物流軌道建設施工合同(通用27篇)

來源:瑞文範文網 1.06W

物流軌道建設施工合同 篇1

發包方(以下簡稱甲方):

物流軌道建設施工合同(通用27篇)

代表人:

地址:

承包方(以下簡稱乙方):

代表人:

身份證號:

地址:

依照《中華人民共和國民法典》及相關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,經甲、乙雙方友好協商,根據本工程的具體情況,就該工程質量、工程進度、安全生產等事項達成一致,簽訂本合同

第一條 工程概況

1.工程地點:

2.工程範圍:

3.承包方式:

3.1按圖紙、清單備註欄說明及工程範圍內、包質量、包安全、包工人差旅和食宿費。

3.2施工用水電費由乙方承擔。

3.3本合同執行清單價結算,按甲方要求 天完成主體,總工期 天完成項目;若甲方所供設備、材料、及款項不到位造成的工期延誤乙方不承擔任何責任。

3.4施工工具及勞保用品(含施工工具及吊葫蘆、腳手架、臨時用電的電箱電纜線照明、手套、口罩、安全帶、安全帽、木梯等)購置及託運費由乙方負責;

3.5現場施工材料的卸貨搬運及保管由乙方負責;

4.工期

總工期: 日曆天。

開工日期:  年 月 日

竣工日期: 年 月 日

第二條 雙方代表

1.甲方駐工地代表姓名: 聯繫電話:

2.本工程實行甲方代表負責制,甲方委託甲方代表對本安裝工程實行現場管理。

3.乙方駐工地代表姓名: 聯繫電話:

4.施工中必須和甲方代表一起參與項目管理及各項會議;

4.1甲方工作

4.1.1合同開工前3天,提供施工所需要場地。

4.1.2合同開工日期前3天,辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續。

4.1.3如乙方不按合同要求進行施工,甲方即可勒令乙方暫停施工,待整改完畢後報甲方驗收並同意後方可復工。

4.2乙方工作

4.2.1按合同要求的質量和工期完成本工程的施工。遵守有關法律和規定,接受甲方的指令,按照施工圖紙、設計變更單、圖紙會審紀要及施工驗收規範進行施工。爲甲方交由乙方施工的工程提供配合,服從甲方對分包工程的協調。

4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程進度計劃及其相應統計報表;

4.2.3 在乙方施工的施工場地內,按工程和安全需要提供和維修夜間施工使用的照明、看守由乙方負責。

4.2.4遵守當地市政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音、施工現場環境衛生等管理規定,並辦理有關手續。

4.2.5遵守當地市政府和甲方上級單位對施工場地的規定和要求。

4.2.6 按約定保護好建築物結構和相應管線、設備。

4.2.7 已竣工工程未交付甲方驗收之前,乙方負責成品保護,工程竣工後3天內清理現場,做到工完場清。

4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。

4.2.9乙方必須爲進入場地的所有工人和管理人員購買工傷保險,確保施工安全和第三者的安全,在施工中違章操作發生的安全事故均由乙方負責,與甲方無關。

4.2.10乙方應自行解決施工過程中工人的食宿問題。

4.2.11乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質量相關的事項,如乙方知道或根據經驗有關質量問題而告知甲方。

4.2.12由於乙方自身原因造成工程質量問題,所需人工、材料、機械費用由乙方承擔。

4.2.13乙方必須嚴格遵守安全生產法則。

4.3 施工組織設計及進度計劃

乙方在合同簽訂生效後3日內,將施工方案、勞動力安排、機械安排和進度計劃提交甲方代表。

第三條 工期順延

1.以下原因造成竣工日期拖延,經甲方代表確認,工期相應順延;

1.1 一週內非乙方原因停水、停電造成停工累積超過八小時;

1.2甲方不能按約定期限交出施工場地,清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、用電;

1.3由於戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災、以及颱風、大雨、暴雨、地震等。

第四條 工程驗收

乙方在工程完工 3日內通知甲方進行初步驗收,並有義務配合甲方進行工程總驗收。

第五條 合同價款及支付

1.合同總價,即人民幣 元整(大寫 元整)。

2.合同簽訂生效後甲方支付乙方工程款總額 30 %即 元(大寫 元整),工程完工初驗合格後支付 40 %即 元(大寫 元整),工程總驗收合格後支付 20 %即 元(大寫 元整),餘款質保期滿後一次性支付給乙方。

3.質保期: 年。

第六條 其他條款

1.本合同未盡事宜雙方本着友好合作誠意協商解決,若協商不成雙方都可以向人民法院提起訴訟。

2.工程圖紙等作爲合同附件與合同具同等法律效力。

3.本合同經雙方蓋章簽字後生效,合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具同等法律效力。

甲方: 乙方:

甲方代表: 乙方代表:

日期: 日期:

物流軌道建設施工合同 篇2

甲方:食品有限公司

乙方:工程建築有限公司

根據有關規定,爲明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本合同。

一、工程概況

1、工程名稱:鍋爐房工程

2、工程地點:

3、承包範圍:包工包料形式。

4、工程建築面積及計算方式:工程約平方,每平方米按元整計算(按工程完工後實際發生量計算),工程總造價約貳佰萬元。

5、付款方式:基礎完工後付款元,主體完工後付元,餘款完工後經甲方驗收合格七天內結算,一個月內付清。

6、工程期限:年月 日至年 月 日,共計 天完工。

7、如遇到下雨天災,人爲不可抗拒因素,工期相應順延。

8、工程施工中如發生變更項目,另行計算。

9、建築物回填 米以外由甲方負責。

10、煙筒不在承包範圍內。

11、因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負責。

二、 甲方責任和權利

1、施工單位有權行使合同約定的權利,履行合同約定的職責,負責對乙方承建的工程項目進行監督檢查。

2、施工單位所制定的施工進度計劃,乙方嚴格執行。

3、施工期間乙方不準隨意停工。

4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙,並進行圖紙

三、乙方的責任和權利

1、 乙方必須遵守甲方的各項規章制度,接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督,但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。

2、 必須遵守安全施工標準,規章制度和操作規程,正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工,必須遵守施工單位的各項規章制度,服從施工單位現場指揮。

3、 有權拒絕違章指揮和冒險作業,在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下,作業人員有權停止作業或撤離危險區域。

4、 組建一支過硬的施工隊伍,配齊各項工種,配備專職人員負責現場協調,安全文明施工。會審,如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方,避免造成不必要的損失。

5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關係的處理,給乙方造成一個良好的施工環境,並對工程質量嚴格把關,對不合格工程應以書面形式勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。

7、保證按時給乙方撥付工程款,如有延期甲方承擔一切後果。

8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現場的土地。

四、施工安全措施

1、乙方在施工操作中,嚴格遵守工地的一切規章制度,注意安全,在施工中乙方人員的安全問題,一切事故由乙方自負,甲方不承擔一切責任。

2、乙方在施工現場,安全施工無事不得進入建設單位生產車間,如果出事,乙方承擔一切責任。

3、因乙方造成停工、打架,一切後果由乙方無條件承擔。

五、附則

1、本合同一式肆份,合同甲乙雙方各執三份。

2、本合同簽訂後,承、發包雙方需提出修改時經雙方協商一致後,簽字確認作爲本合同補充合同。

3、任何一方不得違反本合同規定,未盡事宜,雙方協商解決。

甲方:

乙方:

年 月 日

物流軌道建設施工合同 篇3

甲方:____________________________

乙方:____________________________

甲方爲改善居住條件,在自家院內新建一棟兩層住房,經雙方協商,承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,結合房屋具體情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致,訂立本合同。

第一條:承建項目

1. 工程名稱:________________________。

2. 工程結構:底框磚混結構房屋一棟,一樓一底共兩層。

3. 建築面積:約310㎡(最後以實際建築面積爲準)。

4. 工程內容:乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程,包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前臺階施工。

第二條:承包方式及費用

1. 工程包工不包料。甲方負責採購施工所需的建築材料,乙方負責施工,並負責所有施工用具設備。

2. 施工費用:按建築面積甲方付給乙方每平方米________元(大寫____________元整),澆灌好一層合格後預付____萬元,工程結束驗收合格後全部結算付清。

第三條:工程質量要求

1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工,達到國家建築施工規範要求。牆體、樑、柱水平度、垂度相差不超過

1.5cm。

2. 房屋內部按甲方草圖佈局,工程施工中科學合理放線,具體尺寸需要變更時,甲乙雙方共同協商處理,每一道施工環節需經甲方驗收合格後方能進行下一施工環節。

3. 若乙方施工中質量不合格,一律拆除重新施工,所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。

第四條:工程工期

1. 經雙方協商,工程從澆灌鋼混柱之日起,兩個月完工(日期爲____________年_________月_______日____________年_________月_______日)

2. 在保證工程質量的前提下,因爲下雨和建築材料拖延,交房日期可順延;若由於乙方人爲原因工程延時或故意拖延工期,甲方扣除乙方施工費,延時一天扣除施工費____________元(大寫__________________元整)。

第五條:安全責任

甲、乙方共同提高安全意識,乙方必須嚴格按照《安全生法》,勞保措施,施工防護措施到位,安全規範施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不承擔任何責任和費用。

第六條:雙方責任

1.甲方負責在______月______日前完成地基開挖,石腳支砌,地基回填,準備好水路電路,確保乙方按時施工。

2.乙方在施工工程中,必須聽從甲方提出的意見和建議,在保證工程質量的前提下,堅持節省、不浪費的原則,不能隨意帶走甲方的任何建材。

3.施工前,乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方,以便甲方及時採購;施工中,工程需增減用料時,甲乙雙方共同協商。

4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用,乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求,否則本合同終止。

5.施工中本合同未盡事宜,雙方共同協商處理。

6.本合同自簽訂之日起生效。本合同共二頁,一式兩份,甲乙雙方各保存一份。

甲方(簽章):___________________乙方(簽章):___________________

____________年_________月_______日____________年_________月_______日

物流軌道建設施工合同 篇4

甲方:__________

乙方:__________

本履約保證金由合同雙方於__________年__________月__________日在訂立。爲了明確雙方權利、義務,依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定,甲、乙雙方經平等協商一致,訂立本合同。

第一條 鑑於甲方與乙方於簽署了施工合同,乙方在對建設工程施工合同條款已做明確瞭解的情況下,爲保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務得到切實履行,願意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

第二條 保證範圍爲乙方未按建設工程施工合同約定履行義務,包括但不限於因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、安全生產、工程質量達不到標準時以及因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或賠償的損失。

第三條 保證金額

乙方應當按照中標合同總金額的__________%,金額:大寫人民幣__________元(¥)作爲履約保證金交付給甲方,此筆履約保證金由乙方通過支付到甲方,此款項不計利息或資金佔用費。

第四條 保證方式爲履約保證金可無條件並不可撤銷地等額抵銷乙方因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或損失賠償金額。

第五條 保證期間自甲乙雙方簽訂合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格後日內。保證期後甲方根據乙方的合同履行情況,按照合同相關約定退還保證金給乙方。

甲方(蓋章):__________

乙方(蓋章):__________

時間:__________

物流軌道建設施工合同 篇5

甲方:  乙方:  根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,乙方承接甲方外牆塗料工程施工事宜,經雙方友好協商,簽訂本合同。  

第一條:工程概況  

1、工程名稱:  工程地點:  

2、工程範圍:根據施工圖紙和甲方要求負責外牆塗料工程的樣板製作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等;  

3、承包方式:包工包料包檢測驗收合格;  

4、質量等級:按照國家有關規範進行檢測驗收,乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。  

第二條:工程期限  

一、本合同工程分四個施工段,詳見下表:  工程名稱施工段工期(日曆天)  外牆塗料a棟25  b、c棟25  d、e、f棟25  g-棟25  備註:

①本合同工期均含節假日及驗收時間。

②具體開工時間以甲方開工通知爲準,工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期,乙方應根據雙方共同確認的工程進度計劃進行施工。  

二、如遇下列情況,經甲方及監理蓋章確認後,工期相應順延:  

1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度;  

2、非因乙方原因,施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上,影響正常施工的;  

3、不可抗力因素;  

4、乙方在以上情況發生後5天內,就延誤的內容向甲方代表提出報告,逾期不辦理視爲放棄。非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承擔違約責任。  

第三條:合同價款  

一、本合同總暫定總價爲人民幣元。其中:  

1、b施工段暫定總價爲人民幣元整;  

2、a棟施工段暫定總價爲人民幣元整。  金額組成詳見下表(人民幣:元):  工程名稱施工段暫定面積(㎡)包乾單價(元㎡)暫定總價(元)  外牆塗料b  a棟  合計  備註:

①綜合包乾單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費,超出工期範圍的外架使用費由乙方承擔,根據實際使用天數按天計算。  

②乙方按施工圖進行施工並按實際施工面積計算工程量,以合同約定綜合包乾單價進行合同結算。  

二、支付方式  合同按b、a棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款,在符合合同約定的付款條件,且乙方向甲方提供等額合法稅務發票後五個工作日內,由甲方或甲方委託的單位按乙方在本合同中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下:  

1、甲方發出開工通知,乙方材料、人工進場,且完成相應施工段膩子層施工並經甲方及監理方驗收合格後,支付該施工段合同暫定總價30%,分別爲:  b爲人民幣元整  a棟爲人民幣元整  

2、相應施工段所有工程竣工,經甲方、監理方驗收合格交付甲方後,支付該施工段暫定總價的50%,同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費,實際支付分別如下:  

1)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費後,實際支付給乙方該施工段的工程款分別爲:  b爲人民幣元整  a棟爲人民幣元整  

2)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費,分別爲:  b爲人民幣元整  a棟爲人民幣元整  

4、工程結算:按本合同確定的綜合包乾單價和實際施工面積進行合同結算。  

5、本合同所有工程經質檢部門整體驗收合格,乙方按約定提交竣工資料,雙方進行結算,甲方扣除質保金和配合費後,付清工程餘款。  

6、工程質保金爲合同結算總價的3%。質保期內,乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題,質保兩年後,甲方將質保金按實結算後退還給乙方(不計利息)。  

7、工程配合費爲合同結算總價的3.5%,經雙方按實結算後,根據暫扣除的配合費進行多退少補。  

第四條:工程變更  因土建設計變更引起本合同項下工程量增加或減少的,乙方應於變更發生後____日內將相關資料上報甲方及監理方審覈確認。否則,對乙方因變更而增加的費用,甲方不予認可。  

第五條:工程質量  

一、工程樣板製作:外牆塗料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板:基層膩子(兩道:粗型、細型各一道)、底漆層(一道)、外牆漆面層(兩道),各種樣板需分層留樣並經甲方、監理方驗收合格後,乙方方可正式施工。  

二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建築工程規範標準等進行施工,並接受甲方現場派駐代表的監督。  

三、乙方需按約定採購材料,符合圖紙要求和國家規定標準,並提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等,所購材料經甲方、監理方檢查確認後,乙方纔能施工使用,不符合要求的,乙方負責運出施工場地並重新採購.

四、外牆塗料工程符合以下規定,以乙方提供的塗料樣品進行驗收:  塗  料名稱顏色色號生產廠家  外牆專用膩子(兩道)有限公司  水性底漆(一道)  彈性抗污塗料(兩道)  備註:

①基層膩子爲兩道:粗型、細型各一道

②外牆塗料塗刷紋理爲細紋(以樣品驗收),必須具有遮蓋力,耐紫外線,抗酸鹼,不變色,不起泡,無粉化,無龜裂,不脫落,可清洗等。  

第六條:工程驗收  

一、外牆塗料工程報驗。材料進場及施工過程中,乙方需向甲方報驗的內容爲:  

1、進場材料報驗;  

2、抹灰基層質量和含水率測定報驗(正式施工前報驗);  

3、打底膩子基層質量報驗(膩子施工完成後,封閉底漆施工前報驗);  

4、抗鹼封閉底漆層質量報驗(封閉底漆完成後,罩面漆施工前報驗);  

5、成品質量報驗(兩道罩面漆完成後報驗)。  甲方及監理方進行上列各項驗收,如驗收不合格或驗收手續不全,甲方可以要求乙方返工直至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按合同暫定總價3‰天計收違約金,並賠償因此給甲方造成的損失。  

二、工程綜合驗收  

1、以國家頒發的工程施工及驗收規範、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術文件、樣板要求等爲依據,由甲方、監理方、市建設工程質量監督站等部門進行驗收。  

2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格後貳天內,乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的,工期順延。  

3、工程未能通過驗收的,乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按合同暫定總價3‰天計收違約金,並賠償因此給甲方造成的損失;工程經過貳次以上(含貳次)未能通過驗收的,另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元(10000.00)次的處罰。  

第七條:工程質保  

1、本合同工程質保期爲________年,自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內,凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任,工程保修條件、範圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。  

2、質保期內,如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛鹼,流墜等質量問題,乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格,如屬於大面積返修(累計2㎡以上),再次驗收合格後工程質保期重新計算(即返修合格後再保修________年)。  

3、質保期內,工程發生質量問題,乙方應在接到甲方或用戶通知後24小時之內到現場進行維修,否則甲方有權扣收質保金,並自行維修處理,相關費用由乙方承擔。  

第八條:甲方工作  

1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖,確定顏色色號。  

2、提供乙方施工所需用水、電源,水電費由乙方承擔;可提供設備材料放置場地。  

3、協助協調主體施工各方的關係及對工程工序的整體調度。  

4、對乙方施工的工程,甲方工地代表負責進行監督,對不合格的工程(工序)甲方有權責令其返工或停工,因此造成的經濟損失由乙方承擔。  

第九條:乙方工作  

1、本合同簽訂生效後三天內,將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定。  

2、熟悉施工圖紙,按圖施工;自行負責場內的各種水平和垂直運輸。  

3、嚴格遵守安全施工、防火等規範和制度,承擔施工中造成的事故責任和費用;做好現場自身範圍內的保衛和垃圾清理等工作。  

4、工程竣工驗收交付甲方前,乙方承擔材料設備和工程成品的保管責任,保管期間發生丟失或損壞,乙方承擔重置和修復責任。甲方提前使用發生的損壞,由乙方進行維修,材料費用由甲方承擔。  

5、因施工需要,乙方須對建築物某些局部結構、園藝設施或設備管線等進行破壞性施工的,應與甲方協商,經甲方同意後方可施工,並在甲方要求的時間內恢復原狀。  

6、乙方的施工隊伍必須遵守國家相關規定,服從甲方的現場管理安排,使施工能正常進行;否則乙方承擔因此給甲方和土建承包方造成的損失,甲方有權對乙方處以人民幣1000元次的罰款。  

7、工程竣工驗收合格後十天內,乙方提交完整合格的竣工資料一式三套給甲方。  

第十條:違約責任  

1、合同簽訂生效後,合同的任何變動均需雙方協商後以書面形式確定,一方擅自變更或終止合同,則需向守約方支付合同暫定總價的20%作爲違約金,即人民幣元整,並賠償由此給守約方造成的損失。  

2、甲方應按約定支付工程進度款,因甲方原因未按約定付款的,超過約定期限7天后,每逾期一天,按逾期應付款的向乙方支付違約金。  

3、非因甲方原因,乙方不能按約定工期完工的,每延誤一天,按合同暫定總價的千分之三向甲方支付違約金;延誤時間累計超過10天的,甲方有權解除合同,乙方需向甲方支付合同暫定總價20%的違約金,因此給甲方和土建承包方造成的全部損失均由乙方承擔。非因甲方原因造成工期延誤的,甲方支付工程款的時間相應順延。  

4、未經甲方同意,乙方擅自  拆改原建築物結構或設備管線等的,承擔由此造成的經濟損失和事故責任(包括罰款),賠償由此給甲方和土建承包方造成的損失,並在甲方要求的時間內修復完整。  

5、乙方未按約定交付各類資料,經甲方一次催告後____日內仍不移交齊全的,視乙方延誤工期,按本合同有關工期延誤違約條款處理,並仍有交付資料的義務。  

6、本合同簽訂後,未經甲方同意,乙方不得轉包工程。否則,乙方向甲方支付轉包違約金人民幣拾萬元整(100,000.00),並賠償由此給甲方造成的損失。  

7、乙方違反本合同約定而需要承擔的違約金和賠償金等款項,甲方均有權直接從工程款中扣收,不足部分由乙方另行支付。  

8、雙方均不需對不可抗力因素造成的損害承擔責任。不可抗力發生之後,乙方應迅速採取措施,儘量減少損失,並在24小時內向甲方通報災害情況。災害繼續發生的,乙方應每隔5天向甲方報告一次災害情況,直到災害結束。  

第十一條:其它  

1、合同履行期間,雙方發生爭議時應先協商解決。若協商不成,可向項目所在地的人民法院起訴。  

2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同壹式伍份,甲方執叄份,乙方執貳份。  

3、合同附件爲本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,合同附件表如下:  序號附件名稱頁數備註  1售後服務承諾書1附件一  2乙方相關材料附件二  甲方:乙方:  法定代表人:  委託代理人:委託代理人:  審覈人:開戶銀行:  經辦人:銀行帳號:  聯繫電話:聯繫電話:  傳真:傳真:____日期:日期

物流軌道建設施工合同 篇6

發包方: (以下簡稱甲方)

承包方:(以下簡稱乙方)

爲了明確甲.乙方雙方在工程建設過程中的權利,義務和責任,維護雙方的合法利益,達到保證期,保證工程質量,保證安全文明施工的目的,雙方在遵守法律,行政法規,自願、公平的基礎上,結合本工程具體實際,經雙方協商同意,簽訂本工程合同,以便共同遵守。

第一條工程概括

一﹑工程名稱﹑地點和內容

1﹑ 街道路亮化照明工程

2﹑工程地點:

3﹑工程內容:基礎澆築﹑電器﹑燈杆﹑燈具製作﹑安裝和調試.

二﹑開﹑竣工時間

1﹑開工日期:20xx年7月20日

2﹑交工日期:20xx年8月30日

三﹑質量等級:優良

四﹑合同條款

工程採用中標價款承包:施工承包合同總價款爲人民幣

五﹑工程承包範圍及承包方式

1﹑承包範圍:所有工程(燈具﹑燈杆﹑電器﹑控制箱等)的施工,安裝和調試。

2﹑本工程價款爲優良工程條款,當工程竣工驗收達到優良標準時,在竣工結算中甲方扣留乙方合同價款的3%作爲經濟處罰。

3﹑甲、乙雙方在履行合同是發生爭議,應當協商解決,如未能達成一致,可提交有關部門協商,如仍未能達成一致時,可提交仲裁機構或向合同簽訂地人民法院起訴。

4﹑全合同不得轉讓,未盡事宜,由雙方另作協商並簽訂書面協議,協商內容經雙方簽字﹑蓋章後,與本合同有同等法律效力。

5﹑本合同一式六份(正本兩份﹑副本四份),甲﹑乙雙方簽字,蓋章之日起合同生效,分送有關部門。

6﹑本合同簽定時間:20xx年七月二十日

7﹑本合同簽定地點:

建設單位(蓋章) 施工單位(蓋章) 電話: 電話:

法定代表人(蓋章) 法定代表人或其授權人(蓋章)

物流軌道建設施工合同 篇7

承包人:

發包人 :

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱:

工程地點:

工程內容:建築面積: m2,建築高度 m或

跨度 m,結構類型: ,

層數 ,其它

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表 (附件1)

工程立項批准文號:

資金來源:

二、工程承包範圍

承包範圍:

三、合同工期

開工日期:

竣工日期:

合同工期總日曆天數 天。

四、質量標準

工程質量標準:

五、合同價款金額 (大寫): 元 (人民幣)¥: 元

六、組成合同的文件組成本合同的文件包括:

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、標準、規範及有關技術文件

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視爲本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間: 年 月 日

合同訂立地點:

本合同雙方約定 後生效。

發包人:(公章) 承包人:(公章)

住 所: 住 所:

法定代表人: 法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

電 話: 電 話:

物流軌道建設施工合同 篇8

發包方(甲方):

承包方(乙方):

一、 工程概況:

工程名稱:小區道路硬化工程 工程地點:小區 承包範圍:包工包料 合同工期:40天 開工日期:20xx年4月25日 竣工日期:20xx年6月5日 約53萬元。工程量按照實際發生量進行結算(後附工程預算單)。

二、 甲方職責:

1、 依據建設工程管理的法令法規以及城鎮道路建設工程技術規範對乙方施工進行全過程的技術、質量、安全、進度管理。

2、 協助乙方解決施工過程中遇到的問題。 按照施工方案要求對乙方施工技術規範、質量指標進行檢查監督,負責建築材料、隱蔽工程的檢查、驗收工作。

3、 根據實際需要,審覈批准工程變更方案,審定工程簽證。

4、 負責抓好對工程隊的安全教育,定期進行安全檢查。

三、 乙方職責:

1、 認真貫徹執行工程建設的法規及各項地方性法規,依據施工方案要求組織施工。

2、 每道工序完工後需經甲方驗收合格後方可進行下一道工序的施工。

3、 所購進的建材必須符合國家材質技術指標,具備產品合格證書及相關質檢手續,並經甲方驗收合格,方可使用。

4、 抓好本工隊全體人員的安全教育,搞好施工現場安全設施、警示標誌配置及各項安全防護工作,嚴格施工機械、電器設備的安全操作規範,積極配合甲方的各項安全檢查。

5、 未按照施工技術規範及工程質量要求組織施工而造成的廢品工程,應予以返工並承擔相關費用。

6、 乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔,不可抗力因素(地震、洪水等)造成的損失由甲乙雙方協商解決。

四、 工程決算:

工程竣工後,依據工程各項目實際發生量及工程量清單所確定的價格標準據實結算。

五、 付款方式:

依據工程進度雙方商定。工程竣工驗收合格後,支付工程總價款的百分之九十五,預留百分之五保脩金,保修期爲一年,期滿未出現質量問題,支付餘款。本合同自簽訂之日生效,甲乙雙方共同遵守,如有爭議,提交當地勞動仲裁部門裁決本合同一式四份,甲乙雙方各一份,甲方存檔二份。

發包方:(公章)法定代表人:委託代理人:

承包方:(公章) 法定代表人: 委託代理人: 年 月 日

物流軌道建設施工合同 篇9

帷幕灌漿施工合同範本

工程總承包方:

項目作業承包方:

證件號碼:

經甲、乙雙方協商,庫帷幕灌漿工程施工由乙方承擔,簽訂意向如下:

第一條工程概況

1工程名稱:

2工程地點:

3承包項目:帷幕灌漿工程

第二條承包方式和內容

1、承包方式:

單價承包

2、承包主要工作數量:

4、承包單價(或總價):

5、單價組成:

第三條價款結算

1、合同簽署後甲方撥付乙方___ 元(大寫:____)預付款。乙方收到甲方付款後五天內進場。在施工期間,乙方每月二十日向甲方遞交已完成工程量報告,甲方根據監理工程師審定的工程量,確定結算工程量,進行工程款支付。

2、乙方承包單價中包含社會統籌及意外傷害保險等費用。

3、稅金由甲方承擔。

第四條甲方的責任與義務

1、甲方編制總體施工組織設計,全面負責工程進度、工程質量、施工技術、安全生產等管理工作,統一規劃乙方的施工生產和生活臨時設施等平面佈置。

2、甲方統一向發包單位領取工程技術文件和施工圖紙,按時供給乙方。

3、甲方負責辦理單位或分部工程開工報告,組織圖紙會審和技術交底。

4、甲方負責組織並參加分包項目的隱蔽工程驗收、分部工程驗收和竣工驗收。

5、甲方配合監理工程師監督檢查乙方施工過程中的質量,有權暫停不符合施工規範的施工程序。工程質量如達不到規範或設計要求,甲方有權指令乙方停工整改。

6、甲方以書面形式向乙方提供並交驗水準點與座標控制點。

7、甲方向乙方提供施工場地周圍地下管線、鄰近建築物、構築物及文物等資料,並協助乙方進行處理和實施保護工作。

8、甲方負責統一規劃和管理施工現場,爲實現文明施工目標創造條件。

9、甲方負責檢查施工安全,有權停止、糾正不符合安全規定的施工行爲。

第五條乙方的責任與義務

1、遵守國家與地方的有關法律法規,並保證甲方免於承擔由於乙方違反上述法律法規而產生的經濟、法律責任。

2、乙方應對施工人員進行崗前教育,增加全體人員的質量意識、職業健康安全及環境保護意識。

3、依據設計圖紙和甲方要求,編制施工組織設計和總進度計劃,並向甲方申報投入此工程施工的負責人、技術人員和施工設備等明細表。

4、施工期間,乙方在每月二十日向甲方申報下月計劃安排和生產完成情況月報表。

5、施工期間,乙方負責自己施工成品或半成品的防護工作,直至驗收完成。

6、乙方必須設專人從事質量、安全管理、環境保護工作,並接受監理工程師及甲方的監督檢查。

7、乙方施工現場必須整潔,做到工完場清,積極配合甲方進行現場管理,達到對環境、健康等各項要求,確保文明施工。

8、乙方必須自行完成分包項目,不得再進行分包或轉包。

9、乙方必須支付施工生產中實際發生的民工費用,否則因此產生的一切責任有乙方承擔。

第六條工程質量

1、分包項目的工程質量必須達到優良等級。

2、乙方必須建立健全質量保證體系,完善質量檢查制度,嚴格按設計圖紙和施工規範要求,對工程使用的材料、施工工藝進行全過程的質量檢查,並詳細的填寫質量記錄。

3、乙方根據國家質量驗收規範、評定標準和甲方要求,及時整理各類質量記錄,圖表等資料,並及時移交給甲方。

4、乙方應精心組織施工,保證工程質量。如質量不合標準,必須返工修理,其經濟損失由乙方承擔;工程質量低劣又無法挽救的,應由乙方負責賠償全部經濟損失。

5、質量評定仲裁部門爲質量監督行政主管部門。

第七條安全生產

1、分包項目的施工安全要求:安全生產無事故。

2 、甲方對乙方承擔的工程項目做安全交底,並進行監督檢查,乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度,嚴格遵守安全操作規程,對甲方提供的安全設施,經檢查合格方可使用。

3 、乙方違反《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》,不執行《安全生產技術》標準,危害工程施工安全、危及他人生命及財產安全或造成人員傷亡事故,乙方承擔全部責任。

第八條本意向書一式貳份,甲乙雙方各持一份。

甲方(蓋章):

乙方(蓋章):

代表人(簽字):

代表人(簽字):

簽訂日期:

年月日

物流軌道建設施工合同 篇10

反訴人(本訴被告):_________________有限公司

法定代表人:_________________。

聯繫電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。

法定代表人:_________________。

住所:_________________昆號。

聯繫電話:_________________

反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案,對被反訴人提起反訴。

反訴請求

1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共_________元;

2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

事實和理由

_____年_____月_____日,反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》,被反訴人未能按合同和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本着友好合作目的,並未向被反訴人提出索賠,直至_____年_____月_____日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。_____年_____月,被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南築城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成_____年_____月份雙方未對單,反訴人找不着付款對象。且_____年_____月____日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經濟損失。

綜上,反訴人認爲,由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經濟損失,故反訴至貴院,請依法支持反訴請求。

此致

_____________人民法院

附:本上訴狀副本__________份

反訴人:_________________(簽名)

_____年_____月_____日

物流軌道建設施工合同 篇11

發包方(甲方)  承包方(乙方)  根據《中華人民共和國民法典》和《建築裝飾承包合同條列》及其他相關法律法規,遵循平等、自願、公正、誠實守信的原則,結合工程實際,甲乙雙方經友好協商一致,特訂立本合同:  

一、工程概況:  

1、工程名稱:住宅室內精裝修  

2、工程地點:  

二、 工程承包範圍:《預算書》中所標明的工程項目及內容  

三、承包方式:全承包  雙方約定:本工程由乙方提供設計,由甲方審覈、確認。住房裝修合同

四、合同工期:  

1、開工日期:  

2、竣工日期:  

3、合計 個日曆日。  上述開工日期爲暫定日期,實際開工日期以甲方的開工通知書爲準,若開工日期提前或推後,則竣工日期相應提前或延後,工期不變。  

五、工程質量標準:  工程質量標準:優良。按(GB50210—20)建築裝飾、裝修工程質量標準驗收規範執行。  

六、合同價款:  本合同第一條確定的承包範圍內施工面積了 ㎡,合同總造價爲人民幣: 萬元(不含稅金)  

七、合同的組成文件:  

1、本合同書;  

2、標準、規範及有關技術文件;  

3、甲、乙雙方確認的圖紙{按圖施工}  

4、雙方關於本工程的洽商、變更、簽證等書面協議或文件。  

八、雙方工作:  

(一)甲方工作:  

1、開工前2天,提供施工所需的場地,並清除場內一切影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。  

2、開工前2天,向乙方提供施工所需要的水源、電源,說明使用注意事項,並交納施工中產生的水電費。  

3、負責辦理本工程及各種申請、審批手續,負責繳納物業管理部門收取的裝修押金、出入證等相關費用。  

4、委派張X爲甲方工地代表,對工程質量、施工進度進行監督檢查、辦理變更、簽證、登記手續,及時辦理驗收結算。  

5、開工前2天,對施工圖紙、施工方案及施工進度計劃進行審定並予以確認或要求乙方予以變更,確認及變更應以書面方式進行。乙方接到甲方確認後,應按期開工;乙方接到甲方變更後,應於48小時內,提出變更後方案交甲方審定,甲方應於48小時內予以答覆。  

(二)乙方工作:  

1、委派劉X爲本工程項目經理,負責按合同約定擬訂施工方案、施工進度計劃交甲方審定。按合同約定組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。  

2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、安全規定、環境保護規定。  

3、做好各項質量檢查和施工記錄,會同甲方做好分階段驗收和竣工驗收,編制工程決算。  

4、工程竣工尚未移交甲方之前,負責對現場設施和施工成品的保護。  

九、關於工期的約定:  

(一)開工及延期施工:  

1、乙方應按合同約定的開工日期開工,因乙方原因延期開工的,乙方應按合同總造價的千分之三逐天向甲方支付賠償。  

2、因甲方原因不能按合同約定日期開工的,甲方應按合同總造價的千分之三逐天向乙方支付賠償。  

(二)暫停施工:  

1、由於甲方未按合同要求支付工程款項的,乙方有權暫停施工,同時保護好施工現場,甲方應按合同要求工期相應順延。  

2、甲方對在施工過程中質量有異議,可要求暫停施工。並向乙方發暫停施工說明書。經技術主管部門仲裁,責任在乙方的,乙方承擔返工或維修責任,工期不順延;經主管技術部門仲裁,責任不在乙方的,乙方可要求甲方賠償因暫停施工帶來的損失,工期相應順延。  

十、關於提供材料的約定  

1、甲方提供的材料,應在乙方要求的日期運抵施工現場,由乙方檢驗。如材料不符合施工要求,乙方可拒絕使用;如甲方要求乙方使用,應書面提出,乙方不承擔由此產生的質量後果。  

2、甲方提供材料的,乙方應提前3天通知甲方。  

3、乙方提供的材料,必須符合合同規定的型號、規格和標準,由甲方檢驗後方可使用。  十

一、工程變更:  

1、設計變更。施工中甲方需要對原工程設計變更,應提前3天向乙方以書面方式提出變更通知。設計變更應由原設計單位提供變更的圖紙及相關說明。  

2、項目變更。施工中甲方需求增加或減少項目,應提前3天向乙方以書面方式發出變更通知。乙方同意後,雙方應辦理簽證,作爲追加合同價款和結算的依據。  

3、因甲方提出設計或項目變更的,工期相應順延。  十

二、驗收與保修  

(一)驗收  

1、工程完工後,乙方向甲方提供完整的竣工資料及竣工驗收報告。  

2、甲方接到驗收報告後____日內組織驗收,並在驗收後____日內予以認可或提出修改意見。乙方應按要求修改,並承擔由自身原因造成修改的費用;由甲方原因造成的修改,其修改費用由甲方負責。  

3、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告後____日內不組織驗收,或驗收後____日內不提出修改意見,視爲驗收合格。  

4、工程未經竣工驗收或驗收未通過的,甲方不得使用;如甲方強行使用,乙方不予承擔保修,並視爲工程竣工及驗收合格。  

(二)保修:  工程竣工後,乙方應按規定對工程在質量保修期內承擔質量保修責任。  十

三、付款方式:  雙方約定,甲方按以下方式支付工程款項:  

1、開工之日起____日內,支付總款項的80%,即人民幣 萬元;  

2、木工進場施工之日前,支付總款項的10%,即人民幣 萬元;  

3、竣工通過驗收後____日內,支付總款項的`10%,即人民幣 萬元。  十

四、雙方如發生爭議,應通過雙方友好協商解決;經友好協商仍不能解決的,均可向擁有管轄權的人民法院提起訴訟。  十

五、本合同書一式兩份,雙方各執一份。  十

六、本合同書自雙方簽字之日起生效,至保修期結束失效。  甲 方:

電 話:  代 表:____日 期:  乙 方:

電 話:  代 表: ____日 期

物流軌道建設施工合同 篇12

發包方:(簡稱甲方)

承包方:(簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及國家工商行政管理局和建設部頒發的《建設工程施工合同GF–1999–0201示範文本》結合天津市有關規定,經雙方協商一致,簽訂本合同。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱:

1.3 工程內容:(詳見工程項目一覽表)

1.2 工程地點:

1.4 承包範圍:

1.6 合同價款:本工程造價 元。 金額大寫:

第二條 工程期限

2.1 全部工程開工日期:本工程定於 年 月 日開工。

2.2 全部工程竣工日期:本工程定於 年 月 日竣工。

2.3 全部工程總日曆天數 天。

2.4 各單項工程開竣工日期詳見工程項目一覽表。 第三條 工期延誤與工期獎罰

3.1 延期開工。乙方因故不能按時開工,應在約定的開工日期提前五天,向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方代表應在三天內書面答覆乙方。甲方同意延期要求或三天內不予答覆,工期相應順延。如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在規定時間內提出延期開工要求,工期不予順延。

3.2 暫停施工。甲方代表認爲必要時,可提出暫停施工要求並在停工後48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見後,應及時提出復工要求,甲方代表在24小時內予以答覆。甲方未能在規定時間提出處理意見,或收到乙方復工要求時限內未予答覆,乙方可自行復工,停工責任在甲方的,由甲方承擔經濟支出,工期相應順延。停工責任在乙方的,由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答覆,施工無法進行,乙方可認爲甲方已部分或全部取消合同,由甲方承擔違約責任。

1.5 承包方式:

3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的,經甲方代表確認,工期相應順延。

3.3.1 工程量變化和設計變更。

3.3.2 一週內,非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。

3.3.3 施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。

3.3.4 甲方未按約定時間供應材料,甲方未按時撥付工程款及甲方代表籤認同意給予順延的情況。

3.3.5 不可抗力(指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災,以及協議條款約定的等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。)乙方在以上情況發生後五天內向甲方提出報告,甲方在收到報告後五天內予以確認答覆,逾期不答覆,乙方即可視爲延期要求已被確認。非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承擔違約責任。

3.4 工期獎罰。根據工期定額標準雙方約定的工期完成日期,工程提前或延誤的獎罰費用,雙方應擬定如下條款:

第四條 甲方工作

4.1 辦理施工所需證件、批件,清理場地,修復現場幹道,保證運輸通暢。

4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場雙方商定地點,並保證施工期間的需要。

4.3 將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方,並進行現場交驗。

4.4 甲方在開工前15天將工程施工圖八份及有關技術資料提供乙方。

4.5 組織設計院、乙方進行圖紙會審,並向乙方進行設計交底。

4.6 協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護要求,並承擔有關費用。

甲方不按合同約定完成工作造成施工損失,應承擔經濟責任,工期相應順延。

第五條 乙方工作

5.1 按雙方約定日期,向甲方提供年、季、月工程進度計劃及統計報表和工程事故報告,並提供施工用電、用水計劃。

5.2 乙方應在 年 月 日前將施工組織設計(或施工方案)交與甲方,甲方應在 日內批准或提出修改意見,逾期即可認爲已經批准。

5.3 乙方必須按批准的進度計劃組織施工,接受甲方對進度的檢查監督。

5.4 已竣工程在驗收之前,負責對已完工程的成品保護。保護期間發生損壞系乙方責任由乙方負責修復,系甲方提前使用後發生損壞的修理費用由甲方承擔。

5.5 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。

5.6 嚴格執行我市關於施工現場管理的有關規定,交工前清理現場達到建築物無污染,現場無建築垃圾。乙方不按合同約定完成工作,造成工程損失,應承擔經濟責任。

第六條 價款支付與調整

6.1 工程預付款:在合同簽訂後,按天津市有關文件規定,三日內甲方按工程合同造價 %,計人民幣 元,支付給乙方。

6.2 工程進度款按天津市關於工程進度款撥付辦法的規定。

6.3 合同價款的調整。在合同簽定後,任何一方不得擅自改變,但發生以下情況之一的可以調整。

6.3.1 甲方同意的設計變更及工程量增減。

6.3.2 工程造價管理部門公佈的價格調整。

6.3.3 雙方約定的其它增減或調整。

6.4 甲方不按合同規定的付款方式撥付工程款時,乙方可向甲方發出付款要求通知,甲方在收到乙方通知 天內仍不能按要求支付時,甲方應承擔從拖欠之日起的違約責任。

第七條 材料設備供應

7.1 甲供材料設備(見附表二)。甲方應向乙方提供所供材料設備產品合格證及材質證書。

7.2 甲供材料設備甲方委託乙方保管時,保管費用 元由甲方承擔。保管期間材料設備發生損壞丟失,乙方負責賠償。

7.3 甲供材料應按雙方約定時間、地點供應,未按要求時間供貨所造成的損失由甲方負責。甲供材料設備品種、數量、規格與清單不符時,由甲方重新採購並補齊數量。

7.4 乙方採購的材料設備應符合設計和規範要求,並附有合格證。

7.5 根據工程需要,經甲方批准,乙方可使用代用材料。

7.6 甲方委託乙方採購的材料設備,採購前,在價格、質量方面應取得甲方同意簽證,價差由甲方承擔。

第八條 質量與驗收

8.1 乙方應認真按照國家頒佈的施工驗收規範及工程設計圖紙要求進行施工,接受甲方監督,質量驗收必須達到合格。對不合格的分項工程,乙方應按規範要求,承擔返修工作及費用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的經濟支出由甲方承擔。甲方要求優良工程,其增加費用雙方商定納入補充條款。

8.2 隱蔽工程驗收。工程具備覆蓋、掩埋條件或達到條款約定的部位,乙方自檢合格後在隱蔽施工前24小時通知甲方驗收,驗收合格後方可進行隱蔽工程施工。

8.3 工程具備竣工驗收條件,雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。

8.4 乙方在工程驗收前5天將驗收報告送甲方。甲方在收到報告後5天內組織驗收,無正當理由不組織驗收或驗收後5天內不予批准且不能提出修改意見,可視爲竣工驗收報告已被批准。

8.5 已竣工未驗收工程,交工前由乙方保管,甲方不得動用。甲方如需提前使用,即視爲通過竣工驗收。

8.6 乙方在驗收後 天內向甲方提供完整的竣工資料和竣工圖 套。

第九條 設計變更

9.1 施工中如需設計變更,須由甲方取得以下批准:超過原設計標準和規模時,經原設計和規劃審查部門批准,送原設計單位審查後,取得相應圖紙和說明。

9.2 乙方對原設計進行變更,須經甲方同意。甲方對原設計進行變更,須向乙方發出正式變更通知,乙方按通知進行變更。

9.3 由於設計變更導致的經濟支出,由雙方以補充協議方式予以明確。

第十條 竣工結算

10.1 已完工程竣工驗收後,乙方在 天內將工程結算書送交甲方,甲方在 天內審覈完畢,並簽署審覈意見。雙方無爭議時,甲方負責向乙方支付工程結算款,乙方收到工程款後 天內將工程交付甲方。如雙方意見不一致時,可報請有關部門調解。若甲方在收到結算後 天內未提出審查意見,工程結算視爲批准。

10.2 由於甲方違反有關規定,經辦行不能支付工程款,乙方可將部分或全部工程妥善保護,保護費由甲方承擔。

10.3 甲方無正當理由在批准竣工報告後30天內不辦理結算,從第31天起按施工企業計劃外貸款的利率支付拖欠工程款利息,並承擔違約責任。

第十一條 工程保修

11.1 保脩金。甲方從應付乙方工程款內,按合同工程價款的 %預留工程保修費用。待保修期過後,退還乙方本金及利息。

11.2 保修項目及保修期限

11.3 保修期間,因施工質量問題,甲方提出要求,乙方應在接到修理通知後10天內派人修理。否則,甲方可委託其它單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保脩金內扣除,不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修經濟支出由甲方承擔。

第十二條 爭議、仲裁

12.1 甲乙雙方在合同執行過程中發生爭議,當事人應本着協商的原則解決,協商不成時,可按下列第 種方法解決:

①向 仲裁委員會申請仲裁;

②向人民法院起訴。

第十三條 甲、乙方駐工地代表

13.1 甲方駐工地代表姓名: (委派人員和職責附後)。

13.2 甲方委託監理工程師姓名: 被授權範圍

13.3 乙方駐工地代表姓名: (有關人員名單和職責附後)。

第十四條 合同附件

14.1 在本合同簽訂之前,雙方簽訂的施工準備工程協議書。

14.2 招標文件

14.3 工程項目一覽表

14.4 甲方負責供應的材料設備一覽表。

14.5 全部施工圖紙(合同正本及審查標底部門有此附件)

14.6 有關協議條款及補充合同:

第十五條 合同份數及有效期

15.1 本合同一式 份。甲乙雙方各執正本一份,副本 份,甲方 份,乙方 份,由甲方送經辦銀行,合同管理辦公室一份備案。

15.2 本合同自雙方簽訂之日起生效。

合同簽訂時間: 年 月 日 合同簽訂地點:

發包方(蓋章): 承包方(蓋章):

單位地址: 單位地址:

物流軌道建設施工合同 篇13

甲方:_________________法定地址:_____________

乙方:_________________法定地址:_____________

依照國家相關規定,在平等自願和互惠互利的基礎上,甲方和乙方共同簽訂_____________信息網施工協議(以下稱協議)。

1.合作內容甲方受乙方委託爲第三方提供接入_____________信息網通信服務所需結構化佈線工程的施工。甲方代乙方與第三方洽談並收取入網費。

2.雙方的權利和義務甲方負責第三方入網工程的結構化佈線施工及工程所需的輔料,並保證工程的質量。乙方負責提供入網工程所需的線纜和主要設備的安裝和調試。

3.收益來源及向使用_____________信息網的用戶收取開戶費,開戶費定爲_____________/戶。開

戶費收入由甲、乙方依照_____________:_________________的比例進行分配。雙方各自繳納各自應繳稅費。

4.合作期限甲乙雙方合作期限暫定爲_____________年。

5.財務結算______________。

6.日常維護在系統正常使用前,由甲乙雙方配合對線路和設備進行綜合的調試。在系統正常使用後,由乙方對系統進行日常維護。

7.法律責任甲方應對所施工的工程質量負責,如果因甲方的工程質量問題而引起的一切爭議和法律糾紛,應由甲方承擔。乙方應對所提供的設備和服務承擔相應的法律責任。

8.協議生效本協議一式兩份,雙方簽字蓋章後生效。

9.其它本協議未盡事宜,雙方另行協商解決。

甲方(蓋章):_________________乙方(蓋章):_________________

授權代表(簽字):_____________授權代表(簽字):_____________

__________年__________月__________日

物流軌道建設施工合同 篇14

標準_____合同樣本

發包方: (以下簡稱甲方)

承包方:(以下簡稱乙方) 身份證:

爲了更好地保護校園建設,經學校研究決定,甲乙雙方本着平等自願的原則,乙方願意承擔我鎮學校堡坎及操場平整修建工程,經雙方共同協商,達成以下協議,共同遵照執行:

一、工程地點:

1、我鎮學生宿舍正對面操場。

2、我鎮廁所至學生宿舍後。

二、乙方承包施工內容:

1、乙方願意承包我鎮操場平整工程,平整價格按32元方計算(含開挖土方、開挖石方、轉運土方、轉運石方費用及稅費),開挖長50米左右、寬12米左右、深1米左右,其中開挖出的石方屬於學校所有,開挖出的方量按實際挖出的坑長、寬、高計算。

2、乙方願意承包我鎮廁所至學生宿舍後堡坎修建工程,施工過程中乙方先用甲方提供的石方施工,甲方提供的石方按50元方計算,施工價格按218元元計算(含材質費、運費、勞務費及稅費等費用),其餘部分所有材質由乙方提供,價格按268元方計算(同樣含材質費、運費、勞務費及稅費等費用),所有方量按堆砌好的堡坎方量計算。

三、質量要求:

1、操場平整

乙方平整的操場除按長、寬、深平整外,平整完後操場無_____小窪,平整後的操場中無剩餘的土方,石方堆積,經甲方驗收合格爲準。

2、堡坎修建

乙方進行堡坎修建時,按平均寬度0.8米修建,堡坎長度、高度按實際修建進行測量計算,修建時使用毛石加細砂混凝土澆灌填縫,且砂漿標號足,滿漿滿灌,經甲方驗收合格爲準。

四、矛盾糾紛:

1、甲方負責提供外運土方、石方地點,若堆放時發生矛盾,一切矛盾由甲方負責,乙方概不負責。

2、甲方負責處理好修建堡坎時的`地界,若乙方施工與老百姓發生地界糾紛,乙方概不負責。

3、乙方注意文明施工,若在施工過程中乙方有影響老百姓利益問題,與老百姓發生糾紛,乙方自行處理,甲方概不負責。

五、工程造價:

以上所有工程造價按實際丈量計算。

六、竣工時間:________年____月____日。

七、付款方式:

乙方工程完工後,經甲乙雙方驗收合格後,乙方出具正規稅務發票,甲方到會計覈算中心報賬後,一次性支付給乙方。

八、安全施工:

乙方在組織施工過程中,應注意施工安全,杜絕安全事故的發生,則出現的一切安全安全事故,造成的人員傷亡,帶來的經濟損失及刑事民事責任由乙方負責。

九、違約責任:

甲乙雙方若有違約,雙方共同協商妥善解決,若爭執不下,按照相關法律程序進行解決。

十、其它:

1、本合同未盡事宜由甲乙雙方共同協商解決。

2、本合同一式四份,乙方一份,甲方三份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

法定代表人(簽字):_________

________年____月____日

________年____月____日

物流軌道建設施工合同 篇15

尊敬的審判長、審判員:

受某集團有限公司的委託,經廣東某律師事務所指派,我們擔任本案上訴人代理人,經查閱案卷材料,參加庭審,現發表如下代理意見,供合議庭參考。

關於《支付款及扣除款項確認表》的意見

一、《支付款及扣除款項確認表》無效,不應據此扣除上訴人工程款408991.2元。

第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委託書》,委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”,因此,所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認,被上訴人明知或應知黃某並不是收款信息的知情人,黃某無權也沒有能力覈對“支付款項”。被上訴人不與明確的受託收款的單位進行支付款的確認,顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息,沒有能力覈對“支付款”的信息,卻擅自進行確認,也具有過錯。黃某簽署確認表的行爲屬於超越代理權限的無權代理行爲,且被上訴人明知屬於無權代理行爲,上訴人對該確認表從不知情,且從未追認,因此,該確認表應認定爲無效。

第二、“扣除款項”對於上訴人而言,首先是“應收工程款”,只有先確認這些款項是上訴人應收取的,被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委託書》中,上訴人已經明確委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”,因此,該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某並非

深圳分公司的代理人,被上訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認,直接影響了深圳分公司對工程款的收取,與上訴人的明確授權相悖。因此,同理,黃某的無權代理行爲應認定爲無效。

第三、黃某的代理權限是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務,進行合同的商談,以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行爲已經超出了上訴人根據《授權委託書》對他的授權,同樣屬於無權代理行爲。

1、黃某在行使代理權時必須以上訴人的名義,以個人名義不在授權範圍內。而在確認表中,黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份,僅僅簽署了個人的名字,而打印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱並沒有在“確認人”處。因此,黃某以其個人名義在“確認人”處簽字,並不在授權委託書授權範圍內,屬於其個人行爲,不應約束上訴人。

黃某行使代理權,在其他法律文書上簽字時,就嚴格遵照了《授權委託書》的要求,被上訴人也明知這一點。

例如在12月26日黃某以委託代理人名義和被上訴人簽訂《網架鋼結構製作安裝合同》時,就嚴格遵守了《授權委託書》的要求。首先,黃某表明了委託代理人的身份,在“委託代理人”處簽字,其次,上訴人在《授權委託書》中已明確授予給黃某簽署合同的權限,黃某在合同上的簽署屬於有權代理行爲。

但值得注意的是,黃某簽署《網架鋼結構製作安裝合同》的行爲是行使《授權委託書》權限的行爲,《網架鋼結構製作安裝合同》本

身並沒有授予黃某任何權利。一審認爲“在雙方簽訂的《網架鋼結構製作安裝合同》中,確認黃某爲某公司在該合同履行中的委託代理人,故其行爲應視爲代表某公司做出的”,顯然是錯誤的。

2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬於“洽談業務過程中的事務”,也不屬於“進行合同的商談”,在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下,更不屬於“本工程業務、施工管理等相關事項”。

綜上,黃某超越代理權限,擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》,屬於無權代理行爲,且被上訴人也明知黃某屬於無權代理,事後上訴人不知情,也從未追認,因此,該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定爲無效,不應據此扣除工程款。

二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中籤署,其簽署行爲無效,不能證明確認表的真實性和合法性。

根據《建設工程監理規範 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定,監理員應履行以下職責:“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況,並做好檢查記錄; 3 複覈或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據並簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準,對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄,對加工製作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作,發現問題及時指出並向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中並沒有包括對工程款進行覈實和證明的內容。更何況,項目監理員應當在業主委託範圍內開展工作,本案中,也沒有任何證據

證明該監理員獲得了業主的相應授權。

該監理員的行爲還違反了《建設工程監理規範》5.5.9 條的規定,“未經監理人員質量驗收合格的工程量,或不符合施工合同規定的工程量,監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工合同第五條第一款第8項的約定,被上訴人應搭建腳手架並承擔費用,根據合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬於上訴人的施工範圍。因此,“滿鋪施工平臺”的工程量不應計入上訴人應完成的工程量中,而“鋁塑板施工”的工程量應只計量上訴人的施工量,而該監理員卻不顧自己的職責,超越自己的權限,對不符合施工合同的工程量,隨意亂計,其行爲因違法而無效。

三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》,並不能證明被上訴人有權扣除上訴人的哪些款項,且扣除這些款項明顯違背合同約定。

第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除,沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字,而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。

第二、這個確認表並沒有確認這些費用是被上訴人支出的,因此不能證明被上訴人有權扣除,這個確認表也沒有確認上訴人是義務承擔主體,因此,不能證明應該從上訴人處扣除。

第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元,金額巨大,但沒有任何原始憑證相佐證,就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費,尚且還有結算單、發票相佐證,而此處卻單純幾個數字,其真實性顯然無法令人相信。

第四、根據合同第2.1條的約定,本合同是“包死價”,因此,雙方都無權變更合同的價款。依據合同第五條第一款第8項的約定,被上訴人應搭建腳手架並承擔費用,根據《建築施工門式鋼管腳手架安全技術規範》的要求,腳手架搭建必須“滿鋪”,就是所謂的“滿鋪施工平臺”。因此該費用應該由被上訴人承擔,在沒有任何合同進行變更的情況下,被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額,顯然違背了“包死價”的約定。

同理,“鋁塑板施工”根據合同第一條第3款的約定屬於上訴人的工程範圍,包括在工程總價裏,根據被上訴人自己提交的證據,被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的,在被上訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下,擅自扣取相應費用不但與合同相悖,而且違背了公平原則。

關於維修義務及維修款的意見

一、本案訟爭的維修事項屬於合同第八條約定的“質量保修”範圍。

根據一審查明的事實,上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工,被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用,根據《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定:“建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用後,又以使用部分質量不符合約定爲由主張權利的,不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月

8日開始,工程進入保修期,即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發函,上訴人也只應承擔“質量保修”的義務

二、上訴人積極履行了保修義務。

根據被上訴人提交的證據18,上訴人已經明確答覆被上訴人,上訴人於7月13日派人進行屋面維修,在商討解決方案過程中,因陵水縣第一屆體育運動會於7月16日開幕(證據17的內容),因此,被上訴人通知暫停維修。並告知上訴人施工人員每日在現場巡邏,以便及時維修。被上訴人並未對上訴人的此一回復提出任何異議,應認定爲被上訴人認可了上訴人陳述的事實。

三、被上訴人不顧上訴人的反對,將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修,屬於違法無效的行爲,其支付的費用和由此導致的後果應由被上訴人自行承擔。

被上訴人分包的工程是專業工程,屬於專業分包,在被上訴人提交的證據11、12裏也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修,被上訴人根本沒有審覈李某、楊某兩個班組的資質,更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質,就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工,根據解釋第一條“承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級的”應認定合同無效的規定,這一承包行爲顯屬無效。根據解釋第四條:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行爲無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用,依法也應當被收繳,而不應將該費用轉嫁到上訴人身上。

四、即使上訴人需承擔保修義務,需要支付因保修產生的費用,根據合同第8條的規定,也應先從質量保脩金內扣除,不足部分才由上訴人支付。

關於提供施工圖紙和竣工資料的意見

一、依據被上訴人提交的證據14及上訴人提交的證據3,均能證明上訴人已經將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據14第10點的內容爲:“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符,施工工藝較差……。”從該內容看,被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的,足可證明被上訴人已經拿到了施工圖紙。

上訴人提交的證據3,一審已經認可其真實性,上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。

爭議工程施工完畢並得到被上訴人認可的事實,證明了圖紙已經得到包括被上訴人在內的各方的認可。

二、組織審覈施工圖紙的義務主體是被上訴人,被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審覈,上訴人從未拿到過經審覈的施工圖紙,也根本無法給付被上訴人經審覈的施工圖紙。

依據《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內容,明確約定了被上訴人對圖紙的組織審覈義務。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審覈通過。

在上訴人向被上訴人交付施工圖紙後,被上訴人依照合同約定,本應組織三方對圖紙進行審覈,但直至今日,被上訴人從未告訴上訴人已經組織三方審覈施工圖紙,被上訴人也從來沒有將經審覈的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工,且工程已經完工並由被上訴人投入實際使用,證明雙方在合同的實際履行已經一致同意變更了合同的原約定。

如果被上訴人執意要求上訴人交付經審覈的施工圖紙,則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審覈,在被上訴人將審覈通過後的施工圖紙交付給上訴人,上訴人才能履行這一義務,否則,這一義務就是無本之木。

綜上,一審判決扣除上訴人應得的工程款408991.2元,判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元,判決上訴人向被上訴人提供經審覈通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據,請二審法院依法予以改判。

代理人:

物流軌道建設施工合同 篇16

甲方:_________  乙方:_________  立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方),本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下,以資共同遵守:  

第一條 房地標示:  本契約房屋坐落在_________市_________區_________地號土地內定名“_________”,經暫編號_________區_________棟_________樓的房屋一戶。  

第二條 房屋面積:  本契約房屋面積包括室內、陽臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限於水箱及樓梯間,其餘部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米,(實際面積以當地政府機關復丈後,建築改良物所有權狀記載的面積爲準),但雙方同意建築改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等,即相當於本契約所記載面積,若有增減,而其面積差額未逾百分之二時,雙方均不得異議,若增減面積誤差超過百分之二時,其誤差超過百分二部分,即以該戶出售時的平均單價爲計算基準,由雙方互爲補償。  

第三條 本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外,乙方的投資、規劃,其使用權歸乙方,但乙方應對甲方提供較一般人優惠的服務。  

第四條 本大樓地下室產權登記爲本大樓全體所有人共有,地下室除機電設外,其餘場地如遇空襲時,應開放爲公共避難場所,地下室平時作爲停車場,由本大樓管理委員會統籌管理,其辦法另詳載於本大樓管理委員會管理章程。  

第五條 甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程,其施工標準悉依_________市政府_________局覈准的建造執照圖說按圖施工,如甲方要求變更或增減等,須徵求乙方意,惟屬大樓整體裝置者不得刪減,變更後的工程款由雙方協議定之,但以不少於本契約所定的工程款一次付清與乙方,甲方未繳清增加的工程款前,乙方不得施工,如雙方對變更後工程款未能達成協議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時,視爲甲方取消變更或增減,乙方仍按本契約原定項目施工。  

第六條 工程期限:本契約房屋建築工程,乙方應於本契約簽訂後____月內工,自開工之日起_________工作天完工,並以開始申請使用執照爲完工日期。但如有下列情形之一時不在此限,乙方不負遲延完工之責。  

(一)甲方未依約定付款辦法的39;規定交付價款時。  

(二)甲方要求變更內部隔間與設計,致遲延完工時。  

(三)因不可抗力的原因如天災人或法律法規限制等不可歸責於乙方的事由,以致工程不能如期進行時。  

(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程,不受本條約完工時限的拘束,電等的接通供應悉憑該公用事業作業程序而決定。  

第七條 保固期限:  本契約房屋領到使用執照之日起,對本契約房屋建築結構,乙方應負責保固________年,但天災或不可歸責於乙方的原因而發生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。  

第八條 甲方訂購本房地總價款爲人民幣_________(大寫)元整,包括下房屋及裝修土地價款。  

(一)房屋及裝修價款爲人民幣_________(大寫)元整。  

(二)土地價款爲人民幣_________(大寫)元整,包括建築基地,道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。  

第九條 付款辦法:  本契約房地總價爲人民幣_________(大寫)元整,分爲備款人民幣_________(大寫)元整,優惠貸款人民幣_________(大寫)元整,銀行貸款人民幣_________(大寫)元整,甲方應按下列進度,將分期付款表上的金額,經乙方通知於繳款期限內繳付乙方,絕不拖延短欠。  

第十條 貸款辦法:  本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時,應另行與乙方籤委託代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。  

第十一條 甲方如全部或一部分不履行本契約(

第九條)所規定工程進度的定付款時,其逾期部分甲方願自通知交款日後第_________天起,按日加付千分之一計算滯納金,上項滯納金於補交其應付款時一併付與乙方,如逾期滯納達十五天,經乙方催告仍延不交付時,即視爲甲方違約,乙方不得解除本契約及代辦貸款委託書,代管印章委託書等與本契約有連帶關係的約定,甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方沒收,以爲抵償乙方所受的損失,乙方並得將甲方所訂購的房地另行出售與

第三者或爲其他處分,甲方絕無異議,甲方若依前條約定的付款規定,以票據支付時,甲方保證兌現,如有遭退票情形等,視爲甲方未繳款,依前述約定方式處理。  

第十二條 本約房屋如乙方非因

第五條的情形而逾期交屋時,其每逾____日按賣總價千分之一計算違約金與甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途發生糾葛不能出賣等情況時,除應將既收價款全數退還甲方外,並應賠償所付價款同額的損害金予甲方作爲乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒佈禁建等不可歸責於乙方的事由,致使乙方不能交付本契約房屋時,雙方同意解除本契約,乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行________年期定期存款利息計算)退還甲方。  

第十三條 契約房屋已登記於甲方名義,如甲方違約拒付款項,經乙方催仍不交付時,甲方同意名義變更爲乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。  

第十四條 甲方負責訂購本房屋土地,其房屋產權及基地產權的移轉登記事,乙方負責於本房屋建造完成,經政府主管單位發給使用執照,及甲方依約履行其義務後,乙方負責聘請代書與甲方共同委託統籌辦理,甲方應按照乙方通知的時間內,將應提出的證件及在有關文件上蓋章,連同各項稅捐交與乙方或委託的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下:  

(一)建築物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監證費(或公證費用各項規費及代辦產權登記費用由甲方負擔。  

(二)本契約土地移轉過戶前的土地價款及移轉過戶時發生的增值稅由乙負擔。  

(三)本契約房地移轉登記及質押款的抵押權設定登記移轉規費,公定紙、印花稅、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。  

(四)自領到使用執照之日起所發生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或擡頭爲任何一方,均由甲方負擔如數繳清不得異議。  

(五)以上各項應由甲方負擔的費用,如由乙方先行墊付或代繳,甲方應數歸還需要。  

第十五條 產權登記:本契約房地產權登記由乙方指定代理人,統一辦理土移轉登記,建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。  

第十六條 本契約房地,乙方保證產權清楚,絕無任何糾紛或設定他項權利象,如有任何糾葛,乙方應負責清理,不得損害甲方的利益。  

第十七條 甲方同意於本房屋完工並接通水電之日起,無論所開列單據的擡爲任何一方,均就負擔下列費用:  

(一)本戶水電基本費用。  

(二)本房屋自領得使用執照日起的房屋稅。  

(三)屬於本房屋公共使用應由全體住戶分擔的水電費用。  

(四)屬於本建築清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住戶分擔的管理費用。  

(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。  

第十八條 本契約房屋於建築完成經主管機關發給使用執照後,甲方應付清列款項稅費等,乙方始行交屋,甲方如不協辦或遲延逾期的,致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約,並應負賠償乙方一切損失之責。  

(一)繳付本約

第十四條

第一、三、四項約定應付的稅捐。  

(二)辦妥產權登記及代辦貸款等費用,並預付乙方四個月的利息。  

(三)付清因逾期付款的滯納金。  

(四)付清本房屋的所有優惠貸款。  

第十九條 通知送達:甲乙雙方所爲的徵詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄爲之,有拒收或無法投遞致退回的,均以郵局

第一次投遞之日期爲送達之日。甲方的住址如有變更時,負有通知乙方的義務。  

第二十條 其他事項:  

(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計,須以書面徵得乙方同意後託乙方辦理,所需工程費用經雙方議定價格後,差價由甲方於變更同時給付乙方,但經不減少於原定總價爲原則,如甲方未在約定期間內給付時,乙方即視爲甲方已取消變更設計的要求,乙方爲避免影響工程的進度,得按原合約圖說施工,甲方無異議。  

(二)乙方通知交屋並給遷入證明前,甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。  

(三)本契約書於付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時,本契約書及本約有連帶關係的契約、附件,甲方得一併由乙方收回作廢。  

第二十一條 本契約的約束與效力:  

(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人,但經雙方同意後,本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。  

(二)本契約附件視爲本契約的一部分,與本契約具有同等效力,附件未定的,依據本契約的規定。  

第二十二條 未盡事宜:  本契約如有未盡事宜,必要時由甲乙雙方洽定。  

第二十三條 契約分存:  上述契約事項經雙方同意,恐口頭無憑。特立本契書一式二份,甲乙雙方各執一份爲憑,並自簽訂日起升效,印花稅由甲乙雙方自貼銷。  

第二十四條 有關本契約的權義,雙方同意以_________法院爲管轄法院。  甲方(蓋章):_________

乙方(蓋章):_________  代表人(簽字):_________

代表人(簽字):_________  住址:_________

住址:_________  身份證號碼:_________

身份證號碼:_________  電話:_________

電話:_________  ________年____月____日

________年____月____日  簽訂地點:_________

簽訂地點

物流軌道建設施工合同 篇17

甲方:__________身份證號:__________

乙方:__________身份證號:__________

根據《民法典》及有關規定,本着平等互利的原則,經甲乙雙方友好,就有關富道二期道路工程邊坡三維網植草工程達成協議,爲明確甲乙雙方的權利與義務,簽訂本協議書:

一、工程名稱及地點

1、工程名稱:__________

2、工程地點:__________

二、合同期限  自________年____月____日至________年____月____日,因不可抗力或特殊氣候因素造成無法施工的,工期順延。

三、合同內容  工程項目及工程量:富道二期二段工程 邊坡三維網植草,工程量約 65000 2。  乙方不能履行本合同或不能滿足本合同要求的,甲方可視需要,對乙方工作內容及範圍作出調整,也可對乙方範圍內的部分或全部工作內容另行指定施工單位。乙方應無條件接受,也不因此作爲對合同單價作出調整的理由。 本合同簽定後,由於甲方需要,需臨時安排乙方增加的工作,經雙方協商確定工作內容及計價方式後簽定補充合同。補充合同具有與本合同相同的法律效力,雙方應承擔的責任及義務仍參照本合同條款執行。

四、合同價款

1、工程單位: 2,工程總價暫定人民幣: 元。大寫: 元整。(注:此價不含稅)

2、乙方向甲方支付保證金2萬元。

3、乙方須按合同規定的期限、質量標準和其它合同條款要求完成本合同第三款合同範圍內的全部工作內容。包括爲完成本合同所發生的勞務費及零星機具材料費、安裝拆卸費、材料轉場費、輔助材料費、安全文明施工費、合理利潤、管理費等一切費用。

4、乙方爲完成本合同約定的工程項目但不在本合同明示的工程範圍、工程量清單或詳細施工內容中沒 寫明或單列的工作內容,均屬於乙方須在本合同中應該履行的合同義務,不再另行支付。乙方經過前期反覆調查瞭解,對甲方的要求已完全明瞭,對本合同清單中工作內容表述不全的項目按照國家相關規定中所  暗含的工作內容確定並視爲包含在相應的工程細目當中。

五、結算方式

1、以甲方驗收合格後最終認可的尺寸、斷面計量,按合同單價和實際完成數量計算工程價款。

2、甲方在本合同所有內容完工並經驗收合格後對乙方支付工程款時提取總額5%作爲質量保證金。  質量保證金的退還:在質保期滿後,扣除有關應扣款項後,甲方將剩餘部分無息退還給乙方。質量保證期爲12個月。

3、乙方憑藉由甲乙雙方搭成的結算單進行結算,其它任何單據不作爲結算的法律依據。結算必須由本人進行,委託他人結算時,必須經甲方同意並在甲方在場的情況下籤訂委託書方爲有效。

4、付款方式:乙方材料、機械設備進場後,一個月內完成45000平米,甲方支付工程款30萬元,施工中可視乙方進度、質量支付工程款,此項護坡工程完工及時驗收合格後100天內支付完成工程全款。

5、如甲方認爲有必要時,可對本協議工程或其任何部分的結構形式、質量等級或數量做出調整,乙方應無條件服從。

6、因乙方因素造成停工,因此而使甲方造成的`損失由乙方負擔。

7、由於乙方失誤、措施不當、控制不嚴等原因造成的工程返工或超設計數量,甲方不予計量。

六、雙方的責任和義務  甲方的責任和義務

1、提供設計圖紙或施工方案,提出 質量、技術、安全、環保等要求。技術員技術交底放線、質檢。

2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負責。

3、若乙方不能服從甲方調度安排,不滿足質量、進度、安全、環保等要求時,甲方有權單方隨時終止合同。  乙方的責任和義務

1、乙方的人工必須聽從甲方調配,按照甲方技術交底進行施工,保證隨叫隨到。在用工現場必須聽從甲方施工人員的指揮,配合甲方施工人員工作,按規定日期完成任務,遵守甲方的規章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。

2、乙方必須保證項目質量。如果施工項目在質保期內出現質量問題,乙方必須在24小時內到達項目部並無條件對進行修復。

3、乙方必須按照安全和技術要求規範化施工,採取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全操作,在施工過程中不得聲音作業,杜絕一切事故發生,並承擔由於自身造成的人身傷亡事故,安全責任事故,甲方不負任何責任。

4、乙方必須要求工人在上工地以前,不準喝酒和做好安全準備方能施工,如果被甲方工作人員發現沒有繫好安全繩或沒有牢固好安全繩,發現一次罰款500—20元,乙方無條件服從。

5、乙方必須爲所屬員工辦理意外傷害保險。

6、乙方負責其人工的伙食、住宿等事項,其費用由乙方自付。

7、乙方必須配合甲方做好相關輔助資料。

8、及時足額支付農民工工資,否則由此造成的一切責任乙方自行承擔。甲方可視需要代爲支付,相應金額從應支付於乙方的工程款中扣除。

8、施工用水、用電均已包含在合同單價中,乙方自行承擔。

七、其它約定

1、甲乙雙方均不得提出協議以外的其他任何要求,若一方提出,對方有權拒絕。在執行過程中任何一方無故單方面終止合同,則視爲違約,違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。

2、甲乙雙方應嚴格遵守和執行本協議條款。如一方不按協議條款執行均屬爲違約,違約方須承擔由此造成的經濟損失,如乙方不能按甲方規定日期完成施工任務,乙方自行退場,乙方不自行退場,甲方有權將乙方清除出場,所幹工程款按經甲方驗收合格認可的50%結算,同時賠償甲方延期所造成的工期和經濟損失。

八、爭議解決方式

1、本協議未盡事宜,雙方另行協商。

2、與本合同有關的一切爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成依法向協議簽訂地人民法院起訴。在解決爭議的過程中,任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行爲,否則應承擔相應法律責任合同在履行過程中發生糾紛,雙方協商不能解決的,依法向協議簽訂地人民法院起訴。

九、合同的生效和終止

1、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。  

甲方(簽字):__________乙方:(簽字)__________  

聯繫電話:__________聯繫電話:__________ 

簽約日期:__________簽約日期:__________

簽約地點:__________簽約地點:__________

物流軌道建設施工合同 篇18

發包人:(全稱)天津市置業有限公司

承包人:(全稱)天津電子有限公公司

依照《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱:     小區4-8號樓智能家居工程項目

工程地點:

工程內容:     小區4-8號樓共     平米、   戶智能家居設備及安裝

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

資金來源:自籌

二、工程承包範圍

承包範圍:智能家居設備、安裝、綜合弱電佈線等全部包工包料

三、合同工期

開工日期:   年  月  日

竣工日期:   年  月  日

合同工期總日曆天數   天。

四、質量標準

工程質量標準:國家驗收規範合格標準

五、合同價款

金額(大寫):      元整(人民幣)

¥:     (每平方米總價   元)元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括:

1、本合同協議書 

2、本合同通用條款

3、本合同專用條款

4、標準、規範及有關技術文件

5、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視爲本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付工程款。

十、合同生效

合同訂立時間:    年  月   日

合同訂立地點:

本合同雙方約定 簽字蓋章 後生效。

發 包 人:(公章)     市     有限公司 承 包 人:(公章)天津衆和*電子有限公司

住  所: 住   所:

法定代表人:        法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

開戶銀行: 開戶銀行:

帳 號: 帳 號:

郵政編碼: 郵政編碼:

物流軌道建設施工合同 篇19

甲方:_________________

乙方:_________________

甲方__________與乙方__________原於______年______月______日簽訂的建設合同,現經雙方協商同意,合同於______年______月______日予以解除,乙方提前撤出施工現場,乙方提前撤出施工現場,本着坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則,雙方協商一致達成如下結算、撤場協議:_________________

一、經雙方覈實,截止目前乙方共完成工程總價款萬元,詳見附表1完成工程量清單。

二、經雙方對上述費用進行覈算統計,截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。

三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協議簽字之後甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權債務關係,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。

四、合同解除後免除乙方對已施工部分的工程質量責任。

五、合同解除後,乙方應於3日內退出工程現場並移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應承擔拖延費10000元/日。

六、本協議由雙方簽字蓋章後生效,協議協議一式二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。

甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)

物流軌道建設施工合同 篇20

甲方:

聯繫電話:

乙方:

聯繫電話:

爲加強道路運輸安全管理,防止和減少安全事故,保障人民羣衆生命和財產安全,有效促進雙方全面履行運輸經營合同,維護雙方的合法權益,依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關運輸安全法律、行政法規和規章,在平等、自願、公平和誠實信用的原則下,雙方就本工程建設施工運輸安全事項協商一致,雙方達成如下協議。

一、本協議履行期限與雙方簽訂的運輸合同(合同編號:_____________)履行期限相同,屬運輸合同的附件之一,具有與運輸合同同等的法律效力。

二、甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通,乙方負責運輸。

三、乙方應當設立安全管理人員,配備有專業知識、技能的人員並明確責任,建立、建全安全規章制度,爲其僱傭的從業人員提供安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程和安全操作技能教育和培訓。

四、乙方應當接受甲方的安全管理監督,遵守甲方的安全規章制度,並按時參加甲方提供的安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程等的教育。

五、乙方擬僱傭車輛的駕駛員,由乙方審查其是否持有與擬駕車型相匹配的有效駕駛證、操作證或資格證的原件,是否達到擬駕車型的駕駛年限。由乙方保管其僱傭車輛駕駛員提交的身份證、駕駛證、操作證、資格證等原件。

六、甲方有權對乙方擬僱傭車輛的駕駛員的健康狀況、持有的相關證件的原件、是否與其駕車型相匹配及是否達到所駕車型的.駕駛年限,進行形式審查。

七、乙方讓擬僱車輛承運之前,必須與擬僱車輛駕駛員先簽訂書面協議,約定雙方的權利和義務,確定雙方之間的僱傭關係。並且乙方必須將擬僱車輛駕駛員身份證、駕駛證或資格證複印並經其簽字確認真實且與原件無誤後保存。

八、乙方按時參加甲方定期提供的安全運輸事項、知識、制度、操作規程、操作技能等的教育。

九、乙方因下列情形之一受到行政罰款的,由乙方自行負責罰款。

1、乙方僱傭不符合法定條件的人員駕駛其運輸車輛的。

2、乙方僱傭的車輛未正常對車輛維護和檢測的。

3、酒後駕駛道路運輸車輛的。

4、在1個記分週期內交通違法記分在12分以上,且未按照規定參加道路交通安全法律、法規學習並通過考試的。

5、車輛超速、超載等道路交通違規行爲。

6、未有經營、運輸合法證照、資質情況的。車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質的。

十、乙方僱傭車輛及駕駛人員有下列情形之一的,甲方有權通知乙方讓其強行解僱車輛。

1、運輸車輛不是散體物料運輸正規車輛,僱請非法營運“黑車”。

2、不服甲方管理人員的管理,在施工過程中所有的安全防護及安全標誌,沒有甲方許可就隨意拆除的。

3、施工過程中,不嚴格遵守安全規章制度,如違章作業、違章蠻幹,不聽從甲方管理人員指揮的。

4、運輸車輛已達到報廢年限的。

5、車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質的。

6、不按照甲方指定的工作進度、作業時間、工作面、運輸起止地和運輸數量完成各項運輸任務的。

十一、乙方履行合同過程中負責周邊外圍關係(如交警、城管、街道、村委等),若乙方需要甲方協助時,甲方可以視情況提供協助。

十二、乙方在履行合同過程中,必須確保運輸安全,運輸車輛如發生各類人身、財產安全事故,均由乙方自行負責。

十三、運輸過程中,乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮,嚴格遵守施工現場交通規則,積極維護施工現場交通秩序,保證施工現場道路的暢通和運輸安全,不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸,不得爭道搶行,不得超速超載。

十四、乙方運輸車輛在運輸作業中造成周邊環境揚塵污染、路面污染或噪聲污染,被有關部門處以行政罰款的,由乙方承擔違規處罰費用及相應責任。如因此給甲方造成損失的,甲方有權向乙方追償,追償時可從乙方的運費或合同保證金中扣留支付。

十五、乙方對自己提供的運輸車輛應當具有合法的所有權,車輛已取得國家道路營運和土方施工的許可權,並確保車輛性能符合安全技術標準、防止帶病上路運行,已依照國家法律政策規定購齊有關車輛保險。否則,甲方有權單方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保證金不得要求返還。

十六、乙方應當將本協議中主要的有關運輸車輛負有安全營運義務及應負責任,在乙方與所僱傭車輛的協議中明確約定。

十七、爭議的解決

本協議在履行中如發生爭議,雙方應及時協商解決。協商不成的,任何一方均有權將協議爭議事項向甲方公司註冊所在地人民法院提起訴訟,通過法定程序解決。

十八、其他約定

其他約定如下:___________________

二十、責任期:自雙方蓋章、簽字(捺印)生效日起至乙方所承擔的工程建設施工運輸結束日止。

二十一、本協議壹式兩份,甲乙雙方各執壹份。

二十二、本協議經雙方蓋章、簽字(捺印)後生效。

甲方(簽字蓋章): 乙方 (簽字蓋章):

簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日

物流軌道建設施工合同 篇21

甲方:__________負責人:__________

乙方:__________負責人:__________

依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:

一、 工程概況及承包方式

1、 工程名稱:網吧室內裝修工程。

2、 工程地點:中心國小附近

3、 工程承包方式:包工包料

4、 工程概況:建築面積1700.00平方米。

二、 工程裝修內容  室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程。

三、 工程造價  工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求爲依據;  工程造價爲:X元。(以甲方認定的單價爲準,工程量竣工後以審計爲準)

四、 工程期限  工程開工日期:________年____月____日  工程竣工日期:________年____月____日

五、 質量要求  按國家建設部行業標準G73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工後如出  現質量問題(竣工後甲方使用,人爲造成的質量問題除外),屬於乙方責任的,乙方無償保修,保修期爲________年,終身維修。

六、 付款方式

1、合同簽定後,甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。

2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。

3、工程竣工驗收合格後,甲方即付給乙方工程款總造價的40%。

七、雙方責任

1、 甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

八、其它事宜  經甲乙雙方商定做出如下協議:

1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。

2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價後,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字爲準,並列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)

3、 工程量發生變化時,按竣工後工程審計的工程量計算爲準。

4、 如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。

6、 合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,並具有同等法律效力。

甲方:__________乙方:__________

日期:______________日期:__________

物流軌道建設施工合同 篇22

甲方:  乙方:  經甲、乙雙方本着公平、公正、互利、合理合法的原則協商一致,特簽訂以下協議,供雙方共同遵守執行。  

一、工程名稱:  

二、工程地址:  

三、承包內容:  

四、承包方式:  

五、承包價格:  

六、付款方式:  

七、甲、乙雙方責任與義務  

(1)甲方:  

1、按照合同約定時支付工程款。  

2、現場監督:檢查乙方在施工過程中的質量、安全進度、驗收等。  

3、現場協調各工種之間的工作配合,解決施工過程中出現的矛盾。  

4、給乙方及時提供在施工過程中滿足施工要求的條件。  

(2)乙方:  

1、按時、按質、按量完成合同範圍的施工任務,嚴格執行防水工程相關規範及標準。  

2、提供防水材料的合格證和相關資料。  

3、遵守甲方在合同範圍內的相關規定。  

4、嚴格管理好自己的施工人員,不拖欠員工工資,乙方人員及設備、材料自行管理。  

八、違約責任  如違約,造成的一切責任由違約方全權承擔一切責任。 本施工合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽字之日起生效,相關工程款項結清時終止。  甲方(公章):_________

乙方(公章):_________  法定代表人(簽字):_________

法定代表人(簽字):_________  ________年____月____日

________年____月____日施工合同 篇10  發包人:(以下簡稱甲方)  承包人:(以下簡稱乙方)  經過甲乙雙方協商,就本工程施工事項協商一致,訂立本合同,共同遵照執行。  

一、工程項目  

1、工程名稱:  

2、工程地點:  

3、承包範圍:  

4、承包方式:包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。  

5、合同價款:合同總價款萬元。  

二、技術要求  

1、路面爲c厚C30水泥混凝土路面,寬米。  

2、18c厚3:7灰土墊層。  

三、施工及質量要求  

1、XX處理  在原有基礎上,對高低不平路段,採用推土機或裝載機整平,並清除地表雜草,然後用壓路機壓實。  

2、嚴格控制路面材料質量,墊層必須夯實,否則返工。  

四、雙方權利和義務

物流軌道建設施工合同 篇23

甲方:  乙方:  依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的要求,結合本工程的具體情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,甲方、乙方、就“酒仙橋一中”塑鋼窗製作和安裝施工事項協商一致,達成協議如下:  

一、項目概況  

1、工程名稱:  

2、工程地點:  

3、門窗面積:  

二、施工內容  塑鋼門窗製作和安裝,包括原材料的採購、加工製作、運輸、現場協調、現場安裝、框邊塞縫、塑鋼門窗成品保護、現場負責驗收、因質量問題引起的維修和更換等。  

三、合同價格及總承包管理  塑鋼門窗製作安裝工程暫定含稅工程總造價:壹拾陸萬壹仟柒佰陸拾元整(___________元)。  

四、質量標準  

1、本工程塑鋼門窗採用標準圖集:_____________________________。  

2、塑鋼門窗成品質量應符合:________________________________________________的規定。  

3、塑鋼門窗施工與安裝應符合:《塑鋼門窗安裝及驗收規程》(G10

3)、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB502

10)、《住宅裝飾裝修工程施工規範》(GB5023

7)、《塑料門窗安裝及驗收規程》(DB13—3

5)。  

4、該工程所需主要材料(型材、襯鋼、玻璃)由甲方採購,輔材由丙方按甲方指定的品牌採購。乙方所購材料必須符合設計要求,符合國家有關標準,並且具備質量合格證明資料。  

五、責任事項  

1、甲方權利及義務  

(1)合同簽訂後7天內與丙方確認門窗加工生產圖紙,並向丙方進行現場交底。  

(2)甲方與乙方、監理公司共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。  

(3)協調乙方向丙方提供施工需的施工場地和水、電接駁點,並說明使用注意事項。  

(4)協調乙方向丙方提供半成品及工具堆放場地。  

(5)甲方按合同規定組織工程驗收,並按合同的期限輸竣工結算。  

(6)甲方按合同的約定及時支付丙方工程款,該工程款由甲方代扣、代繳稅金及其他應扣費用後支付到乙方賬戶,再由乙方全額撥付給丙方,乙方不得以不正當理由扣壓該工程款。  

(7)甲方按約定支付乙方總承包管理費及施工配合費等費用。  

2、乙方的權利及義務  

(1)乙方與監理公司、甲方共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。監理方和甲方按規範要求負責隨機抽檢丙方進場的成品門窗(每期工程不少於一次)至檢測部門進行性能檢測。  

(2)乙方向丙方提供施工所需的施工場地和水、電駁接點,並說明使用注意事項,乙方不得收取丙方水電費。  

(3)乙主負責提供丙方半成品及工具堆放場地,以及現場現有的垂直運輸工具和腳手架等。  

(4)乙方在甲方及監理單位的組織下及時與丙方辦理土建洞口交接工作,提供施工現場門窗安裝基準線,確定門窗安裝位置,滿足安裝要求。  

(5)在門窗安裝後,乙方應負責門窗周邊的收口工作(門窗框邊密封工作由丙方負責)。  

(6)乙方不得收取丙方任何費用。  

3、丙廣播權利及義務  

(1)指派丙方駐工地代表,負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,處理由丙方負責的各項事宜。  

(2)丙方按甲方要求進場施工,並提前組織好半成品的採購、運輸、保護等工作,服從總承包單位的全面管理。  

(3)按施工安全規範的規定,採取施工安全保衛等技術措施,確保現場施工人員及第三者安全,負責現場設施和成品的保護工作。  

(4)接受甲方及監理公司的監督和管理,並服從總包施工單位對工程總進度計劃安排與施工協調。  

(5)嚴格按審批後的加工圖紙和國家現行的《施工及技術驗收規範》進行施工確保工程質量和合同工期。  

(6)參加工程驗收,工程竣工驗收合格後,應按甲方要求及時辦理竣工資料的移交,編制工程結算。  

(7)工程完工後及時清運垃圾,做到工完場清,垃圾堆放到指定地點。  

(8)施工期間,丙方負責被施工污染的施工現場及運輸用市政道路(僅指由乙方運輸車輛造成的污染)的打掃和垃圾清運工作,如因此被總承包單位及政府職能部門處罰,丙方需自行負擔該項罰款。  

(9)按本合同規定做好應當由丙方所做的半成品、成品保護及中間驗收、竣工驗收。  

(10)丙方對施工過程中的質量安全工作負全部責任,與甲方、乙方無任何關係。  (1

1)如丙方不能按質量和安全要求組織施工,甲方有權要求丙方退場,由甲方另行發包該工程。  

六、中間驗收及工程驗收  

1、中間驗收:固定件安裝、門窗框定位、門窗扇安裝、五金配件、框邊塞縫、打膠等主要工序均應經甲方、監理現場抽檢、驗收認可後方可進入下一道工序。  

2、初步驗收:丙方向工程監理提交四套完整的竣工資料和驗收報告,竣工資料審覈難過後約定初驗時間,初驗由監理、甲方、乙方、丙方四方共同參加,初驗通過後約定交工驗收時間,辦理工程移交手續。  

3、竣工驗收:由有關部門、甲方、乙方、丙方、監理組成工程交工驗收小組,對本項目工程進行全面的檢查驗收,驗收通過後,甲方、乙方、丙方辦理書面移交手續。  

七、工程監理  

1、甲方委託________建設監理有限公司負責本工程項目的監理。丙方應指派代表負責與監理互相聯絡,服從監理工程師的批示和管理;按時參加監理會議,未經許可無故缺席一次罰款_________元。  

2、丙方必須接受總承包及監理單位的協調與管理,配合其他專業分包施工單位對施工圖紙中交叉的有關尺寸進行覈對等。  

3、丙方需使用總承包單位搭設的腳手架或需要材料臨時倉庫等,應事先提出需用的時間和要求,經監理工程師同意後,由總承包單位提供。  

4、在規定時間內,丙方未經監理工程師、甲方和乙方驗收,自行進入下道工序,監理工程師及甲乙方有權通知丙方返工或採取必要手段檢測,不論檢測複查的結果是否符合設計要求,複查費用均由丙方承擔,因此造成工期和造價損失,也由丙方負責。  

5、丙方應服從監理工程師及甲方和總包單位對分包方安全生產、文明施工及執行各項規章制度方面的檢查及獎罰。  

6、丙方在施工過程中應採取防護、包裹、覆蓋、封閉及合理安排施工順序等措施對成品、半成品進行有效保護,因丙方成品保護不力,造成其他分包方或其他專業成品的損壞,丙方應無償修復,如修復不力,監理工程師或甲方有權委託他人修復,所發生的一切責任及費用由丙方承擔。  

八、仲裁  甲方、乙方、丙方因合同發生爭議,原則上協商解決,協商不成,則提請合同履行地人民法院進行裁決。  

九、其他  

1、本合同未盡事宜三方可協商簽訂補充協議。  

2、本合同有關附件、補充協議與本合同具有同等效力。  

3、本合同一式六份,甲、乙、丙三方各執二份,三方簽字蓋章生效。  甲方:(簽章)  法人代表:___________________  委託代理人:_________________  單位地址:___________________  乙方:(簽章)  法人代表:___________________  委託代理人:_________________  單位地址:___________________  丙方:(簽章)  法人代表:___________________  委託代理人:_________________  單位地址:____日期

物流軌道建設施工合同 篇24

發包方: (以下簡稱甲方)  承包方:(以下簡稱乙方)  經甲、乙雙方共同友好協商,甲方委託乙方進行福星家園臨時圍牆工程的施工,爲明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商一致,簽訂本合同:  

一、 工程範圍及內容:  

1、 乙方承建甲方位於____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍牆工程;  

2、 該圍牆的具體做法見乙方提供的`施工圖;  

3、 由於本地塊地質原因,乙方必須對圍牆基礎進行處理,以保證圍牆的安全建設和使用;  

4、 該磚砌圍牆的施工要求:以甲方指定的基準點做爲基準點,C15砼墊層,300寬300高C20鋼筋砼地樑,牆體爲240牆。牆身高度爲500,牆柱高度爲2200,每約4100爲一跨牆,圍牆及柱全採用水泥砂漿面層。  

二、 工程質量:  

1、 乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質量達到驗收標準;  

2、 乙方對工程所需主要材料經甲方確認後方可進場施工;  

3、 乙方所承包圍牆施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,牆身不裂縫。  

三、 工期:  嚴格按照現場管理人員的安排,隨工期需要搞好料具計劃,備足料具,組織好技術力量確保業主、監理以及總承包合同條款內容所要求的工期按時、質保、安全完工,該工程從________年____月____日開始進場,________年____月____日前完工。  

四、 工程價款及支付:  

1、工程價款:  A: 本合同所承包的磚砌圍牆,單價爲300元

(此價格不含木樁價格,另計),暫定總長爲120 ,具體以實際發生量爲準;工程價款爲

3.6萬元左右;  B: 本合同所承包的磚砌圍牆上鐵藝欄杆(高度

1.7),單價爲200元,暫定總長爲120 , 工程價款爲

2.4萬元左右;  C:本合同所承包的彩鋼板擋板臨時圍牆(高度2),單價爲120元 ,暫定總長100 ,工程造價爲

1.2萬元左右。以上價格包括人工費、材料費、機械費等所有與工程相關的費用,不含稅金。  

2、工程款的支付:施工完畢經甲方驗收合格後____日內付清全款的95%(按照實際施工量結算),剩餘5%在保修期________年滿後1____日內無息付清。  

四、成品及半成品保護:  

1、乙方對完成的分項工程負有監護人的責任;  

2、乙方對損壞的成品及半成品負有維護、恢復的責任,其經濟損失概由自己承擔。乙方在施工中若損壞其它分項工程產品應照價賠償;  

3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞,應由甲方自行負責處理;若甲方需要乙方處理,則甲方應根據所損壞程度給乙方簽字認可所需費用(材料、工時費和其他應採取相應的措施費),乙方方可進行維修處理。  

五、甲方責任、權利、義務  

1、甲方按照合同的約定提供施工條件並及時支付工程款項;  

2、甲方負責監督乙方的工程質量、進度、安全、工期等,並提出整改的權利;  

3、做好各工序的統籌安排,解決徵地問題;  

4、甲方爲乙方解決圖紙錯誤與變更等技術問題,並辦好籤證。  

六、乙方責任、權利、義務  

1、爲加強現場管理,其施工負責人應隨時在現場與甲方保持聯繫;  

2、乙方應加強其施工人員的安全、文明施工教育,自覺遵守地方政府的有關規定,自覺服從甲方有關現場安全文明施工的各項規定,杜絕安全事故、治安、刑事案件的發生,維護好現場文明施工形象;  

3、在甲方未按本合同約定時間付款時,乙方有權拒絕施工;  

4、乙方應嚴格按照安全生產管理條例組織施工,如違法施工發生安全施工,由乙方付全責。  

七、本合同經甲乙雙方簽字蓋章後生效,雙方不得違約,如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。  

八、本合同未盡事宜,雙方另行協商解決。本合同在執行中發生的爭議應及時協商解決,協調不成或調解未達成協議,可____縣人民法院起訴。  

九、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執兩份,雙方簽字蓋章後生效,同時具有法律效力。  

十、本合同自簽字之日起生效,工程保修期結束後自行廢除。  甲方(公章):_________乙方(公章):_________  法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________  ________年____月____日 ________年____月____日

物流軌道建設施工合同 篇25

建設單位:_________(以下簡稱發包方)

施工單位:_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協商,達成如下協議:

第一條:工程名稱:

第二條:工程地點:

第三條:建築面積:

第四條:工程價款及付款方法:

第五條:工程期限(開工、竣工時間)

第六條:工程質量標準

第七條:承包形式及材料設備供應

第八條:發包方義務:

1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作,另行簽訂協議執行)

2.按協議分工,開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。

3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。

甲方:

乙方:

物流軌道建設施工合同 篇26

甲方:以下簡稱甲方

乙方: 以下簡稱乙方

根據與建設單位簽訂的《 建設施工合同》和公司有關管理制度,現將該工程進行內部發包,經雙方協商一致,簽訂如下施工合同:

一、工程概況

1、 工程名稱:

2、承包範圍:

3、承包形式:

二、工程期限: 年 月 日至 月 日,工期:

三、工程質量:乙方應認真按照施工規範,技術標準和設計圖紙要求施工,接受監理單位的監督,保證質量合格。工程完工後,乙方按國家有關規定保修。

四、合同價款:乙方承擔與施工相關的一切直接費和現場行政收費,承包價:按總價提取管理費 %,稅金由乙方承擔。

五、安全責任:乙方應按現行安全操作規定,採取嚴格

的安全防護措施,全體施工人員應參保,如發生安全事故,承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。

六、文明施工:乙方應搞好現場文明施工,建立健全的各項工地管理制度,隨時接受發包方、甲方、質檢、監理及有關管理部門的指導和檢查。

七、獎懲辦法:

八、付款辦法:按發包方付款進度支付乙方工程款,甲方提留款在竣工結算前分批收清,工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前,乙方全額帶資完成該工程。

九、其它:

1、在簽訂合同時,乙方須按工程總造價的2 %交納工程保證金,待工程竣工結算後,按合同結算。

本合同一式二份,雙方簽字後生效。

甲方: 乙方:

年 月   日

物流軌道建設施工合同 篇27

甲方(發包方): 簽訂地點:

乙方(承包方): 簽訂時間: 年 月 日

根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定,甲乙雙方遵循平等自願、協商一致和誠實信用的原則,現就小型建設工程施工等事宜簽訂合同如下:

第一條 工程概況

工程名稱 工程地點 工程內容 承包範圍 承包方式

第二條 合同工期

1.開工日期: 年 月 日。竣工日期: 年 月 日。工期總日曆天數: 天。

2、有下列情況之一,並經甲方簽證,工期可以順延。

(1)因甲方原因影響開工

(2)工程量有與擬定工程量相比增加 %。

(3)不可抗力。

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

第三條 工程質量及驗收

1.乙方應按照設計文件、施工圖及說明,國家有關施工規範,甲方相關要求和經甲方確認的施工方案組織施工。

2.乙方在工程建設合同執行過程中,單位和個人應自覺接受中國石化工程建設質量監察,接受甲方在施工過程中的管理。

3.乙方應按國家竣工驗收有關規定,向甲方代表提供完整的過程檢驗資料及完整竣工資料和驗收報告。對甲方提出的意見,乙方應在 日內整改完畢,並承擔由自身原因造成的整改費用。

4.工程質量保修期按《建築工程質量管理條例》規定執行。

第四條 工程款支付

1.工程款爲人民幣: 元,大寫 。

工程款風險範圍包括但不限於材料、人工價格上漲,氣候異常變化、地質條件不符前期預判、工農關係的惡化等。

2.結算方式:

(1)結算方式:按甲方覈定工作量現場點交結算,最終工程款支付以甲方內控部門或審計部門審定爲準。

(2)計價方法:按實結算( ),固定總價( ),合同價加變更( )。

3.工程款支付: 。

4.工程質保金: 。

第五條 材料供應及設備管理

1.本合同材料供應方式: 。

2.機械設備由乙方自備並自行管理。

第六條 甲方權利義務

1.負責辦理有關建設手續。

2.審查乙方編制、提交的施工方案、各種技術資料和工程預決(結)算。

3.負責組織工程設計交底、圖紙會審。提供施工圖紙 套。

4.甲方指派 爲工地代表。

5.施工過程中,甲方發現乙方的人員不能勝任崗位要求、施工設備不能滿足施工需要的,有權要求乙方進行撤換、調整、修理或補充,因此而發生的費用乙方承擔。

第七條 乙方權利義務

1.乙方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理組織。乙方指派 爲工地代表。

2.遵守甲方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度,接受甲方代表的指揮、檢查和監督。

3.本合同生效後 日內編制出施工方案和工程進度表2份,報甲方審覈,並按施工方案組織施工。

4.做好施工原始記錄,按甲方要求的工程資料的樣式及填寫方式,彙集施工技術資料,提供給甲方 套。

5.嚴格辦理隱蔽報驗手續,未辦理的隱蔽部位工作量不予驗收。

6.乙方應對施工人員的施工方法、技術措施的可靠性、安全性負完全、獨立責任。

第八條 安全生產與文明施工

1.乙方承諾:完全熟悉與理解甲方HSE及工程建設方面的管理制度並嚴格遵守。在施工中,若發生質量、安全事故及環境損害等事件(事故),一切費用和善後問題的處理,均由乙方自行獨立負責,並承擔因此給甲方造成的經濟損失。

2.乙方必須按文明施工要求組織施工,做到施工現場文明整潔。

第九條 違約責任

1.甲方未按合同約定撥付工程進度款,導致施工無法進行,相應順延工期。

2.因乙方的原因未按合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的,每逾期一日,向甲方支付違約金 元。

3.因乙方原因工程質量未達到合同約定的質量標準,乙方按甲方要求的期限負責整改,並向甲方支付違約金 元。

4.乙方不履行合同義務或不按合同約定履行義務,給甲方造成損失的,乙方負責賠償, 賠償額計算方法: 。

5.因乙方原因使合同無法履行,甲方有權解除合同,乙方賠償甲方因此造成的損失;因甲方原因使合同無法履行,乙方有權解除合同,甲方承擔乙方因此造成的直接損失。

6.其他: 。

第十條 不可抗力

1.甲乙雙方的任何一方由於法定不可抗力因素不能履行本合同時,應在 小時內向對方通知,並應在 天內提供權威機關的書面證明。

2.受不可抗力影響的一方或雙方有義務採取措施,將因不可抗力造成的損失降低到最低限度。

第十一條 爭議解決

本合同如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,協商不成時,按以下第 項處理:

1.由 仲裁機構仲裁。

2.向 人民法院起訴。

3.提交中國石化內部糾紛調解處理委員會調解。

第十二條 廉政條款

雙方應簽訂廉潔從業責任書,並履行廉潔從業義務。

第十三條 其他

1.本合同未盡事宜,雙方協商簽訂補充協議。本合同的附件及補充協議是本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。

2.保密:本合同的各項條款屬於雙方經營活動內容, 任何一方未經對方當事人書面允許不得對外泄露。

3.現場如有施工項目內容變更,乙方應得到甲方書面批覆後方可施工。

4.本合同自雙方簽字並蓋章之日起生效。本合同一式 份, 乙方執 份,甲方執 份。

甲方(蓋章) 乙方(蓋章)

年月日:

熱門標籤