2022常規建設施工合同(精選17篇)
2022常規建設施工合同 篇1
總包方(全稱、以下簡稱甲方):
分包方(全稱、以下簡稱乙方):
鑑於乙方已經與甲方簽訂工程勞務施工合同(以下簡稱爲“分包合同”),爲了進一步貫徹落實“安全第一、預防爲主”的安全生產方針,嚴格執行勞動保護和安全生產的法令、法規,強化安全生產管理,落實安全生產責任制,依法從嚴治理施工現場,確保項目施工中操作人員的安全與健康,促進施工順利進行。
依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,甲方和乙方雙方就分包工程安全生產、文明施工事項達成一致,簽訂本協議書。本協議書爲工程總分包合同的一部分,具有同等法律約束效應。
一、工程安全生產、文明施工標準
本工程安全生產、文明施工標準雙方約定爲:
二、組成本協議書的文件包括:
1、本協議書第一部分:協議書;
2、本協議書規定條款;
3、國家、北京市關於建築施工管理的有關法律、法規、規範及標準;
4、協議書履行過程中,甲方和乙方協商一致的其他書面文件。
三、乙方向甲方,履行並嚴格遵守本協議書中所有條款及規定。
四、乙方必須建立健全現場安全生產、文明施工管理機構和職責。
五、乙方向甲方,在履行本協議書的過程中,甲方對乙方所進行的一切處罰和處理乙方均無異議。
六、乙方承擔由其負責向甲方提交的所有材料的法規、規範符合性及由此引發的所有法律後果,甲方的審覈批准並不代表乙方無須承擔責任。
七、履行本協議書的過程中,甲方對乙方已處罰款項均不予以退還。
八、協議書的份數:
按分包合同一併處理。
九、有效期
同總分包合同有效期
十、協議書的生效
協議書訂立時間:年月日;
本協議書同雙方總分包合同一併生效。
甲方(公章):乙方(公章):
委託代表人:委託代表人:
2022常規建設施工合同 篇2
甲方:
乙方:
茲有乙方承接甲方貴州省惠水縣“同心路、和諧路”路燈安裝工程“安裝施工”,共同達成如下協議:
1、施工內容
施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守,燈杆、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。
2、安裝說明
同心路長約1.47公里,路燈安裝間距爲30米,安裝H_Z_023高中華燈,安裝數量爲一邊51棵,另一邊52棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里,路燈安裝間距爲30米,安裝H_Z_013中華燈,安裝數量爲一邊60棵,即兩邊120棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設。
3、相關施工數量、費用見價格表:
4、安裝期限
在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下,同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈,但安裝期間如遇颱風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤,雙方協商解決。
5、質量標準及驗收標準
工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準,所造成的返工損失費用由乙方負責)。
按國家有關規定以及甲方設計文件的質量要求和技術指標及與本合同約定標準進行驗收。
6、付款方式
協議簽定後由甲方預付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格後支付乙方至最終結算的97%,剩餘的3%作爲質量保證金,質保期一年,一年內工程無質量問題,甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項後,提供相應的收款收據。
7、其他
在路燈交付甲方使用前,由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。
8、本協議一式叄份,甲方執貳份,乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
2022常規建設施工合同 篇3
甲方:
乙方:
爲明確施工中甲乙雙方的安全責任、權利、義務,經雙方協商,簽訂本安全協議。
乙方自願參加甲方的工民建工程施工,變電站的新建、擴建、改造工程的施工等。
一、甲方的安全責任、權利、義務:
1、向工程派出甲方代表,在變電站內施工,即爲:工作負責人;
2、監督乙方進行安全生產規程制度的學習培訓,並檢查安全培訓的結果;
3、工作前對乙方進行全面的安全技術交底;
4、在有危險的電力設施區域內作業,要求乙方制定安全措施,並配合做好相關的安全措施;
5、在開工前要向乙方收取安全施工保證金,按工程規模的大小收三千至一萬元。
6、有權制止任何影響安全生產的行爲,開展查禁違章工作,罰金從安全施工保證金中扣除;
7、有義務給乙方提供滿足安全生產需要的工作環境。
8、做好安全措施,設監護人(工作負責人),辦理工作許可手續。
二、乙方的安全責任、權利、義務:
1、認真學習、執行《電力安全工作規程》和有關規定,必須組織嚴格的統一考試,考試內容須經甲方認可,合格後方能持證上崗工作,並建立健全施工人員相應的檔案。
2、開工前必須向全體施工人員進行安全技術較底,讓施工人員掌握工程特點及施工安全措施;
3、嚴格遵守《電力建設安全工作規程》、《安全生產規程規定》和《電力安全工作規程》及《建築業安全規定》等的有關規定和甲方安全生產的規定;
4、自覺接受甲方單位的監督和指導,對甲方單位安監部門提出的意見,必須及時整改。發生人身事故或危機生產運行的不安全情況,必須報告甲方單位。
5、有權拒絕違章指揮或違章作業;有權拒絕能對本人身心造成嚴重傷害潛在危險的作業;
6、施工中要做到“遵章守法反三違‘違章指揮、違章作業、違反勞動紀律’”。努力追求“零傷害、零損失、零事故”
7、有義務通過自己的工作努力確保甲方的安全生產;
8、自身的條件不滿足安全生產的需要時,向甲方書面說明。
三、違約責任:
1、執行合同中有關違約處理的規定;
2、拒絕無潛在危險作業的行爲視爲違約;
3、發生違章事件,執行甲方規定,進行相應處罰;
4、對違章施工造成的各種事故負完全責任,並承擔全部損失。
四、執行規程:
1、雙方在履行合同時執行《電力安全工作規程》和《電力建設安全工作規程》及省集團公司、龍南供電公司的安全生產相關規定。
2、本安全協議一式兩份,甲、乙方各執一份,經雙方簽字蓋章後生效。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
代表人簽字:代表人簽字:
2022常規建設施工合同 篇4
建設單位:_________(以下簡稱發包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商,達成如下協議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建築面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質量標準
第七條:承包形式及材料設備供應
第八條:發包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作,另行簽訂協議執行)
2.按協議分工,開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。
4.按協議負責按期撥款。
第九條:承包方義務
乙方負責:
1.按協議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4.竣工後,5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規範進行。
第十條:違約責任及獎勵條款
第十一條:其他協助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發包方各一份,報送_____、______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發包方:(蓋章) 承包方:(蓋章)
法定代表人:_____ 法定代表人:______
地址:________ 地址:_________
開戶銀行:______ 開戶銀行:_______
帳號:________ 帳號:_________
簽約日期:____年__月__日
2022常規建設施工合同 篇5
甲方:以下簡稱甲方
乙方: 以下簡稱乙方
根據與建設單位簽訂的《 建設施工合同》和公司有關管理制度,現將該工程進行內部發包,經雙方協商一致,簽訂如下施工合同:
一、工程概況
1、 工程名稱:
2、承包範圍:
3、承包形式:
二、工程期限: 年 月 日至 月 日,工期:
三、工程質量:乙方應認真按照施工規範,技術標準和設計圖紙要求施工,接受監理單位的監督,保證質量合格。工程完工後,乙方按國家有關規定保修。
四、合同價款:乙方承擔與施工相關的一切直接費和現場行政收費,承包價:按總價提取管理費 %,稅金由乙方承擔。
五、安全責任:乙方應按現行安全操作規定,採取嚴格
的安全防護措施,全體施工人員應參保,如發生安全事故,承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。
六、文明施工:乙方應搞好現場文明施工,建立健全的各項工地管理制度,隨時接受發包方、甲方、質檢、監理及有關管理部門的指導和檢查。
七、獎懲辦法:
八、付款辦法:按發包方付款進度支付乙方工程款,甲方提留款在竣工結算前分批收清,工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前,乙方全額帶資完成該工程。
九、其它:
1、在簽訂合同時,乙方須按工程總造價的2 %交納工程保證金,待工程竣工結算後,按合同結算。
本合同一式二份,雙方簽字後生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
2022常規建設施工合同 篇6
發包方(甲方):
承包方(乙方):
一、 工程概況:
工程名稱:小區道路硬化工程 工程地點:小區 承包範圍:包工包料 合同工期:40天 開工日期:20xx年4月25日 竣工日期:20xx年6月5日 約53萬元。工程量按照實際發生量進行結算(後附工程預算單)。
二、 甲方職責:
1、 依據建設工程管理的法令法規以及城鎮道路建設工程技術規範對乙方施工進行全過程的技術、質量、安全、進度管理。
2、 協助乙方解決施工過程中遇到的問題。 按照施工方案要求對乙方施工技術規範、質量指標進行檢查監督,負責建築材料、隱蔽工程的檢查、驗收工作。
3、 根據實際需要,審覈批准工程變更方案,審定工程簽證。
4、 負責抓好對工程隊的安全教育,定期進行安全檢查。
三、 乙方職責:
1、 認真貫徹執行工程建設的法規及各項地方性法規,依據施工方案要求組織施工。
2、 每道工序完工後需經甲方驗收合格後方可進行下一道工序的施工。
3、 所購進的建材必須符合國家材質技術指標,具備產品合格證書及相關質檢手續,並經甲方驗收合格,方可使用。
4、 抓好本工隊全體人員的安全教育,搞好施工現場安全設施、警示標誌配置及各項安全防護工作,嚴格施工機械、電器設備的安全操作規範,積極配合甲方的各項安全檢查。
5、 未按照施工技術規範及工程質量要求組織施工而造成的廢品工程,應予以返工並承擔相關費用。
6、 乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔,不可抗力因素(地震、洪水等)造成的損失由甲乙雙方協商解決。
四、 工程決算:
工程竣工後,依據工程各項目實際發生量及工程量清單所確定的價格標準據實結算。
五、 付款方式:
依據工程進度雙方商定。工程竣工驗收合格後,支付工程總價款的百分之九十五,預留百分之五保脩金,保修期爲一年,期滿未出現質量問題,支付餘款。本合同自簽訂之日生效,甲乙雙方共同遵守,如有爭議,提交當地勞動仲裁部門裁決本合同一式四份,甲乙雙方各一份,甲方存檔二份。
發包方:(公章)法定代表人:委託代理人:
承包方:(公章) 法定代表人: 委託代理人: 年 月 日
2022常規建設施工合同 篇7
發包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:建築面積約 960 平方米
資金來源:自籌、集資建戶
二、工程承包範圍
承包範圍:設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。
三、合同工期
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日曆天數: 天。
四、質量標準要求
工程質量標準:合格,並保證房頂不滲水。
五、合同價款
金額(大寫):約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (¥:1420800元),按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方,即不再支付任何補助費用。
六、合同付款方式:乙方第貳層封頂後(含基礎),甲方按造價70%支付前兩層工程款,以後每現澆一層按造價80%付款。
七、承包人向發包人承諾:按合同約定進行施工,竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。
九、相關合同條款(未用條款):
(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場,包括路道,施工過程中,所耗用的水電費用由乙方負責。
(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地,積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。
(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作,乙方不承擔一切稅費。
(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。
(五)工程所需繳納的建築營業稅及其他各種稅費由甲方負責,乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。
(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任,並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任,甲方不需承擔任何責任。
(七)工程如中途因甲方報建等原因停工,甲方應按完成進度進行結算,並承擔與工程直接相關的經濟損失。
(八)相關施工要求及計算方法、違約責任:
l、出檐、走廊、陽臺折半計算面積,屋頂如有斜屋面折半計算。
2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求,甲方須提前通知乙方,如因材料不合格造成的問題由乙方負全責,甲方還可要求返工。
3、排污排水系統必須佈局合理,總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。
4、甲方必須按期按要求竣工,若延期按每天伍佰元處罰。
十、1、如果甲方按進度無法支付工程款,按3%月息計算。
2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼,水泥標號325#。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2022常規建設施工合同 篇8
審判長、審判員;
受本案原告委託,經人民法院同意,今天依法出庭,就訴寧夏建築工程有限公司建設工程施工合同糾紛一案,作爲其代理人,依據法律規定,發表如下代理意見:
一、被告應立即支付拖欠人工費,並承擔欠款利息。
被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目,爲完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作,20xx年原告組織人員開始工作,至同年5月30按照被告要求完成全部工作,6月20日經被告結算共計拖欠原告人工費518600原,爲明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單,明確了原告的具體工作項目及所產生的費用,但該款項被告卻一直沒有支付,代理人認爲,原被告之間權利義務明確,拖欠事實清楚,被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費,另外依據《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定:“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發佈的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的,下列時間視爲應付款時間:(一) 建設工程已實際交付的,爲交付之日;(二) 建設工程沒有交付的,爲提交竣工結算文件之日;(三)建設工程未交付,工程價款也未結算的,爲當事人起訴之日”。 根據以上規定,原告於20xx年5月30日實際己完成全部工作,被告應從該日起承擔欠款利息。
二、被告託欠的款項,基本上都是農民工的血汗錢,繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前,多次找到被告索要工程款,被告置之不理,一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調,從維護社會穩定大局的高度,把解決拖欠農民工工資問題作爲當前一項重要而緊迫的任務,切實維護農民工的合法權益。原告爲索要工程款,及時給付農民工工資,多次向被告說明情況甚至乞求,被告卻麻木不仁,無動於衷,喪失起碼的同情心。原告在索要不得,求助無門的情況下,才舉債提起訴訟。代理人認爲,這起糾紛雖然是拖欠工程款,但在糾紛的背後涉及到幾十名農民工的利益。因此,請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時,也希望三被告從和諧社會的大局出發,及時給付工程欠款,妥善解決這起糾紛。
以上代理意見懇請法庭予以採納。
代理人:劉保平 20xx年1月23日
2022常規建設施工合同 篇9
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
爲了明確甲.乙方雙方在工程建設過程中的權利,義務和責任,維護雙方的合法利益,達到保證期,保證工程質量,保證安全文明施工的目的,雙方在遵守法律,行政法規,自願、公平的基礎上,結合本工程具體實際,經雙方協商同意,簽訂本工程合同,以便共同遵守。
第一條工程概括
一﹑工程名稱﹑地點和內容
1﹑ 街道路亮化照明工程
2﹑工程地點:
3﹑工程內容:基礎澆築﹑電器﹑燈杆﹑燈具製作﹑安裝和調試.
二﹑開﹑竣工時間
1﹑開工日期:20xx年7月20日
2﹑交工日期:20xx年8月30日
三﹑質量等級:優良
四﹑合同條款
工程採用中標價款承包:施工承包合同總價款爲人民幣
五﹑工程承包範圍及承包方式
1﹑承包範圍:所有工程(燈具﹑燈杆﹑電器﹑控制箱等)的施工,安裝和調試。
2﹑本工程價款爲優良工程條款,當工程竣工驗收達到優良標準時,在竣工結算中甲方扣留乙方合同價款的3%作爲經濟處罰。
3﹑甲、乙雙方在履行合同是發生爭議,應當協商解決,如未能達成一致,可提交有關部門協商,如仍未能達成一致時,可提交仲裁機構或向合同簽訂地人民法院起訴。
4﹑全合同不得轉讓,未盡事宜,由雙方另作協商並簽訂書面協議,協商內容經雙方簽字﹑蓋章後,與本合同有同等法律效力。
5﹑本合同一式六份(正本兩份﹑副本四份),甲﹑乙雙方簽字,蓋章之日起合同生效,分送有關部門。
6﹑本合同簽定時間:20xx年七月二十日
7﹑本合同簽定地點:
建設單位(蓋章) 施工單位(蓋章) 電話: 電話:
法定代表人(蓋章) 法定代表人或其授權人(蓋章)
2022常規建設施工合同 篇10
甲方:
乙方:
甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規,遵循平等、公平、誠信的原則,就瀘州酒業集中發展區道路交通安全設施施工的相關事宜協商一致,具體內容如下:
一、工程概況
(一)工程名稱:。
(二)工程地點:。
(三)工程範圍:道路標線施劃、道路標誌標牌安裝,具體施工內容見附圖。
(四)承包方式:包工包料。
(五)材料及工藝補充說明見施工附圖。
二、合同工期及順延條件
(一)施工工期
合同總工期以實際進場施工之日起計算,約五十三天,竣工日期爲20xx年11月25日。
(二)工期順延條件
1.甲方未能按約定提供施工圖紙;
2.設計變更或工程量增加;
3.因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時;
4.因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。
(三)乙方滿足工期順延條件後1個工作日內,以書面形式向甲方提出順延要求,甲方在收到報告後1個工作日內予以確認,逾期不予確認,視爲同意順延工期。
三、施工及安全要求
(一)施工要求
1.甲方應協助乙方辦理相關施工允許手續,協調各方面關係。
2.乙方應嚴格按照國家相關要求,無償爲甲方設計施工規劃,在合同簽定後七個工作日內,將規劃方案提交甲方。
3.乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知後,七個工作日內完成主構件的加工並運抵工地現場。
4.乙方嚴格按照施工圖紙中的要求進行採購和加工,並提相關材料供質量保證書。
5.乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工,因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。
(二)安全要求
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,並接受甲方代表的監督檢查。
四、工程質量、驗收及質保
(一)質量標準
乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規範》GBJI0-87、《公路交通標誌和標線設臵規範》JTGD82-20xx明確要求施工,保證工程質量。
(二)工程驗收
1.乙方提前十個工作日將竣工驗收通知,以書面形式送達甲方,如甲方不能按期參加驗收,須在三個工作日內書面回覆乙方,並另行商定驗收日期。
2.甲方收到乙方的驗收通知未提出異議,但到期未組織驗收的,視爲工程竣工併合格。
3.自工程竣工驗收合格後,自驗收合格次日起三個工作日內辦理工程移交完畢。
(三)工程質保
自工程竣工驗收合格次日起壹年內爲工程質保期,乙方對工程負責保修,質保期內除不可抗力因素造成的工程維修外,涉及的材料費、人工費等所有費用,由乙方全部承擔,質保期屆滿後,乙方提供終身維護服務。
五、合同金額及費用結算 (一)合同金額:人民幣貳佰捌拾叄萬陸仟肆佰捌拾叄圓,小寫¥2,836,483元。
(二)自合同簽訂後五個工作日內,甲方向乙方支付合同總額的30%作爲第一階段進度款。
(三)自設施安裝完成後七個工作日內,甲方向乙方支付合同總額的50%作爲第二階段進度款。
(四)自工程竣工驗收合格次日起二十個工作日內,甲方向乙方支付合同總額的15%,作爲第三階段進度款。
(五)合同總額的5%作爲質保金,保修期壹年,在質保期內未出現質量問題的,甲方於質保期界滿後十個工作日內,將質保金全額支付給乙方。
六、違約責任
(一)甲方違約
因甲方原因未能按合同約定,按時支付工程進度款,造成乙方工期延誤,甲方應承擔因工期延誤產生的材料保管、誤工等附加費用。
(二)乙方違約
1.除不可抗因素,由於乙方的原因未按本合同規定的日期全部竣工驗收合格,每逾期一日,乙方需向甲方支付合同總價款千分之一違約金,計算至全部工程驗收合格之日時止。
2.因乙方造成工程質量問題未能正常投入使用,乙方需向甲方支付合同總額10%的違約金,並承擔因此給甲方造成的各項損失。
3.乙方施工過程中未按安全生產規範要求,造成的安全事故,由乙方承擔全部責任,並賠償因事故給甲方帶來的各項損失。
七、爭議解決
甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應儘量協商解決,若協商不成,任何一方可向合同履行地法院起訴。
八、附則
(一)本合同一式四份,甲、乙雙方各執二份,自雙方簽字蓋
(二)本合同未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定補充協議,與本合同具有同等效力。
(三)合同附件
1.標準、規範及有關技術文件;
2.施工圖紙;
3.雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件。
甲 方:
地 址:
代表人:
電 話/傳 真:
開戶行:
賬 號:
乙 方:
地 址:
代表人:
電 話/傳 真:
開戶行:
賬 號:
簽約時間: 年 月 日
簽約地點:
2022常規建設施工合同 篇11
尊敬的審判長、審判員,我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人,出庭參與訴訟活動,現就其與被告福州某公司建設工程施工合同糾紛一案發表如下代理意見:
一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。
1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書,20xx年12月14日被告支付預付款,工程正常開工建設。20xx年4月23日,被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、爲考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失爲由,單方面通知原告暫緩施工,並同意將合同工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】
2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工,3月12日,廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告,原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款,並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】
3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協議,將工期約定爲自該補充協議生效之日起算150個日曆日,付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】
4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立合同並支付了相應款項,由於被告未能按約支付第6筆工程進度款,導致原告不能向各供貨商支付貨款,被告爲避稅考慮,提出簽署三方協議,由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權利義務轉移計算,被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】
5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因,被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更,在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更爲鋼結構的機房,20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位,長度約15到20米。因此,因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】
6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源,20xx年4月22日,原被告與土建分包商簽訂會議紀要,再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供,系統調試在6月3日完成,但被告直到20xx年10月14日才供電,而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期,也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25,法院向翔安供電局調取的供電合同、現場施工單等證據。】
7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢,由於被告逾期至20xx年10月14日才供電,導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日爲廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】
8、【工程量增加】在20xx年3月13日,原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制櫃增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價爲100萬元,工期明確約定爲配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】
9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程,合同金額爲115000元,工期約定30日並需配合生產線施工進度施工,工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式爲驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95,其餘作爲質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】
10、【法律依據】中華人民共和國合同法第二百八十三條 【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。
二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合合同約定。
1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行,其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的,所以,工程的性能在理論上完全符合合同要求。【證據1、11對賬明細】
2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月,被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求,且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期,因此,完全可以確定該中轉站的質量及性能符合合同約定。【證據28、29、30、34、37、41】
3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定,實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響,在被告已對上述設備進行驗收,在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下,已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了合同要求。【證據26、45、48】
4、退一步分析,如果該工程相關設備性能沒有達到合同約定,或者質量不合格,則被告肯定要進行維修整改,但是,被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行爲,也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實,並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告,根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期,由此可以認定該工程的性能完全符合合同約定並且運行良好。【證據41、44、】
5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協議約定,原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權與債務全部轉由被告履行,那麼,即使該工程的相關性能沒有達到原被告合同的約定,那麼,有關卸船能力沒有達到合同約定,則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到合同約定的性能,則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫,要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定,則被告應當與福建某某有限公司聯繫,要求整改或退貨;但是,在此之前,被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求,亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求,由此可以確認,該工程的性能和質量是符合原被告合同約定的。【證據19、48】
6、被告在該工程通過測試後,原告即先後五次發函要求辦理驗收手續,被告對原告要求驗收的函告均未予回覆。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後,被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額爲9014845元,後期增加1150000元、共計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時,被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞,在原告闡明合同約定爲提供工程發票時,被告才以性能未達標爲由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符合約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則,被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】
7、20xx年3月13日,原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制櫃增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價爲100萬元,20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包合同金額爲115000元,上述6個合同增加的工程款共計1150000元,被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求,但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元,說明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告爲達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】
8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定,即使該工程未經竣工驗收或性能有問題,由於被告已投入使用,則被告不得以使用部分質量不符合約定爲由拒付工程款。該解釋第14條同時規定,工程未經竣工驗收,發包人擅自使用,以轉移佔有建設工程之日爲竣工之日,本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告佔有和投入了使用,被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口,被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。
三、關於拖欠工程款的數額。
原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後,被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額爲9014845元,後期增加1150000元、共計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元,原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致,關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致,原告決算書和被告明細賬也完全一致,即被告已支付8704899.5元,尚欠1424945.5元,扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元,被告實際還拖欠原告質保金和工程款共計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】
四、被告提出根據合同約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。
1、原告此前已就開具發票一事與被告協商,但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票,原告爲此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉,但被告不但以要求開具增值稅發票爲由拒付工程款,其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票,而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】
2、由於原告沒有建築施工企業資質,故根據最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定,原被告雙方簽訂的某某合同(廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書)無效,被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定,依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務,依法屬於國家稅務機關管轄範圍,人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41,法律依據中華人民共和國合同法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】
綜上,由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失,在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後,以未經竣工驗收和性能不符合合同約定爲由拒絕支付工程款的行爲已嚴重損害了原告的合法權益,請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決,支持原告的全部訴訟請求。
此致
長樂市人民法院
杭州某工程公司代理人:曾省明
2022常規建設施工合同 篇12
發包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:建築面積約 960 平方米
資金來源:自籌、集資建戶
二、工程承包範圍
承包範圍:設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。
三、合同工期
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日曆天數: 天。
四、質量標準要求
工程質量標準:合格,並保證房頂不滲水。
五、合同價款
金額(大寫):約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (¥:1420800元),按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方,即不再支付任何補助費用。
六、合同付款方式:乙方第貳層封頂後(含基礎),甲方按造價70%支付前兩層工程款,以後每現澆一層按造價80%付款。
七、承包人向發包人承諾:按合同約定進行施工,竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。
九、相關合同條款(未用條款):
(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場,包括路道,施工過程中,所耗用的水電費用由乙方負責。
(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地,積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。
(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作,乙方不承擔一切稅費。
(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。
(五)工程所需繳納的建築營業稅及其他各種稅費由甲方負責,乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。
(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任,並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任,甲方不需承擔任何責任。
(七)工程如中途因甲方報建等原因停工,甲方應按完成進度進行結算,並承擔與工程直接相關的經濟損失。
(八)相關施工要求及計算方法、違約責任:
l、出檐、走廊、陽臺折半計算面積,屋頂如有斜屋面折半計算。
2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求,甲方須提前通知乙方,如因材料不合格造成的問題由乙方負全責,甲方還可要求返工。
3、排污排水系統必須佈局合理,總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。
4、甲方必須按期按要求竣工,若延期按每天伍佰元處罰。
十、1、如果甲方按進度無法支付工程款,按3%月息計算。
2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼,水泥標號325#。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2022常規建設施工合同 篇13
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建築法》、《天津市公路管理局合同管理辦法》及有關法律、法規,遵循平等、自願、誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同:
第1條:工程概況
1.1 工程名稱:
工程地點: 工程內容:
1.2 承包範圍:
1.3 開工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日
第2條:建設規模、主要工程量 :工程造價 元,大寫
第3條:工程款結算方式:
第4條:合同生效及終止:
本合同自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內容 後即告終止。
第5條:合同份數
5.1本合同正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;
5.2甲乙雙方如發生經濟糾紛,可以通過向薊縣人民法院起訴解決。
合同簽訂時間:
合同簽訂地點: 備註:
發包方(章) 承包方(章)
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委託代表人: 委託代表人:
電話: 電話:
2022常規建設施工合同 篇14
發包人: (簡稱甲方)
承包人: (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》及有關行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,根據託縣地區實際情況,雙方就本建設工程的施工事項達成如下協議:
一、 工程概況
工程名稱:政協辦公樓室內維修改造工程
工程地點:託縣政協辦公樓
工程內容:樓內牆面,天棚刮膩;鋼窗維護刷漆,辦公室、會議室門拆舊換新;地面鋪磚維修;衛生間整體改造;燈具等電器拆舊換新;線路整理
二、合同工期
開 工 日 期: 20xx 年 09 月 01 日
計劃竣工日期: 20xx 年 12 月 01 日
預計合同工期:90天
三、承包方式和合同價款
(一)採用包工包料和總承包形式;
(二)合同價款:根據甲方現場工程量預估和定額預算,預付30%工程款,待工程完工結算後一次付清剩餘70%工程款;
(三)具體工程內容:根據甲方按需求現場指定位置項目施工,最後以甲方現場工程簽證的工程量執行結算工程造價。
四、發包人(甲方)責任:
依照合同按時撥付工程進度款。
五、承包人(乙方)責任:
1、 按照合同和工程施工組織設計的要求積極組織施工;
2、 保質保量完成甲方指定工程項目;
3、遵守施工現場環境管理,安全管理,文明施工管理,創建安全文明施工達標工地。
六、工程質量及驗收
1、 乙方在施工中必須支持《百年大計、質量第一》的方針,嚴 格貫徹執行國務院《建設工程質量管理條例》,嚴格執行建築工程強制性標準,工程質量標準達到一次性驗收合格。
2、 乙方在施工中嚴格執行隱蔽工程檢驗制度,未經質檢部門或 甲方、監理代表檢驗的隱蔽工程不能進行下一道工序。
3、 乙方在施工中嚴把質量關,應當檢驗而未進行檢驗的原材料 不準提前使用。(鋼材必須使用包鋼等大廠材料,水泥必須使用正規廠家)。
七、 工程款支付方式
1、工程開工後,按工程進度付工程總造價的30%,工程竣工驗收合格 ,並結算後一次性付清70%
八、質量保修
按照國務院1999年《建設工程質量管理條例》保修的規定負責。
九、違約責任
1、乙方因質量不合格造成的停工,全部責任由乙方承擔。
2、乙方因工程質量不合格造成的返工,乙方應負全部責任。
4、如因甲方造成停工,不能按時交工,工期順延,情況嚴重的另行議定。
十、其它約定事項:
甲方:
法人代表:(簽章)
乙方:
代表人:(簽章)
年月日:
2022常規建設施工合同 篇15
發包人(全稱): (以下簡稱甲方)
承包人(全稱): (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、工程承包範圍
承包範圍:
三、合同工期
開工日期: xx年xx月 xx日竣工日期: xx年xx月 xx日
四、質量標準
工程質量標準: 合格
五、合同價款
金額暫估價(大寫): (人民幣)
(小寫): (人民幣)
以實際工程量爲準進行結算
六、工程款支付
1、工程開工付至合同價的40%;
2、工程完成50%時付至合同價的70%
3、工程驗收合格後付至合同價的100%;
七、質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3.嚴格執行施工規範、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查紀錄。
4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線、古樹名木不受損壞,做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,並辦理相關施工手續。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關係。
八、工程工期
1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,並支付乙方因趕工採取的措施費用。
2.因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
3.因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工,工期相應順延。
九、工程驗收
1.本工程以施工圖紙、作法說明施工,驗收規範按照國家質量評定驗收標準。
2.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束後,乙方應提前二天通知甲方,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續和工程結算。
3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在三天內前來驗收,逾期視爲甲方自動放棄權利並視爲驗收合格,如有問題,甲方自負責任。
4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。
十、材料供應
1.乙方負責採購的材料、設備須嚴格按照國家有關價格條例規定,且均應爲符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
2.乙方負責採購的材料設備,必須按甲方具體的要求採購,並做好材料設備進場的報驗工作。甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管。
十一、違約責任
1.在履行合同過程中發生的爭議,雙方協商解決;協商不成,可以人民法院起訴。
2.如一方違約或擅自中止合同的履行,必須向對方支付違約金,額度爲本合同工程總價的10%。
3.承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔質量保修責任。 乙方在施工期間嚴格應按規範進行組織施工,確保文明施工。服從甲方正確指導,配合甲方圓滿竣工。
4.發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。本合同價款採用可調價款方式確定,最終以實際工程量計算。
十二、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。
2.當事人不願意通過協商、調解解決或者協商調解不成的,本合同在執行中發生的爭議由工程所在地人民法院解決。
十三、合同生效
本合同一式貳份,雙方各執壹份
本合同自雙方簽字蓋章後生效,至工程竣工及價款結清後失效。本合同未盡事宜,雙方可協商另籤補充協議。
合同定訂立時間: 年 月 日
合同定立地點:
本合同雙方約定 簽字、蓋章 後生效。
甲方單位(蓋章): 乙方單位(蓋章):
代 表(簽字): 代 表(簽字):
年 月
年 日 日月
2022常規建設施工合同 篇16
施工單位(甲方):______________________承建方(乙方):___________________________________
依據《中華人民共和國合同法》、《建設工程施工合同管理辦法》、《建設施工規範》、《質量驗收評定標準》、《國家安全檢查標準》和自治區有關規定,結合本工程具體情況。經甲、乙雙方協商達成如下協議,並共同遵守。
一、工程概況:
工程名稱:____________________________工程地點:___________________________________建築面積:______________________________________工程結構:______________________________________工程內容:______________________________________
二、工程質量:按國家驗收規範達到合格標準、
工程造價包工包料一次包死。
三、施工工期:全部工程自___年___月___日開工,至___年___月____日竣工交付使用、
四、雙方責任
甲方責任:
1、對工程進度、工程質量、安全生產進行監督,並組織工程竣工驗收。
2、組織每月施工進度,工程質量、安全、生產會議,安排施工有關事項
3、對施工生產中有關技術及質量問題提出處理意見。
4、按上級有關規定填報有關報表。
5、根據建設單位支付工程進度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規定提供施工用資金。
五、乙方責任:
1、項目施工過程嚴格執行ISO 9002質量標準、
2、按照施工合同條款,安排好施工進度(包括每月施工進度),保證合同工期按時完成,並參加甲方召開的有關會議。
3、嚴格按照施工圖紙,施工規範和操作規程施工,確保工程質量,施工中的圖紙變更須經甲方同意並辦理簽證手續。
4、嚴格遵守建築工程安全操作規程組織安全施工,對發生的安全事故由乙方全部負責(同時由安全部辦理單項工程安全施工責任書,工程部辦理工程管理目標書,並嚴格執行)。
5、對工程的隱蔽部分,應先由乙方自檢,然後通知甲方工程部和建設單位。監理共同進行驗收,符合設計要求及施工規範後,方可進行下道工序的施工。
6、對工程施工的有關技術資料,應按國家的有關規定進行紀錄,整理、編制、歸檔。
7、遵守甲方的有關管理制度及規定,並接受因違反有關制度和規定的處罰。
8、凡從建設單位收取的工程款,方規定辦理有關合法手續,撥付後再使用。
9、凡乙方與其他單位的一切經濟、財務、材料等有關手續往來,均由乙方自行負責處理,甲方不承擔任何責任,如發上經濟糾紛,項目承擔一切經濟責任。
10、乙方負責歸集真實的工程票據,如經有關部門檢查,出現成本歸集不真實而進行的稅務懲罰或罰款,責任由乙方承擔。
六、付款方式及付款標準:
1、所有甲方支付給乙方的工程款,均以支票支付。
2、工程款在收回建設單位工程進度款後按進度支付乙方,如因工程急需,超支必須經部隊領導簽字後方可支付。
3、本工程基礎完工後,甲方應付乙方全額工程款的50%,做爲程材料費。
4、主體工程全部完工後,甲方應付乙方工程款35%。
5、裝飾工程,全部完工後經甲方驗收合格,經甲乙雙方決算厚,甲方應付乙方工程款10%。
6、剩餘工程款5%做爲工程保修費,乙方無條件保修,如果乙不按時保修,甲方有權另請施工人員保修,費用由乙方負責,保修爲一年。.
甲方負責人簽字:甲方蓋章:簽訂日期:
2022常規建設施工合同 篇17
發包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、工程承包範圍
三、合同工期
計劃開工日期:暫定 年 月 日,計劃竣工日期 年 月 ,合同
工期
( )日曆天
四、質量標準
工程質量標準:合格。
五、合同價款
金額:(大寫) 元(人民幣)¥ 元
六、組成合同的文件:組成合同的文件:
(1) 合同協議書
(2) 中標通知書
(3) 投標文件
(4) 招標文件的澄清和補遺
(5) 招標文件
(6) 本合同專用條款
(7) 本合同通用條款
(8) 標準、規範及有關技術文件
(9) 圖紙
(10) 工程量報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視爲合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同《本協議書中有關詞語含義與本合同《通用條款》通用條款》中分別賦予它們的定義相同。義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定的施工、承包人向發包人承諾按照合同約定的施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定 日後生效。
發包方(公章): 承包方(公章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人
委託代理人: 委託代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼
B、通用條款 通用條款
按中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局1999年12月制定的《建設工程施工合同》(GF-1999-0201)示範文本執行。(具體條款略,如投標人要求可提供)
C、專用條款 專用條款