杭州市房屋買賣合同協議書（精選28篇）

杭州市房屋買賣合同協議書 篇1

賣方(以下簡稱甲方)：_________

地址：_________

聯繫電話：_________

委託代理人：_________

地址：_________

聯繫電話：_________

買方(以下簡稱乙方)：_________

地址：_________

聯繫電話：_________

委託代理人：_________

地址：_________

聯繫電話：_________

委託代理機構：_________

經辦人：_________

聯繫電話：_________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、誠實信用原則的基礎上，同意就乙方向甲方購買房屋項達成如下協議：

第一條房屋基本情況

1.甲方房屋(以下簡稱該房屋)座落於_________市_________區_________，房屋結構爲_________，房屋用途爲_________，經房地產產權登記機關測定的建築面積爲_________平方米。

2.該房屋所有權證號爲_________(共有權證號爲_________)。土地使用權取得方式爲_________。

3.該房屋四至界限：東至_________，南至_________，西至_________，北至_________。

4.隨該房屋一併轉讓的附屬設備、設施：_________。

5.該房屋租賃情況_________。

第二條房屋轉讓價格

按建築面積計算，該房屋轉讓價格爲[人民幣]每平方米_________元，總金額_________元，大寫_________元整(每平方米價格精確到小數點後兩位)。

第三條付款方式

雙方約定按以下第_________項以(現金、支票、其他_________)方式支付房款：

1.一次性付款：本合同簽訂之日起_________天內，乙方一次性將購房款支付給_________。

2.分期付款：_________。

3.其它方式：_________。

第四條交房方式：

甲乙雙方約定採用下列第_________種方式交房：

1.自本合同簽訂之日起_________天內，甲方將房屋交付給乙方。

2.其他方式_________。

第五條乙方逾期付款的違約責任

乙方未按本合同第三條約定的時間付款，甲方有權按累計應付款向乙方追究違約利息，自本合同規定的應付款最後期限之第二天起至實際付款之日止，月利息按_________計算。逾期付款超過_________天，甲方有權按下述第_________種約定追究乙方的違約責任：

1.乙方向甲方支付違約金共計_________元整，合同限期繼續履行。若乙方在_________天內仍未繼續履行合同，遵照下述第2.條處理。

2.乙方向甲方支付違約金共計_________元整，合同終止，乙方將房屋退還給甲方。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

3._________。

第六條甲方逾期交房的違約責任

除不可抗拒的因素外，甲方未按本合同第四條約定的時間交房的，乙方有權按累計已付款向甲方追究違約利息，自本合同規定的最後交付期限之第二天起至實際交付之日止，月利息按_________計算。逾期交付超過_________天，乙方有權按下述第_________種約定追究甲方的違約責任：

1.甲方向乙方支付違約金共計_________元整，合同繼續限期履行。若甲方在_________天內仍未繼續履行合同，遵照下述第2.條處理。

2.甲方向乙方支付違約金共計_________元整，合同終止。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

3._________。

第七條甲方保證該房屋交接時沒有產權糾紛和財務糾紛，保證已清除該房屋原由甲方設定的抵押權。如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任。

乙方對該房屋的各項基本情況均做了充分了解。該房屋轉讓後，如發生破漏、開裂等問題由乙方承擔維修責任。

第八條關於產權登記的約定

自本合同生效之日起，乙方在三個月內向房地產產權登記機關申請辦理房地產權屬轉移手續。甲方給予協助。如因甲方過失造成乙方不能在_________天內取得房地產權屬證書的，視爲甲方違約，乙方有權退房。甲方必須在乙方提出退房之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方，並向乙方支付違約金_________元整。

第九條該房屋轉讓交易發生的各項稅費由甲、乙雙方按照有關規定承擔。

第十條房屋轉讓，該房屋所屬土地使用權利、義務和責任依法隨之轉讓。

第十一條其他約定事項_________。

第十二條本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十三條甲、乙一方或雙方爲境外組織或個人的，本合同應經該房屋所在地公證機關公證。

第十四條本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成的，甲、乙雙方同意採用以下第_________種方式解決。

1.由[_________仲裁委員會]仲裁。

2.向人民法院起訴。

第十五條本合同自_________之日起生效。

1.甲、乙雙方簽字。

2.經_________公證(涉外房屋轉讓必須公證)。

第十六條本合同一式_________份，雙方各執一份，_________各執一份。各方所執合同均具有同等效力。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

甲方代理人(簽字)：_________乙方代理人(簽字)：_________

甲方共有權人(簽章)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

說明

一、本合同根據《中華人民共和國民法典》，由杭州市房地產管理局，杭州市工商行政管理局制訂。

二、本合同適用於單位自管房或個人私房(包括房改房)轉讓。

三、本合同中的賣方必須是房屋所有權人(共有權人)，所稱房屋是指已取得《房屋所有權證》的房屋。

四、本合同中買賣雙方委託房地產中介公司代理的，需與代理公司另外簽訂委託代理合同。委託個人代理並由代理人簽訂合同的，應具有委託書。

從事委託代理業務的房地產中介公司應爲經批准具有相應資格的專業房地產經紀機構。

五、本合同第一條中“經房地產產權登記機關測定的建築面積”，根據國家權限機關頒發的房屋建築面積計算規則進行測算。

六、本合同中的內容爲並列的選擇項，須根據實際情況選擇打“√”。

杭州市房屋買賣合同協議書 篇2

第1部分 合同背景

第1條　合同原則：鑑於目前買賣雙方因爲合同不明造成諸多爭議，爲充分保護雙方的合法權益，明確出賣人的合同義務，雙方根據《中華人民共和國民法典》等法律的有關規定，本着平等、自願、公平、誠實信用的原則，經協商一致，就買受人購買出賣人商品房一事達成本合同。

第2條　文字定義：

(1)合同中所稱“合同”、“本合同”、“約定”等係指目前出賣、買受雙方所簽訂的補充合同，其他合同則冠以合同的具體名稱;

(2)本合同中所稱“房屋”、“本房屋”、“商品房”或“本商品房”等係指目前出賣、買受雙方簽訂合同即將買賣的商品房;

(3)本合同所稱“本樓”或者“樓房”係指買受人所購商品房所位於的樓座;

(4)本合同中所稱“小區”、“社區”係指房屋所處於的社區;

(5)本合同中所指“退房”，是指買受人解除購房合同的行爲。

第3條　合同標的：本房屋位於　　市　　區(縣)　 路　 號，目前施工進度情況參照由出賣人提供的照片。

第4條　合同目的：出賣人知道買受人購買商品房係爲自己住用、通過出租獲得利潤或者在商品房升值時通過及時轉讓獲得利潤，或者行使相關的所有權或用益物權以獲得利益。出賣人承諾在買受人購買此房屋後，除作爲住宅使用外，還可以作爲公司辦公用房使用，可以取得工商行政管理機構的註冊登記許可。如不能達到此標準，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第5條　協商地點：本合同在簽訂及履行過程中，由各方依次選擇談判地點，分別爲出賣人銷售場所(　　市　　區(縣)　 路　 號)或者爲買受人及買受人的代理人指定的場所(　　市　　區(縣)　 路　 號)，各方應在會面協商時準備好應當提供的文件資料，以節省雙方的時間。

第6條　銷售廣告：買受人根據出賣人於　　 年　　月　　日刊登在 報第 版的廣告，參考出賣人提供廣告(包括文字、圖片、音像資料、電子出版物、網絡)，與出賣人就購買商品房一事進行協商;出賣人承諾商品房及周邊環境符合廣告所描述之內容，雙方就可預見的內容進行約定，如雙方沒有在涉及房屋質量、裝修、周邊環境等細節作出說明時，則出賣人提供或發佈的廣告及宣傳品可作爲證據，證明出賣人承諾提供房屋符合廣告宣傳品中文字及圖案的描述。

第7條　土地權利：本項目由北京市政府有關機構批准立項，項目的批准文號爲： ;批准文件的主要內容爲： 。本宗土地原所有權人爲： ，原土地使用權人爲： ，國有土地出讓合同編號爲： ;土地使用證號碼爲： ，土地使用權期限爲： 年(自　　年　　月　　日至　 年　 月　 日)，土地使用權性質爲： (商業或住宅)。

第8條　權利擔保：考慮到目前出賣人無法提供正式《國有土地使用證》，爲保證買受人的權利，出賣人承諾於　　年　　月　　日前向買受人提供正式《國有土地使用證》，並且在他項權利記錄中不會有任何擔保抵押記錄，如到期不能提供，則買受人有權要求退房，出賣人則應當承擔全部違約責任;如出賣人不同意退房，或者雖然同意退房卻未自同意之日起 日內使買受人取回全部房款以前;出賣人都將因缺少《國有土地使用證》而每日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第9條　規劃許可：用地規劃批准部門爲：　　　　　，建設工程規劃許可證：　　　　　　 ，建設用地規劃許可證：　　　　　　　　。

第10條　銷售許可：房屋銷售許可部門爲：　　　　　 ，房屋銷售許可證：　　　　　　　 ;出賣人承諾已經依照《城市房地產管理法》的規定，可以提供、辦理並具備辦理銷售許可的全部文件。

第11條　施工許可：施工許可部門：　　　　　　，施工許可證：　　　　開工證：　　　　　。建築企業：總設計單位：　　　　　　 ，建築師姓名：　　　　　　，註冊建築師號碼：　　　　　 ，總施工單位：　　　　　 ，總監理單位：　　　　　　　　。

第12條　商品房標準：商品房將適用標準爲：　　　　　　　　作爲本商品房的設計和建築標準。商品房驗收：由　　　　　負責驗收;由　　　　　 負責進行質量評價。

第2部分 房屋質量

第13條　質量原則：考慮到買受人支付的價款，買受人所購房屋各項驗收標準不僅要達到合格要求，還應當達到優良標準;出賣人不得僅以房屋質量合格來履行合同義務，而是應當在滿足基本質量要求的前提下，同時還需要達到買受人的特別要求，並證明其各項驗收標準均達到優良等級。

第14條　防震減災：考慮到買受人所購房屋將可能在未來時間內長期使用，出賣人應當向買受人提供樓房地震安全性能評價測試報告，以使買受人的安全在未來得到保障，否則買受人有權退房;暫不退房的，則出賣人應當將房屋修復，修復前視爲未交房，並按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第15條　牆體平直：房屋的牆體及平面均應當平直，傾斜角度不得大於0.1度，計算方法爲：高度差/直線距離;不平直情況並不得超過政府規定的標準;如無法達到此標準，則買受人有權退房;暫不退房的，則出賣人應當將房屋修復，修復前視爲未交房，並按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第16條　防水情況：房屋頂棚無水漬、廚房及廁所防水良好、上下水管與地板結合處無漏水、滲水;如無法達到此標準，則買受人有權退房;暫不退房的，則出賣人應當將房屋修復，修復前視爲未交房，並按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第17條　表面裂縫：出賣人承諾商品房內部無任何裂縫，保溫層牆壁表面平整，瓷磚地板平整無鬆動、無爆裂、無間隙;出賣人保證房屋的沉降情況優於北京政府頒佈的最高要求，並對於可能發生的加速沉降或不均勻沉降情況對質量產生的影響向買受人提供檢測及評估報告。如果雙方無法對是否是裂縫達成共識的，則雙方從樓內業主中隨機選擇3人，由這3人確定是否屬於裂縫、漏水、滲水、牆體平直等，此3人的觀點應當作爲有效證據。出賣人有義務申請有關機構就此問題進行評價，如出賣人不予以申請，則視爲存在裂縫，買受人有權退房。

第18條　質量文件：考慮到房屋質量將在未來相當的時間內對買受人的安全與收益要求有巨大影響，而提供完全的質量文件是出賣人不可推卸的責任與義務，爲充分保證買受人的知情權，出賣人除提交竣工驗收備案表以外，還應當向買受人提供如下文件：

(1)施工單位的竣工報告;

(2)監理單位工程質量評價報告;

(3)勘察單位質量檢查報告;

(4)規劃部門出具的認可文件;

(5)衛生部門出具的水質檢驗合格文件;

(6)環保部門出具的認可文件;

(7)消防部門出具的消防驗收合格文件;

(8)電梯工程監督報告;

(9)施工單位簽署的質量保修書;

(10)抗震評估機會出具的地震安全性能評價報告;

第19條　文件交付：

(1)全部質量文件上述文件應當於入住前交付給買受人，沒有上述文件不視爲交房;即使買受人入住，仍有權出賣人每日承擔千分之一的違約金;

(2)如無法按時交付上述文件，則買受人有權退房;暫不退房的，則出賣人應當將房屋修復，修復前視爲未交房，並按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第20條　質量標準：商品房設計質量不應低於各級政府有關機構頒佈的最有利於買受人的標準，本合同最後所列明的各項規範及標準均爲出賣人應當遵守的強制性標準，即出賣人所提供的房屋質量不得低於各項規範的要求;如無法達到此標準，則買受人有權退房;暫不退房的，則出賣人應當將房屋修復，修復前視爲未交房，並按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第21條　質量證明：考慮到出賣人的優勢地位，出賣人在房屋交付時應當向買受人提供證明其質量合格的申報手續及質量評價報告;當買受人對此報告提出異議時，出賣人應當證明這種異議不成立;出賣人不能證明的則視爲存有質量瑕疵，在瑕疵未消除前不視爲交房。

第22條　質量評價：出賣人在交付商品房前應當提供質量評價報告;買受人有權查驗與商品房質量相關的全部文件，有權委託相關機構對商品房質量進行重新評價;如出賣人拒絕提供文件，或者在買受人申請重新質量評價時拒絕進行協助，則視爲房屋質量不符合規定而不能交房;則買受人有權退房，暫不退房的視爲未交房，出賣人按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第3部分 戶型空間

第23條　商品房戶型：　 室　　廳　　衛　　浴　　廁　　廚，本商品房使用率爲：

第24條　起居室尺寸：長度：　 寬度：　　高度：　　其他：　 (毫米);

第25條　書房尺寸：長度：　 寬度：　　高度：　　其他：　 (毫米);

第26條　臥室尺寸：長度：　 寬度：　　高度：　　其他：　 (毫米);

第27條　衛生間尺寸：長度：　 寬度：　　高度：　　其他：　 (毫米);

第28條　廚房尺寸：長度：　 寬度：　　高度：　　其他：　 (毫米);

第29條　陽臺尺寸：長度：　 寬度：　　高度：　　其他：　 (毫米);

第30條　過道尺寸：長度：　 寬度：　　高度：　　其他：　 (毫米);

第31條　套內樓梯：長度：　 寬度：　　高度：　　其他：　 (毫米);

第32條　重要門窗：長度：　 寬度：　　高度：　　其他：　 (毫米);

第33條　貯藏空間：長度：　 寬度：　　高度：　　其他：　 (毫米);

第34條　房屋層高：　　　　 毫米;室內淨高：　　　　毫米。

第35條　立平面圖：平面圖中所列面積如無特別說明均爲套內使用面積;立面圖中所列尺寸如無特別說明均爲淨高度。

第4部分 房屋面積

第36條　建築面積：

(1)文字定義：商品房銷售的建築面積爲套內建築面積與分攤的公用面積之和。

(2)總建築面積爲：　　 平方米，套內建築面積爲：　　平方米，陽臺建築面積：　　 平方米，另室內牆體面積爲：　　　 平方米。

第37條　建築面積變化：

(1)面積範圍：買受人所購商品房約定建築面積爲　　 平方米，如果經過實際測量後，面積在　　至　　平方米之間的，則雙方據實結算，多退少補。

(2)面積超出：買受人所購商品房建築面積經過實際測量後，大於　　 平方米的，出賣人無權要求買受人支付多餘價款，並且應當據實辦理產權登記。

(3)面積不足：買受人所購商品房建築面積經過實際測量後，小於　　 平方米的，出賣人應當根據與約定建築面積的差值，雙倍向買受人支付多收價款，並且應當據實辦理產權登記，當此面積小於 ，買受人有權退房，暫不退房的視爲未交房，出賣人按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

(4)面積費用：鑑於目前買受人所購商品房面積所適用的契稅爲2%，如果因爲出賣人的原因使面積擴大，導致買受人不得不支付比原來稅率更高的稅費，因此而多支付的稅費，由出賣人承擔;買受人同時有權不支付由於面積擴大所引起的各種費用(物業管理費、取暖費用等)的增加，必須支付的由出賣人承擔，買受人保留退房的權利。

第38條　分攤的公用面積：

(1)文字定義：可分攤的公用面積是指與商品房在同一幢樓內且爲本樓提供公共服務的建築面積。

(2)基本原則：此部分僅存在於與本樓內部並與本樓建築結構中存有相連結的部分並且僅向本樓居住者提供非營利性服務，不符合此條件的建築不得計入公攤面積。

(3)分攤構成：公共門廳、電(樓)梯前廳、電梯井、電梯間、電梯機房、管道井、消防控制室、水泵房及僅爲本樓服務的其他設備間;套與公用建築空間之間的分隔牆及外牆(包括山牆)牆體面積水平投影面積的一半。

(4)面積覈實：因分攤的公用面積涉及範圍大、操作過程複雜，使買受人無法覈對及查實，可能給合同一方提供欺詐機會;爲保證交易的公平性，出賣人根據《房產測量規範》和《房產圖圖式》提供公攤面積的構成與尺寸，以使買受人可以根據自有的條件對面積進行覈對。

第39條　套內建築面積：

(1)文字定義：套內建築面積爲套內使用面積、套內牆體面積和陽臺建築面積三者之和。

(2)面積範圍：買受人所購商品房約定套內建築面積爲　　　平方米，如果經過實際測量後，面積在　　至　　 平方米之間的，則雙方據實結算，多退少補。

(3)面積超出：買受人所購商品房套內建築面積經過實際測量後，大於　　 平方米的，出賣人無權要求買受人支付多餘價款，並且應當據實測面積辦理產權登記。

(4)面積不足：買受人所購商品房套內建築面積經過實際測量後，小於　　 平方米的，出賣人應當根據與約定套內建築面積的差值，雙倍向買受人支付多收價款，並且應當據實測面積辦理產權登記。

(5)比例增加：交房後，套內建築面積、建築面積與合同約定相比都發生增加的，應當按相同比例增加，建築面積增加的比例大於套內建築面積增加比例的，買受人無須爲任何增加的面積支付費用。

(6)比例減小：交房後，建築面積、套內建築面積與合同約定相比都減少的，應當按相同比例減少;建築面積減少的比例小於套內建築面積減少的比例的，出賣人應當按照最有益於買受人的原則退款，買受人有權選擇諸多方案中的一個。

第40條　套內使用面積：

(1)文字定義：套內使用面積是指各功能使用空間(如臥室、起居室等)牆體內表面所圍合的水平投影面積之和。

(2)面積構成：臥室面積：　　 平方米、書房面積　　 平方米，客廳面積：　　　平方米、衛生間面積各爲：　　 平方米;面積的數字以出賣人現有的平面圖紙爲標準。

第41條　使用面積變化：

(1)面積範圍：買受人所購商品房約定使用面積爲　　　平方米，如果經過實際測量後，面積在　　 至　　 平方米之間的，則雙方據實結算，多退少補。

(2)面積超出：買受人所購商品房使用面積經過實際測量後，大於　　 平方米的，出賣人無權要求買受人支付多餘價款，並且應當據實測結果辦理產權登記。

(3)面積不足：買受人所購商品房使用面積經過實際測量後，小於　　 平方米的，出賣人應當根據與約定使用面積的差值，雙倍向買受人支付多收價款，並且應當據實測結果辦理產權登記。

第42條　露臺面積：鑑於露臺面積並不計算在買受人購買面積之中，出賣人將面積爲： 平方米的露臺之使用權交付給買受人，買受人在使用過程中無須支付物業管理費;如出賣人或者第三人或者行政機構阻礙買受人使用此部分面積，則出賣人應當根據平均房價的三倍與按露臺總使用面積計算應當退還給買受人的費用。

第43條　面積測量：房屋分攤的公用部分、面積及全部長度尺寸應當註明，經過測量的應當提供符合《房產測量規範》和《房產圖圖式》的測量報告，使買受人有權可以獲得精確的詳細內容。

第44條　測量機構：測量機構應當是取得中央政府機構測繪專業管理機構頒發的測量資格的機構，測量義務不得委託給他人;沒有專業資格的機構測量的數據無效，買受人有權拒絕支付房款。

第45條　面積覈實：買受人有權根據測量報告對任何一個尺寸進行覈實，此等覈實無需複雜的測量工具，僅憑於任意一個市場上購買的米尺等測量工具即可進行測量。

第46條　面積自測：買受人有權在入住前或入住後對室內全部長度、寬度、高度尺寸進行測量;如果需要對全樓進行測量的，出賣人有義務向買受人提供與本樓相關的圖紙，買受人也可以召集樓內其他業主共同進行測量。

第47條　測量爭議：買受人入住前有權聘請有資質的機構入戶進行測量，如果測量結果與出賣人提供的測量結果有差異，則雙方有權提請法院或者有關機構進行最終決定，在此以前買受人有權先行入住，並且根據最有益於買受人測量的結果支付相關費用。

第48條　通知到場：當買受人對公共面積進行測量時，如果發現出賣人提供的尺寸與事實不符，則可以通知出賣人到場進行共同測量，此等通知可以通過電話、普通信函或掛號信函或特快專遞或者傳真，買受人接到通知後應當到場;出賣人不到場的，買受人即可自行進行測量。

第49條　違約條件：買受人以約定方法得到的任一個尺寸結果，與出賣人提供的圖紙不符，則視爲出賣人提供的公攤面積不合法，買受人有權拒絕支付公攤面積的費用;出賣人不得以此爲理由拒絕交付房屋，並仍應及時爲買受人辦理《房屋所有權證》。

第50條　違約責任：當出現上述違約條件後，出賣人應當在3日內雙倍退還公攤面積的價款作爲違約金，不能退回的，逾期則每天應當支付總房價百分之一的違約金。

第5部分 建築設備

第51條　用水供應：出賣人在買受人入住時提供24小時供水，水源由市政機構提供，壓力爲　　 。出賣人在買受人入住時提供24小時熱水，溫度爲　　　;價格　　 。如不能達到此標準，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第52條　排水設施：出賣人在入住時保證買受人室內的排水設施可以使用。室內排水共有地漏　　 個，分佈在衛生間、廚房等。如不能達到此標準，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人應向買受人按日支付違約金，違約金標準爲總房價的千分之一。

第53條　管道密封：出賣人應當在買受人入住時提供管道壓力測試數據，並保證管道不會出現任何泄露;如果室內發生液體或氣體泄露，導致買受人的裝飾裝修傢俱損壞的，如果買受人不能證明自己沒有責任，則出賣人應當以　　倍裝修傢俱款額或者每人每日　　元作爲賠償，以補償買受人在選擇裝修企業、設計施工所支付的費用與耗費的時間。如液體或氣體的泄露給買受人或其親屬或其他人員造成傷害，則出賣人應當同時承擔違約責任或侵權責任。

第54條　管線安裝：出賣人承諾不在商品房內通行任何公用管線。所謂公用管線是指管線內的物、氣體不直接從此管內進入到買受人室內且供買受人單獨使用;如有通過，則視爲合同的變更，買受人有權拒絕支付任何費用，並有權要求出賣人進行修改;在修改完成以前，視爲商品房仍未交付;不能修改的，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第55條　電梯使用：本單元共有電梯部且不得少於兩部，型號爲 ，額定載重量不得低於　　 公斤，每部電梯服務住戶數量不得超過　　 戶，電梯終生保修，買受人可以24小時使用電梯，並可以到達商品房所處層樓，等待時間不得超過　　 分鐘。如不能達到此標準，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第56條　電梯安全：電梯安全的責任由出賣人承擔，當因買受人或其親屬或其他人員因乘坐電梯受到傷害，受害人及相關權利人有權要求出賣人同時承擔違約責任和侵權責任。

第57條　消防設施：出賣人提供的消防設施爲： ;並在交房時取得消防機構的認可;如不能達到此要求，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第6部分 電氣部分

第58條　電力供應：負荷　　kva，計費設備爲　　 ，插座位置　　 ，數量　　 ，供電平面圖　 ，可使用時間：　　年　　月　　日。如不能達到此要求，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第59條　通訊設施：線路數量　　條，出口位置：見圖紙，使用時間爲：　　年　　月　　日，如不能達到此要求，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第60條　其他線路：有線電視數據線至少一條，出口位置在： ，使用時間：　　年　 月　　日。如不能達到此要求，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第7部分 供暖與燃氣

第61條　供暖設備：供暖設備名稱 型號爲： 生產企業： ：適用標準： 。

第62條　設備安全：安全使用時間20年，出賣人保證燃氣設備的安全性，並承擔由此產生的產品質量責任;在產品質量爭議時由出賣人承擔質量無瑕疵的證明責任。

第63條　技術指標：在封閉狀態下的室溫不低於20度時每個月用氣量不高於300立方米，溫度： 溼度： 暖氣片數量 。如不能達到此要求，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第64條　暖氣計費：暖氣價格不高於政府規定的標準，計費方式 及價格 每月每平方米。

第65條　使用時間： 出賣人承諾應當於　　年　　月　 日開通暖氣供應。如不能達到此要求，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人向買受人按日支付違約金，違約金標準爲總房價的千分之一

第66條　燃氣品質：燃氣設備： 計量設備： 計費方式及價格： ;燃氣安全裝置爲 。

第67條　使用時間：燃氣交付使用時間爲　　 年　　月　　日，如不能達到此要求，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人按日支付相當於總房價千分之一的千分之一。

第8部分 裝修標準

第68條　室內裝修標準爲：見附件標準，出賣人提供的附標標準包括裝修部位、工程量、裝修標準。

第69條　室內裝修總價格爲：見附件價格，出賣人提供的附件價格包括各工程部分的材料單價與總價。

第70條　室內裝修標準：室內經過裝修不得低於或者超過下述標準《人造板及其製品中甲醛釋放限量》、《溶劑型木器塗料中有害物質限量》、《膠粘劑中有害物質限量》、《木傢俱中有害物質限量》、《壁紙中有害物質限量》、《聚氨乙烯卷材地中有害物質限量》、《地毯、地毯襯墊及地毯用膠粘劑中有害物質釋放限量》、《混凝土外加劑釋放限量》、《建築材料放射性核素限量》及其他安全標準。

第71條　違約責任：裝修交付使用時間爲　　 年　　月　　日，如不能達到此交付時間要求並符合前述質量標準，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人向買受人按日支付相當於總房價千分之一的違約金。

第9部分 室內環境

第72條　日照時間：考慮到採光系決定房屋價格的重要構成內容，出賣人承諾房屋全年在日照時間最短的一天(冬至日)，其窗戶能夠接受的滿窗日照時間爲6小時，由出賣人提供具體數據;如不能達到此標準，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第73條　自然通風：考慮到室內通風系決定房屋價格的重要構成內容，出賣人承諾其自然通風性能不低於政府商品房設計標準的最高要求，具體內容由出賣人提供數據;如不能達到此標準，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第74條　室內保溫：考慮到房屋保溫情況將對買受人的生活質量有重要影響，出賣人承諾室內保溫不低於政府商品房設計標準的最高要求，具體內容由出賣人提供數據;如不能達到此標準，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第75條　房屋隔熱：考慮到房屋隔熱情況將對買受人的生活質量有重要影響，出賣人承諾外牆隔熱不低於政府設計標準的最高要求，具體內容由出賣人提供數據;如不能達到此標準，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第76條　噪聲隔音：考慮到室內噪聲隔音將對買受人的身心健康有重要影響，出賣人承諾牆體隔聲情況不低於政府設計標準的最高要求，具體內容由出賣人提供數據;如不能達到此標準，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第77條　電磁輻射：考慮到室內外電磁輻射可能嚴重影響買受人的身體健康，出賣人承諾不低於政府設計標準的最高要求，具體內容由出賣人提供數據;如不能達到此標準，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第10部分 室外環境與綠化

第78條　周邊建築：本商品房周圍 米外無其他建築物，從本商品房各窗戶、門及門外50米內沒有公共垃圾處理場所、污水處理站、供變電站、公共停車場、有軌交通工具等其他設施。

第79條　採光保障：出賣人應當知道在本樓房與其南側的建築物之間的距離，並承諾此距離絕對不會影響買受人所購房屋的採光;其間距係數不得少於1.8，以保證買受人所購商品房之室內的採光。

第80條　環境綠化：本商品房　　米範圍內不可能再建設任何非綠化設施，如不能達到此標準，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第81條　綠地定義：所謂綠地是處於房屋以外，種植於地面的自然植物，指高度不低於50釐米，可以包括楊樹、柳樹、槐樹、梧桐，其目的在於給買受人以心理上的舒適感覺，並且能夠產生隔音、清潔空氣的作用，綠化植物壽命不應低於10年。

第82條　綠地面積：考慮到綠地面積將對買受人生活有重要影響，出賣人承諾本社區綠地面積爲：　 平方米，綠化率不應低於北京市標準，交付時綠化率的計算方法爲地面綠地面積與總建築面積之比，房屋交付時本社區的綠化率不低於30%，交付使用時間：　　年　　月　　日;如不能達到此要求，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人向買受人按日支付違約金，違約金標準爲總房價的千分之一。

第83條　氣味條款：本商品房敞開門窗後，不會聞到任何異味;室內在任何條件下均不會出現異味。雙方對是否是異味有爭議的，可以隨機選擇3人進行評價，以多數人的意見作爲最終結果;此三人的決定如果未被執行，其決定應當在訴訟中作爲決定性證據。

第84條　環保噪聲：本商品房敞開門窗後，白天來自室外的聲音不高於60分貝，夜晚不高於50分貝，室內原有設備不會產生任何聲音。如不能達到此要求，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人向買受人按日支付違約金，違約金標準爲總房價的千分之一。

第85條　電磁輻射：出賣人承諾不在房屋室外500米內及本商品房樓上建造或允許他人建造任何電磁發射裝置，包括尋呼臺發射臺、移動電話發射臺、廣播電視轉發臺或其他有輻射的裝置;如果有此設施，無論是否影響人體健康，買受人均有權退房，出賣人將承擔違約責任。如不能達到此要求，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人向買受人按日支付違約金，違約金標準爲總房價的千分之一。

第11部分 社區及設施

第86條　社區名稱：本商品房所屬社區經政府地名管理機構確定爲：　　 ，本小區屬於政府管理機構認可的合法社區。考慮到社區名稱的穩定性有利於買受人購買房屋的增值，因此出賣人承諾將在未來時間內始終使用的名稱爲 ;如此名稱發生變化，出賣人承諾將賠償給買受人總房價百分之三，作爲因名稱變更給買受人造成損失的賠償。

第87條　自用車位：出賣人向買受人提供安全停車的車位壹處，具體位置爲：　　　　 ，買受人無須爲此車位支付任何費用;如果需要支付費用則每月不超過　　元，且在買受人於　　年　　月　　日時即開始使用。

第88條　用地面積：本社區總用地面積爲：　　　 ，總建築面積爲：　　　　　平方米，其中商品房面積爲　　　　　平方米，公用建築面積爲　　　　　 米，重要指標：容積率：　　　　。

第89條　建築總量：社區共有樓房　　　　 幢，其中一期工程　　　　　幢，二期工程　　　　　 幢，各期工程的開工時間與竣工時間分別爲：　　　　年　　　 月　　 日和　　 年　　 月　　 日。

第90條　設施使用：社區所屬的共用設施係爲社區居民生活、工作方便而建設，不應當向買受人及其家庭成員收取費用，其功能不得侵害買受人利益，設計及建築標準均不低建設部相關技術標準。

第91條　參考標準：本社區的公用設施的具體質量、數量由出賣人提供數據標準，不能提供的應當按照出賣人的各種廣告資料作爲標準。

第92條　公共設施：幼兒園　　　　　 個，面積爲　　　　 平方米，交付使用時間：　　　年　　 月　　 日;學校　　個，其中國小　　個，中學　　個，面積爲　　 平方米，交付使用時間：　 年　　月　　日 ;醫院( 級 等)　　個，面積爲　　平方米，交付使用時間：　　年　　月　 日 ;停車場　 個，面積爲　　 平方米，交付使用時間：　 年　　月　 日 ;郵局　 個， 交付使用時間：　 年　 月　日 ;娛樂設施： 交付使用時間：　　年　　月　 日;郵政交付使用時間：　　年　 月　 日 ;電話接通時間：　 年　 月　 日 。

第93條　道路交通：交通公路等級爲：　 公路寬度：　 道路質量：　　;所述公路或者道路應當可通過車輛，否則不視爲交付，交付使用時間：　 年　 月　 日 ;本商品房可使用道路爲寬度不低於6米，社區內應當有人車分行的道路，以保證買受人與家庭成員安全交通，道路標識應當符合國家或北京市最高標準。

第94條　居住安全：交付時社區內不應當有正在建設的建築物，在買受人可能經過的道路絕對不允許有任何可以產生墜落的物品;道路平面絕對不得有可能阻礙行人或者車輛的坑、溝、井或者其他產生危險的建築物或者構築物。

第95條　商品房標識：社區內的所有建築物應當有明確的標識，以利於買受人的特殊家庭成員能夠順利找到買受人所購商品房。

第96條　建設標準：出買人承諾本社區的設計與施工標準不低於《城市居住區規劃設計規範》中的最高標準，如果北京市有更爲有利的設計規範，買受人有權適用此規範，雙方對標準的選擇有爭議時，買受人有權從不同的標準選擇較爲有利的條款適用。

第97條　違約確定：對出賣人提供的各種設施是否合乎約定，應當由雙方協商，協商不成的，由買受人與出賣人共同隨機選擇三人，選擇方法見本合同爭議解決中的約定，由其對此爭議做出仲裁裁定。

第98條　違約責任：出賣人違反上述約定的，應當繼續履行合同，交房時間從承諾全部履行完畢之日開始計算，詳細條款見本合同的違約責任;出賣人不能在寬限期(　 日)內完成交付的，買受人有權退房，如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第12部分 價格付款

第99條　公平價格：

(1)買受人所購房屋價格爲 (大寫：　　元);

(2)出賣人不得將同幢的其他房屋以明顯優於買受人的價格出售給其他買受人(差額應在合理範圍內)，否則將認爲是對買受人的歧視或價格欺詐，出賣人承諾並承認買受人有要求同等優待的權利。

第100條　分期付款：如房屋目前尚不能交付使用，而買受人一次將全部房款交付給出賣人顯然存有巨大風險，爲此雙方商定以如下方式向出賣人支付房款：

(1)第一次付款：相當於總房價的20%，由買受人自行於簽訂合同時支付;

(2)第二次付款：相當於總房價的20%，由買受人通過貸款銀行於房屋主體竣工後支付。

(3)第三次付款：相當於總房價的20%，由買受人通過貸款銀行於全部內部設備安裝完畢後支付。

(4)第四次付款：相當於總房價的20%，由買受人通過貸款銀行於房屋全部裝修工程竣工後支付。

(5)第五次付款：相當於總房價的20%，由買受人通過銀行於房屋交付使用且入住後支付。

第101條　工期證明：上述施工進度應當與實際情況相符，而且出賣人應當提交設計企業、施工企業和監理企業出具的證明，此證明除證明工期已經達到付款期限外，還應當由簽字證明人承諾如果不能證明工期進度的，則簽字企業及簽字人承擔連帶欺詐賠償責任。

第102條　銀行貸款：如因出賣人原因致使買受人無法取得銀行貸款，則出賣人在10日內比照退房條款歸還買受人已經支付的全部房款。

第103條　買受人原因：出賣人證明系買受人原因致使買受人無法取得銀行貸款，則出賣人在10日內比照退房條款歸還買受人已經支付的全部房款。

第13部分 房屋交付

第104條　交付含義：本合同所稱交付是指佔有權及使用權的交付，以保證買受人可以正常使用，以實現居住目的，並不代表所有權的交付。

第105條　交付時間：商品房交付時間爲　　 年　　月　　日，社區設施環境交付時間爲　　年　 月　 日。

第106條　交付程序：

(1)入住通知：出賣人向買受人發出入住通知書;

(2)書面簽收：買受人書面簽收“收到入住通知書”;

(3)鑰匙收條：買受人書面簽收“商品房鑰匙收到條”;

(4)隨附資料：出賣人提供商品房質量備案表、商品房長度高度細節尺寸及面積測量結果;

(5)其他條件：其他合同中約定的條件也應當具備，房屋交付時出賣人及其他任何第三方不應再收取任何費用作爲買受人入住的先決條件，否則買受人有權依此每天獲得總房價百分之一的賠償金。

(6)不視爲交房：上述條件缺少任何一條，均不構成商品房的交付。

第107條　入住費用：入住前買受人應當支付以下費用：物業管理費、產權證費用、車位費用及其他由買受人享受服務的代辦費用，除此外無須支付任何費用。

第108條　強行入住：考慮到買受人在入住前已經支付了大量房款，因此出賣人在交付房屋時不得以任何理由阻礙買受人入住，出賣人同時應當保證所聘請的先期物業管理公司或者其他相關機構和人員也不得以任何理由阻礙買受人入住;當此等阻礙情況發生後，買受人有權不經過任何機構或人員的許可強行入住，此時任何人的阻擋行爲均視爲違法。

第109條　交付驗收：買受人在出賣人所建房屋完工後，可以進入室內進行觀察，並可以聘請相關專家對其進行評價，出賣人及其聘請的機構或人員，不得以任何理由阻止買受人及有關人員進入。買受人可以進行如下項目的評價與驗收：建築質量、室內設施、室內外環境、社區質量及其他驗收。

第110條　延遲交付：當出賣人無法按期交付時，則買受人有權通知出賣人解除合同，或者以予出賣人 日的寬限期，在寬限期內出賣人仍然不能交付的，買受人有權解除合同。

第111條　交付效力：出賣人將房屋交付給買受人後，買受人即享有房屋的使用權、佔有權、出租權、收益權，並有權對房屋進行裝修。

第112條　文件內容：商品房質量保證書及商品房使用說明書，其內容不得低於政府最高標準。如不能達到此要求，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第14部分 初步驗收與保修

第113條　初步驗收：鑑於商品房質量無法立即做出判斷，買受人無法在交付使用後立即對質量做出判斷，因此雙方共同認爲質量的評價與驗收是一個較長的過程，買受人僅能對外觀部分進行初步使用性評價。

第114條　保修內容：主體結構、公用部分、環境設施、建築外表部分、裝修部分、室內電氣部分、室內暖通部分及其他由出賣人提供的內容。

第115條　責任承擔：如果入住後發生漏水、裂縫等質量瑕疵，應當由出賣人承擔責任，並立即進行修復，出賣人不得以任何理由將此責任轉移至第三方如不能達到此要求，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第116條　保修期間：　　年，從　　年　 月　 日到　 年　 月　 日;不低於建設部《房屋建築工程質量維修辦法》的規定，當開始日期與交房日期不一樣的，則從交房日期開始，按最益於買受人的時間進行計算。

第117條　故障排除：自買受人電話通知後4小時內維修人員應當到達現場，8小時內將故障排除。如不能達到此要求，則買受人有權退房;如買受人暫不退房，則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

杭州市房屋買賣合同協議書 篇3

甲方(賣方)：

身份證號：

乙方(買方)：

身份證號：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產，建築面積爲_____平方米。(土地房屋權證第_______________號)。

第二條 上述房產的交易價格爲人民幣________元/平方米，總價人民幣___________元整(大寫：____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

第三條 付款時間與辦法： 甲乙雙方同意以按揭方式付款，並約定自乙方完成產權登記，取得產權當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭，並於銀行放款當日付給甲方。如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在銀行放款當日將差額一併支付給甲方。

第四條 甲方義務

4.1 甲方應於本協議簽署之日起日內將房屋交付給乙方使用。甲方不能按期交房的，乙方有權要求甲方立即交房並承擔違約責任。

4.2 甲方應於本協議簽署之日起盡最大努力協助乙方辦理產權登記手續。包括但不限於協調開發商爲乙方開具房屋買賣發票，協調相關部門更改備案合同，協助乙方在房屋產權登記部門登記等。甲方不積極協助的除承擔相應的違約責任外，乙方有權單方立即解除合同或要求甲方履行義務。

4.3 甲方承諾其出賣的房屋屬於乙方可辦理一手房產權登記手續的房屋。如該房屋爲乙方無法辦理一手房產權登記手續的，乙方有權立即解除合同並要求甲方承擔相應違約責任。如雙方協商以二手房買賣方式辦理房屋產權登記，則由此產生的一切稅費和費用均由甲方承擔。

第五條 乙方義務

乙方應按照本協議的約定按時足額付款。乙方未按時付款的，對逾期未付款部分按日萬分之一向甲方支付利息，利息總額最高不超過逾期未付款金額的百分之三。

第六條 稅費分擔

甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，交易稅金由_______方承擔，產權過戶手續費、佣金等由______方承擔、公證費由______方承擔。

第七條 違約責任

違約責任的範圍包括但不限於違約金元，違約方給守約方造成的實際經濟損失，守約方追究違約責任支出的律師費、訴訟費、交通費等。

第八條 本合同如需辦理公證，經國家公證機關____公證處公證。

第九條 本協議自雙方簽字之日起成立並生效。本合同一式份。甲方份，乙方份，公證機關份。

第十條 本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可協商解決。協商不成的，任意一方可向區人民法院提起訴訟。

第十一條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。

第十二條 雙方約定的其他事項：

出賣方(甲方)： 購買方(乙方)： 身份證號碼： 身份證號碼： 地 址：郵 編：電 話：

地 址： 郵 編： 電 話： 本協議於 年 月 日簽署於市區

杭州市房屋買賣合同協議書 篇4

出賣方：

住址：

買受方：

住址：

甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等相關法律、法規，在自願、公平和誠實信用的原則下，就轉讓事宜達成如下條款，雙方對協議條款的含義均已理解且無異議。

一、轉讓標的：

乙方購買甲方所有的位於廠房及土地使用權，土地轉讓面積以土地使用權證載明的面積爲準，土地權屬證號爲：廠房暫無產權證。。

二、轉讓範圍及價款：

1、轉讓上述土地使用權和所有廠房及配套基礎設施，包括但不限於道路、綠化、水電、管網，配套基礎設施詳見設施清單，轉讓標的質量以現狀爲準。

2、土地使用權、廠房及廠房內裝飾等轉讓價格爲：人民幣

三、付款方式：

1、乙方向甲方交付定金萬元整，於合同簽訂之日付款人民幣萬元整，另人民幣萬元整

於乙方進駐甲方工廠當日支付。之後若乙方反悔不願購買或因乙方無法立項、證照無法辦理或乙方自身的其他原因導致無法履行合同，則萬元定金不退，若甲方反悔不願轉讓或因甲方自身的其他原因導致無法履行合同，則雙倍退還定金。

2、餘款萬元，乙方於________年____月份付款人民幣，餘款人民幣萬元於________年____月____日前支付給甲方。

四、標的物交付：

1、乙方交清定金後，________年____月____日部分廠房交付給乙方裝修，甲方於年____月____日前正式將房屋交付於乙方，乙方進駐甲方廠房後暫時以租賃形式行使租賃權，可以對廠房內房屋進行裝修、加蓋，以乙方單位的名義行使正常經營的權利，但廠房，水電等所有物業均由乙方負責維修。

2、乙方在付清餘款人民幣萬元整之後，甲方於付清當日開始辦理財產轉移手續，包括但不限於土地使用權，房屋所有權的轉移手續。財產轉移手續以甲方單位股權轉讓的方式或者重新註冊成立一家新公司，以新公司的名義進行股權轉讓的方式將所有財產轉讓給乙方，以工商備案轉讓日期爲準，該日期前的所有第三方債權債務均由甲方負責承擔，該日期之後的所有第三方債權債務均由乙方負責承擔，與甲方無關。對外公告期爲。如上述兩種方式均不能辦理，甲方可以直接將土地廠房轉讓給乙方並辦理相應轉讓手續，具體方式雙方協商並另行簽訂合同。

五、甲乙雙方的權利義務：

1、甲方確認本協議所轉讓的土地使用權是其所有，除土地使用權的押貸款之外不存在查封、凍結、出租、爲他人擔保等第三人主張權利等權利瑕疵如

有相應瑕疵，甲方應積極予以解決，否則，乙方有權要求解除合同，並要求甲方雙倍返還定金。

2、甲方應積極協助乙方辦理甲方廠內的房屋所有權證，爲乙方提供甲方所現有的相應辦證資料，所有權證的所有人爲甲方，辦理所有權證所有的費用由乙方承擔，待乙方付清所有轉讓款時，通過上述第四點第2條的方式辦理房產的過戶手續，過戶給乙方，廠房產權的轉讓稅費包括按照國家法律規定由甲方承擔的稅費均由乙方承擔。

3、甲乙雙方在辦理土地使用權轉讓手續中需要繳納稅費的，按照國家法律法規的規定，各自繳納應繳稅費。但如通過股權轉讓方式轉讓，需要對土地使用權進行兩次以上轉讓的，則甲方只承擔第一次轉讓中按照國家法律法規規定應當由甲方支付的稅費，其他稅費均由乙方承擔。

4、乙方保證其受讓土地及廠房用於正常生產經營，不得從事違法犯罪活動，否則造成的一切損失及後果由乙方自行承擔，與甲方無關。

5、雙方均同意口頭另行約定乙方提前進入甲方廠內進行生產經營的準備性工作，包括裝修，加蓋等，但在裝修加蓋的過程中由於乙方的原因造成的人身安全事故，以及給甲方及甲方職工造成的人身、財產損害，由乙方承擔全部責任，與甲方無關。

6、甲乙雙方均需保證提供給對方的所有資料均真實、完整、準確、合法。

六、違約責任

1、甲、乙雙方任何一方違約時，應向對方支付本協議約定的轉讓金額20%的違約金。

2、如因乙方原因無法履行合同或乙方至________年____月____日前不能付清款項

則甲方有權要求乙方承擔因土地廠房過戶所繳納的稅費，乙方所繳納的稅費由乙方自行承擔。同時乙方在甲方廠區內所加蓋房屋及裝修等歸甲方所有，甲方不承擔任何費用。

七、本協議約定的財產清單、營業執照，界限界址等作爲本協議的附件，是本協議不可分割的組成部分。

八、本協議未盡事宜，甲、乙雙方可協商另行簽定補充協議，與本協議具有同等法律效力。

九、甲、乙雙方產生糾紛時應協商解決，協商不成時，任何一方可向____區人民提起訴訟。

十、本協議一式兩份，雙方各執一份，自甲、乙雙方簽字、蓋章之日生效。

甲方：乙方：

________年____月____日________年____月____日

杭州市房屋買賣合同協議書 篇5

賣方：____________ (以下簡稱甲方)

買人：____________ (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方就房屋買賣事項經過友好協商，一致同意簽訂如下房屋買賣協議，共同遵守。

一、甲方自願將坐落於________________________，建築面積爲____________平方米，出售給乙方。

二、上述房屋包括附屬設備，經雙方約定房屋價格(人民幣)：____________;總款共計人民幣：____________ (大寫)付款方式：____________由乙方首付給甲____________元，，然後______月______日付清____________元整，剩餘房貸有乙方自付

三、雙方約定，本協議簽訂之日，乙方一次性交清房款;甲方同時將房屋鑰匙、房屋產權證明及身份證複印件交付給乙方。同時雙方應該同時爲對方出具相應的收到憑證。

四、甲方必須保證其出賣給乙方的房屋，產權爲交易本人，絕無他項權利設定或其他糾紛或產權親屬關係。乙方買受後，如該房屋產權有糾葛，影響乙方權利的行使，概由甲方負責清理，並賠償乙方因此而受到的經濟損失。

五、雙方對房屋質量無異議，房屋交付後，因房屋質量引起的糾紛，雙方不相互承擔賠償責任。

六、，甲方並未辦理產權登記手續，對此乙方完全知曉。乙方同意甲方關於房屋產權過戶的承諾：____________甲方在能辦理產權登記時應該第一時間辦理產權登記，甲方辦理完全產權登記後，應立即協助乙方辦理產權過戶手續。

七、在辦理房屋產權轉移過戶登記時，甲方應予全力協助。如因甲方的延誤，致使影響產權過戶登記，因而使乙方遭受損失的，由甲方負賠償責任。

八、合同生效後，房屋升值與甲方無關。

九、本協議簽訂前，該房屋如有應繳納的一切稅收、費用，概由甲方負責。本協議簽訂後辦理房屋所有權證書費用爲乙方負責。其他稅費按有關法律規定，各自承擔。

十、甲方在房屋出售給乙方即乙方付清房款與甲方簽訂本合同後不得將房屋另行轉讓給他人，如若違約本約定應賠償房款總價外還應賠付房款總價款20%的違約金。

十一、本協議簽訂後，雙方應該共同遵守。如違約，違約方除賠償對方相應經濟損失外，還應該賠償對方房屋總價款20%的違約金。

十二、甲方法定繼承人一致同意此次房屋買賣交易，並且同意本協議所有條款，甲方法定繼承人無此房屋的繼承權與使用權。

十三、在本協議履行過程中，雙方發生分歧應該協商解決，可以簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。協商不成，任一方均可起訴至房屋所在地人民法院。

十四、本協議一式兩份，雙方各執一份爲憑。

十五、本協議自雙方簽字之日起生效。

甲方(簽字)：____________ 乙方(簽字)：____________

身份證號：____________ 身份證號：____________

通信地址：____________ 通信地址：____________

郵政編碼：____________ 郵政編碼：____________

電 話：____________ 電話：____________

證明人：____________

杭州市房屋買賣合同協議書 篇6

甲方：

乙方：

甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成如下合同條款：

一、甲方自願將坐落在 貸款房屋賣給乙方，並將與所出賣該房產的相關辦理手續同時交給乙方。

二、雙方協定上述房地產及附屬建築物總價款爲人民幣 已交首付款， 剩餘 (小寫 )。餘款由乙方支付。

三、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。

四、辦理房產證手續所產生的有關一切費用由乙方承擔。

五、乙方支付首付款後，甲方積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，直至房屋所有手續過戶到乙方名下。

六、甲方應將該房產交付乙方，屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵、無人租住、使用等。

七、爲了甲乙雙方的利益，乙方已交於甲方貳萬伍仟元定金，如有違約，所付定金甲方不予退還。

八、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

杭州市房屋買賣合同協議書 篇7

賣 方：________________(以下簡稱甲方)

買 方：________________(以下簡稱乙方)

賣方通過轉讓___單元房一套，因資金週轉困難現欲出售，經中間人從中說和，買賣雙方經過充分協商，就房屋買賣有關具體事宜雙方自願達成以下協議：

一、標的：

該單元房位於_____北戶，該單元房系一梯一戶;屬磚混結構，權屬清楚，無任何糾葛。

二、建築面積：約_____平方米(含公攤面積);雙方以現狀進行買賣，雙方認可現狀;若單元房有質量問題，由賣方負責。

三、買賣價格：雙方議定該單元房的賣價爲_____.00元。

四、交付辦法：雙方商定分三次付清房款。

1、雙方於簽約之日買方用現金先付給賣方_____.00元作爲定金;_____年_____月_____日前買方付給賣方_____.00元整，剩餘的房款於_____年_____月底前付清。

2、賣方收到買方第一次房款後，將該單元房及相關手續(身份證複印件、戶口本複印件、莊基使用證複印件及與開發商張興旺的協議書)交予買方;賣方不得拖延，並向買方出據收條。

3、若買方未按約定交付房款，以前所交房款不退，單元房歸賣方所有。

五、賣方保證該單元房的室外鋁合金窗配齊，進戶門爲防盜門，室內牆面水泥粉刷，上、下水接通並必須進戶;

六、買方在裝修期間，賣方不得無故干涉和阻攔;買方在居住期間，若有其他居住戶干涉其正常生活，賣方出面予以協調;單元房的公共院子、樓梯及公共設施買方必須愛護。

七、賣方保證該單元房與第三人等無任何產權糾葛，否則，賠償買方由此而造成的一切經濟損失。

八、若國家政策變化允許辦理房產手續，賣方應予以積極協助買方辦理;若國家徵用或拆遷該單元房，所得補償款歸買方所有。

九、本合同經買、賣雙方簽字並按指印後生效，任何一方均不得反悔。

十、本合同一式三份，買賣雙方各執一份，中間人一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

杭州市房屋買賣合同協議書 篇8

出賣人(甲方)：

買受人(乙方)：

鑑於：

1、甲方系本合同項下房屋的所有權人，甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權並保證符合國家有關規定，沒有產權及債務糾紛，且其對該房屋的處分已徵得該房屋相關權利人的同意;

2、甲方願意將房屋出賣給乙方;

3、乙方願意購買上述房屋;

4、乙方已向甲方交付定金共元整;

5、本合同項下房屋的'《房地產權證》尚未辦理。

根據國家有關法律、法規規定，甲乙雙方在自願、平等、誠實信用的基礎上，爲明確雙方權利義務，就乙方向甲方購買房屋訂立本合同，以資雙方共同信守履行。

一、標的房屋基本情況

1、位置：市區路號。

2、戶型：建築面積：。套內面積：。

3、本合同項下房屋相應的土地使用權隨房屋一併轉讓。

二、房屋價款

房屋的交易總價爲：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

本合同項下房屋相應的土地使用權價款已包含在交易總價中。

公共部位與公用房屋分攤建築面積不再另行計價。

三、付款方式及期限

甲乙雙方同意以下列方式付款：

1、乙方已向甲方交付定金元整，自本合同簽訂之日起____天內乙方支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方;

2、剩餘房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾元整於乙方取得該房屋的《房地產權證》之日起____天內支付。

四、房屋交付及產權登記的約定。

1、甲方應於本合同簽訂之日起____天內將本合同項下房屋全部交付給乙方，並應在交房當日將_________等費用結清。

2、甲方應當在房屋產權登記機關開始辦理產權登記後日內，及時辦理權屬登記(指房屋的《房地產權證》)。

3、甲方應當在取得房地產權屬證書(指房屋的《房地產權證》)之日起日內，及時將房屋權屬登記過戶至乙方名下。

五、稅費分擔約定

1、甲方辦理房地產權屬證書所需要的稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。

2、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。

六、違約責任

1、乙方如未按本合同規定的時間付款，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之的違約金。

2、甲方如未按本合同規定的期限將該房屋交付，自本合同規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已支付房價款萬分之的違約金。

3、如甲方違反本合同第四條房屋交付及產權登記的約定，乙方有權選擇下列任一種方式處理：

a.乙方退房，甲方在乙方提出退房要求之日起日內將乙方已付房價款退還給甲方，並按已付房價款的__%賠償乙方房屋損失，同時按乙方投入房屋裝修的費用賠償乙方的裝修的損失。

b.乙方不退房，甲方按已付房價款的__%向乙方支付違約金。

七、爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，依法向房屋所在地人民法院起訴。

八、特別約定

房屋交付後，如發生房屋徵收或拆遷等對房屋及相應土地的補償，由乙方所有。

九、免責條件

1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔損失賠償責任;

2、不可抗力系指“不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況”。

十、本合同經重慶周立太律師事務所見證。

十一、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份、律師事務所一份，具有同等法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。

十二、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。

十三、雙方約定的其他事項：附件。

甲方：_________________

乙方：__________________

身份證號碼：__________________

身份證號碼：___________________

地址：___________________

地址：____________________

電話：___________________

電話：____________________

簽訂日期：

見證人：

杭州市房屋買賣合同協議書 篇9

甲方：_________________

身份證號碼：_________________

電話：_________________

乙方：_________________

身份證號碼：_________________

電話：_________________

本着誠實信用的原則，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就房屋買賣事宜進行預約，並確認、達成如下條款以資雙方共同遵守：

一、房屋基本情況

甲方擬出售的房屋位於___________，該房屋系甲方於_____年____月____日向公司購買的商品房，《商品房買賣合同》編號：________，合同約定建築面積______平方米，購買總價人民幣_____元整，房屋用途爲住宅，甲方現已向開發商付清全部房款，房屋尚未辦理土地房屋權證。

二、甲方自願將該房屋轉讓給乙方，乙方確認已對房屋的權屬及使用狀況等現狀作充分、必要的瞭解並自願受讓。雙方應依據本預約合同之約定，完成房地產轉讓的相關法律程序，並最終實現雙方房屋買賣之目的。

三、轉讓款項的支付

雙方約定上述房屋的總價款爲______人民幣，單價爲每平方米人民幣_______元整，上述轉讓款分次付清。

1、本合同簽定當日，乙方向甲方支付購房定金人民幣________元;

2、乙方於____年____月___日起負責仍以甲方名下的賬戶支付按揭款及其利息。

3、餘款當日支付給甲方。

4、雙方約定於____年____月____日前到公證處辦理全權委託公證

四、房屋相關憑證的保管及交房時間

爲確保交易的安全進行，乙方向甲方付清本合同第三條約定的第2筆款項後，甲方應將上述銀行按揭合同及保險單據等有關該套房產的憑證原件交付乙方保管。甲方並委託乙方指定的人員申辦土地房屋權證及今後的轉讓、銀行按揭手續及接收、管理房屋。甲方應於全權委託當日將房產交付乙方使用,並結清水、電、煤氣、有線電視、物業管理，乙方有權對房屋預先裝修、支配使用。

五、過戶手續的辦理及稅費承擔。

1、甲方承諾在接到開發商辦理權屬證書通知後七日內，備齊相關資料，到____市國土資源與房產管理局申辦房地產權屬登記手續，及時辦出甲方名下的土地房屋權證，甲方前手辦理土地房屋權證應繳納的各項稅費由承擔。若雙方對甲方應予辦理土地房屋權證的時日發生爭議的，以該商品房項目20%的業主平均開始辦證的時間作爲甲方應予辦理的時日。

2、產權登記之房屋坐落與原《商品房屋買賣合同》不一致的，以甲方土地房屋權證記載爲準。

3、上述房屋面積爲合同約定面積，如合同面積與產權登記面積有差異的，雙方對本次交易行爲仍予以認可。買受人與開發商之間有關面積差異的補償事宜由與開發商自行處理，並承擔相應的責任，甲方應提供必要協助。

4、甲、乙雙方辦理房地產權屬過戶登記手續應繳納的各項稅費全部由乙方承擔。若雙方在辦理過戶登記時，以實際成交價作爲雙方在房地產買賣合同中約定的轉讓價格，因此導致雙方在辦理過戶登記過程中產生的個人所得稅由乙方支付。

六、甲方的責任與義務

1、甲方保證在簽定預約合同時，對合同項下之房產享有完全處分權，該項房產不存在任何共有情形。

2、甲方保證在合同簽定之前，未曾與任何第三方簽定涉及該房產的轉讓、租賃等協議，該房屋無任何抵押、質押或其他權利限制。

3、自本合同簽定之日起，若發生與甲方有關的房屋產權糾紛或債權債務等，概由甲方負責清理，並承擔民事責任，因此給乙方造成經濟損失，由甲方負責賠償。

4、甲方應督促開發商積極辦理土地房屋權證，以促成買賣合同的生效和履行。因甲方主觀原因導致產權證拖延辦理的，每延遲一日，應向乙方支付賠償金_____元，逾期超過____日的，乙方有權解除合同，甲方應承擔違約賠償責任。因開發商原因或其他甲方不可克服的原因導致產權證拖延辦理的，不算甲方違約，但甲方應督促開發商可相關部門及時解決辦理。

5、甲方辦出土地房屋權證後應及時與乙方聯繫辦理買賣合同簽約及房地產權屬過戶登記手續，因甲方原因造成拖延的，參照前款約定處理。

七、乙方的責任與義務

1、乙方應嚴格按照本合同第三條約定的時間和方式支付價款，若逾期付款，每逾期一日，按每日____元支付滯納金。逾期在____日內的，視爲正常遲延，乙方無須支付滯納金。逾期超出____日的，甲方有權解除合同，乙方應承擔違約賠償責任。

2、甲方辦出土地房屋權證並通知乙方後，乙方應及時備齊相關材料與甲方辦理房地產權屬過戶登記手續，因乙方原因造成遲延的，因賠償甲方相應的經濟損失。

八、合同履行及違約賠償

1、雙方應恪守本合同的約定，確定合同條款的充分履行，以促成房屋買賣的實現。

2、一方有充足、正當的理由提出解除本合同的，經雙方同意後可以解除，雙方互不追究違約責任，因此給相對方造成損失的，相對方有權要求予以經濟補償。

3、任何一方違反其在本合同中作出的承諾保證即視爲違約，應向對方支付違約賠償金人民幣______元整。違約方給對方造成的實際損失超出該賠償數額的，受損失方有權按實際損失額要求賠償。

4、甲方違約，若乙方已對房屋進行預裝修的，乙方的裝修款損失列入實際損失範圍。具體損失額的計算以雙方協商認可的數額或雙方指定的評估公司出具的評估報告爲依據。

5、出現一方違約情形，守約方可選擇繼續履行合同或解除合同。

6、合同解除的，甲方應在法律規定或約定的退款責任明確之日起7日內將乙方實際支付的款項全額退還乙方。

九、爭議解決

甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應本着誠信合作的精神協商解決，協議不成，依法向_______人民法院起訴。

十、其他約定

1、本合同及今後雙方簽定的買賣合同中，甲、乙雙方權利的放棄或義務的增加均須採用明示的方式，不能採用默示或推定的方式。

2、合同履行過程中出現障礙或其他困難，導致履行有困難或不能按期履行的，當事方應及時告知相對方，以便採取相應措施，減少損失。

3、本協議經甲乙雙方簽字後即刻生效。若有未盡事宜，甲乙雙方日後可再行協商，經協商所簽定的補充協議與本協議具有同等法律效力。.

4、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執_____份，每份具有同等法律效力。

甲方：________________________

_____年____月____日

乙方：________________________

_____年____月____日

杭州市房屋買賣合同協議書 篇10

甲方(出售方)：

乙方(購買方)：

甲乙雙方及中介方在自願平等，互惠互利的原則下經友好協商就乙方購買甲方房屋事宜達成協議如下：

_條甲方自願將其座落於_區_路_號_小區_號樓_號，建築面積_平方米，結構房屋及其附屬設施、設備出售給乙方。該房產的相關權益隨該房產一併轉讓。

第二條甲乙雙方商定該房產的成交價格爲人民幣_元整大寫：人民幣_萬元整。本協議簽訂當日，乙方一次性支付甲方_元整，付款方式爲銀行轉帳。

第三條甲方保證上述房地產權屬清晰，無爭議;未被判決、裁定限制出售，也未設置抵押，不在建設拆遷範圍內並已取得其他共有人同意。

第四條所有購房款付清後本協議自動生效，房屋買賣即成事實。乙方隨即享有該房產的所有權，並承擔該房產毀損、滅失的風險。甲方及繼承人不再享有該房產的所有權，不得再次轉賣他人或用作抵押或用作財產繼承或用作財產分割等任何權利，如甲方與其他第三方發生產權糾紛或債權債務關係使得乙方無法如本協議約定獲取該房產所有權，即甲方違約。

第五條在政策和法律允許範圍內，乙方要求甲方過戶，甲方或甲方繼承人應無條件積極協助乙方到房屋權屬登記機關辦理過戶。過戶時產生的所有稅費全部由乙方負責繳納。

第六條物業管理、水、電、燃氣、有線電視、電話等相關雜費，按下列約定處理：

1、甲方負責將以上雜費繳納至協議簽定之日(或_年_月止)。

2、協議簽定之日後(或_年_月起)由乙方負責。

第七條協議生效當日，甲方應將購買該房產過程中的相關費用票據、房屋產權證書和購房協議等全部資料原件乙交乙方保存。

第八條甲、乙雙方從簽訂協議之日起，均需遵守本協議約定，無論今後房價如何變動，甲、乙雙方不得違約。

第九條違約責任

如甲方違約：

甲方無條件退還乙方全部購房款，並向乙方支付全部購房款總額的_%作爲違約金賠付乙方，乙方退回甲方該房產和所有房產資料;

如乙方違約：

乙方將已支付的購房款作爲違約金，並無條件退回甲方該房產和所有房產資料。

第十條本協議未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均爲本契約不可分割的部分。

第十一條甲、乙雙方在履行本協約中若發生爭議，可提交瀋陽仲裁委員會仲裁或依法向人民法院起訴訟。

第十二條該協議一式兩份，甲、乙雙方簽字後，立即生效，各持一份，具有同等效力。

甲方簽名：    乙方簽名：

甲方聯繫電話：    乙方聯繫電話：

甲方身份證號碼：     乙方身份證號碼：

年 月 日

杭州市房屋買賣合同協議書 篇11

賣方(甲方)：__________________

身份證號碼：____________________

地址：__________________________

電話：__________________________　　買方(乙方)：__________________

身份證號碼：____________________

地址：__________________________

電話：__________________________

根據國家《民法典》及有關法規之規定，甲乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買下述房產，達成如下協議：

一、房屋基本情況

本合同房屋座落地址________鎮林蔭路________號，建築面積________平方米，結構磚砭，層次一、二層沿街，間數：________樓共________間，新舊程度________成，戶內配置;電氣、給排水到戶，裝潢。

二、甲方通過轉讓取得上述房產的產權，該房產性質爲商業、住宅房。有房產證(號碼爲________)、土地證(號碼爲_______)。現同意將上述房產轉賣給乙方。房產證和土地使用權證見附件一。

三、價格與費用

經約定，上述房產總價格(大寫)：________________(￥________元)

此價格未包括二手房交易的各種費用，具體另附件二約定，乙方________萬首付房款後，甲方開始辦理有關過戶手續。過戶之後，餘款由乙方採用二手房按揭貸款的形式支付完畢。

四、付款及交房約定

雙方同意按下述方式交接：

年 月 日起，由乙方自行聯繫處理有關保修的一切事宜，甲方不承擔任何責任，但是甲方保證提供相應的用於證明開發單位和保修義務人的文書。

五、違約責任

本合同生效後，甲乙雙方任何一方無正當理由要求中止合同的，或者違反自己一方的義務和承諾的，或者延遲履行義務達________天的，均由責任方承擔違約責任，並按實際付款的20%支付違約金。

六、本合同在履行中發生爭議的，由甲乙雙方協商解決，協議不成，甲乙雙方同意由仲裁機構協調解決。

七、爲確保各方履行本合同，甲方商請________爲其保證人，乙方商請_________________爲其保證人(身份證號碼爲_______)。保證範圍爲被保證人在本合同中的所有義務和責任，保證方式爲連帶責任保證。

八、本合同經各方簽章後生效，本合同一式六份，甲乙雙方及其保證人各一份，其餘用於辦理變更登記等手續。

杭州市房屋買賣合同協議書 篇12

第一，要寫明委託人和受託人雙方的信息。

第二、委託人應該寫明哪些事項授予受託人辦理，受託人的權限有哪些。

第三，雙方約定的委託費用是多少、支付方式等。

第四、委託的期限、受託人是否有有轉委託權。

委託人：____性別：男出生於______年____月____日

現住址：____區____路____弄____號____室

身份證號碼：____________________

受託人：____性別：男出生於______年____月____日

現住址：____縣____棟____單元____號

身份證號碼：____________________

本人____購買首都市華盛事業蜀都花園項目開發有限公司所售房屋____號房，因委託人在外地上班，無法親自辦理相關事宜，特委託王____爲代理人，代爲辦理如下事宜：

一辦理該房屋的領取鑰匙，實測面積覈算驗收，辦理產權事務(領取產權證)，房屋日常管理，房屋裝修等事宜。

二支付領取委託事項有關費用

三該房屋買賣一切事宜

委託期限：

______年____月____日至______年____月____日

受託人有轉委託權

受託人在代理權限內簽署的一切文件我均予以承認

委託人：

______年____月____日

杭州市房屋買賣合同協議書 篇13

買方：__________(以下簡稱甲方)　　賣方：__________(以下簡稱乙方)

雙方同意買賣下列房屋：______區______路______弄______號______室 ，建築面積共__________平方米。 經雙方設立條件如下：

第一條 上述房屋由乙方售給甲方，全部價款共計人民幣：__________元。

第二條 本合同簽訂之日起__________內，甲方應將上列價款付與乙方，乙方收到全部價款後，應將房屋在一個星期內騰出交給甲方。

第三條 本合同簽訂後，甲方應向房屋主管部門申請辦理房屋所有權登記，所需費用由甲方承擔，在取得房屋所有權證後，產權歸甲方所有。

第四條 甲方應遵守國家和本市有關房屋管理的政策和規定，未經市有關部門及乙方同意，不得對上述房屋加層和改建。

第五條 房屋基地及底層獨用園地屬國家所有，僅供甲方使用。甲方應遵守國家和本市有關土地管理的政策和規定。從發給產權證之日起，甲方按國家規定向有關部門繳付房產稅(土地使用稅)。

第六條 自本合同簽訂之日起，上述房屋的有關權利義務不論甲方住進與否均歸甲方。並按照管理和維修費用分擔原則，按月由甲方承擔管理和維修方面的有關費用。

第七條 本合同簽訂之日起，在兩年內屬於原乙方使用不當造成的質量問題，由乙方負責保修;屬於人爲的損壞由甲方自行負責。

第八條 本合同一式三份，乙方一份，甲方兩份(其中一份作產權登記附件)。

甲方：____________(簽章)乙方：_____________(簽章)

身份證號碼：____________身份證號碼：____________

聯繫電話：____________聯繫電話：________________

簽訂時間：______________________________________

杭州市房屋買賣合同協議書 篇14

甲方（買方）：　　乙方（供方）：　　雙方本着保護動物，愛惜、尊重生命的人道主義精神，以誠信、公平、合理之原則，經雙方充分的平等協商，特訂立本合同，雙方共同遵守。　　

1.甲方本着爲上述寵物提供合適之生存環境，愛護寵物之目的，與乙方訂立該買賣協議。　　

2.甲方承諾購買的寵物交接完畢後，盡飼養人之義務，對被買寵物的生命存續期間的防疫、疾病、生育負有照料之義務，並對被買寵物的非正常滅失、受傷、疾病、死亡負有嚴格的、完全的過錯責任；　　

3.乙方有義務向甲方告知寵物健康狀況、性格、愛好、生活習慣等情況，爲甲方飼養購買的寵物提供必要的諮詢和協助；　　

4.甲方在交接寵物前，必須對此寵物的健康狀態作初步檢查。若發現健康方面的異常，立即告知乙方。　　

5.寵物在出售後十五天內出現傳染性疾病“犬瘟熱”、“犬細小病毒”致命傳染病問題（注：須在指定保健診所使用“韓國AGE”傳染性疾病檢測試紙板進行測定），乙方承擔犬隻的39;全部治療費用或爲乙方更換同等價格的寵物。寵物售出十五天直至以後，乙方不再承擔上述寵物的任何責任。　　

5.若非寵物健康原因，甲方在購買該寵物後五天內請求退換，應繳納該寵物出售價格50%的違約金。　　

6.寵物的買賣採取一次性付款，現金結算，款到交接。　　

7.本合約之解釋權歸甲乙方所有，其他未盡事宜，悉依中華人民共和國相關法律爲準。雙方因合約所致之任何爭議，若經協商仍無法達成共識，雙方同意交由甲方或乙方所在地法院裁決。　　甲方：

乙方：________年____月____日

杭州市房屋買賣合同協議書 篇15

甲方：___、男、漢族、身份證號碼：.聯繫電話：

乙方：___、男、漢族、身份證號碼：.聯繫電話：

甲乙雙方在平等自願的基礎上，根據我國《民法典》的規定，達成如下門店房買賣協議：

一、甲方門店房狀況該房屋位於，建築面積是88.35平方米。甲方保證該門店房不存在任何債權債務糾紛，並承諾在乙方任何時候辦理過戶手續，甲方都全力無償配合;

二、該門店房價格及付款方式本門店房雙方約定購買價格爲人民幣大寫萬元，協議簽定後，乙方給甲方首付人民幣萬元，於何______年____月____日，乙方付清剩餘萬後，甲方將該門店房及其相關的產權手續等全部移交乙方，該門店房產權轉移到乙方，歸乙方所有;三、產權過戶及費用承擔自本協議簽訂之日至______年____月____日，乙方付清所有房款，甲方交付房屋給乙方。在乙方需要辦理過戶手續時，甲方應全力配合乙方辦理過戶手續，有乙方承擔辦理該門店房過戶的相關所有費用。如因甲方提供的該門店房的資料不全面影響乙方辦理過戶手續，由此產生的費用由甲方承擔;

四、該門店房的交付及所有權轉移時間自甲方交付該門店房時，該門店房的所有權即轉移到乙方，甲方在______年____月____日即交付乙方實際佔有經營，所有權即轉移給乙方，期間相應風險由乙方自行承擔。

五、違約及權利救濟本協議自雙方簽字後即生效，雙方應該自覺履行合同約定的義務，任何一方違約，需向守約方支付合同總價款30%的違約金。如引起訴訟，還應該承擔由此造成的所有損失。

六、其他

甲方：乙方：

時間：時間：

杭州市房屋買賣合同協議書 篇16

賣方： (以下簡稱甲方) 身份證號：

買方： (以下簡稱乙方) 身份證號：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下協議：

一、甲方所售房屋位於 ，所售房屋建築面積 方米

二、 房屋價格及其他費用：

1、甲、乙雙方協商一致，甲方所售房屋總金額爲(人民幣)

萬元整(￥ 元)。

2、甲、乙雙方達成一致意見，產權變更等一切費用由乙方負擔。甲方負責出具相關手續

三、甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任。

四、本合同一式兩份甲、乙雙方各持一份。雙方簽字之日起生效。

甲方： 乙方：

年 月 日

杭州市房屋買賣合同協議書 篇17

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

爲了確保甲、乙雙方的合法權益，現就住宅及車庫買賣有關事項簽訂協議如下：

第一條 經甲乙雙方共同協商，甲方自願將位於 市 號2棟4單元8樓的住宅壹套及一樓車庫雜物房壹間出售(出讓)給乙方，其中：住宅建築面積爲153.18平方米，車庫雜物房建築面積 平方米。

第二條 上述住宅及車庫雜物房的出售價(含出讓價，下同)爲人民幣壹拾陸萬元整(￥160000元)(以下金額均爲人民幣)。此價格自甲乙雙方簽訂協議書之日起不得變更。

第三條 付款方式：實行分期付款，首期支付陸萬元整，第二期支付壹拾萬元整。具體支付時間及方式如下：

(一) 乙方陪同甲方到銀行歸還上述住宅按揭貸款餘額取回《中華人民共和國房屋所有權證》(以下簡稱《房產證》時支付甲方售房款陸萬元整。(二)在甲方辦妥上述住宅所有權過戶手續並將新的 《房產證》及車庫雜物房的《使用權出讓證》交給乙方的當天支付壹拾萬元整。

第四條 甲方必須在收到乙方支付的首期購房款並歸還按揭貸款餘額取回《房產證》後的十五日內，與乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶手續，並將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經辦理所有權過戶手續，房屋的產權及使用權歸乙方所有，甲方不再擁有產權及使用權，原入住人員或存放的物品必須在住宅所有權過戶後的十五日內搬離。

第六條 鑑於甲方原來只擁有車庫雜物房的使用權而無所有權，僅取得車庫雜物房的《使用權出讓證》，而《使用權出讓證》又不能到發證機關辦理“使用人”變更手續的實際情況，該車庫雜物房及對應的《使用權出讓證》自乙方付清上述購房款(含車庫雜物房的出讓金)之日起至該車庫雜物房使用權終了之日止歸乙方使用和保管。

第七條 上述住宅及車庫雜物房的交易金額(人民幣壹拾陸萬元整)不包括售房應繳稅費及辦理住宅所有權過戶手續費等各種稅費，此項稅費由乙方承擔。

甲方：

乙方：

杭州市房屋買賣合同協議書 篇18

甲方(賣方)：__________________

乙方(買方)：__________________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其有關法律、法規規定，甲乙雙方經友好協商，甲方同意將自有房屋一處出售給乙方，乙方已對甲方所要出售的房屋做了充分的瞭解，願意購買該房，特制訂本合同如下：

一、此房坐落於___________________________________________________________，產權所有人____________，產權證號_____________，房屋建築面積____________㎡，使用性質：_______________。

二、該房價爲______萬元，人民幣大寫：__________________。先交付_______元，人民幣大寫：__________________元定金，其餘房款在房屋交易公證時結清，公證時應再付剩餘房款_______元，人民幣大寫：__________________元，同時甲方交鑰匙交房，現場交接，房款兩清。

三、甲方保證在交接前對該房沒有產權糾紛和債權債務，如簽約或交接後，發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理並承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失，均由甲方負責賠償。

四、室內外設施以看房時爲準，不得轉移，更換或更改，交接驗收時也應該按合同驗收，簽署房屋交接單，並需驗看水錶、電錶、煤氣表是否有損壞，如有損壞甲方負責維修。

五、甲方需結清交易之日前所欠的一切費用，如：房費、暖氣費、煤氣費、水費、電費、物業管理費、有線電視費等。

六、甲方有義務協助乙方辦理房產過戶事宜的相關手續，辦理過戶手續所需費用由______方承擔，未盡事宜甲乙雙方協商解決。

七、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字生效，不得違約，如違約造成的經濟損失，由違約方負責，乙方違約定金不退，甲方違約雙倍賠款

甲方(簽章)：_________________乙方(簽章)：_________________

___________年_________月_______日___________年_________月_______日

杭州市房屋買賣合同協議書 篇19

出賣方(甲方)：______________身份證號碼：_______________________

買受方(乙方)：______________身份證號碼：_______________________

甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等、真實、自願、協商一致前提下訂立本合同，以昭信守。

一、甲方自願將其村證房位於_______________________________的房屋(建築面積___平方米)以人民幣_______萬元整(￥_______元)的價款出售給乙方。(含地下室_______號_______平方米)

二、乙方於該合同簽訂之日起_______日內一次性將房款支付給甲方。

三、本合同簽定時，甲、乙雙方都不具備過戶條件，甲方提供建造本房屋的相關證明資料，作爲交易依據。乙方如果交易該房屋，若有需要，甲方無條件配合。等具備過戶條件時，甲方應無條件協助乙方辦理房屋產權手續，界時發生的契稅、土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。

四、本合同簽訂後，甲方對該房屋的使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、佔有等權利一併轉讓給乙方。甲方不得就該房屋再與他人訂立協議、合同或其它任何方式的處分。

五、該房屋正式交付時，物業管理、水、點、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費，甲方結清已發生的費用，甲方已經預繳的費用，其權益由乙方享有，雙方不再另行結算。

六、違約責任

1、甲方應當於乙方付清房款同時交付乙方該房屋。甲方未按時交付房屋，應支付按日計算的房價千分之一的違約金給乙方。逾期超過兩個月，乙方有權解除本合同。解約時，甲方需將已收的房款即時全額退還、支付_______萬元違約金作爲乙方損失賠償。

2、乙方未按本合同規定的付款日期及方式付款的。其逾期部分應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過兩個月時，甲方有權解除合同。解約時，甲方將已收房款即時全額退還乙方，扣除_______萬元作爲甲方損失賠償。

3、甲方保證本房屋無查封、交易、抵押、通知拆除等現象、保證無隱瞞房屋歷史或其它非善意行爲。若有所列情形之一，影響到乙方權利的行使，甲方則放棄先訴抗辯權，並按所收款項雙倍返還給乙方，以爲違約處罰，若有其它損害仍得賠償。

4、本合同簽訂、房款付清後，任何一方不得擅自變更或解除合同，否則提出變更或解除方需按本房屋屆時市場評估價的雙倍支付給對方。如因重大或不可抗力的客觀原因導致本合同的解除，甲方應按本房屋屆時市場評估價返還乙方房屋價款，並賠償乙方的房屋裝修費用。

5、如因政府規劃部門、設計部門的原因導致房屋拆除或使用功能變更的，甲方應當通知乙方。如有本房屋的補償款發放，甲方應即時全額支付給乙方。否則應支付按日計算的補償款千分之一的違約金給乙方，直至全額支付給乙方日止。

七、甲方應及時將可能影響本合同或該房屋價值的任何事件(包括但不限於公司、法人、通訊方式發生改變，該房屋的查封、扣押、訴訟、仲裁或其它爭議事件)通知乙方，由於甲方的過錯造成房屋價值減少的，甲方應立即採取措施防止損失擴大，並賠償乙方損失。

八、本合同自各方簽字或蓋章之日起生效，並對雙方都具有約束力，應嚴格履行。本房屋屬企業用房，國家政策限制，乙方是實際產權人和實際所有人，而非合法產權人，故本房屋不滅失，該合同永久有效。

九、合同履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的依法向合同簽署地人民法院起訴。

甲方：______________乙方：______________

聯繫地址：__________聯繫地址：_________

_______年_______月_______日

杭州市房屋買賣合同協議書 篇20

甲方：_______

身份證號：_______

乙方：_______

身份證號：_______

甲乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商，一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。

一、甲方願將自有坐落_______市_______路_______號房屋_______間，建築面積平方米售賣給乙方。

二、甲方出售給乙方的房屋東至_______，南至_______，西至_______，北至(附四至平面圖一張)。

其房屋包括陽臺、走道、樓梯、衛生間、竈間及其他設備。

三、上列房屋包括附屬設備，雙方議定房屋價款人民幣_______萬元，由甲方售賣給乙方。

四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期，在雙方簽訂買賣合同之日，付人民幣萬元;第二期，在交付房屋之日付人民幣萬元;第三期，在房屋產權批准過戶登記之日付清。每期付款，甲方收到後出具收據。

五、甲方應自本合同簽訂日起天內將房屋騰空，連同原房屋所有權證等有關證件，遞交乙方，由乙方出具收到憑證。

六、在辦理房屋產權移轉過戶登記時，甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的，不論何時，甲方應予協助。如因甲方的延誤，致影響產權過戶登記，因而遭受的損失，由甲方負賠償責任。

七、本合同簽訂前，該房屋如有應繳納的一切捐稅、費用，概由甲方負責。本合同發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定，各自承擔。

八、甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期天按房價的總額3‰計算違約金給予乙方。逾期超過3個月時，乙方可解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

九、乙方全部或一部分不履行本合同第四條規定的日期給付房價款時，其逾期部分，乙方應加付按日5%卅算的違約金給予甲方。逾期超過3個月時，甲方可解除本合同。解約時，乙方已付的房價款作爲賠償金歸甲方所有。

十、甲方保證其出賣給乙方的房屋，產權清楚，絕無其他權利設定或其他糾紛。乙方買受後，如該房屋產權有糾葛，致影響乙方權利的行使，概由甲方負責清理，並賠償乙方損失。

十一、交屋時，乙方發現房屋構造或設備與合同約定的不符，經鑑定屬實，甲方應於1個月內予以修理，如逾期不修理，乙方可自行修理，費用在房價款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求，乙方可解除合同，解約時，甲方除返還全部房價款外，並按本合同第八條規定承擔違約責任。

十二、房屋所佔用的土地(包括庭院圍牆等)所有權屬於國家。乙方取得上述房屋佔有相應比例的土地使用權，並依照國家法律的規定繳納土地使用稅及其他有關費用。

十三、本合同的附件與合同有同等效力。

十四、本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，另兩份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

______年____月____日 _____年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

杭州市房屋買賣合同協議書 篇21

房屋買賣是房產轉讓的一種形式，根據《中華人民共和國城市房地產管理法》第四十條規定:房地產轉讓，應當簽訂書面合同，合同中應當載明土地使用權取得方式。據此，法院認定簽訂書面合同或者認購、訂購、預訂協議，且協議具備商品房買賣合同主要內容，是房屋買賣關係成立的形式要件。

民法典第十條規定，法律、行政法規規定採用書面形式的，應當採用書面形式。《中華人民共和國城市房地產管理法》第四十條規定:房地產轉讓，應當簽訂書面合同。所以房地產買賣應當簽訂書面合同，否則買賣無效。

但最近法院對此類案件卻有了不同的判決結果，現司法界認爲雖然民法典第十條有此規定，但民法典第三十六條規定，法律、行政法規規定或當事人約定採用書面形式訂立合同的，當事人未採用書面形式但一方已經履行主要義務，對方接受的，該合同成立。依據此規定，當事人雖沒有訂立合同，對方接受了購房款，房屋買賣合同成立。樣的判決正是遵循了民法典的鼓勵交易的原則。

杭州市房屋買賣合同協議書 篇22

合同編號：__________________

(以下簡稱甲方)：_________立合同人

(以下簡稱乙方)：甲乙雙方因借款事宜，經充分友好協商，達成如下協議：

一、乙方向甲方借到現金人民幣大寫_________，不另立據，以此合同爲借款憑據。

二、借款期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。屆時此借款可由乙方或保證人之一的從：公司賬號存款歸還或以現金方式歸還。

三、屆時未能返還，乙方除付資金使用費外，並每天按揭款總額的0.3%支付違約金給甲方，直至借款全部還清之日止。

四、本契約書的債權，甲方可以自由轉讓於他人，乙方不得異議。

五、擔保方保證人爲確保契約的履行，願與乙方負連帶返還借款本息及違約責任(包含其他追索損失)，並完全同意由法院凍結、查封、扣押乙方和保證人的等值財產。

六、本人(乙方)及擔保方鄭重陳諾：保證不動用、不挪用、不侵佔這筆借款，乙方與其他方之間的債務糾紛與甲方無關，乙方必須保證將此借款歸還甲方並保證配合甲方收妥全額借款爲止。否則將視爲詐騙犯罪行爲，承擔法律責任。

八、本合同如發生糾紛，經雙方協商不成的，甲方有權任意指定人民法院提起上訴。乙方無權以管轄權爲異議，雙方一致選擇由甲方所在地的人民法院管轄，如乙方或連帶保證人屆時逃避致使法院無法送達相關法律文書，雙方特別約定爲早日實現債權糾紛的解決，甲方有權使用乙方及保證人預留的委託手續，替逃避方聘請律師參與訴訟，簽收法律文書。

九、本合同經各方(或代表)簽字後生效。

甲方(簽字或蓋章)：__________________乙方(簽字或蓋章)：__________________

擔保方(簽字或蓋章)：__________________

_________年_________月_________日

簽約地點：__________________

杭州市房屋買賣合同協議書 篇23

訂立合同雙方：出賣方：，以下簡稱甲方；

購買方：，以下簡稱乙方。

爲確保雙方合法權益，根據國家有關房產的規定，經雙方共同協商一致，制定以下條款，以資雙方共同信守執行。

一、甲方將位於：小區

（街）區號樓單元室房產一套，系私人產權房（房產證號），建築面積平方米，雙方同意按新測繪面積爲準。並與土地使用權一併轉讓給乙方。

二、房屋交易價：人民幣元整。

三、乙方自願購買上述房屋並接受此房屋現狀，乙方於年月

日向甲方交付購房定金元整。待購房款全部交齊，定金抵作購房款。

四、雙方於年月日以前到房管局辦理過戶手續。由房管局受理當日，乙方應付清全部購房款。不能拖期。甲方將空房及房屋鑰匙一同交給乙方驗收。

五、甲方售房以前所發生的水、電、煤氣等費用由甲方付清，乙方不承擔。電錶止碼數度，水錶止碼數立方，煤氣表止碼數立方。

六、甲方確保此房產權明確和真實併合法，無任何糾紛、無抵押和債權債務，否則出現糾紛由甲方負全部責任，並賠償乙方按成交價10%的經濟損失。

七、甲方將此房出售後，此房一切事宜無權過問，並無條件的配合乙方到房管局辦理過戶手續或到公證處辦理公證買賣。辦理過戶所發生的一切費用，雙方協商由方承擔，方不承擔。

八、此協議自雙方簽字起發生法律效力，雙方不得違約。如乙方違約定金不退，如甲方違約定金雙倍返還。並按成交價的10%向對方支付違約金。

九、特別約定：

1、甲方保證及房屋鑰匙後30天內將戶口遷出。

甲方：乙方：

年月日

杭州市房屋買賣合同協議書 篇24

甲方：

乙方：(房屋出售單位、委託方)

甲、乙雙方根據常政發[ 994] 07號文頒發的《常州市市區住宅區物業管理暫行辦法》要求，議定以下條款共同信守。

一、 房屋管理

(一) 乙方根據市____文件規定將____新村住房共計____套____平方米(建築面積)出售給職工個人(說見清冊)，現委託由甲方管理並按本合同第三條款規定向甲方支付委託管理費。

(二) 上述房屋由甲方實行統一的專業化管理。

二、 房屋修繕

(一) 甲方負責乙方委託房屋共用部位及設施的維修及日常養護，保證房屋共用部位設施的完好和正常使用。

(二) 託管房屋室內自用部位的正常零修若委託甲方負責，費用由購房人自理。

三、 託管費用

(一) 根據市政府文件關於"建立房屋共用部位設施維護基金"的規定，乙方向甲方支付優惠出售房或補貼出售房房價款____%共計人民幣(大寫)____元、Y____元，作爲房屋委託管理費。乙方在本合同簽字後 5天內，將上述款項金額撥入甲方"房屋共用部位設施維護基金"賬戶，帳號________，甲方保證專款專用，並接受乙審查。

(二) 甲方負責乙方房屋共用部位設施的日常維修，所需費用從上述房屋共用部位設施維護基金的增值部分中開支。遇有中、大、修以上項目，若上述基金增值部分不足時，不足部分由乙方按實分攤。

(三) 甲方對託管房屋共用部位設施提供及時的維修、養護。若因甲方維修不及時等原因造成不良後果的，由甲方承擔責任。

四、 其它

(一) 爲了便於託管房屋的管理和維修，乙方將有關房屋檔案、圖紙及其它技術資料移交給甲方存檔備查(合同終止，一併返回)

(二) 遇有人力不可抗拒的自然災害造成房屋損壞、倒塌等、非甲方責任。

(三) 其它約定：

備註：(一)本合同在簽訂後到"房屋共用部位設施維護基金"到位之日起生效。

本合同有效期　 年　月　日至年　月　日止。

(三) 本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，一份報市物業主管部門備案。

(四) 本合同適用優惠和補貼出售兩類房屋。

甲方：

乙方：

時間：

杭州市房屋買賣合同協議書 篇25

甲方：委託代理人：日期：乙方：經紀人及執業證號：日期：合同甲方：;【證件類型：】號碼：;聯繫電話：;聯繫地址：;委託代理人：;【證件類型：】號碼：;聯繫電話：;聯繫地址：。乙方：;資質證號：;營業執照號碼：;聯繫電話：;

甲方於年月日至年月日【獨家】【非獨家】委託乙方出售於的房地產提供中介服務，達成如下中介服務協議：

第一條房地產基本情況1.房地產地址：;房地產權證號碼：。2.房屋使用性質：【住宅】【商鋪】【辦公】【其他：】。3.建築時間：。4.【建築面積】【套內建築面積】：平方米。5.擬售價格：￥元以上。6.同意買房的付款方式：【一次性付款】【分期付款】【按揭付款】【其他：】7.該房地產【不存在】【存在】【共有】【出租】【抵押】【查封】等權利受限制的情況，權利受限制的情況可於年月日前解除。8.房屋【是】【否】辦理了土地出讓手續;【是】【否】繳清土地出讓金。9.房屋【是】【否】已交存物業專項維修資金。10.房屋【有】【無】佔用戶口;房屋【有】【無】佔用國小學位。

第二條中介服務事項甲方委託乙方【獨家】【非獨家】提供房屋出售中介服務，乙方提供的中介服務事項包括以下第項：1.書面介紹與交易相關的售房政策、法律、稅費標準;2.提供市場行情，介紹客源;3.促成房屋買賣，並協助上網簽訂《存量房買賣合同》;4.協助甲方辦理房屋按揭貸款塗銷手續;5.協助辦理銀行房款託管手續及銀行託管房款交割手續;6.代辦房地產權屬轉移及變更登記手續;7.協助交割房源;8.其他：

第三條中介服務費經乙方促成，甲方與買方簽訂《存量房買賣合同》的，按照的方式支付中介服務費。1.由甲方支付。甲方應向乙方支付總房款的%作爲中介服務費，其中：.完成網籤手續時，甲方應向乙方支付中介服務費的%;.完成交易遞件手續後，甲方應向乙方支付中介服務費的%;.。2.由買方支付。支付金額由買方與乙方協商約定，乙方須將買方支付的中介服務費金額告知甲方。

第四條權利義務1.如甲方非獨家委託乙方出售該房地產後，自行與非乙方介紹的買方達成交易並書面通知乙方的，本合同解除，乙方應當撤下乙方在網上登記的本合同及房地產信息。甲方與買方解除買賣合同的，乙方應當及時撤下乙方在網上登記的存量房買賣合同。非經甲方書面同意，乙方不得泄露甲方的信息資料。2.甲方取消委託或變更出售條件的，應及時書面通知乙方。如甲方非獨家委託乙方出售該房地產後，自行與非乙方介紹的買方達成交易的，應當書面通知乙方解除本合同。

第五條違約責任1.甲方逾期支付中介服務費的，應當每日按未付款0.05%的標準向乙方支付違約金。2.乙方未按約定履行義務，導致交易無法進行的，乙方不得收取中介服務費，並按中介服務費的20%向甲方支付違約金，或賠償甲方因交易無法進行而遭受的全部損失。

第六條爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議，協商未能解決的，按下述第種方式解決：1.提交廣州仲裁委員會仲裁;2.依法向人民法院起訴。

第七條如乙方通過補充約定或本合同以外的其他約定，設立明確或暗示與本合同內容相沖突的、減輕或免除乙方責任、加重甲方責任或排除甲方權利條款的，該條款無效，以本合同爲合法依據。本合同共頁，一式份，甲方份，乙方份。

第八條其他約定：

甲方：乙方：

委託代理人：

經紀人及執業證號：

日期：日期：

杭州市房屋買賣合同協議書 篇26

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下協議：

第一條 甲方自願將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下： 甲方所售房屋位於______，房屋佔地面積約爲______平方米，院子佔地面積約爲______平方米，房屋爲___樓，一樓爲___個門面，2、3樓爲套房，中間有樓梯間，房屋總面積約爲______平方米，一樓門面爲框架結構，二、三樓住房爲磚混凝結構，二、三樓房屋平面圖見本合同附件;

第二條 房屋價格及其他費用： 甲、乙雙方協商一致，甲方所售房屋總金額爲人民幣______萬元整(￥______);

第三條 付款方式： 簽訂合同之日一次性付清;

農村房屋租賃合同範本農村房屋租賃合同範本

第四條 特別約定：

1、因乙方所購房屋爲農村集體土地上建築。該房屋買賣過程中所發生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續問題，甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發相應糾紛的，由甲方負責處理。

2、如乙方所購房屋以後可以辦理房產證時，甲方應予以積極配合，但相關費用由乙方自行負擔。

第五條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

第六條 今後如房屋重建，甲方應承認乙方的住房面積。如國家徵地，土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有，甲方負責積極配合;

第七條 本合同簽訂之後，房價漲落，買賣雙方不得反悔;

第八條 本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力;

第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效;

第十條 本合同附二、三樓平面圖;

第十一條 本合同一式三份，甲方執一份、乙方執二份;

甲方(簽印)：_______ 住 址：_____ 聯 系 電 話：_____

乙 方(簽印)：__________ 聯 系 電 話：_____

簽訂日期：___年___月___日

杭州市房屋買賣合同協議書 篇27

上訴人(原審被告)：_________________某某建設集團有限公司，住所地：_________________某某市某某鎮。

法定代表人：_________________某某職務：_________________董事長。

被上訴人(原審原告)：_________________某某，男，漢族，19年月日出生，住某某市某某區某某北路號111室。

原審被告：_________________某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：_________________某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

負責人：_________________某某，經理。

上訴請求：_________________

1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)某某民初字第1000號民事判決，發回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。

事實和理由：_________________

上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。

一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。

該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：_________________對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關係是存在的，但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：_________________要求某某公司與原告協商解決”，衆所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作爲辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。

二、該判決認定事實錯誤。

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中並無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明並列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。

~1/3~

(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款爲解除合同的前題。可事實是，結算並未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項並無直接因果關係。另：_________________該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。

上訴人認爲，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作爲定案的依據。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認爲，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。

四、該判決程序違法。

本案案情複雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決採用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那麼，法院應當主持調解，並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，爲何不是調解結案而是直接判決呢?對此，上訴人認爲，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那麼顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認爲，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

~2/3~

綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。爲此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求!謝謝!

此致

某某市中級人民法院

上訴人：_________________某某建設集團有限公司

年         月         日  

杭州市房屋買賣合同協議書 篇28

本合同雙方當事人：

賣方：_____

註冊地址：_____

營業執照號碼：_____

__編碼：_____

法定代表人：_____

職務：_____

聯繫電話：_____。

委託代理人：_____

職務：_____

地址：_____

__編碼：_____

聯繫電話：_____。

委託代理機構：_____

註冊地址：_____

營業執照號碼：_____

__編碼：_____

法定代表人：_____

職務：_____

聯繫電話：_____。

買方：_____

姓名：_____

國籍：_____

地址：_____

編碼：_____

聯繫電話：_____

委託代理人：_____

國籍：_____

電話：_____

地址：_____

編碼：_____

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買商品房，甲、乙雙方達成如下協議：

第一條甲方用地依據及商品房坐落位置。

甲方以_____方式取得位於_____、編號爲_____的地塊的土地使用權。爲_____。

劃撥土地使用權轉讓批准文件號爲_____。土地使用權證號爲_____，土地面積爲_____。地塊規劃用途爲_____，土地使用權年限自________年____月____日至________年____月____日止。甲方經批准，在上述地塊上建設商品房，_____，主體建築物的性質爲_____，屬_____結構，建築層數爲_____層。工程建設規劃許可證號爲_____。

第二條乙方所購商品房的面積。乙方向甲方購買商品房建築面積共_____平方米共_____。。該商品房分別爲本合同第一條規定的項目中的：第__________層_____號房，第__________層_____號房，第__________層_____號房，第__________層_____號房。上述面積爲面積。如暫測面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積爲準。根據法律規定的房屋所有權與該房屋佔用土地範圍內的土地使用權一致的原則，該商品房相應占有的土地使用權，在辦理土地使用權登記時由政府主管部門覈定。

第三條該商品房銷售特徵。該商品房爲。

預售商品房批准機關爲_____，商品房預售許可證號爲_____。

該商品房爲商品房。

外銷商品房批准機關爲_____，外銷商品房許可證號爲_____。

第四條價格與費用。

該商品房政府定價的商品房。按實得建築面積計算，該商品房單位爲每平方米_____元，總金額爲___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。

除上述房價款，甲方依據有關規定代政府收取下列稅費：

1.代收___，計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整

2.代收___，計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整

3.代收___，計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整

4.代收___，計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整

5.代收___，計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整

6.代收___，計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整

第五條實際面積與暫測面積差異的處理。

該商品房交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的_____%時，上述房價款保持不變。實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的_____%時，甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理：

1.乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將

乙方已付款退還給乙方，並按_____利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。

第六條價格與費用調整的特殊約定。

該商品房出現下列情況之一時，房價款和代政府收取的稅費可作相應調整：

1.由於該商品房屬於政府定價的預售商品房，有權批准單位最後覈定的價格與本合同第四條規定的價格不一致，按政府有關部門最後覈定的每平方米價格調整。

2.預售商品房開發建設過程中，甲方代政府收取的稅費標準調整時，按實際發生額調整。

第七條付款優惠。

乙方在________年____月____日前付清全部房價款_____%的，甲方給予乙方佔付款金額_____%的優惠，即實際付款額爲___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。

第八條付款時間約定。

乙方應當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的_____銀行：

___年____月____日前支付全部房價款的_____%，計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元

___年____月____日前支付全部房價款的_____%，計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元

___年____月____日前支付全部房價款的_____%，計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元

___年____月____日前支付全部房價款的_____%，計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元

___年____月____日前支付全部房價款的_____%，計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元。

第九條交接商品房時的付款額約定。

在雙方交換該商品房時，乙方累計支付的款額應當佔全部房價款的_____%，計___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元。

其餘房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續之日起_____天內付清。

第十條乙方逾期付款的違約責任。

乙方如未按本合同

第八條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。

自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，月利息按_____計算。逾期超過_____天后，即視爲乙方不履行本合同。屆時，甲方有權按下述第_____種約定，追究乙方的違約責任：

1.終止合同，乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金，合同繼續履行。

第十一條交付期限。

甲方須於________年____月____日前，將經竣工驗收合格，並符合本合同附件二所規定的裝飾和設備標準的該商品房交付乙方

甲方：_________

乙方：_____________

_____________年_____________月_____________日