貸款房屋買賣合同模板（通用20篇）

貸款房屋買賣合同模板 篇1

賣方：(以下簡稱甲方) 

買方：(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北 京市城市房地產轉讓管理辦法》、及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在 平等、自願、 公平、 協商一致的基礎上，就房屋買賣事宜達成共識簽定本合同 共同遵守共同執行：

第一條甲方自願將位於給乙方，房產證號爲：赤房權證赤鎮公售字第1535新號 ，建築面積爲： 114.21 m2(以該房屋產權證標註面積爲準)年(以該房屋產權證標註年代爲準)，產權人爲 石奎山 ，售價爲人民幣￥20xx00 元，大寫金額 貳拾萬元整 。規劃用途爲住宅 ，此價格包括室內裝修、屋內固定設施，附件一具體約定的物品和本樓房相應小棚 簽定本合同時乙方向甲方支付購房定金(大寫金額) 肆萬元整 。

第二條 付款方式：( √ )全款 或 ( X )貸款

(一)全款付款方式的： 20xx 年 03 月 10 日前乙方向甲方支付首 付款人民幣(大寫) 壹拾捌萬元整 (含定金)，過戶當日乙方向甲方支付剩餘房款人民幣(大寫) 貳萬 元整 。

(二)銀行按揭貸款方式付款的：X 年X 月X 日前乙方向甲方支付購房款人民幣(大寫) X (含定金)， X 年 X 月 X 日前乙方向甲方支付購房款人民幣(大寫) X 元整，剩餘房款人民幣(大寫) X 元整，乙方向【銀行】【公積金管理中心】申請二手房貸款一次性支付給甲方。乙方因自身原因貸款未能獲得銀行或公積金管理中心批准的，雙方同意按照第 X 種方式解決：

1、乙方50日內自行籌齊剩餘房價款，以現金形式支付給甲方; 2、乙方繼續申請其他銀行貸款，至貸款批准，其間產生的費用由乙方自行負擔;

3、本合同終止，乙方支付的定金和房價款甲方應如數返還，雙方互不承擔違約責任，在申辦貸款過程中發生的各項費用(包括諮詢費)由乙方承擔。

第三條 關於對房屋產權過戶及物業交割的約定

1、產權過戶時間：月日之前甲、乙雙方共同辦理房屋產權過戶手續(銀行或公積金管理中心貸款審批通過後15日內)，過戶時所發生的費用由 甲方 承擔，甲方應當協助配合乙方辦理有關手續。

2、物業交割時間：甲方於收到全部房款後日之內將房屋內物品搬清(補充 協議約定時間)，將房門鑰匙、水卡、電卡、(附件一具體約定的物品)及其它 一切相關手續交給乙方，並結清之前的電費、水費、取暖費、物業費、天然氣費 及其它一切應交的費用。

第四條 甲、乙雙方義務

(一)甲方義務

1、甲方保證對其所出售的房屋具有絕對產權，符合國家有關房屋(存量房)上市交易的相關規定，產權過戶時無產權糾紛、無抵押、無查封，可以自由買賣過戶，賣出後不得和乙方發生產權糾紛，如果和乙方發生產權糾紛，甲方承擔全部責任。如果該房屋產權有抵押，甲方必須在該房屋產權過戶之前到相關部門解除抵押。

2、甲方應保證該房屋交付時符合國家規定(不得惡意損壞房屋設施)，並保 證該房屋未出租或承租人已經放棄優先購買權。

3、甲方應保證簽定本合同後7日內，將該房屋辦理產權過戶和辦理貸款所需要的相關證件(原件及複印件)提供給乙方。如果證件是假證或無效證件，其責任自負，並保證按時到場辦理該房屋產權過戶和貸款手續。甲方收到全部房款後30日內，將戶籍遷離本房屋。

(二)乙方義務

1、簽定本合同時向甲方支付定金。

2、乙方保證簽定本合同後7日內，自行準備好該房屋辦理產權過戶和辦理貸款 所需要的相關證件(原件及複印件)。如果證件是假證或無效證件，其責任自負，並保證按時到場辦理該房屋產權過戶和貸款手續。

第五條 違約責任

(一)甲方收到定金後，甲方不得隨意變更該套房屋價格或不出售此房、不配合乙方辦理相關手續，如果甲方違約，甲方同意無條件的雙倍返還乙方所交的定金共計： 捌萬元整 。若乙方違約，不購買該房屋，則乙方無權要求甲方退還已交定金，該定金歸甲方所有。

(二)甲方收到房款(部分或全部)後，若甲方違約不將該房屋出售給乙方或 違反本合同第四條甲、乙雙方義務(一)甲方義務約定，甲方不僅要退還已經收 到的全部房款，還要以所收到房款的 20 %作爲違約金賠償給乙方。

(三)乙方支付房款(部分或全部)後，若乙方違約不購買該房屋或違反本合同 第四條甲、乙雙方義務(二)乙方義務約定，乙方應以所支付房款的 20 % 作爲違約金賠償給甲方。甲方扣留違約金後，將剩餘的房款一次性退還乙方。

(四)如果甲方逾期交付該房屋，或未能按約定日期到場辦理房屋產權過戶和貸 款手續，給乙方造成損失，損失以日計算，每違約一日，甲方均應按該房屋成交 價格的千分之五向乙方支付違約金，逾期超過20個工作日，乙方可以解除本合 同，甲方承擔本合同第五條違約責任(一)(二)規定的違約責任。甲方交付房屋時，應到相關部門結清與該房屋有關的相關費用，不得拖欠費用，否則甲方要承擔相應的責任，與乙方無關。

(五)乙方對甲方所售房屋的真實情況和價格，以及房屋附屬設施充分了解均無 異議。如果乙方逾期支付房款，造成合同無法履行，給甲方造成損失，損失以日 計算每違約一日，乙方均應按逾期房款的千分之五向甲方支付違約金，如果乙方 付款逾期超過20個工作日，甲方有權終止本合同，乙方向甲方支付的定金，甲 方不退還。同時乙方還要承擔本合同第五條違約責任(一)(三)規定的違約責任。

第六條 不可抗力因素

因不可抗力不能按照約定履行本合同的，依據不可抗力的影響，部分或全 部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另 一方當事人，並自不可抗力事件結束之日起 30 日內向另一方當事人提供證明。

第七條:解決糾紛的方法：

本合同在履行中發生爭議，雙方可以協商解決如果協商不成雙方同意按以下第( 2 )種方式解決。

1、提交北京仲裁委員會仲裁。

2、任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。

第八條 本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力，該合同自簽字或蓋章之日起生效。

第九條：本合同未盡事宜，雙方可簽定補充協議，本合同的附件和補充協議爲本合同不可分割的組成部分，具有同等法律效力。

補充協議：

是以家庭爲單位的第【 壹 】套樓房。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

身份證號： 身份證號：

地址： 地址：

年 月 日 年 月 日

聯繫電話： 聯繫電話：

貸款房屋買賣合同模板 篇2

甲方(出售方)： 身份證號：

乙方(購買方)： 身份證號：

爲了確保房屋買賣雙方的合法權益，甲乙雙方現就房屋買賣自願達成協議如下：

第一條 經甲乙雙方共同協商，甲方自願將位於賓縣賓州鎮 區內獨立一二樓(建築面積 平方米)出售給乙方。甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權，沒有抵押等各種負擔。

第二條 上述房屋的出售價爲人民幣 元整(￥ 元)，此價格自甲乙雙方簽訂協議書之日起不得變更。

第三條 付款方式爲現金交付，本協議簽訂之日乙方一次性將購房款交付甲方。

第四條 因甲方交房前需要搬家，乙方給甲方一個月的時間，甲方必須在20xx年1月 日將房騰出並交付給乙方。

第五條 因該房尚未辦理產權證，故本協議簽訂之日甲方必須把此房的原買賣合同原件及相關票據均由乙方保管。將來房產證及土地證發放後甲方必須積極辦理，以及必須積極配合乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶手續，並將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經辦理所有權過戶手續，房屋的產權及使用權歸乙方所有，甲方不再擁有產權及使用權等任何權利。

第六條自本協議簽訂之日起，如遇徵用、開發、拆遷等與此房相關的權利義務等均由乙方享有和承擔，在此日之前由此房產生的權利義務均由甲方享有和承擔。

第七條 上述住宅的交易過戶費用由甲方承擔。

第八條 違約責任：

(一)甲方在收到乙方支付的購房款後未按規定時間將房及產證交給乙方的，視爲甲方違約，乙方有權要求甲方履行合同並承擔違約責任，也有權解除本合同並要求甲方承擔違約責任。

(二)房屋買賣協議簽訂後，甲方違約不出售上述房屋的，甲方除必須按乙方規定的時間退還已收取的乙方購房款外，必須承擔向乙方支付違約金的違約責任;如乙方已付款但終止購房的，甲方只按已收款項的80%退回給乙方。

(三)違約方承擔房價款20%的違約金。

第九條 甲方交給乙方住房時須住房保持完好，並結清在此之前所發生的水電暖物業等所有費用。

第十條 本協議經雙方簽字後生效。本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方：

乙方：

年 月 日

貸款房屋買賣合同模板 篇3

賣方：(以下簡稱甲方) 身份證號

買方：(以下簡稱甲方) 身份證號

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、 公平、 協商一致的基礎上，就房屋買賣事宜達成共識並簽定本合同，共同遵守共同執行：

第一條：甲方自願將位於樓房一套出售給乙方，房產證號爲： ， 建築面積爲： m2(以該房屋產權證標註面積爲準)，產權人爲 ，售價爲人民幣￥ 元，大寫金額 。該房屋建成年代爲 年(以該房屋產權證標註年代爲準)，規劃用途爲 ，此價格包括室內裝修、屋內固定設施、具體約定的物品( )。

第二條：乙方向甲方支付購房款人民幣(大寫) 元整(首付款)，剩餘房款人民幣(大寫) 元整，乙方向銀行申請二手房貸款一次性支付給甲方。如因特殊原因乙方未能獲得銀行貸款批准的，本合同終止，乙方支付的房價款甲方應如數返還，雙方互不承擔違約責任，在申辦貸款過程中發生的各項費用(包括諮詢費)由乙方承擔。

第三條 關於對房屋產權過戶及物業交割的約定

1、產權過戶時間：甲、乙雙方共同辦理房屋產權過戶手續(銀行貸款審批通過後10日內)，過戶時所發生的費用由 承擔， 應當協助配合 辦理有關手續。

2、物業交割時間：甲方於收到全部房款後五日之內將房屋內物品搬清，將房門鑰匙、水卡、電卡、及其它一切相關手續交給乙方，並結清之前的電費、水費、取暖費、物業費、天然氣費及其它一切應交的費用。

第四條 甲、乙雙方義務

(一)甲方義務

1、甲方保證對其所出售的房屋具有絕對產權，符合國家有關房屋上市交易的相關規定，產權過戶時無產權糾紛、無抵押、無查封，可以自由買賣過戶，賣出後不得和乙方發生產權糾紛，如果和乙方發生產權糾紛，甲方承擔全部責任。如果該房屋產權有抵押，甲方必須在該房屋產權過戶之前到相關部門解除抵押。

2、甲方應保證該房屋交付時符合國家規定(不得惡意損壞房屋設施)，並保證該房屋未出租或承租人已經放棄優先購買權。

3、甲方應保證簽定本合同後五日內，將該房屋辦理產權過戶和辦理貸款所需要的相關證件(原件及複印件)提供給乙方。如果證件是假證或無效證件，其責任自負，並保證按時到場辦理該房屋產權過戶和貸款手續。

(二)乙方義務

1、簽定本合同時向甲方首付款。

2、乙方保證簽定本合同後7日內，自行準備好該房屋辦理產權過戶和辦理貸款所需要的相關證件(原件及複印件)。如果證件是假證或無效證件，其責任自負，並保證按時到場辦理該房屋產權過戶和貸款手續。

第五條:解決糾紛的方法：

本合同在履行中發生爭議，雙方可以協商解決，如果協商不成雙方同意任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。

第六條 本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力，該合同自簽字或蓋章之日起生效。

第七條：本合同未盡事宜，雙方可簽定補充協議，本合同的附件和補充協議爲本合同不可分割的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

聯繫電話： 聯繫電話：

年 月 日 年 月 日

貸款房屋買賣合同模板 篇4

根據《民法典》及相關規定，爲明確出租方與承租方的權利義務關係，經雙方協商一致，簽訂本契約。

一、經本公司介紹甲方自願將座落在______區______路(街)的房屋(房屋建築面積______平方)米，出租給乙方使用。

二、乙方已對甲方所要出租房地產做了充分了解，願意承租該房地產。甲乙雙方協定的上述房地產月租金爲人民幣(大寫)____________元。租賃期限自二________年____月____日到二________年____月____日止。租金按_________結算，計人民幣(大寫)_________元，由乙方在每的前____日交付給甲方。付款方式：現金(以書面收據爲準)。

三、甲方保證上述房地產權屬清楚。若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，並承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。乙方保證承租上述房屋僅作爲_________用房使用。

四、房地產租賃期內，甲方保證並承擔下列責任：

1、乙方能夠正常使用。

2、負責對房屋及其附着物自然損壞維修，因甲方延誤房屋維修而使乙方或第三人遭受損失的，甲方負責賠償。

3、如需出賣或抵押上述房地產，甲方將提前_________個月通知乙方。

五、房地產租賃期內，乙方保證並承擔下列責任：

1、如需對房屋進行改裝修或增擴設備時，應徵得甲方書面同意。費用由乙方承擔。

2、如需轉租他人使用，必須取得甲方書面同意，不得利用甲方房屋從事非法活動。

3、因使用不當或其它人爲原因而使房屋或設備損壞的，乙方負責賠償或給予修復。

4、乙方將對甲方正常的房屋檢查和維修給予協助。

5、乙方須在租賃期滿時把房產完好交還給甲方。如需繼續承租上述房地產，應提前______個月與甲方協商，雙方另簽訂契約。租賃期間水、電、煤氣、有線電視、電話等由乙方根據實際用量付費。

六、違約責任：任何一方未能履行本契約規定的條款，給對方造成損失的由違約方在____日內負責賠償，同時支付對方違約金，壹個月房租費。

七、如因不可抗力的原因而使承租房屋及其設備損壞的，雙方互不承擔責任。

八、本契約在履行中若發生爭議：甲乙雙方應採取協商辦法解決。協商不成時，任何一方均可向工商局經濟合同仲裁委員會申請調解或仲裁，也可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、本契約未盡事項，甲乙雙方可另行議定，其補充協議經雙方簽章後與本契約具有同等效力。雙方約定其它事項：

十、在簽訂本契約時，雙方承擔中介服務費爲_____元，其中甲方付_____元，乙方付_____元。本契約一式______份，甲乙雙方各執______份。契約副本兄弟房產買賣公司。雙方簽章後生效。本契約期滿自行作廢。

甲方(簽章)：

乙方(簽章)：

地址：

地址：

聯繫電話：

聯繫電話：

委託代理人(簽章)：

委託代理人(簽章)：

身份證：

身份證：

房產買賣公司(蓋章)：

經辦人(簽章)：

貸款房屋買賣合同模板 篇5

甲方(出售方)：__________________

乙方(購買方)：__________________

爲了確保房屋買賣雙方的合法權益，甲乙雙方現就住宅及儲藏室買賣自願達成協議如下：

第一條經甲乙雙方共同協商，甲方夫妻自願將位於____________________________________的住宅壹套(建築面積平方米)及儲藏室壹間(建築面積__________平方米)出售給乙方。房屋所有權證號爲：.甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權，沒有抵押等各種負擔。

第二條上述住宅及儲藏室的出售價爲人民幣_______________元整(￥__________元)(以下金額均爲人民幣)，此價格自甲乙雙方簽訂協議書之日起不得變更。

第三條付款方式：乙方先交定金__________元整;甲方在領到新房鑰匙之日起10日內，乙方支付甲方_____萬元整(￥__________元)，剩餘房款__________元整(￥__________元)於甲方交此房給乙方時由乙方一次性付清。

第四條甲方必須在領到新房鑰匙之日起_____日內騰房給乙方。

第五條乙方支付甲方_____萬元款項時甲方須把此房房屋所有權證等證件原件及相關票據均由乙方保管。將來土地證發放後甲方必須立即配合領取並交由乙方保管，甲方將來必須積極配合乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶手續，並將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經辦理所有權過戶手續，房屋的產權及使用權歸乙方所有，甲方不再擁有產權及使用權等任何權利。

第六條自甲方騰房給乙方之日起，如遇拆遷等與此房相關的權利義務等均由乙方享有和承擔，在此日之前由此房產生的權利義務均由甲方享有和承擔。

第七條上述住宅及儲藏室的交易過戶費用由乙方承擔。

第八條違約責任：

(一)乙方未在規定的時間內將購買上述住宅、車庫的款項支付給甲方的，由甲方按日加收違約金__________元。

(二)甲方在收到乙方支付的購房款後未按規定時間騰房並將房產證交給乙方的，甲方除必須騰房並將房產證交給乙方，必須按日支付違約金__________元。

(三)自乙方要求甲方協助過戶之日起，甲方未在合理時間內協助乙方辦理房屋過戶手續的，甲方除必須及時配合乙方過戶外，必須按日支付違約金__________元。

(四)房屋買賣協議簽訂後，甲方違約不出售上述住宅及儲藏室的，甲方除必須按乙方規定的時間退還已收取的乙方購房款外，必須另行支付給乙方_____萬元整(￥__________元)違約金;如乙方已付款但終止購房的，甲方只按已收款項的_____%退回給乙方;如未支付任何購房款，無論哪一方違約，違約方應向對方支付違約金壹萬元整。

第九條甲方交給乙方住房時須住房保持完好，並結清在此之前所發生的水電暖物業等所有費用。

第十條本協議經雙方夫妻均簽字後生效。本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方(簽章)：_________________乙方(簽章)：_________________

___________年_________月_______日___________年_________月_______日

貸款房屋買賣合同模板 篇6

甲方姓名(賣方)：___________身份證號碼：_________________________________

乙方姓名(買方)：___________身份證號碼：_________________________________

根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

第一條乙方同意購買甲方擁有位於_____省______市_______擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，該建築總面積爲____平方米。(詳見土地房屋權證第____號)。

第二條甲方首先確保該房產爲甲方所有、產權明晰，手續齊全合法，土地產權清晰，市政規劃不受影響，不存在單位房屋侵權、不存在房產查封凍結、不存在繼承人共有、不存在家庭共有、不存在交易時租賃等情況，產權清楚無糾紛、無抵押、無設定他項權力，若有問題由甲方負責解決，並承擔由此產生的全部責任。

第三條甲、乙雙方協商一致，甲方所售房屋總金額爲(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設施費用);

第四條甲、乙雙方達成一致意見，雙方交易稅費由方負擔。

第五條甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。

第六條甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)後___日內，甲方將房屋交付乙方，因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的，則房屋交付時間可據實予以延長。

第七條乙方未按本合同規定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金額的2‰支付違約金，逾期達一個月以上的，即視爲乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費，並向甲方支付購房款10%違約金。

第八條甲方未按本合同第四條規定將房屋及時交付使用，每逾期一日，按照購房總價的___‰支付違約金，逾期達一個月以上的，即視爲甲方不履行本合同，乙方有權解除合同，由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費，並向乙方支付房價____%的違約金。

第九條本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力。

第十條本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

第十一條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十二條本合同一式兩份份，甲、乙雙方各執一份。

甲方(簽字)：__________________

乙方(簽字)：__________________

日期：_______年______月___日

貸款房屋買賣合同模板 篇7

賣方(以下簡稱甲方)：________________

買方(以下簡稱乙方)：________________

甲方根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關規定，已依法通過劃撥方式取得________市______區(縣)________地塊的國有土地使用權，土地面積爲______平方米，國有土地使用證件爲______。甲方在上述地塊上建設的項目名稱爲______，現已竣工，取得房屋所有權證(房屋所有權證______字______號)，經________市房屋土地管理局審覈，准予上市銷售，________市經濟適用住房銷售許可證號爲____房內證(經)字第______號。

乙方自願購買甲方的______房屋，甲方願意出售，甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所佔用範圍內的劃撥土地使用權轉讓給乙方。雙方經友好協商，就上述房屋的買賣事項，訂立本合同。

第一條、房屋

房屋建築面積爲______平方米(包括套內建築面積______平方米，分攤的共有共用建築面積______平方米)，共有共用部位詳見附件二。土地使用面積爲______平方米(含共有共用面積)。上述面積已經房屋土地管理部門測繪。

第二條、價格

雙方同意上述房屋售價爲每建築平方米人民幣______元，價款合計爲人民幣(大寫)______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整(小寫)______元。乙方預付的定金______元，在乙方支付購房價款時轉爲購房價款。

第三條、付款方式

乙方同意______年______月______日前將購房價款全部當面交付甲方或匯入甲方指定銀行。甲方指定銀行：_______________________銀行賬號爲：_________________________。

第四條、交付

甲方同意在______年______月______日前將房屋交付給乙方。交付時，甲方提交建設工程質量監督部門出具的《________市建設工程質量合格證書》，並辦妥全部交接手續。交付地點：_____________________。甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《________市建設工程質量條例》及有關規定，自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。

第五條、管理

乙方同意其購置的房屋在小區物業管理委員會或業主管理委員會未選定物業管理機構之前由甲方或甲方委託的管理公司負責管理。

第六條、過戶

雙方同意在簽訂本合同後一個月內，持本合同和有關證件共同到________市_______房地產交易管理部門辦理房屋買賣過戶手續，申領房地產權屬證件，並按規定交納有關稅費。

第七條、甲方權利和義務

本合同生效後，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有權向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第___天起至實際交付之日止，每延期___日，甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之______(大寫數字)向乙方支付違約金。逾期超過______日(遇法定節假日順延)甲方仍未交付房屋的，乙方有權解除本合同。合同解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在合同解除後___日內向乙方雙倍返還定金外，並須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方，利息按利率計算。

第八條、乙方權利和義務

本合同生效後，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本合同約定付款之日第_____日起至實際付款之日止，每延期_____日，乙方按延期交付房價款的萬分之______(大寫數字)向甲方無能爲力付延期違約金。逾期超過______日(遇法定節假日順延)乙方仍未付款的，甲方有權解除本合同。合同解除自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。

甲方(簽章)：__________________

乙方(簽章)：__________________

日期：________年____月____日

貸款房屋買賣合同模板 篇8

出售方（甲方）：

購買方（乙方）：

甲、乙雙方就位於的買賣相關事宜，協議條款如下：

一、甲方自願將紅山駝峯路慧豐小區一樓商鋪以 人民幣賣於乙方，乙方當場一次性全款付給甲方。

二、該商鋪房屋產權及附加手續，由甲方負責全部辦理並交於乙方，手續費用由乙方承擔，上下水、暖、電、氣、網線按國家建設部門規定，由甲方配齊。

三、此商鋪甲方於 年 月 日之前交乙方管理使用。

四、此合同一式三份，甲、乙雙方各保存1份，中介人保存1份，簽字後生效，不得反悔。

甲方：乙方： 中介人：

年 月日

《商鋪房屋買賣合同》補充合同

關於甲方姬君林賣給乙方張純華位於上郡南路開光路口以北，上郡路西君正商住樓門面房，由北向南第七、第八兩間門面房，達成以下補充協議：

於20__年7月21日之前楊亞峯徹底還清所欠張純華陸拾萬元人民幣加利息後，乙方必須交回與甲方所寫的《商鋪房屋買賣合同》並此合同作廢，若楊亞峯於20__年7月20日前不能還清所欠張純華之全款和利息，甲乙雙方所籤《商鋪房屋買賣合同》生法律效力。

甲方： 乙方：

中介證明人：

20__年10月20日

貸款房屋買賣合同模板 篇9

委託人：

被委託人：

委託人有位於 的房屋，委託 聯繫予以出售，經協商一致，達成如下協議，雙方遵照執行。

一、委託人的房產位於 ，房屋產權證號爲 ，土地使用權證號爲 ，面積爲 平方米，房屋使用性質爲委託人承諾上述的內容真實有效。

二、被委託人爲委託人尋找客戶，促成和委託人達成房屋買賣協議並協助辦理相關手續。

三、委託人的保底價格爲淨得 元，委託人不承擔過戶費、契稅等費用。

四、如被委託人介紹的買房人的價格高於 元，則超過的部分歸被委託人所有。

五、在委託人的賣房款到委託人賬戶時後一天內，應立即支付被委託人的第四項款項。否則每遲延一天，按應付款項的千分之一支付違約金。

六、本合同一式兩份，雙方各執一份。

委託人 (簽名) 被委託人(簽名)：

身份證號： 身份證號：

年 月 日

貸款房屋買賣合同模板 篇10

甲方(賣方)：___，公民身份號碼：________________。

乙方(買方)：___，公民身份號碼：________________。

現甲方將該房屋賣給乙方。甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上籤訂本合同，以資共同信守執行。

第一條房屋及產權情況

1、甲方房屋座落於_____的房屋一套、柴間，產權面積分別爲1_3.88平方米、_.76平方米(包括公攤在內)，房屋結構爲框架，用途爲住宅。

2、甲方房屋在出讓前不存在任何抵押、債權債務等權利瑕疵。如有出現任何權利瑕疵，視爲甲方違約，乙方有權解除合同並要求甲方賠償損失。

3、甲方爲房屋的所有權人，甲方應確保有權出讓該房屋。

第二條交易價格及付款方式

1、房屋售價爲人民幣元。

2、乙方在簽訂本合同之日，支付購房定金人民幣元給甲方，甲方應出具收款憑證。

3、乙方在簽訂本合同之日起日內，再付購房款人民幣。

4、在房屋不動產權證書變更登記爲乙方之日，乙方付清剩餘購房款人民幣元。

第三條房屋交付

1、甲方應在乙方付清款項時，立即將該房屋的房產證、門牌證等有關權利證書交付乙方，並將房屋的所有權轉移給乙方。

第四條產權變更登記

1、該房屋變更登記到乙方名下所需繳納的一切費用由乙方承擔。

2、甲方應積極配合乙方辦理產權過戶登記、水電過戶等手續。如甲方故意拖延的，甲方按每日人民幣__0元，賠償乙方的損失。

第五條違約責任

1、乙方未按約定支付款項的，逾期達30天的，甲方有權解除合同，並沒收定金;甲方在收到定金後，不再履行合同義務的，應雙倍返還定金。

2、甲方拒絕履行交付義務的，乙方有權要求甲方繼續履行合同或退還全部已支付的款項，並按月利率1%計算已支付款項的利息作爲違約金。

3、如出現本合同第一條第2項情形的，乙方有權解除合同，甲方應按乙方已支付款項的三倍賠償乙方的損失。

第六條其他事項

1、從合同簽訂之日起，甲方未經乙方同意不得對該房屋進行處置，包括贈與、轉讓、出租、或從事商業活動。

2、當房屋因城市規劃再次面臨拆遷安置時，拆遷補償款歸乙方所有。

3、本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。

第七條生效及爭議解決方式

1、本合同在甲乙雙方共同簽字後生效。本合同一式二份，雙方各持一份。

2、如發生爭議，由雙方友好協商解決。如協商不成的，任何一方有權向法院提起訴訟。

3、合同附件是合同重要組成部分，附件一爲甲方身份證複印件，附件二爲乙方身份證複印件。

4、本合同未盡事宜，由雙方友好協商，另行約定。

甲方：簽名(蓋章)乙方：簽名(蓋章)

日期：日期：

貸款房屋買賣合同模板 篇11

訂立合同雙方：出賣方：，以下簡稱甲方；

購買方：，以下簡稱乙方。

爲確保雙方合法權益，根據國家有關房產的規定，經雙方共同協商一致，制定以下條款，以資雙方共同信守執行。

一、甲方將位於：小區

（街）區號樓單元室房產一套，系私人產權房（房產證號），建築面積平方米，雙方同意按新測繪面積爲準。並與土地使用權一併轉讓給乙方。

二、房屋交易價：人民幣元整。

三、乙方自願購買上述房屋並接受此房屋現狀，乙方於年月

日向甲方交付購房定金元整。待購房款全部交齊，定金抵作購房款。

四、雙方於年月日以前到房管局辦理過戶手續。由房管局受理當日，乙方應付清全部購房款。不能拖期。甲方將空房及房屋鑰匙一同交給乙方驗收。

五、甲方售房以前所發生的水、電、煤氣等費用由甲方付清，乙方不承擔。電錶止碼數度，水錶止碼數立方，煤氣表止碼數立方。

六、甲方確保此房產權明確和真實併合法，無任何糾紛、無抵押和債權債務，否則出現糾紛由甲方負全部責任，並賠償乙方按成交價10%的經濟損失。

七、甲方將此房出售後，此房一切事宜無權過問，並無條件的配合乙方到房管局辦理過戶手續或到公證處辦理公證買賣。辦理過戶所發生的一切費用，雙方協商由方承擔，方不承擔。

八、此協議自雙方簽字起發生法律效力，雙方不得違約。如乙方違約定金不退，如甲方違約定金雙倍返還。並按成交價的10%向對方支付違約金。

九、特別約定：

1、甲方保證及房屋鑰匙後30天內將戶口遷出。

甲方：乙方：

年月日

貸款房屋買賣合同模板 篇12

甲方(出賣方)：

乙方(買受方)：

丙方(居間方)：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他相關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上，共同委託丙方代理並見證甲乙雙方之間的買賣行爲，共同訂立本合同，以茲各方共同遵守。

第一條 房屋信息描述

一、甲方自願出售的房屋(以下簡稱該房屋)位於北京市，該房屋用途爲，建築面積爲**平方米(以該房屋產權證標註面積爲準)。該房屋已依據國家有關規定取得產權證書，所有權證號爲**字第號，所有權人爲 。

二、房產權屬轉移時，該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件二。

三、甲方保證已如實陳述該房產權屬狀況、裝飾情況和相關關係，乙方對該房產已做充分了解，並願意購買。

第二條 房屋成交價格及付款方式

一、成交價格：

甲、乙雙方經協商一致，同意該房產交易價格爲人民幣大寫**元整(￥**元)，此價格包括：房價款□ 公共維修基金□ 室內不可移動之裝修□ 空調□及其它 。

二、付款方式：

甲乙雙方經協商一致，甲方認可乙方採取以下第種方式付款：

1、 現金支付

1)乙方應在簽訂本合同當日，預先支付總房款的%，即人民幣大寫**元整(￥**元)，作爲保證雙方履行合同的定金，該筆款項自支付方之日起視爲定金已經支付，該定金待過戶當日，自動轉爲購房款;

2)甲乙雙方在丙方協助下辦理立契過戶手續的當日，乙方將總房款的60%即人民幣￥**元(大寫**元整)，一次性支付給甲方。

3) 甲方在繳清本合同第五條第三項房屋交付前各項費用後，當日乙方將總房款的10%人民幣**元整支付給甲方 。

2、 銀行貸款

1)乙方應在簽訂本合同當日，預先支付總房款的%，即人民幣大寫**元整(￥**元)，作爲保證雙方履行合同的定金，該筆款項自支付方之日起視爲定金已經支付;

2)乙方應在簽訂本合同**日內，另外支付人民幣大寫**元整(￥**元)，連同先前支付的定金一併作爲首付款。乙方應將該房產的首付款(該房產的成交價格減去銀行實際貸款額)採用以下三種方式：1、暫存丙方指定帳戶，待房屋產權過戶當日，劃入甲方帳戶□;2、乙方將首付款直接劃入甲方指定帳戶□;3、暫存銀行開立的監管帳戶內，由銀行監管該部分資金，待房屋立契過戶手續完畢 日內，連同貸款額一併支付給甲方。此業務必須由甲乙雙方與丙方另行簽訂交易資金監管委託協議□。

3)在銀行批貸手續完成時，甲乙雙方必須配合丙方辦理相關過戶手續，由丙方持相關證件材料，協助甲方辦理剩餘房款的收付事宜，乙方的銀行貸款額會由銀行內部自動轉入甲方所開帳戶。

三、關於稅費

1、本合同履行期間內，甲乙雙方自行按國家及地方相關規定自行繳納各項稅、費，丙方協助甲乙雙方進行相關稅費的確認及計算工作。稅費分擔經甲乙雙方協商、確認見附件一;

2、甲乙雙方所交稅費可由丙方代爲繳納，相關部門所開具的完稅憑證、行政事業性收據、工本費發票等單據，待代理事項完成後，由丙方交付給付費的一方。

第三條 居間服務報酬的支付方式

因甲乙雙方基於丙方的媒介服務而訂立《房屋買賣合同》，丙方有權收取相應的居間服務報酬，因此甲乙雙方同意在簽訂本合同按附件一約定的數額和比例，由方向丙方一次性支付相應的居間服務費及代辦過戶費。

第四條 權屬過戶委託事項及相關費用

一、甲乙雙方辦理權屬過戶的所有證件資料準備齊全，由丙方提供權屬過戶代理服務，權屬轉移過程中發生的各項稅費的繳納以本合同第二條第三項內容中的約定爲準，甲乙雙方按約定內容繳納。未做出約定的，以房地產交易主管部門規定爲準。

二、如需要辦理銀行貸款，由丙方提供合作銀行及貸款服務，乙方應支付相應的費用，具體支付費用的種類和金額見附件一。

第五條 房屋交付

一、甲方應在辦理完立契過戶手續之日起 日內將該房產交付給乙方，並由丙方協助甲乙雙方辦理該房產的物業交割手續。

二、甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋物業交割期間，凡已納入本合同(附件二)的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，甲方應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施評估值，向乙方支付賠償金。

三、該房產交付前，因該房產所產生的各項費用如：水、電、煤氣、物業、供暖等費用，由甲方承擔;該房產交付並簽訂《物業交接單》後，因該房產所產生的各項費用如：水、電、煤氣、物業、供暖等，由乙方承擔。該房產交付時，甲方應提供上述費用交納的繳費憑證。

四、如該房產原產權單位要求立契過戶前簽訂物業、供暖協議並提前預付物業、供暖費用的，乙方應按照原產權單位要求辦理。

五、甲方交付該房產的裝修、設備狀況應符合國家安全標準。

第六條 甲、乙、丙三方義務

一、甲方義務

1、甲方保證所提供該房產資料的真實性和齊全性，並符合國家及北京市房屋上市有關規定及政策法規，委託上市房屋交易的合法權利。

2、甲方保證自簽訂本合同之日起，上述房屋不再另售第三方，否則，除應支付給乙方的違約賠償外，還應支付給丙方總房款的3%作爲居間服務報酬，如已由乙方支付給丙方，則甲方應按此比例和數額支付給丙方。

3、如乙方需要申請銀行貸款，甲方應保證隨時配合乙方及丙方按時到銀行提交資料並簽字。

4、在簽訂本合同後，甲方必須按約定時間與乙方共同到房地產管理部門辦理房屋交易過戶手續，按期如數繳納合同第二條第三項內容中約定的由甲方繳納的稅費，超過期限視爲違約。

5、甲方保證該房產在交易時沒有權利瑕疵，不存在抵押、欠繳稅費等情況。若有銀行按揭，手續應已在本次交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，導致第三方主張權利，由甲方承擔違約責任。

6、甲方保證按本合同的相關約定向丙方支付居間服務代理費。

二、乙方義務

1、乙方承諾提供的相關資料真實有效。

2、乙方承諾按照本合同第二條的約定，按期如數支付購房定金、購房款及由乙方繳納的稅費。

3、提供該房產過戶交易和銀行貸款時所需的相關證件及材料的原件和複印件，並保證在辦理過戶交易手續時按時到場。

4、若乙方申請銀行按揭貸款，需及時向丙方提供貸款所需資料併到場簽字。

5、乙方保證按本合同的相關約定向丙方支付居間服務代理費。

三、丙方義務

1、見證並監督本合同的執行。

2、代辦該房屋過戶、貸款的相關手續。

3、在甲乙雙方已交付丙方過戶所需各項稅費的前提下，代爲繳納。

4、甲、乙雙方發生違約或爭執等情形時，應出面予以協調;協調無效時，應採取中立態度，並證明事實。

第七條 違約責任

一、簽訂本合同之日起，若因甲方原因不將上述房產出售給乙方或因甲方違反本合同的約定導致合同無法全部執行或被迫解除，甲方應按上述所收的定金以雙倍金額賠償乙方;若應乙方原因違約，不購買該房產，則無權要求返還已付定金，該定金歸甲方所有。

二、甲方違反本合同第六條第一項“甲方義務”除第(2)條外，由此引起的一切法律後果及額外產生的費用均由甲方自行承擔，如因此給乙方和丙方造成損失，甲方應予賠償。

三、若甲方逾期交付該房產，則每逾期一日，甲方均應按該房屋價格的萬分之五向乙方交付違約金，逾期超過十個工作日，乙方有權單方解除本合同，甲方應在三日內將乙方已付房款退還，並按本條第(一)款中的甲方違約條款處理。

四、若乙方逾期付款，每逾期一日，乙方均應按逾期款的萬分之五向甲方支付違約金，逾期超過十個工作日，甲方有權單方解除本合同，甲方應在三日內將乙方已付房款退還，並按本條第(一)款中的乙方違約條款處理。

五、在辦理立契過戶和銀行按揭貸款過程中，若因甲、乙任何一方單方延誤而致使其他方遭受損失，則視爲延誤方違約，按本條第(二)款和第(三)款處理。

六、如因甲方或乙方的原因，致使該房屋買賣事宜最終沒有達成，甲乙雙方所付的服務代理費均不予退還，應由責任一方承擔全部丙方服務代理費，如由甲乙雙方共同承擔責任，則由甲乙雙方各承擔50%的丙方服務代理費。

第八條 合同的終止與解除

本協議履行期間，因不可抗力或國家政策調整，致使本合同無法履行，本協議自行終止，三方互不承擔責任;甲方在本協議終止後三個工作日內將已收房款全額退還乙方，丙方則應將甲、乙雙方提交的相關過戶所需證件和已支付的代理服務費退還提供方和支付方。

第九條 解決爭議的方式

本合同在履行中產生的爭議事項，三方應協商解決。如協商不成，三方同意按照第 種方式解決該紛爭。

一、提交北京仲裁委員會仲裁;

二、任何一方有權向房屋所在地的人民法院提起訴訟。

第十條 本合同附件一：相關稅費明細;附件二：傢俱裝修清單作爲本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。

第十一條 本合同一式三份，三方各持一份。自簽字之日起生效。

補充：1、經甲乙雙方協商，在雙方簽定本合同之日後甲方協助乙方與物業溝通進場裝修事宜。

2、自本合同簽定之日起90日內過戶，如不能如期過戶則甲方支付違約金的比例爲：首期付款的每天萬分之五(不可抗力因素除外)。

甲方簽字： 身份證號：

委託代理人： 聯繫方式：

乙方簽字： 身份證號：

委託代理人： 　 聯繫方式：

丙方：

公司蓋章：

經紀人簽字： 聯繫方式：

公司地址：

客服電話：

簽約日期： 年 月 日

貸款房屋買賣合同模板 篇13

民事起訴狀

原告：

註冊地

法定代表人：

電話：

被告：

地址：

電話：

訴訟請求：

1、請法院依法解除20xx年12月 26日原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同；

2、請求法院判決被告支付違約金610元；

3、本案訴訟費用由被告承擔。

事實和理由：

原告於20xx年12月26日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告出售給被告位於鄭州市金水區玉鳳路西、燕南路北瑞豐苑的一套面積爲96.6平方米的商品房，該房屋總價款爲：881049元，其中有首付款271049元，餘款610000元被告應在20xx年2月6日以商業貸款貸款的方式支付，合同還約定交房日期爲20xx年10月31日之前。合同簽訂後，被告僅支付首付款271049元。之後，被告以貸款沒有通過爲由，在合同約定的餘款交付日期到後，卻遲遲未能向原告支付610000元的餘款。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行付款義務。雙方在合同第七條第二款中約定：“逾期90日後，出賣人有權解除合同，買受人按累計應付款的0.1%向出賣人支付違約金。”

因此，原告根據合同約定向法院起訴，要求法院判決解除原、被告之間的房屋買賣合同，並要求法院判決被告依合同約定支付違約金。原告特提起訴訟，請求法院判如所請。

此致

金水區區人民法院

河南省置業有限公司

二O**年月 日

貸款房屋買賣合同模板 篇14

賣方：_______________(簡稱甲方) 身份證號碼：_____________________

買方：_______________(簡稱乙方) 身份證號碼：_____________________

根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行，房屋買賣合同。

第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建築面積爲_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。

第二條 上述房產的交易價格爲：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 __________元整，作爲購房定金。

第三條 付款時間與辦法：

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，並約定在 支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在 支付給甲方)，並於銀行放款當日付給甲方，合同範本《房屋買賣合同》。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，並約定在 支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款人民幣____________元整於 付給甲方。

第四條 甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用，並應在交房當日將_________等費用結清。

第五條 稅費分擔 甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，交易稅費由_______方承擔。

第六條 違約責任 甲、乙雙方合同簽定後，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書面通知乙方，並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條 本合同一式三份。甲方一份，乙方一份、房地產交易中心一份。

第八條 本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第九條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

第十條 雙方約定的其他事項：

出賣方(甲方)：_________________ 購買方(乙方)：__________________

身份證號碼：__________________ 身份證號碼： ___________________

地 址：___________________ 地 址：____________________

郵 編：___________________ 郵 編：____________________

電 話：___________________ 電 話：____________________

代理人(甲方)：_________________ 代理人(乙方)： _________________

身份證號碼: ___________________ 身份證號碼： ___________________

簽署日期：_______年____月____日

貸款房屋買賣合同模板 篇15

委託人：(以下簡稱甲方)

被委託人：(以下簡稱乙方)

委託人有位於 的房屋，委託 聯繫予以出售，經協商一致，達成如下協議，雙方遵照執行。

一、委託人的房產位於 ，房屋產權證號爲 ，土地使用權證號爲 ，面積爲 平方米，房屋使用性質爲委託人承諾上述的內容真實有效。

二、被委託人爲委託人尋找客戶，促成和委託人達成房屋買賣協議並協助辦理相關手續。

三、委託人的保底價格爲淨得 元，委託人不承擔過戶費、契稅等費用。

四、如被委託人介紹的買房人的價格高於 元，則超過的部分歸被委託人所有。

五、在委託人的賣房款到委託人賬戶時後一天內，應立即支付被委託人的第四項款項。否則每遲延一天，按應付款項的千分之一支付違約金。

六、本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

貸款房屋買賣合同模板 篇16

賣 方： (以下簡稱甲方) 

買 方： (以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經友好協商，本着平等互利、自願的原則，就該商業用房買賣的有關事項達成一致，訂立本合同。

第一條 買房所購房屋的基本情況

1、房屋位於雙流縣萬安鎮石橋村，系雙流縣華陽二期( )經濟適用房項目配套商業用房，建設用地性質爲劃撥，相關用地手續尚在辦理中，項目預計 年 月竣工驗收。

2、乙方所購房屋爲 幢 號，預測建築面積共 平方米，套內建築面積 平方米，用途爲商業，裝修標準爲清水。

第二條 房屋成交價格

甲、乙雙方買賣房屋，按建築面積每平方米 元計算價款，成交總價款爲￥ 元(大寫人民幣： )，該成交價不包含土地出讓金。房屋交付時，雙方按實結算。

第三條 房款交付

1、乙方於本合同簽訂時，一次性向甲方支付全部買賣的房屋成交價款￥ 元(大寫人民幣： )交付於甲方指定帳號，開戶名：雙流縣房產管理局，開戶行： ，帳號： 。

2、乙方應於收到甲方通知後 日內向雙流縣國土資源局繳納土地出讓金。

第四條 逾期付款違約責任

乙方如未按本合同規定的時間付款，按下列方式處理：

自本合同規定的應付款期限之第二日起至實際金額支付應付款之日止，乙方按日向甲方償付逾期應付款總額萬分之 八的違約金。逾期超過 5日後，甲方有權解除合同。甲方解除合同的，乙方按合同成交價款總額的 30 %向甲方償付違約金。

第五條 產權辦理

甲、乙雙方於房屋交付且項目用地手續等辦理完畢後一年內到房管部門辦理買賣房屋產權登記手續。土地使用證分割手續於房屋分戶登記手續辦理完畢後兩年內辦理。但乙方應依法繳納國家規定的土地出讓金等。

第六條 稅、費支付

按照國家有關規定，買賣雙方各自所須繳納的稅費，含營業稅及附加、契稅、交易手續費、產權登記費、住房專項維修資金等甲、乙雙方各自依法承擔。

貸款房屋買賣合同模板 篇17

賣方：(簡稱甲方) 身份證號碼：

地址：

買方：(簡稱乙方) 身份證號碼：

地址：

根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房地產簽訂本合同，以資共同信守執行。

第一條 合同標的：乙方同意購買甲方擁有的座落在______省______市______區

________________________擁有的房地產(住宅)，該房地產建築面積爲______平方米。

第二條 上述標的房地產的交易價格爲：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)

第三條 付款時間與辦法：

(一)甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作爲購房定金。並約定在本合同簽訂之日起______日內支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款人民幣__________元整於產權交割完畢當日付給甲方。

(二)甲方應於拿到房產證之日起____天內和乙方辦理房屋產權過戶手續，並應在產權過戶手續辦完當日將_________等費用結清。

(三)稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，一切交易稅費由_______方承擔。

第四條、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。

第五條 本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第六條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

第七條、本房屋產權過戶只能是甲方和乙方之間過戶，否則乙方將另加______萬元的費用給甲方，即總房款爲______萬元。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

貸款房屋買賣合同模板 篇18

賣方：_________________________ 身份證號：______________________________

買方：________(以下簡稱乙方)身份證號：_____________________________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國機動車輛管理規定》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買私有車輛，達成如下協議：

第一條、甲方所售車輛證號：

1、甲方所售車輛所有權證號爲______號，車輛識別代碼：_______________。

2、甲方所車輛車型爲：__________發動機號爲：_________________________。

3、甲方所售車輛使用年限：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

4、甲方所售車輛附屬設備爲________________________。

第二條、車輛價格及其他費用：

1、甲、乙雙方協商一致，甲方所售車輛總金額爲(人民幣)_______________元整(_______________元，含附屬設備費用_______________)。

2、甲、乙雙方達成一致意見，雙方交易稅費由賣方負擔。

第三條、付款方式：

1、買方(乙方)用自己擁有的轎車(車型：____________，發動機號爲：_________，車輛識別代碼：________。)以(人民幣)_______________萬元(￥_______________)爲首款抵轉給甲方。

2、剩餘車款壹給甲方，按照_______________元/月。

第四條、車輛交付：

甲、乙雙方在車管所辦理完過戶手續(繳納稅費)後___________日內，甲方將車輛交付給乙方，由於甲方的車輛沒有辦理所有權手續，需要出具車輛相關手續證明車輛爲甲方所有。

第五條、乙方逾期付款的違約責任：

乙方未按本合同規定的付款方式付款，每逾期_______________日，按照逾期金額的_______________%支付違約金，逾期達一個月以上的，即視爲乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易費用，並向甲方支付購車款_______________%違約金。

第六條、甲方逾期交車的違約責任：

甲方未按本合同第四條規定將車輛及時交付使用，每逾期一日，按照購車總價的2‰支付違約金，逾期達一個月以上的，即視爲甲方不履行本合同，乙方有權解除合同，由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易費用，並向乙方支付車價_______________%的違約金。

第七條、甲方保證在交接時該車輛來源的合法性、無被盜、被搶記錄、沒有所有權糾紛和財務糾紛。

如交接後發生該車輛交接前即存在的所有權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任。並賠償乙方在此期間的一切損失。

第八條、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力。

第九條、本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。

協商不成的，甲、乙雙方可依法向該車輛所在地人民法院起訴。

第十條、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十一條、本合同一式五份，甲、乙雙方各執一份，其他三份交有關部門存檔。

甲方(簽章)：_________________________ 乙方(簽章)：_____________________________

住址(工作單位)：____________________ 住址(工作單位)：____________________

聯繫電話：_____________________________ 聯繫電話：_____________________________

_________年____________月____________日 _________年____________月____________日

貸款房屋買賣合同模板 篇19

賣方(稱甲方)： 證件號碼 買方(稱乙方)： 證件號碼 甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產管理法》及相關法律法規之規定，在平等、自願、協商一致的基礎上，就房屋買賣事宜訂立本合同，以便共同恪守。

一、房屋狀況

房屋地址 房產證號 建築面積 平方米， 樓層 / , 戶/梯，車庫：□有□無 結構：□混合□鋼混□其他 配套：□水錶□電錶□暖氣□燃氣 房屋現狀：□已出租□已騰空□業主住 隨房附贈品 乙方對上述房屋狀況已現場檢驗，併到相關部門進行了瞭解，自願接受。

二、經甲、乙雙方協商一致同意，該房屋成交價爲人民幣 元整。

三、洽談、簽訂本合同過程中，世紀樂家不動產代甲方收取乙方支付甲方的 定金人民幣 元整，甲方應主動了解該款項的情況，世紀樂家不動產不必另行通知。同時甲方向乙方和世紀樂家不動產提供產權證等相關過戶手續，並交房管部門驗證、過戶。

四、具體付款時間：

五、甲方協助乙方將本房產過戶到乙方名下，過戶過程中產生的稅費由□雙方按規定承擔□甲方承擔□乙方承擔

六、甲方於產權過戶後 日內向乙方騰交房屋及附屬設施，騰交房屋同時，騰交日前上述房屋在使用過程中所產生的一切費用由甲方結清，否則，乙方可由房款中扣除代交;交接後房屋所產生的一切費用由乙方承擔。

七、甲方於產權過戶後 日內將戶口由上述房址遷出。

八、甲方保證上述房屋產權清晰，不存在乙方所未知的產權瑕疵，若發生與甲方有關的產權糾紛或債務債權等情況，由甲方負責解決，並承擔相應民事責任。

九、違約責任

任何一方擅自終止本合同，應向對方支付總房款的20%的違約金;乙方不按期支付房款或甲方延遲騰交房屋，每逾期一日，由違約方向對方支付總付款的0.3%的違約金;任何一方由其他違約行爲，應向對方支付總付款的10%的違約金。

十、其他約定事項

1、甲乙雙方保證提供的證件及聯繫方式、聯繫地址準確無誤，否則後果自負;本合同簽訂後，甲乙雙方應自動支付中介服務報酬。

2、在本次交易及中介過程中，甲乙雙方應支付的費用，如服務報酬等，中介方從違約方的違約金(包括定金)中扣除;

十一、本合同未盡事項，由甲乙雙方協商解決，協商不成，雙方均可向人民法院起訴。

十二、本合同一式三份，甲乙雙方和中介各執一份，本合同自甲乙雙方簽字後生效。

賣方(簽章)： 買方(簽章)： 中介方：

房產共有人(簽章)： 年 月 日

貸款房屋買賣合同模板 篇20

出賣人(甲方)：

買受人(乙方)：

甲、乙雙方在平等自願、協商一致前提下，訂立本合同，條款如下，以共同遵守。

一、甲方將其村南 樓 室(建築面積_____平方米)以人民幣____萬____仟___佰____拾____元整(￥____ 元)的價款出售給乙方。(含車庫 號24平方米)

二、本合同簽訂後，甲方對本房屋使用、擔保、抵押、買賣、佔有等權利一併轉讓給乙方。

三、本合同簽訂後，甲方保證乙方享有對本房屋的使用權和所有權。乙方保證按期繳納各項物業費用。

四、本合同簽訂後，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》。

五、違約責任

1、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，並應賠償乙方的損失。

2、本合同簽訂後，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還給乙方房屋所有款，並賠償乙方的房屋裝修費用。

3、如因國家規劃設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發放，甲方應當全額退還乙方。

六、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。如協商不成，可向當地人民法院起訴。

七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，自簽訂之日生效。

甲方(簽章)：

乙方(簽章)：

法定代表人(簽章)： 年 月 日