村委房屋買賣合同書(精選22篇)
村委房屋買賣合同書 篇1
甲方:_________________身份證號:_________________
乙方:_________________身份證號:_________________
一、甲方自願將坐落在市鎮村號的房屋,東至南至西至北至建築面積平方米,出售給乙方。
二、甲、乙雙方議定的上述房屋成交價格爲人民幣共萬仟佰元,乙方在年月日前,一次付給甲方。
三、雙方同意於年月日由甲方將上述房屋交付給乙方所有。
四、甲方保證上述房屋產權清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛,由甲方責任。甲方應協助乙方辦好過戶手續。
五、辦理房屋過戶手續所繳納的稅費,由方負擔。
六、本協議經雙方蓋章後,經房地產交易主管機關審覈後,上述房屋產權歸乙方所有。
七、甲、乙雙方同意上述協議,各無異議,不得反悔。
八、本協議一式三份,甲、乙、中證人各執一份。
甲方:_________________章
乙方:_________________章
中證人:_________________
章年月日
村委房屋買賣合同書 篇2
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協商,甲方自願將位於 內樓房一套出售給乙方達成協議如下:
一、甲方自願將 家樓房一套( 樓 室),面積爲 平方米,包括儲藏室一間,出售給乙方,
二、房屋價格爲 元,自本協議簽訂之日乙方將房款一次付給甲方,甲方向乙方出具收款條。
三、甲方在收到乙方款當日須將房屋鑰匙交給乙方,並將原購買房屋的收款條等有關資料一併交給乙方。
四、甲方應協助乙方辦理房屋登記手續。
五、甲方向乙方交付房屋鑰匙時,房屋所有權轉移給乙方所有。
六、甲方保證房屋產權無爭議。
七、本協議一式兩份,自甲乙雙方簽字後生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
見證人:
簡單版房屋買賣合同範本(二)
甲方: (賣方)
乙方: (買方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其有關法律、法規規定,甲乙雙方經友好協商,甲方同意將自有房屋一處出售給乙方,乙方已對甲方所要出售的房屋做了充分的瞭解,願意購買該房,特制訂本合同如下:
一、此房坐落於_______________________________________,產權所有人____________,產權證號_____________,房屋建築面積____________㎡,使用性質:_______________。
二、該房價爲______________萬元,人民幣大寫:__________________先交付______________元定金,其餘房款在房屋交易公證時結清,公證時應再付剩餘房款________________萬元,同時甲方交鑰匙交房,現場交接,房款兩清。
三、甲方保證在交接前對該房沒有產權糾紛和債權債務,如簽約或交接後,發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,均由甲方負責賠償。
四、室內外設施以看房時爲準,不得轉移,更換或更改,交接驗收時也應該按合同驗收,簽署房屋交接單,並需驗看水錶、電錶、煤氣表是否有損壞,如有損壞甲方負責維修。
五、甲方需結清交易之日前所欠的一切費用,如:房費、暖氣費、煤氣費、水費、電費、物業管理費、有線電視費等。
六、甲方有義務協助乙方辦理房產過戶事宜的相關手續,辦理過戶手續所需費用由______方承擔,未盡事宜甲乙雙方協商解決。
七、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字生效,不得違約,如違約造成的經濟損失,由違約方負責,乙方違約定金不退,甲方違約雙倍賠款
甲 方: 乙 方:
聯繫電話: 聯繫電話:
身份證號: 身份證號:
年 月 日
村委房屋買賣合同書 篇3
出賣人(甲方): 身份證號碼: 買受人(乙方): 身份證號碼: 根據《民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣房產等相關事宜達成如下協議,以資共同遵守:
一、甲方自願將其位於 _____________________________的房產及其土地使用權(一層車庫一處,建築面積_____平方米;車庫門前附屬場地____ _____平方米及附屬卷閘門、防盜窗等設施,上述內容以下簡稱“本房屋”)以人民幣_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(______ __ 元)的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金 萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方須無條件協助乙方辦理房屋產權過戶手續,辦理過戶手續發生的契稅、土地出讓金由乙方負擔。甲方承擔本合同轉讓的房屋及土地稅費。乙方在甲方交付房屋後一次性將房款交付甲方。(交易後甲方給乙方寫好收據)
四、本合同簽訂後,甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、佔有等權利一併轉讓給乙方。
五、本合同簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納購房後應付的各項物業費用。本合同簽訂後,甲方不得以本房屋爲關聯與他人訂立任何合同。
六、違約責任
1、甲方應當於________年____月____日交付乙方房屋,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之三計算違約金支付給乙方。逾期超過30天時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣 元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之三計算的違約金給甲方。逾期超過30天時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付定金不退。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照下述兩種算法取高值返還乙方:
1)、本房屋合同轉讓金額本金及利息,利息按年息20%計算,計息期自合同簽訂日起算;
2)、解除合同時本房屋市場評估價,並賠償乙方的房屋裝修費用,搬遷等損失。
5、如因規劃部門、設計部門的原因影響房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方;如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述方式解決:依法向人民法院起訴。
八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本合同一式2份,甲、乙方各執一份。 甲方:________年____月____日 乙方:________年____月____日 見證人:________年____月____日 延伸閱讀:產權證的辦理流程
1.購房者要審查發展商的資格手續是否健全,也就是我們常說的五證是否完備。
2.買賣雙方進行房產交易後一個月內持房屋買賣合同和其他證件到房地產交易所辦理買賣過戶登記。去辦理登記需要攜帶身份證、戶口本、《商品房銷售合同》等證件和資料。
3.買賣雙方接到交易所辦理過戶手續的通知後,應攜帶身份證、戶口本、圖章等,在交納了手續費、契稅、印花稅後就可以辦理過戶手續。交易所會給買方發放房產賣契,原則上房屋產權證需買賣雙方共同辦理。買賣雙方或一方因故不能辦理買賣過戶手續和產權登記的,可出具委託書委託代理人代爲辦理。
4.辦理完買賣過戶手續後,買方應持房地產交易所發給的房產賣契,在三個月內到房屋所在地的市或區(縣)的房屋土地管理局登記申請。辦理申請需要的證件和資料有:賣方所有的整棟樓的房屋所有權證、《商品房購銷合同》、商品房銷售發票存根複印件、身份證複印件、《房屋所有權轉移登記表》、《牆界表》、《面積計算表》。
5.經房地產管理部門審查驗證後,買方可領取房地產權證。 有些地方在商品房買賣過程中,開發商也會提供代辦交易登記、過戶和房地產權證的服務,不過,具體過程基本上都由開發商一手操辦,買房人控制不了具體的進度,不能及時瞭解相關情況。因此,在條件許可的情況下,購房者最好能由本人或委託代理人與開發商一起辦理。
村委房屋買賣合同書 篇4
甲方(賣方):______
乙方(預購方):____
住所:______________
住所:______________
委託代理機構:______
聯繫電話:__________
甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則、經協商一致,就乙方向甲方預訂《________________》商品房事宜,訂立本合同。
第一條乙方預訂____________________《____________》____________幢____________層____________室(以下簡稱該房屋)。
甲方已領取該房屋房地產權證(證書號:________________),並經_____________測繪機構實測,該房屋建築面積爲_______平方米。該房屋定於_______年_______月_______日交付。
第二條乙方預訂的該房屋每平方米建築面積買賣單價爲人民幣______________________________元,乙方預訂的該房屋總房價爲人民幣______________________________元,乙方採取________________方式。
第三條乙方同意簽訂本合同時,支付定金人民幣__________________元,作爲甲、乙方雙方當事人訂立商品房出售合同的擔保,簽訂商品房出售合同後,乙方支付的定金轉爲房價款。
第四條甲、乙雙方商定,預訂期爲________天,乙方於______年______月______日前到_______________________________與甲方簽訂《上海市商品房出售合同》。
第五條甲方同意將發佈或提供的廣告、售樓書、樣品所標明的房屋平面佈局、結構、建築質量、裝飾標準及附屬設施、配套設施等狀況作爲商品房出售合同的附件。
第六條在本合同的第四條約定的預訂期限內,除本合同第七條、第八條約定的情形外,甲方拒絕簽訂商品房出售合同的,雙倍返還已收取的定金;乙方拒絕簽訂商品房出售合同的,無權要求甲方返還已收取的定金。
第七條有下列情況之一,乙方拒絕簽訂商品房出售合同的,甲方應全額返還乙方已支付的定金。
1.甲乙雙方在簽訂商品房出售合同時,因面積誤差處理、房屋交付、房屋質量、違約責任、爭議解決方式等條款,存在分歧,不能協商一致;
2.甲乙雙方簽訂本合同後、簽訂商品房出售合同前,由司法機關、行政機關依法限制該房屋房地產權利的。
第八條有下列情況之一,乙方拒絕簽訂商品房出售合同的,甲方應雙倍返還乙方已支付的定金:
1.甲方未遵守本合同第二條、第五條約定的;
2.甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的抵押、預租、查封等事實的。
第九條本協議一式__份,甲乙雙方各持__份,______、______各執一份。
甲方:_________(簽章)
乙方:_________(簽定)
_________年____月____日
村委房屋買賣合同書 篇5
出售方:錫盟房地產綜合開發公司第二項目部(以下簡稱甲方)
認購方: (以下簡稱乙方)
身份證號:
通訊地址:
聯繫電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買正鑫嘉園項目住宅樓。甲、乙雙方達成如下協議:
第一條 乙方所購買商鋪住宅房的基本情況
房屋坐落:正藍旗安順小區,本項目由錫盟設計院設計,由錫盟房地產綜合開發公司開發。
乙方所購商品房爲安順小區 號商鋪 單元 號商鋪,建築面積爲 平米。如果與房產部門出具的面積不符,以房管部門出具的房屋產權面積爲準,多退少補。
第二條 權屬保證
甲方保證乙方所購買的房產不存在任何形式的權屬爭議。因甲方過失對乙方產生的一切損失由甲方承擔。
第三條 計價方式與價款
乙方購買商品房房屋單價爲(人民幣)¥ 元/㎡,房屋建築面積約爲 ㎡,房屋總價爲¥ 元(大寫 元整)。 付款方式約定:乙方按下列第 種方式按期付款。
1、一次性付款:買受人於 年 月 日前一次性付清房款共計 元(大寫 )
2、分期付款: 。
3、按揭貸款:買受人簽訂本合同時付清首付款 元(大寫 )。
備註: 。
剩餘 元(大寫 )爲銀行按揭貸款。辦理貸款時,買受人應當及時提供按揭貸款資料,若買受人不能提供完整的按揭資料或買受人不符合銀行貸款條件,出賣方有權轉讓他人,首付款無息退還買受人。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
年 月 日
村委房屋買賣合同書 篇6
三方郊區房屋買賣合同
甲方:
乙方:
丙方:
鑑於:
1.甲乙雙方於年月日,簽訂;
2.甲方爲項目的開發商,該項目位於。該項目現已取得房屋預售許可證。
3.甲方保證丙方購買的下述商品房在該項目銷售許可證範圍內
4.乙丙雙方均已完全知悉上述房屋的位置、面積、戶型等全部信息。甲、乙、丙三方本着平等、自願的原則經友好協商,就丙方購買上述商品房定金以外部分款項以乙方在甲方處合同款項轉付事宜,達成如下一致協議:
第一條甲乙丙三方同意由乙方以在甲方處合同款項代丙方支付上述商品房購房款項中的部分款項,具體金額與付款方式如下:
1.1丙方支付定金元認購上述商品房並簽署認購協議;
1.2乙方以在甲方處合同款代丙方支付除本條第1.1項已付定金以外部分房款合計元;
1.3乙方代付本條第1.2項約定的款項前需提供齊全不低於代付購房款部分的合同款發票及合同款項請款資料。
1.4丙方與乙方雙方經濟往來與甲方無關。因丙方需要,購買上述商品房需要以按揭貸款方式償還向乙方借款的,甲方提供一切手續配合。丙方向銀行申請貸款金額在實際到甲方賬戶後,乙方提供書面通知,甲方收到通知次月支付相應款項。
1.5乙方代丙方支付的購房款部分視同甲方已經按照雙方合同履行全面付款義務,乙方確認免除甲方一切逾期付款的責任。
1.6在乙方丙方完善上述1.1~1.5款手續,在首付款不低於總房款的30%的條件下,甲方通知丙方3日內到指定簽約地點以本協議約定商品房相關信息簽署《商品房買賣合同》。此協議簽署時乙丙方已經就《商品房買賣合同》內容全部接受,後期不得以房屋信息或《商品房買賣合同》修改條款等任何原因爲由拒籤。
1.7《商品房買賣合同》簽署後,甲、丙雙方應按該協議及商品房買賣合同履行權利義務,面積補差款、房屋登記費用、契稅、維修基金、物業管理等其他費用均由丙方自行向甲方承擔。本協議生效後,丙方即負有按照本協議及《商品房買賣合同》的約定履行支付全部購房款的義務。
1.8商品房交付時間以《商品房買賣合同》約定爲準。如在《商品房買賣合同》約定的交付時間屆滿時,全部房款未按《商品房買賣合同》約定日期實際進入甲方賬戶的,甲方有權順延交房時間。具體以雙方簽署《商品房買賣合同》相關條款約定爲準。
1.9本協議項下商品房已享優惠,甲丙方簽訂《商品房買賣合同》時,不再享有甲方爲普通購房者提供的任何優惠政策。
第二條乙、丙雙方保證簽訂本協議時丙方系在現行法律法規、規章及政策條件下符合購房條件的主體。若丙方在簽訂《商品房買賣合同》時不符合法律法規、規章或政策規定的購買商品房的條件或乙方不符合購買商品房條件導致有關行政主管部門不予辦理合同網上備案的,丙方繳納的定金不予退還,且乙方應承擔由此而給甲方造成的一切損失並放棄一切主張本協議所涉及原合同款項逾期付款的任何權利。甲方在獲得乙方關於未成功代付購房款書面通知後次月開始根據實際情況安排未成功代付購房款部分的合同款或結算款的支付事宜。
第三條若因此協議產生任何糾紛,本協議所涉商品房未付清全部購房款時,甲方有權解除與丙方簽署的《商品房買賣合同》,並另行銷售,乙丙方給予解除協議手續配合。如因乙丙方未積極履行解除手續的,承擔未解除期間未付房款的同期貸款利率的違約責任,同時甲方不承擔丙方代付或乙方已付款項所產生的任何利息或其他費用。
第四條乙方與丙方就履行本協議或其他與房屋有關問題所產生的任何爭議與甲方無關,乙方與丙方自行協商解決。如因乙方丙方解決糾紛,需要甲方參與的,乙方、丙方應當連帶賠償甲方由此付出的全部費用,包括但不限於律師費、訴訟費、公證費、差旅費、保全費等
第五條甲乙雙方聯絡方式均以本協議/合同所記載的電話、通信地址爲準,雙方保證對所提供資料的真實性負責。需要以書面形式通知的,均需以郵政方式寄送,且以郵政網站公示的送達日期爲實際送達日。如一方聯絡方式有變更,變更聯絡方式方應在變更之日起3日內以書面方式通知對方,否則另一方以本協議約定的聯絡方式所做出的任何通知均爲有效,一方按照本協議約定的通信地址向另一方發送書面文件被退回的,以書面文件寄出之日起第五日即視同送達。本協議在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決;若協商不成,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
第六條本協議自三方簽字、蓋章之日起生效。本協議一式肆份,甲方貳份,乙方丙方各執壹份。
第七條本協議正文爲清潔打印文本,如雙方對此協議有任何修改及補充均應另行簽訂補充協議。合同正文中任何非打印的文字或者圖形,除非經雙方分別確認同意,否則,不產生任何約束力,也不可推定或默視爲有效。
附件:房屋位置圖
簽署時間:年月日
甲方:
法定代表人:
地址:
聯繫人:
電話:
乙方:
法定代表人:
開戶銀行:
銀行賬號:
地址:
聯繫人:
電話:
丙方:
身份證號:
聯絡地址:
聯繫方式:
銀行賬號:
開戶銀行:
村委房屋買賣合同書 篇7
房屋編號:
合同編號:
注:本合同均以人民幣結算
賣?方:?___________________________________?(以下簡稱甲方)
買?方?:__________________________________?(以下簡稱乙方)
見證方:?_________房地產經紀有限責任公司?(以下簡稱丙方)
甲乙雙方經友好協商,就房產買賣一事達成以下條款:
第一條?甲方對產權的聲明
甲方已依法取得出售房的合法證書?(蕪湖市房屋所有權證及土地使用權證)。出售房(是/否)已設抵押,甲方爲該房屋的產權狀況負全責。該房屋的地址爲?,結構爲?,建築面積爲?平方米,車庫?號,建築面積爲?平方米。
第二條?甲方對出售權的聲明
甲方保證出售房的合法性,並有權將該房上市交易。如情況不實,甲方承擔由此而引起的一切經濟和法律後果。
第三條?乙方對購買權的聲明
乙方自願在本合同第一條及第二條成立的前提下,購買甲方出售房的完全產權,並認可僅在此種情況下籤訂的合同才具有法律效力。
第四條?出售房價格
甲、乙雙方同意出售房價格爲?元。?(大寫:?佰?拾?萬?仟?佰?拾?元整)。
第五條?付款方式
1、合同簽字蓋章後,甲乙雙方應向丙方提供辦理立契過戶手續的必要材料並立即支付丙方佣金:甲方?元,乙方?元;及甲方代辦產權費?元,乙方代辦產權費?元、貸款手續費?元。丙方實收佣金?元(大寫:___佰?拾?萬?仟?佰?拾?元整)。此外,乙方還須當即支付甲方購房定金?元。如發生違約,責任由違約方承擔。
2、無需銀行貸款
丙方將產權辦理至乙方名下後,乙方須當即向甲方付清房款餘額。
3、銀行貸款
①?甲、乙雙方應向丙方提供辦理銀行貸款手續的必要材料。
②?乙方應在?年?月?日前,將房款的?30%?首付存入?銀行。
③?銀行貸款部分房款按銀行規定由銀行直接支付。
第六條?違約責任
1、乙方未按合同第五條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約方違約。
2、甲方應在?年?月?日將房屋搬空並交予乙方,每逾期一天,甲方應按乙方已付房款的0.4‰向乙方支付滯納金,逾期超過15天,即視甲方違約。如甲方拒不履約,乙方可要求法院強制執行。
3、?合同簽訂後,如乙方違約,購房定金歸甲方所有,同時乙方承擔全部中介費用。如甲方違約,必須承擔雙倍定金返還給乙方的責任,同時也承擔全部中介費用。在解除合同時,違約方應將違約金結清。
第七條?房屋交付:
甲乙雙方就房屋交付達成以下細目:
1、甲方須出售房的產權清楚,無糾紛,無債權、債務。出售後,如發生與甲方有關的產權糾紛、債務,一律由甲方負責。
2、甲方保證所售房屋現狀同產權證記載相符。
3、房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;沒有固定不可移動裝修物品的破壞。
4、物業交驗完畢後,房屋所產生各項費用:如電、水、煤氣及物業等各項費用由乙方自行承擔。
5、?其它:
第八條?關於產權辦理的約定
甲、乙雙方應在?年?月?日前向市房管部門申請辦理房屋買賣立契過戶手續,並按有關規定申領房屋所有權證。甲、乙雙方可委託丙方代辦該房屋所有權證。否則,由此所引起的一切產權糾紛、債務與丙方無關。
第九條?附件
附件:
相關附件爲本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十條?爭議的解決
本合同未盡事宜,雙方協商一致後,可簽訂補充合同。協商不成,雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
本合同須加蓋百家幸公章後方可生效。?本合同一式叄份,甲、乙、丙三方各執一份,?自簽字之日起生效。
年?月?日
村委房屋買賣合同書 篇8
甲方:(賣方)
乙方:(買方)
根據《民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其有關法律、法規規定,甲乙雙方經友好協商,甲方同意將自有房屋一處出售給乙方,乙方已對甲方所要出售的房屋做了充分的瞭解,願意購買該房,特制訂本合同如下:
一、此房坐落於_______________________________________,產權所有人____________,產權證號_____________,房屋建築面積____________㎡,使用性質:_______________。
二、該房價爲______________萬元,人民幣大寫:__________________先交付______________元定金,其餘房款在房屋交易公證時結清,公證時應再付剩餘房款________________萬元,同時甲方交鑰匙交房,現場交接,房款兩清。
三、甲方保證在交接前對該房沒有產權糾紛和債權債務,如簽約或交接後,發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,均由甲方負責賠償。
四、室內外設施以看房時爲準,不得轉移,更換或更改,交接驗收時也應該按合同驗收,簽署房屋交接單,並需驗看水錶、電錶、煤氣表是否有損壞,如有損壞甲方負責維修。
五、甲方需結清交易之日前所欠的一切費用,如:房費、暖氣費、煤氣費、水費、電費、物業管理費、有線電視費等。
六、甲方有義務協助乙方辦理房產過戶事宜的相關手續,辦理過戶手續所需費用由______方承擔,未盡事宜甲乙雙方協商解決。
七、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字生效,不得違約,如違約造成的經濟損失,由違約方負責,乙方違約定金不退,甲方違約雙倍賠款
甲方:乙方:
聯繫電話:聯繫電話:
身份證號:身份證號:
年月日 年月日
村委房屋買賣合同書 篇9
甲方(下稱買方)名稱/姓名:_________
法定代表人:________
地址:___________
營業執照號碼/身份證號碼:____________
聯繫電話:____________
共有人(僅指配偶)姓名:____________
身份證號碼:____________________
地址:____________
聯繫電話:_______
乙方(下稱賣方)名稱/姓名:____________
法定代表人:_______________
地址:_____________
營業執照號碼/身份證號碼:___________
聯繫電話:____________
共有人(僅指配偶)姓名:____________
身份證號碼:____________________
地址:_______________
聯繫電話:____________
根據《 中華人民共和國民法典》以及其它有關法律法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上,經充分協商,一致同意,就買賣房屋達成以下條件:
一、買賣房屋基本情況:
1、房屋坐落:
2、房屋結構:磚混結構二樓一底。
3、 房屋面積:共計__________平方米。
4、 房產證號:暫無。
二、房屋總售價:大寫人民幣(¥__________元)。
三、付款方式及期限:
本合同簽定之日,乙方第一次付給甲方購房定金人民幣陸萬元整(¥__________元);
第二次付款:在__________年_____月_____日前,乙方將購房款人民幣壹拾萬元整(¥__________元)付給甲方。
第三次付款:在辦理乙方名下的相關手續後,乙方再將購房款人民幣 壹拾萬元整(¥ __________元)付清給甲方。
四、甲乙雙方責任:
1、 甲方保證本房屋在合同籤前產權清晰無異議,絕無買賣、抵押、典當等與他人糾紛之事,否則產生一切後果由甲方承擔法律責任和經濟損損失。
2、甲方在本合同簽定收購房款後,不得因市場漲價或政策原因等爲理由,收回或反悔不出售此房屋,如甲方違約,應賠償雙倍已付的購房款給乙方 ;乙方在本合同簽定後若中途違約,甲方有權沒收乙方已付的購房款。
五、雙方約定其他事項:
1、 本合同若有未盡事宜,雙方可另行補充合同,補充合同與合同書具有同等法律效力。
2、 本合同書自雙方簽定合同之日生效。
3、 本合同一式二份, 甲乙雙方各執一份。
甲方:__________ 身份證:_______________
乙方:__________ 身份證:_______________
_____年_____月_____日
村委房屋買賣合同書 篇10
本合同雙方當事人:______________________________
賣方(以下簡稱甲方):_____________________________
(本人)(法定代表人)姓名:__________________________
國籍:________________________________________
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____________________
地址:________________________________________
郵政編碼:_____________________________________
聯繫電話:_____________________________________
委託代理人:___________________________________
國籍:________________________________________
電話:________________________________________
地址:________________________________________
郵政編碼:_____________________________________
買方(以下簡稱乙方):______________________________
(本人)(法定代表人)姓名:___________________________
國籍:_________________________________________
(身份證)(護照)(營業執照號碼):______________________
地址:_________________________________________
郵政編碼:______________________________________
聯繫電話:______________________________________
委託代理人:_____________________________________
國籍:__________________________________________
電話:__________________________________________
地址:__________________________________________
郵政編碼:_______________________________________
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_____;位於第_____層,共_____(套)(間),房屋結構爲_____,建築面積_____平方米(其中實際建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_____平方米),房屋用途爲_____;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)爲_____。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積爲(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。
如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)爲準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1、乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,並按_____利率付給利息。
2、每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第三條土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式爲_____;土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。
以劃撥方式取得土地使用權的
房地產轉讓批准文件號爲_____;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方(必須或無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格。
按(總建築面積)(實際建築面積)計算,該房屋售價爲(幣)每平方米_____元,總金額爲(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條付款方式。
乙方應於本合同生效之日向甲方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,並應於本合同生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。
具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應於本合同生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本合同第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。
自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。
逾期超過____天后,即視爲乙方不履行本合同。
屆時,甲方有權按下述第____種約定,追究乙方的違約責任。
1、終止合同,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。
甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2、乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續履行。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。
按本合同第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。
逾期超過_____個月,則視爲甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。
1、終止合同,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。
乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2、甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,合同繼續履行。
第九條關於產權登記的約定。
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。
如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_____%賠償乙方損失。
第十條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。
交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十一條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅。
甲方(公章):________________ 乙方(公章):________________
法定代表人(簽字):___________ 法定代表人(簽字):___________
簽訂時間:_____年____月____日 簽訂時間:_____年____月____日
簽訂地點:_________________ 簽訂地點:_________________
村委房屋買賣合同書 篇11
房屋買賣合同(直接交易)
【提醒】
房產證是證明房主對房屋享有所有權的惟一憑證,應選擇有房產證的房屋進行交易。有些房屋有多個共有人,如有繼承人共有的、有家庭共有的、有夫妻共有的,買受人應和全部共有人簽訂房屋買賣合同。有些二手房在轉讓時存在物上負擔,即還被別人租賃,買受人極有可能得到一個不能及時入住的或使用的房產。買受人還應注意土地的使用性質和期限,避免買賣合同與國家法律衝突。二手房買賣合同雖然不需像商品房買賣合同那麼全面,但對於一些細節問題還應約定清楚,如合同主體、權利保證、房屋價款、交易方式、違約責任、糾紛解決等問題均應全面考慮,如在合同中應明確約定買方不按期支付購房款所應承擔的違約責任,賣方不按期交付房屋、配合辦證所應承擔的違約責任,以及賣方所交付的房屋不符合合同約定所應承擔的違約責任等。需要特別說明的是,有些當事人爲了在房產部門辦理房產證時減免稅收費用,要求另行簽訂買賣合同,造成買賣雙方存在兩份合同。爲了辦證之用而簽訂的合同因其未違反法律強制性規定同樣有效。在此種情況下,爲了避免發生糾紛,建議爲辦證而簽訂的合同中應特別約定,此合同僅限辦證使用,雙方之間的權利義務關係仍以原訂合同爲準,或者直接照搬原合同的約定。
合同編號:
出讓方(以下簡稱甲方):
地址: 聯繫電話:
委託代理人:
地址: 聯繫電話:
受讓方(以下簡稱乙方):
地址: 聯繫電話:
委託代理人:
地址: 聯繫電話:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、誠實信用原則的基礎上,同意就乙方向甲方購買房屋事項達成如下協議:
第一條 房屋基本情況
1、甲方房屋(以下簡稱該房屋)座落於 市 區
,房屋結構爲 ,房屋用途爲 ,房地產產權登記機關測定的建築面積爲 ㎡。
2、該房屋所有權證號爲 (共有權證號爲 )。土地使用權取得方式爲 。
3、該房屋四至界限:東至 ,西至 ,南至 ,北至 。
4、隨該房屋一併轉讓的附屬設備、設施:
。
5、該房屋租賃情況 (如出租房,承租人有優先購買權)。
第二條 房屋轉讓價格
按建築面積計算,該房屋轉讓價格爲[人民幣][ 幣]每平方米 元,總金額 元,大寫 億 千 百
拾 萬 千 百 拾元整。(每平方米價格精確到小數點後兩位)
第三條 付款方式
雙方約定按以下第 項以(現金、支票、其他 )方式支付房款:
1、一次性付款:
本合同簽定之日起 天內,乙方一次性將購房款支付給
。
2、分期付款:
。
第四條 交房方式
自本合同簽定之日起 天內,甲方將房屋交付給乙方。
第五條 乙方逾期付款的違約責任
乙方未按合同第三條約定的時間付款,甲方有權按累計應付款向乙方追究違約利息,自本合同規定的應付款最後期限之第二天起至實際付款之日止,月利息按 計算。逾期付款超過 天,甲方有權按下述第 種約定追究乙方的違約責任:
(1)乙方向甲方支付違約金共計 元整,合同繼續履行。若乙方在 天內仍未繼續履行合同,遵照下述(2)條處理。
(2)乙方向甲方支付違約金共計 元整,合同終止,乙方將房屋退還給甲方。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
第六條 甲方逾期交房的違約責任
除不可抗拒的因素外,甲方未按本合同第四條約定的時間交房的。乙方有權按累計已付款向甲方追究違約利息,自本合同規定的最後交付期限之第二天起至實際交付之日止,月利息按
計算。逾期交付超過 天,乙方有權按下述第 種約定追究甲方的違約責任。
(1)甲方向乙方支付違約金共計 元整,合同繼續履行。若甲方在 天內仍未繼續履行合同,遵照下列第(2)條處理。
(2)甲方向乙方支付違約金共計 元整,合同終止。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
第七條 甲方保證該房屋交接時沒有產權糾紛和財務糾紛,保證已清除該房屋原由甲方設定的抵押權。如交接後發生該房屋交接前既存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
乙方對該房屋的各項基本情況均做了充分了解。該房屋轉讓後,如發生破漏、開裂等問題由乙方承擔維修責任。
第八條 關於產權登記的約定
自本合同生效之日起,乙方在三個月內向房地產產權登記機關申請辦理房地產權屬轉移手續。甲方給予協助。如因甲方過失造成乙方不能在 天內取得房地產權屬證書的,視爲甲方違約,乙方有權退房。甲方必須在乙方提出退房之日起 內將乙方已付款退還給乙方,並向乙方支付違約金 元整。
第九條 該房屋轉讓交易發生的各項稅費由甲、乙方按照有關規定承擔。
第十條 房屋轉讓,該房屋所屬土地使用權利、義務和責任依法隨之轉讓。
第十一條 其他約定事項
。
第十二條 本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十三條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決;協商不成的,按下述第 種方式解決(只能選擇一種,如選擇仲裁方式務必填寫仲裁委員會名稱):
1、提交 仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第十四條 本合同自 之日起生效。
本合同一式 份,雙方各持 份,各方所執合同均具有同等效力。
甲方(簽章) 乙方(簽章)
甲方代理人(簽章) 乙方代理(簽章)
甲方共有權人(或承租人或上級主管部門)意見(簽章):
簽訂日期: 年 月 日
簽訂地點:
村委房屋買賣合同書 篇12
出賣人(甲方):_______身份證號碼:_______
買受人(乙方):_______身份證號碼:_______
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自願將其村證房位於石家莊市___________區_______________________________________的房屋(建築面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價款出售給乙方。(含地下室——號——平方米)
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂後,甲方對——的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、佔有等權利一併轉讓給乙方。
五、本合同簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、違約責任1、甲方應當於20__年月日交付乙方房屋,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣___四萬______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過___五____個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作爲甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向——區人民法院起訴。
八、其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份,甲乙方各執一份,見證人各一份。
甲方(簽字捺印):_______ 乙方 (簽字捺印):_______
簽訂日期:___ 年___ 月___ 日 簽訂日期:___ 年 ___月 ___日
村委房屋買賣合同書 篇13
甲方名稱:____________乙方名稱:_______________
甲方身份證:____________乙方身份證:_____________
甲方電話:_____________乙方電話:_______________
甲方地址:______________乙方地址:_______________
第一條 房屋的基本情況。
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_____;位於第_____層,共_____(套)(間),房屋結構爲_____,建築面積_____平方米(其中實際建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_____平方米),房屋用途爲_____;該房屋平面圖見本合同,該房屋內部附着設施;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)爲_____。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積爲(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。
如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)爲準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1、買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,並按_____利率付給利息。
2、每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第三條 土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式爲_____;土地使用權年限自___年__月__日至___年__月__日止。
以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准文件號爲_____;該房屋買賣後,按照有關規定,買受方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條 價格。
按(總建築面積)(實際建築面積)計算,該房屋售價爲(人民幣)每平方米_____元,總金額爲(人民幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條 付款方式。
買受方應於本合同生效之日向出賣方支付定金(人民幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,並應於本合同生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給出賣方。
具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
出賣方應於本合同生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給買受方。
第七條 買受方逾期付款的違約責任。
買受方如未按本合同第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。
自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。
逾期超過____天后,即視爲買受方不履行本合同。
屆時,出賣方有權按下述第____種約定,追究買受方的違約責任。
1、終止合同,買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金。
出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。
2、買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金,合同繼續履行。
第八條 出賣方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。
按本合同第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。
逾期超過_____個月,則視爲出賣方不履行本合同,買受方有權按下列第_____種約定,追究出賣方的違約責任。
1、終止合同,出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金。
乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2、出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金,合同繼續履行。
第九條 關於產權登記的約定。
在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。
如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,並按已付款的_____%賠償買受方損失。
第十條 出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。
交易後如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任。
第十一條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協議。
第十三條 本合同均爲本合同不可分割之一部分。
本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十四條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。
協商不成時,甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。
第十五條 本合同(經甲、乙雙方簽字)之日起生效。
第十六條 本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執一份,_____各執一份,均具有同等效力。
甲方:___________________ 乙方:____________________
簽訂時間:___年___月___日 簽訂時間:___年___月___日
村委房屋買賣合同書 篇14
原告:__________ ,男/女
身份證號:_____________________
住址:_________________________
聯繫電話:____________________
被告:__________男/女
_______年______月_____日出生
身份證號:_____________________
住址:_________________________
聯繫電話:____________________
案由:房屋買賣合同糾紛
訴訟請求:
1、請求法院依法判決被告履行《房屋買賣合同》義務,將________________________的房屋所有權過戶給原告;
2、請求法院依法判決被告支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣________元;
3、本案訴訟費及其它相關費用由被告承擔。
事實與理由:
_______年_____月_____日,原告經_______________公司介紹,與被告簽訂了關於_______________的《房屋買賣合同》,並於當日交付了購房定金人民幣________元。
雙方同意,被告應配合原告在合同簽訂後_______月內(即________年_____月_____日前)辦理完畢該房屋過戶事宜,原告亦多次催促被告履行合同義務,進行網籤及後續房屋過戶事宜,被告均以各種藉口予以拖延,導致該房屋至今未辦理任何過戶手續。按照約定,被告拖延逾期辦理過戶手續視爲違約,被告應支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣_________元.
原告購買本房屋是爲年底結婚作爲婚房使用,被告遲遲不履行房屋過戶義務已經給原告造成了諸多損失,無奈之下訴至法院,請求法庭依法判決被告按照合同履行義務,將房屋過戶給原告,並賠償原告損失,以維護原告的合法權益。
此致
____________區人民法院
原告:_________________
日期:_________________
村委房屋買賣合同書 篇15
房屋買賣補充協議書
甲方(賣方): 電話:
乙方(買方): 電話:
鑑於甲乙雙方20xx年**月**日簽訂《房屋買賣合同》,甲方已經按照合同約定履行相關義務,而乙方遲遲未支付首付款的這種情況,爲督促雙方進一步履行原合同內容,就下列房屋的買賣訂立如下補充協議,以資共同遵守:
一、房屋基本情況
1、甲方出售房屋坐落於 壹套(以下簡稱該房屋),該房屋面積爲 平方米。
2、甲方自願將該房屋出售給乙方。
二、付款方式
甲乙雙方應當遵守20__年**月**日簽訂《存量房屋買賣合同》的相關約定。並補充約定:
1、乙方應當於20__年**月**日之前向甲方一次性支付首付款人民幣 元整(¥: 元),如乙方不履行本合同義務或單方終止交易,則支付的定金甲方將不予退還,且房屋仍爲甲方所有。甲方具有解除20__年**月**日雙方簽訂的《存量房屋買賣合同》的權利。
2、乙方最遲應當於20xx年**月**日前,將房屋餘款共計人民幣 元整(¥: 元)一次性交付甲方。如乙方在此期間辦理房屋按揭貸款未能審批通過,乙方應當通過其他方式籌集資金支付甲方。如乙方逾期未支付,甲方具有解除20xx年**月**日雙方簽訂的《存量房屋買賣合同》的權利。並且乙方應當向甲方承擔違約金**萬元,甲方將剩餘首付款予以返還。
三、如甲方按照本合同第二條約定行使合同解除權,甲方解除合同的,應當以書面形式通知乙方,可以郵寄送達,乙方的地址爲陝西省西安市 小區 單元 樓 號。
甲方按照以上地址可以郵寄送達,文書無法送達或乙方以任何理由拒絕簽收送達文件,該方應自行承擔由此可能產生的法律後果。甲方將相關文書郵寄至以上送達地址即視爲有效送達。
四 、其他規定
1、本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協議。
2、本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,向房屋所在地人民法院起訴。
3、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
地址: 地址:
聯繫方式: 聯繫方式:
年 月 日 年 月 日
見證人:
年 月 日
【附原合同】
房產買賣合同
賣方: 身份證號:
聯繫電話: 通訊地址:
買方: 身份證號:
聯繫電話: 通訊地址:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關法律、法規的規定,買賣雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就本合同所涉房地產轉讓事宜,達成如下協議:
第一條 【轉讓標的】
賣方所轉讓房地產(下稱該房產)坐落於: 。
土地使用權證號: ,房產權證號: ,登記建築面積爲: 平方米。套內建築面積爲: 平方米。
該房地產土地使用權年限自 年 月 日至 年 月 日止。
該房地產約定交付的附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等在簽訂本協議前,已經雙方現場確認,均無異議。
第二條【房地產產權現狀】
該房地產沒有設定抵押也未被查封,賣方對該房地產享有完全的處分權。
第三條【房地產租約現狀】
該房地產所附租約現狀爲第 項:
1、該房地產沒有租約;
2、該房地產之上存有租約,賣方須於本合同簽訂時將承租人放棄優先購買權的書面文件及租賃合同交予買方。
第四條【附着於該房地產之上的戶口】
如該房地產所附着有賣方戶口,基於保證買方辦理房產過戶登記後,應享有完全的處分權,賣方保證於收到房地產轉讓總價款之日起 30 日內遷出,逾期則以該房地產轉讓總價款爲基數按日萬分之 五 向買方支付違約金。
第五條【轉讓價款】
該房地產轉讓總價款爲人民幣:
(小寫: 元)。
第七條【稅費承擔】
雙方約定,由買方承擔辦理相關過戶手續雙方按規定應繳納的一切可能產生的稅、費。
買方不按約定繳納相關稅費,導致交易不能繼續進行的,買方不得因此解除合同,本合同應繼續履行,但違約方應承擔違約責任,賠償給守約方造成的損失。
第八條【付款方式】
買方於 年 月 日前一次性付清全部房款
第九條【買方逾期付款的違約責任】
買方逾期付款的,賣方有權要求買方要求買方以未付款項爲基數,按日萬分之 五 支付違約金,合同繼續履行。
第十條【房地產交付】
賣方應當於 年 月 日將該房地產交付買方,並履行下列手續:
1、買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等事項進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並辦理交接手續;
2、交付該房地產鑰匙;
3、
第十一條【延遲交房的違約責任】
除本合同另有約定外,賣方未按合同約定的期限將該房地產交付買方,自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止,賣方以該房地產轉讓總價款爲基數按日萬分之 五 向買方支付違約金,合同繼續履行。
第十二條【附隨債務的處理】
賣方在交付該房地產時,應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費等費用結清,單據交買方確認,否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。
第十三條【產權轉移登記】
買賣雙方須在簽訂本合同 7 日內,共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續,賣方應按照行政機關的登記手續要求積極協助。
在收文回執載明的回覆日期屆滿之日起 7 日內,買方須按本約定辦理交納稅費的手續。
第十四條【其他違約責任】
任何一方不履行本合同約定義務,致合同目的不能實現,守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之 10% 的違約金。
第十五條【不可抗力】
因不可抗力不能履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力結束之日起 15 日內向另一方提供證明。
第十六條【本合同與其他文件的衝突解決】
買賣雙方在本合同簽訂之前的承諾及協議,如有與本合同不相符的,以本合同爲準。
第十七條【合同附件】
本合同共有附件 份。合同附件爲本合同組成部分,具有同等法律效力。
第十八條【法律適用與糾紛解決】
因本合同發生糾紛,由買賣雙方協商解決。協商不成時,依據中華人民共和國法律,採取下列第 種方式解決:
1、向仲裁委員會申請仲裁;
2、向房產所在地人民法院起訴。
第十九條【合同數量及持有】
本合同一式 4 份,賣方 1 份,買方 1 份,其他交有關部門,均具同等法律效力。
第二十條【合同生效】
本合同自買賣雙方簽署後立即生效。
賣方(簽字): 買方(簽字):
年 月 日 年 月 日
村委房屋買賣合同書 篇16
委託人:_________________
住址:_________________身份證號碼:_________________
工作單位:_________________
電話居間人:_________________
法定代表人:_________________
住所:_________________
甲方欲購買房屋一套,特委託乙方提供賣房人的信息,幫助甲方與賣房人簽定《房屋買賣合同》。經甲、乙雙方友好協商,達成如下協議,以諮雙方共同遵守。
第一條:_________________欲購買房屋的基本情況房屋坐落:_________________
區;建築面積和格局:_________________;房屋用途:_________________
(住宅或公寓或商業用房等);房屋朝向:_________________
房屋建成年限:_________________
房屋總價款:_________________付款方式:_________________一次性或需銀行貸款。
房屋性質爲央產房或經濟適用房或房改房或商品房,或者房屋性質不限。
以上爲基本意向,最終以甲方實際看中的房屋爲準。
第二條:_________________甲方委託事項1.乙方代爲尋找賣房人;2.乙方帶領其實際參觀房屋;3.乙方代爲審查賣房人基本情況等。
第三條:_________________甲方義務甲方根據乙方通知參觀房屋;甲方經乙方介紹認識賣房人,不得私下與賣房人簽訂房屋買賣合同。
支付居間費用。
第四條:_________________乙方義務乙方應當根據甲方要求挑選合適的房屋。
乙方通知甲方參觀房屋,應當提前小時。
乙方應當向甲方如實提供賣房人的信息;如甲方需銀行提供貸款支付購房款,乙方指導甲方辦理銀行貸款。向甲方提供合作的銀行、銀行認可的房屋評估機構以及銀行認可的律師事務所等。
第五條:_________________委託期限本合同委託期限爲月,期滿之前,甲方不得解除委託。
或甲方可以解除本委託,但因其解除委託行爲給乙方造成損失的,應當承擔賠償責任。
合同期滿乙方未找到賣方的,本合同終止。
經雙方協商一致,可以續定委託合同。
第六條:_________________乙方報酬乙方完成居間事項,即甲方與乙方提供的賣房人簽訂《房屋買賣合同》,甲方向乙方支付元的居間服務報酬。該報酬於甲方與乙方提供的買房人簽訂《房屋買賣合同》之日支付。
第七條:_________________違約責任甲乙雙方應認真履行本合同,如有違約,應賠償守約方的損失。
第八條;爭議解決雙方在履行本合同中的爭議應先協商解決;如協商不成,任何一方均有權向有管轄權的法院提起訴訟或向北京仲裁委員會提起仲裁(選擇其一)
本合同共頁,自雙方簽字之日起生效。
本合同一式份,雙方各執份,具有同等法律效力。
甲方(委託代理人) :_________________ 乙方:_________________
日期:________年____月____日 日期:________年____月____日
村委房屋買賣合同書 篇17
出賣人(甲方)姓名:________________
【身份證】________________
地址:________________
郵政編碼:_____________
聯繫電話:_____________
買受人(乙方)姓名:________________
【身份證】_________________
地址:________________
郵政編碼:_____________
聯繫電話:_____________
鑑於:1、甲方系本合同項下房屋的所有權人,且其對該房屋的處分已徵得該房屋相關權利人的同意;
2、甲方願意將房屋出賣給乙方;
3、乙方願意購買上述房屋;
4、乙方已向甲方交付定金共________元整;
5、本合同項下房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》尚未辦理。
甲方:_________________
___________年_______月_____日
乙方:_________________
___________年_______月_____日
村委房屋買賣合同書 篇18
出賣方:__________(以下簡稱甲方)
(本人)(法定代表人)姓名:__________國籍:__________
(身份證)(護照)(營業執照號碼)__________
地址:__________
郵政編碼:__________聯繫電話:__________
委託代理人:__________國籍:__________電話:__________
地址:__________郵政編碼:__________
買受方:__________(以下簡稱乙方)
(本人)(法定代表人)姓名:__________國籍:__________
(身份證)(護照)(營業執照號碼)__________
地址:__________
郵政編碼:__________聯繫電話:__________
委託代理人:__________國籍:__________電話:__________
地址:__________郵政編碼:__________
第一條 房屋的基本情況
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於__________;位於第__________層,共__________(套)(間),房屋結構爲__________,建築面積__________平方米(其中實際建築面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積__________平方米),房屋用途爲__________;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內部附着設施見附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)爲__________.
第二條 房屋面積的特殊約定
本合同第一條所約定的面積爲(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)爲準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__________%(不包括±__________%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__________%(包括±__________%)時,甲乙雙方同意按下述第__________種方式處理:
1.買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起__________天內將買受方已付款退還給買受方,並按__________利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
該房屋相應的土地使用權取得方式爲__________;土地使用權年限自______年______月______日至______年______月______日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准文件號爲__________;該房屋買賣後,按照有關規定,買受方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第三條 價格
按(總建築面積)(實際建築面積)計算,該房屋售價爲( 幣)每平方米__________元,總金額爲( 幣)______億______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整。
第四條 付款方式
買受方應於本合同生效之日向出賣方支付定金( 幣)______億______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整,並應於本合同生效之日起__________日內將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第五條 交付期限
出賣方應於本合同生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,並應收到該
第六條 買受方逾期付款的違約責任
買受方如未按本合同第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按__________計算。逾期超過________天后,即視爲買受方不履行本合同。屆時,出賣方有權按下述第________種約定,追究買受方的違約責任。
1.終止合同,買受方按累計應付款的__________%向出賣方支付違約金。出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。
2.買受方按累計應付款的__________%向出賣方支付違約金,合同繼續履行。
私人買賣合同範本2
甲方(出售方):
乙方(購買方):
甲乙雙方及中介方在自願平等,互惠互利的原則下經友好協商就乙方購買甲方房屋事宜達成協議如下:
第一條 甲方自願將其座落於xx區路號xx小區號樓號,建築面積xx平方米, 結構房屋及其附屬設施、設備出售給乙方。該房產的相關權益隨該房產一併轉讓。
第二條 甲乙雙方商定該房產的成交價格爲人民幣x元整大寫:人民幣xx萬元整。本協議簽訂當日,乙方一次性支付甲方xx元整,付款方式爲銀行轉帳。
第三條 甲方保證上述房地產權屬清晰,無爭議;未被判決、裁定限制出售,也未設置抵押,不在建設拆遷範圍內並已取得其他共有人同意。
第四條 所有購房款付清後本協議自動生效,房屋買賣即成事實。乙方隨即享有該房產的所有權,並承擔該房產毀損、滅失的風險。甲方及繼承人不再享有該房產的所有權,不得再次轉賣他人或用作抵押或用作財產繼承或用作財產分割等任何權利,如甲方與其他第三方發生產權糾紛或債權債務關係使得乙方無法如本協議約定獲取該房產所有權,即甲方違約。
第五條 在政策和法律 允許範圍內,乙方要求甲方過戶,甲方或甲方繼承人應無條件積極協助乙方到房屋權屬登記機關辦理過戶。過戶時產生的所有稅費全部由乙方負責繳納。
第六條 物業管理、水、電、燃氣、有線電視、電話等相關雜費,按下列約定處理:
1、甲方負責將以上雜費繳納至協議簽定之日(或xx年xx月止)。
2、協議簽定之日後(或xx年xx月起)由乙方負責。
第七條 協議生效當日,甲方應將購買該房產過程中的相關費用票據、房屋產權證書和購房協議等全部資料原件乙交乙方保存。
第八條 甲、乙雙方從簽訂協議之日起,均需遵守本協議約定,無論今後房價如何變動,甲、乙雙方不得違約。
第九條 違約責任
如甲方違約:
甲方無條件退還乙方全部購房款,並向乙方支付全部購房款總額的%作爲違約金賠付乙方,乙方退回甲方該房產和所有房產資料;
如乙方違約:
乙方將已支付的購房款作爲違約金,並無條件退回甲方該房產和所有房產資料。
第十條 本協議未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均爲本契約不可分割的部分。
第十一條 甲、乙雙方在履行本協約中若發生爭議,可提交瀋陽仲裁委員會仲裁或依法向人民法 院起訴訟。
第十二條 該協議一式兩份,甲、乙雙方簽字後,立即生效,各持一份,具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
村委房屋買賣合同書 篇19
賣方:_______________(簡稱甲方) 身份證號碼:_____________________ 地址: 聯繫方式:
買方:_______________(簡稱乙方) 身份證號碼:_____________________ 地址 聯繫方式
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________房產住宅,建築面積爲_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。該房房齡____年。
第二條 上述房產的交易價格爲:總價人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第三條 買賣雙方在簽訂了房地產買賣合同及乙方付甲方全部購房款後,應立即到房屋所在區的房地產交易中心辦理產權過戶手續。
第四條 付款時間與辦法:
乙方同意在本合同簽訂當日一次性向甲方支付全部購房款,共計人民幣 __________元整。約定付款之後在房地產交易中心繳交稅費,辦理房屋產權過戶手續。
第五條 交房時間和交房條件:
交房時間。
在收房時,必須確認甲方已結清水電、煤氣、電話、電視、寬帶、物業管理費等費用。甲方需將房屋鑰匙交與乙方。
第六條 稅費分擔
甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易產生的一切稅費由____方承擔。
第七條 違約責任
本合同經雙方簽章後生效,並對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方願承擔違約責任,並賠償利益受損方的相關經濟損失。
第八條 權利保證約定
甲方保證上述房地產沒有產權糾紛和財務糾紛或其他權利限制,若發生買賣前即已存在任何糾紛或權利障礙的,概由甲方負責處理,並承擔相應法律責任,由此給乙方造成經濟損失的,由甲方負責賠償。
第九條 本合同一式 份。甲方產權人一份,乙方一份。
第十條 本合同發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項:
甲方應協助乙方辦理更名手續,如物業維修基金、水費,電費,煤氣,有線電視,電話,寬帶等的過戶問題,由此產生的費用由乙方負責。
甲方(蓋章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(簽字):________________ 身份證號碼:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
村委房屋買賣合同書 篇20
本合同雙方當事人:
賣方(以下簡稱甲方):_____
註冊地址:_____
營業執照號碼:_____郵政編碼:_____
法定代表人:_____職務:_____聯繫電話:_____。
委託代理人:_____職務:_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯繫電話:_____。
委託代理機構:_____
註冊地址:_____
營業執照號碼:_____郵政編碼:_____
法定代表人:_____職務:_____聯繫電話:_____。
買方(以下簡稱乙方):_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯繫電話:_____
委託代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其
他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買
商品房,甲、乙雙方達成如下協議:
第一條 甲方用地依據及商品房坐落位置。
甲方以_____方式取得位於_____、編號爲_____的地塊的土地
使用權。
(土地使用權出讓合同號)(土地使用權劃撥批准文件號)爲_____。
劃撥土地使用權轉讓批准文件號爲_____。
土地使用權證號爲_____,土地面積爲_____。地塊規劃用途爲__
___,土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___
日止。
甲方經批准,在上述地塊上建設商品房,(現定名)(暫定名)_____,
主體建築物的性質爲_____,屬_____結構,建築層數爲_____層。
工程建設規劃許可證號爲_____。
第二條 乙方所購商品房的面積。
乙方向甲方購買商品房(以下簡稱該商品房)建築面積共_____平方米(
其中實得建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積____
_平方米,)共_____(套)(間)。(該商品房屋平面圖見本合同附件一,
房屋以附件一上表示爲準)。
該商品房分別爲本合同第一條規定的項目中的:
第_____(幢)(座)_____層_____號房,
第_____(幢)(座)_____層_____號房,
第_____(幢)(座)_____層_____號房,
第_____(幢)(座)_____層_____號房。
上述面積爲(甲方暫測)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積
與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定
面積(以下簡稱實際面積)爲準。
根據法律規定的房屋所有權與該房屋佔用土地範圍內的土地使用權一致的原則,
該商品房相應占有的土地使用權,在辦理土地使用權登記時由政府主管部門覈定。
第三條 該商品房銷售特徵。
該商品房爲(現房)(預售商品房)。
預售商品房批准機關爲_____,商品房預售許可證號爲_____。
該商品房爲(內銷)(外銷)商品房。
外銷商品房批准機關爲_____,外銷商品房許可證號爲_____。
第四條 價格與費用。
該商品房(屬於)(不屬於)政府定價的商品房。按實得建築面積計算,該商
品房單位(售價)(暫定價)爲(_____幣)每平方米_____元,總金額
爲(_____幣)___億___千___百___拾___萬___千___
百___拾___元整。
除上述房價款,甲方依據有關規定代政府收取下列稅費:
1.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___
萬___千___百___拾___元整;
2.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___
萬___千___百___拾___元整;
3.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___
萬___千___百___拾___元整;
4.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___
萬___千___百___拾___元整;
5.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___
萬___千___百___拾___元整;
6.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___
萬___千___百___拾___元整;
第五條 實際面積與暫測面積差異的處理。
該商品房交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±___
__%(不包括±_____%)時,上述房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____
%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將
乙方已付款退還給乙方,並按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3.__________________________。
第六條 價格與費用調整的特殊約定。
該商品房出現下列情況之一時,房價款和代政府收取的稅費可作相應調整:
1.由於該商品房屬於政府定價的預售商品房,有權批准單位最後覈定的價格
與本合同第四條規定的價格不一致,按政府有關部門最後覈定的每平方米價格調整。
2.預售商品房開發建設過程中,甲方代政府收取的稅費標準調整時,按實際
發生額調整。
3.__________________________。
第七條 付款優惠。
乙方在___年___月___日前付清全部房價款_____%的,甲方給
予乙方佔付款金額_____%的優惠,即實際付款額爲(___幣)___億_
__千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第八條 付款時間約定。
乙方應當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的_____
銀行(帳戶名稱:_____,帳號:_____):
1.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(__
_幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾
___元;
2.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(__
_幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾
___元;
3.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(__
_幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾
___元;
4.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(__
_幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾
___元;
5.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(__
_幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾
___元。
第九條 交接商品房時的付款額約定。
在雙方交換該商品房時,乙方累計支付的款額應當佔全部房價款的_____
%,計(___幣幣)___億___千___百___拾___萬___千__
_百___拾___元。其餘房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續之日
起_____天內付清。
第十條 乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本合同第八條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究
違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_
____計算。逾期超過_____天后,即視爲乙方不履行本合同。屆時,甲方
有權按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任:
1.終止合同,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實
際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據
實賠償。
2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續履行。
3.______________________________。
第十一條 交付期限。
甲方須於___年___月___日前,將經竣工驗收(包括建築工程質量驗
收和按規定必須的綜合驗收)合格,並符合本合同附件二所規定的裝飾和設備標準
的該商品房交付乙方
村委房屋買賣合同書 篇21
出賣人(以下簡稱甲方):
姓名 身份證號:
聯繫方式:
戶口所在地:
現住址:
工作單位:
甲方見證人: 身份證號:
聯繫方式:
買受人(以下簡稱乙方):
姓名 身份證號:
聯繫方式:
戶口所在地:
現住址:
工作單位:
乙方見證人: 身份證號:
聯繫方式:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,甲方和乙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就房屋買賣事宜達成如下協議:
第一條 房屋基本情況
(一)甲方所售房屋(以下簡稱該房屋)爲 ,坐落爲: ________________________________________________________,該房屋所在層次爲___/___層,建築面積共 ___________ 平方米。
(二)該房屋規劃設計用途爲___________。房屋結構爲 。
第二條 房屋權屬情況
(一)甲方於______年____月____日與該房屋開發建設單位 _____________________簽訂了《 》(合同編號:__________),開發建設單位應於______年____月____日前交付該房屋,______年____月____日前取得該房屋產權證明。甲方應告知乙方其與開發建設單位約定的付款方式,並確認房款已付清。
(二)該房屋的抵押情況爲:_________________________________________。
(三)該房屋的租賃情況爲:乙方承租。
(四)甲方的承諾保證:
甲方保證自己所提供的原有購房協議及自己的身份證件真實有效,不存在任何虛假成分;
甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,轉讓該房屋不存在法律上的障礙。
甲方保證其配偶、兒女和其他享有繼承權的人對該房屋不主張繼承權、共同所有權和其他權利。
甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利(如抵押等),否則造成一切不良後果由甲方全部負責。
甲方保證因國家政策性拆遷、自然災害等涉及到的土地與房屋賠償或補償歸乙方所有,與甲方無關。
由於建設方的原因,本房屋還沒有辦理房屋產權證,甲方保證:如原建房單位在日後統一辦理房屋產權證後,兩個月內無償協助乙方辦理完房屋產權過戶,變更房屋所有權人姓名,保障乙方對房屋所有權的合法行使。如因變更時甲方造成的費用增加,所有增加費用由甲方承擔。如有拖延或藉口不配合乙方過戶,視爲違約。如果因爲房屋性質、權屬等問題造成不能過戶變更房屋所有權予乙方,視爲違約。
如能正常變更辦理房產證的費用由乙方負責。
甲方保證在本協議中提供的聯繫方式及現有住址變更的情況下,能及時的通知乙方,以方便乙方在辦理相關手續時,可以及時的找到甲方。
第三條 成交價格、付款方式及資金劃轉方式
(一)經雙方協商一致,同意該房屋成交價款爲:人民幣 元(小寫), 大寫)。
甲乙雙方在簽訂本合同的同時簽訂《房屋租賃合同》,合同編號 。甲方將該房屋產權過戶於乙方時,租賃合同的全部租金人民幣________元(大寫 )自動轉化爲購房款。房屋戶於乙方後,租賃合同籤自動終止。
(二)買賣雙方對於房款自行交割,並簽訂《存量房交易結算資金自行劃轉聲明》。
(三)具體付款方式及期限
1、簽訂本合同當日支付人民幣 400000 元(大寫:肆十萬元整)。
2、簽訂本合同後 1 年內乙方向甲方支付房款人民幣 80000 元(大寫:捌萬元整 ),並向甲方支付伍仟元人民幣利息。
3、乙方取得房產證當日,乙方支付房款人民幣40000元(大寫:肆萬元整 )。
4、甲方開具支付收據。
(四)關於貸款的約定
在甲方取得房產證後_______日內,乙方向 銀行(公積金管理中心)申辦抵押貸款,乙方因自身原因未獲銀行批准的,雙方同意按照第 種方式解決:
(1)乙方自行籌齊剩餘房款,以現金形式支付甲方;
(2)乙方繼續申請其他銀行貸款,至貸款批准,其間已發生的及要產生的各項費用由乙方自行負擔;
(3)終止本合同的進行,買賣雙方相互清退各種款項,互不承擔違約責任,由乙方承擔其辦理過程中已發生的各項費用。
第四條 房屋相關費用
在房屋交付日以前發生的物業管理費、供暖、水電、燃氣、 費用由甲方承擔,甲方取得該房屋的產權等相關費用由甲方承擔;交付日以後(含當日)發生的物業管理費、水電費、燃氣、 費用由乙方承擔。甲方繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面餘額,甲方同意轉移至乙方名下。
第五條 房屋的交付
甲方同意在在雙方簽訂本合同時,甲方應該將該房屋鑰匙、購房合同、收據及相關手續材料一併交付與乙方。 第六條 違約責任
1、如果乙方違約,乙方向甲方支付 貳拾萬 人民幣的違約金。
2、如果甲方違約,甲方必須賠償乙方 貳拾萬元 人民幣的違約金。
第七條 稅、費相關規定 稅費分擔經雙方協商,決定按照如下方式進行分擔:
甲方承擔: ; 乙方承擔: 。
雙方對前述稅費未約定、約定不明或遇政策調整的,雙方應在權屬過戶之日前 日內協商並達成一致,否則,按國家相關法律規定繳納。
第八條 權屬轉移登記 (一)當事人雙方確認,自本合同生效之日起 日內,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
(二)乙方未能在甲方取得房產證之日起_______日內取得房屋所有權證書的,雙方同意按照下列方式處理。 1、如因甲方的責任,乙方有權退房。乙方退房的,甲方應當自退房通知送達之日起 日內退還乙方全部已付款,並按照銀行同期貸款利率付給利息。乙方不退房的,自乙方應當取得房屋所有權證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權證書之日止,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之_____的違約金,並於乙方實際取得房屋所有權證書之日起____日內向乙方支付。
第九條 爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,按照下列第______種方式解決。
(一)提交當地仲裁委員會仲裁。
(二)依法向人民法院起訴。 第十條 本合同自雙方簽字蓋章之日起自動生效。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同及附件共______頁,一式______份,具有同等法律效力,其中甲方______份,乙方______份,備份______份。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委託代理人】(簽章): 【委託代理人】(簽章):
簽訂地點: 簽訂地點:
村委房屋買賣合同書 篇22
賣方(房屋所有權人及共有人,以下簡稱甲方):_________________
身份證號碼:_________________
身份證載明地址(或聯繫地址):_________________
聯繫電話:_________________
買方(房屋購買人,以下簡稱乙方):_________________
身份證號碼:_________________
身份證載明地址(或聯繫地址):_________________
聯繫電話:_________________
根據相關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在 _________________ (房屋所有權證第 _________________ 號,頒證日期 _________________ 年 _________________ 月_________________ 日)。
第二條雙方約定該房產全部價款爲人民幣 _________________ 元整(¥:_________________元),此價款爲甲方淨收入。即房產交易及過戶需繳納和應當及必須繳納的一切稅金、費用、房改價差補交部分等所有支出均由乙方無條件全部承擔,也即甲方不負擔交易及過戶的任何支出。
第三條甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,由乙方將購房款一次性全額存入甲方指定的銀行賬戶,甲方當場出具收據。乙方已交納的購房定金可抵頂購房款。
第四條房款全部交付且甲方出具收據後,甲方立即向乙方交付全部房產(含房屋所有權證第號),乙方勘查覈實無誤後雙方簽訂本合同並立即生效。自本合同生效後,任何一方不得撤消合同。如因單方原因致使本合同終止,違約方必須一次性支付給對方元作爲違約金。
第五條房產交付日之前所發生的水、電、物業管理費由甲方承擔,交付日之後一切支出及本季取暖費由乙方承擔。房產交付後乙方可自行處置本房產內留存的任何物品,但雙方協商一致的除外。甲方保證所售房產無抵押、無查封、無出租、無產權糾紛,並保證所售房產所有權證第號及所載內容的真實性。本房產的共有權人聲明放棄優先購買權,不購買本房產,並同意所有權人出售本房產。
第六條自乙方實際接收該房產之日起,甲方應乙方的要求,協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。
第七條自甲方交付房產後因該房產引發的一切問題甲方均不負任何責任。若因此給甲方造成經濟損失和損害的,由乙方負擔全部責任並負責賠償。
第八條在履約過程中雙方發生爭議,可通過協商解決,協商不成可向人民法院起訴或向雙方認可的仲裁機構申請仲裁。
第九條本合同一式四份。甲方房屋所有權人和共有人各執一份,乙方持有一份,產權過戶時登記機關備案一份。
第十條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行協商約定,其補充約定經雙方簽章後與本合同具有同等法律效力。
甲方: _________________ 乙方: _________________
________年_________月_________日 _________年_________月_________日