民房建築施工合同集錦（精選6篇）

民房建築施工合同集錦 篇1

民房建築施工合同範本

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方在建房屋一棟，建築層數兩層，一層約平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。雙方本着平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：_________________

一、承包方式

採用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。

乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

二、承建項目

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築，包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外牆貼瓷磚、後沿外牆面粉水泥砂漿、衛生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

三、承包價格

每平方米人民幣大寫：_________________元，建築面積按每層樓外牆計算。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。

四、付款方式

合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30%，完成第一層磚砌並搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%爲質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

五、雙方責任

甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐

乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。

六、質量要求

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全

勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

八、工期要求

主體工程工期爲75(日曆天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

九、後期維修

因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，並承擔由此發生的相關賠償以及責任

十、其它

其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：_________________

乙方簽字(章)：_________________

民房建築施工合同集錦 篇2

甲方：

乙方：

甲方將位於居住房屋交由乙方施工，爲確保工程質量、圓滿完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定製本合同，雙方必須共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程結構：地面3層，均爲磚混結構。

2、建築面積(施工計算方式)：一層97.88平方米(不含樓梯)，樓梯9.622=19.24平方米;二層93平方米(不含樓梯，陽臺按半面積計入)，樓梯7.862=15.72平方米;三層76.4平方米(陽臺按半面積計入)。合計302.24平方米，最終按建築實際面積爲準。

第二條：承包方式

1、包工不包料，甲方負責採購施工所需的建築材料，乙方負責施工，並負責所有施工用具設備;

2、施工費用：按建築面積甲方每平方米付乙方人民幣225元(大寫：貳佰貳拾伍元整);

3、隔熱層、屋頂蓋瓦不再計工價;

4、工程承包內容：土建工程、雨水排水及房屋裝修;

5、基礎由甲方負責，乙方負責回填。

6、甲方負責門窗(包括鋁合金窗、捲簾門、防盜門、不鏽鋼欄杆)的安裝。

7、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定後增減工價，待完工後一併納入結算。

8、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則，不能隨意帶走甲方提供的任何建材，否則按雙倍價奉還。

第三條：工程工期

1、甲方規定動工時間爲年月日至年月乙方不得提前和推後。

2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建築材料原因交房日期可順延，若因乙方人爲原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

第四條：工程質量

1、整個工程、寬按設計圖紙按質、按量完成，並達到符合國家施工規範。

2、房屋結構按照設計圖紙佈局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定並通知乙方處理，甲方請設計人員參與監督施工質量，每道施工需經甲方設計人員/甲方驗收合格後乙方方能進行下一環節施工。

3、鋼筋工程：要求採用電渣壓力焊(坡屋頂鋼筋搭接)。

4、地面工程：一層鋪貼地磚。

5、外觀工程：整幢樓內外水泥清光到頂。

6、門窗工程：乙方負責埋設安裝所有門窗用到的預埋件。

7、樓梯工程：樓梯上貼瓷磚。

8、水電工程：陽臺、屋頂排水設施安裝。

9、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

第五條：施工費結算方式

1、合同簽定後，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進行施工，基礎工程完工後，甲方付給乙方工程款 元; 第一層主體工程完工(第一層樓頂結束)後方付乙方壹萬元; 第二層主體工程完工(第二層樓頂結束)後甲方付乙方貳萬元; 其餘款項待工程按圖紙施工完成，通過驗收後一次付清。 工程裝飾完工並交付甲方使用後，雙方結算，由甲方一次性付清工程餘款(質量保證金20xx元除外)。

乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修爲一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰牆體裂縫，瓷磚脫落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。如存在嚴重工程質量問題，乙方應承擔全部責任。

2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。

第六條：安全生產及其它

1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須繫好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

2、在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

3、施工期內，工程質量由甲方監督施工質量。

第五條：合同終止與生效

1、本合同自甲、乙雙方簽字並加蓋手印後生效(合同塗改無效)雙方履行完成合同條款內容後終止。

2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力，未盡事宜甲乙雙方另行商定。

3、合同訂立地點：

甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

(手印) (手印)

合同簽訂日期：

民房建築施工合同集錦 篇3

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

甲方現有私人住宅一幢需要建，經甲乙雙方協商交由乙方張正發承攬施工，爲明確雙方權利義務，訂立如下協議：

一、承包方式：採用包工不包料，甲方保障材料供應，乙方負責施工。

二、價款：按建築面積每平方米270元(貳佰柒拾元整)計價，該價款已經包括該幢房屋水、電安裝，化糞池建在院子內，污水處理必須與公共設施相連接，必須處理與相連房屋牆縫防水部分等費用。(樓頂和衛生間防水膏油施工，門窗安裝由甲方負責，乙方配合)

三、建築面積計算方式：按照國家規定的建築面積計算方法進行計算。

四、驗收標準：達到國家驗收標準。

五、保質期：從房屋驗收之日起一年。

六、價款支付和時間：開工時，由甲方支付乙方5000.00(伍仟元整)，一層頂澆完後支付10000.00(壹萬元整)，二層頂澆完後3日內支付10000.00(壹萬元整)，三層頂澆完後3日內支付10000.00(壹萬元整)，四層封頂後5日內支付20xx0.00(貳萬元整)。其餘款項等全部工程驗收結束後支付30000.00(叄萬元整)，剩餘部分等一年保質期滿後全部支付。

七、工程時間：20xx年10月14日至20xx年2月28日，若因特殊原因(政府行爲或甲方原因)按照停工天數順延工期。

八、乙方必須嚴格按照甲方提供的圖紙及甲方意圖施工。

九、第四層房頂全部貼地板磚，外牆前後貼瓷磚

十、 甲方權利、義務

1. 甲方提供圖紙，保證建築材料的及時供應，支付工程款，承擔施工中的水、電費用和做防水層費用。

2. 工程質量監督權力。甲方(含聘請的工程技術人員)有權監督乙方施工工程中的每一個環節;遇有重要部分和隱蔽工程部位，在隱蔽前甲方應進行驗收，驗收不合格或乙方不按圖紙及更改要求施工，甲方有權要求乙方返工，乙方不得拒絕。

3. 因乙方不按期完工或不按質量施工，以及無故停工的，甲方書面通知3日仍不改正或施工的，甲方可以將所剩餘工程收回發包給他人。

4. 不屬於甲方支付的`稅收和費用，甲方拒絕支付，乙方自負。

十一、乙方權利、義務

1. 乙方嚴格按照設計圖紙和更改要求以及施工操作規範質量標準進行施工，不得浪費材料和偷工減料，確保工程質量;若因不按照相關要求施工，和經過甲方驗收不合格，造成工程返工的應承擔返工材料費和工時費。

2. 自帶施工所需建築工具、用具，包括模板、機械等，如：沙漿攪拌機、混凝土攪拌機、震動器、電焊機、抽水機等。

3. 乙方負責施工工程中所需的水、電架設和水、電安全管理，甲方除支付水、電費外，因乙方對水、電管理不善所導致的一切後果由乙方承擔責任。

4. 重要部位和隱蔽工程部分，乙方在施工前和隱蔽前應通知甲方進行驗收合格後方可繼續施工，不得以任何理由擅自施工。

5. 乙方對所需要的材料提前做出計劃，並在合理期限內通知甲方備料，不得無計劃而影響甲方備料。

6. 乙方負責整個工地施工人員及周圍人、畜安全，若發生工傷事故及傷害他人事故，一切責任由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

7. 乙方在施工工程中造成甲方的物品及材料損失的，由乙方賠償。

十二、未盡事宜雙方本着公平、合理原則進行協商。價款支付、工程竣工期限，雙方均不得違反，否則支付對方5%的違約金。

本合同一式二份，由雙方共同簽字後即發生法律效力，雙方不得任意更改、違反，否則應承擔相應法律責任。

甲方： 乙方：

民房建築施工合同集錦 篇4

甲方(發包方)：__________

乙方(承包方)：__________

甲方現有私人住宅一幢需要建，經甲乙雙方協商交由乙方張正發承攬施工，爲明確雙方權利義務，訂立如下協議：

一、承包方式：採用包工不包料，甲方保障材料供應，乙方負責施工。

二、價款：按建築面積每平方米_____元(貳佰柒拾元整)計價，該價款已經包括該幢房屋水、電安裝，化糞池建在院子內，污水處理必須與公共設施相連接，必須處理與相連房屋牆縫防水部分等費用。(樓頂和衛生間防水膏油施工，門窗安裝由甲方負責，乙方配合)

三、建築面積計算方式：按照國家規定的建築面積計算方法進行計算。

四、驗收標準：達到國家驗收標準。

五、保質期：從房屋驗收之日起一年。

六、價款支付和時間：開工時，由甲方支付乙方_____(_____元整)，一層頂澆完後支付10000.00(壹萬元整)，二層頂澆完後3日內支付_____(_____萬元整)，三層頂澆完後3日內支付_____(_____萬元整)，四層封頂後5日內支付_____(_____萬元整)。其餘款項等全部工程驗收結束後支付_____(_____萬元整)，剩餘部分等一年保質期滿後全部支付。

七、工程時間：_____年_____月_____日至，若因特殊原因(政府行爲或甲方原因)按照停工天數順延工期。

八、乙方必須嚴格按照甲方提供的圖紙及甲方意圖施工。

九、第四層房頂全部貼地板磚，外牆前後貼瓷磚

十、甲方權利、義務

1.甲方提供圖紙，保證建築材料的及時供應，支付工程款，承擔施工中的水、電費用和做防水層費用。

2.工程質量監督權力。甲方(含聘請的工程技術人員)有權監督乙方施工工程中的每一個環節；遇有重要部分和隱蔽工程部位，在隱蔽前甲方應進行驗收，驗收不合格或乙方不按圖紙及更改要求施工，甲方有權要求乙方返工，乙方不得拒絕。

3.因乙方不按期完工或不按質量施工，以及無故停工的，甲方書面通知3日仍不改正或施工的，甲方可以將所剩餘工程收回發包給他人。

4.不屬於甲方支付的稅收和費用，甲方拒絕支付，乙方自負。

十一、乙方權利、義務

1.乙方嚴格按照設計圖紙和更改要求以及施工操作規範質量標準進行施工，不得浪費材料和偷工減料，確保工程質量；若因不按照相關要求施工，和經過甲方驗收不合格，造成工程返工的應承擔返工材料費和工時費。

2.自帶施工所需建築工具、用具，包括模板、機械等，如：沙漿攪拌機、混凝土攪拌機、震動器、電焊機、抽水機等。

3.乙方負責施工工程中所需的水、電架設和水、電安全管理，甲方除支付水、電費外，因乙方對水、電管理不善所導致的`一切後果由乙方承擔責任。

4.重要部位和隱蔽工程部分，乙方在施工前和隱蔽前應通知甲方進行驗收合格後方可繼續施工，不得以任何理由擅自施工。

5.乙方對所需要的材料提前做出計劃，並在合理期限內通知甲方備料，不得無計劃而影響甲方備料。

6.乙方負責整個工地施工人員及周圍人、畜安全，若發生工傷事故及傷害他人事故，一切責任由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

7.乙方在施工工程中造成甲方的物品及材料損失的，由乙方賠償。

十二、未盡事宜雙方本着公平、合理原則進行協商。價款支付、工程竣工期限，雙方均不得違反，否則支付對方5%的違約金。

本合同一式二份，由雙方共同簽字後即發生法律效力，雙方不得任意更改、違反，否則應承擔相應法律責任。

甲方：__________乙方：__________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

民房建築施工合同集錦 篇5

甲方：

乙方：

經甲乙雙方反覆協商在平等自願互利互惠的前提下特訂立協議如下： 一， 承包方式：包工包料。

二， 承包價格：按建築面積530元/平方計算，實做實收。

三， 承包內容：

1.基礎工程：樁基在1.5-2米內，水泥螺紋鋼筋，由乙方承擔，正負零以上爲磚混結構，一樓高4.8米爲框架結構，按1.5倍計算，二樓/三樓磚混結構高3米，加一屋面尖子3米按0.5計算。

施工所用水泥爲三峽正宗500號水泥，所用鋼筋爲國標，大梁用 Φ25螺紋鋼，牛腿 Φ22螺紋鋼，結構按甲方提供的圖紙方案爲準，如出現質量問題由乙方負全部責任。

2.裝飾工程：內外牆混合砂漿收光，室內石灰標白樓內地面水泥收光，正宗水、電材料安裝進戶。正面瓷磚不低於20元/平方，窗戶價格在120元/平方，超出部份由甲方承擔。

四，責任劃分：

1雙方責任：乙方負責現場施工，安全生產及施工人員管理，周圍關係由甲方處理，城管方面關係由甲乙雙方共同負責，協調所產生的費用由甲方負責。

2.安全責任：安全施工方面由乙方負責，如有安全事故，所發生的費用全部由乙方承擔，甲方概不負責。

五，計算方式：

樓梯面積按1.5倍計算，但要減去樓層面積。現澆部份按1.3倍計算，但要減去樓層面積。其餘部分實做實收。

六，甲方對乙方天蓋要求如下：

1. 檁子不少於8-10根，按50公分/檁。

2. 紅瓦用安陸優質紅瓦。

3. 樓房左右飛檐15-20公分，房尖按3米3分半的水往下分。

七：付款方式：

樓房下樁基付款四萬元，甲方先期所進材料計價後，由乙方驗收，寫下工程預付款收條，自樁基完工後即可充抵工程結算款。一樓二樓蓋板共付款四萬元，三樓蓋板上樑付款三萬元，下餘部分樓房完工付整棟樓房造價的90%，剩餘的10%爲質量保證金，在20xx年底一次付清。

八：本合同一式兩份，雙方各執一份，本合同未盡事宜由雙方協商解決。

本合同自簽字之日起生效。

甲方(簽字)：

乙方(簽字)：

年月日：

民房建築施工合同集錦 篇6

反訴人(本訴被告)：_________________許__________，男，漢族，出生於_______年_____月_______日，住址_______________省_______________縣_______________鄉立志村隊。

被反訴人(本訴原告)：_________________肖_____，男，漢族，出生於_______年_____月_______日，住址：_________________省_______________縣_______________鎮_______________村.

本訴被告：_________________瀋陽_______________房地產有限公司，法定代表人：______________。住所地：_________________瀋陽市_______________區_______________中路27號;

本訴被告：_________________江蘇省_______________建設集團有限公司，住所地：_________________省蘇州市黃__________路。

反訴請求

1、請求判決被反訴人賠償反訴人因質量不合格返工造成的損失人民幣______元;

2、請求判決被反訴人承擔訴訟費及相關阿費用。

事實與理由

________年____月____日反訴人與被反訴人簽訂一份外牆瓷磚工程合同，即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”_______號樓的外牆粘磚的人工費。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下，提前履行了支付人工費的義務，可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務，而中途私自退場，且已做完的部分工程多處不合格，導致反訴人返工。被反訴人的行爲造成反訴人人工費和材料損失高達_______元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償，可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人爲了維護自己的合法權益，特依法向貴院提出反訴請求，請求貴院依法支持反訴人的訴求。

此致

_____________區人民法院

反訴人：_________________

________年____月____日