區域建築施工合同(精選19篇)
區域建築施工合同 篇1
甲方:
乙方:
依照《合同法》和《承包合同條例》的規定及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,結合本工程具體情況,由乙方承擔甲方地塊園林綠化工程施工事項,經協商一致,訂立本合同。
工程名稱:
第一條、施工範圍:
按甲方提供的施工圖紙爲準,施工工程量詳見工程清單。(注:所有工程量按圖紙要求,一次性包死,如有增補,甲乙雙方向業主協商解決)。
第二條、工期要求及開工日期
1、合同工期:日曆天數
2、工程竣工時,由甲方組織相關部門進行驗收,乙方負責向甲方提交驗收報告。驗收合格後的當天即爲竣工日期。
第三條、質量標準及施工要求
1、合格。
2、雙方簽定合同後,乙方將施工技術、安全方案、特殊施工技術措施、質量保證體系、進度計劃等資料經甲方審批後,乙方進入現場施工;
第四條、工程款及支付方式
合同金額爲(大寫):壹拾陸萬元整(160000元)。(注:開票按總價179000開,如有增補,按工程量最終結算開票)。
1、工程竣工驗收合格後經甲乙雙方簽字確認後,甲方支付至合同金額的90%;
2、保質期滿一年,甲方付清餘款10%。
第五條、雙方責任
一、甲方工作及責任:
1、負責提供施工期間及後期養護的供水、供電電源。
2、負責對乙方各種進場材料的查驗及施工質量的監管。
二、乙方工作及責任:
1、負責按甲方提供圖紙要求的規格,樣式,質量等施工
2、施工期間的安全措施及安全責任由乙方全權負責。
3、遵守有關管理部門及施工現場管理的要求。堅持文明施工,安全作業,材料機具應堆放整齊,建築垃圾應及時清運,竣工時做到工完場清。
4、對已竣工程未交付甲方之前的成品負責保護工作,承擔保護期間發生損害的修復工作及費用。
5、所提供苗木必須按圖紙設計要求,規格、品種,並保證樹形豐滿,生長旺盛,無病蟲害,確保種植後成活率,必須制定具體的措施並進行後續期內養護管理工作,確保草坪苗木植物健康生長,保持良好的綠化景觀。
6、工程結束由乙方負責聯繫竣工驗收,(甲方協作乙方聯繫業主,組織驗收)並將所有詳細的資料竣工圖備齊,做備案驗收。
7、乙方必須接受甲方管理和現場有關規章制度,否則甲方有權進行處罰。
第六條、竣工驗收與保養
1、竣工驗收以相關的施工驗收規範、質量檢驗標準、施工圖紙爲依據。
2、綠化苗木、植被養護管理壹年(自竣工之日起算)。
第七條、違約責任、索賠及爭議
1、乙方不得將工程進行轉包。否則視爲乙方合同違約。
2、乙方必須保證工程達到本合同要求標準。
3、爭議及解決:如合同雙方因本合同的內容、解釋或履行等方面發生爭議,應當首先協商解決。協商不成的,可以向當地人民法院提出訴訟。
第八條、本合同共貳份,甲乙雙方各執一份,簽字後生效。
甲方簽章:
____年____月____日
乙方簽章:
____年____月____日
區域建築施工合同 篇2
建築工程施工合同 (以下簡稱甲方) 甲方: 乙方: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建築工程承包合同條例》的有關精神,經甲乙雙方協商,甲方同意將工程承包給乙方,爲明確雙方權力與義務,特簽訂如下協議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱: 地點:
二、承包方式
三、工程承包內容
四、合同價款
五、 付款方式
六、總工期要求 個工作日。
七、甲方責任1.甲方在通知乙方進場時,施工場地應具備三通一平等開工條件。
2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行,乙方可停止施工,由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。
八、乙方責任
1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢,並符合驗收要求。
2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤,由乙方承擔責任:質量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款 元。
九、工程質量、安全及保修
1.乙方應按照圖紙精心施工,工程質量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收後,乙方對施工的工程質量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜,甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的,按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協議,向約定的仲裁委員會申請仲裁; 第二種解決方式:向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,雙方簽字蓋章後生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年 月 日
區域建築施工合同 篇3
出租方: (甲方)
承租方: (乙方)
工程地址:
經甲乙雙方友好協商,在雙方平等互利的基礎上,依據《中華人民共和國合同法》的有關規定和合同法中《租賃合同》的有關條款,現就乙方租賃甲方建築施工物資事宜達成以下協議。
第一條:租賃標的
甲方將自有的建築施工物資租賃給乙方在 工程中使用,乙方在租賃期限內有權將該租賃物用於施工工程。
具體租賃物資的名稱、規格、數量見租賃單。
第二條:租賃期限
1、 租賃期限自年日止。
2、 實際租賃期限以租賃單、退租單的日期爲準。
第三條:押金條款、租金的計算及支付
租金標準按日累計計算,詳見附件一。 本合同訂立三日內,乙方預付保證金人民幣 畢,本保證金自動抵作最後應付租金及物品損壞丟失的賠償款。本保證金在甲方期間不產生利息。 租金每月第一週所發生的租金以打出清單交給乙方簽字。不足一個月的順延至下個月。每月付一 次租金。 租賃材料退齊後或工程竣工一週內辦理相關結算手續餘款全部付清
第四條:租賃期間租賃財產的維修保養
租賃期間,租賃財產的維修保養由乙方負責並承擔所有費用。
租賃財產在移交乙方時,乙方有權檢查其完好狀態。對殘損及不符合約定規格的租賃物不予接收。
租賃財產經乙方接收後,其丟失、損壞的責任同時移交至乙方。
租賃期滿,租賃財產交還甲方時,甲方有權檢查其完好狀態。對丟失和損壞的,乙方按現價負責賠償或雙方商議後予以賠償。
第五條:租賃財產的交接
本合同訂立後,乙方可在本合同第二條所明示的租賃期限起算日,乙方通知甲方送租賃物。若需甲方送貨,乙方需另付運費人民幣 / 元。貨物退還由乙方負責退貨到甲方指定地點。合同終止,乙方應將租賃物完好無損的交付甲方。交付地點爲已方倉庫或料場,經甲方驗收後開退租單。
第六條:有下列情形之一的,甲方有權終止合同並收回租賃物,同時有權向乙方提出索賠:
1、 乙方未經甲方同意私自將租賃物轉租、轉讓或轉移時;
2、 乙方將租賃物變賣、抵押、被查封、被扣押時;
3、 乙方延期支付租金超過10日時;
4、 乙方單位結算、破產、解體、分立、合併或被捲入重大訴訟之中時
第七條:其它約定
1、 訂立合同時,乙方需出具本單位法人營業執照副本複印件和加蓋單位公章的授權委託書,授權範圍需註明辦理租賃事宜。
2、 本合同履行地爲甲方。
3、 本合同所租賃的建築施工物資僅限於。
4、 本合同因不可抗力不能執行時,互不承擔違約責任。
第八條:違約責任
乙方延期支付租金的,按滯納金0.3%向甲方賠償損失,造成租賃物丟失、損壞的,按本合同第四條要求准予以賠償。
第九條:本合同附件與正文具有同等法律效力
第十條:爭議解決方式:
在執行本合同中發生爭議的,雙方首先協商解決,協商不成,任何一方均有權向人民法院起訴。合同履行地北京市昌平區。
第十一條:本合同自雙方簽定之日起生效,本合同一式2份,分別由甲乙雙方各執1份。
備註:退貨地點不遠於昌水租賃站15公里。冬季報停不超 天,保證供貨及時。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
區域建築施工合同 篇4
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其相關的法律、法規,遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則,雙方就本附屬工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:
二、技術標準:按照現行國家施工驗收規範執行。
三、工程內容:等內容。
四、承包形式:包工包料雙包工程。
五、甲方職責:(1)負責解決施工所需的臨時佔用土地、料場等問題;
(2)協助解決與周邊羣衆發生的糾紛關係;
(3)解決好工程所需的水電問題(水電費由乙方承擔)。
六、乙方職責:
(1)聽從甲方管理人員的指揮,接受監理工程師的現場監督檢查;
(2)嚴格按照甲方的施工要求和工程量要求執行施工
(3)嚴格執行國家現行施工驗收規範,保質保量完成任務;
(4)確保安全生產、文明施工,負責施工中的一切財產、人身安全責任,並承擔由此而產生的全部經濟損失;
(5)在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。
七、結算方式:工程竣工驗收後,甲乙雙方現場實收工程量,依據《建設工程工程量清單計價定額》定額,結合市場材料價格及人工工資標準調整辦理竣工結算。
八、付款方式:分四年到位(不計資金利息)。其中20__年撥付工程款的42.5%;20__年12月30日前撥付28.5%;20__年12月30日前撥付21.5%;剩餘的7.5%視甲方情況撥付,但最遲在20__年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清,則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息,由甲方按月支付給乙方。
九、合同爭議的解決:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商或調解不成的,可依法向人民法院起訴。
十、合同生效:本合同一式四份,甲乙雙方各執兩份,雙方自訂立之日起生效。
甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:
或其授權代理人:或其授權代理人:
地址:地址:
電話:電話:
區域建築施工合同 篇5
發包人(全稱)
承包人(全稱)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
一、工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.工程立項批准文號:
4.資金來源:
5.工程內容:
羣體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。 6.工程承包範圍:
二、合同工期
計劃開工日期:年月日。計劃竣工日期:工期總日曆天數:年月日。天。工期總日曆天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日曆天數爲準。
三、質量標準
工程質量符合標準。
四、簽約合同價
簽約合同價爲:人民幣(大寫) (¥ 元);
五、項目經理
承包人項目經理:
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬於同一類內容的文件,應以最新簽署的爲準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3.發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同於 年 月 日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在 簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自 生效。
十三、合同份數
本合同一式 份,均具有同等法律效力,發包人執 份,承包人執 份。
發包人: (公章) 承包人: (公章)
年月日:
區域建築施工合同 篇6
發包方(甲方):_________
承包方(乙方):_________
茲有乙方現承包甲方發包的工程,根據有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致,達成如下條款,並共同遵守執行。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包內容:
4、承包範圍:
5、承包方式:
6、質量要求:_________《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》
7、工期要求:20___年__月__日至20___年__月__日。
二、甲方工作:
1、甲方指派爲駐工地代表,負責履行本合同的相關事宜,全面、全權負責現場的管理工作,對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時水電。
三、乙方工作:
1、乙方爲駐工地代表,常駐現場,負責履行合同範圍內的應盡職責,按照甲方要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,服從甲方工地代表的監督和管理。
2、做好承包範圍內各相關工種間的交叉配合工作,竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。
3、未經甲方同意,不得擅自拆改原建築結構或設備管線。
四、關於質量的約定:
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工,工程質量達到施工合同要求,相關質量驗收規範(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作爲本工程的質量評定驗收標準。
2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、本工程質保期爲壹年,質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發生質量問題,乙方須無償履行保修責任。
五、關於工期的約定:
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。
3、因業主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。
六、關於價款和結算的約定:
1、雙方商定本工程合同承包價格__________元(人民幣)。
2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。
3、付款方式:
(1)開工後8日內,甲方付款30%元作爲乙方的前期進場費。
(2)水電工程隱蔽驗收後,甲方付款30%元
(3)瓦工及木基層、木飾面驗收後、漆工進場時,甲方付款15%元。
(4)竣工驗收合格後,甲方付款20%元。
(5)餘款5%元待壹年保修期滿後結清。
七、關於材料的約定:
1、甲方負責同業主聯繫及時提供乙方所需材料,並按時到場。經乙方驗收入庫後,由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價賠償。
2、乙方須在預算定額範圍內使用材料(包括臨時電),材料損耗按定額計,超支的不合理材耗由乙方自行承擔,並在承包價格中相應扣減。
3、所有進場的業主供材,乙方不得擅自挪用。
八、關於安全生產的約定:
1、甲乙雙方另行簽訂安全協議,作爲本合同的附件,與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度,以及對文明現場和安全生產的要求。
3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款,嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行爲。
九、關於違約責任的約定:
1、乙方須自行完成本施工任務,嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金______元。
3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險,在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失,由乙方承擔經濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經濟損失,由乙方負責經濟賠償,且甲方有權單方終止本合同。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效,履行完畢後即終止。其中未盡事宜,雙方友好協商解決。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽字):_________
20___年__月__日 20___年__月__日
區域建築施工合同 篇7
合同編號:_______
發包方:________________
承包方:________________
簽約時間:_______
簽約地點:_______
爲了保證________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他法律法規,雙方友好協商,就本工程施工項目協商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:____________
2、建築面積(工程形式):____________
3、施工地點:________________
4、工期:
(1)開工:____年__月__日;
(2)竣工:____年__月__日;
(3)合同工期總共歷時____天。
5、承包形式:________
6、工程質量標準:________
7、工程價款:共計人民幣____元。
8、付款方式:本合同生效後支付合同款項的__%,計____元;工程竣工且驗收合格後,支付工程價款的__%,計____元;質保金___元,質保期滿後支付。
9、質保期:____年。
10、雙方的責任義務
(1)發包方的責任義務
①爲承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關係及糾紛;
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、座標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
③接受發包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章後生效,有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜,可由雙方協商解決並簽署書面補充協議,補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件爲本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。
二、建築工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時,由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據《民事訴訟法》第二十三條的規定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規定:兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟,原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。
三、建築合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“,通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點,即義務清償地點。
建設工程設計合同是雙務合同,即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況,設計人交付設計文件,並由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中,與建設工程施工合同有所區別,有的明確了交付設計圖紙的地點,有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據《合同法》第六十一條的規定“合同生效後,當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的,可以協議補充;不能達成協議的,按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣,建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。
發包方:_________ 承包方:_________
委託代理人:_________ 委託代理人:_________
20___年__月__日 20___年__月__日
區域建築施工合同 篇8
業 主(以下稱甲方):
承建方(以下稱乙方):
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:房屋建築工程(以下稱本合同工程)
工程地點:
工程結構:
建築面積:
二、工程承包形式 包工不包料。
三、工程承包範圍
承包範圍:本合同工程項目的施工、完工、缺陷修復和保修期內的保修。本房屋工程項目包括:
1、甲方將房屋建築工程承包給乙方(含平整、基礎、框架柱、樑、牆體、樓梯、現澆樓面和地面、架模、拆模、澆築、做地平、安裝落水管道、內牆粉刷、外牆立面、屋面和衛生間防水、門前臺階、化糞池、水電施工敷設、內外裝修等)。
2、未提及部分甲乙雙方協商解決。
四、工程期限
1、本合同乙方進場時間爲 年 月 日,整個工程在 年月 日之前完成,合同工期共 個月。
2、本條款所規定的合同工期,是指合同內的工程實體通過竣工驗收的時間。
3、乙方必須採取一切措施保證如期達到,不允許延誤。如甲方認爲整個工程或部分工程的進度太慢,不能滿足確保關鍵工期的要求,甲方可指示乙方加快進度或修改原施工計劃。乙方不得因此而向甲方提出任何的補償。
4、乙方必須按甲方要求,在開工前作出實施性施工組織設計和各分部分項工程的進度計劃報甲方審批。經過批覆的實施性施工組織設計和進度計劃將作爲本合同書的一部分。
5、甲方保留對工程暫時停工的權利,乙方不應拒絕。
五、工程質量
1、工程質量標準:國家質量檢驗評定標準及本合同條款的有關約定。
2、乙方按圖紙施工,如出現質量不合格,由乙方按照市場價格賠償甲方。
3、無論甲方是否進行並通過了各項檢驗,均不解除乙方對自己承包的工程的質量所負責任,除非質量問題是由於甲方的原因引起,而此類質量問題乙方必須及時通知甲方。
4、無論工程材料是由否有甲方供應,均不解除乙方所負的工程全面質量的責任,乙方應該對各種材料、器材、設備按規範進行檢查,拒絕不符合要求的材料、器材、設備用於工程。因質量不合格造成的一切經濟損失由乙方負責。
六、工程價款
1、本合同價費用爲完成本合同工程項目的不含材料費用的其他全部費用。本工程造價 元/㎡,結算以實際施工面積爲準。
2、合同價包括了合同規定的明確和隱含的全部責任,以及爲工程的正確施工、試驗、檢驗、維護、保養、完工和修補缺陷所需的全部有
關事項和物品(不含用於本工程的材料費)。
3、合同價包括了合同規定的勞務、施工機械工具、製造、運輸、安裝、試驗、調試、測試、維護、管理、利潤、稅金及合同包含的所有風險、責任、權利、義務等所應有的費用。
4、在合同履行過程中,甲方提出的任何建議、方案、要求,不管乙方是否採納,乙方不得提出任何追加費用的要求。除非因甲方要求而引起規模、標準變化而引起的費用變化可由雙方協商進行合同費用調整外,其餘一切情況合同費用均不作任何調整。
5、除非合同中另有規定以外,合同價適用於合同文件中規定或包括的任何項目的任何實施方法,乙方不得因施工方法不同或改變施工方法而提出任何追加費用的要求。
6、乙方採用的任何施工方案和技術措施均應得到甲方的批准和認可。如乙方的施工方案和技術措施未得到甲方批准,由此引起的費用、後果均由乙方負責。
七、工程付款方式
1、合同簽訂時預付 元。
2、施工到±0。00米,驗收合格後,付 元。
3、施工到一層板澆灌結束,驗收合格後,付 元。
4、施工到二層板澆灌結束,驗收合格後,付 元。
5、施工到三層板澆灌結束,驗收合格後,付 元。
6、工程竣工驗收後,付 元。 工程完工後暫扣總合同款的5%爲質量保證金,期滿付清。
八、安全、文明施工
1、施工中乙方應安全、文明施工,遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。
2、乙方應對工地施工的所有人員進行安全教育,對每一項工序進行安全技術交底,對施工人員進行人身保險投保,發放安全防護用品等,配備專職安全員。
3、因乙方原因發生的一切不安全責任事故,包括對工地周圍過路行人車輛的可能發生的傷害事故,全部由乙方承擔一切損失,甲方概不負責。
九、質量保修
1、根據《房屋建築工程質量保修辦法》明確的房屋建築工程的最低保修期限,本合同約定本工程在正常使用條件下,地基基礎工程和主體結構工程保修期限30年;屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外牆面的防滲漏保修期限爲5年;保修期從工程竣工驗收合格之日起計算。
2、未明事項,應當按照《房屋建築工程質量保修辦法》的規定進行。
十、甲方責任
1、提供圖紙,保證供應施工所需材料。
2、按時支付工程進度款。
3、解決圖紙不明地方。
十一、乙方責任
1、乙方所需機械、工具、模板及鐵絲、釘子等低價易耗品由乙方自己提供,生活自理。
2、嚴格按照設計圖紙和國家相關規範標準要求進行施工,如圖紙不明白的地方提前提出,確保工程按質按時完成。
3、每道工序完成後及時通知甲方進行驗收,驗收合格後進行下道工序。 十二、延期及違約責任
1、由於乙方的原因造成工程延期的,乙方必須向甲方支付誤期賠償費,甲方可從應向或即將向乙方支付的任何金額中扣除此項賠償費。此賠償費的支
付並不能解除乙方應完成工程的責任或合同規定的其他責任。
2、本合同誤期賠償費每天按合同價的5%計算,由乙方向甲方支付。
3、甲方按照合同約定及甲方的工作內容進行付款和供應材料,若違約,除乙方不負違約責任外,甲方應向乙方付違約金5000元。
十三、材料、設備的採購、供應和保管
1、甲方負責本合同所有材料、設備的採購和供應,乙方有義務爲甲方的材料、設備的採購提供協助、指導和搬運。
2、乙方除在施工組織設計中給出甲方採購的.材料、設備供貨計劃外,還應在施工過程中提前提出材料、設備的採購的通知。
3、施工過程中,乙方要節約用料,必須按照圖紙及規範嚴格下料,如出現驗收不合格導致的返工,所需材料及工費由乙方負責。乙方要做到工完料盡場地清,如出現餘料各品種超過200kg,由乙方自負損失。
4、工地交貨的材料、設備由乙方負責保管。甲方無論何時均不對乙方的施工機具、設備、臨時設施的損失或損壞承擔任何責任。
十四、其他事項
1、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文本視爲本合同的組成部分。
2、雙方自願共同遵守本合同,各自履行合同責任,如一方違約,應支付給對方10000。00元的違約金。
3、甲方支付給乙方的合同款,乙方必須儘快支付給工人,不得挪用,如造成人工工資問題,甲方一概不負責任,後果由乙方自負。
4、未盡事宜,雙方共同協商解決。
十五、合同生效
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執正本一份。雙方簽字後生效。 合同訂立時間:年月 日
合同訂立地點:
甲方: 乙方:
身份證號碼:身份證號碼:
住所:住所:
區域建築施工合同 篇9
甲方:________________公司乙方:________________公司
本工程於___年___月___日通過協商,由乙方施工,按照《中華人民共和國合同法》和國家建設部頒發的(GF-91)《建設工程施工合同示本》,並結合本工程的具體情況及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
第一條工程項目
1.1工程概況工程名稱:____________
工程地點:____________
工程內容:路面瀝青攤鋪
工程數量:
1.2工期
合同工期,共天(此工期已包含因天氣等原因導致的工期延誤,乙方不得以任何理由拖延工期),乙方根據甲方的書面通知開始施工。若因甲方原因造成乙方不能按期完成任務的,乙方不承擔延期責任。
1.3工程質量
按國家標準爲合格工程。
1.4單價及工程量
1.4.1結構層爲__cm的中粒式瀝青混凝土+__cm的粗粒式瀝青混凝土以及粘油層。綜合單價面層爲________元/㎡,粘油層爲________元/㎡。該綜合單價含清掃路基、整修側緣石、測溫、攤鋪、接茬、找平、點補、撒墊料、碾壓清理、伸縮縫製作、路面養護、稅費等。工程量以最終驗收的合格工程量作爲結算依據。
1.4.2甲方BU支付乙方設備進場費用____萬元,設備出場費用乙方承擔。
1.5承包方式包工包料。
第二條圖紙
甲方於合同簽訂之日內向乙方提供施工圖紙壹套。
第三條甲方職責
3.1開工前____天內組織乙方進行圖紙交底。
3.2甲方交給乙方的水穩層必須符合驗收標準要求。
3.3涉及該工程施工需要時的交通管制及相關政策方面的手續由甲方負責。
第四條乙方責任
4.1乙方保證按照本合同規定的質量技術標準進行施工,保質保量的按期完成任務。
4.2乙方應全面接受甲方現場管理人員及監理對工程提出的合理要求。
第五條工程質量標準和等級
5.1本工程由乙方施工,引起的質量不符合合同規定等級標準或質量不合格時,乙方應負責進行整修或返工,所發生費用由乙方承擔。
5.2由於甲方路基沉陷、斷裂、鬆散等因甲方原因所引起的路面破壞,乙方不承擔責任。
第六條安全責任
乙方承擔施工過程中產生的一切安全責任,並承擔一切費用。
第七條材料、設備供應
7.1本工程合同建築材料、成品、半成品及設備由乙方自行採購供應至工地現場。
7.2本合同機械等設備均由乙方落實供應至工地現場,甲方承擔進場費用壹萬元。
7.3各類材料、半成品均根據規範規定,在使用前由乙方進行試驗,檢驗合格驗收後方能使用。
第八條工程量
工程量結算以實際完成面積爲準。工程完工後由甲、乙雙方組織人員實測實量予以確認。
第九條付款方式
9.1工程結束經雙方測量、驗收合格並交付使用後,____個工作日內甲方支付乙方本工程總價款____%。餘____%作爲質保金,質保期滿質保合格無質量問題,無違約行爲,經甲方負責人簽字確認後,____個工作日內一次性無息付清餘款。
9.2在甲方向乙方支付合同價款前____個工作日內,乙方應向甲方提供正式的建安發票,否則,甲方有權拒付款項。因乙方原因造成甲方不予支付工程款時,責任由乙方自負。
第十條工程驗收
瀝青面層的驗收由甲方組織乙方協助,因水穩層引發的損害,乙方不承擔任何責任。
第十一條質保期限
該工程質保期自工程驗收合格交付甲方使用日起爲____年。
第十二條合同終止和解除
雙方在履行合同過程中,遇“不可抗力”(國家建設部頒發的(GF-91)《建設工程施工合同示本》)影響,致使雙方都無能力履行合同時,經國家有關機構認證,本合同即行終止和解除,並按國家政策處理善後事宜。
第十三條違約責任
13.1合同雙方任何一方不能全面履行合同條款,均屬於單方違約,違約所造成的經濟損失,概由違約方承擔賠償責任。
13.2甲方應按本合同約定及時支付工程價款,如甲方原因延遲支付工程價款,每延遲一天,由甲方支付乙方本工程總價款____%的滯納金;因乙方原因除外。乙方不能按本合同工期要求按時完成或者不按質保期的維修約定,每延遲一日,由乙方支付甲方本合同總價款____%的違約金。其違約金的支付不解除乙方的施工和維修責任。
第十四條爭議解決
本合同履行中發生爭議,雙方協商解決;協商不成可以通過仲裁或向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十五條附則
15.1本合同未盡事宜,雙方協商簽訂補充協議;補償協議與本合同具同等法律效力。
15.2本合同雙方所有簽字蓋章手續完畢後生效;合同內容執行完畢即行終止。
15.3本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
簽約日期:____年__月__日
區域建築施工合同 篇10
建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工,發包人支付價款的合同,是建設工程的主要合同,同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。
擬建建設工程施工合同中注意事項有哪些呢?
中國建築網通過整理建設工程施工合同中基本的注意事項包括以下幾點:
(1)審查發包人與承包人履約情況
(2)履約管理之工期
(3)工程簽證與索賠
(4)項目章和公章的風險
(5)業主拖欠工程款時,建設工程價款的優先權問題
其中擬建工程建設工程施工合同中履約管理之工期基本內容:
(一)工期和施工進度
1、實際開工日期的認定
①承包人有證據證明實際開工日期的,則應認定該日期爲實際開工日期。承包人的證據可以是建築單位發包人向承包人發出的通知、工程監理的記錄、當事人的會議紀要、施工許可證等;
②承包人雖無證據證明實際開工日期,但有開工報告,則應認定開工報告中記載的開工日期爲實際開工日期;
③若承包人無任何證據證明實際開工日期,亦無開工報告,則應以合同約定的開工日期爲準。
2、竣工日期的認定
《人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規定認定方法:
①雙方確認的日期爲竣工日期;
②建設工程經竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日爲竣工日期;(注意是經蓋章的驗收報告的時間,不是竣工驗收備案日期,因爲竣工驗收備案是由建設單位來報送);
③承包人提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日爲竣工日期;
④未經過竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移佔有建設工程之日爲竣工日期。
(二)幾種影響工期的因素
1、施工許可證:
①如未取得且未施工,以取得施工許可證之日作爲開工日期;
②但如未取得且已經施工,則一般以施工開始日爲開工日期。
2、拖欠工程款
拖欠工程款且導致停工或緩慢施工,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及拖欠工程款與延誤天數之因果關係。
3、設計變更
①設計變更在關鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;
②設計變更不在關鍵線路上,則不應以此爲由順延工期。
4、圖紙延誤
①設計變更在關鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;
②設計變更不在關鍵線路上,則不應以此爲由順延工期。
5、增加工程量
①設計變更在關鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;
②設計變更不在關鍵線路上,則不應以此爲由順延工期。
6、質量鑑定
《人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條建設工程竣工前,當事人對工程質量發生爭議,工程質量經鑑定合格的,鑑定期間爲順延工期期間。
①鑑定合格,順延工期;
②鑑定不合格,視情況而定。
7、建設單位的其他原因
如:指定的代表未按照約定提供指令、批准,致使施工不能正常進行;建設單位未按照約定時間和要求提供原材料、設備、場地等;隱蔽工程在隱蔽前,施工企業發出檢查通知,建設單位未及時檢查等。
①設計變更在關鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;
②設計變更不在關鍵線路上,則不應以此爲由順延工期。
8、一週內,非施工單位原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時
9、發生不可抗力事件
無法預見、不可避免並不能克服,一旦發生,要積極採取措施,阻止和預防擴大損失,要及時按照合同約定的程序和時限報告。
區域建築施工合同 篇11
出租方:(以下簡稱甲方)合同編號:
承租方:(以下簡稱乙方)簽訂地點:
簽訂時間:年月日
根據《合同法》及有關規定,按照平等互利的原則,爲明確出租方與承租 方的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件:
第二條租賃期限
自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期,應在合同屆滿前日內,重新簽訂合同。
第三條租金
租金收取:
第四條押金(保證金)
經雙方協商,出租方收取承租方押金元。承租方交納後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,扣除應付租賃物資缺損賠償金後,押金餘額退還承租方。
第五條租賃物資的維修保養
租賃期間,承租方對租用物資要妥善保管,並負擔維修保養費用。租賃物資退還時,雙方檢查驗收,如有損壞、缺少、保養不善等,要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》,由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。
第六條出租方變更
一、在租賃期間,出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方,應正式通知承租方,租賃物資新的所有權方即成爲本合同的當然出租方。
二、在租賃期間,承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用,也不得變賣或作抵押品。
第七條違約責任:
1.未按時間提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租方不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行爲。
二、承租方違約責任:
1.不按時交納租金,應向出租方償付違約期租金%違約金。
2.逾期不還租賃物資,應向出租方償付違約期租金%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行爲,除出租方有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租方還應向出租方償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行爲。
第八條爭議的解決方式
第九條其它約定事項
第十條本合同一式份,合同雙方各執份。本合同附件份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
區域建築施工合同 篇12
立合同雙方:
(以下簡稱甲方) (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》規定,訂立本施工合同,合同簽訂後具有法律效力,雙方均應共同遵守,違約方承擔經濟和法律責任。
一、 工程名稱、地點
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
二、 工程範圍及承包方式:
1、 甲方提供的施工圖(不含12M寬道路的花崗岩面層,瀝青面層,欄杆)。
2、 包工包料。
三、 工程造價:
合同總價暫定爲 元,工程結算以實際完成工程量,結合雙方確定的綜合單價(含稅)進行調整。(附包乾單價一份)
四、 合同期限:
1、工程工期:
2、開工日期:20xx年
3、竣工日期:月日
在施工過程中如遇下列情況可以順延工期:
1、 由於人力不可抗拒的災害;
2、 因基礎變化增加深度或改變結構形式;
3、 因本項目施工許可證手續,造成停工;
4、 由於雙方協商,經甲方書面同意的其他情況。
五、 工程質量:按現行質量驗收評標準,達到合格。
六、 雙方職責:
1、 甲方代表:甲方駐施工現場全權代表姓名爲2、 甲方工作:
(1) 甲方在開工前七天提供施工圖肆分及其他施工技術資料、文件、負責組織圖紙會審和簽發會審紀要。
(2) 負責提供開工前施工現場現狀的水通、電通、路通和場地平整,清除地面障礙物,並負責辦理開工手續,提供現場排水出口。
(3) 向現場派駐管理和監理人員,對質量、技術、進度及現場管理施工全面管理監督,辦理簽證手續並負責現場的協調工作。
(4) 組織有關部門對該項目進行質量、安全檢驗、驗收、辦理有關手續。若乙方通知甲方驗收,而甲方在7個工作日內未組織相關部門驗收,乙方視爲驗收合格。對不合格工序和施工質量有權責令乙方返工、整改。
(5) 甲方派駐現場負責人簽訂的所有工程量的資料視同甲方最後的審定資料。
(6) 甲乙雙方現場共同測量的原始數據的資料必須在第一時間內由甲方派駐現場負責人簽字,且甲乙雙方共同認可此數據真實有效,事後雙方不得有任何疑意。
(7) 該合同內容現定的工程完工後甲方必須在三個工作日內對已完工工程驗收並辦理結算。在十個工作日內爲乙方辦理完整的付款手續且對乙方付款。
3、 乙方代表:乙方駐施工現場全權代表姓名:
4、 乙方工作:
(1) 負責建築物軸線測量放線、定位,並在固定物上標明;負責控制點的保護工作。
(2) 根據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準以及設計要求組織施工,確保合同工程質量。
(3) 必須服從發包人及監理方現場辦公司統一指導,加強現場管理,文明施工。
(4) 負責施工安全,施工中如發生人身傷亡事故,乙方必須負責妥善處理,並承擔由此引起的經濟及其他全部責任。
(5) 參加圖紙會審,編制施工組織設計。
(6) 負責做好施工記錄及施工日誌,及時提供竣工資料。
(7) 嚴格執行隱蔽工程驗收制度,及時辦理隱蔽工程簽證,整理好隱蔽工程資料。
(8) 工程完工後,及時清退場地,辦理現場及技術質量和竣工資料的移交手續。
(9) 如若需甲方提供的驗收資料,而在乙方移交資料前未提供,7個工作日內乙方視爲資料移交合同。
七、 材料供應與驗收:
1、 沒有甲方和監理的批准,不得采用任何替代材料;
2、 材料搬運與存儲,均應保證質量不受損,環境不受污染;
八、 竣工與結算:
1、 工程竣工後,乙方及時通知甲方及監理驗收。驗收合格後15天內承包人提供竣工驗收資料和圖紙一份。
2、 付款方式:工程開工至道路土路基施工完成後支付合同價的30%,竣工驗收合格後支付90%餘款保修期滿一年後一次性付清。
3、 工程竣工後,乙方應及時將與工程項目有關的資料整理完善後交由甲方存檔。
九、 違約責任:
承包人在施工過程中,未按設計圖紙、有關規定、規範和合同要求施工造成的質量低劣,經檢查發現後必須立即停工整改,並承擔由此造成的一切經濟損失和法律責任。承包人按合同工期延遲工期,按每天貳佰元進行罰款。
十、 合同變更與解除:
合同變更與解除,均以書面通知或雙方協議爲準,如一方要求變更或解除本合同時,應及時通知對方,協議未達成前原合同仍然有效。
十一、雙方協商同意的設計變更文件、施工過程中洽商記錄、會議紀要,連通涉及本合同的有關的圖紙、技術資料均做爲合同附件,與本合同具有同等法律效力。
十二、因執行本合同發生糾紛時,當事人應及時協商解決。協商不成時,任何一方可向國家規定合同管理機關申請仲裁,也可直接向當地人民法院起訴。
十三、安全保衛:乙方負責施工現場一切安全保衛、防護工作。施工過程中發生的安全事故,由乙方承擔責任和費用。
十四、環境保護:乙方採取一切必要措施,使施工現場的環境得到良好的保護。
十五、工程照顧:自開工之日起,乙方負責本合同工程及用於本合同工程中的材料設施的照管至工程驗收合格,在此期間發生的損害損失,無論什麼原因,乙方均應自行彌補損失損害。
十六、文明施工:乙方應保證在施工現場按行業規程或民俗文明施工。
十七、施工機械:乙方用於施工的一切機械設備,必須類型齊全,配套完整,性能和狀態滿足施工要求,施工過程中不至於讓相鄰的物件損毀或破壞。
十八、缺陷責任:
1、 本工程的質量缺陷責任從全部工程竣工之日起算後12個月。
2、 缺陷責任期內,下列原因造成的缺陷修復費用由乙方自理負責:
(1) 乙方所用的材料、設備或操作工藝不符合合同要求;
(2) 乙方的疏忽或未遵守合同中對乙方規定的義務;
十九、附則
1、 本合同未盡事宜,雙方協商解決。
2、 本合同一式肆分,甲乙雙方各執貳分。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
區域建築施工合同 篇13
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商達成如下協議:
一、在施工過程中所有的水電路三通,由甲方負責
二、在施工中安全質量第一,現場工傷事故由乙方負責,甲方不承擔任何責任。
三、在施工中如:砌牆要正,不能誤差太大,灰份要勻,磚縫要一條線,井樁、地樑、防震柱、上圈樑,殼子板要正、平、不能偏,扎鋼筋混凝土比例必須按要求,粉牆要平、瓷磚要粘土正,上下左右要均勻,地磚必須要平、正、不能有斜塊,頂要平整。房頂、防水要做好、保證不漏水。
四、在施工中甲方發現乙方不按要求操作,或偷工減料現象者,第一以說服,第二再說服,要是第三次發現甲方有權終止合同或扣10%的現金。
五、施工中如果甲乙雙方有不同意見發生爭吵,先由村委會調協,如果調協不成則在鄉一級調協。
六、在付款方面,第一次減5%,第二次減5%,這10%在交付鑰匙時一次性付清。
七、本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,籤合同簽字之日起生效。
九、工程完工時自動結束。
十、工期爲:3月9日動工,5月10完工,甲乙雙方合作愉快。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
區域建築施工合同 篇14
委託方:_______________________________________________(以下簡稱甲方)
承攬方:_______________________________________________(以下簡稱乙方)
經友好協商,本着相互尊重原則,甲方委託乙方進行建築施工,爲明確雙方責任,確保完成任務,共同信守合約,經雙方協商一致,特簽定如下協議,以供雙方共同遵守執行。
一、主要要求:
(一)工程項目名稱:_____________
(二)承攬施工內容: ____________________________________________
(三)施工地點:__________________________
(四)樓層高度:一層_______米,二層_______米,三層_______米,四層_______米,五層_______米
(五)預算總造價:_______________
(六)技術資料及圖紙提供方法:_________________
二、施工時間:
本合同內容從____年____月____日起執行,到樓層蓋頂施工完成後結束。
三、付款方式
四、施工、拆除與設計變更:
1.乙方根據甲方提供的圖紙和要求組織施工。
2.施工過程中甲方應積極配合乙方現場的協調工作。
3.施工過程中,如因甲方的原因造成的停工,停工期間甲方應承擔乙方施工人員的生活費和誤工費。
4.施工圖紙發生技術變更應及時將變更後的圖紙交付乙方,如因變更圖紙交付滯後產生的返工、料損等費用,應由甲方承擔。
五、工程交驗與保修:
1.乙方在工程結束後通知甲方兩天內驗收。如逾期不驗收,甲方使用的,則乙方做驗收合格通過。
2.驗收時,如發現甲方責任而造成的質量問題,提出返工或補修意見時,乙方應收取相應人工費、材料費等實際發生的費用。如乙方造成質量問題,則由乙方免費處理。
六、工程負責人:
甲方委派 爲駐現場負責人,並與乙方委派 的爲現場負責人,共同履行本合同的各項規定。
七、特別說明:
該項目現場如需要用電源應安排在安全距離範圍內,並做好絕緣處理。現場安裝定位及其他涉及安裝需要協調之事由甲方解決。
八、其他條款:
1.委託方在審定承辦涉及內容時,請仔細審覈項目中的每一細節內容,審定後簽字或認可說明,經確認後發生差錯,由委託方承擔所有責任及全部內容。
2.合同簽定後,如有單方面違約,全部責任將由違約方承擔。任何一方如需要變更本合同或其他特殊要求,應雙方共同協商一致後。另行簽約補充合同。
九、爭議解決:
本合同執行中,如發生爭議,雙方應盡力協商解決,如協商不成,任何一方都可向有管轄權的仲裁機構,進行仲裁或向法院提起申訴。
1.合同附件及補充合同與本合同具有法律同等效力。
2.本合同一式肆份,雙方簽字蓋章後生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
區域建築施工合同 篇15
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建築法》及有關行政法規,遵循平等、互利、合理的原則,就有關事項經雙方協商,達成一致,特訂立本合同,供雙方共同遵守履行。
第一條 工程概況
一、工程名稱:資興長遠房地產遠景花園
二、工程地點:資興市天橋中天公司原址
三、結構類型:框架結構、電梯
四、質量標準:合格工程
五、建築面積:11萬平方米
六、承包範圍:設計圖紙內的樁基礎工程、土建工程、安裝工程、小區給排水、道路工程圖紙以外的經甲方認可的附屬工程及雙方文字約定的內容均在本合同承包範圍內,系總承包工程。
第二條 雙方誠信
甲、乙雙方爲確保合同誠信,特作以下承諾:
乙方承諾:
乙方爲表達信譽,在簽訂本專用條款後一週內自願向甲方交納本工程項目履約保證金人民幣 壹仟貳佰萬元整(¥120xx000.00元)。
一、甲方承諾:
1、收到乙方信譽金後,甲方承諾在100天之內搞好項目三通一平,並通知乙方進場開工樁基礎工程。若甲方在100天后仍不能使樁基礎開工,每月按信譽金總額25‰的月息支付補償金給乙方,不足一個月按一個月計算。
2、信譽金退付方法:樁基礎工程完工,土建工程開始後7天內信譽金80%退回乙方;如在樁基礎工程施工過程中,遇到不可預見的非乙方原因造成工期延長,保證金交款時間已滿六個月,退80%保證金,其餘土建工程(即承臺開始施工)時7天內退完。
3、本工程需履行招標程序所需的有關資料及手續和辦理由乙方提供,乙方按程序依照本合同規定的條件中標。
第三條 價款結算與審定
1、工程竣工決算按竣工圖及相關簽證的工程量計算。
2、本工程決算定額按20xx年《湖南省建築工程消耗量標準工程》、《湖南省安裝工程量消耗量標準工程》、《湖南省市政工程消耗量標準工程》;本工程量計價辦法執行湖南省建設廳湘建價[20xx]406號文件《湖南省建設工程計價辦法》規定及相關文件,費率標準按各專業相關標準計取不下浮。
3、材料價格按同期郴州市《造價信息》發佈的材料預算信息價格計算,無信息材料價格的按市場價格經雙方簽證計算。
4、人工工資單價按施工期現行發佈價格(取上限值,即市場工資單價)執行,按其它工程和裝飾工程分類計算,如有新的規定按新發布的文件執行。
5、經雙方協商,稅前造價下浮5%後的工程造價爲工程結算造價。
第四條 施工準備
一、甲方
1、開工前做好建築物施工現場的“三通一平”(即水通、電通、路通、場地平整)。
2、本合同簽訂後,土建工程開工前1個月內提交建築施工許可證給乙方。
3、本合同簽訂後,在正負零以上開工前1個月內提供完整的建築、水電安裝設計施工圖五份及座標控制點叄份。
4、組織甲、乙方和設計、勘察、質監、監理及有關部門參加施工圖紙會審及技術交底,並做好各方簽署的會審交底紀要。
5、負責協調好周邊關係,不得有強買強賣隨意阻工現象出現,提供良好的施工環境。
二、乙方
1、負責施工區域的臨時設施、施工臨時用水、用電管線的鋪設、管理、使用和維修工作,其費用由乙方負責。
2、組織施工人員和材科、機械進場。乙方在進材料時,保證質量的前提下同等價格優先當地人。
3、編制施工方案,施工進度計劃,並報監理方、建設方代表批准,同時,做好各項所需的材料,機械設備準備
4、做好安全防護設施,文明施工,切實保證施工人員安全,如因乙方違規操作,防護措施不到位.所發生的意外安全事故,一切責任及費用由乙方全部承擔。
5、乙方施工人員應辦理暫住證、用工證等有關手續。嚴禁偷、賭、嫖等違法人員進入工地,乙方對施工人員違反計劃生育的,應向有關部門報告,所造成的責任及費用與甲方無關。
第五條 工期
一、乙方自接到甲方所提交的建築施工許可證通知日期起計算,總工期爲540天(有效工作日)全部竣工。
二、如遇下列情況,經甲方現場代表和監理工程師簽證後,工期順延。
1、按施工準備規定,“三通一平’未做好.障礙物未清除及當地工農矛盾影響施工的;
2、設計變更的;
3、在施工中因停水,停電八小時以上或連續間歇性停
4、甲方施工員和監理不按時簽證,影響下一道工序施工的;
5、甲方未按合同規定日期撥付工程款而影響施工的;
6、人力不可抗拒的因素(如颱風水災、自然火災、地震,雨、雪天氣)等而延誤工期的;
7、乙方每推遲交付一天,按500元/天支付違約金給甲方。
第六條 工程質量
一 、本工程質量標準必須達到合格工程。
二、本工程以建築安裝工程質量檢驗評定標準爲評定工程質量等級的依據,由郴州市質安監站實行質量安全監督。
三、乙方必須嚴格按照設計施工圖紙及說明和國定頒發的建築工程質量驗收規範、技術標準、經批准的施工方案進行施工,並接受甲方派駐代表及監理工程師的監督。
四、乙方在施工過程中必須遵守下列規定:
1、隱蔽工程必須由乙方自檢合格,填寫驗收表格,經甲方代表和監理工程師檢查合格並簽證後,方可進行下道工序施工,甲方代表在接到乙方的隱蔽工程驗收通知一天內必須進行檢查簽證,否則視爲認可,但乙方須提前兩天通知甲方代表。
2、乙方按合同內容全部完成,技術資料審覈符合要求
3、工程竣工後,承包方提供技術資料叄套(原件一套,複印件二套)給建設方,並按規定對工程實行保修,保修期限自竣工驗收之日算起,屋面五年,水電二年,主體終身,其保脩金按工程結算總造價預留5%,第一年期滿退付2%,第二年期滿退付2%,五年期滿後退付1%。
第七條 建築材科,設備的供應
在施工過程中,乙方應嚴格按圖施工,施工材料必須具有出廠證、產品合格證並及時按規定送檢。
一、本工程中所有建築材料、設備由乙方自行採購。
二、不符合質量要求的材料、設備一律不得使用。
三、因乙方使用不合格的材料所造成的經濟損失費用及法律責任由乙方全部負責。
第八條 工程價款的支付
一、工程價款的撥付甲方應根據以下雙方協議約定進行撥付(以棟號爲準):
二、甲方按每棟進度及完成工程量支付該工程進度款,並及時撥付匯入施工單位帳戶,如甲方未按時付款,乙方有權停工,停工給乙方所造成的一切經濟損失由甲方負擔,並按月利率2.5%計算利息。
三、工程款支付時段如下:
1、電梯房暫按1200元/㎡的造價約定支付工程進度款(實際平方米單價以竣工決算準)分主體、內外裝飾、安裝三項分部工程計算,再按以下各棟號的各分部、分項所完成的工程量進行撥付進度款,其比例及金額確定如下:
2、樁基礎工程:
工程完成至50%時,按完成工程量的清單報價的75%撥付進度款,工程完工後支付已完工程清單報價的80%,餘款在工程檢測合格後,辦完工程決算後,付工程款95%,餘5%尾數竣工驗收合格一年後付清。
3、主體分部工程:
①、各棟承臺及地樑基礎完成按完成工程量造價的80%撥付進度款;
②、各棟架空層(車庫)現澆樓面完成按完成工程量的造價80%撥付進度款;
③、各棟每完成六層標準層現澆樓面按完成工程量造價的80%撥付進度款;
④、各棟斜坡屋面完成現澆板按完成工程量造價的80%撥付進度款;
①~④項主體(含基礎、屋面)共撥付總造價的60%工程款,合計爲720元/㎡。
4、裝飾裝修分部工程:
內外裝飾裝修分二個階段撥付工程款,每個階段完成總工程量50%,每個階段撥付已完成工程量造價80%的進度款;內外裝飾裝修分部工程共撥付總造價的20%工程款,合計爲240元/㎡。
5、安裝分部工程:
鋁合金窗、欄杆、扶手、防盜門、水、電安裝時,撥付總價的10%進度款,進度款按完成工程量造價的80%付款,每棟分兩次付款。
6、待本工程各棟竣工驗收,結算造價審定後,二個月內甲方付足該棟總造價的95%,預留5%作爲工程質量保脩金。
7、每次撥付工程款甲方須在5個工作日內辦理支付手續,如甲方違約,則按總結算後餘款的2.5%每月支付賠償金給乙方。
8、甲方所支付乙方的工程款和履約保證金退還必須匯入乙方指定的銀行基本帳戶,否則乙方不認可,造成雙方損失由甲方負責。
第九條 施工與設計變更
一、甲方交付的設計圖紙及說明和有關技術資料,作爲施工的有效依據。開工前由甲方組織技術交底和三方會審,做出會審紀要作爲施工及結算的補充依據,甲、乙雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發現設計有錯或嚴重不合理的地方,乙方及時以書面形式通知甲方,由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件,乙方按修改變更的設計文件進行施工,若其增加工程量,按本合同第三條第一款方法進行結算。乙方不得擅自變更設計和施工圖紙。
第十條 糾紛解決辦法
任何一方違反合同規定時,雙方協商解決,如協商不妥可向甲方所在地人民法院起訴。
第十一條 附件
一、本合同一式六份,甲、乙雙方各執三份。
二、本合同自雙方法人代表簽字,加蓋公章即生效。
三、本合同簽訂後,未盡事宜經雙方協商一致後簽訂補充協議作爲本合同的補充合同,與本合同具有同等法律效力。
發包人(蓋章): 承包人(蓋章):
法人代表(簽字): 法人代表(簽字): 委託代理人(簽字): 委託代理人(簽字): 電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
區域建築施工合同 篇16
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
甲方在宜州市慶遠鎮江頭村社區江頭二隊興建磚混結構樓房一棟(四層半),佔地面積80平方米,由乙方承建。爲了明確甲、乙雙方的責任,格守信用,搞好協作配合,促進工程的順利進行,經雙方協商一致,特訂立本合同,共同遵照執行。
承建方式:甲方包料,乙方包施工。
主體工程施工單價:人工造價爲120元/平方米,計算方法:按平面收方以每層天面至邊計算。
施工時間:20xx年 月 日至20xx年 月 日
一、甲方責任範圍:
1、提供施工圖紙。
2、負責水、電、建築材料到施工現場。
3、負責支付施工費用。
4、負責檢查、督促工程的進度、質量。
5、負責整個工程的驗收工作。
6、支付乙方每層砼面午餐費200元,並保證工人在施工期間的飲水供應。
二、乙方主體施工責任範圍:
1、負責提供施工用的機械、模板、頂筒木、腳手架材料、馬釘等各種建築用具。
2、負責砌磚工程、鋼筋工程(不含拉筋),從正負零零開始(不含室內外地臺),頂面壓牆,並按甲方要求設置供水、電線預留孔及吊扇掛勾以及室內的內牆批灰,不含外牆批灰。
3、負責衛生間排污管的安裝和排污管溝及便盆的安裝。
4、清理室內。
三、施工技術要求:
1、乙方必須嚴格按照建築部門技術規範要求施工,並按質、按量、按時竣工。
2、按照圖紙要求和甲方要求施工,對圖紙的改動須經甲方同意,施工中對結構、佈局的小調整改動不另計人工費。
3、混凝土澆灌後外表面要求平整、頂面混凝土應及時過光面,排水坡度須符合要求。
4、乙方要保證施工質量,如因施工質量不達到要求造成返工的,返工部份的材料損失及人工費由乙方負責。
5、鋼筋工程須經甲方驗收合格後方可澆混凝土。
四、安全責任:
乙方在施工過程中必須注意安全作業,嚴格按安全操作規程操作,杜絕一切事故發生,如在施工中發生傷、亡等事故,由乙方自負。
五、付款方式:
乙方每做完一層混凝土天面,甲方預付人工費80%,其餘待工程竣工驗收合格後一次付清。
六、違約責任:
任何一方不履行合同,違約方須賠償對方的經濟損失,本方損失自負。 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,合同自雙方簽字之日起生效。 本合同未盡事宜,雙方另協商解決。
甲方: 簽約日期:
乙方: 簽約日期:
區域建築施工合同 篇17
建設單位(甲方):
施工單位(乙方):
鑑於甲方修建 組道路工程,爲確保通組道路建設質量,經甲乙雙方共同協商,現就通組道路建設的相關事宜達成如下協議。
一、工程建設規模
通組道路長 米,水泥混凝土路面厚度爲釐米,水泥混凝土抗彎拉強度爲3.5Mpa,工程造價(大寫) 。
二、工程質量
乙方要嚴格按照工程施工技術規範進行施工,加強施工原材料和施工質量控制,強化工程施工現場管理,主動接受區交通局和鎮政府或街辦管理人員的監督,確保工程質量通過區交通局驗收合格。
工程施工結束,乙方必須完善工程建設資料,並裝訂成冊,以備驗收
工程質量保修期2年,保修期間所發生的維修費用由乙方自行承擔。
三、工期
施工工期自年 月 日至 年月 日。由乙方因素造成的工期延誤,每延期一天處罰1000元,直至工程結束。
四、付款方法
工程採取分期付款方式,具體爲
五、安全責任
乙方應加強安全生產管理,施工現場應設置明顯的施工警告,做到文明施工。施工期間若發生一切安全責任事故,由乙方負責處理,與甲方無關。
六、廉政責任
甲、乙雙方應共同自覺遵守國家有關廉潔自律的相關規定,按章辦事。
甲方工作人員不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品,不得在乙方報銷任何應由個人支付的費用。
乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人員行賄或饋贈禮品。
七、合同未盡事宜,甲乙雙方共同協商解決。
八、本合同一式四份,雙方各執二份。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
20__年__月__日
區域建築施工合同 篇18
甲方(委託人):
乙方(居間人):
本着優勢互補、互惠互利的經營宗旨,爲了更好的開拓市場,擴大企業的經濟效益和社會效益,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依據平等自願、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委託事項
1.1乙方接受甲方委託,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方參加該項目的公開招投標/議標/談判,向甲方提供關於該工程項目的重要信息,並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
1.2“居間成功”是指完成本條所列全部委託事項。甲方未與建設單位簽訂該工程項目專業承包施工合同,乙方僅爲甲方提供信息,或爲甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視爲委託事項未完成。
二、乙方的義務
2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,並有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2.2乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
2.3乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,能夠正常施工。否則,視爲乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
2.4乙方應盡到作爲居間人的慎謹和誠實義務。如果甲方與建設單位簽訂了該工程項目專業承包施工合同,在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關係。
三、甲方義務
3.1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責標書的編制。
3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3.3如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
4.1本項目居間報酬爲
4.2居間成功後,隨着建設單位撥付工程款的進度支付居間報酬。
4.3甲方可以轉賬或現金的方式支付。
五、居間活動費用的承擔
居間活動費用是指乙方爲完成委託事項實際支出的必要費用和勞務費用等。乙方無論是否完成本合同所包含的委託事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
6.1甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。
6.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業祕密而做出不利甲方的任何行爲,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止
7.1本合同簽字生效後,如果 _____年____月____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
7.2如果居間成功,本合同完全履行完畢後終止。
7.3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
9.1乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。
9.2 乙方不得以取得的居間報酬向建設單位或者建設單位的工作人員行賄;如果有,則由乙方自行承擔法律責任。
9.3本合同一式二份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章後生效。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
簽訂日期: 年 月日
區域建築施工合同 篇19
發包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方): 身份證號碼:
根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規規定的原則,爲保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況
1、施工地點:鎮(鄉)(村) 組
2、住房結構: 平方米。
3、在修建過程中,甲方承擔供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衛生,注意傢俱如有丟失,照價賠償。乙方負責帶圈樑模板,一切材料不得超過25米,腳子超過50公分另算工資。
4、生活:甲方負責。
5、承包方式:(只包人工費)。
6、工程價款的支付:但要按時支付工程款。
7、按圖施工,牆體偏差不得超過2公分。裝飾達到農村翻沙要求,砌磚、翻沙、屋內一概不貼磚,外磚前方貼磚。另三方水提提沙,貼磚另算工資,木工制模釘房蓋(不包括水電門窗)。
8、修建樓房包工不包料,只包人工費,每平方米際平方計算,滴水爲界,房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。
9、付款方式:開工付元,二層蓋板付元,外牆完後付
10、本合同簽定後由甲方付乙方定金元;以保證確立爲準。
11、施工設備、工具由乙方自行提供,甲方提供施工材料,甲方對材料的質量負責,並應保證工程施工的順利進行。
二、甲、乙雙方責任
甲方提供標準的施工圖同時。必須按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建築工程規範、規程和標準進行施工;隱蔽工程必須得到甲方認可(簽字),方可進行下一道工序;確保施工安全,承擔處理施工中發生的一切傷亡費用。
三、違約責任
由於甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、誤工所造成的損失,每停工或誤工一天,甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的5%支付違約金。
四、糾紛處理方式:
甲方不願意通過協商、調解解決或調解解決不成時,可以向人民法法院提起訴訟,但費用由甲方承擔。
五、合同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款2%支付違約金,並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視爲本合解除。
六、其它約事事項:
乙方在修建過程中,如有不對之處,甲方及時提出,乙方及時糾正,否則後果自負。
本合同一式 份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件爲本合同的組成部份。
甲方(簽章): 住址: 電話:
乙方(簽章): 住址: 電話:
簽訂日期: 年 月 日