包水電安裝工程。
(5)、工程完成竣工後期如樓板產生裂痕,由乙方負責補修及費用,但甲方不可扣減工程款。
第五條 違約責任
1、由於甲方的原因導致工程款不按時支付或停工,甲方應賠償乙方因停工所造成的損失。(按照每名工人150元一天、材料漲價所造成的損失計算)
2、甲方未按照約定在工程完成日起後36個月內每月平分支付500萬元餘款,若有拖欠則按照應付款的千分之五每天加收滯納金。
3、甲乙雙方違反本協議的規定履行自己的義務,視爲違約,守約方有權要求違約方賠償損失並解除合同或者要求繼續履行合同。
第六條 爭議解決
本合同在履行過程中發生的爭議由雙方協商解決,如協商不成,有權依法向人民法院起訴。
第七條 未盡事宜
工程建設過程中,發生的不可預算的其他事項,由甲乙雙方協商另籤補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
本合同經雙方認可,本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份,自簽訂之日起發生法律效力。
甲方:(簽章) 乙方:(簽章)
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日
簽訂地點:
建設工程所需借款合同書 篇17
外牆粉刷施工合同 工程承包人(甲方): 勞務分包人(乙方): 依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,鑑於公司與工程承包人已經簽訂施工承包合同,雙方就工程外牆抹灰 專業勞務分包事項協商達成一致,訂立本合同。
一、承包內容及承包方式:
1、承包內容:外牆面原基層界面處理和粉刷一道水泥砂漿層;
2、承包形式:包工不包料
二、粉刷質量標準及要求:
1、嚴格按照國家建築行業質量檢驗評定標準及建築裝飾裝修工程質量驗收規範(GB50210-20)標準驗收。
2、施工及使用過程中出現的由於乙方施工質量原因空鼓、脫落等引起的經濟損失由乙方負責賠償,同時乙方必須在甲方指定的時間內負責修復完畢並驗收合格。
三、勞務報酬結算與支付:
1、結算價格:完成合同內所有工作內容,按 元∕2進行結算。計算時面積按實際粉刷面積計算。
2、工程付款: 本抹灰分項工程施工至工程量一半時,付完成工作量的50﹪;本抹灰分項工程施工結束後,付工程總價的50﹪;餘款在本抹灰分項工程結束後三個月內結清。
四、工期: 本抹灰分項工程工期25天,從________年____月____日開始施工至________年____月____日完工,如遇天氣條件原因導致不能施工的情況下,工期相應順X。
五、甲方責任:
1、變更施工項目內容、規模(數量)、條件時,須書面通知乙方,變更後需重新明確項目內容和數量,進行協商並及時辦理簽訂補充協議。
2、在施工期間乙方施工人員出現以下情形,甲方有權對乙方進行相應的處罰,如乙方的施工人員出現打架、鬥毆事件,無論何種原因對乙方處以20.00元處罰,同時乙方承擔全部經濟責任及法律責任;不及時清理衛生對乙方處以300-500元處罰;相應處罰款項自工程款中扣除。
3、如甲方資金不到位,施工方案不確定,造成延誤工期由甲方負責順X。
六、乙方責任:
1、乙方進入施工現場後,必須加強自身隊伍素質教育和管理,做好安全文明施工管理,不得從事和參與各種非法活動,要堅持“安全
第
一、質量第
一、文明施工”的原則。
2、服從甲方的領導指揮,並遵守甲方的規章制度。嚴格按確認的設計要求施工,並按
第二條的質量標準及要求進行施工和驗收。
3、總進場施工人數按施工勞動力計劃。如由於施工技術力量不足,不按甲方要求施工,不能按規定工期完成任務,不按國家質量標準施工,所造成的一切損失由乙方承擔,同時甲方有權解除合同並更換隊伍。
4、做好文明安全施工,並堅持工完場清,施工垃圾每天清除到指定位置,保持現場清潔衛生。
5、加強自身隊伍素質教育和管理,不做違法、違規的事,不從事非法活動,做好安全、防火、防盜工作。
6、乙方現場施工期間水、電管理、衛生管理、住宿管理、治安管理必須按甲方的制度規範要求執行,如造成浪費由乙方承擔。
七、安全施工與檢查:
1、勞務分包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準 進行施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。工程承包人安全防護措施到位後,由於勞務分包人安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用,由勞務分包人承擔。
2、工程承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,並對他們的安全負責。工程承包人不得要求勞務分包人違反安全管理的規定進行施工。
八、糾紛解決: 在合同履約過程中發生糾紛,雙方友好協商,如協商不成時,可向人民法院提出訴訟。
九、其它:
1、由於不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方及時協商解決。
2、本合同未盡事宜,雙方友好協商並簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方履行完合同全部義務,勞務報酬價款支付完畢,勞務分包人向工程承包人交付勞務作業成果,並經工程承包人驗收合格後,本合同即告終止。
4、本合同共三頁,合同一式叄份,甲方執貳份、乙方執壹份。 工程承包人:勞務分包人: 代表:代表: ________年____月____日