場地建設施工合同（通用16篇）

場地建設施工合同 篇1

委託方(甲方)：_________________簽約日期; _________

承接方(乙方)：_________________簽約日期; _________

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方房屋進行水泥板天花吊頂工程，訂立本協議，以共同恪守。

一、工程地點：_________________區__________街__________單元__________室

二、形式結構：_________________層式__________室__________廳__________廚__________衛

三、工程時間;共計工程時間______天﹙__________年______月______日至__________年__________月__________日﹚

四、工程項目：_________________

1、總共七棟;每棟兩層。

2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，協商確定。

五、承包方式：_________________甲方按乙方要求必須保證裝修期間的裝修場地可以正常施工，和施工期間的水電供應正常，乙方負責施工。

六、質量標準：_________________施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。

七、工程造價標準：_________________水泥板天花造型﹙包工包料﹚80元∕每平方，石膏線12元∕米，窗簾盒60元∕米，鋁扣板每平方______元。﹙注;所有平方米數以實際平方米數計算﹚乙方按圖施工，如甲方有更改等，應另外支付乙方增加的工程款項。

八、付款方式：_________________爲確保工程質量，完工後每棟總工程款暫扣5%元押金，___________年______月______日至___________年______月______日內無任何問題，將全額返還乙方。每一棟工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工要求，三天內付清乙方所有工程款項。﹙收款;乙方只提供收款收據，不提供正式發票﹚

九、其它;經甲乙雙方協定施工前後，以及施工中途，甲方天花吊頂等各項工程如有消防管，空調管等須安裝改變，乙方概不負責。

十、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

甲方：_________________

乙方：_________________

_____年_____月_____日

場地建設施工合同 篇2

甲方：____________________

乙方：項目承包責任人 (身份證 ____________________，手機____________________ ，項目經理部名稱： 

丙方： ____________________(身份證 ____________________，手機____________________ )

爲建設 工程，甲方委派丙方到乙方任職(擔任 崗位工作)。根據《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規和《關於印發〈湖南省建築工程集團總公司項目承包合同管理辦法 〉的通知》(湘建總審字【_______________】_______________號)等集團總公司有關規章制度，結合本工程具體情況，經甲、乙、丙三方協商一致，簽訂本用工協議。

一、用工期限：從_______________ 年_______________ 月_______________ 日起至本項目建設工程施工合同實施完畢。

二、費 用：

1、 _______________年_______________ 月 _______________日起至_______________ 年 _______________月_______________ 日，乙方按月承擔丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業年金繳費等費用，共計人民幣_______________元/月; 

2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方按月承擔丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業年金繳費等費用，共計人民幣_______________元/月。

(一)、工資標準

1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月承擔丙方稅後工資_______________元。

2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月承擔丙方稅後工資_______________元。_______________年_______________月_______________日起以後

乙方仍需要聘用丙方，每年工資調整額在前一年度“議定工資標準”的基礎上增長不少於_______________元/月。

(二)、工資支付方式

1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元，另_______________元由乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣)，用於甲方代付丙方的檔案工資;

2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元，另_______________元由乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣)，用於甲方代付丙方的檔案工資。

(三)、單位部分的社保、住房公積金和企業年金繳費

1、繳費標準：乙方從_______________年_______________月_______________日起每月承擔丙方社保單位繳費_______________元、住房公積金單位繳費_______________元，企業年金單位部分_______________元，三項費用合計_______________元/月(該三項繳費隨總公司人力資源部每週期覈定的標準而調整)。

2、繳費方式：乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣)_______________元，用於甲方向主管部門代交丙方的社保、住房公積金和企業年金繳費。

三、甲方職責：

1、應向乙方真實反映丙方的個人資信、履職能力等情況;

2、監督乙方按時足額支付丙方費用;

3、負責協調乙、丙雙方關係;

4、聽取乙方關於丙方履職情況的意見，對丙方履職情況進行定期考覈。

四、乙方職責：

1、負責提供丙方辦公場所和食宿(丙方伙食費按乙方管理規定交納費用);

2、按月足額支付丙方的費用，履行國家現行法律法規規定的責任和義務,承擔丙方在用工期間工傷事故的全部經濟責任;

3、負責丙方爲本工程服務所必需的辦公用品、交通費、差旅費、通訊費(通訊費按_______________元/月包乾，未包括在工資費用中，由乙方向丙方按月直接支付)等;

4、負責按_______________元/月標準承擔丙方教育培訓費(該費用未包括在工資費用中)，從_______________年_______________月_______________日至施工合同實施完畢按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣);

5、負責對丙方進行工作考勤，《考勤表》(可以是傳真件或掃描電子文檔)於每月30日之前報甲方綜合辦公室(聯繫人蔣新宇，電話_______________，傳真_______________)。如乙方未按時報送《考勤表》，視同丙方本月正常出勤，應當足額支付本月費用。

五、丙方職責：

1、認真履行崗位職責;

2、自覺遵守甲方、乙方制定的各項規章制度;

3、及時向甲方繳納個人或單位部分的社保、住房公積金和企業年金繳費(在總公司辦理了社保、住房公積金和企業年金的);

4、協助乙方按期向甲方報送月度《考勤表》。

六、其他：

1、本用工協議實施過程中甲方或乙方要求調動丙方，應提前30天書面通知對方，乙、丙方接到甲方發出的《調令》且辦理完相關手續後丙方方可離開項目部。

2、本用工協議書未盡事宜，按甲、乙雙方簽訂的《項目承包合同》相關約定執行。

3、本用工協議書一式壹份，經甲、乙、丙三方簽字後生效。

甲方(蓋章)：____________________ 乙方(簽字)： ____________________丙方(簽字)：____________________

代表(簽字)： ____________________委託代理人(簽字)：____________________

簽訂日期

場地建設施工合同 篇3

甲方: 身份證號碼: (以下簡稱“甲方”) 乙方: 身份證號碼: (以下簡稱“乙方”)　　依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，結合本工程的具體情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用原則，雙方就本工程施工有關事項協商一致，訂立本合同。　　

一、工程概況:　　工程名稱:

自家住宅　　工程地點: _______區鎮村　　

二、工程承包範圍:　　承包範圍:按甲方提供的圖紙建造地基與主體工程從零開始以至

第六層天面封頂工程，包含兩個化糞池與地面環繞主體渠道的建造。以上工程乙方自帶施工工具(如模板、頂木、機械、鐵鏟、斗車、吊籠、搭建雙排柵含紗網等)。　　

三、合同工期:　　開工日期:___________日。　　

四、質量標準及要求:　　工程質量要求符合《建築工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20合格標準。 需要注意的事項:　　

1、土方回填過程中，要求夯實緊密，不準未夯實就擅自進行隱蔽。　　

2、砌築牆體過程中，乙方必須保證灰漿飽滿，組砌方法正確，軸線偏移不得大於規範要求，砌築磚體不得出現上下通縫現象。　　

3、構造柱、樑關模前，應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距、是否與施工圖紙一致，不得少筋漏筋，保護層留置是否正確，待合格後方可進行關模。模板支撐應牢固可靠，混凝土澆築過程中，應充分振搗，不得漏振，以保證混凝土成型質量。混凝土澆築完畢後，必須進行充分的養護。　　

4、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料，不得在施工中浪費，每次砌築時的落地灰及時收用。同時嚴禁偷工減料，必須保質保量地施工。節約材料，並保管好材料，不得丟失。　　

五、合同價款:　　承包金額:據實按建築面積每平方米 元(大寫:人民幣 整)進行人工結算。　　

六、工程質量:　　

6.1乙方嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工。　　

6.2工程質量以國家建築工程質量檢驗評定標準爲依據。　　

6.3因乙方原因工程質量達不到約定質量標準的，並且無法整改的，乙方承擔全部違約責任。　　

6.4經甲方項目負責人認定施工過程中不符合施工規範及質量要求的，甲方有權要求拆除和重新施工。經過整改，符合質量要求的，由乙方承擔拆除和重新施工的費用。　　

七、雙方責權:　　

7.1甲方供應該工程所需建築材料。由於施工地點的環境問題等，施工材料存放的地點與施工現場所產生的距離，乙方不得以此理由加收甲方任何費用。　　

7.2甲方應及時對工程進度進行審覈，對工程進度款應按照協議約定及時撥付。　　

7.3甲方提供現場施工用水、施工用電。　　

7.

4、乙方必須保證工程質量並按設計圖紙和甲方要求施工(天面平滑、牆面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導、檢查、檢驗，確保工程質量好。　　7.

5、施工安全由乙方全權負責。　　7.

6、乙方不得任意浪費甲方材料，不準有盜竊甲方材料行爲。　　7.

7、主體工程完成後，乙方負責清理施工現場內所有雜物,搭的建雙排柵需等甲方完成外牆裝修後才能拆除。　　7.

8、乙方負責找工人、組織、管理、指揮工人施工，乙方施工人員的生活由乙方自理，乙方及其工人與甲方不存在僱傭關係，乙方施工人員就餐飲水等均由乙方負責。　　7.

9、施工過程中使用到水泥泵車所產生費用由乙方負責。　　

八、安全施工:　　

8.1工程安全要求達到《G59-99建築施工安全檢查標準》合格標準，無重大安全事故，因乙方責任達不到此標準且出現重大安全事故的，由乙方承擔事故所產生的全部責任。　　

8.2乙方應遵守建設工程安全生產、文明施工的有關管理規定，嚴格按安全、文明標準組織施工。　　

8.3乙方必須遵守國家和當地政府有關職工健康安全、環境管理及保護的法律法規，保證施工場地的清潔和交工前施工現場的清理。　　

8.4乙方必須遵守甲方安全管理的相關制度，服從甲方統一管理，隨時接受甲方安全檢查人員實施的監督檢查。　　

8.5乙方採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發生的費用，由乙方全部承擔。　　

8.6乙方不允許與施工無關的人員進入施工現場，由此造成的大小安全事故由乙方負責。　　

九、工程款支付:　　

1、自本協議簽訂後，工程施工至

第一層主體工程完工(

第一層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );　　

第二層主體工程完工(

第二層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );　　

第三層主體工程完工(

第三層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );　　

第四層主體工程完工(

第四層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );　　

第五層主體工程完工(

第五層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );　　

第六層主體工程完工(

第六層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );主體工程整體完工後經甲方驗收合格後即以實際測量面積爲準，雙方結算，由甲方一次性付清工程餘款。　　

2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。　　

3、在合同期內，乙方不得故意長期停工或要求追加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

十、本合同自簽訂之日起生效，一經簽字即具有法律效力，甲乙雙方如發生糾紛先自協商解決，如協商無效將按照《民法典》交由司法部門處理。　　十

一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，另附圖紙一份。　　甲方(手印):身份證號碼:聯繫電話:____日　　乙方(手印): 身份證號碼: 聯繫電話:___________日

場地建設施工合同 篇4

發包方(甲方):

承包方(乙方):

依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建築法》、《天津市公路管理局合同管理辦法》及有關法律、法規,遵循平等、自願、誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同:

第1條:工程概況

1.1 工程名稱:

工程地點: 工程內容:

1.2 承包範圍:

1.3 開工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日

第2條:建設規模、主要工程量 :工程造價 元,大寫

第3條:工程款結算方式：

第4條:合同生效及終止:

本合同自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內容 後即告終止。

第5條:合同份數

5.1本合同正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;

5.2甲乙雙方如發生經濟糾紛,可以通過向薊縣人民法院起訴解決。

合同簽訂時間:

合同簽訂地點: 備註：

發包方(章) 承包方(章)

地址: 地址:

法定代表人: 法定代表人:

委託代表人: 委託代表人:

電話: 電話:

場地建設施工合同 篇5

甲方：　　乙方：　　根據《民法典》和《公路建設施工承包合同條例》及公路工程建設的有關規定，結合村道公路建設工程的具體情況，甲、乙雙方就該合同段公路工程，在平等互利協商一致的基礎上達成如下合同條款，共同遵守執行。　　

一、工程名稱和地點　　

1、工程名稱：鎮村村級道路　　

2、工程地點：____縣鎮村水泥路面途經該村

五、　　

六、

七、九社，終點爲鄰遂路路口到加工房止。　　

二、工程承包範圍及內容　　該段工程爲水泥路面，要求路面平整。水泥路面以寬度3.5米、厚度20公分爲準，混泥土標號爲C30，水泥路面選用325型號的和平水泥或者金九水泥;鋪墊連沙石厚度10公分、寬度　　4.5米，需要連沙石400方;路基以有效路面4.5米爲準;涵洞共有兩處，要求管洞長7米，口徑32公分;鄰遂路至村道路路口處降至鄰遂路到村道路斜面平行，要有直線距離;劉代銀屋後需降坡度一米，寬度6米，長30米，土方用來填樑瓊容屋後和張田坎處;張傲田和唐兩邊做堡坎，路基寬以現有的實際路面爲準，做堡坎的材料用塊石。　　

三、承包方式　　本工程採取包工、包料、包質量、包工期、包安全的承包方式。　　

四、工程造價　　根據工程量、測算本合同段工程承包總造價爲人民幣萬元整(小寫： 元)　　

五、工程施工工期　　本合同施工工期爲 天，(雨天除外)，________年____月____日開工，於________年____月____日竣工。　　

六、甲、乙雙方的權利，義務　　

1、甲方的主要權力、義務。　　

(1)甲方的主要權利　　乙方派出代表在施工時對材料和路面質量進行監督。　　

(2)甲方的主要義務　　嚴格按照施工規範進行施工，保證工程質量。在施工過程中，如發現材料不足或者路面沒有達到標準，應及時提出。　　

2、乙方的主要權力、義務　　

(1)乙方的主要權利。　　有權自行採購所需材料及施工人員的調度。　　

(2)乙方的主要義務　　甲方接到乙方驗收申請後，在短時間內組織有關人員進行驗收。　　按照雙方協商的要求負責組織施工人員對該村路面的施工。　　

(3)制定安全技術措施，在施工時出現的任何安全事故甲方概不負責。　　

七、違約責任　　本合同簽字蓋章後生效，雙方都要認真履行合同條款，如一方有違約行爲，則按合同約定的條款執行(違約方賠償對方總造價 %的違約金)，並按照《民法典》的有關條款追究違約方的責任。　　

八、附則　　

1、本合同一式三份，合同雙方各執一份，鄉鎮存檔一份。　　

2、合同雙方及社員代表簽字蓋章後生效，結清工程款後，合同自行終止，本合同未盡事宜，經雙方協商簽訂補充協議。　　甲 方：　　乙 方：　　社員代表簽字：________年____月____日

場地建設施工合同 篇6

尊敬的審判長、審判員：

受某集團有限公司的委託，經廣東某律師事務所指派，我們擔任本案上訴人代理人，經查閱案卷材料，參加庭審，現發表如下代理意見，供合議庭參考。

關於《支付款及扣除款項確認表》的意見

一、《支付款及扣除款項確認表》無效，不應據此扣除上訴人工程款408991.2元。

第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委託書》，委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認，被上訴人明知或應知黃某並不是收款信息的知情人，黃某無權也沒有能力覈對“支付款項”。被上訴人不與明確的受託收款的單位進行支付款的確認，顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息，沒有能力覈對“支付款”的信息，卻擅自進行確認，也具有過錯。黃某簽署確認表的行爲屬於超越代理權限的無權代理行爲，且被上訴人明知屬於無權代理行爲，上訴人對該確認表從不知情，且從未追認，因此，該確認表應認定爲無效。

第二、“扣除款項”對於上訴人而言，首先是“應收工程款”，只有先確認這些款項是上訴人應收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委託書》中，上訴人已經明確委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某並非

深圳分公司的代理人，被上訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權相悖。因此，同理，黃某的無權代理行爲應認定爲無效。

第三、黃某的代理權限是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務，進行合同的商談，以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行爲已經超出了上訴人根據《授權委託書》對他的授權，同樣屬於無權代理行爲。

1、黃某在行使代理權時必須以上訴人的名義，以個人名義不在授權範圍內。而在確認表中，黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而打印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱並沒有在“確認人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認人”處簽字，並不在授權委託書授權範圍內，屬於其個人行爲，不應約束上訴人。

黃某行使代理權，在其他法律文書上簽字時，就嚴格遵照了《授權委託書》的要求，被上訴人也明知這一點。

例如在12月26日黃某以委託代理人名義和被上訴人簽訂《網架鋼結構製作安裝合同》時，就嚴格遵守了《授權委託書》的要求。首先，黃某表明了委託代理人的身份，在“委託代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權委託書》中已明確授予給黃某簽署合同的權限，黃某在合同上的簽署屬於有權代理行爲。

但值得注意的是，黃某簽署《網架鋼結構製作安裝合同》的行爲是行使《授權委託書》權限的行爲，《網架鋼結構製作安裝合同》本

身並沒有授予黃某任何權利。一審認爲“在雙方簽訂的《網架鋼結構製作安裝合同》中，確認黃某爲某公司在該合同履行中的委託代理人，故其行爲應視爲代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。

2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬於“洽談業務過程中的事務”，也不屬於“進行合同的商談”，在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下，更不屬於“本工程業務、施工管理等相關事項”。

綜上，黃某超越代理權限，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》，屬於無權代理行爲，且被上訴人也明知黃某屬於無權代理，事後上訴人不知情，也從未追認，因此，該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定爲無效，不應據此扣除工程款。

二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中籤署，其簽署行爲無效，不能證明確認表的真實性和合法性。

根據《建設工程監理規範 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定，監理員應履行以下職責：“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，並做好檢查記錄; 3 複覈或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據並簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工製作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作，發現問題及時指出並向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中並沒有包括對工程款進行覈實和證明的內容。更何況，項目監理員應當在業主委託範圍內開展工作，本案中，也沒有任何證據

證明該監理員獲得了業主的相應授權。

該監理員的行爲還違反了《建設工程監理規範》5.5.9 條的規定，“未經監理人員質量驗收合格的工程量，或不符合施工合同規定的工程量，監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬於上訴人的施工範圍。因此，“滿鋪施工平臺”的工程量不應計入上訴人應完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應只計量上訴人的施工量，而該監理員卻不顧自己的職責，超越自己的權限，對不符合施工合同的工程量，隨意亂計，其行爲因違法而無效。

三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》，並不能證明被上訴人有權扣除上訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背合同約定。

第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字，而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。

第二、這個確認表並沒有確認這些費用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權扣除，這個確認表也沒有確認上訴人是義務承擔主體，因此，不能證明應該從上訴人處扣除。

第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費，尚且還有結算單、發票相佐證，而此處卻單純幾個數字，其真實性顯然無法令人相信。

第四、根據合同第2.1條的約定，本合同是“包死價”，因此，雙方都無權變更合同的價款。依據合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據《建築施工門式鋼管腳手架安全技術規範》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平臺”。因此該費用應該由被上訴人承擔，在沒有任何合同進行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額，顯然違背了“包死價”的約定。

同理，“鋁塑板施工”根據合同第一條第3款的約定屬於上訴人的工程範圍，包括在工程總價裏，根據被上訴人自己提交的證據，被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應費用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。

關於維修義務及維修款的意見

一、本案訟爭的維修事項屬於合同第八條約定的“質量保修”範圍。

根據一審查明的事實，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定：“建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用後，又以使用部分質量不符合約定爲由主張權利的，不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月

8日開始，工程進入保修期，即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發函，上訴人也只應承擔“質量保修”的義務

二、上訴人積極履行了保修義務。

根據被上訴人提交的證據18，上訴人已經明確答覆被上訴人，上訴人於7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會於7月16日開幕(證據17的內容)，因此，被上訴人通知暫停維修。並告知上訴人施工人員每日在現場巡邏，以便及時維修。被上訴人並未對上訴人的此一回復提出任何異議，應認定爲被上訴人認可了上訴人陳述的事實。

三、被上訴人不顧上訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修，屬於違法無效的行爲，其支付的費用和由此導致的後果應由被上訴人自行承擔。

被上訴人分包的工程是專業工程，屬於專業分包，在被上訴人提交的證據11、12裏也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修，被上訴人根本沒有審覈李某、楊某兩個班組的資質，更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據解釋第一條“承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級的”應認定合同無效的規定，這一承包行爲顯屬無效。根據解釋第四條：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行爲無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應當被收繳，而不應將該費用轉嫁到上訴人身上。

四、即使上訴人需承擔保修義務，需要支付因保修產生的費用，根據合同第8條的規定，也應先從質量保脩金內扣除，不足部分才由上訴人支付。

關於提供施工圖紙和竣工資料的意見

一、依據被上訴人提交的證據14及上訴人提交的證據3，均能證明上訴人已經將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據14第10點的內容爲：“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內容看，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被上訴人已經拿到了施工圖紙。

上訴人提交的證據3，一審已經認可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。

爭議工程施工完畢並得到被上訴人認可的事實，證明了圖紙已經得到包括被上訴人在內的各方的認可。

二、組織審覈施工圖紙的義務主體是被上訴人，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審覈，上訴人從未拿到過經審覈的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經審覈的施工圖紙。

依據《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審覈義務。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審覈通過。

在上訴人向被上訴人交付施工圖紙後，被上訴人依照合同約定，本應組織三方對圖紙進行審覈，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經組織三方審覈施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經審覈的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經完工並由被上訴人投入實際使用，證明雙方在合同的實際履行已經一致同意變更了合同的原約定。

如果被上訴人執意要求上訴人交付經審覈的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審覈，在被上訴人將審覈通過後的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務，否則，這一義務就是無本之木。

綜上，一審判決扣除上訴人應得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經審覈通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據，請二審法院依法予以改判。

代理人：

場地建設施工合同 篇7

是發包人與承包人之間爲完成商定的建設工程項目,明確雙方權利和義務的協議。建設施工合同怎麼寫以下是小編爲大家整理的建設施工合同範文，歡迎參考閱讀。

建設施工合同範文1

發包人： (以下簡稱甲方)

承包人： (以下簡稱乙方)

依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：建築面積約 960 平方米

資金來源：自籌、集資建戶

二、工程承包範圍

承包範圍：設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。

三、合同工期

開工日期：

竣工日期：

合同工期總日曆天數： 天。

四、質量標準要求

工程質量標準：合格，並保證房頂不滲水。

五、合同價款

金額(大寫)：約 零捌佰元整 (：X元)，按 1480 元㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方，即不再支付任何補助費用。

六、合同付款方式：乙方第貳層封頂後(含基礎)，甲方按造價70%支付前兩層工程款，以後每現澆一層按造價80%付款。

七、承包人向發包人承諾：按合同約定進行施工，竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。

九、相關合同條款(未用條款)：

(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費用由乙方負責。

(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地，積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。

(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作，乙方不承擔一切稅費。

(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。

(五)工程所需繳納的建築營業稅及其他各種稅費由甲方負責，乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。

(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任，並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任，甲方不需承擔任何責任。

(七)工程如中途因甲方報建等原因停工，甲方應按完成進度進行結算，並承擔與工程直接相關的經濟損失。

(八)相關施工要求及計算方法、違約責任：

、出檐、走廊、陽臺折半計算面積，屋頂如有斜屋面折半計算。

2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負全責，甲方還可要求返工。

3、排污排水系統必須佈局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。

4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍XX處罰。

十、

1、如果甲方按進度無法支付工程款，按3%月息計算。

2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標號325。

十

一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

建設施工合同範文2

甲方：

乙方：

依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自願、公正和誠實信用的原則，經過友好協商，雙方就____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠，新廠建設一事達成一致，簽訂本合同。

一工程概況

1.1工程名稱：____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠新廠建設及場平工作

1.2工程地點：____縣叩鎮華豐村

1.3工程內容：

①、新廠建設需用地的平整、土石方開挖清理 (92米70米8米)計51520立方米(含運輸，運距不超過5)。

②、廠區場平後保坎建設(92米8米高

2.5米寬均距)計：。

③、廠區道路硬化建設(130米10米)計：1300平方米。

④、新廠生產、生活、消防用水、井及供水塔一座。

⑤、待建部分場地綠化處理工程。

⑥、廠房建設圖紙範圍內容。

⑦、廠區地面場採用5公分磨石地面處理(承裁30噸)。

⑧、辦公區域的裝飾部分。

1.4工程承包範圍：上述工作範圍。

1.5工程承建方式：上述工作內容包工、包料修建。

二、工程質量要求：合格。

三、工程工期約定：________年____月____日進場，竣工日期________年____月____日。

四、此工程的報建和政府的所有法律、法規要求的修建手續由甲方提供。

五、乙方必須按照國家建設標準保質保量，按期完成施工。

六、工程造價及支付：

此工程爲合同包乾價，總計工程造價爲51

6.3萬元(大寫：伍X壹拾陸萬叄仟元整)。

支付情況：

1、甲方必須按乙方月進度已完工程量的85%支付(每月____日結算當月工程量);

2、工程完工後，甲方將工程款在____月內(25工作日內)付至97%;

3、剩餘工程款3%爲保脩金，保修期爲________年，到期後無質量問題甲方全額支付給乙方。

七、組成合同的文件：

組成合同的文件包括：

1、本合同協議書;

2、中華人民共和國建設部、國家工商局聯合制定的GF-1999-0201合同範疇的通用條款和專用條款;

3、標準、規範和有關技術文件;

4、圖紙;雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視爲本合同的組成部分。

八、合同一經簽訂，單份也具有同等法律效力。雙方應共同遵守，如單方違約，賠償守約方工程總價5%的損失。

九、糾紛解決方式

雙方約定在原告所在地域居住地縣級或市級人民法院通過法律途徑解決。

十、此合同一式肆份，雙方各執兩份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

建設施工合同範文3

建設方：以下簡稱甲方

施工方：以下簡稱乙方

甲方原有一層因現須要加建二層，以包工給乙方施工，爲了保質保量的完成本工程，經雙方協商成達協議如下：

一、甲方供應原材料，乙方負責從主體到裝修的全部工程施工，設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。

二、單價，按建築面積計算，每平方米爲壹佰叄拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。

三、質量要求：主體二層上下垂直誤差應在2公分之內，不能超過2公分，砂漿應飽滿，裝修抹灰要求中級，偏差度應按施工規範實行必須粘結牢固，無脫層空鼓，面層無爆灰和裂縫，地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角，其它裝修應符合施工規範。

四、主體結構要求，板麪筋布150150，扎筋應按建築施工強制性要求滿扎、立柱、挑樑、圈樑、次樑應按物理學性能的製作，混凝土澆灌要求，立柱樓板、樑所有澆築混凝土標號C20，立柱，樑無空洞和露筋，樓面平整無裂縫。

五、乙方在施工期間應做好安全防護設施，保證安全第一，質量第一，如在施工過程中，發生自身傷亡和第三者傷亡事故，一切後果應由乙方負責，甲方不負任何責任。

六、付款辦法：乙方在施工中途要求付款，甲乙雙方協商支付，待工程全部完成驗收合格後一次性付清。

七、本協議一式二份，甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

返

場地建設施工合同 篇8

甲方：_________________

乙方：_________________

根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，結合本項目的具體情況，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條概況

1、項目名稱：_________________

2、項目地點：_________________

3、項目內容：_________________綜合佈線系統施工和測試，輔材和線管線槽的採購、安裝鋪設。

第二條工期

1、本項目的施工期限爲合同簽訂後的個工作日。

2、遇到下列情況之一者，經甲方審覈批准後，工期可做相應調整。

2.1、重大設計變更(指設計功能改變、在關鍵線路上的改變)造成的工期變化，並經甲方書面確認;

2.2、雙方書面確認的計劃工期改變;

2.3、不可抗力因素。

第三條承包方式和造價

1、承包方式：_________________包工包料(具體內容參見工程設備報價清單)。

2、項目總造價：_________________人民幣(大寫)：_________________(￥)。工程施工信息點數、單價及材料報價清單爲合同附件，項目最後造價按實際施工工程量結算。

甲方(蓋章) ___________

乙方(簽章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

場地建設施工合同 篇9

發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)

承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況：

工程名稱：

工程地點： 工程內容：圖紙及發包人規定的全部內容，工程量以現場實際簽證爲準。資金來源：企業自籌

二、工程承包範圍：嚴格按照集團公司審批的施工組織設計施工;

三、合同工期：30日曆天 開工日期：以監理及發包人下達的開工報告爲準 竣工日期：以監理及發包人下達的竣工報告爲準 四、質量標準：合格

五、合同價款：

合同價款暫定 萬元。工程量經發包人、承包人及監理現場共同確認後據實結算。預算定額執行國家現行有關標準及集團有關規定，根據集團規劃部覈定價款作爲合同最終價款，雙方據此簽訂補充協議。

六、組成合同的文件：

組成合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、本合同專用條款

3、本合同通用條款

4、施工單位確認書

5、預算文件及其附件

6、圖紙或施工組織設計

7、標準、規範及有關技術文件

雙方爲履行本合同的有關洽商、變更等書面協議、文件視爲本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效：

合同訂立時間：

合同訂立地點： 本合同雙方約定：自雙方簽字蓋章後生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

場地建設施工合同 篇10

甲方：________代表人：________

乙方：________代表人：________

經甲乙雙方協商，甲方原村內瀝青路面由乙方進行施工硬化，乙方施工隊以每平方米60元承包，現將涉及施工承包的有關事宜簽定合同如下：

一、修路要求

1. 工期要求：從____月11號開工，____月11號完工，工期爲60天。

2. 尺寸要求：路面寬5米，厚度18公分。

3. 材料要求：水泥需用國標425，石子爲2——4釐米的青石，沙子堅固耐用、潔淨的天然砂。配水清潔，比例合理。

4. 質量要求：水泥路面外觀要求平整密實不積水，不得有蜂窩、麻面、裂縫、起殼、蛻皮、石子外露和缺邊掉角的現象。

5. 混凝土抹平後，用刻紋設備在初凝的路面上刻2——3毫米的橫槽。

6. 實時切縫：每隔4——5米切一道，深度3——4釐米，寬3——8毫米。

7. 工程量以路中線實測實量延長米爲準。

二、甲方責任

1.監督檢查全過程、技術規格與質量。

2.提供一個料場。

3.對違規和影響質量的行爲，採取果斷的處理手段。

4.負責協調道路兩旁農戶的工作。

5.提供水源及電源。

三、乙方責任

1.負責備料，並組織施工設備，自行配齊施工所需機械及其它所有用品(包括生活，保養，防雨等所需品)。

2.自己負責接通電源、水源並負責支付施工所用的電費。

3.負責操作規程，把握質量標準

4.負責安全施工(施工期間與施工有聯繫的一切事故乙方自己負責，包括機械，車輛，人身等)。

5.接受甲方監督檢查和處置決定。

6.修路期間負責道路養護。

四、付款方式　　工程竣工後甲方付給乙方90%的施工費，其餘10%的施工費在半年後工程不出現質量問題則一次性付清。　　以上協議雙方共同協定，簽字生效，任何一方無權隨意變更。本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。　　

甲方(簽章)：________乙方(簽章)：________

法定代表人(簽字)：________授權委託人(簽字)：________

________年____月____日

場地建設施工合同 篇11

出資方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲方委託乙方承擔本合同第二條表中所列項目的建設工程施工圖設計文件審查任務，經雙方協商一致簽訂本合同。

第一條 本合同依據《中華人民共和國合同法》及建設部第134號令簽訂。

第二條 本合同審查項目內容見下表(勘察、施工圖)：

第三條 甲方應向乙方提交以下資料及文件：

1、建設項目立項文件(發改委簽發的批准文件和規劃部門簽發的規劃紅線圖);

2、工程勘察成果報告(附設計單位簽發的勘察技術要求);

3、全套施工圖設計文件及相應的計算書(含計算模型光盤)。

第四條 甲方應按省物價局、湖北省建設廳發佈的鄂價房服[20xx]273號文件規定支付施工圖設計文件審查費，本項目審查費應 爲元。甲方於 月 日將商定的審查費 交乙方財務室，乙方財務確認收費後審查程序正式啓動。

第五條 雙方責任

1、甲方按本合同第三條規定內容向乙方提交資料及文件，並對其完整性、正確性及時限負責;乙方對審查結論的合法性和有效性負責。

2、乙方在審查程序啓動後的15個工作日內出具《審查意見》;對審查合格的項目，乙方在審查合格後的7個工作日內向甲方出具《審查合格書》;對審查不合格的項目，由原設計單位修改完善後送乙方複審，複審合格後，乙方向甲方出具《審查合格書》;

3、甲方對乙方作出的審查意見有重大分歧時，可由甲方向省建設行政主管部門提出複審申請，並由省建設行政主管部門作出仲裁決定。

4、未經乙方同意，甲方不得擅自變更審查合格的設計文件;如確有需要，甲方可通過原設計單位變更設計後重新向乙方報審，並承擔相應的審查費用，乙方不承擔任何費用。

5、經乙方審查合格的項目，因勘察、設計原因發生工程質量問題，乙方承擔建設部第134號令第十五條規定的相應責任。

第六條 本合同一式四份，甲、乙、雙方各執一份，另一份作爲交款憑證;雙方簽字蓋章本合同成立，雙方履行完合同規定的業務後本合同即行終止;合同執行中如發生爭議雙方協商解決，協商不成時通過司法途徑解決。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

場地建設施工合同 篇12

甲方：____________________________

乙方：____________________________

甲方爲改善居住條件，在自家院內新建一棟兩層住房，經雙方協商，承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，結合房屋具體情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致，訂立本合同。

第一條：承建項目

1. 工程名稱：________________________。

2. 工程結構：底框磚混結構房屋一棟，一樓一底共兩層。

3. 建築面積：約310㎡(最後以實際建築面積爲準)。

4. 工程內容：乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程，包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前臺階施工。

第二條：承包方式及費用

1. 工程包工不包料。甲方負責採購施工所需的建築材料，乙方負責施工，並負責所有施工用具設備。

2. 施工費用：按建築面積甲方付給乙方每平方米________元(大寫____________元整)，澆灌好一層合格後預付____萬元，工程結束驗收合格後全部結算付清。

第三條：工程質量要求

1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工，達到國家建築施工規範要求。牆體、樑、柱水平度、垂度相差不超過

1.5cm。

2. 房屋內部按甲方草圖佈局，工程施工中科學合理放線，具體尺寸需要變更時，甲乙雙方共同協商處理，每一道施工環節需經甲方驗收合格後方能進行下一施工環節。

3. 若乙方施工中質量不合格，一律拆除重新施工，所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。

第四條：工程工期

1. 經雙方協商，工程從澆灌鋼混柱之日起，兩個月完工(日期爲____________年_________月_______日____________年_________月_______日)

2. 在保證工程質量的前提下，因爲下雨和建築材料拖延，交房日期可順延;若由於乙方人爲原因工程延時或故意拖延工期，甲方扣除乙方施工費，延時一天扣除施工費____________元(大寫__________________元整)。

第五條：安全責任

甲、乙方共同提高安全意識，乙方必須嚴格按照《安全生法》，勞保措施，施工防護措施到位，安全規範施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不承擔任何責任和費用。

第六條：雙方責任

1.甲方負責在______月______日前完成地基開挖，石腳支砌，地基回填，準備好水路電路，確保乙方按時施工。

2.乙方在施工工程中，必須聽從甲方提出的意見和建議，在保證工程質量的前提下，堅持節省、不浪費的原則，不能隨意帶走甲方的任何建材。

3.施工前，乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方及時採購;施工中，工程需增減用料時，甲乙雙方共同協商。

4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用，乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求，否則本合同終止。

5.施工中本合同未盡事宜，雙方共同協商處理。

6.本合同自簽訂之日起生效。本合同共二頁，一式兩份，甲乙雙方各保存一份。

甲方(簽章)：___________________乙方(簽章)：___________________

____________年_________月_______日____________年_________月_______日

場地建設施工合同 篇13

發包人（全稱）：_________

承包人（全稱）：_________

依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，發、承包人就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同，達成協議如下：

一、工程概況

工程名稱：_________

工程地點：_________

工程規模及結構特徵：_________

工程承包範圍：_________

工程立項批准文號：_________

資金_________

二、合同工期

開工日期：_________

竣工日期：_________

合同工期總日曆天數_________天。

三、質量標準

工程質量標準：_________

四、合同價款

幣種：_________

合同總價（大寫）：_________元（小寫）￥：_________元

綜合單價或費率：□詳見承包人的投標報價書（招標工程）；□詳見經確認的工程報價單或預算書（非招標工程）

五、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書；

2、中標通知書（適用招投標工程）；

3、投標文件（適用招投標工程）；

4、經確認的工程報價單或預算書（適用非招投標工程）；

5、本合同專用條款和補充條款；

6、本合同通用條款；

7、標準、規範及有關技術文件；

8、圖紙；

9、工程量清單；

10、雙方有關工程的洽商、變更等書面記錄和文件；

11、發包人或工程師有關通知及工程會議紀要；

12、工程進行過程中的有關信件、數據電文（電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）。

六、詞語含義

本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。

七、承包人承諾

承包人向發包人承諾按照本合同約定及工程師的指令進行施工、竣工，在缺陷責_____內承擔工程質量缺陷保修責任，並履行本合同書所約定的全部義務。

八、發包人承諾

發包人向承包人承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項，並履行本合同所約定的全部義務。

九、合同生效

本合同訂立時間：_________年_________月_________日

訂立地點：_________

發包人和承包人約定自雙方簽字蓋章並送工程所在地縣級以上地方人民政府建設行政主管部門備案後本合同生效。

發包人（公章）：_________?承包人（公章）：_________

住所：_________?住所：_________

法定代表人：_________?法定代表人：_________

委託代理人：_________?委託代理人：_________

電話：_________?電話：_________

傳真：_________?傳真：_________

開戶銀行：_________?開戶銀行：_________

賬號：_________賬號：_________

編碼：_________?編碼：_________

場地建設施工合同 篇14

發包方(以下簡稱甲方)：

代表人：

地址：

承包方(以下簡稱乙方)：

代表人:

身份證號:

地址：

依照《中華人民共和國民法典》及相關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經甲、乙雙方友好協商，根據本工程的具體情況，就該工程質量、工程進度、安全生產等事項達成一致，簽訂本合同。

第一條 工程概況

1.工程地點：

2.工程範圍：

3.承包方式：

3.1按圖紙、清單備註欄說明及工程範圍內、包質量、包安全、包工人差旅和食宿費。

3.2施工用水電費由乙方承擔。

3.3本合同執行清單價結算，按甲方要求 天完成主體，總工期 天完成項目;若甲方所供設備、材料、及款項不到位造成的工期延誤乙方不承擔任何責任。

3.4施工工具及勞保用品(含施工工具及吊葫蘆、腳手架、臨時用電的電箱電纜線照明、手套、口罩、安全帶、安全帽、木梯等)購置及託運費由乙方負責;

3.5現場施工材料的卸貨搬運及保管由乙方負責;

4.工期

總工期： 日曆天。

開工日期：　 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

第二條 雙方代表

1.甲方駐工地代表姓名： 聯繫電話：

2.本工程實行甲方代表負責制，甲方委託甲方代表對本安裝工程實行現場管理。

3.乙方駐工地代表姓名： 聯繫電話：

4.施工中必須和甲方代表一起參與項目管理及各項會議;

4.1甲方工作

4.1.1合同開工前3天，提供施工所需要場地。

4.1.2合同開工日期前3天，辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續。

4.1.3如乙方不按合同要求進行施工，甲方即可勒令乙方暫停施工，待整改完畢後報甲方驗收並同意後方可復工。

4.2乙方工作

4.2.1按合同要求的質量和工期完成本工程的施工。遵守有關法律和規定，接受甲方的指令，按照施工圖紙、設計變更單、圖紙會審紀要及施工驗收規範進行施工。爲甲方交由乙方施工的工程提供配合，服從甲方對分包工程的協調。

4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程進度計劃及其相應統計報表;

4.2.3 在乙方施工的施工場地內，按工程和安全需要提供和維修夜間施工使用的照明、看守由乙方負責。

4.2.4遵守當地市政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音、施工現場環境衛生等管理規定，並辦理有關手續。

4.2.5遵守當地市政府和甲方上級單位對施工場地的規定和要求。

4.2.6 按約定保護好建築物結構和相應管線、設備。

4.2.7 已竣工工程未交付甲方驗收之前，乙方負責成品保護，工程竣工後3天內清理現場，做到工完場清。

4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。

4.2.9乙方必須爲進入場地的所有工人和管理人員購買工傷保險，確保施工安全和第三者的安全，在施工中違章操作發生的安全事故均由乙方負責，與甲方無關。

4.2.10乙方應自行解決施工過程中工人的食宿問題。

4.2.11乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質量相關的事項，如乙方知道或根據經驗有關質量問題而告知甲方。

4.2.12由於乙方自身原因造成工程質量問題，所需人工、材料、機械費用由乙方承擔。

4.2.13乙方必須嚴格遵守安全生產法則。

4.3 施工組織設計及進度計劃

乙方在合同簽訂生效後3日內，將施工方案、勞動力安排、機械安排和進度計劃提交甲方代表。

第三條　工期順延

1.以下原因造成竣工日期拖延，經甲方代表確認，工期相應順延;

1.1 一週內非乙方原因停水、停電造成停工累積超過八小時;

1.2甲方不能按約定期限交出施工場地，清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、用電;

1.3由於戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災、以及颱風、大雨、暴雨、地震等。

第四條 工程驗收

乙方在工程完工 3日內通知甲方進行初步驗收，並有義務配合甲方進行工程總驗收。

第五條　合同價款及支付

1.合同總價,即人民幣 元整(大寫 元整)。

2.合同簽訂生效後甲方支付乙方工程款總額 30 %即 元(大寫 元整)，工程完工初驗合格後支付 40 %即 元(大寫 元整)，工程總驗收合格後支付 20 %即 元(大寫 元整)，餘款質保期滿後一次性支付給乙方。

3.質保期： 年。

第六條 其他條款

1.本合同未盡事宜雙方本着友好合作誠意協商解決，若協商不成雙方都可以向人民法院提起訴訟。

2.工程圖紙等作爲合同附件與合同具同等法律效力。

3.本合同經雙方蓋章簽字後生效，合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。

甲方： 乙方：

甲方代表： 乙方代表：

日期： 日期：

場地建設施工合同 篇15

建設施工合同示範文本

建設單位(以下簡稱甲方)_____________

地址：_____________

郵碼：_________________

電話：_________________

法定代表人：________________

職務：________________

拆遷戶(以下簡稱乙方)_____________

地址：_____________

郵碼：_________________

電話：_________________

法定代表人：________________

職務：________________

根據_____________建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。爲了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

第一條乙方在甲方用地範圍內共有_____________結構的住房__________幢__________間，共_____________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量爲準;租住公房以承租數量爲準，單位公用房屋以拆除房屋的建築面積爲準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)甲方負責於__________年__________月__________日以前爲乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)__________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)

第二條乙方應於__________年__________月__________日以前搬往甲方安置的住房或週轉房(或乙方自找的週轉房)，甲方於乙方搬遷後__________日內一次付給乙方搬遷費_____________元。

第三條甲方對乙方在臨時週轉期間按下列情況給予補助：_________________

1.乙方自行找房週轉，每人每月補助_____________元;

2.由乙方所在工作單位解決乙方週轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月_____________元;

3.乙方用甲方的簡易房週轉的，週轉期間免收房租。簡易週轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助_____________元取暖費，並按規定補助增加的公共交通月票費用。房地產合同：_________________工程項目拆遷房屋合同由精品信息網整理!

第四條甲方安置乙方的住房位於_____________，共__________套__________間，__________層__________號，配有__________等裝備。

第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)__________等__________人一致籤同意__________作爲乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文件上籤。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_____________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的__________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付__________元違約金);甲方如不按合同規定的地點和麪積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付__________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

乙方如經甲方按合同規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金__________元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

第七條其他約定：_____________.

本合同自甲乙雙方籤之日起生效，合同生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。

本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式__________份，交__________市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委__________等單位各留存一份。

建設(甲方)________________(公章)拆遷戶(乙方)________________(公章)

代表人：________________代表人：________________

__________年__________月__________日__________年__________月__________日

場地建設施工合同 篇16

甲方：

聯繫電話：

乙方：

聯繫電話：

爲加強道路運輸安全管理，防止和減少安全事故，保障人民羣衆生命和財產安全，有效促進雙方全面履行運輸經營合同，維護雙方的合法權益，依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關運輸安全法律、行政法規和規章，在平等、自願、公平和誠實信用的原則下，雙方就本工程建設施工運輸安全事項協商一致，雙方達成如下協議。

一、本協議履行期限與雙方簽訂的運輸合同(合同編號：_____________)履行期限相同，屬運輸合同的附件之一，具有與運輸合同同等的法律效力。

二、甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通，乙方負責運輸。

三、乙方應當設立安全管理人員，配備有專業知識、技能的人員並明確責任，建立、建全安全規章制度，爲其僱傭的從業人員提供安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程和安全操作技能教育和培訓。

四、乙方應當接受甲方的安全管理監督，遵守甲方的安全規章制度，並按時參加甲方提供的安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程等的教育。

五、乙方擬僱傭車輛的駕駛員，由乙方審查其是否持有與擬駕車型相匹配的有效駕駛證、操作證或資格證的原件，是否達到擬駕車型的駕駛年限。由乙方保管其僱傭車輛駕駛員提交的身份證、駕駛證、操作證、資格證等原件。

六、甲方有權對乙方擬僱傭車輛的駕駛員的健康狀況、持有的相關證件的原件、是否與其駕車型相匹配及是否達到所駕車型的.駕駛年限，進行形式審查。

七、乙方讓擬僱車輛承運之前，必須與擬僱車輛駕駛員先簽訂書面協議，約定雙方的權利和義務，確定雙方之間的僱傭關係。並且乙方必須將擬僱車輛駕駛員身份證、駕駛證或資格證複印並經其簽字確認真實且與原件無誤後保存。

八、乙方按時參加甲方定期提供的安全運輸事項、知識、制度、操作規程、操作技能等的教育。

九、乙方因下列情形之一受到行政罰款的，由乙方自行負責罰款。

1、乙方僱傭不符合法定條件的人員駕駛其運輸車輛的。

2、乙方僱傭的車輛未正常對車輛維護和檢測的。

3、酒後駕駛道路運輸車輛的。

4、在1個記分週期內交通違法記分在12分以上，且未按照規定參加道路交通安全法律、法規學習並通過考試的。

5、車輛超速、超載等道路交通違規行爲。

6、未有經營、運輸合法證照、資質情況的。車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質的。

十、乙方僱傭車輛及駕駛人員有下列情形之一的，甲方有權通知乙方讓其強行解僱車輛。

1、運輸車輛不是散體物料運輸正規車輛，僱請非法營運“黑車”。

2、不服甲方管理人員的管理，在施工過程中所有的安全防護及安全標誌，沒有甲方許可就隨意拆除的。

3、施工過程中，不嚴格遵守安全規章制度，如違章作業、違章蠻幹，不聽從甲方管理人員指揮的。

4、運輸車輛已達到報廢年限的。

5、車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質的。

6、不按照甲方指定的工作進度、作業時間、工作面、運輸起止地和運輸數量完成各項運輸任務的。

十一、乙方履行合同過程中負責周邊外圍關係(如交警、城管、街道、村委等)，若乙方需要甲方協助時，甲方可以視情況提供協助。

十二、乙方在履行合同過程中，必須確保運輸安全，運輸車輛如發生各類人身、財產安全事故，均由乙方自行負責。

十三、運輸過程中，乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮，嚴格遵守施工現場交通規則，積極維護施工現場交通秩序，保證施工現場道路的暢通和運輸安全，不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸，不得爭道搶行，不得超速超載。

十四、乙方運輸車輛在運輸作業中造成周邊環境揚塵污染、路面污染或噪聲污染，被有關部門處以行政罰款的，由乙方承擔違規處罰費用及相應責任。如因此給甲方造成損失的，甲方有權向乙方追償，追償時可從乙方的運費或合同保證金中扣留支付。

十五、乙方對自己提供的運輸車輛應當具有合法的所有權，車輛已取得國家道路營運和土方施工的許可權，並確保車輛性能符合安全技術標準、防止帶病上路運行，已依照國家法律政策規定購齊有關車輛保險。否則，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保證金不得要求返還。

十六、乙方應當將本協議中主要的有關運輸車輛負有安全營運義務及應負責任，在乙方與所僱傭車輛的協議中明確約定。

十七、爭議的解決

本協議在履行中如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成的，任何一方均有權將協議爭議事項向甲方公司註冊所在地人民法院提起訴訟，通過法定程序解決。

十八、其他約定

其他約定如下：___________________

二十、責任期：自雙方蓋章、簽字(捺印)生效日起至乙方所承擔的工程建設施工運輸結束日止。

二十一、本協議壹式兩份，甲乙雙方各執壹份。

二十二、本協議經雙方蓋章、簽字(捺印)後生效。

甲方(簽字蓋章)： 乙方 (簽字蓋章)：

簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日