房屋買賣判決上訴書(精選24篇)

來源:瑞文範文網 2.35W

房屋買賣判決上訴書 篇1

上訴人(原審被告):_________________某某建設集團有限公司,住所地:_________________某某市某某鎮。

房屋買賣判決上訴書(精選24篇)

法定代表人:_________________某某職務:_________________董事長。

被上訴人(原審原告):_________________某某,男,漢族,19年月日出生,住某某市某某區某某北路號111室。

原審被告:_________________某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:_________________某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

負責人:_________________某某,經理。

上訴請求:_________________

1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)某某民初字第1000號民事判決,發回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。

事實和理由:_________________

上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)高民初字第1000號民事判決書,現提起上訴。

一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。

該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:_________________對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關係是存在的,但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的,且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:_________________要求某某公司與原告協商解決”,衆所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作爲辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。

二、該判決認定事實錯誤。

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中並無闡述,本案案由是房屋買賣合同糾紛,購房款是現金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明並列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。

~1/3~

(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢,不欠其工程款爲解除合同的前題。可事實是,結算並未辦理完畢,且房屋買賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結算款項並無直接因果關係。另:_________________該判決認定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據,僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。

上訴人認爲,未經當庭舉證、質證和法院認證的證據,不能作爲定案的依據。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛,即便合同無效,也只須返還購房價款,至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據,該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。上訴人認爲,該判決,既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。

四、該判決程序違法。

本案案情複雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣合同的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決採用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決,那麼,法院應當主持調解,並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,爲何不是調解結案而是直接判決呢?對此,上訴人認爲,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那麼顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認爲,對本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

~2/3~

綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程序違法的嚴重問題。爲此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護上訴人的合法權益,支持上訴人的上訴請求!謝謝!

此致

某某市中級人民法院

上訴人:_________________某某建設集團有限公司

年         月         日  

房屋買賣判決上訴書 篇2

合約第一方(簡稱“賣方”):________

賣 方:________

【身份證】/【營業執照】號碼:________

委託代理人:________

【身份證】/【營業執照】號碼:________

郵件送達地址:________

合約第二方(簡稱“買方”):________

買 方:________

【身份證】/【營業執照】號碼:________

委託代理人:________

【身份證】/【營業執照】號碼:________

郵件送達地址:________

合約之第三方(以下簡稱“經紀方”) :

經紀方:南寧市遠程房地產諮詢有限公司

營業執照:A

開戶銀行:南寧市邕寧區農村信用合作聯社金湖信用社

銀行賬號:

特別告知:請您務必審慎閱讀、充分理解各條款內容,特別是多項相應條款,並選擇接受或不接受。限制、免責條款可能以加粗形式提示您注意。如本合有塗改,各方應及時予以校對確認,合約各方均附有審慎義務。

依據《民法典》及相關法律、法規有關規定,經紀方接受買賣雙方之獨家委託,並獨家促成了買賣雙方達成房屋交易事宜,本着誠實守信的原則,經三方協商一致就物業買賣及居間、委託代理、房地產諮詢等事項達成如下條款:

第一條 交易標的及權屬情況

1、該物業建築結構、用途等房屋信息以應賣方提供物業相關權屬材料登記或相關法律文書記載爲準。

座落地址:南寧市 區 (下稱“該物業”)

建築面積/(㎡): 【產權證】或【商品備案證明】編號:

此次交易【已包含】/【不包含】該小區 號【車位】/【車庫】/【雜物房】

權屬爲 【有產權】/【無產權】建築面積爲 平方米(以相關權屬材料 號爲準)

如該物業賣方所持產權材料處於與開發商簽署《商品房買賣合同》且房屋已驗收合格並交付,尚未取得房屋產權證狀況,已在房管部門已辦理備案及辦證階段中,雙方同意待賣方辦理產權證完畢後再辦理過戶手續。

2、該物業權屬性質爲以下第【________】類:

【A】商品房;

【B】房改房;

【C】可上市經濟適用房;

注:如權屬爲B、C類的,以現行政策需辦妥補交土地出讓金、公攤面積等上市材料方可進行辦理過戶交易手續。

3、買賣雙方確認權屬現狀爲下述第【________】項:

【A】該物業未設置抵押,賣方對該物業享有完全的處分權;

【B】該物業處抵押狀態,截止目前未結清還款額約爲 萬元,由賣方向抵押方申請還款,待註銷後再辦理過戶手續;抵押方爲【銀行機構】/【個人債權人】現雙方同意抵押狀態處理方式爲第【________】項:

【1】由賣方自行籌集資金負責解押還款;

【2】由買方按約定支付首期樓款並用提前還款解押使用;如仍有不足部分則由賣方自行承擔;

【3】由買賣雙方委託擔保公司或經紀方等進行墊資結清解押。

注:如選擇【3】項的,須解押前另行與墊資方簽署墊資協議,以及向墊資方指定人員辦理公證委託手續,買賣雙方應予協助,同時賣方應將產權證原件託管經紀方作爲辦理各項手續之用。所產生的墊資費、公證費、加急費等按墊資協議約定承擔爲準。如因對墊資協議條款及手續有異議的,買賣雙方可另自行通過其他途徑融資解押。

第二條 成交價及交易方式

1、成交價約定:該物業成交價爲人民幣(大寫)仟佰拾萬仟佰拾元整(小寫)¥________,如有加建面積或重新測繪產生增減面積的,此價不因面積變化而變化,並按套出售。

2、此成交價包含該物業所有樓款及賣方交易前已開通已繳納的雜費(包括但不限於煤氣管道、維修基金等入住費用及約定設施物品等),買賣雙方在產權過戶時應如實申報成交價格。

3、買方付款方式種類爲【________】:

【A】商業貸款;

【B】公積金貸款;

【C】一次性付款;

買方應在【賣方提前還款前】/【辦理過戶前】到指定的商業銀行配合簽署按揭文件及支付貸款所需費用,並在約定期限內提供齊全辦理貸款所需要的資料,買方向銀行所申請按揭貸款金額與貸款年限最終以銀行批准的結果爲準,如爲公積金貸款交易的則爲過戶後辦理貸款手續,賣方須配合買方提交貸款所需材料。

第三條 樓款支付方式

1、第一部分房款【定金款】:人民幣________元整(¥元),支付方式爲【________】項:

【A】簽約當天買方須向賣方一次性支付上述定金,賣方應在經紀方通知下配合進行產權查檔。

【B】簽約當天定金由買賣雙方委託經紀方代爲託管,由經紀方轉付給賣方。

【C】其它支付方式:________前支付給賣方。

2、第二部分房款【首期款】:人民幣________元整(¥元),支付方式爲【________】項:

【A】買方同意在房管部門過戶遞件並出具受理單當天或之前支付給賣方。

【B】買方同意已辦理申請及簽署銀行按揭貸款手續且賣方銀行通知提前還貸的預約結清扣款前,將首期樓款轉入賣方還款銀行扣款賬號內並用於賣方銀行解押之使用,不得挪作他用,否則將視爲違約。

【C】存入【買賣雙方指定銀行監管賬戶】按託管協議約定支付。

【D】其它支付方式: 前支付給賣方。

3、第三部分房款【尾期款】:人民幣________元整(¥元),支付方式爲【________】項:

【A】買方應在房管部門領取名下《產權證》當天或之前支付給賣方。

【B】買方在新權證出證及抵押登記手續完成銀行並領取他項權利證後,由貸款銀行直接劃給賣方,如由墊資方墊資解押或墊付款項的,則由墊資方與賣方完成此款項結算。

【C】存入【買賣雙方指定銀行監管賬戶】按託管協議約定支付。

【D】其它支付方式: 前支付給賣方。

4、第四部分房款【保證金】:人民幣________元整(¥元),支付方式爲【________】項:

【A】從首期款中預留給【經紀方】/【買方】託管,並出具託管收據給賣方,待賣方交付物業及結清物業雜費、戶口遷出全部手續完畢後3天內由託管方作爲樓款結算給賣方,並衝抵同等數額樓款。

【B】雙方不作預留保證金,遞件過戶前賣方自行結清所欠物業費。

5、如銀行批准的貸款額少於買方申請貸款金額,二者相差金額,買方按下列第【 】種方式交付:

【A】買方須在到房管部門過戶遞件並出具受理回執當天支付給賣方;

【B】其它支付方式: 前支付給賣方。

第四條 交易稅費

1、本次交易所產生稅費約定:

(1)契稅;

(2)營業(增值)稅及附加;

(3)個人所得稅;

(4)查檔費;

(5)曬圖費;

(6)工本費;

(7)登記費;

(8)交易手續費;

(9)印花費;

(10)評估費;

(11)測繪費;

(12)防洪保安費;

(13)產權轉移印花稅;

(14)土地出讓金;

(15)補公攤費用;

(16)墊資費;

(17)加急費;

(18)公證費;

(19)其他 ;

賣方同意繳納稅費中________款項;

買方同意繳納稅費中________款項;

2、稅費繳納與免徵約定:買賣雙方應在交易程序辦理或經紀方通知下,提交符合稅局納稅標準材料,依次按分稅率、綜合稅率、差額稅率、免徵等進行辦理減免或繳納稅費,具體稅費金額以相關政府部門徵收標準爲準。

3、稅費變動處理約定:如簽署本合約後,因政策變動發生上述稅費徵收標準上下浮動調整的,則相對於本合約簽訂時稅率標準的調整部分由本合約約定稅費相應承擔者支付;如發生本合約約定之外新的稅費徵收政策,雙方應按新政策規定由各自承擔。

第五條 物業交付

1、該物業以現狀售予買方,買方或其授權代表已實地勘查瞭解該物業,現物業交付標準爲下述第【________】項。

【A】空房毛坯;

【B】空房帶現固有裝修;

【C】現固有裝修帶家電傢俱,詳見之附件《傢俬電器清單》。

注:帶固有裝修指爲現已有的入地入頂之地板、入牆櫃、隔斷、吊頂及廚櫃、衛生間衛浴等固定裝修;如帶固定裝修出售的,樓款已涵蓋約定應移交的裝修。賣方交付前將不移交的附屬物品及時搬出,如買方發出書面通知起七個工作日內仍未按時搬出的則作放棄權利論,買方有權處理。交付時不得故意破壞或更換約定應移交給買方既有室內裝修或附屬設施,否則須賠償買方損失或買方有權拒絕收房,視爲賣方逾期交房處理,直至修繕完畢或賠償損失止。

2、物業交付時間約定爲下述第【________】項。

【A】不帶租約,【賣方收齊全部樓款三個日內】/【另約定】前交付物業;

【B】附帶租約,【賣方收齊全部樓款三個日內】/【另約定】前交付物業;原租約合同期滿約爲至 年 月 日止,買賣雙方同意原租賃合同處理按下述第【________】項。

【1】繼續履行:原租約對買方仍然有效,物業交付當日賣方須協助買方與租戶進行租約手續移交或物品確認,並將其原租賃合同項下約定已收取租賃押金及預收物業交付後的租金移交付給買方。

【2】租約解除:賣方須於物業交付給買方之前解除原租賃合同,將該物業按合同交付約定標準交付給買方,買方對因原租賃合同解除而產生之糾紛不承擔任何責任。

3、物業雜費結清約定:交付前賣方須付清一切有關該物業所欠繳之物業雜費,否則買方有權從已預留保證金中抵扣,如賣方保證金不足抵扣額且賣方藉故不配合結清物業雜費的(含買方代爲墊付所欠費用)視爲賣方逾期交房違約處理。已開通之水、電、燃氣等附屬設施雙方應配合移交,如已達交付條件賣方無過錯並結清全部費用且買方無故拒絕接收的,視爲物業已交付。

4、物業戶口遷出約定:若物業已落有戶口,賣方在【產權過戶之前】/【另約定】前將物業內戶口遷出,同時有義務協助買方辦理戶口遷入手續,如因賣方不配合辦理戶口遷出手續或隱瞞戶口問題,則每逾期一天按物業成交總價的萬分之四向買方支付逾期違約金,至賣方戶口遷出當日爲止。

第六條 買賣雙方的權利和義務

1、簽訂本合約後,買賣雙方須於經紀方通知下及按相關房地產交易流程辦理手續前,提供交易所需有效的資料(包括但不限於權屬證明、身份證明原件等所需一切材料),並配合到相關部門簽訂交易文件與辦理手續,雙方應同意該物業權屬證明原件等材料交付給經紀方保管至交易遞件當日,材料收取以經紀方出具的收件收據爲準。

2、賣方承諾提供有關該物業的產權情況真實合法,保證對上述物業享有所有權與處置權,交易前所產生的權屬、債務、稅項、租賃等糾紛賣方須過戶前處理完畢。已徵得共有人、配偶同意及相關優先購買人已放棄優先購買權,沒有侵犯第三人的權利。買方對上述房產現狀有充分了解且已實地勘查,已徵產權落定人等同意;如買方需申請按揭貸款的,不得隱瞞個人徵信或信用黑名單問題,買方應在簽署本合約同時委託授權經紀方代爲辦理按揭手續。

3、買賣雙方需保證名下無經濟適用房、廉租房等政府保障性住房,由此因限售限購政策所產生的損失由各自承擔。

4、買賣雙方同意此次房屋產權過戶登記落定人爲第【________】項。

【A】買方或有多個共有人(姓名)。

【B】買方指定的任何產權落定人。

第七條 合約違約責任

1、買賣雙方簽署合約後,任何一方不依約配合辦理手續或違反合約的,守約方有權自行或委託經紀方向違約方發送履約書面通知即日起至七個工作日內,違約方仍不履行合約的,守約方可有權解除交易或本合約自動解除,違約方按下列約定承擔賠償責任:

(1)如賣方違約的:須在三個工作日內除無息退還買方已付樓款以及承擔賠償買方已支付給經紀方的服務費、交易所產生的費用或承擔賠償經紀方居間佣金損失外,同時須支付與定金同等數目之金額(包含未付定金)作爲違約賠償給買方。如賣方不依約退還款項及違約款項的,每逾期一天則另按同期銀行貸款利率的四倍計算利息支付給買方作爲罰息賠償,至支付全部應退還款項及違約款項爲止。

(2)如買方違約的:須在三個工作日內賠償賣方應支付給經紀方的服務費、交易所產生的費用或承擔賠償經紀方居間佣金損失外,同時賣方有權沒收買方已付定金與追究其未支付定金,且賣方有權將該物業另行出售,如買方不依約支付違約款項的,每逾期一天則另按同期銀行貸款利率的四倍計算利息支付給賣方作爲罰息賠償,至支付違約款項爲止。

2、關於逾期支付樓款與逾期交房的賠償約定:

自違約行爲發生後,不影響本合同在違約行爲終止之後的繼續履行。經守約方催促履約或發送書面通知之日起,賣方未按約定期限將該物業交付買方使用的,每逾期一天,按該物業成交總價的萬分之四向買方支付逾期交房違約金;買方未按約定支付房價款的,每逾期一天,須按物業成交總價的萬分之四向賣方支付違約金。

第八條 經紀方的收費標準及權利義務

1、經紀方的收費標準:基於經紀方提供房地產居間等有償服務,並促成買賣雙方成交簽訂本合約,已完成了房產居間服務事宜,經紀方按公示的收費標準(買賣雙方各自按成交價1.5%支付佣金)或《佣金確認書》收取服務佣金,現雙方同意在本合約簽訂當日各自向經紀方支付服務佣金,其中:

賣方同意支付人民幣________元整(¥元)

買方同意支付人民幣________元整(¥元)

若買方需辦理按揭貸款,經紀方公示的手續收費標準爲按成交價1%收取,現買方同意向經紀方支付按揭貸款服務費爲人民幣 元整(¥元),

鑑於經紀方已完成了房產居間服務,除經紀方原因或不可抗力因素外,該居間服務費均不予退還或免除。買賣任何一方或雙方違約導致合約不能履行造成經紀方居間佣金損失的,經紀方有權追究違約方承擔賠償該次交易全部居間服務費給經紀方。

2、經紀方的權利與義務:經紀方按照買賣雙方委託,據實告之其所獲悉的與本次房產交易有關信息。因經紀方故意提供虛假信息,損害買賣雙方利益的,經法院依法判決確認,應向受損方退還服務佣金。簽約後由經紀方協助雙方辦理相關過戶手續,買賣雙方應在經紀方通知配合辦理交易手續及完結手續,如買賣雙方不依約支付佣金及繳納相關應付費用的,經紀方有權拒絕協助買賣雙方辦理相關交易手續。

第九條 合約變更、免責及處理爭議方式

1、合約變更:本合約取代三方簽約前談判中的聲稱、理解、承諾、協議之內容;除因三方協商一致,任何一方不得擅自變更或解除本協議,履行期間任何一方需變更或解除的,須事先書面通知對方,並達成書面補充協議,在變更或解除本協議的書面補充協議達成之前,本協議繼續有效。如擅自變更的,應承擔由此給其他各方造成的損失;若涉及經紀方內容的補充協議,須由經紀方簽字加蓋公章的形式生效,否則因給買賣雙方帶來損失的經紀方將不負法律責任。

2、免責聲明:本合約簽訂後,若非三方任何一方或不可抗力原因,導致交易拖延辦理或無法履行時,則各方同意有關交易日期按交易流程相對順延或協商解除,並根據不可抗力的影響及規定,部分或全部免除責任。

3、爭議處理:因本協議的履行以發生的糾紛,三方應積極協商,協商不成的,各方按照合約關係向交易房屋標的所在城區管轄人民法院提起訴訟。法院訴訟所產生的費用先由各自承擔,並最終由違約方(敗訴方)承擔對方處理糾紛所支付的所有費用。(包括但不限於訴訟費、保全執行費、律師費、差旅交通費、過戶稅費等)

第十條 合約送達、生效及持有等附則

1、合約送達:本合約記載通訊地址或身份證地址爲買賣雙方所有通知、文件等送達地址。如有通知地址變更,變更一方應在變更後三日內書面通知,否則一經正常投遞則視爲已經送達,郵寄的憑證即爲已成功送達憑證。

2、生效及持有:經紀方已就本合約所有條款向買賣雙方作詳盡解釋,並如實告知所掌據的信息包括但不限於交易政策、流程、稅費標準等內容,買賣雙方經審閱無異議,並完全瞭解合同所列事項,各方按照合約關係承擔義務。本合約自三方簽字蓋章簽訂之日起生效,合約壹式叄份,賣方、買方及經紀方各持壹份,具同等法律效力。

第十一條 其他約定(如本條內容與上述內容有衝突,則以本條內容爲準):

客戶須知:閣下凡向我司繳付款項,我司將根據款項內容開具蓋有“財務專用章”收據或發票。如有我司員工私自向閣下開具白條收據、代收付款項或作出其他協議補充的,未加蓋公司印章的,請閣下拒絕接受,否則我司對此不予認可,並不承擔由此而引起的一切責任與經濟損失。

賣方(簽字蓋指模):________經紀方:________買方(簽字蓋指模):________

所屬分行:________

代理人:________執業經紀人:________代理人:________

合約三方茲於________年________月________日親筆簽章屬實。

簽訂地點:__________

房屋買賣判決上訴書 篇3

甲方:_________________物業發展有限公司

乙方:_________________小區單元房業主

鑑於:_________________

1、年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《__________市商品房預售合同》,乙方購買__________小區住宅樓,乙方已向甲方支付購房款人民幣元。

2、甲方應於年月日前向乙方交付商品房。

3、鬆華園小區住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自年月日起辦理入住手續,乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至年月日。

5、乙方已於年月日辦理了入住手續,接收了商品房。

6、自年月日起至年月日止,甲方逾期交房日,對照《__________市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。

甲乙雙方經協商,達成以下協議共同執行

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,於年月日前以現金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。

三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。

甲方:______________乙方:______________

_____________年_____________月_____________日

房屋買賣判決上訴書 篇4

反訴人(本訴被告):_____________________貿易有限公司

住所地:_________________

法定代表人:_________________,職務:________________

被反訴人(本訴原告):_______________有限公司

住所地:_________________

法定代表人:_________________

對貴院受理的(__________)蘇_________民初字第_________號買賣合同糾紛一案,_______貿易有限公司提起反訴。

反訴請求:

1、請求判令被反訴人立即向反訴人支付貨款¥ __________________ 元以及逾期付款的利息損失(自 __________________ 年__________________ 月 __________________ 日起至實際給付之日止,以¥ __________________ 元爲基數,按照中國人民銀行同期同類貸款基準利率的1.5倍計算);

2、請求判令被反訴人承擔違約金¥ __________________ 元;

3、請求判令被反訴人承擔反訴人律師費損失¥ __________________ 元;

4、本訴及反訴的訴訟費均由被反訴人承擔。

事實和理由:_________________(此處說明具體理由)

此致

__________市人民法院

具狀人:__________________貿易有限公司

__________年__________月__________日

房屋買賣判決上訴書 篇5

賣方:__姓名:_國籍:__:___地址:___郵政編碼:___聯繫電話:___委託代理人:___國籍:__電話:__地址:__郵政編碼:___

買方:__姓名:_國籍:__:___地址:___郵政編碼:___聯繫電話:___委託代理人:___國籍:__電話:__地址:__郵政編碼:___

第一條房屋的基本情況。

甲方房屋坐落於__位於第___層,共___,房屋結構爲__,建築面積_____平方米,房屋用途爲___該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內部附着設施見附件二爲__。

第二條房屋面積的特殊約定。

本合同第一條所約定的面積爲面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積爲準。

該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的__%時,房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的__%時,甲乙雙方同意按下述第___種方式處理:

1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___天內將乙方已付款退還給乙方,並按__利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

3._______________________________。

第三條土地使用權性質。

該房屋相應的土地使用權取得方式爲_____土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准文件號爲_____該房屋買賣後,按照有關規定,乙方補辦土地使用權出讓手續。

第四條價格。

按計算,該房屋售價爲每平方米_____元,總金額爲___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。

第五條付款方式。

乙方應於本合同生效之日向甲方支付定金___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,並應於本合同生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條交付期限。

甲方應於本合同生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給乙方。

第七條乙方逾期付款的違約責任。

乙方如未按本合同第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視爲乙方不履行本合同。屆時,甲方有權按下述第____種約定,追究乙方的違約責任。

1.終止合同,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續履行。

3._______________________________。

第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視爲甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。

房屋買賣判決上訴書 篇6

出賣方(甲方):____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

購買方(乙方):____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

根據國家有關房產的規定,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同,以資共同信守執行。

第一條乙方購買甲方座落在____市____街____巷____號的房屋棟間,建築面積爲____平方米。

第二條上述房產的交易價格:

第三條付款時間與辦法:

1.___________

2.___________

第四條甲方應於____年__月__日前將交易的房產全部交付給乙方使用。

第五條稅費分擔

1.甲方承擔房產交易中房產局應徵收甲方的交易額的____%的交易費;承擔公證費、協議公證費。

2.乙方承擔房產交易中房產局應徵收乙方的交易額的____%的交易費,承擔房產交易中國家徵收的一切其他稅費。

第六條違約責任

1.乙方必須按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,應向甲方償付違約部分房產款____%的違約金。

2.甲方必須按期將房產交付乙方使用,否則,每逾期一天,應向乙方償付違約部分房產款____%的違約金。

第七條本合同主體

1.甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________單位,代表人是____________.

第八條本合同經國家公證機關____公證處公證。

第九條本合同一式份。甲方產權人各一份。乙方一份,________房產管理局、________公證處各一份。

第十條本合同發生爭議的解決方式:

甲方:________________________

代表:________________________年____月____日

乙方:________________________

代表:________________________年____月____日

房屋買賣判決上訴書 篇7

1.本合同爲示範文本,各方當事人簽訂本合同前,應當仔細閱讀合同條款和二手房購房指引的內容。

2.本合同文本由“深圳市二手房網上交易系統”生成,合同各方經協商,可對本合同的內容作修改、補充,修改、補充的內容應當符合法律、法規的規定。

3.買方在簽訂本合同前,應當對本合同所涉房地產進行實地考察,對房地產周圍的環境、交通、學校及附着於該房地產之上的學位、戶口等情況進行充分了解。賣方有義務如實提供包括產權狀況、租賃情況、戶口等有可能影響交易的真實信息。

4.爲保證交易資金安全,建議買賣雙方通過銀行第三方託管方式進行資金監管,並以協議方式明確約定資金監管帳戶及資金交付條件等相關事宜。

5.買賣雙方在委託他人辦理房地產贖樓、過戶過程中,應當仔細閱讀所簽署的公證委託書內容。對外所授權限,應當在可控範圍。在辦理房地產轉移登記手續時,應當親自到場,避免出現交易風險。

6.政府僅規定了房地產居間方佣金收取標準的上限,在房地產交易中,居間方不得超過規定標準收取佣金。

7.買方、賣方、居間方在本合同簽訂時應同時在場,以確保各方所執合同的同一性、有效性與真實性。

8.居間方應當具有主管部門核發的備案證書和營業執照。買賣雙方可通過網站“信用公示”查詢房地產經紀機構及房地產經紀人員的相關資料。

當事人基本信息:________________

賣方:___________

姓名:__________國籍/地區:___

身份證/護照號碼:_____________________

聯繫電話:______通訊地址:_____

編碼:______所佔份額:_____

公司或機構名稱:_

營業執照號碼:__所佔份額:_____

通訊地址:________編碼:_____

法定代表人:____聯繫電話:_____

身份證/護照號碼:_____________________

代理人:________聯繫電話:_____

身份證/護照號碼:_____________________

通訊地址:______編碼:_____

共有權人:_______

姓名:__________國籍/地區:___

身份證/護照號碼:_____________________

通訊地址:______編碼:_____

聯繫電話:______所佔份額:_____

公司或機構名稱:_

營業執照號碼:__所佔份額:_____

通訊地址:______編碼:_____

法定代表人:____聯繫電話:_____

身份證/護照號碼:_____________________

居間方:_________

公司名稱:_______

備案證書號碼:__營執照號碼:_

通訊地址:______編碼:_____

法定代表人:____聯繫電話:_____

經紀人:_________________

聯繫電話:_______

執業證號碼:_____________

買方:___________

姓名:__________國籍/地區:___

身份證/護照號碼:_____________________

通訊地址:______編碼:_____

聯繫電話:______所佔份額:_____

公司或機構名稱:_

營業執照號碼:__所佔份額:_____

通訊地址:______編碼:_____

法定代表人:____聯繫電話:_____

身份證/護照號碼:_____________________

代理人:________聯繫電話:_____

身份證/護照號碼:_____________________

通訊地址:______編碼:_____

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《深圳經濟特區房地產轉讓條例》及其他有關法律、法規的規定,經居間方居間,買方、賣方、居間方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,就本合同所涉房地產預約買賣和居間服務事宜,達成如下協議:

第一部分房地產預約買賣

第一條擬轉讓標的

賣方擬轉讓房地產坐落於:__________________。

房地產證號爲:______。房地產用途爲:________________。

登記建築面積爲:______平方米。套內建築面積爲:______平方米。

該房地產土地使用權______年限自______________年_____________月_____________日至_____________年。

第二條房地產產權現狀

該房地產產權現狀爲以下第_______種

1.該房地產沒有設定抵押,賣方對該房地產享有完全的處分權。

2.該房地產處於抵押狀態,賣方承諾於本合同生效之______日起_____________日內還清貸款,辦妥註銷抵押登記手續。

3.該房地產處於抵押狀態,賣方需委託擔保公司擔保融資贖樓的,須於簽訂本合同之______日起_____________日內與擔保公司簽訂服務合同,辦理贖樓手續,買方應予協助,擔保贖樓收費項目以擔保公司的服務合同爲準賣方雖有擔保公司提供擔保但仍不能獲得贖樓貸款的,賣方應在合同約定轉移登記______日期之前自行贖樓。

第三條房地產租約現狀

該房地產所附租約現狀爲

1.該房地產沒有租約

2.該房地產之上存有租約。租賃合同見附件[租賃編號:________,月租金_____________________元整,租期自_____________年_____________月_____________日至_____________年_____________月_____________日]。賣方須於簽署《深圳市二手房買賣合同》前取得承租人放棄優先購買權或放棄購買權之書面證明,否則視爲賣方違約。買賣雙方經協商一致按下述第種方式處置租賃合同:________________

①該房地產產權轉移後,原租賃合同在有效期內對買方仍然有效。賣方須於_________前協助買方與承租人簽訂新的租賃合同,同時賣方須將承租方已交賣方之租賃押金/保證金及預交租金轉交予買方,買方自_______時起享有賣方在原租賃合同項下之權利義務。

②賣方須於該房地產交付買方使用前解除原租賃合同,買方對因原租賃合同而產生之糾紛不承擔任何責任。

第四條附着於該房地產之上的戶口

該房地產所附着的戶口,賣方保證於收到房地產轉讓總價款之______日起___________日內遷出,逾期則以該房地產轉讓總價款爲基數按每______日萬分之____向買方支付違約金。

第五條轉讓價款

該房地產轉讓總價款爲人民幣::_____________________________。該轉讓價款不含稅費。

第六條交易定金

該房地產交易定金爲人民幣:_____________________________。買方同意按以下方式支付:________________

本合同簽訂時,向賣方支付定金人民幣:_____________________________。

本合同簽訂後____________日內,向賣方支付定金餘額人民幣:_____________________________。

上述定金建議交由買賣雙方約定的銀行第三方賬戶監管。買方將定金在合同約定期限內存入監管帳號,即視爲賣方收訖。定金在買賣雙方辦理過戶手續時自動轉爲樓款,但另有約定的除外。

第七條交房保證金

爲防範交易風險,督促賣方按約定如期交付該房地產並結清所有費用,買賣雙方協商同意在本合同簽訂時從交易總價款中預留人民幣:_____________________________。作爲交房保證金。此款在賣方實際交付房地產及完成產權轉移登記時進行結算。此交房保證金的處理方法爲下列第____種:________________

1.交由居間方託管

2.其它:

第八條付款方式

買方所支付款項,除有特別約定,建議以銀行第三方託管的方式進行資金監管。

買方按下列第______種方式給付除定金、交房保證金之外的房款人民幣:_____________________________。

1.一次性付款

買方須於______年______月______日之前將上述房款支付至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶。

2.買方向銀行抵押付款

買方須於______年______月______日之前支付除定金、交房保證金之外的剩餘首期款人民幣:___________________________仟_____________________。至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶

買方須於______年______月______日之前向銀行提交抵押貸款申請的相關資料,並配合銀行辦理貸款審批手續,抵押貸款金額以銀行承諾發放貸款金額爲準

銀行承諾發放貸款不足以支付房款餘額的,雙方約定按以下第____種方式處理:________________

○1.買方應於銀行出具貸款承諾函之______日起三______日內補足應交款。

○2.合同解除,賣方應在解除合同之______日起三______日內全額退還買方已付____________等所有款項。

3.買賣雙方約定的其他付款方式:_____。

上述款項建議買方支付至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶。

第九條買方逾期付款的違約責任

買方逾期付款的,賣方有權要求買方按下列第________種方式承擔違約責任:

1.要求買方以未付款項爲基數,按______日萬分之四支付違約金,合同繼續履行。

2.有權解除合同並要求買方支付該房地產總價款百分之________的違約金。

但因銀行貸款原因導致買方逾期付款的除外。

第十條稅費承擔

按有關規定,賣方需付稅費:營業稅城市建設維護稅教育費附加印花稅個人所得稅土地增值稅房地產交易服務費土地使用費提前還款短期貸款利息提前還款罰息。

買方需付稅費:印花稅契稅產權登記費房地產交易服務費《房地產證》貼花抵押登記費借款合同公證費授權委託公證費。

其他費用:權籍調查費房地產買賣合同公證費評估費律師費保險費其他。

經雙方協商,其中:

上述__項由賣方支付。

上述__項由買方支付。

本合同履行過程中因法律、法規和政策原因新增的稅費,按以下第____________方式處理:

1.由法律、法規和政策規定的繳納方繳納。

2.買賣雙方同意由________方繳納。

3.其他:________________買方支付:________%賣方支付:_______%。

以上按規定應由賣方和買方支付的稅費,因買賣雙方協商改變實際納稅方的,法律責任不因納稅方的變化而轉移。

任何一方不按約定或法律、政策規定繳納相關稅費,導致交易不能繼續進行的,應向對方支付該房地產總價款百分之______的違約金。

第十一條房地產交付

賣方應當於________將該房地產交付買方,並履行下列手續:

1.買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等事項進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並辦理交接手續

2.交付該房地產鑰匙

第十二條延遲交房的違約責任

向買方支付違約金,合同繼續履行。

第十三條附隨債務的處理

賣方在交付該房地產時,應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費、____________等費用結清,單據交買方確認,否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。

第十四條二手房買賣合同的簽訂

在本合同簽訂之日起_____________日內,買賣雙方須簽訂《深圳市二手房買賣合同》。

需辦理贖樓手續的,在銀行出具貸款承諾函之日,或賣方在贖出房地產證原件並註銷抵押登記日起_____________日內,買賣雙方須簽訂《深圳市二手房買賣合同》。

第十五條產權轉移登記

買賣雙方簽訂《深圳市二手房買賣合同》_____________日內,共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續。在收文回執載明的回覆______日期屆滿之日起_____________日內,買賣雙方須辦理交納稅費的手續。該房地產證由買方領取。買方負有抵押義務的,在買方領取新房產證後_______個工作日內須辦理抵押登記手續。

第十六條其他違約責任

任何一方不履行本合同約定義務,致合同目的不能實現,守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之_____的違約金。

第十七條不可抗力

因不可抗力不能履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力結束之日起_____________日內向另一方提供證明。

第二部分居間服務

第十八條居間服務內容

居間方提供如下服務:

1.接受買方購房委託併爲買方提供房地產信息,陪同買方看房

2.對買賣雙方當事人資格、房地產產權信息的合法性進行查驗

3.向買方準確傳達或報告賣方的真實意圖

4.接受賣方售房意向委託併爲賣方聯繫合適的買方

5.促成買賣雙方進行交易,協助辦理房地產交接事宜

6.提供銀行抵押貸款、贖樓事項的諮詢服務

7.向賣方準確傳達或報告買方的真實意圖

8.對買賣雙方辦理產權轉移登記手續、期限、應交納的費用等事項提供諮詢服務

第十九條必要費用約定

1.本合同簽訂時,買方向居間方支付人民幣:___________________________。如買賣雙方未能簽訂《深圳市二手房買賣合同》,則此款項作爲居間必要費用無需退還,因居間方原因導致的除外。

2.本合同簽訂時,賣方向居間方支付人民幣:____________________________元。如買賣雙方未能簽訂《深圳市二手房買賣合同》,則此款項作爲居間必要費用無需退還,因居間方原因導致的除外。

如買賣雙方最終簽訂《深圳市二手房買賣合同》,則居間方所收取的款項充抵買賣雙方應當支付的佣金。

第二十條佣金收取

1.居間方在買賣雙方簽訂《深圳市二手房買賣合同》時,向買方收取佣金人民幣:_________________元小寫:_________________元)如買賣雙方最終未能完成該房地產產權過戶,則此交易佣金無需退還,因居間方原因導致的除外。

2.居間方在買賣雙方簽訂《深圳市二手房買賣合同》時,向賣方收取佣金人民幣:_________________元_________如買賣雙方最終未能完成該房地產產權過戶,則此交易佣金無需退還,因居間方原因導致的除外。

第二十一條違約責任

1.買賣雙方利用居間方所提供信息、條件、機會等,私自簽訂《深圳市二手房買賣合同》或者另行通過其他居間方簽訂《深圳市二手房買賣合同》,買賣雙方應當承擔違約責任。居間方有權要求買賣雙方支付本合同約定的全部佣金。

2.因賣方過錯或違約,致買賣雙方未能簽訂《深圳市二手房買賣合同》,居間方應將向買方所收取的必要費用返還後,可要求賣方賠償。

3.因買方過錯或違約,致買賣雙方未能簽訂《深圳市二手房買賣合同》,居間方應將向賣方所收取的必要費用返還後,可要求買方賠償。

4.因居間方過錯或違約,致買賣雙方未能簽訂《深圳市二手房買賣合同》,居間方應向買賣雙方雙倍返還已經收取的必要費用。造成買賣雙方損失的,應承擔賠償責任。

5.因不可抗力因素,致買賣雙方未能簽訂《深圳市二手房買賣合同》,居間方應於不可抗力情形消除後______日內退還買賣雙方所支付的必要費用。

第三部分其他約定

第二十二條本合同與其他文件的衝突解決三方在本合同簽訂之前的承諾及協議,如有與本合同不相符的,以本合同爲準。

第二十三條合同附件

本合同共有附件______份。合同附件爲本合同組成部分,具有同等法律效力。

第二十四條法律適用與糾紛解決

因本合同發生糾紛,應協商解決。協商不成時,依據中華人民共和國法律,採取下列第______種方式解決:

1.向深圳仲裁委員會申請仲裁

2.向中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會申請仲裁

3.向人民法院起訴。

第二十五條合同數量及持有

本合同一式______份,買方______份,賣方______份,居間方______份,均具同等法律效力。

第二十六條送達

當事人所填寫的通訊地址即爲送達地址。

第二十七條合同生效

本合同自三方簽字之______日起生效。

本合同不作爲申請房地產轉移登記的依據。

賣方:_________________

代理人:_______________

證號:_________________

經紀人助理:___________

證號:_________________

居間方蓋章:___________

經紀人:_______________

買方:_________________

代理人:_______________

_________________年_____________月___________日

房屋買賣判決上訴書 篇8

賣方(稱甲方): 證件號碼 買方(稱乙方): 證件號碼 甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產管理法》及相關法律法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜訂立本合同,以便共同恪守。

一、房屋狀況

房屋地址 房產證號 建築面積 平方米, 樓層 / , 戶/梯,車庫:□有□無 結構:□混合□鋼混□其他 配套:□水錶□電錶□暖氣□燃氣 房屋現狀:□已出租□已騰空□業主住 隨房附贈品 乙方對上述房屋狀況已現場檢驗,併到相關部門進行了瞭解,自願接受。

二、經甲、乙雙方協商一致同意,該房屋成交價爲人民幣 元整。

三、洽談、簽訂本合同過程中,世紀樂家不動產代甲方收取乙方支付甲方的 定金人民幣 元整,甲方應主動了解該款項的情況,世紀樂家不動產不必另行通知。同時甲方向乙方和世紀樂家不動產提供產權證等相關過戶手續,並交房管部門驗證、過戶。

四、具體付款時間:

五、甲方協助乙方將本房產過戶到乙方名下,過戶過程中產生的稅費由□雙方按規定承擔□甲方承擔□乙方承擔

六、甲方於產權過戶後 日內向乙方騰交房屋及附屬設施,騰交房屋同時,騰交日前上述房屋在使用過程中所產生的一切費用由甲方結清,否則,乙方可由房款中扣除代交;交接後房屋所產生的一切費用由乙方承擔。

七、甲方於產權過戶後 日內將戶口由上述房址遷出。

八、甲方保證上述房屋產權清晰,不存在乙方所未知的產權瑕疵,若發生與甲方有關的產權糾紛或債務債權等情況,由甲方負責解決,並承擔相應民事責任。

九、違約責任

任何一方擅自終止本合同,應向對方支付總房款的20%的違約金;乙方不按期支付房款或甲方延遲騰交房屋,每逾期一日,由違約方向對方支付總付款的0.3%的違約金;任何一方由其他違約行爲,應向對方支付總付款的10%的違約金。

十、其他約定事項

1、甲乙雙方保證提供的證件及聯繫方式、聯繫地址準確無誤,否則後果自負;本合同簽訂後,甲乙雙方應自動支付中介服務報酬。

2、在本次交易及中介過程中,甲乙雙方應支付的費用,如服務報酬等,中介方從違約方的違約金(包括定金)中扣除;

十一、本合同未盡事項,由甲乙雙方協商解決,協商不成,雙方均可向人民法院起訴。

十二、本合同一式三份,甲乙雙方和中介各執一份,本合同自甲乙雙方簽字後生效。

賣方(簽章): 買方(簽章): 中介方:

房產共有人(簽章): 年 月 日

房屋買賣判決上訴書 篇9

甲方(賣方):

乙方(買方):

甲乙雙方就下列房屋的買賣訂立如下補充協議,以資雙方共同遵守。

一、買賣的標的及價款:甲方向乙方出售位於 商業用房,建築面積 ㎡,每平方米 元,共計 (人民幣) 元整。(比價格包含辦理房產手續時,乙方應承擔的各項稅、費和公共維修基金)

二、雙方責任與權利 1、甲方須具備該房屋所有相關法律認可文件。

2甲方負責辦理本合同項下的產權過戶,由此所產生相關稅費、公共維修基金全部由甲方承擔。

3、甲方應在簽訂本合同後 日內辦理完畢過戶手續,將合法齊全的房產證交於乙方。

4、乙方提供過戶所用的各種身份證明及法律認可文件。

三、違約條款 甲、乙任何一方不按上述條款執行既視爲違約,違約方須向對承擔相應的法律責任。在執行本合同的過程中,如遇雙方發生糾紛,先行通過雙方協商;協商不成時可向有管轄權的人民法院起訴。

四、其他事宜 本補充協議與原購房合同具有同等法律效力,本補充協議與原購房合同有不一致的地方以本補充協議爲準。

本協議自簽定之日起生效,一式二份;甲、乙雙方各執壹份。

甲方:

乙方:

簽約時間:

-------

賣方:深圳市中鐵*德投資有限公司 售樓電話:

地址:深圳市福田區福中路三號1006號諾德金融中心26c

買方:

姓名: 性別 身份證/護照號碼:

通訊地址:

買賣雙方於 年 月 日 就購買諾德假日花園一期 棟 座 層 號房簽訂了《深圳市房地產認購書》(以下簡稱“認購書”),現雙方就認購書做如下補充約定,以資共同遵照執行:

1 買賣雙方約定採取下述第2種付款方式:

(1)、一次性付款方式:買方須於7日內支付首期房款30%,餘款70%於簽定本認購書之日起一個月內付清。

(2)向銀行借款方式:

若買方選擇銀行按揭,買方須於7日內支付不低於20%的首期房款,即人民幣 元(含定金)。按揭金額、按揭年限以銀行最後批覆爲準,如銀行貸款金額減少,首期款將相應增加。

2如買方採用銀行按揭借款方式付款,由於買方原因(包括但不限於未按賣方或銀行要求提供完整的相關按揭資料或不簽署相關文件)導致未能成功辦理銀行按揭借款,賣方有權沒收買方已付定金,其餘款項不計利息退回買方;由於銀行原因(包括但不限於政策發生巨大變化等)導致未能成功辦理銀行按揭借款,買方已付款項不計利息全額退還回買方。

無論何種原因買方未能成功辦理按揭,但同意繼續認購本房地產的,買方應在賣方發出書面通知之日起一個月內付清首期款外的餘款。

3 買方須按雙方約定的付款時間支付房款,若買方未按期支付任何一筆款項,每逾期1日,買方應按逾期金額的萬分之五向賣方支付滯納金。

4 買方應在付清定金後,自簽訂認購書之日起2日內按賣方和相關按揭銀行要求提供完整的相關按揭資料,接到賣方書面通知之日起5日內與按揭銀行辦理按揭相關手續並與賣方簽訂《深圳市房地產買賣合同》(下稱“買賣合同”)

5 認購書中所稱的第五條所述“買方原因”包括但不限於:

(1)買方逾期付款超過3日;

(2)買方逾期未與賣方簽訂買賣合同或買方單方解除認購書或本補充協議;

(3)導致買賣合同無法在約定時間內簽訂的其他“買方原因”。

若發生上述事由之一,賣方有權終止認購書及本補充協議,有權將標的房地產另行出售,且無須通知買方,並有權追究買方違約責任,買方所交定金不予退回;且買方授權賣方單獨向相關政府部門辦理認購書解鎖手續。如主管部門要求買方前去辦理解鎖手續的,買方應按賣方通知時間辦理完畢,否則每延遲1日,應按購房全款向賣方支付每日千分之五的違約金並賠償因延誤給賣方造成的全部損失。

6 賣方已向買方出示《深圳市房地產買賣合同(預售)》示範文本及其補充協議、《業主臨時公約》(即《臨時管理規約》)及《前期物業服務合同》等相關購房信息,買方確認已詳細閱讀並理解上述文件,且無異議,承諾按賣方的通知簽署上述文件並遵守執行。

7 買賣雙方的通知以認購書所載明的電話、傳真、地址等爲準,任何一方均應確保其聯絡方式的真實性、準確性。若有變更,應在變更後2日內以書面形式通知另一方,否則,因未通知所產生的後果由未通知方承擔。如賣方向買方所發函件傳真出現錯發等錯誤,買方應本誠實信用原則即時告知賣方,避免延誤和不必要的損失。

8 若雙方簽訂的買賣合同與認購書及本補充協議有牴觸的地方,以雙方簽訂的買賣合同爲準。

9 本補充協議一式二份,買賣雙方各執一份,經雙方簽字蓋章後即時生效。本補充協議爲認購書的補充約定,當二者內容衝突時,以本補充協議條款爲準。

買方提別聲明:對認購書及本補充協議等法律文件之各項條款約定,特別是其中有可能限制買方權利、減輕或免除賣方義務和責任不封,以及違約責任部分,賣方已採取合理的方式逐字逐句提請買方注意並作充分說明,買方已逐字逐句仔細閱讀並已充分了解其全部內容和含義以及各方的權利、義務和責任,並予接受。

賣方:深圳市中鐵*德投資有限公司 買方:

賣方代理人(簽章): 買方代理人:

房屋買賣判決上訴書 篇10

當事人基本信息:

賣方:_______________

姓名:_________

國籍/地區:_________

身份證/護照號碼:_______________

聯繫電話:_______

通訊地址:___________

郵政編碼:____________

所佔份額:__________________

公司或機構名稱:_______________

營業執照號碼:____________

所佔份額:_______

通訊地址:___________

郵政編碼:_______

法定代表人:____________

聯繫電話:__________

身份證/護照號碼:_______________

代理人:________________

聯繫電話:__________

身份證/護照號碼:___________________

通訊地址:____________

郵政編碼:_________

共有權人:_______________

姓名:____________

國籍/地區:_________________

身份證/護照號碼:________

聯繫電話:_________________

通訊地址:___________

郵政編碼:_________________

所佔份額:_______________

公司或機構名稱:________________

營業執照號碼_______

所佔份額:___________

通訊地址:_________

郵政編碼:_______________

法定代表人:____________

聯繫電話:_____________

身份證/護照號碼:_________________

買方:_______________

姓名:_________

國籍/地區:______________

身份證/護照號碼:____________

郵政編碼:____________

通訊地址:______________

聯繫電話:______________

所佔份額:_________________________

公司或機構名稱:__________________

營業執照號碼:_______________________

所佔份額:_________________________

通訊地址:___________________________

郵政編碼:_________________________

法定代表人:_________________________

聯繫電話:_____________________

身份證/護照號碼:______________________

代理人:_____________________________

聯繫電話:_________________________

身份證/護照號碼:______________________

通訊地址:___________________________

郵政編碼:____________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《深圳經濟特區房地產轉讓條例》及有關法律、法規的規定,買賣雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就本合同所涉房地產轉讓事宜,達成如下協議:

第一條【轉讓標的】

賣方所轉讓房地產(下稱該房地產)坐落於:____________________________________。

房地產證號爲:______________________。房地產用途爲:______________________。

登記建築面積爲:_______________平方米。套內建築面積爲:______________平方米。

該房地產土地使用權年限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。該房地產於______年_____月竣工。

目前該房地產物業管理公司爲______________________,物業管理服務費爲每月每平方米建築面積人民幣:__佰__拾__元__角__分(小寫:________元)。

第二條【房地產產權現狀】

該房地產沒有設定抵押也未被查封,賣方對該房地產享有完全的處分權。

第三條【房地產租約現狀】

該房地產所附租約現狀爲_____:

1、該房地產沒有租約;

2、該房地產之上存有租約。租賃合同見附件[租賃編號:_________,月租金元整(小寫_________),租期自______年____月____日至______年____月____日]。賣方須於簽署《深圳市二手房買賣合同》前取得承租人放棄優先購買權或放棄購買權之書面證明,否則視爲賣方違約。買賣雙方經協商一致按下述第_____種方式處置租賃合同(只能選擇其中一種):

①該房地產產權轉移後,原租賃合同在有效期內對買方仍然有效。賣方須於_______

____________前協助買方與承租人簽訂新的租賃合同,同時賣方須將承租方已交賣方之租賃押金/保證金及預交租金(若有)轉交予買方,買方自____________________時起享有賣方在原租賃合同項下之權利義務。

②賣方須於該房地產交付買方使用前解除原租賃合同,買方對因原租賃合同而產生之糾紛不承擔任何責任。”

第四條【附着於該房地產之上的戶口】

該房地產所附着的戶口,賣方保證於收到房地產轉讓總價款之日起___日內遷出,逾期則以該房地產轉讓總價款爲基數按日萬分之_____向買方支付違約金。

第五條【轉讓價款】

該房地產轉讓總價款爲人民幣:_______________(小寫:________元)。該轉讓價款不含稅費。

第六條【交易定金】

該房地產交易定金爲人民幣:_______________(小寫:________元)。買方同意按以下方式支付:

本合同簽訂時,向賣方支付定金人民幣:_____________________________(小寫:________元)。

本合同簽訂後________日內,向賣方支付定金餘額人民幣:_________________(小寫:________元)。

上述定金建議交由買賣雙方約定的銀行第三方賬戶監管。買方將定金在合同約定期限內存入監管帳號,即視爲賣方收訖。定金在買賣雙方辦理過戶手續時自動轉爲樓款,但另有約定的除外。

第七條【交房保證金】

爲防範交易風險,督促賣方按約定如期交付該房地產並結清所有費用,買賣雙方協商同意在本合同簽訂時從交易總價款中預留人民幣:_______________(小寫:_____元)作爲交房保證金(不超過交易總價款的2%)。此款在賣方實際交付房地產及完成產權轉移登記時進行結算。此交房保證金的處理方法爲下列第_____種:

1、交由居間方託管;

2、其它:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

第八條【付款方式】

買方所支付款項(包括定金、購房款),除有特別約定,建議以銀行第三方託管的方式進行資金監管。

買方按下列第_____種方式給付除定金、交房保證金之外的房款人民幣:_______________(小寫:________元):

1、一次性付款

買方須於_____年_____月_____日之前將上述房款支付至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶。

2、買方向銀行抵押付款

(1)買方須於_____年_____月_____日之前支付除定金、交房保證金之外的剩餘首期款人民幣:_______________(小寫:________元)至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶;

(2)買方須於_____年_____月_____日之前向銀行提交抵押貸款申請的相關資料,並配合銀行辦理貸款審批手續,抵押貸款金額以銀行承諾發放貸款金額爲準;

(3)銀行承諾發放貸款不足以支付房款餘額的,雙方約定按以下第____種方式處理:

1、買方應於銀行出具貸款承諾函之日起三日內補足應交款。

2、合同解除,賣方應在解除合同之日起三日內全額退還買方已付______________等所有款項。

3、買賣雙方約定的其他付款方式:

__________________________________________________________________________。

上述款項建議買方支付至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶。

第九條【買方逾期付款的違約責任】

買方逾期付款的(因銀行貸款原因導致買方逾期付款的除外),賣方有權要求買方按下列第_____種(只能選擇其中一種)方式承擔違約責任:

1、要求買方以未付款項爲基數,按日萬分之四支付違約金,合同繼續履行。

2、有權解除合同並要求買方支付該房地產總價款百分之____的違約金。

第十條【稅費承擔】

經雙方協商,其中:

上述______________________________項由賣方支付。

上述______________________________項由買方支付。

本合同履行過程中因法律、法規和政策原因新增的稅費,按以下第___方式處理:

1、由法律、法規和政策規定的繳納方繳納。

2、買賣雙方同意由_____方繳納。

3、其他:買方支付:______________%;

賣方支付:______________%。

以上按規定應由賣方和(或)買方支付的稅費,因買賣雙方協商改變實際納稅方的,法律責任不因納稅方的變化而轉移。

任何一方不按約定或法律、政策規定繳納相關稅費,導致交易不能繼續進行的,應向對方支付該房地產總價款百分之_____的違約金。

第十一條【房地產交付】

賣方應當於_____________________________________將該房地產交付買方,並履行下列手續:

1、買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等事項進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並辦理交接手續;

2、交付該房地產鑰匙;

3、_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

第十二條【延遲交房的違約責任】

除本合同另有約定外,賣方未按合同約定的期限將該房地產交付買方,自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止,賣方以該房地產轉讓總價款爲基數按日萬分之四向買方支付違約金,合同繼續履行。

第十三條【附隨債務的處理】

賣方在交付該房地產時,應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費、_________等費用結清,單據交買方確認,否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。

第十四條【產權轉移登記】

買賣雙方須在簽訂本合同___日內,共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續。

在收文回執載明的回覆日期屆滿之日起_____日內,買賣雙方須辦理交納稅費的手續。

該房地產證由買方領取。

買方負有抵押義務的,在買方領取新房產證後____個工作日內須辦理抵押登記手續。

第十五條【其他違約責任】

任何一方不履行本合同約定義務,致合同目的不能實現,守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之_____的違約金。

第十六條【不可抗力】

因不可抗力不能履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力結束之日起_____日內向另一方提供證明。

第十七條【本合同與其他文件的衝突解決】

買賣雙方在本合同簽訂之前的承諾及協議,如有與本合同不相符的,以本合同爲準。

第十八條【合同附件】

本合同共有附件_____份。合同附件爲本合同組成部分,具有同等法律效力。

第十九條【法律適用與糾紛解決】

因本合同發生糾紛,由買賣雙方協商解決。協商不成時,依據中華人民共和國法律,採取下列第_____種方式解決:

1、向深圳仲裁委員會申請仲裁;

2、向中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會申請仲裁;

3、向人民法院起訴。

第二十條【合同數量及持有】

本合同一式_____份,賣方_____份,買方_____份,其他交有關部門,均具同等法律效力。

第二十一條【送達】

當事人所填寫確認的通訊地址即爲送達地址。

第二十二條【合同生效】

本合同自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效。

賣方(簽章):_______________買方(簽章):_______________

賣方代理人(簽章):_______________買方代理人(簽章):_______________

____年_____月_____日____年_____月_____日

房屋買賣判決上訴書 篇11

20__最新的無證房屋買賣合同模板

出賣人:________________________(以下簡稱甲方)

買受人:________________________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。

一、甲方願將自有坐落____________市_________路________號房屋_______間,建築面積_______________平方米售賣給乙方。

二、甲方出售給乙方的房屋東至_____________,南至____________,西至_________,北至____________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽臺、走道、樓梯、衛生間、竈間及其他設備。

三、上列房屋包括附屬設備,雙方議定房屋價款人民幣萬元,由甲方售賣給乙方。

四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣合同之日,付人民幣__________________萬元;第二期在交付房屋之日,付人民幣____________萬元;第三期,在房屋產權批准過戶登記之日付清。每期付款,甲方收到後出具收據。

五、甲方應自本合同簽訂日起____________天內將房屋騰空,連同原房屋所有權等有關證件,點交乙方,由乙方出具收到憑證。

六、在辦理房屋產權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響產權過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。

七、本合同簽訂前,該房屋如有應繳納的一切捐稅、費用,概由甲方負責。本合同發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定,各自承擔。

八、甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

九、乙方全部或一部分不履行本合同第四條規定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方得解除本合同。解約時,乙方已付的房價款作爲賠償金歸甲方所有。

十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產權清楚,絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後,如該房屋產權有糾葛,致影響乙方權利的行使,概由甲方負責清理,並賠償乙方損失。

十一、交屋時,乙方發現房屋構造或設備與合同約定的不符,經鑑定屬實,甲方應於1個月內予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求,乙方得解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款後,並按本合同第八條規定承擔違約責任。

十二、房屋所佔用的土地(包括庭院圍牆等)所有權屬於國家。乙方取得上開房屋佔有相應比例的土地使用權,並依照國家法律的規定繳納土地使用權及其他有關費用。

十三、本合同的附件與合同有同等效力。

十四、本合同一式4份,甲乙方各執1份,另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。

甲方:________________

乙方:________________

________年________月________日

出賣人:________________________(以下簡稱甲方)

買受人:________________________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。

一、甲方願將自有坐落____________市_________路________號房屋_______間,建築面積_______________平方米售賣給乙方。

二、甲方出售給乙方的房屋東至_____________,南至____________,西至_________,北至____________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽臺、走道、樓梯、衛生間、竈間及其他設備。

三、上列房屋包括附屬設備,雙方議定房屋價款人民幣萬元,由甲方售賣給乙方。

四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣合同之日,付人民幣__________________萬元;第二期在交付房屋之日,付人民幣____________萬元;第三期,在房屋產權批准過戶登記之日付清。每期付款,甲方收到後出具收據。

五、甲方應自本合同簽訂日起____________天內將房屋騰空,連同原房屋所有權等有關證件,點交乙方,由乙方出具收到憑證。

六、在辦理房屋產權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響產權過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。

七、本合同簽訂前,該房屋如有應繳納的一切捐稅、費用,概由甲方負責。本合同發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定,各自承擔。

八、甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

九、乙方全部或一部分不履行本合同第四條規定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方得解除本合同。解約時,乙方已付的房價款作爲賠償金歸甲方所有。

十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產權清楚,絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後,如該房屋產權有糾葛,致影響乙方權利的行使,概由甲方負責清理,並賠償乙方損失。

十一、交屋時,乙方發現房屋構造或設備與合同約定的不符,經鑑定屬實,甲方應於1個月內予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求,乙方得解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款後,並按本合同第八條規定承擔違約責任。

十二、房屋所佔用的土地(包括庭院圍牆等)所有權屬於國家。乙方取得上開房屋佔有相應比例的土地使用權,並依照國家法律的規定繳納土地使用權及其他有關費用。

十三、本合同的附件與合同有同等效力。

十四、本合同一式4份,甲乙方各執1份,另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。

甲方:________________

乙方:________________

________年________月________日

房屋買賣判決上訴書 篇12

原告:__________ ,男/女

身份證號:_____________________

住址:_________________________

聯繫電話:____________________

被告:__________男/女

_______年______月_____日出生

身份證號:_____________________

住址:_________________________

聯繫電話:____________________

案由:房屋買賣合同糾紛

訴訟請求:

1、請求法院依法判決被告履行《房屋買賣合同》義務,將________________________的房屋所有權過戶給原告;

2、請求法院依法判決被告支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣________元;

3、本案訴訟費及其它相關費用由被告承擔。

事實與理由:

_______年_____月_____日,原告經_______________公司介紹,與被告簽訂了關於_______________的《房屋買賣合同》,並於當日交付了購房定金人民幣________元。

雙方同意,被告應配合原告在合同簽訂後_______月內(即________年_____月_____日前)辦理完畢該房屋過戶事宜,原告亦多次催促被告履行合同義務,進行網籤及後續房屋過戶事宜,被告均以各種藉口予以拖延,導致該房屋至今未辦理任何過戶手續。按照約定,被告拖延逾期辦理過戶手續視爲違約,被告應支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣_________元.

原告購買本房屋是爲年底結婚作爲婚房使用,被告遲遲不履行房屋過戶義務已經給原告造成了諸多損失,無奈之下訴至法院,請求法庭依法判決被告按照合同履行義務,將房屋過戶給原告,並賠償原告損失,以維護原告的合法權益。

此致

____________區人民法院

原告:_________________

日期:_________________

房屋買賣判決上訴書 篇13

出賣人:_______________

身份證號碼:__________________________

買受人:_________________

身份證號碼:___________________________

根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。

第一條、房屋的基本情況:甲方房屋座落在__________________________________,位於第____層,共______,房屋結構爲________,建築面積爲______平方米,房屋用途爲_______。

第二條、房屋內部設施設備:包括__________________________________________。

第三條、本合同中所述房屋爲_____________________________,是________________________的個人財產。原建房售房單位允許轉賣,該房屋沒有產權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利瑕疵。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。

第四條、上述房產的交易價格:成交價格爲:人民幣___________元整。

第五條、付款時間與辦法:甲乙雙方同意以現金付款方式一次性付款,並已在__年____月___日將首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元交付甲方,付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方,並註明收款數額及款項用途。第二筆房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元,於_______年____月___日付給甲方,第三筆房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元於甲方將本合同所述房屋中的全部戶口遷出當日付給甲方。

第六條、房屋交付:甲方應在交房當日將拆遷安置房屋相關的所有手續、餘款、拆遷補償款等一切和該房有關的文件及票據交付乙方。甲方於房屋交付使用時將交易的房產及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。

第七條、戶口遷出:甲方應在房屋交付前將本合同所述房屋中的全部戶口遷出。

第八條、甲方逾期交付房屋及逾期戶口遷出的違約責任:除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過_______天,違約金自約定房屋交付之日第_____天起至實際交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房價款金額的_____%向乙方支付違約金,合同繼續履行逾期超過_______天,則視爲甲方不履行本合同,乙方有權按下列第____種約定,追究甲方的違約責任。

1.甲方按乙方累計已付款的________%向乙方支付違約金,合同繼續履行,並在本合同第六條約定的實際交付之日起_______天內交付房屋。

2.終止合同,甲方將乙方累計已付款全額還與乙方,按_______%利率付給利息。

如甲方故意隱瞞此房屋的原產權所屬人、房屋位置、質量問題,影響乙方的居住及使用時,乙方有權要求退房,一切損失由甲方承擔。甲方如在規定的此房屋戶口遷出時間內未將本合同所述房屋中的全部戶口遷出,即視爲甲方違約,並支付乙方違約金貳仟元整,並應在______天辦理結束全部戶口遷出手續。

第九條、關於產權登記的約定:本房屋以後若遇到需要辦理房屋產權證,土地證等其它手續,經甲乙雙方協商,按以下第____種約定進行。

1.在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記過戶手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,並按已付款的______%賠償乙方損失。

2.乙方自願在收到甲方的房屋及其手續後,延緩辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續。但如乙方有辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續的需要,向甲方提出書面要求,甲方應該提供一切與之有關的手續及資料,並協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續,不得用任何方式拒絕阻撓。如因甲方的過失造成乙方不能在乙方向甲方提出書面要求起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,並按已付款的______%賠償乙方損失

3.因本房建房售房單位及甲方原因,此房房屋產權證,土地證及其手續尚未辦理,但因甲方及其房屋共有人資金需要,甲方自願將此房賣與乙方。但在辦理此房房屋產權證,土地證及其手續時,甲方負責在房地產產權登記機關規定的期限內將此房房屋產權證,土地證產權直接辦理爲乙方______名下,並在房屋產權證,土地證及其手續辦理完畢後______天內交與乙方,所需費用,由______承擔。如因甲方原因不能將此房房屋產權證,土地證產權直接辦理爲乙方______名下,甲方須爲乙方辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續,所須費用由____________承擔。如因甲方的過失造成乙方不能在房屋產權證,土地證及其手續辦理完畢後______天內取得姓名標註爲乙方______的房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,並按已付款的'______%賠償乙方損失乙方如在本房屋買賣合同成立後,無論辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續與否,將此房出租,甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續時,甲方應該提供一切與之有關的手續及資料,不得用任何方式拒絕阻撓。

第十條本合同主體

1.甲方是_____________________共_____人,委託代理人爲_________,即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證本房屋,簽定本合同的時候經本房屋所有房屋共有產權人同意。

2.乙方是_____________________,代表人是____________。

第十一條本合同如需辦理公證,經國家公證機關________公證處公證但本合同不經過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日起生效。

第十二條本合同需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字後方能生效。本合同一式_____份,甲方產權人及甲方委託代理人共持_______份,乙方______份,見證方____________一份,留存備查。

第十三條本合同發生爭議的解決方式:雙方本着友好協商,公平合理的原則簽定本合同,簽定本合同後,雙方應嚴格遵守執行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第______種方式解決糾紛。

1.提交______仲裁委員會仲裁。

2.任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十四條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定由甲方,乙方,見證方三方共同協商解決,與本合同同具法律效力。

出賣方:________________

身份證號碼:__________________

地址__________________________________________

郵編_____________

電話_____________________

日期:___年___月___日

購買方:__________________

身份證號碼:___________________

地址__________________________________________

郵編____________

電話_________________

日期:___年___月___日

見證方:_______

身份證號碼_____________________

地址__________________________________________

郵編____________

電話_________________

日期:___年___月___日

房屋買賣判決上訴書 篇14

編號:_________________賣方:_____________________買方:_____________________見證方:____________________甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方轉讓甲方私人房產一事達成以下條款:

第一條甲方對產權的聲明甲方根據國家規定,已依法取得_________區

的房屋所有權證書,所有權證書_____字第____________號。甲方爲該房屋的現狀負全責。該房屋的結構爲

_____________________,建築面積爲_________平方米。

第二條甲方對買賣權的聲明甲方保證該房屋是符合國家及___________房屋上市的有關規定及政策法規,甲方有權將該房屋上市交易。由於違反國家及___相關政策法規而引起的法律及經濟責任由甲方來承擔。

第三條乙方對購買權的聲明乙方願意在本合同第一條款及第二條款成立的前提下,就向甲方購買上述房屋的完全產權之事簽訂本協議,並認可僅在此種情況下籤訂才具有法律效力。

第四條房屋售價雙方同意上述房屋售價爲每建築平方米人民幣_________元,價款合計爲人民幣元。

第五條付款方式無須銀行貸款

1、乙方應在簽訂《________房屋買賣合同》時,支付相當於總房款的 10%的定金。

2、乙方應在辦理立契過戶手續前 3個工作日內,支付剩餘 90%房款。銀行貸款

1、乙方應在簽訂《________房屋買賣合同》時,支付相當於總房款的 10%的定金。

2、乙方應在辦理立契過戶手續前 3個工作日內,支付首期房款。

3、銀行貸款部分房款按銀行規定由銀行直接支付。

第六條違約責任

1. 甲、乙雙方合同簽訂後,乙方中途悔約,應書面通知甲方,甲方應在 3個工作日內,將乙方的已付款返還乙方,但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約,應書面通知乙方,並自悔之日起 3個工作日內應將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

2. 乙方如未按本協議第五條款規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。每逾期一天,乙方應支付甲方所應付房款的 0. 4‰作爲滯納金,逾期超過 即視乙方違約,定金不予返還。

3.甲方應在獲得全部房款後 3個工作日內將房屋搬空,每逾期一天,甲方應按乙方已付房款的向乙方付滯納金,逾期超過 15天,即視甲方違約,乙方可要求法院強制執行。

第七條房屋交付甲乙雙方就房屋交付達成以下細目:

1.沒有房屋欠帳,如電話費、電費、物業管理費、取暖費等

2.沒有固定不可移動裝修物品的破壞

3.房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞

4.其它:______________________。

第八條關於產權辦理的約定本協議簽訂後,甲乙雙方應向房屋所在區房地產交易所申請辦理房屋買賣立契過戶手續,並按有關規定申領房屋所有權證。

辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲乙雙方依照有關規定繳納。辦理過程中由丙方先行墊付,在物業交驗時提供相應票據。

第九條有關爭議

本協議未盡事宜,雙方可簽訂補充協議。本協議的附件和雙方簽訂的補充協議爲本協議不可分割的組成部分,具有同行法律效力。當本合同在履行中發生爭議時,雙方協商解決。協商不能解決的,雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。

第十條生效說明本協議一式四份,甲乙雙方各執一份,房屋所在區交易所留存一份,見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方:__________經辦人:_________電話:__________乙方:__________經辦人:_________電話:__________丙方:__________經辦人:_________電話:______________年____月___日

房屋買賣判決上訴書 篇15

甲方____________(售房方)身份證號碼:____________

乙方____________(購房方)身份證號碼:____________

甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。

一、甲方自願將其位於萍鄉市安源區城郊管理委員會流萬管理處施家衝高專拆遷安置小區第 棟第 層的毛坯房(建築面積144平方米)以人民幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整(¥ 元)的價款出售給乙方。

二、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。本合同簽訂後,乙方在20xx年12月31日之前分兩次將房款交付甲方(付款以實際票據爲準)

三、本合同簽訂後,甲方將該層房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、佔有等權利一併轉讓給乙方。

四、本合同簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證分攤公共部分損壞所需維修費用。本合同簽訂後,甲方不得就該層房屋與他人訂立《買賣合同》。

五、該層房屋現作爲住宅用,乙方在使用期間不得擅自改變房屋結構和用途,甲方不得擅自改變與該房屋有關聯的公共設施、公共用地的使用性質。

六、房屋竣工驗收合格後,甲方應以書面或口頭通知乙方辦理交付手續,乙方按照雙方約定按期繳清本合同款項,如乙方超過約定期限三個月未繳清房款,甲方有權處理此房。

七、甲方應積極協助乙方辦理水、電、煤氣等配套設施開戶手續,相關費用由乙方承擔。

八、違約責任

1、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。

2、本合同簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,由雙方參照市場及購房款等條件協商解決,並賠償乙方的房屋裝修費用。

3、如該棟房屋需拆遷重建,甲方需在重建樓棟爲乙方提供一套面積不少於140平方米房屋,樓層由雙方協商確定;該套房屋除土建項目費用外其他補償款由乙方所得。

九、如遇國家政策變動,相關事項由雙方協商解決。

十、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的可按下述兩種方式解決。

1、提交安源區仲裁委員會仲裁。

2、依法向安源區人民法院起訴。

十一、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。

十二、本合同一式2份,甲乙方各執一份。

甲方:____________乙方:____________

____________年____________月____________日____________年____________月____________日

房屋買賣判決上訴書 篇16

賣方:_______________身份證號:__________________

買方:_______________身份證號:___________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。

第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區______________________擁有的房產,建築面積爲_____平方米。。

第二條、上述房產的交易價格爲:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作爲購房定金。

第三條、付款時間與辦法:

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭,並於銀行放款當日付給甲方。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。

第四條、甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將房屋設施使用費_________等費用結清。

第五條、稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。

第六條、違約責任甲、乙雙方合同簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條、本合同如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。

第八條、本合同一式六份。甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,乙方委託代理人一份,太原市房地產交易中心一份、公證處一份。

第九條、本合同發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第十條、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

第十一條、雙方約定的其他事項:

出賣方:_________________

身份證號碼:__________________

地址:___________________

郵編:___________________

電話:___________________

代理人:_________________

身份證號碼:___________________

見證方______________

地址______________

郵編______________

電話______________

法人代表______________

代表______________

房屋買賣判決上訴書 篇17

賣方(以下簡稱甲方):______________________

買方(以下簡稱乙方):______________________

甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協議,雙方遵照執行:

第一條房屋的基本情況。

甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_______號樓_______單元_______號;房屋結構爲磚混結構,建築面積_______平方米。

房屋價格:該房屋房價爲_______元整;

第三條付款方式乙方於本協議簽定之日一次向甲方支付_______元購房款後,該房屋產權即歸乙方所有。

第四條在乙方交清該房屋房款後,甲方將該房屋鑰匙交付給乙方,產權交割完畢。

第五條關於產權登記的約定。在乙方付清甲方房款後,甲方提供該房屋相關手續給乙方,由乙方負責辦理房屋產權登記過戶手續,辦理該房產過戶登記的所有稅費由乙方承擔。

第六條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,沒有按揭貸款、抵押債務、租金等,甲方均在交易前辦妥,交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

第七條因本房屋所有權轉移所發生的大修基金和各項稅費,均按政府的規定由乙方向各相關部門交納,該房屋售房協議生效後,一切費用由乙方承擔。

第八條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協議。

第九條本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本合同及其補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十條本協議在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方均可向人民法院起訴,本協議所有義務責任履行完(即過戶完畢)後,本協議終止。

第十一條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等效力,自簽定之日起生效,任何一方不得修改、塗改和轉讓本協議。

甲方(簽章):_____________________乙方(簽章):_____________________

時間:_____________________

房屋買賣判決上訴書 篇18

甲方(出售方) 身份證號碼:

乙方(買售方) 身份證號碼:

丙方(居間方)

甲、乙、丙三方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規及___市相關規定,本着自願、公平、平等、誠實信用原則,經協商一致訂立本合同。

第一條 成交房屋基本情況

房屋登記地址:

房屋權屬證號:土地使用證號:房屋用途:

登記所有人房屋抵押情況:

房屋共有人是否同意出售:□是 □否

目前是否已出租:□是 □否承租人是否放棄優先購買權□是 □否

房屋權屬情況:□私有產權房 □使用權的公房□可以出售的經濟適用房 □其他

房屋狀況建築面積: 平方米; 房型: ; 樓層

其他情況

1.1 經協商,甲方願將上述房屋出售給乙方,甲方對上述房屋信息的真實性、準確性負責,並保證房屋交付乙方時的狀況與乙方實地看房時的狀況保持一致,否則願承擔相應的違約責任、賠償乙方因此而受到的一切損失。

1.2 乙方確認,對該房屋已作了充分了解並實地查看過房屋,對房屋現狀沒有異議,願意購買該房屋。

第二條 成交價格

甲乙雙方協商後確定的成交價格爲:人民幣___元,(大寫:__)

第三條 付款方式

3.1 現金或貸款支付

如甲方認可乙方貸款方式付款時:甲方有義務配合一方辦理貸款手續;乙方提出終止貸款行爲或因乙方原因不能取得貸款機構貸款的,乙方應於___前以現金方式補齊房款。

3.2 資金監管服務

____房地產中介有限公司可以爲本次交易提供免費的資金監管服務,雙方自願選擇該項服務,並於簽訂本協議當日簽訂《資金監管委託協議》。

雙方自願將本次交易所涉及的全部款項暫存於指定的銀行監管帳戶中,並按本合同及《資金監管委託協議》所約定的程序及方式辦理。

儘管上述款項存於指定帳戶,但甲乙雙方同意:視爲乙方已向甲方實際支付。

如甲乙雙方協商一致,可不選擇資金監管服務,但由此帶來的一切風險由雙方自行承擔。

第四條 稅、費的承擔

4.1 甲乙雙方保證,按國家及地方相關規定、交易習慣各自繳納與本次交易相關的各項稅費。

4.2 儘管有上述約定,雙方同意:

甲方承擔__;乙方承擔___ .

第五條 權屬過戶及房屋交付

5.1 雙方承諾,在本合同簽訂之日後,於__年__月__日前共同到房屋所在地房產管理部門辦理房產過戶手續。

5.2 甲乙雙方應於本合同簽訂之日起 日內將房屋權屬過戶所需的全部真實、有效的合法手續、材料(包括但不限於房證、契證等)交予丙方保管,丙方協助雙方辦理過戶手續。

5.3 雙方同意,甲方於 騰空房屋並將房屋鑰匙交於乙方。

5.4 雙方在房屋交接前,應辦理有關物業的交接,包括但不限於水、電、煤氣、採暖、有線電視、電話、物業費、戶口等相關手續,並結清費用。房屋毀損、滅失等風險,自房屋鑰匙交於乙方時轉移至乙方。

5.5 丙方應甲乙雙方的要求協助雙方辦理上述物業交接事宜,並由雙方在《房屋交接單》上簽字確認。

第六條 違約責任

6.1 甲方保證所售房屋不存在任何權屬爭議,債務糾紛或其他瑕疵。甲方保證有權出售該房屋,並已得到房屋共有人或其他權利人的同意,保證全面履行合同義務。否則,乙方有權要求甲方支付本合同成交價格10%的違約金,並賠償因此受到的其他損失。

6.2 乙方保證所提供的資料真實、有效。具備訂立合同的資格,並保證全面履行合同義務。否則,甲方有權要求乙方支付本合同成交價格10%的違約金,並賠償因此受到的其他損失。

6.3 因甲乙任何一方原因導致本合同不生效、無效、被解除、被撤銷或任何一方發生違約等,丙方不承擔任何責任。

第七條 免責條款

如因不可抗力致使本合同不能全面履行,三方互不承擔責任。

第八條 爭議的解決

甲乙雙方在本合同履行過程中發生任何糾紛,應首先協商解決;協商不成的,任何一方均有權向人民法院起訴。

第九條 其他約定

第二部分 關於居間服務

第十條 丙方責任

9.1 依本合同約定爲甲乙雙方提供房屋買賣居間服務;

9.2 免費爲甲乙雙方提供房地產買賣相關法律、法規、政策諮詢。

第十一條 居間服務費及支付

10.1 甲乙雙方確認,雙方達成本次房屋交易是基於丙方所提供的居間服務;但該交易是雙方獨立、自願做出的決定。

10.2 丙方一次性收取居間服務費人民幣__元,大寫:___元,由___方承擔。

10.3 該服務費於本合同簽訂時以現金形式一次性支付給丙方。

第十二條 特別聲明

11.1 甲乙雙方同意:因甲乙任何一方的過錯導致本合同無效、交易不成功或買賣合同不能全面履行,丙方所收取的居間服務費均不予退還。

11.2 如甲乙任何一方或雙方在履行本合同過程中發生違約或其他爭議,雙方一致同意:在雙方就違約責任及其承擔達成協議之前或人民法院做出生效法律文書之前,丙方有權將暫存在指定帳戶中的款項予以保留,不向任何一方返還或支付。

第十三條 合同生效及其他

12.1 本合同於三方簽字或蓋章後生效。

12.2 本合同一式三份,甲方雙方各執一份,丙方執一份。

甲方: 乙方: 丙方:

代理人: 代理人:

簽約日期:

房屋買賣判決上訴書 篇19

合同號:

售房人: (以下簡稱甲方) 身份證號碼:一定寫清 購房人: (以下簡稱乙方) 身份證號碼:一定寫清 中介方:置業有限公司 (以下簡稱丙方)

甲、乙、丙三方根據中華人民共和國有關法律、行政法規和天津市相關地方性法規的規定,在合法、平等、自願、相互信任的基礎上籤訂本合同,承諾共同遵守。 第一條:房屋基本情況

1、甲方自願將座落在 區 (嚴格按照房本或商品房合同填寫) 的房屋(以下簡稱“該房屋”)出售給乙方。乙方對該房屋已作充分了解並實地看房,對該房屋現狀無異議,願意購買該房屋。甲方須保證房屋在合同簽訂後的狀況和看房時一樣。

2、該房屋的基本情況如下: 房屋性質:(私產、公產、商品房合同、企業產、宗教產、軍產、還遷協議、房改購房、合作建房,不要寫“其他”等模糊詞語) 所有權人: (一般只寫公產和私產的) 房型: 建築/計租面積: 樓層: 總層數: 使用性質: 附屬設施:(只要甲乙雙方協商一致就列明)(關於該房屋的基本情況特別是:建築/計租面積、所有權人、房屋性質一定要給房本所在交易中心內勤打電話覈實一遍,以免以後產生糾紛。) 所有權人:公、企產爲某某企業或某某房管站!

第二條:成交價格

甲、乙雙方協商後的實際成交價格爲:人民幣 元(大寫),該房屋產權或租賃權過戶的相關費用由 承擔,(該房屋產權或租賃權過戶費用的計算依據是指定評估機構對該房屋的評估價格,而非丙方提供的交易參考價和甲乙雙方商定的實際成交價。)該房屋配套設施過戶的相關費用由 承擔。 講清土地證過戶費用

第三條:信息服務費及支付

甲、乙、丙三方簽訂本合同時,甲方須向丙方交納中介服務費人民幣 元(大寫)及代辦過戶手續費人民幣 元(大寫),乙方須向丙方交納中介服務費人民幣 元(大寫)及代辦過戶手續費人民幣 元(大寫)。

第四條:付款約定(本條各款項均不計利息)

1、乙方向丙方的交款約定: (1)乙方於 年 月 日交付定金人民幣 不超過20% 元(大寫);

(2) 乙方按約定交清全款後,甲乙雙方按丙方要求在 日內開始辦理該房屋的過戶手續。(修改爲甲乙雙方按丙方要求在5日內將辦理該房屋過戶的全部手續及材料交丙方保管。)

2、丙方對甲方的付款約定:

(1) 待該房屋過戶全部手續辦理完畢,且甲、乙雙方確認該房屋費用交接清楚並在結款通知單簽字三日後(遇節假日付款時間順延),結清全款。

(2) 一定不要寫具體時間即“丙方於**年**月**日對甲方付款” 第五條:相關事宜

1、 若乙方需要貸款並請丙方爲其承擔他項權辦理之前擔保責任,則以丙方的評估價格作爲乙方貸款和丙方承擔擔保責任的依據,乙方需向丙方支付相應的服務費,辦理貸款的相關費用由乙方自行負擔。

2、 丙方爲甲乙雙方提供交易機會,丙方應如實傳遞甲方或乙方所提供的信息,就有關政策法規進行諮詢,並協助甲乙雙方辦理產權或租賃權過戶手續,甲乙雙方須提供相應的合法證件。

3、甲方承諾於 ( 簽結件單當日/具體日期/過戶進件幾日內 ) 騰空該房屋,並將該房屋鑰匙交於乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發生的水、電、煤氣、暖氣、有線電視、物業管理及戶口遷移等過戶手續及相關費用的交接事宜。

第六條:違約責任

1、 甲方須保證該房屋權屬無爭議,若發生與甲方有關的權屬糾紛或債務糾紛,由甲方負責解決並承擔一切後果及違約責任。

2、 甲、乙雙方須保證該房屋結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意及持有合法、有效證件,若因此影響辦理過戶手續,產生的一切後果及違約責任由責任方負責。

3、 甲方認可乙方貸款方式付款時:

(1) 貸款過程中,乙方提出終止貸款行爲,則乙方須補齊所差房款,繼續履行該合同,並承擔由此引起的經濟損失,已交納的服務費不予退還。

(2) 乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實、可靠。如因證明不屬實或其資信度不夠造成的貸款未果,乙方承擔相應責任及經濟損失。

(3) 乙方須按照約定按時到指定銀行辦理貸款手續,否則貸款延期責任由乙方承擔。

4、 如甲、乙任何一方拒絕履行合同或解除合同,或發生本條1、2、3違約責任,均由違約方向另一方支付本合同第二條確定的房屋實際成交價的10%作爲違約金。實際損失超過違約金總額的,責任方應據實賠償,且丙方所收取的本合同中約定的中介服務費一律不予退還。

第七條:免責條款

如因洪水、地震、火災和法律、政府政策變化等不可抗力原因,導致本合同不能全面履行的,甲、乙、丙三方互不承擔違約責任。

第八條:約定其它事宜

丙方留存甲方提供的產權證/房屋租賃合同/商品房合同/還遷協議等房屋權屬證明(建議將此條加爲固定條款) 商品房合同一定註明房屋面積一定以產權部門最終覈定爲準,總房款保持不變;可以添加對於土地證過戶哪方承擔過戶費用的約定 。

非公產、私產應註明甲、乙雙方自行辦理該房屋的過戶或公正事宜!

如房主本人未能到場,合同中可註明:由於房主未能到場,產生後果由賣方經手人承擔!

第九條:其它

1、本合同在履行中若發生爭議,甲、乙、丙三方應協商解決。協商不成,任何

一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。

2、本合同經甲、乙、丙三方簽字蓋章後生效,一式三份,一份兩頁,甲、乙、

丙三方各執一份。各種手續交接清楚,本合同自動作廢,並由丙方收回。

要求賣方在退款專用卡卡號處 簽字確認 甲方(簽章): 乙方(簽章): 丙方(簽章): 經手人: 經手人: 經手人: 聯繫地址:留能夠聯繫上的 聯繫地址:留能夠聯繫上的 簽約連鎖店: 聯繫電話:儘量多留 聯繫電話:儘量多留 聯繫電話:

簽約日期: 年 月 日

附件

該房屋的附屬設施清單: 1.傢俱

2.電器

3.其他

4.鑰匙:

甲方確認: 乙方確認:

確認日期:

房屋買賣判決上訴書 篇20

出賣方(甲方):

地址:

郵政編碼:

電話:

法定代表人:

職務:

購買方(乙方):

地址:

郵政編碼:

電話:

法定代表人:

職務: 根據國家有關法律的規定,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同,以資共同信守執行。

第一條 乙方購買甲方坐落在 市 街 巷 號的房屋 棟間,建築面積爲 平方米。

第二條 上述房產的交易價格:

第三條 付款時間與辦法:

第四條 甲方應於 年 月 日前將交易的房產全部交付給乙方使用。

第五條 稅費分擔

1.甲方承擔房產交易中房產局應向甲方徵收的交易額的 %的交易費,承擔公證費、協議公證費。

2.乙方承擔房產交易中房產局應向乙方徵收的交易額的 %的交易費,承擔房產交易中國家徵收的一切其他稅費。

第六條 違約責任

1.乙方必須按期向甲方付款,否則,每逾期一天,應向甲方償付違約部分房產款 %的違約金。

2.甲方必須按期將房產交付乙方使用,否則,每逾期一天,應向乙方償付違約部分房產款 %的違約金。

第七條 本合同主體

1.乙方是 共 人,委託代理人 即乙方代表人。

2.甲方是 單位,代表人是 。

第八條 本合同經國家公證機關 公證處公證。

第九條 本合同發生爭議的解決方式:

因履行本合同所發生的爭議,提交慶陽仲裁委員會仲裁。

第十條 本合同一式 份。甲方產權人各執一份,乙方執一份, 房產管理局、公證處各執一份。

甲方:

法定代表人:

乙方:

法定代表人:

房屋買賣判決上訴書 篇21

賣方:______________買方:______________

甲方按照《北京市實施<中華人民共和國城鎮國有土地使用權出讓暫行條例>細則》的規定,已合法取得北京市__________區__________地塊的土地使用權,土地面積爲__________平方米,土地使用年限__________年,自______年______月______日至_______年______月____日止,國有土地使用證號爲__________。甲方在上述地塊建設項目的名稱爲__________,現已竣工,取得房屋所有權證,經北京市房地產管理局審覈,准予上市銷售,外銷許可證號爲__________。乙方自願購買甲方的__________的房屋,甲方願意出售,甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所佔土地使用權同時轉讓給乙方。雙方經友好協商,就上述房屋的買賣事項,訂立本合同。

第一條__________房屋,建築面積爲__________平方米,土地面積__________平方米,土地使用期限自房屋產權過戶之日起至______年______月______日止。上述面積已經北京市房地產管理局測繪。

第二條雙方同意上述房屋售價爲每建築平方米__________幣________元,價款合計爲______幣______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整。乙方預付的定金__________元,在乙方支付購房價款時轉爲購房價款。

第三條乙方同意在______年______月______日前將購房價款全部匯入甲方指定銀行。甲方指定銀行:__________銀行帳號:__________

第四條甲方同意在______年______月______日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建築工程質量監督部門出具的《工程質量竣工覈驗證書》,並辦妥全部交接手續。交付地點:_________。甲方同意按《建築工程保修辦法》的規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。

第五條乙方同意其購置的房屋由甲方或甲方委託的管理公司代管。

第六條雙方同意在簽定本合同後一個月內,持本合同和有關證件到北京市房地產市場管理處辦理房屋買賣立契過戶手續,並按有關規定申領房屋所有所權證。辦理上述手續時發生的稅費,由雙方依照有關規定負擔。

第七條本合同生效後,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自房屋交付之日第二天起至實際交付日止按中國人民銀行固定資產貸款利率計算。逾期超過_______日甲方未交付房屋的,乙方有權終止本合同。合同終止自乙方方面通知送達甲方之日起生效。甲方除在合同終止後30日內向乙方雙倍返還定金外,還須並將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按中國人民銀行固定資產貸款利率計算。

第八條本合同生效後,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本合同的約定付款之日起至實際付款之日止按中國人民銀行固定資產貸款利率計算。逾期超過_______日終止本合同。合同終止自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。

第九條本合同由雙方簽字之日起生效,未盡事項,雙方可另籤補充協議。本合同的附件,爲本合同不可分割組成部分,具有同等的法律效力。

第十條本合同的訂立、效力解釋、履行和爭議的解決,均受中華人民共和國法律的管轄。雙方因履行合同引起的糾紛,應協商解決,協商不成的,任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。

第十一條本合同正本一份四份,甲乙雙方各一份,北京市房地管理局兩份。副本_______份。

甲方:___________________地址:___________________________聯繫電話:_______________________郵政編碼:_______________________身份證號碼:_____________________

乙方:___________________地址:___________________________聯繫電話:_______________________郵政編碼:_______________________身份證號碼:_____________________

簽約地點:_______________________簽約時間:_______________________

房屋買賣判決上訴書 篇22

甲方(賣方):_____

乙方(買方):_____

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:_____

一、甲方自願將坐落在_______________房屋出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款爲人民幣小寫________________;即人民幣大寫__________。

三、乙方在簽訂本合時,支付定金小寫________________;(大寫)__________。

四、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的`土地使用權。

五、辦理房產證手續所產生的有關稅費由乙方承擔,與甲方無關。

六、乙方支付定金後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。即小寫________________ (大寫) __________。

七、甲方該房產將付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租信、使用;無欠帳。

八、本合同簽訂後,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付______________元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付________元罰金,逾期30日視爲毀約;如因政府及銀行規定,本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。

九、將會該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件。

十、本協議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

十一、附加條款:

甲方(公章):______________乙方(公章):______________

法定代表人(簽字):______________ 法定代表人(簽字):______________

_______年__________月____日

房屋買賣判決上訴書 篇23

房屋買賣合同甲方(出賣方):________________身份證號碼:________________

乙方(購買方):________________身份證號碼:________________

甲乙雙方經過友好協商,就房屋買賣一事,在平等、自願、誠實信用的前提下,達成如下協議:

第一條基本情況

1、甲方自願將以下房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願購買該房屋。該房屋具體狀況如下:

(1)該房屋座落於_________,建築面積爲_________平方米;套內建築面積_________平方米,附着車庫,面積_________平方米;

(2)該房屋的所有權證證號爲聊房權證新字_________號;

2、附屬於該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩等其他設施、設備將隨該房屋一併轉讓,且轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,乙方不再另行支付價款。

第二條保證甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、抵押等任何權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。

第三條房價款與付款方式

1、甲、乙雙方經協商一致,上述房屋總房價款爲人民幣___________元整(小寫:_____________________元),此費用不包含房屋過戶有可能產生的一切稅費等費用。房屋過戶產生的一切稅費等費用由乙方一方獨自另外承擔。

2、支付方式、支付時間

(1)甲、乙雙方同意,乙方於______年______月______日前支付給甲方人民幣___________元整,(小寫:____________________元)。

(2)乙方於______年______月______日前支付給甲方人民幣___________元整(小寫:___________元)。

(3)乙方於______年______月______日前一次性支付剩餘購房款人民幣___________元整,(小寫:_________元)交給甲方。

3、甲方在每次收取付款後,應當向乙方開具收款憑證,並註明收款時間。

第四條交付期限

1、甲、乙雙方同意,甲方於______年______月______日正式交付該房屋鑰匙,但是車庫除外。車庫交付時間爲。甲方在_________購買房子交鑰匙的時間,以聊城監獄通知爲準。

2、甲、乙雙方同意,待乙方把全部房款交給甲方後,甲方將房屋所有權證交乙方保存。甲方、乙1第頁共1頁

方到房地產主管部門辦理過戶手續。應由乙方通知甲方一快到房地產主管部門辦理過戶手續。

3、辦理以上手續應當繳納的相關費用,由乙方一方獨自承擔。

第五條違約責任

1、甲方如不按本合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價______%的總額計算違約金給與乙方。

2、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日3%計算的違約金給與甲方。

3、除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,如任何一方違反上述合同規定,則守違約方有權解除合同,除1,2款外,違約方向守約方支付違約金人民幣___________元整(小寫:________________________元)。

第六條其他

1、該房屋正式交付前,甲方應結清物業管理、水、電、燃氣、等相關雜費。

2、在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應積極配合乙方做好房屋過戶手續。

3、本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本合同的附件均爲本合同不可分割的部分。

4、甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。

5、本合同一式3份。其中甲方留執1份,乙方留執1份,爲申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。本合同自甲乙雙方簽訂之起生效。

甲方(簽章):________________乙方(簽章):________________

聯繫電話:________________聯繫電話:________________

簽約日期:________________

房屋買賣判決上訴書 篇24

買方:________________身份證號(營業執照號碼):________________

賣方:________________身份證號(營業執照號碼):________________經紀方:________

房地產中介服務有限公司買賣雙方通過經紀方出售及購買位於____市____區_____________單位物業(以下簡稱該物業),並於____年____月____日在協商一致的基礎上籤訂了房地產買賣合同(合同編號爲____________)。現因______________________提出解除合同,經三方協商,達成以下協議:

一、買賣雙方及經紀方均同意按以下第(____)項履行:

(一)若賣方提前要求終止合同關係:

1、賣方須於簽署本協議之日起____日內將定金____幣________元整退還買方(如由經紀方託管,則賣方同意經紀方將定金退還,並將收據交還經紀方)。

2、賣方同意支付給買方____幣____元整作爲賠償,並於簽署本協議之日起____日內付清。

3、賣方同意支付經紀方佣金____幣________元整,並於簽署本協議當日付清。

(二)若買方提前要求終止合同關係:____

1、買方同意賣方沒收其已支付的定金____幣____________元整作爲賠償2、買方同意支付經紀方佣金____幣________元整作爲賠償,並於簽署本協議當日付清。

(三)________。

二、買賣雙方承諾不會直接或間接成交此物業,如有買方之親屬、朋友、或其他代理人購入,買賣雙方須各付給經紀方此物業成交價的1.5%作爲佣金。

三、自本協議履行完畢之日起,買賣雙方及經紀方之間的合同關係終止,三方均不得再就上述合同追究各方責任。

四、買賣雙方就本協議提供以下賬戶作爲收款賬戶:五、本合同一式三份,自三方簽字起生效。

買方、賣方、經紀方各持一份,具有同等法律效力。

買方:戶名:________開戶行:____________帳號:________________

賣方:戶名:________開戶行:____________帳號:________________

年月日

熱門標籤