二手房買賣協議集錦(通用28篇)

來源:瑞文範文網 2.16W

二手房買賣協議集錦 篇1

賣方:_______________(簡稱甲方)

二手房買賣協議集錦(通用28篇)

身份證號碼:_____________________

買方:_______________(簡稱乙方)

身份證號碼:_____________________

根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。

第一條

乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積爲_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)

第二條

上述房產的.交易價格爲:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作爲購房定金。

第三條

付款時間與辦法:

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。

第四條

甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。

第五條

稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。

第六條

違約責任甲、乙雙方合同簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條

本合同主體

1.甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________,代表人是____________.

第八條

本合同如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。

第九條

本合同一式份。甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。

第十條

本合同發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第十一條

本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

第十二條

雙方約定的其他事項:

出賣方(甲方)_________________

購買方(乙方)__________________

身份證號碼:

__________________

身份證號碼:

___________________

地址:___________________

地址:____________________

郵編:__________________

電話:___________________

電話:____________________

代理人(甲方)_________________

代理人(乙方)

_________________

身份證號碼:

___________________

身份證號碼:

___________________

鑑證方:

鑑證機關:

二手房買賣協議集錦 篇2

出賣人(以下簡稱甲方):  買受人(以下簡稱乙方):  經充分協商,甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下:  

一、 甲方自願將下列房屋賣給乙方所有,並已收取乙方購房定金(大寫)人民幣_________________元整,(小寫)___________。  

1、 房屋狀況(請按《房屋所有權證》填寫)  房屋坐落:  

1、 該房屋的所有權證號爲:_________________;國有土地使用權證號爲:______________。  

2、 該房屋的土地使用權取得方式爲:□出讓、□劃撥,本合同一經簽訂,該房屋佔用範圍內的土地使用權同時轉讓。  

一、 甲乙雙方商定成交價格爲(大寫)人民幣_______________元整,(小寫)_____________,乙方在________年____月____日前分______次付清,付款方式爲____________________。乙方支付房款具體約定爲:  

1、 於__________________前,支付甲方房款 ;  

2、 於__________________前,支付甲方房款 ;  

二、 甲方於________年____月____日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用,並將付訖憑證及該房屋的鑰匙交於乙方驗收。  

三、 甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方,並無任何隱瞞,乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉,並無任何異議。  

四、 甲方將戶口於________年____月____日前從該房屋遷出。  

五、 甲方保證上述房地產權屬清楚,若發生與甲方有關的39;產權糾紛或者債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。  

六、 乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起____日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或者甲方不能按期向乙方交付房產,每逾期____日,由違約一方向對方給付房地產價款千分之____的違約金。  

七、 上述房地產辦理過戶手續所需繳納的契稅由____方承擔,營業稅由____方承擔、印花稅由____方承擔、個人所得稅由____方承擔,向房產交易部  門繳納的手續費由____方承擔,其它稅費約定情況:______________________。  

八、 本合同在履行中若發生爭議,雙方應採取協商辦法解決,協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。  

九、 本合同經雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補充協議經雙方簽章後與本契約具有同等效力。  

十、 本合同一式叄份,甲、乙雙方各執一份、房地產交易管理部門一份。甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施爲:  甲方(簽章):  簽約日期:  乙方(簽章):  簽約日期

二手房買賣協議集錦 篇3

出讓人:(以下簡稱甲方)

受讓人:(以下簡稱乙方)

見證方: (以下簡稱丙方)

甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方轉讓甲方私人房產一事達成以下條款:

第一條 甲方對產權的聲明

甲方根據國家規定,已依法取得的房屋所有權證書,所有權證書房權證字第號。甲方爲該房屋的現狀負全責。該房屋的結構爲磚混結構,使用面積爲平方米(不含柴棚)。

第二條 甲方對買賣權的聲明

甲方保證該房屋是符合國家及縣房屋上市的'有關規定及政策法規,甲方有權將該房屋上市交易。由於違反國家及縣相關政策法規而引起的法律及經濟責任由甲方來承擔。

第三條 乙方對購買權的聲明

乙方願意在本合同第一條款及第二條款成立的前提下,就向甲方購買上述房屋的完全產權之事簽訂本協議,並認可僅在此種情況下籤訂才具有法律效力。

第四條 房屋售價

雙方同意上述房屋售價爲萬元整(含柴棚)。

第五條 付款方式

1.乙方應在簽訂《房屋買賣合同》時,支付相當於總房款的三分之一的定金。

2.乙方應在辦理立契過戶手續前一年內,支付剩餘房款。

第六條 違約責任

1.甲、乙雙方合同簽訂後,乙方中途悔約,應書面通知甲方,甲方應在3個工作日內,將乙方的已付款(不計利息)返還乙方,但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約,應書面通知乙方,並自悔約之日起3個工作日內應將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

2.乙方如未按本協議第五條款規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。每逾期一天,乙方應支付甲方所應付房款的0.4‰作爲滯納金,逾期超過15天,即視乙方違約,定金不予返還。

3.甲方應在獲得全部房款後7個工作日內將房屋搬空,每逾期一天,甲方應按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滯納金,逾期超過15天,即視甲方違約,乙方可要求法院強制執行。

第七條 房屋交付甲乙雙方就房屋交付達成以下細目:

1.沒有房屋欠帳,如電話費、電費、物業管理費、水費等;

2.沒有固定不可移動裝修物品的破壞;

3.房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;

第八條 關於產權辦理的約定

1.本協議簽訂後,應由甲乙雙方應向當地房地產交易管理部門申請辦理房屋買賣立契過戶手續,並按有關規定申領房屋所有權證。鑑於目前暫緩辦理二手房過戶手續,待啓辦二手房過戶手續時,甲方務必協助乙方辦理上述手續,同時,產生的稅費及相關費用,由甲乙雙方依照有關規定繳納。

2.鑑於甲方目前資金周圍困難,已用現轉讓的房屋產權證在金融部門抵押貸款(20xx年八月五日抵押貸款元整,貸款期限爲叄年,至20xx年八月五日止),甲方必須按時還本付息;抵押期滿由甲方將所抵押的房屋產權證及時交給乙方。

3.在房屋未過戶期間,乙方急需資金用已轉讓房屋抵押貸款時,甲方應積極協助乙方到金融部門辦理相關手續,並按乙方授意簽署相關文件。

4.在房屋未過戶期間,如遇規劃或政策性拆遷,甲方應積極協助乙方到各拆遷管理部門辦理相關拆遷手續,並按乙方授意簽署相關文件,所有拆遷安置補償費用應歸受讓人即乙方所有。

第九條 有關爭議本協議未盡事宜,雙方可簽訂補充協議。本協議的附件和雙方簽訂的補充協議爲本協議不可分割的組成部分,具有同行法律效力。當本合同在履行中發生爭議時,雙方協商解決。協商不能解決的,雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。

第十條 生效說明本協議一式四份,甲乙雙方各執一份,房屋交易管理部門留存一份,見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字之日起生效。

甲方:經辦人:電話:

乙方:電話:

丙方:電話:

日期:日期:

二手房買賣協議集錦 篇4

出賣人(甲方): 買受人(乙方):

身份證號碼: 身份證號碼:

甲、乙雙方就房屋買賣事項經過友好協商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。

一、甲方願將其擁有完全產權的位於衡水市桃城區惠中嘉園的房屋(房屋所有權證編號:___________,建築面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價款出售給乙方。

二、本合同簽定前,該房屋如有應繳納的一切稅費,概由甲方負擔。本合同發生的契稅,土地出讓金等其他稅費由乙方負擔。

三、簽定合同同時乙方願交三萬元作爲定金交給甲方。乙方通過向銀行申請抵押貸款方式支付甲方購房款,購房款由乙方分三期付給甲方。第一期,在貸款銀行向乙方發出貸款承諾書時,乙方將30%首付房款存入銀行,並由銀行凍結,第二期在貸款銀行向乙方發放貸款之日由銀行將乙方所貸款項及30%首付款直接劃到甲方的賬戶中;第三期,在甲方交房時,由乙方一次性將餘款付給甲方。

四、甲方同意乙方以向銀行申請貸款的方式支付房款,並作出如下承諾:

1、向乙方申請貸款的銀行或銀行認可的機構提供與貸款相關的資料,簽署相關文件;

2、在辦理產權過戶手續時,應按照要求將房屋產權資料交付銀行或貸款銀行認可的機構持有。

五、如果乙方的貸款申請未獲貸款銀行批准,則雙方同意以下 兩種方式解決該房屋的買賣事宜:

1、繼續履行協議,乙方一次性將購房款支付給甲方,(期限爲一個月)。甲方 收到房款五天內與乙方去辦過戶手續。

2、解除協議,甲方收取乙方的定金不與退還,甲方有權再次出賣本房。

六、違約責任

1、甲方如不履行本合同規定的,每逾期1天按房價總額千分之一作爲違約金陪償陪給乙方。逾期超過一個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款(包括定金全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣五萬元。

2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。每逾期1天按房價總額千分之一作爲違約金賠償給甲方。逾期超過一個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方應賠償甲方經濟損失人民幣五萬元。

3、如果甲方出售的房屋存在他項權利設定或其他產權糾紛以致影響到乙方權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。

七、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第________種方式解決。

1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。

2、依法向人民法院起訴。

八、其他約定

九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。

十、本合同一式x份,甲乙方各執x份。

甲方(簽名): 乙方(簽名):

日期:x年xx月xx日 日期:x年xx月xx日

二手房買賣協議集錦 篇5

賣方(簡稱甲方):_______________ 買方(簡稱乙方):_______________

身份證號碼:___________________ 身份證號碼:___________________

住所:_________________________ 住所:_________________________

電話號碼:_____________________ 電話號碼:_____________________

根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。

第一條 房屋基本情況

乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積爲_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)

第二條 土地使用權性質

1、該房屋相應的土地使用權取得方式爲_________。

2、土地使用權年限自_________年_________月_________日,至_________年_________月_________日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准文件號爲_________;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方(必須/無須)補辦土地使用權出讓手續。

第三條 交易價格

1、上述房產的交易價格爲:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作爲購房定金。

2、稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。

第四條 付款方式

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。

第四條 交付期限

甲方應於本合同生效之日起_________日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_________日內,將該房屋付給乙方,並且應在交房當日將_________等費用結清。

第五條 違約責任

1、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同約定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同規定的'交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_________個月內按_________利率計算;自第_________個月起,月利息則按_________利率計算。逾期超過_________個月,則視爲甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_________種約定,追究甲方的違約責任。

(1)終止合同,甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

(2)甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金,合同繼續履行。

(3)_________。

2、乙方如未按本合同約定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_________計算。逾期超過_________天后,即視爲乙方不履行本合同。屆時,甲方有權按下述第_________種約定,追究乙方的違約責任。

(1)終止合同,乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

(2)乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金,合同繼續履行。

(3)_________。

第六條 爭議糾紛解決

1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第七條 聲明及保證

1、甲方有權簽署並有能力履行本合同。

2、甲方在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

3、乙方有權簽署並有能力履行本合同。

4、乙方在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

第八條 保密

甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業祕密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限爲_________年。

第九條 合同變更及轉讓

1、本合同履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成爲合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。

2、除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。

第十條 其他約定

1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2、本協議一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。

3、本合同的附件和補充合同均爲本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

4、本合同如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。

出賣方(甲方):_________________ 購買方(乙方):_________________

身份證號碼: __________________ 身份證號碼: __________________

地 址:________________________ 地 址:________________________

郵 編:________________________ 郵 編:________________________

電 話:________________________ 電 話:________________________

代理人(甲方):_________________ 代理人(乙方):_________________

身份證號碼: __________________ 身份證號碼: __________________

日 期:______年______月______日 日 期:______年______月______日

二手房買賣協議集錦 篇6

賣方(以下簡稱甲方):

買方(以下簡稱乙方):

根據(中華人民共和國合同法)、(中華人民共和國城市房地產管理法)及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的房產事宜,簽訂本合同,以資共同遵守執行。

第一條甲方同意出售甲方所有的位於______市_____區_______路______號_______號樓_________單元_______戶的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)給乙方。房屋建築面積___________平方米使用面積爲__________平方米。房地產權證號爲_____________________。

甲方保證此房產一切情況介紹屬實,承諾和保證此房產無任何權屬或經濟糾紛,權屬無任何瑕疵,同戶籍、相關親屬及房產共有、所有權人同意出售,其書面同意文件作爲本合同附件,與本合同具有同等法律效力(附:書面同意文件)。同時物業交接前需付清甲方產生的物業管理費、水電、有線、通訊費及___________________費用。

乙方對甲方所出售的房屋已充分了解,願意購買上述房屋。

第二條甲、乙雙方同意上述房產的成交價格爲:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)作爲購房定金預付款。

購房定金/首付款將在最後一次付款時衝抵房價。

鑑於__________(律師事務所或第三方)爲甲、乙雙方房產交易所提供的律師見證/第三方監管業務,甲、乙雙方同意向其支付______________元。該筆費用以現金/支票的方式於本合同簽訂當日由_________方支付。

第三條付款時間及方式(設立第三方監管賬戶的,可由甲乙雙方與第三方另行簽訂協議,明確三方權利義務,該協議爲本合同附件,與本合同具有同等法律效力)

甲、乙雙方同意,按照第______種方式付房款:

1、甲、乙雙方同意以一次性付款方式付款

甲、乙雙方約定在本合同簽定之日起_____日內支付首付款(不含定金/預付款)人民幣___________元(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)給甲方,剩餘房款人民幣____________元(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)於房屋交付當日辦結房屋過戶手續當日付給甲方。

甲、乙雙方約定由__________(律師事務所)設立第三方監管賬戶,自本合同簽定之日起_______日內,由乙方將購房總價款人民幣____________元(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)匯入第三方監管帳戶,甲方將房產證交給第三方代爲保管。第三方在收到購房款當日/______日內,通知甲、乙雙方辦理過戶手續,並於房屋交付當日辦結房屋過戶手續當日,根據乙方出具的書面付款確認通知將房款匯入甲方賬戶。

2、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在合同簽訂之日起____日內支付首付款,即人民幣________元(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)給甲方,剩餘房款人民幣____________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在辦結銀行按揭手續當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日直接付給甲方。

(甲乙雙方約定由_____________(律師或第三方)代辦的銀行按揭貸款手續的,另行簽訂代理協議作爲本合同的附件,與本合同具有同等法律效力。)

甲方應協助乙方辦理銀行按揭手續,並各自準備好辦理按揭手續所需資料。

3、甲、乙雙方同意將上述房屋價款分_______次付給甲方,具體付款日期、金額和方式如下:

(1)甲、乙雙方約定在本合同簽定之日起______日內,支付購房款(不含定金/預付款)人民幣______元(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

(2)……

(3)(倒數第二次)購房款人民幣______元(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)於辦結房屋過戶手續當日支付給甲方。

(4)(最後一次)剩餘購房款(亦稱質保金或尾款)人民幣______元(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)於乙方驗收房屋時,且甲方結清所有費用並辦理完畢電錶、煤氣等過戶手續當日支付給甲方。

甲、乙雙方約定由__________(律師事務所)設立第三方監管賬戶,自本合同簽定之日起_______日內,由乙方將第一筆購房款人民幣____________元(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)匯入第三方監管帳戶,於_______年_____月_____日、_______年_____月_____日、_______年_____月_____日分別將人民幣___________________________________元匯入第三方監管帳戶。第三方在收到購房款人民幣____________元當日/______日內,通知甲、乙雙方辦理過戶手續,並於辦結房屋過戶手續當日,根據乙方出具的.書面付款確認通知將房款匯入甲方賬戶。剩餘購房款人民幣________元於_______年______月______日匯入第三方監管賬戶,第三方根據乙方驗收房屋並辦妥各項過戶手續後出具的出面付款確認通知書將款項匯入甲方賬戶。

第四條辦理過戶及房屋交付

1、甲方應於第_______項規定的時間內爲乙方辦理本合同項下房產過戶手續。

(1)收到乙方購房款_______________元之日起_______日內

(2)收到全額購房款之日起______日內

(3)接到第三方關於乙方已全額付款的通知後,_____日內

2、代辦過戶手續(可另行約定,與本合同具有同等法律效力)

甲乙雙方約定由_________________(律師事務所/第三方)代辦過戶手續。___________根據_______________________________________________________(約定的辦理過戶的條件)爲甲乙雙方辦理房屋過戶手續。

3、甲方應於收到乙方全額購房款辦結過戶手續當日/______日內,將交易的房產全部交付給乙方使用。

第五條稅費承擔(可選多項)

甲、乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費,甲方承擔______________,乙方承擔______________。

經雙方協商,交易稅費由_______方承擔。

其他費用承擔:(中介費、律師費)____________________________。

第六條風險轉移,配套設施及費用承擔

乙方已對房屋構造、裝飾及配套設施等情況,做充分了解。房屋及配套設施的風險自房屋交付之日起轉移給乙方。

本合同第二條所列交易成交價格,包括房產的配套價格,此房產附帶的配套及所有權轉移後不得拆除(或附帶)的設備有:(甲方保證下屬設備的正常使用,如在交接之日有遺失或損壞,按照該設備市場價賠償)_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

交付之日前,根據有關規定應付的與房屋有關的費用包括但不限於水、電、煤氣、供暖、通訊、有線電視、物業、寬帶費等各項費用由甲方繳清。

(本合同簽訂之日,甲方預留人民幣________元放在律師事務所/第三方處作爲水電、物業、煤氣____________________________________等相關費用押金,帶房產交接完畢及上述費用結算清結當日,如無暇疵,此保證金返還甲方,否則以該保證金抵扣上述費用,多退少補(提示:對於不約定房屋質保金或尾款的交易,在有第三方見證的情況下,最好作本條款約定))

第七條權利義務

甲方確保本合同項下的房產水、電、通訊、排水等設施完好、暢通可正常使用。

甲方確保本合同項下交易的房屋不存在產權糾紛、權利瑕疵及關於房屋稅費、銀行抵押、戶口等未清事項。

甲方承諾在雙方簽訂本合同_______日內/____________日前空出房屋並遷出在此房產名下的全部戶口。

甲方應協助乙方辦理房產過戶以及銀行按揭貸款手續。甲方交付房屋之前,應結清水電、煤氣、物業、有限電視、通訊等一切費用,並辦理公共維修基金、物業、______________過戶手續。

乙方應按照合同約支付購房款,並在甲方交付房屋應辦理______________________________等過戶手續後支付尾款。

第八條協議的變更、終止

1、本合同生效後,未經雙方協商一致,達成書面協議,任何一方不得擅自變更本合同。如需變更本合同條款或就未盡事項簽署補充協議,應經雙方共同協商達成一致,並簽署書面文件。

2、在下列條件發生時,任何一方均有權書面通知另一方終止本合同:

發生不可抗力事由,一方在超過天期限後仍無法履行其主要義務時;或雙方經協商一致同意終止本協議;或法律、行政法規及本協議約定的其他情形。

發生上述情形之一的,任何一方有權向另一方發出書面終止通知,本協議自書面終止通知到達對方時終止。

凡在本協議終止前由於一方違約致使另一方遭受的損失,另一方仍有權提出索賠,不受本協議終止的影響。

第九條違約責任

1、本合同簽訂後,乙方中途悔約,應書面通知甲方,甲方應在_____日內將乙方的已付款(不計利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約,應書面通知乙方,並自悔約之日起的_______日內將雙倍定金及已付款返還給乙方。

2、甲方逾期交付的,自逾期之日始,按日向乙方承擔房屋價款_______%的違約金;逾期超過_______日的,乙方有權解除本合同,並要求甲方按本款約定支付違約金,返還已付轉讓價款及同期銀行利息。

3、甲方未按約定時間辦理房屋、房屋公共維修基金過戶及銀行按揭貸款,經乙方書面通知甲方___日內辦理,逾期不辦理的,乙方有權解除合同,並要求返還雙倍定金及已付款。

4、甲方應在合同規定之日遷出戶口,甲方逾期遷戶的,按日向乙方承擔價款_______%的違約金;逾期超過_______日的,乙方有權解除本合同,並要求甲方按本款約定支付違約金,返還已付轉讓價款及同期銀行利息。

5、甲方未按約定辦理______________________等過戶手續的,每逾期一日向乙方違約金______元。

6、乙方逾期付款的,每逾期一日,應向甲方承擔價款_______%的違約金;逾期超過_______日的,甲方有權選擇下列第_______項處理:

(1)甲方有權要求乙方立即支付全部未付的轉讓價款,並按本款規定主張違約金。

(2)甲方有權解除本合同,乙方應承擔賠償責任。

7、任何一方逾期____日以上未履約的,視爲悔約。違約方應按本條第一款之規定承擔責任,但雙方另有約定的除外。

8、因甲方原因(虛假承諾)導致合同無效或者無法繼續履行的,應雙倍返還定金並賠償乙方因此遭受的損失。

9、由第三方提供帳戶監管時,甲方或乙方違反約定的或者因違反約定導致合同解除的,由另一方向第三方出具違約確認函,第三方根據約定處理監管賬戶資金。

第十條不可抗力

1、本協議所指不可抗力系指:地震、風暴、水災或其他自然災害、瘟疫、戰爭、敵對行動、公共騷亂、公共敵人的行爲、政府或公共機關禁止、國家法律法規變更、政策調整等任何一方無法預見、無法控制和無法避免或克服的事件。

2、若不可抗力事件導致任何一方不能履行其任何的契約性義務,該義務應在不可抗力事件存在時暫停,而義務的履行期應自動按暫停期順延。

3、遭遇不可抗力的一方應在發生不可抗力事件後的____日內書面通知對方,並向對方提供發生不可抗力和其持續期的適當證明。

4、發生不可抗力事件時,各方應立即磋商以尋求一個公平的解決方法,並應盡其最大努力終止不可抗力事件或減少其影響。

第十三條爭議的解決

甲、乙雙方就本合同的解釋和履行發生的任何爭議,應通過友好協商方式解決。未能通過友好協商解決的爭議,甲乙雙方選擇如下第種爭議解決方式:

1、將爭議提交仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁,仲裁裁決是終局的,對雙方具有約束力。

2、向___________________________人民法院提起訴訟。

本協議的有效性、解釋、履行和爭議解決應適用中華人民共和國現行法律、行政法規之規定。

第十四條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。

第十五條本合同主體

1、甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。

2、乙方是____________,代表人是____________。

第十六條本合同及補充條款經雙方籤(章)後生效。

第十七條本合同一式份。甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,市房地產交易中心一份、________律師事務所(參與買賣見證時)各一份。

出賣方(甲方):_________________購買方(乙方):__________________

簽章:簽章:

身份證號碼:__________________身份證號碼:___________________

地址:___________________地址:____________________

郵編:___________________郵編:____________________

電話:___________________電話:____________________

代理人(甲方):_________________代理人(乙方):_________________

身份證號碼:___________________身份證號碼:___________________

見證方:_________________

地址:_________________

郵編:_________________

電話:_________________

法人代表:_________________

代表:_________________經辦人:_________________

日期:_______年____月____日鑑證日期:_______年____月____日

共有人意見:___________________________________________________________________________

共有人(簽章):_________________________

地址:___________________

郵編:___________________

電話:___________________

二手房買賣協議集錦 篇7

甲方:

乙方:

甲乙雙方通過友好協商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議:  

一、乙方將________年____月____日購買的______________房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、中國及其他部門辦理房屋退房的.相關手續。

三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續後五個工作日內甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,將購房貸款60.90萬元退還給中國,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

五、違約金:違約方需支付違約金伍萬元。

六、本合同正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字後生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權歸甲方所有。

甲方蓋章:

乙方簽字:

______年____月____日

二手房買賣協議集錦 篇8

二手房買賣協議

賣方(以下簡稱甲方):___________________

(本人)(法定代表人)姓名:_____________

身份證:_________________________________

地址:___________________________________

聯繫電話:_______________________________

委託代理人:_____________________________

聯繫電話:_______________________________

買方(以下簡稱乙方):___________________

(本人)(法定代表人)姓名:_____________

身份證:_________________________________

地址:___________________________________

聯繫電話:_______________________________

委託代理人:_____________________________

聯繫電話:_______________________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買二手房,甲、乙雙方達成如下協議:

第一條甲方產權證明及其他出售資格證明

房屋產權證號:____________________

原單位批准證明:____________________

第二條乙方所購商品房的面積

乙方向甲方購買二手房建築面積共____平方米(其中實得建築面積____平立米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_____平方米),共____套____間。(該商品房房屋平面圖見本協議附件一,房號以附件一上表示爲準)。

該商品房分別爲本協議第一條規定的項目中的:

第___幢座____層___號房。

第___幢座____層___號房。

上述面積爲(甲方暫測)(房地產產權登記機關實        際測定)面積:如暫測面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)爲準。

根據法律規定的房屋所有權與該房屋佔用土地範圍內的土地使用權一致的原則,該商品房相應占有的土地使用權,在辦理土地使用權登記時由政府主管部門覈定。

第三條價格與費用

按實得建築面積計算,該房屋單位(售價)(暫定價)爲(________幣)每平方米______元,總金額爲(____幣)______元整。

除上述房價款外,甲方依據有關規定代政府收取下列稅費:

1.代收____,計(_____幣)____元整;

2.代收____,計(_____幣)____元整;

上述代收稅費合計(_____幣)______元整。

第四條實際面積與暫測面積差異的處理

該商品房交付時,房屋空軍部隊際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±___%(不包括±____%)時,上述房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±____%(包括±____%)時,甲乙雙方同意按下述第__種方式處理。

1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起>______天內將乙方已付款退還給乙方,並按_____利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

第五條付款時間約定

乙方應當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的銀行(帳戶名稱:_____,帳號:_____):

1.____年__月__日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元;

2.____年__月__日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元;

3.____年__月__日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元.

第六條交接商品房的付款額約定

在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應當佔全部房價款的_____%,計(___幣)_____元。其餘房價款在房產產權登記機關辦完權屬登記手續後______天內付清。

第七條 乙方逾期付款的違約責任

乙方如未按本協議第八條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本協        議規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按____計算。逾期超過___幾天,即視爲乙方不履行本協議。屆時,甲方有權按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任:

1.終止協議,乙方按累計應付款的___%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失和與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2.乙方按累計應付款的___%向甲方支付違約金,協議繼續履行。

3._____________________________________________________

第八條交付期限

甲方須於______年_____月____日前,將符合本協議附件二所規定的裝飾和設備標準的房屋交付乙方使用。但如遇下列特殊原因,除甲、乙雙方協商同意解除協議或變更協議外,甲方可據予以延期:

1.人力不可抗拒的火災、水災、地震等自然災害;

2._____________________________________________________

3.______________________________________________________

第九條甲方逾期交付的違約責任。

除本協議第八條規定的特殊情況外,甲方如未按本協議規定的期限將該商品房交付乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本協議第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在___個月內按____利率計算;自第___個月起,月利息則按____利率計算。逾期超過___個月,則視爲甲方不履行本協議,乙方有權按下列第___種約定,追究甲方的違約責任:

1.終止協議,甲方按乙方累計已付款的____%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2.甲方按乙方累計已付款的____%向乙方支付違約金,協議繼續履行。

3.__________________________________________________

第十條交接與乙方責任.

甲方應書面通知乙方辦理交付該房屋手續。乙方應在收到該通知之日起___天內,到甲方指定地點付清本協議第九條規定的應付款項。        若在規定期限內,乙方仍未付清全部應付款,甲方有權按本事同第七條規定向乙方追究違約責任。

第十一條交接與甲方責任。

在乙方付清本協議第九條規定的應付款之日起___天內,雙方對該商品房進行驗收交接、交接鑰匙,簽署房屋交接單。若因甲方責任在乙方付清全部應付款之日起___天后仍未進行驗收交接,乙方有權按本協議第十二條的約定追究甲方違約責任。

二手房買賣協議集錦 篇9

甲 方(賣方):,

身份證號碼:

乙 方(買方):,

身份證號碼:

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜,訂立如下合同,以資共同遵照執行。

第一條 房屋狀況

1、房屋座落:

2、建築面積:平方米(其中套內面積:平方米,共有面積:平方米,附屬間(雜物間)面積:平方米)(詳見 字第號《房屋所有權證》)。

3、成交價格:甲、乙雙方議定上述房屋的買賣價格爲人民幣元整(¥元)。

第二條 費用承擔方式

1、本房屋交易的稅費由乙方承擔。

2、配套設施過戶費用由乙方承擔。

3、原始費用的結清:甲方應結清移交前的水、電、物業管理等費用。乙方在接收該房屋時須驗收上述約定的各項交付細目,交接確認以後甲方不再負責。

第三條 購房款的支付方式

乙方應於簽訂本合同時將購房款元(¥元)支付給甲方。

第四條 房屋的交付

甲方應於收到乙方所支付的購房款元(¥元)後五個工作日內將房屋交付給乙方。

第五條 違約責任

1、乙方逾期付款,應當按照逾期支付金額的日萬分之十向甲方支付違約金。

2、甲方逾期交付,應當按照乙方已支付房價款的`日萬分之十向乙方支付違約金。

第六條 合同爭議解決方式

因履行本合同發生的爭議,甲、乙雙方應通過協商方式予以解決,協商不成,任何一方均有權向有管轄權的人民法院起訴。

第七條 本合同經甲、乙雙方簽字後生效。

第八條 本合同共貳頁,壹式貳份,甲、乙雙方各執壹份,具有同等法律效力。

甲 方:

_______年_______月_______日

乙 方:

_______年_______月_______日

二手房買賣協議集錦 篇10

賣方:______________,身份證號碼:______________身份證地址:_________________現住址:_____________家庭電話:___________;手機:___________

買方:______________,身份證號碼:______________身份證地址:_________________現住址:_____________家庭電話:___________;手機:___________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定,在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協議

第一條房屋基本情況

賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落爲:______________【區(縣)】___________________【小區(街道)】_____________【幢】【座】【號(樓)】_____________單元_____________號(室)該房屋所在樓層爲_____________層,建築面積共_____________平方米。

第二條房屋權屬情況

(一)該房屋所有權證證號爲:_______________。

(二)土地使用狀況該房屋佔用的國有土地使用權以_____________(出讓或劃撥)方式獲得。土地使用權證號爲:_______________,土地使用權年限自_____________年________________月________________日至________________年(月________________日止。乙方應當辦理土地使用權出讓手續並繳納土地使用權出讓金。

(三)該房屋性質爲商品房。

(四)該房屋的抵押情況爲未設定抵押。

(五)該房屋的租賃情況爲賣方未將該房屋出租。

第三條買賣雙方通過_____________公司居間介紹(房地產執業經紀人:________________,經紀人執業證書號:___________)達成本交易。中介費用爲本合同房屋總價的3%,買賣雙方各承擔一半中介費,中介費在房屋所有權證過戶到買方名下之日支付。無論任何原因導致本交易未最後完成,已支付的中介費應該全部退還。

第四條成交價格和付款方式

(一)經買賣雙方協商一致,該房屋成交價格爲,人民幣_____________元(小寫),________________元整(大寫)上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。

(二)買方付款方式如下

1、本合同簽訂後3日內,買方向賣方支付定金成交總價的___________%,即人民幣_____________元。

2、該房屋過戶到買方名下後3日內,買方向賣方支付成交總價的___________%,即人民幣_____________元。

3、該房屋驗收交接完成後3日內,買方向賣方支付成交總價的___________%,即人民幣_____________元。

第五條權屬轉移登記和戶口遷出

(一)雙方同意,自本合同簽訂之日起3日內,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。

(二)如買方未能在房屋權屬登記部門規定的辦理房屋權屬轉移登記手續的期限內(最長不超過3個月)取得房屋所有權證書的,買方有權退房,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還買方全部已付款,並按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。

(三)賣方應當在該房屋所有權轉移之日起30日內,向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續。如賣方未按期將與本房屋相關的戶口遷出的,每逾期一日,賣方應向買方支付全部已付款萬分之五的違約金。如逾期超過90日,買方有權解除本合同,賣方應收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款,並按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。第

六條房屋產權及具體狀況的承諾賣方保證該房屋沒有產權糾紛,因賣方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,賣方應支付房價總款5%的違約金,並承擔其他賠償責任。賣方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關係。賣方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附件一的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】:______________費用由賣方承擔,交付日以後(含當日)發生的費用由買方承擔。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面餘額在房屋過戶後10日轉移給買方。如賣方未按期完成專項維修資金過戶的,每逾期一日,賣方應支付已交付房價款萬分之五的違約金。

第七條房屋的交付和驗收賣方應當在房屋過戶到買方名下後30日內將該房屋交付給買方。該房屋交付時,應當履行下列各項手續:_______________

1、賣方與買方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並交接附件一中所列物品;

2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;

3、移交該房屋房門鑰匙;

4、按本合同規定辦理戶口遷出手續;

5、本合同規定的相關費用的支付和房屋專項維修資金的過戶;

6、本合同規定的其他應完成的事項。本條規定的各項手續均完成後,才視爲該房屋驗收交接完成。

第八條本合同簽訂後,賣方再將該房屋出賣給第三人,導致買方不能取得房屋所有權證的,買受人有權解除本合同,賣方應當自收到解除通知之日起2日內退還買方全部已付款,並按買方累計已付房價款的一倍支付違約金。

第九條稅、費相關規定本合同履行過程中,買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定如下

1、賣方需付稅費

(1)營業稅;

(2)城市建設維護稅;

(3)教育費附加;

(4)印花稅;

(5)個人所得稅;

(6)土地增值稅;

(7)房地產交易服務費;

(8)土地使用費;

(9)提前還款短期貸款利息(如有);

(10)提前還款罰息(如有)

2、買方需付稅費

(1)印花稅;

(2)契稅;

(3)產權登記費;

(4)房地產交易服務費;

(5)《房地產證》貼花;

3、其他稅費由買賣雙方各承擔一半

(1)權籍調查費;

(2)房地產買賣合同公證費(如有);

(3)評估費;

(4)保險費(如有);

(5)其他(以實際發生的稅費爲準)因一方不按法律、法規規定繳納相關稅費導致交易不能繼續進行的,其應當向對方支付相當於房價總款___________%的違約金。

第十條違約責任

一、逾期交房責任除不可抗力外,賣方未按本合同第七條約定的期限和條件將該房屋交付買方的,按照如下規定處理。

(1)、逾期在30日之內,自第七條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,賣方應按日計算向買方支付已交付房價款萬分之五的違約金,並於該房屋實際交付之日起3日內向買方支付違約金,合同繼續履行;

(2)逾期超過30日後,買方有權退房。買方退房的,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還全部已付款,並按照買方全部已付款的___________%向買方支付違約金。

二、逾期付款責任買方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規定處理

(1)、逾期在30日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買方按日計算向賣方支付逾期應付款萬分之五的違約金,並於實際支付應付款之日起3日內向賣方支付違約金,合同繼續履行;

(2)逾期超過30日後,賣方有權解除合同。賣方解除合同的,買方應當自解除合同通知送達之日起3日內按照逾期應付款的5%向賣方支付違約金,並由賣方退還買方全部已付款。

第十一條不可抗力因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。

第十二條爭議解決方式本合同項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。

第十三條本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協議進行變更或補充。對本合同的解除,應當採用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同附件爲本合同的一部分,與本合同具有同等法律效力。

賣方:_______________

買方:_______________

中介方:_______________

___________年_________月________日

二手房買賣協議集錦 篇11

賣方:________________(以下簡稱甲方)

身份證號:_____________________

買方:________________(以下簡稱乙方)

身份證號:____________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:

第一條甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施:

1、甲方所售房屋所有權證號爲"______號",房屋土地使用權證號爲"______號";

2、甲方所售房屋位於______區______路(街)______號,爲______結構;

3、甲方所售房屋建築面積______平方米;

4、甲方所售房屋附屬設施爲______ 。

第二條房屋價格及其他費用:

1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額爲(人民幣)________________________元整(含附屬設施________________費用);

2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由____________________方負擔。

三條付款方式:______________________________________________________

第四條房屋交付:

甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)後________日內,甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。

第五條乙方逾期付款的違約責任:

乙方未按本合同規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視爲乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款10%違約金。

第六條甲方逾期交房的違約責任:

甲方未按本合同第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視爲甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向乙方支付房價10%的違約金。

第七條甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。

第八條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。

第九條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的.,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

第十條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十一條本合同一式________份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。

甲方:________________

乙方:________________

時間:________________

二手房屋買賣合同11

甲方(賣方):________________乙方(買方):________________

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:

一、甲方自願將坐落在____區路號樓單元室(建築面積平方米,儲藏室平方米,產權證號)房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款爲;即人民幣小寫元。

三、乙方在簽訂本合同時,支付定金三十萬元整,即小寫300000元。

四、乙方支付定金之日起2個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理)。

五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。

六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由甲方承擔。

七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。

八、甲方應在1個月前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

九、本合同簽訂後,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付五十萬元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期____日,應向對方支付五十元罰金,逾期____日視爲毀約;如因政府及銀行規定,本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。

十、本協議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

一、附加條款:

1、轉讓過後,甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。

甲方(簽名並蓋章):_________

乙方(簽名並蓋章):_________

________年____月____日

二手房買賣協議集錦 篇12

甲方:(出售方)身份證號碼:

乙方:(預購方)身份證號碼:

甲乙雙方遵循自願,公平和誠實信用的原則,經協商一致,就乙方向甲方預定二手房事宜,訂立本合同。

第一條:甲方轉讓的二手房位於_______________________(以下簡稱二手房)。甲方已取得該二手房的二手房所有權證編號:,該二手房建築面積爲:________,產權人:________,房地產用途爲:________。第二條:該二手房產權現狀爲__________,甲方對二手房享有完全處分權。該二手房若有存在租約,甲方須於而是哦方交付乙方使用前解除原租憑合同,乙方對因原租憑合同而產生之糾紛不承擔任何責任。

第三條:該二手房轉入總價格爲人民幣_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分(小寫_____元)

第四條:甲、乙雙方一致同意簽訂本合同時,由乙方向甲方支付_______元人民幣的定金,作爲甲、乙雙方當事人訂立該房屋買賣合同的擔保,簽訂房屋買賣合同後,乙方支付的定金轉爲房價款。甲方在取定金後,應當向乙方開具收款憑證,並註明收款時間。乙方逾期未支付認購定金的,甲方有權解除本合同,並有權將該二手房另行出賣給第三方。

第五條:甲、乙雙方約定,該二手房轉讓預訂期爲________天(甲方房產證丟失在補辦,規定時間爲25個工作日),因此甲方應當在預訂期內與乙方簽定《房屋買賣合同》,並經過房產部門完成房屋過戶,於房產證完成過戶完成後,將該房產交付給乙方。

第六條:乙方應在本合同第五條約定的預訂期限前,按下列第_____種方式向甲方支付除定金之外的房款人民幣______仟_____佰______拾______萬______仟___佰___拾___元___角____分(小寫________元)

1.一次性支付,乙方在簽定《房屋買賣合同》時將上述房款支付到甲方指定銀行帳戶;

第七條:有下列情形的,乙方拒絕簽訂房屋買賣合同的,甲方應雙倍返還乙方已支付的定金。甲乙雙方在簽訂房屋買賣合同時,因面積誤差處理、房屋交付、房屋質量、違約責任、爭議解決方式等條款,存在分歧,不能協商一致的。第八條:有下列情形的',甲方應雙倍返還已收取的定金給乙方。

1、甲方房屋產權信息虛假,或者甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的出租、查封、共有權人不同意出售等事實的,乙方因此原因拒絕簽訂房屋買賣合同的。

2、甲方在乙方支付認購定金之日起至本認購書解除之日止,將該商品房另行出賣給第三方的。

第九條:在本合同的第五條約定的預訂期限內,除本合同第七條、第八條約定的情形外,甲方拒絕簽訂《房屋買賣合同》的,應雙倍返還已收取的定金給乙方;乙方拒絕簽訂房屋買賣合同的,無權要求甲方返還已收取的定金。第十條:因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但法律另有規定的除外,因不可抗力不能按照約定履行合同的一方應當及時告知另一方,並自不可抗力結束之日起________日內向另一方提供證明。第十一條:本協議一式兩份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字生效。

甲方:(簽章)日期:

乙方:(簽章)日期:

二手房買賣協議集錦 篇13

1 .合同無效應返還全部定金

案情簡介:20 年6月21日,朱向陽的父親由陳荊鬆做爲中介方,以朱向陽的名義與王慧海簽訂了一份房地產經紀合同,購買位於瀋陽市某區的商品房一套,朱向陽的父親並按合同約定交付給王慧海定金20 0元。合同簽訂後,朱向陽發現該合同上賣方(房主)寫的是邱木真,而在賣方(房主)上面簽名的卻是王慧海,經到瀋陽市房產局諮詢和核實後,朱向陽找到王慧海,要求退還定金20 0元。得知該房屋系劉菁珊購買的邱木真的,但尚未辦理產權過戶手續。朱向陽的父親所交的20 0元定金實際上在劉菁珊手中,朱向陽的父親找到劉菁珊,經交涉,劉菁珊同意退回17000元。朱向陽的父親於20 年6月29日在收到17000元后,出具了收條,並在收條上註明"另外補償叄仟元整房主" 。後朱向陽在向劉菁珊索要3000元未果的情況下,於20 年12月7日訴訟至人民法院,要求劉菁珊返還3000元定金,王慧海對劉菁珊的返還義務負連帶責任。

法院判決:法院認爲,朱向陽與王慧海、陳荊鬆簽訂的房地產經紀合同,因王慧海並非房屋的所有權人,而劉菁珊亦未依法登記領取該房屋的權屬證書,故該房地產經紀合同違反了《中華人民共和國城市房地產管理法》第三十七條第(六)項“未依法登記領取權屬證書的房地產不得轉讓”的規定,系無效合同。根據《中華人民共和國合同法》第五十八條“合同無效或者被撤銷後,因該合同取得的財產,應當予以返還”的規定,因此劉菁珊應當返還全部定金20 0元;被告王慧海與朱向陽簽訂了房地產經紀合同,並收取了定金,應承擔連帶清償責任。依法判決:“一、於本判決生效之日起10日內,劉菁珊應返還朱向陽3000元定金款;二、被告王慧海對上述款項承擔連帶清償責任。”

律師點評:司法實踐中,法院對賣方未取得房屋所有權證而出售房屋,有關房屋買賣合同效力認定問題上,做法很不一致,有的認定有效,有的認定無效。但是近年來,法院日漸趨向於認定有效。本律師認爲,判斷民事合同的效力,其法律依據是民事法律法規,是《民法通則》、《合同法》,而不應該是行政法律法規《城市房地產管理法》。

本案中當事人簽訂的《房地產經紀合同》應當認定爲無效合同,合同簽訂人王慧海既不是房主本人,其甚至與房主沒有任何聯繫。王慧海明知劉菁珊不是房主,自己既沒有房主的委託手續,也沒有劉菁珊的委託手續,而以自己的名義簽訂合同並收取定金,其主觀存在過錯。並且王慧海將定金轉交給劉菁珊也是沒有任何法律和合同依據的,該轉交行爲也存在過錯,因此王慧海對《房地產經紀合同》無效和定金的轉交均存在過錯,其應承擔連帶返還責任。依據《合同法》第五十八條規定:合同無效或者被撤銷後,因該合同取得的財產,應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應當折價補償。

2 .拒絕賣房雙倍賠償定金案

案情簡介:20 年6月30日原告高素琴與被告孫和平經房地產中介公司介紹,被告孫和平將一套房屋出售給原告高素琴,雙方協商,原告高素琴向被告孫和平先交納定金人民幣5,000元。之後,高素琴向被告孫和平交納定金5,000元,被告孫和平爲此給高素琴出具收條一份,收條中寫明,該房屋系私有產權,總價額73,000元;孫和平在20 年7月12日應搬出此房,屋內設施不動;若孫和平不賣此房需賠償高素琴10,000元,若高素琴不買此房則定金不退。收條還註明在未辦理產權過戶前高素琴向孫和平押3,000元,辦理產權過戶後一次性付清全部房款。並且,交付定金時孫和平正在辦理自己名下房屋產權證,雙方亦未簽訂房屋買賣協議。 20 年9月高素琴以孫和平未能與其辦理房屋過戶手續,要求孫和平返還定金未果,特起訴至人民法院,要求孫和平雙倍返還定金10,000元。

法院判決:法院認爲,原告高素琴與被告孫和平之間的房屋買賣雖然經房屋中介所介紹,雙方雖未簽訂房屋買賣協議,但雙方之間有收條爲憑,從該收條記載的內容,對雙方當事人均有約束力,應當認定有效孫和平取得房屋產權證後,未將該房出售給高素琴應當承擔違約責任,對於原告高素琴要求雙倍返還定金的訴訟請求,法院予以支持。依法判決:孫和平應於本判決書生效後十日內向高素琴雙倍返還定金10,000元。

律師點評:定金合同是實踐性合同,從當事人實際交付定金時生效。本案中,根據定金收條中記載的內容,高素琴交付的屬於履約定金。若房主孫和平收受定金後不履行約定的交付房屋並辦理產權過戶的合同義務時,則高素琴有權要求其雙倍返還定金。定金具有懲罰性,目的是爲了約束當事人履行約定義務,在當事人違反約定時給對方合理補償,因此也具有補償性。本案中,孫和平違反約定拒絕爲高素琴辦理產權過戶手續,導致高素琴獲得房屋所有權的合同目的無法實現,高素琴可以要求孫和平雙倍賠償定金。《擔保法》第九十條規定:定金應當以書面形式約定。當事人在定金合同中應當約定交付定金的期限,定金合同從實際交付定金之日起生效。最高人民法院關於適用《擔保法》若干問題的解釋第一百二十條規定:因當事人一方遲延履行或者其他違約行爲,致使合同目的不能實現,可以適用定金罰則。

《擔保法》第八十九條規定:當事人可以約定一方向對方給付定金作爲債權的擔保。債務人履行債務後,定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的,無權要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務的,應當雙倍返還定金。本案中,買賣雙方在合同中已經明確約定交付的10000元是購房定金,並約定了定金的懲罰性質,即收受定金的一方違約的,須雙倍返還定金;交付定金的一方違約的,對方有權沒收定金。需要說明的是:若合同已經寫明“定金”,即使沒有註明定金的性質,也具有擔保法上定金的法律效力;若合同中沒有寫明“定金”,而寫明的是“保證金”、“押金”等其他名稱,但同時規定了定金的性質,那麼也具有擔保法上定金的法律效力。

雙方約定的定金數額不應超過合同標的物總價款的`20%,否則超過的部分無效。而且定金合同是實踐性合同,以定金的實際交付爲生效要件。

3 .協議收回定金則無權要求雙倍返還定金案

案情簡介:原告李耀鵬與被告嚴樹英雙方於20 年5月18日簽訂一份房屋買賣合同書,約定嚴樹英將房屋一套以49500元的價格賣給李耀鵬,李耀鵬在簽訂合同時給付定金4000元。合同簽訂後,李耀鵬支付了全部的購房款。 20 年5月29日雙方去房產交易所辦理過戶手續。由於當時嚴樹英所帶證件不齊備,故產權過戶手續未能辦成。之後,嚴樹英通知李耀鵬再等幾天,後又告訴李耀鵬說,她的房子不能賣了。後雙方重新在該房屋買賣合同書上約定:“由於嚴樹英違約,嚴樹英於20 年6月6日將購房定金4000元還給李耀鵬,甲、乙雙方同意該協議終止。”被告於20 年6月6日將全部房款及定金4000元全部退還給李耀鵬。但是李耀鵬認爲嚴樹英違反約定應當雙倍返還定金,還應支付4000元違約金。雙方在協商無果的情況下,李耀鵬向法院提出訴訟,要求嚴樹英支付違約金4000元,並負擔訴訟費用。

法院判決:法院認爲,原、被告雙方於20 年5月18日所籤的合同書及以後所補充的協議內容,均爲雙方的真實意思表示,雙方均應嚴格履行。原告在該合同書中的明確表示在被告退還定金後同意該協議終止,並未要求雙倍返還定金,應視爲雙方當事人新的約定。雙方應按此約定履行,而且雙方已經實際履行。原告起訴要求雙倍返還定金沒有法律依據,本院不予支持。故依據《中華人民共和國合同法》第九十三條、《最高人民法院關於適用若干問題解釋》第一百二十條之規定,判決如下:駁回原告李耀鵬的訴訟請求。

律師點評:定金合同是實踐性合同,雙方當事人不能約定定金合同生效的時間,定金合同生效的時間是法律明確規定的,即定金實際交付時定金合同生效。爲此,雙方之間是否存在定金合同法律關係,一切以是否實際支付定金爲準。《擔保法》第九十條規定:定金應當以書面形式約定。當事人在定金合同中應當約定交付定金的期限。定金合同從實際交付定金之日起生效。本案中,由於嚴樹英違約不辦理產權過戶手續,李耀鵬依法有權要求其雙倍返還定金。但是當李耀鵬收回全部定金,不管雙方是否補充約定權利義務關係終止,雙方的定金合同關係都一律隨即終止,李耀鵬再要求雙倍返還定金則無法律依據,因此其訴求也不會被法院所支持。

4 .未取得產權證簽訂房屋買賣合同有效案

案情簡介:甲在20 年3月13日購買一套商品房,6月1日入住,11月30日開發商做產權作登記,甲12月20日取得房屋所有權證。在同年11月20日,甲與宋某在中介公司的介紹下,簽訂了《房屋買賣合同》。合同中約定甲將建築面積129.70平方米的房屋,以158萬元價格轉讓給宋某。在約定了付款期限後,雙方又在補充條款中約定了兩項內容:一是該房屋目前尚未取得房屋所有權證,待賣方房屋所有權證辦理完畢後雙方再辦理過戶手續。二是買賣合同自雙方簽訂之日生效,雙方對此買賣行爲均不得反悔,否則由違約的一方以總房價款的10 %支付違約金。在雙方約定的首期付款期限到來後,宋某就一直沒有再履行過合同。 20 年3月9日,甲起訴到法院,要求宋某以總房價款的10 %支付違約金15.8萬元。在庭審中宋某辯稱,是甲在沒有取得房產證之前,就與宋某簽訂房屋買賣合同,該行爲違反了相關法律規定屬無效合同。

法院判決:法院認爲,宋某與甲簽訂的房屋買賣合同中,明確約定雙方在取得房地產權證後辦理過戶手續,還明確了不交易的違約責任承擔。因宋某的違約行爲造成合同不能履行,於是法院判決宋某按合同約定支付甲10 %的違約金15.8萬元。一審判決後宋某提出上訴,認爲法院適用法律錯誤,我國的房地產管理法明確規定未取得房地產權屬證書的房屋不得轉讓,宋某與甲的買賣房屋的行爲違反了法律的強制性規定,按照合同法第五十二條的規定應屬於無效。但最後二審法院維持了一審法院的判決。

律師點評:《中華人民共和國城市房地產管理法》第三十七條以及相關的北京市房地產轉讓的有關規定,的確規定未依法登記領取權屬證書的房地產,不得轉讓。但是,法律法規並沒有規定在沒有取得房屋產權證時,簽訂的房地產買賣合同爲無效。《城市房地產管理法》第三十七條的規定未取得權屬證書不得轉讓是行政管理的規定,即要求行政機關對未取得房屋權屬證書的房屋不辦理過戶手續,但買賣雙方簽訂合同時在合同中註明了雙方對這一規定完全知曉,也知道只有取得房屋所有權證才能辦理過戶,是雙方真實意思的表示,因此認定雙方簽訂的合同合法有效,這是符合合同法精神的。因此法院的判決是正確的。但目前對於未取得產權證出售房屋的情況,法院的處理方式也不一樣,有的法院認爲雙方簽訂的合同是無效的,因此請讀者注意訴訟當中的風險。

5 .未還清貸款出售房屋買賣合同有效

案情簡介:甲20 年買的房子,20 年8月1日取得房產證,但甲是通過貸款買的房屋,銀行貸款還未還清,房屋做了抵押。 20 年12月21日,甲與王某簽訂了買賣合同,王某交付了首付款併入住了該房屋。房子賣完不久,房價就漲了將近20% 。於是,甲起訴到法院,以房子在轉讓時已抵押給銀行爲由,要求法院確認這起房屋買賣行爲無效,以達到收回房子的目的。

法院判決:法院經審理認爲,甲的請求不符合公平原則,爲維護交易安全及市場交易的流轉,駁回了甲的訴訟請求。

律師點評:因甲對房屋做了抵押,因此在抵押未解除之前你所購房屋不能辦理過戶手續,甲所購房屋在所有權行使上是受到一定限制的。但甲與王某簽訂的合同是雙方真實意思的表示。雖然涉訴房屋已在銀行抵押,現合同已實際履行,王某給付了部分房款,目的在於讓甲將所欠銀行貸款還清,解除抵押,以利於辦理過戶手續,因此甲應及時還清銀行貸款。況且甲已將房屋交付給王某,王某也實際入住該房屋,因此從維護市場交易的秩序及公平公正的原則以及甲要求確認合同無效的真實目的,法院的判決是正確的。

6 .最終辦不下來房產證房屋買賣合同無效

案情簡介:20 年4月15日,何某與某房地產開發公司簽訂商品房買賣合同,約定貸款購買開發商開發的一套房子。何某20 年2月28日辦理了入住手續,但未實際入住。 20 年3月2日,在北京房地產經紀有限責任公司參與下,劉某、何某及中介公司三方簽訂了《房屋交易居間合同》 ,合同約定,劉某購買何某的房子,價款40萬元。合同簽訂後,劉某支付中介公司首付款20萬元,其中含定金2萬元,中介公司將其中1萬元留作自己的中介費,其餘19萬給付了何某。劉某在等待開發商給何某辦理房產證,以便於儘快過戶,但是該項目的開發商已被撤銷了房地產開發資質,且房地產公司已是人去樓空,該項目無法辦理初始產權登記,所購項目的所有購房人均不能取得房屋所有權證。於是劉某狀告中介公司,要求確認三方簽訂的《房屋交易居間合同》無效,並要求返還購房款。

法院判決:法院經審理後認爲,因開發商已不存在,買方最終無法取得房屋所有權證,其合同目的已不能實現,應認定買賣合同無效,賣方返還房款。

律師點評:目前法院對於沒有產權證即簽訂買賣合同並約定產權證辦理下來後辦理過戶手續的二手房買賣案件傾向於認定合同有效,現在也有越來越多的案例按此處理,但是對於簽訂合同時沒有房產證,賣方最終也不可能取得房產證的情況下,導致買方無法取得房產證,買方的合法權益無法得到法律保護,一般認定買賣合同無效,判決將買方或中介公司將已收的房款返還給買方。

二手房買賣協議集錦 篇14

賣方:________(簡稱甲方)

身份證號碼:________

買方:________(簡稱乙方)

身份證號碼:________

第一條:________據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:名列前茅條乙方同意購買甲方擁有的座落在(具體地址)________擁有的住宅,建築面積爲__平方米。

第二條:上述房產的交易價格爲:總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作爲購房定金。

第三條:付款時間與辦法:________

甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在年月日前支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。

第四條房屋交付:________

甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)後___月內,甲方將房屋交付乙方,並應在交房當日甲方將水電等費用結清。因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。

第五條乙方逾期付款的.違約責任:

乙方未按本合同規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視爲乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款10%違約金。

第六條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

本合同一式三份,甲、乙雙方各執一份,中介一份。

出賣方(甲方):_________________購買方(乙方):__________________

地址:___________________地址:____________________

電話:___________________電話:____________________

日期:_______年____月____日日期:_______年____月____日

公證人:

身份證號碼:___________________

電話:____________________

日期:_______年____月____日

二手房買賣協議集錦 篇15

甲方(出賣人):__________________

乙方(買受人):__________________

根據國家和_________省(市)法律、法規和有關規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協議:

第一條房屋的基本情況

甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_________;位於第_________層,共_________(套間),房屋結構爲_________,建築面積_________平方米(其中實際建築面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_________平方米),房屋用途爲_________;(房屋所有權證號、土地使用權證號房地產權證號)爲_________。

第二條房屋面積的特殊約定

(一)本合同第一條所約定的面積爲(甲方暫測原產權證上標明房地產產權登記機關實際測定)面積。

如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)爲準。

(二)該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的_________%(不包括_________%)時,房價款保持不變。

(三)實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的_________%(包括_________%)時,甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理:

1、乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按_________利率付給利息。

2、每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

第三條土地使用權性質

(一)該房屋相應的土地使用權取得方式爲_________。

(二)土地使用權年限自________年____月____日,至________年____月____日止。

以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准文件號爲_________;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方(必須,無須)補辦土地使用權出讓手續。

第四條價格

按(總建築面積實際建築面積)計算,該房屋售價爲每平方米_________元,總金額爲_________元整。

第五條付款方式

(一)乙方應於本合同生效之日向甲方支付定金_________元整,並應於本合同生效之日起____日內將該房屋全部價款付給甲方。

(二)已付定金將在最後一期付款時衝抵,支付方式爲以下第_________種:

1、現金;

2、支票;

3、匯款。

第六條交付期限

甲方應於本合同生效之日起____日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起____日內,將該房屋付給乙方。

第七條乙方逾期付款的違約責任

(一)乙方如未按本合同第五條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。

自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_________計算。

(二)逾期超過_________天后,即視爲乙方不履行本合同。

屆時,甲方有權按下述第_________種約定,追究乙方的違約責任。

1、終止合同,乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。

甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2、乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金,合同繼續履行。

第八條甲方逾期交付房屋的違約責任

(一)除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。

按本合同規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_________個月內按_________利率計算;自第_________個月起,月利息則按_________利率計算。

(二)逾期超過_________個月,則視爲甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_________種約定,追究甲方的違約責任。

1、終止合同,甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。

乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2、甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金,合同繼續履行。

第九條關於產權登記的約定

在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。

如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_________%賠償乙方損失。

第十條保證

甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。

交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

第十一條稅費的交納

因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第十二條費用交接時間

水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接日期爲________年____月____日。

第十三條聲明及保證

(一)甲方:

1、甲方有權簽署並有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時,任何、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

(二)乙方:

1、乙方有權簽署並有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時,任何、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

第十四條保密

甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業祕密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。

未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容;但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。

保密期限爲________年。

第十五條通知

(一)根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。

以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。

(二)一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第十六條合同的變更

本合同履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成爲合同不可分割的部分。

未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。

第十七條合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。

任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。

第十八條爭議的處理

(一)本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

(二)本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

1、提交_________仲裁委員會仲裁;

2、依法向人民起訴。

第十九條不可抗力

(一)如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

(二)聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後____日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。

聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成爲不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

(三)不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。

不可抗力事件或其影響終止或消除後,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。

如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須爲此承擔責任。

當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。

(四)本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本合同簽訂日之後出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成爲不可能或不實際的任何事件。

此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行爲或法律規定等。

第二十條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。

該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十一條補充說明

本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。

本合同及補充合同均爲本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第二十二條合同的效力

(一)本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

(二)本協議一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。

(三)本合同的及補充合同均爲本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

甲方(蓋章):_________________ 乙方(蓋章):________________

法定代表人(簽字):____________ 法定代表人(簽字):____________

委託代理人(簽字):____________ 委託代理人(簽字):____________

簽訂地點:__________________ 簽訂地點:__________________

簽訂日期:______年____月____日 簽訂日期:______年____月____日

二手房買賣協議集錦 篇16

(受讓方):_____________(以下簡稱甲方)

賣方(轉讓方):_____________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經共同協商,本着平等互利、自願的原則,就房屋買賣有關事項訂立本合同。

一、房屋具體情況:

1.位置:_____________區

2.房屋套型_____________,建築面積_____________平方米,結構樓層_____________,用途_____________。

3.該房屋的銷售價格爲每平方米_____________元人民幣,總計房價_______元整。

二、乙方銷售該房屋應具備合法的《房屋所有權證》,如買賣該房屋引發產權糾紛,概由乙方負責處理.《房屋所有權證》書證號:

三、房屋四界:房屋四界東:_____________西:_____________南:_____________北:_____________

四、本合同經甲、乙雙方簽章,交成都市房地產交易中心登記後,由甲方一次性向乙方支付總房價款的%,計元的`定金或元的預付款,其餘_____________%,計元價款則交成都市房地產交易中心代存,代辦完房屋產權過戶手續乙方將房屋騰空並連同該房屋有關圖紙、資料、房屋鑰匙等交給甲方後,甲、乙雙方同時到房地產交易中心由乙方憑甲方出具的書面證明領取售房餘款。

五、甲、乙雙方互相監督,不得隱瞞買賣成交價額。甲方協助乙方辦理產權過戶手續,其稅費按規定各自交納。

六、本合同甲、乙雙方簽章並由成都市房地產交易中心登記。雙方均不得違約。如甲簽章違約,乙方不退還定金;乙方違約,則雙倍退還甲方定金;違約方還應承擔產權轉回已繳和應繳納的稅費和造成的經濟損失。

七、乙方賣給甲方的房屋,在辦理過戶手續期間,如因不可抗力原因而不能進行交易的,

甲方提出撤消合同時,乙方應當同意,並如數退還甲方定金。

八、其他決定事項:

1._____________

2._____________

3._____________

4._____________

九、本協議一式 份,甲方執存 份,乙方執存 份,成都市房地產交易中心執存份。

十、買賣雙方情況

買方_____________(簽章)現戶籍所在地_____________身份證號_____________工作單位_____________電話號碼_____________登記人_____________共有人_____________代理人_____________

甲方:______________

乙方:______________

二手房買賣協議集錦 篇17

二手房買賣協議

賣方:  唐僧                   

身份證號碼:               

戶籍地址:                 

現住址:                   

聯繫電話:                 

買方: 孫悟空                    

身份證號碼:               

戶籍地址:                 

現住址:                   

聯繫電話:                 

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,雙方就房屋買賣事宜達成如下協議:

第一條 房地產基本情況

(一)房屋基本情況

賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落位置爲:          市____________【區(縣)】____________【路】______________【小區(街道)】________【幢】【座】【號(樓)】_________單元_________號(室)。該房屋所在樓樓層共計      層,該房屋所在樓層爲_________層,建築面積共___________平方米,套內面積            平方米,公攤面積平方米。不動產權產權證號:               。該房屋性質爲商品房。隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。(二)土地使用狀況該房屋佔用的國有土地使用權以________(出讓或劃撥)方式獲得,與該房屋一併轉讓給乙方。土地使用權證號爲:________________________,土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年       月 _______日止。(三)該房屋的抵押情況爲第     種:1、未設定抵押。2、該房屋設定有抵押權,抵押權人:                    ,抵押金額:               ,抵押期限:自       年      月      日至       年      月      日,剩餘未還抵押貸款爲        元(以銀行信息爲準)

第二條  【租約現狀】該房地產所附租約現狀爲第      項:1、該房地產沒有租約;2、該房地產之上存有租約,賣方須於本合同簽訂時將承租人放棄優先購買權的書面文件及租賃合同交予買方。

第三條 成交價格和付款方式、期限

(一)經買賣雙方協商一致,該房屋成交價格爲:人民幣___________元(小寫),________________________________元整(大寫)。上述房屋成交價格包括該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。

(二)付款方式及期限雙方選擇下列第     種付款方式:

1、付款方式:全款付款期限:本合同簽訂當日,買方向賣方支付定金人民幣       元,該定金在買方最後一次付款時衝抵購房款;雙方辦理網籤手續時,買方向賣方支付購房款人民幣        元,該購房款由買方直接轉賬至主管部門資金監管賬戶;該房屋驗收交接完成後當日,買方向賣方支付剩餘全部購房款人民幣       元。買方應在網籤、資金監管手續辦理完畢後二個工作日內向貸款銀行辦理放款手續,銀行貸款轉至資金監管賬戶。不動產轉移登記辦理完畢後三日內,買方協助賣方向資金監管單位辦理房款劃轉手續。

2、付款方式:按揭貸款,首付款暫定爲人民幣       元,剩餘房款辦理銀行按揭貸款,首付款具體金額以銀行審批結果爲準。雙方選擇下列第     種付款期限:

(1)本合同簽訂後當日,買方向賣方支付定金人民幣       元,該定金衝抵網籤時應支付的首付款;雙方辦理網籤手續當日,買方向賣方支付部分首付款人民幣     元,該首付款由買方直接轉賬至主管部門資金監管賬戶;剩餘首付款人民幣      元在該房屋驗收交接完成後當日支付完畢。買方應在網籤、資金監管手續辦理完畢後二個工作日內向貸款銀行辦理放款手續,銀行貸款轉至資金監管賬戶。不動產轉移登記辦理完畢後三日內,買方協助賣方向資金監管單位辦理房款劃轉手續。

(2)本合同簽訂後當日,買方向賣方支付定金人民幣       元,該定金衝抵首付款;買方應當於抵押貸款銀行審批通過的結清貸款日的前一日將部分首付款人民幣       元轉賬至賣方貸款賬戶(開戶行:                  ;賬號:                   ),解押款不足部分由賣方承擔。剩餘首付款人民幣       元在該房屋驗收交接完成後當日支付完畢。買方應在網籤、資金監管手續辦理完畢後二個工作日內向貸款銀行辦理放款手續,銀行貸款轉至資金監管賬戶。不動產轉移登記辦理完畢後三日內,買方協助賣方向資金監管單位辦理房款劃轉手續。第四條  銀行解押如該房屋有抵押,賣方應於本合同簽訂後10日內向抵押銀行申請解押,即提前結清貸款,並在貸款結清後30日內辦理完畢抵押權註銷手續(抵押銀行未及時出具抵押權註銷所需資料除外)。

第五條  按揭貸款如買方需辦理按揭貸款,雙方應在本合同簽訂後10日內共同向銀行申請按揭貸款手續。如買方貸款審批未通過,本合同自動解除,賣方已收取的款項全部無息退還給買方,但買方願意全款支付的除外。

第六條 權屬轉移登記(一)如買方無需貸款,且該房屋無抵押的,雙方同意自本合同簽訂之日起10日內,雙方共同向不動產權屬登記部門申請辦理網籤、不動產權屬轉移登記等手續。(二)如買方無需貸款,但該房屋有抵押的,雙方同意自抵押權註銷後10日內共同向不動產權屬登記部門申請辦理網籤、不動產權屬轉移登記等手續。(三)如買方需貸款,且該房屋有抵押的,雙方同意自抵押權註銷且買方貸款審批通過後10日內共同向不動產權屬登記部門申請辦理網籤、不動產權屬轉移登記等手續。

第七條  戶口遷出賣方應當在該房屋所有權轉移之日起30日內,完成該房屋原有戶口遷出手續。

第八條房屋產權及具體狀況的承諾1、賣方保證該房屋沒有產權糾紛,無其他共有權人、無債權債務糾紛。2、賣方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關係,保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附件一的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。3、賣方保證該房屋內沒有發生過兇殺案、自然死亡、沒有發生過影響該房屋居住安全的火災。4、買方保證具有購房資格,徵信良好。

第九條房屋的交付和驗收1、交付時間雙方選擇以下第    種交付時間:(1)賣方應當在買方支付首付款當日將該房屋交付給買方;(2)賣方應當在房屋過戶到買方名下後     日內將該房屋交付給買方。2、交房手續該房屋交付時,應當履行下列各項手續:(1)賣方與買方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並交接附件一中所列物品;(2)買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;(3)移交小區門卡及房屋各房門鑰匙;(4)結清【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】費用;(5)辦理完畢物業更名手續。3、在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】費用由賣方承擔,交付日以後(含當日)發生的費用由買方承擔。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面餘額一同無償轉移給買方。

第十條 稅、費相關規定本合同履行過程中,買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定如下:1、賣方應承擔的稅費:                   2、買方應承擔的稅費:                   

第十一條 違約責任1、本合同簽訂後,賣方未依約履行申請提前結清貸款、辦理解押、網籤、交房、權屬轉移登記、戶口遷出等合同義務的,每逾期一日,按總房款的千分之一向買方支付違約金。如逾期超過90日,買方有權選擇按上述約定要求賣方繼續支付違約金,或選擇解除本合同。如買方選擇解除本合同的,賣方應自收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款,並應按照總房款的30%支付違約金。2、本合同簽訂後,買方未依約履行申請銀行貸款、辦理網籤、權屬轉移登記等合同義務的,每逾期一日,按總房款的千分之一向賣方支付違約金;買方未依約支付購房款或未依約申請銀行放款、資金監管單位扣劃房款的,每逾期一日,按應付房款或應扣劃房款的千分之一向賣方支付違約金。如逾期超過90日,賣方有權選擇按上述約定要求買方繼續支付違約金,或選擇解除本合同。如賣方選擇解除本合同的,買方應按照總房款的30%支付違約金。3、因該房屋涉及產權糾紛、債權債務糾紛、被查封導致不能辦理房地產交易手續的,賣方應向買方支付房價總款30%的違約金。4、賣方在本合同簽訂前已就該房屋與第三人簽訂房屋買賣合同且未解除、終止的或在本合同簽訂後又將該房屋出賣給第三人的,買方有權解除本合同,賣方應當自收到解除通知之日起2日內退還買方全部已付款,並按買方累計已付房價款的一倍支付違約金。如買方選擇繼續履行本合同且符合繼續履行的法定條件,買方有權要求賣方按照總房款的10%支付違約金。5、該房屋內發生過兇殺案、自然死亡、影響該房屋居住安全的火災的情況的,買方有權要求解除本合同,並要求賣方退還全部購房款;賣方故意隱瞞上述情況的,買方還有權要求賣方按照總房款的30%支付違約金。6、任一方存在上述以外的其他違約行爲的,適用定金罰則。7、如非違約方的實際損失高於上述違約金或定金標準的,則非違約方有權主張房屋差價等實際損失賠償。8、除應支付上述違約金或實際損失外,違約方還應承擔非違約方因此而產生的律師費、訴訟費、保全擔保費等維護自身合法權益的費用。

第十二條 不可抗力因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。

第十三條 爭議解決方式本合同項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴;

第十四條  送達條款本合同首部當事人聯繫方式和聯繫信息適用於雙方往來聯繫、書面文件送達及爭議解決時法律文書送達。因首部聯繫方式和聯繫信息錯誤而無法直接送達的自交郵後第7日視爲送達。

第十五條 其他事項本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協議進行變更或補充。對本合同的解除,應當採用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同附件爲本合同的一部分,與本合同具有同等法律效力。

賣方:                      

買方:                       

簽訂日期:         年        月        日

溫馨提示:本協議僅供參考,不代表不存在任何風險,請謹慎使用。

二手房買賣協議集錦 篇18

賣方

身份證號:

買方

身份證號:

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律,法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買住房,達成如下協議:

第一條甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施:

1、甲方所售房屋所有權證號爲“號”,房屋土地使用權證號爲“號”

2、甲方所售房屋位於區路號,爲結構

3、甲方所售房屋建築面積平方米。

4、甲方所售房屋的附屬設施爲:

第二條房屋價格及其他費用:

1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額爲拾萬仟佰元整

2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由方負擔。

第三條付款方式:

第四條辦理過房期限

甲、乙雙方約定此協議簽定後日內,在房地產交易所辦理過房登記手續。

第五條房屋交付:

甲、乙雙方在房地產交易所辦理完過房手續後日內,甲方將房屋交付乙方。因不可抗因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可以延長日。

第六條違約責任

1.乙方逾期付款的違約責任:

乙方未按合同規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視爲乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款10%違約金。

2、甲方逾期交房的違約責任:

甲方未按本合同第五條規定將房屋及時交付乙方使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視爲甲方不履行本合同,乙方支付房價10%的違約金。

3、乙方辦理過戶前中途毀約不購的`賠償責任

若乙方毀約,則所付定金在賠償給甲方。

4、甲方辦理過戶前中途毀約不售的賠償責任

若甲方毀約,則雙倍賠償定金給乙方。

第七條其它責任

甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。

第八條未盡事宜

本合同款盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。

第九條爭議的解決

本合同在履行中發生爭議,由甲、乙、丙叄方協商解決。協商不成的,甲、乙、丙叄方同意向武漢仲裁委員會申請仲裁。

第十條本合同自甲、乙、丙叄方簽字之日起生效。

第十一條本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。

賣方:

_______年_______月_______日

賣方:

_______年_______月_______日

二手房買賣協議集錦 篇19

二手房買賣協議

甲方(賣方):_________________身份證號:_________________

乙方(買方):_________________身份證號:_________________

根據平等互利、協商一致的原則,甲、乙雙方訂立大竹二手房買賣合同,共同遵照執行。

一、甲方自願將位於售給乙方,乙方對甲方所出售房屋做了充分了解,自願購買該房。

二、該房成交價爲人民幣_______________元整(小寫:_________________元整),一次性付清。

三、乙方付清購房款後,甲方正式將房屋交付乙方。

四、建築面積:_________________平方米。

五、乙方購買甲方房屋,由甲方提供過戶的相關證件並無條件幫助乙方將土地使用證、房產證過戶到乙方名上,一切費用均由方承擔。

六、甲方應保證房屋在協議簽訂之前不拖欠任何費用,並且房屋不得有損壞,否則甲方須負責修復。

七、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。自簽定之日起生效。

甲方:_________________(簽名蓋章)乙方:_________________(簽名蓋章)

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

二手房買賣協議集錦 篇20

賣方:__________(以下簡稱甲方)身份證號:__________

買方:___________(以下簡稱乙方)身份證號:__________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:____

第一條 甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施:____

1、甲方所售房屋所有權證號爲"______ 號",房屋土地使用權證號爲"______ 號";

2、甲方所售房屋位於______ 區______ 路(街)______ 號,爲______ 結構;

3、甲方所售房屋建築面積______ 平方米;

4、甲方所售房屋附屬設施爲______ 。

第二條 房屋價格及其他費用:____

1、 甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額爲(人民幣)___ 拾___ 萬___ 仟___ 佰元整(含附屬設施

費用);

2、 甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由 方負擔。

第三條 付款方式:____

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

第四條 房屋交付:____

甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)後 ___ 日內,甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。

第五條 乙方逾期付款的違約責任:____

乙方未按本合同規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視爲乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款10%違約金。

第六條 甲方逾期交房的違約責任:____

甲方未按本合同第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的`,即視爲甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向乙方支付房價10%的違約金。

第七條 甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。

第八條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。

第九條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

第十條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十一條 本合同一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。

售房(甲方)__

購房方(乙方)

身份證號碼:____

身份證號碼:_____

地址:_____

地址:______

郵編:_____

郵編:______

電話:_____

電話:______

代理人(甲方)__

代理人(乙方)__

身份證號碼:_____

身份證號碼:_____

鑑證方:____

法人代表:____

代表:____

經辦人:____

鑑證日期:__________年____月

二手房買賣協議集錦 篇21

甲方:

乙方:

爲了解決乙方住房困難,經甲乙雙方與x年三月二日協商同意,達成如下購房協議:

一.甲方自願將甲方在x縣城位於1號區棟三單元502號房(房屋型號:80-1,面積84。65平方米)所有權和使用權轉讓給乙方,轉讓費爲(¥.00)。

二.轉讓費付款方式:乙方在甲乙雙方鑑定協議之日付給甲方xx萬元整(¥.00)元,在購房產權轉讓合同進入公證處之日付給甲方貮萬捌仟元整(¥.00)。

三.甲方負責幫助乙方辦理所有購房屋產權過戶手續,過戶手續費一切費用由乙方承擔。

四.爲解決乙方困難,甲乙雙方另行鑑定購房產權轉讓合同,合同價格暫定肆萬元,此購房合同僅作公證及辦理房產用,轉讓費仍以本合同數額,即捌萬捌仟元爲唯一依據。

五.本合同鑑定之日(即乙方支付陸萬元之後)甲方將房屋轉由乙方管理,甲方負責結清乙方入住前的水電費,乙方入住後產生所有的費用由乙方自行承擔。

六.違約責任

1.甲方在二個月內(即x年5月2日前)未幫助乙方辦理房屋產權轉戶手續,乙方有權終止合同,由甲方退回購房轉讓金,並承擔乙方貸款利息,誤工等費用。

2.乙方未按時支付清轉讓費的,甲方有權終止合同,不再退還乙方已交部分轉讓金。

七.本合同未盡事宜,雙方另行協商。

八.本合同從鑑定之日起生效,甲乙雙方共同執行。

甲方簽字:

乙方簽字:

x年xx月xx日

二手房買賣協議集錦 篇22

出讓方:

買受方:

甲、乙兩邊在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方房產出讓於乙方事宜,締結本合同。

第一條:甲方房子坐落於,建築面爲平方米,其中實際建築面積爲平方米,公共部分及公用分攤面積爲平方米,該房子土地運用期限爲年

第二條:甲方贊同以元/建築平方米將房產轉讓於乙方,乙方認可現有建築面積,當測繪面積與現有建築面積有差錯時,甲乙兩邊不再追查,轉讓金包定總額爲元。

第三條:因該房產系單位分房,現甲方尚未獲得房子產權,經兩邊協商,乙方於年月日付出甲方元作爲該房子運用權轉讓金,待房子產權斷定並經房產部分準於上市後,本運用權轉讓金即轉爲房子的生意價款。

第四條:乙方交給甲方房子運用權轉讓金的一起甲方應騰房並將該房交於乙方運用,如甲方單位提出異議由甲方和諧解決。

第五條:本房子現有水、電、暖氣、煤氣、閉路電視隸屬設備,如甲方單位收取費用,該費用由甲方承當,其他設備費用由乙方承當。

第六條:乙方贊同甲方單位選擇的物業單位進行處理,甲方按本來際運用時間承當有關物業處理費用,房子交給乙方運用後費用由乙方承當。

第七條:甲方房產在有權上市銷售後,在乙方催告處理權屬改變登記日內,應持房產證與土地運用權證及其他有關證實與乙方共同處理有關權屬改變登記。各自費用由甲乙兩邊分別承當。

第八條:在權屬未改變曾經,甲方不得再行就該房產進行生意、典當等處置行動。

第九條:本協議收效後,除不可抗力外,甲方應依照約好將房子交給乙方運用並確保甲方運用,房子補葺等疑問如需甲方單位處理乙方應予幫忙。

第十條:如甲方未依照約好交給房產於乙方運用,甲方除返還乙方付出的運用權轉讓金並付出運用權轉讓金的利息

如乙方在運用房產至處理房權改變手續前,甲方提出回收房子運用權,甲方要付出乙方的運用權轉讓金、利息及房子的增值價值外,還要承當乙方添加的隸屬設備及房子裝修費用

第十一條:本協議一式兩份,甲乙兩邊各執一份,本協議自兩邊簽字承認後收效。

甲方:_________乙方:_________

簽訂地點:___________簽訂地點:___________

_________年____月____日_________年____月____日

二手房買賣協議集錦 篇23

出賣方:______________________(以下簡稱甲方)

身份證號:____________________

購買方:______________________(以下簡稱乙方)

身份證號:____________________

甲乙雙方經過友好協商,就房屋買賣一事,在平等、自願、誠實信用的原則上,達成如下協議:

第一條基本情況

1、甲方自願將以下房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願購買該房屋。該房屋具體狀況如下:

(1)該房屋座落於________________,建築面積爲_________平方米;套內建築面積________________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積________________平方米;

(2)該房屋的所有權證證號爲________________;

(3)該房屋平面圖及其四至見房產證。

2、附屬於該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩等其他設施、設備,將隨該房屋一併轉讓,且轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,乙方不再另行支付價款。

3、該房屋佔用範圍內的土地使用權及其他相關權益隨該房屋一併轉讓。

第二條保證

甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、抵押等任何權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。

第三條房價款與付款方式

1、甲、乙雙方經協商一致,上述房屋(包含第一條第二款列明的配套設施等)總房價款爲:________________萬元整(小寫:¥____________元)。

2、支付方式、支付時間。

(1)甲、乙雙方同意,乙方在本合同簽訂之日支付給甲方人民幣________________萬元整,(小寫:¥___________元),作爲乙方購買甲方房屋的定金。

(2)在房屋產權證、土地使用權證等相關過戶手續辦理完畢之日起3日內,乙方一次性支付剩餘房款________________萬元(小寫:¥____________元)。

3、甲方在每次收取付款後,應當向乙方開具收款憑證,並註明收款時間。

第四條交付期限

1、甲、乙雙方同意,雙方應於本合同簽訂生效且乙方支付定金之日起3日內到房地產主管部門辦理過戶手續。

2、甲、乙雙方同意,甲方應於房屋產權證、土地使用權證等相關過戶手續辦理完畢且乙方全額支付房款次日正式交付該房屋;甲方保證正式交付給乙方的房屋爲空房。

3、甲、乙雙方應於房屋正式交付乙方後3日內向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。

4、甲方應於合同簽訂生效之日起3日內將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。

5、辦理以上手續應當繳納的相關費用,由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。

6、甲方未按規定履行以上義務的,則按本合同約定承擔違約責任。

第五條違約責任

1、在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。

2、甲方如不按本合同規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方有權解除本合同,甲方除應按本條約定支付違約金外,同時應雙倍返還定金以及返還乙方已支付的全部房價款。

3、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權解除本合同。

第六條其他

1、該房屋正式交付前,甲方應結清物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費。

2、本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本合同的附件均爲本合同不可分割的部分。

3、甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同一式_________份。其中甲方留執_________份,乙方留執_________份,爲申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。

5、本合同自甲乙雙方簽訂之起生效。

出賣方(甲方)______________購買方(乙方)______________

_______年________月________日_______年________月________日

二手房買賣協議集錦 篇24

購買方(甲方):_________

地址:_________

身份證號碼:_________

電話/機/手機:_________

代理方(乙方):_________

地址:_________

電話:_________

傳真:_________

經甲乙雙方協商,自願達成如下協議:

一、甲方經過對_________(地區)_________(建築面積_________2,其中附屬面積_________2)的詳細考察,確定購買該房屋,並全權委託乙方代理購房事宜。

二、乙方代理甲方購買該房屋的單價爲_________元/2,實付房款(小寫)_________元,(大寫)_________元(含佣金,不含交易稅費及按揭費用)。

三、簽訂本合同時,甲方即付認購金_________元,並於_________年_________月_________日前來辦理按揭申請手續和交清首期房款_________元。

否則按甲方棄權處理,並不得要回認購金。

四、甲方要求乙方擔保並代理向銀行申請_________(新房/二手樓宇)按揭服務,要求貸款金額爲_________元,還款期限爲_________年(以銀行實際批覈爲準)。

五、甲方須如實填寫按揭申請材料交由乙方遞交按揭銀行,若銀行同意按甲方申請的按揭事項,甲方必須及時到銀行辦理按揭手續,並簽訂《房地產買賣契約》,同時繳納過戶時政府規定應由買方交納的稅費以及按揭貸款之評估費、保險費、抵押登記費、律師費、公證費。

六、若甲方不供房款超過_________個月,乙方有權協助按揭銀行處分該房屋。

七、若發生下列情形之一時,乙方須將認購金扣除評估費和總房款的0.5%的手續費後二個工作日內退還甲方。

1、按揭銀行不同意爲該房屋的交易提供按揭服務;

2、按揭銀行同意提供貸款的額度或年限,低於甲方要求的貸款額度或年限而導致該房屋實際不能成交。

八、爭議的處理

1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

九、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,簽名或蓋章即時生效,均具有同等法律效力。

甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________

代理人:_________經辦人:_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________

二手房買賣協議集錦 篇25

編號:_________________

賣方:_____________________(以下簡稱甲方)

買方:_____________________(以下簡稱乙方)

見證方:____________________(以下簡稱丙方)

甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方轉讓甲方私人房產一事達成以下條款:

第一條甲方對產權的聲明

甲方根據國家規定,已依法取得_________區(縣)的房屋所有權證書,所有權證書_____字第____________號。

甲方爲該房屋的現狀負全責。該房屋的結構爲_____________________,建築面積爲_________平方米。

第二條甲方對買賣權的聲明

甲方保證該房屋是符合國家及___________房屋上市的有關規定及政策法規,甲方有權將該房屋上市交易。

由於違反國家及相關政策法規而引起的法律及經濟責任由甲方來承擔。

第三條乙方對購買權的聲明

乙方願意在本合同第一條款及第二條款成立的前提下,就向甲方購買上述房屋的完全產權之事簽訂本協議,並認可僅在此種情況下籤訂才具有法律效力。

第四條房屋售價

雙方同意上述房屋售價爲每建築平方米人民幣_________元,價款合計爲人民幣元。(大寫____佰____拾____萬____仟____佰____拾元整)

第五條付款方式

(一)無須銀行貸款

1、乙方應在簽訂《________房屋買賣合同》時,支付相當於總房款的10%的定金。

2、乙方應在辦理立契過戶手續前3個工作日內,支付剩餘90%房款。

(二)銀行貸款

1、乙方應在簽訂《________房屋買賣合同》時,支付相當於總房款的10%的定金。

2、乙方應在辦理立契過戶手續前3個工作日內,支付首期房款。

3、銀行貸款部分房款按銀行規定由銀行直接支付。

第六條違約責任

1.甲、乙雙方合同簽訂後,乙方中途悔約,應書面通知甲方,甲方應在3個工作日內,將乙方的已付款(不計利息)返還乙方,但購房定金歸甲方所有。

甲方中途悔約,應書面通知乙方,並自悔約之日起3個工作日內應將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

2.乙方如未按本協議第五條款規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。

每逾期一天,乙方應支付甲方所應付房款的0.4‰作爲滯納金,逾期超過15天,即視乙方違約,定金不予返還。

3.甲方應在獲得全部房款後3個工作日內將房屋搬空,每逾期一天,甲方應按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滯納金,逾期超過15天,即視甲方違約,乙方可要求法院強制執行。

第七條房屋交付甲乙雙方就房屋交付達成以下細目:

1.沒有房屋欠帳,如電話費、電費、物業管理費、取暖費等;

2.沒有固定不可移動裝修物品的破壞;

3.房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;

4.其它:______________________.

第八條關於產權辦理的約定本協議簽訂後,甲乙雙方應向房屋所在區(縣)房地產交易所申請辦理房屋買賣立契過戶手續,並按有關規定申領房屋所有權證。

辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲乙雙方依照有關規定繳納。

辦理過程中由丙方先行墊付,在物業交驗時提供相應票據。

第九條有關爭議本協議未盡事宜,雙方可簽訂補充協議。

本協議的附件和雙方簽訂的補充協議爲本協議不可分割的組成部分,具有同行法律效力。

當本合同在履行中發生爭議時,雙方協商解決。

協商不能解決的,雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。

第十條生效說明本協議一式四份,甲乙雙方各執一份,房屋所在區(縣)交易所留存一份,見證方一份。

均具有同等法律效力。

自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(簽字蓋章): 乙方(簽字蓋章): 丙方(簽字蓋章):

簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日簽訂日期: 年 月 日

二手房買賣協議集錦 篇26

根據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關法律、法規的規定,買賣雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就乙方向甲方預訂房屋事宜,訂立本合同。雙方保證所提交資料的真實性。若任何一方提交虛假資料使本次交易無法進行則該方必須要負法律責任。

甲方(賣方):_____________________

乙方(預購方):_____________________

第一條轉讓標的

賣方所轉讓房地產(下稱該房地產)坐落於:__________。爲多層建築(共_______層,該房地產爲第_______層),登記建築面積爲:_____________平方米。套內建築面積爲:________平方米,《房地產權證》爲準,誤差不計。賣方持有房產證,房地產證號爲:___________。房地產用途爲:__________。賣方持有經濟適用房界定卡,界定卡編號爲:_______售房時間爲:_______界定卡時間爲:______________

賣方持有商品房買賣合同,合同編號爲:______________,簽定本合同後,賣方必須於_______年_______月_______日加快辦理好一手房產證,以便辦理過戶手續。

該房地產土地使用權年限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。該房地產於_______年_______月竣工。目前該房地產物業管理公司爲_______,物業管理服務費爲每月每平方米建築面積人民幣(大寫)______元(小寫:_________________元)。

第二條房地產產權現狀

該房地產沒有設定抵押也未被查封,賣方對該房地產享有完全的處分權。如因甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的出租、查封、共有權人不同意出售等事實的,乙方因此原因拒絕簽訂房屋買賣合同的,甲方應雙倍返還乙方已支付的定金。甲方在乙方支付認購定金之日起至本認購書解除之日止,將該商品房另行出賣給第三方的,甲方應當向乙方雙倍返還定金。買方確認購買的房屋爲現狀,買方已看現樓內部,不得藉此拒絕交易,否則當違約處理。

第三條附着於該房地產之上的戶口

該房地產所附着的戶口,賣方保證於收到房地產轉讓總價款之日起_____日內遷出,逾期則以該房地產轉讓總價款爲基數按每日萬分之____向買方支付違約金。

第四條轉讓價款

該房地產轉讓總價款爲人民幣:(大寫)______元(小寫:____元)。該轉讓價款不含稅費。

第五條交易定金

該房地產交易定金爲人民幣:(大寫)_______元(小寫:_________元)。買方同意按以下方式支付:

本合同簽訂時,向賣方支付定金人民幣:(大寫)______元(小寫:_____元)。買方必須於雙方簽定本合同時一次性支付給賣方,賣方應出具相應收款收據。本合同簽訂後_____日內,向賣方支付定金餘額人民幣:(大寫)______元(小寫:_______元),賣方應出具相應收款收據。上述定金建議交由買賣雙方約定的銀行第三方賬戶監管。買方將定金在合同約定期限內存入監管帳號,即視爲賣方收訖。定金在買賣雙方辦理過戶手續時自動轉爲樓款,但另有約定的除外。

第六條 交房保證金

爲防範交易風險,督促賣方按約定如期交付該房地產並結清所有費用,買賣雙方協商同意在本合同簽訂時從交易總價款中預留人民幣:(大寫)_____________元(小寫:___________元)。作爲交房保證金(不超過交易總價款的____%)。此款在賣方實際交付房地產及完成產權轉移登記時進行結算。此交房保證金的處理方法爲下列第____種:

1.交由居間方託管;

2.其它:___________________。

第七條 付款方式

買方所支付款項(包括定金、購房款),除有特別約定,建議以銀行第三方託管的方式進行資金監管。買方按下列第______種方式給付除定金、交房保證金之外的房款人民幣:(大寫)______元(小寫:_______元)。

1.一次性付款買方須於____年____月____日之前將上述房款支付至 買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶。

2.買方向銀行抵押付款

(1)買方須於____年___月____日之前支付除定金、交房保證金之外的剩餘首期款人民幣:(大寫)_____元(小寫:____元)。至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶;

(2)買方須於____年____月____日之前向銀行提交抵押貸款申請的相關資料,並配合銀行辦理貸款審批手續,抵押貸款金額以銀行承諾發放貸款金額爲準;

(3)銀行承諾發放貸款不足以支付房款餘額的,雙方約定按以下第____種方式處理:

1.買方應於銀行出具貸款承諾函之日起____日內補足應交款。

2.合同解除,賣方應在解除合同之日起____日內全額退還買方已付________等所有款項。

3.買賣雙方約定的其他付款方式: ____________。

上述款項建議買方支付至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶。

第八條 買方逾期付款的違約責任

買方逾期付款的(因銀行貸款原因導致買方逾期付款的除外),賣方有權要求買方按下列第____種(只能選擇其中一種)方式承擔違約責任:

1.要求買方以未付款項爲基數,按日萬分之____支付違約金,合同繼續履行。

2.有權解除合同並要求買方支付該房地產總價款百分之_______的違約金。

第九條 稅費承擔

按有關規定,賣方需付稅費:

(1)營業稅;

(2)城市建設維護稅;

(3)教育費附加;

(4)印花稅;

(5)個人所得稅;

(6)土地增值稅;

(7)房地產交易服務費;

(8)土地使用費。

(9)提前還款短期貸款利息;

(10)提前還款罰息。買方需付稅費:

(11)印花稅;

(12)契稅;

(13)產權登記費;

(14)房地產交易服務費;

(15)《房地產證》貼花;

(16)抵押登記費;

(17)借款(抵押)合同公證費;

(18)授權委託公證費。

其他費用:

(19)權籍調查費;

(20)房地產買賣合同公證費;

(21)評估費;

(22)律師費;

(23)保險費;

(24)其他(以實際發生的稅費爲準)。

經雙方協商,其中:

上述第_______________________________項由賣方支付。

上述第______________________________項由買方支付。

本合同履行過程中因法律、法規和政策原因新增的稅費,按以下第____方式處理:

1.由法律、法規和政策規定的繳納方繳納。

2.買賣雙方同意由方繳納。

3.其他:買方支付:____%;賣方支付:____%。

以上按規定應由賣方和(或)買方支付的稅費,因買賣雙方協商改變實際納稅方的,法律責任不因納稅方的變化而轉移。任何一方不按約定或法律、政策規定繳納相關稅費,導致交易不能繼續進行的,應向對方支付該房地產總價款百分之______的違約金。

第十條 房地產交付

賣方應當於____年____月____日____將該房地產交付買方,並履行下列手續:

1.買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等事項進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並辦理交接手續;

2.作爲房地產附屬物品等,其中_____等一併交付給買方。

3.交付該房地產鑰匙;

4._______________;

第十一條 雙方約定

1、簽定本合同後,雙方不得違約,若賣方違約,買方有權單方終止該合同,賣方應雙倍返還買方所交納的樓款,作爲違約金。反之,若買方違約,則所交納的樓款不於退還,賣方有權終止合同,可以將該物業出售於第三方。

2、賣方保證上述房地產沒有產權糾紛和財務糾紛或其它權利限制,若發生買賣前即已存在任何糾紛或權利障礙的,概由賣方負責處理,並承擔相應法律責任,由此給買方造成的經濟損失,由賣方負責賠償,賣方必須保證該物業沒有發生過刑事事件及命案事件,如有隱瞞事實,則賣方須無條件退款並賠償買方損失。

第十二條 延遲交房的違約責任

除本合同另有約定外,賣方未按合同約定的期限將該房地產交付買方,自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止,賣方以該房地產轉讓總價款爲基數按日萬分之_____向買方支付違約金,合同繼續履行。

第十三條 附隨債務的處理

賣方在交付該房地產時(_____年_____月_____日前),應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費、_______等費用結清,單據交買方確認,並保證買方購買後,不需要支付任何購買前所產生的相關物業費用,否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。

第十四條 產權轉移登記

買賣雙方須在簽訂本合同______日內,共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續。在收文回執載明的回覆日期屆滿之日起____日內,買賣雙方須辦理交納稅費的手續。該房地產證由買方領取。買方負有抵押義務的,在買方領取新房產證後_____個工作日內須辦理抵押登記手續。

第十五條 其他違約責任

任何一方不履行本合同約定義務,致合同目的不能實現,守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之_____的違約金。

第十六條不可抗力

因不可抗力不能履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力結束之日起日內向另一方提供證明。

第十七條 本合同與其他文件的衝突解決

買賣雙方在本合同簽訂之前的承諾及協議,如有與本合同不相符的,以本合同爲準。

第十八條 合同附件

本合同共有附件____份。合同附件爲本合同組成部分,具有同等法律效力。

第十九條 法律適用與糾紛解決

因本合同發生糾紛,由買賣雙方協商解決。協商不成時,依據中華人民共和國法律,採取下列第_____種方式解決:

1.向_______仲裁委員會申請仲裁;

2.向_____人民法院起訴。

第二十條 合同數量及持有

本合同一式_______份,賣方_____份,買方_____份,其他交有關部門,均具同等法律效力。任意一方修改均爲無效,如有與本合同不相符的,以本合同爲準。

第二十一條 送達

當事人所填寫確認的通訊地址即爲送達地址。買賣雙方的通訊聯絡按上述所載明的電話、地址、傳真爲準。買方必須保證其提供的上述資料的真實性,若賣方按上述電話、地址、傳真等聯絡不到對方,則買方應承擔由此而引起的相關責任。買方通訊方式如有變更,應在變更兩天同以書面形式通知賣方,否則,由此而引起的後果均由買方負責,反之,賣方通訊方式如需要變更,應在變更兩天內以書面形式通知買方,否則,由此而引起的後果均由賣方負責。

第二十二條:合同生效本協議一式____份,甲乙雙方各持一份,本合同自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效。

賣方(簽章):_______________ 身份證號碼:______________ 地址:________________

買方(簽章):________________ 身份證號碼:______________ 地址:________________

賣方代理人(簽章):__________ 身份證號碼:________________ 地址:________________

買方代理人(簽章):__________ 身份證號碼:________________ 地址:________________

__________年________月_____日

二手房買賣協議集錦 篇27

賣方姓名(甲方):__________________

買方姓名(乙方):__________________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:

第一條房屋的基本情況

1、甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_____________________________________________(具體地理位置)位於第_________層,共有_________(套/間),

2、房屋爲_________結構,建築面積_________平方米(其中實際建築面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_________平方米),房屋用途爲_________;

3、房屋所有權證號(土地使用權證號/房地產權證號)爲_________。

房屋內現有裝修及物品全部隨房屋轉讓並不再另外計價。

第二條房屋面積的特殊約定

1、本合同第一條所約定的面積爲(甲方暫測/原產權證上標明/房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)爲準。

2、該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_________%(不包括±_________%)時,房價款保持不變。

3、實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________%(包括±_________%)時,甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理:

(1)乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按_________利率付給利息。

(2)每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

(3)_________。

第三條土地使用權性質

1、該房屋相應的土地使用權是通過_________方式取得的。

2、土地使用權年限從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准文件號爲_________;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方(必須/無須)補辦土地使用權出讓手續。

第四條價格

按(總建築面積/實際建築面積)計算,該房屋售價爲(_________幣)每平方米_________元,總金額爲(_________幣)_________元整。

第五條付款方式

1、乙方應於本合同生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,並應於本合同生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。

2、已付定金將在最後一期付款時衝抵,支付方式爲以下第_________種:

(1)現金_________;

(2)支票_________;

(3)匯款_________。

第六條房屋交付

甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)後_________日內,甲方將房屋交付乙方,因地震、洪水等不可抗力因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。

第七條乙方逾期付款的違約責任

乙方按本合同規定的付款方式付款,逾期一日,按照逾期金額的____‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視爲乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款____%違約金。

第八條甲方逾期交房的違約責任

甲方按本合同第四條規定將房屋及時交付使用,逾期一日,按照購房總價的____‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視爲甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向乙方支付房價____%的違約金。

第九條關於產權登記的約定

從乙方實際接收該房屋之日起,甲方需協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如果由於甲方過失造成乙方不能在甲乙雙方實際交接之日起____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的____%賠償乙方損失。

第十條甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。

第十一條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。

第十二條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

第十三條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十四條本合同一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。

甲方:_____________________乙方:_____________________

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

二手房買賣協議集錦 篇28

賣方(以下簡稱甲方):_________

買方(以下簡稱乙方):_________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,甲乙雙方達成如下協議:

第一條 甲方用地依據及商品房坐落位置

甲方以_________方式取得位於_________、編號爲_________的地塊的土地使用權。

[土地使用權出讓合同號][土地使用權劃撥批准文件號]爲_________。

劃撥土地使用權轉讓批准文件號爲_________。

土地使用權證號爲_________,土地面積爲_________。地塊規劃用途爲_________,土地使用權年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

第二條 乙方所購商品房的面積

乙 方向甲方購買商品房(以下簡稱該商品房)建築面積共_________平方米(其中實得建築面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面 積_________平方米),共_________[套][間]。(該商品房房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示爲準)。

該商品房分別爲本合同第一條規定的項目中的:

第_________[幢][座]_________層_________號房,

第_________[幢][座]_________層_________號房,

第_________[幢][座]_________層_________號房,

第_________[幢][座]_________層_________號房。

根據法律規定的房屋所有權與該房屋佔用土地範圍內的土地使用權一致的原則,該商品房相應占有的土地使用權,在辦理土地使用權登記時由政府主管部門覈定。

第三條 該商品房銷售特徵

該商品房爲[現房][預售商品房]。

預售商品房批准機關爲_________,商品房預售許可證號爲_________。

該商品房爲[內銷][外銷]商品房。

外銷商品房批准機關爲_________,外銷商品房許可證號爲_________。

第四條 價格與費用

該商品房[屬於][不屬於]政府定價的商品房。按實得建築面積計算,該商品房單位[售價][暫定價]爲(_________幣)每平方米_________元,總金額爲(_________幣)_________元整。

第五條 實際面積與暫測面積差異的處理。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________%(包括±_________%時),甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理:

1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按_________利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

3._________。

第六條 價格與費用調整的特殊約定

該商品房出現下列情況之一時,房價款和代政府收取的稅費可作相應調整:

1.由於該商品房屬於政府定價的預售商品房,有權批准單位最後覈定的價格與本合同第四條規定的價格不一致,按政府有關部門最後覈定的每平方米價格調整。

2.預售商品房開發建設過程中,甲方代政府收取的稅費標準調整時,按實際發生額調整。

3._________。

第七條 付款優惠

乙方在_________年_________月_________日前付清全部房價款_________%的,甲方給予乙方佔付款金額_________%的優惠,即實際付款額爲(_________幣)_________元整。

第八條 付款時間約定

乙方應當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的_________銀行(帳戶名稱:_________,帳號:_________);

1._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(_________幣)_________元;

2._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(_________幣)_________元;

3._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(_________幣)_________元;

4._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(_________幣)_________元;

5._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(_________幣)_________元。

第九條 交接商品房時的付款額約定

在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應當佔全部房價款的_________%,計(_________幣)_________元。其餘房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續之日起_________天內付清。

第十條 乙方逾期付款的違約責任

乙方如未按本合同第八條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天至實際付款之日止,月利息按 _________計算。逾期超過_________天后,即視爲乙方履行本合同。屆時,甲方有權按下述第_________種約定,追究乙方的違約責任:

1.終止合同,乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2.乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金,合同繼續履行。

3._________。

第十一條 交付期限

甲 方須於_________年_________月_________日前,將經竣工驗收(包括建築工程質量驗收和按規定必須的綜合驗收)合格,並符合本合 同附件二所規定的裝飾和設備標準的該商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因,除甲、乙雙方協商同意解除合同或變更合同外,甲方可據實予以延期。

1.人力不可抗拒的火災、水災、地震等自然災害;

2._________。

第十二條 甲方逾期交付的違約責任

除 本合同第十一條規定的特殊情況外,甲方如未按本合同規定的期限將該商品房交付乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規 定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_________個月內按_________利率計算;自第_________個月起,月利息則 按_________利率計算。逾期超過_________個月,則視爲甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_________種約定,追究甲方的違約責 任:

1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲乙方據實賠償。

2.甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金,合同繼續履行。

3._________。

第十三條 設計變更的約定

預售商品房開發建設過程中,甲方對原設計方案作重大調整時,必須在設計方案批准後_________日內書面通知乙方。乙方應當在收到該通知之日起 _________天內提出退房要求或與甲方協商一致簽訂補充協議。乙要求退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按_________利率付給利息。

第十四條 交接通知與乙方責任

預售商品房竣工驗收合格後,甲方應書面通知乙方辦理交付該商品房手續。乙方就在收到該通知之日起_________天內,到甲方指定地點付清本合同第九條規定的應付款項。若在規定期限內,乙方仍未付清全部應付款,甲方有權按本合同第十條規定向乙方追究違約責任。

第十五條 交接與甲方責任

在乙方付清本合同第九條規定的應付款之日起_________天內,雙方對該商品房進行驗收交接、交接鑰匙,簽署房屋交接單。若因甲方責任在乙方付清全部應付款之日起_________天內仍未進行驗收交接,乙方有權按本合同第十二條的約定追究甲方違約責任。

第十六條 甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任

甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準達不到本合同附件二規定的標準的,乙方有權要求甲方補償雙倍的裝飾、設備差價。

第十七條 質量爭議的處理

乙方對該商品房提出有重大質量問題,甲、乙雙方產生爭議時,以_________出具的書面工程質量評定意見作出處理爭議的依據。

第十八條 甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾

甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期投入正常運行:_________。

第十九條 關於產權登記的約定

乙 方在實際接收該商品房之日起,在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續,甲方給予協助。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方 實際交接之日起_________天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給 乙方,並按已付款的_________%賠償乙方損失。

第二十條 關於物業管理的約定

該商品房移交後,乙方承諾遵守小區(樓宇)管理委員會選聘的物業管理公司制定的物業管理規定;在小區(樓宇)管理委員會未選定物業管理機構之前,甲方指定_________公司負責物業管理,乙方遵守負責物業管理的公司制定的物業管理規定。

第二十一條 保修責任

自乙方實際接收該商品房之日起,甲方對該商品房的下列部位和設施承擔建築施工質量保修責任,保修期內的保修費用由甲方承擔:

1.牆面,保修_________月;

2.地面,保修_________月;

3.頂棚,保修_________月;

4.門窗,保修_________月;

5.上水,保修_________月;

6.下水,保修_________月;

7.暖氣,保修_________月;

8.煤氣,保修_________月;

9.電路,保修_________月;

10._________,保修_________月。

保修期內,因不可抗力的因素,或其他非甲方原因造成的損壞,甲方無須承擔責任,但可協助維修,維修費用由乙方承擔。

第二十二條 乙方的房屋僅作_________使用,乙方使用期間不得擅自改變該商品房之房屋結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,乙方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按佔地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。

甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共設施、公共用地的使用性質。

第二十三條 甲方保證在交接時該商品房沒有產權糾紛和財務糾紛,保證在交接時已清除該商品房原由甲方設定的抵押權。如交接後發生該商品房交接前即存在的財務糾紛,由甲方承擔全部責任。

第二十四條 自該商品房交付之日起,[_________號劃撥土地使用權批准文件][甲方與_________簽訂的_________號土地使用權出讓合同]中規定的甲方權利、義務和責任依法隨之轉移給乙方。

第二十五條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽定補充協議。

第二十六條 本合同之附件均爲本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本合同及其附件和補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第二十七條 甲、乙一方或雙方爲境外組織或個人的,本合同應經該商品房所在地公證機關公證。

第二十八條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_________仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構,事後又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴。)

第二十九條 本合同[經甲、乙雙方簽字][經_________公證(指外銷房)]之日起生效。

第三十條 本合同生效後,甲乙雙方任何一方無正當理由要求終止合同的,除雙方簽訂補充協議外,責任方須按本合同及其補充協議的有關條款之規定承擔違約責任,並按實際已付款(已收款)的_________%賠償對方損失。

第三十一條 本合同自生效之日起_________天內,由甲方向_________申請登記備案。

第三十二條 本合同連同附件共_________頁,一式_________份,甲、乙雙方各執一份,_________各執一份,均具有同等效力。

甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________

熱門標籤