製作合同（精選20篇）
製作合同 篇1
甲方：(以下簡稱甲方)_________________________________________
乙方：(以下簡稱乙方)________________________________________
爲了更好的宣傳晨光，做強做大晨光，經甲、乙雙方經友好協商，就乙方店招牌製作達成如下協議：
1、乙方按照甲方的樣版標準制作門店廣告招牌，招牌製作前乙方需向甲方提供效果圖和合理的造價預算表，可供甲方參考，造價偏離市場造價，乙方有權終止合作。確定製作後，如發現字樣和質量問題，應及時提出，儘快糾正。
2、店招廣告牌製作規格：
店招：長 _____ 米(釐米)， 包柱：長 _____ 米(釐米)
寬 ____ 米(釐米)， 寬 ____ 米(釐米)
高 ____ 米(釐米)， 高 ____ 米(釐米)
以上尺寸由乙方負責，若有出錯導致造價過高，甲方不負責，由乙方承擔。
3、廣告牌製作費：按平米(平方釐米)/元，共計人民幣_________元，大寫__________________元整。
4.費用兌現：由乙方先行墊付，製作完成後開具發票給乙方，乙方於次月底前給予兌現。
本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
製作合同 篇2
甲 方: (以下簡稱“甲方”) 乙 方： (以下簡稱“乙方”)
甲、乙雙方經友好協商，本着互利、平等、公平、自願相互守信的原則，達成一致。遵循《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國廣告法》及有關規定，就乙方爲甲方製作事宜，簽定合同，以期共同遵守。
一、 工程項目名稱：
二、 工程總金額： 大寫：
三、 施工要求
1、乙方負責設計、 施工、安裝 。
2、甲乙雙方在簽寫本合同的同時，甲方須向乙方首付合同的50%，即待工程安裝完畢當日，其剩餘款額計 人民幣，甲方須向乙方一次付清。
四、支付方式：甲方向乙方支付貨款用支票或現金須將款項支付給持有乙方蓋章的《收款單》的乙方職員。
四、 權利與責任：
五、 乙方按固定工藝程序製作，如有特殊要求，合同須直接體現，自按裝之日起半年內，乙方對以人爲本 誠信務實戶外廣告牌出現的質量問題負責免費更換、維修。如發生下列情況者，乙方則不承擔責任：
1、甲方由於操作不當或人爲損壞;
2、用戶自行拆卸、檢查;
3、不可抗力如雷擊、火災、水災、地震及其他自然災害。
注：如發生以上情節之一所造成損壞，由乙方維修，甲方需負擔維修需費用。
六、乙方要保證安全施工，對施工人員的安全負全部責任，出現一切傷亡、工傷等事故所產生的後果由乙方承擔。乙方在保證安全施工的前提下，對甲方的建築物不得進行嚴重損壞，如乙方在施工時對甲方的建築物進行嚴重損壞，要負責賠償。
七、如出現糾紛，應協商解決，若無法達成一致，訴訟至房山區人民法院。
八、承攬項目涉及著作權、肖像權、專利權、安裝場地權、廣告發布權等，概由甲方承擔一切法律責任。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字，蓋章即時生效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
年 月 日
製作合同 篇3
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
甲乙雙方爲明確各自的權利和義務，經友好協商，根據相關法律、法規之規定，現就乙方承攬甲方圍擋廣告的製作及安裝事宜達成如下一致協議。
一、工程概況：
1、圍擋廣告牌製作規格：長 米，高 米。甲方需對所製作的尺寸負責。
2、要求：按照甲方的施工規範要求施工，圍擋版式按雙方確定之版面大小施工。
二、質量要求、技術標準：
1、質量要求和技術標準依照雙方的約定或附件爲準則。
2、要求製作安全、牢固、美觀。
三、工程造價及支付方式：
1、圍擋： 元/㎡，共 ㎡，共計 元。
合同總價款：計人民幣 元(含稅金)，大寫： 。
2、支付方式：
A、簽訂合同後，甲方支付工程款 元。
B、製作安裝結束後，經甲方驗收合格，七日內付剩餘工程款 元。
四、工程期限：
1、自協議簽訂之日起至年月日完工。如遇不可抗力因素(如下雨、雪、
五 級以上大風)工期順延。
2、因甲方反覆提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時 間。
五、雙方權利、義務：
A、甲方：
1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續，承擔相關費用。如因相關手續未完善所 導致的後果由甲方負全部責任。
2、有權對乙方的製作提出合理的建議和修改意見，以使乙方的施工更符合甲方公司要 求。
3、負責提供施工現場的施工場地，以及相關的水電等事宜。
4、按本合同規定結算廣告牌的製作、安裝費用。
B、乙方：
1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內製作施工並安 裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行製作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不 符，應及時報請甲方協商修改確定。
3、若甲方不能提供臨時用電，乙方應自行解決。
4、按照雙方約定的售後服務提供售後支持。
六、關於驗收：
乙方全部製作安裝完工後三天內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工後三天內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
七、違約責任:
1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金並將合同工期順延。如超過合同規定付款時間30日內仍未付款，乙方可拆除甲方已安裝的廣告牌並做自行處理，同時追究甲方相應的法律責任。
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時製作、安裝完成圍擋廣告牌，每逾
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到相關規定。如在使用過程中出現傾倒、扭曲變形、開裂等問題，乙方應承擔返工及相應損失。
4、質保期爲2年，從竣工之日起，質保期出現的廣告牌質量問題由乙方負責，如由工地施工或其他人爲損壞由甲方負全責。
八、因廣告所產生的責任的承擔：
1、在本廣告的製作、設置過程中，乙方必須嚴格按規範的勞動操作規範進行生產，如 因乙方原因造成勞動安全事故，由乙方全部負責，均與甲方無關。
2、由於商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全 部的責任。
九、售後服務：
1、自驗收合格之日起，乙方製作的工程項目，人爲損毀乙方不負責保修。
2、如出現保修之範圍，在接到甲方通知後1小時內作出維修安排答覆，24小時內到 達現場維修處理。
十、不可抗力：
不可抗力指本合同簽訂後發生的一方無法合理控制的、阻止並妨礙一方全部或部分履行其中本協議義務的任何事件：包括但不限於地震、颱風、水災、其它自然災害、戰爭、暴動、罷工、騷亂等。如果由於不可抗力事件使本合同任何一方無法履行其合同義務，則該方可暫停履行其合同義務，並在十天內以書面形式通知另一方，說明不可抗力事件的性質、預計持續的時間、以及受影響方需採取的措施等。發生不可抗力事件時，雙方應協商公平的解決方法，並應盡最大努力盡量減輕不可抗體力事件所造成的影響。
十一、爭議解決方式：
1、本協議在履行過程中，如發生爭議，雙方本着互相理解、互相幫助的原則友好協商 解決。
2、如協商不成，由項目所在地仲裁委員仲裁解決。
十二、其他：
本合同簽字蓋章後生效，未盡事宜，由雙方另行協商解決。本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法人/授權代表(簽字)： 法人/授權代表(簽字)：
聯繫電話： 聯繫電話：
年 月 日 年 月 日
製作合同 篇4
甲方：
乙方：
合同編號：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定，雙方本着平等互利的原則
協商一致,簽訂本合同。
一、工程名稱
御泉健康中心霓虹燈工程
二、工程地點：
河南省鄭州市中原中路220號
三、工程範圍：
工程範圍包括：霓虹燈工程的設計、製作、施工、安裝、電腦編程、控制系
統原理設計，以及政府機構的相關審批文件等。方案圖見附件一。
四、承包方式：
本工程採用統包責任制，包工包料。
五、工期：
自合同簽訂之日起 20日內完工。
六、質量等級
按國家標準、行業標準、規範達到優良。
七、合同價款
合同價款： RMB： 工程總價款包括所有施工、設計、人工工資、材料及耗損、保險、清潔、管理費、利潤、調試等工程所需的工切費用。
八、付款方式
8.1、合同簽訂 日內，甲方即支付本合同總價款之 作爲預付款;
8.2、工程施工完畢且經甲方驗收簽字後， 日內甲方支付總價款的 ;
8.3、剩餘 % 爲質保金，質保期爲一年，期滿後無任何質量問題一次性結清。
(金額大寫)： 人民幣：
8.4、付款前必須開據正式發票。
8.5、付款形式爲： (轉帳支票、銀行匯票)。
九、甲方工作
9.1提供具備開工條件施工場地的時間和要求。
9.2提供水、電等施工管線進入施工場地的接駁點。
9.3需要與有關部門內部聯繫和協調工作的內容。
9.4需要協調各施工單位之間關係的工作內容。
十、乙方工作
10.1乙方應按合同規定的期限內完成工程。
10.2按甲方要求及規範施工，編制施工計劃和竣工資料。
10.3施工場地防護工作的要求： 不能破壞及影響原有設施及水、電、空調、裝修等專業已施工(或完工)之成品 。
10.4施工現場交通和噪音控制的要求; 符合國家有關規定。
10.5保護建築物結構及相應管線和設備的措施： 一級保護。
10.6建築成品保護的措施： 乙方應按甲方要求執行。
10.7提供國家標準、行業標準以及相關驗收規範。
十一、材料報驗
所有成品性材料(鋼材、亞克力、接觸器、控制器等)必須具有合格證、檢測報告、質量證明等。且材料要經過甲方認可後方能使用。
十二、工期延誤： 對以下造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認;工期相應順延。
12.1、停水、停電累計8小時以上;
12.2、因圖紙變更造成返工、停工、窩工8小時以上。 乙方在以上情況發生後 當 天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告 三 天內予以確認答覆，逾期不予答覆，乙方即可視爲延期要求已被確認。
十三、違約責任
1、乙方必須保證工期和質量，否則每延誤一天甲方有權扣除合同總金額的5‰違約金(不可抗拒因素造成的延誤除外);
2、乙方施工若有質量問題，不能按期整改完畢，甲方有權解除合同，並賠償甲方由此產生的一切經濟損失。
3、乙方在施工時，如造成損失，乙方損失則由乙方自己承擔，如給甲方造成損失，由乙方賠償甲方。
4、如乙方有違約行爲，甲方有權直接從應付工程款中予以扣除。
5、因甲方原因延期開工，工期順延，因乙方原因按違約處理。
6、在正常情況下，因乙方原因導致不能履行合同，乙方應返還預付款給甲方，並承擔由此造成的經濟損失;因甲方原因，甲方承擔相應責任。
十四、安全施工
乙方施工期間應按有關規定安全施工、安裝，如發生人員、設備、材料等安
十五、質量保證
1、乙方保證合同規定的質量和效果。
2、乙方按預定的效果進行施工，並接受甲方的監督。
3、乙方的施工質量應接受相關質量評定部門的意見和評定結果。
十六、竣工驗收
乙方應提供竣工驗收的資料：竣工圖、技術資料等。
十七、 保修 全(意外)問題，乙方自行承擔。
17.1保修內容、範圍： 乙方承包的全部施工範圍
17.2保修期限： 一年
17.3保脩金額和支付方法： 保脩金額爲工程總價款的5%，保修期滿且無任何質量問題，一次結清。
17.4保脩金利息： 無
十八、 爭議
爭議的解決方式;本合同履行過程中發生爭議，雙方應及時協商解決，協商不成時，由工程所在地人民法院裁決。
十九、合同生效與終止
19.1本合同自 簽訂 之日起生效。
19.2本合同在雙方完成約定的工作內容後即告終止。
二十、 本合同一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力 。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
年月日：
製作合同 篇5
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的規定，結合工程的具體情況，本着平等互利的原則，就乙方承攬甲方 黃花機場新航站樓配套工程機場高速施工路段臨時道路圍擋廣告牌事宜，達成如下條款，以資雙方共同信守遵行。
一、項目概況：
1、項目名稱：黃花機場新航站樓配套工程機場高速施工路段臨時道路圍擋廣告牌(廣告牌爲高4米，離地0.5米，以下簡稱項目);
2、安裝地點：機場高速15公里處至原候機樓(航站樓)。(詳見合同附件1《臨時道路圍擋廣告牌位置圖》;
4、承攬方式：採取包工包料形式;甲方使用一年後，所有材料歸乙方所有，甲方在使用過程中如材料損壞部分歸甲方按材料單價的40%賠償給乙方，如材料被偷則按材料單價的60%賠償給乙方。(材料單價以預算單爲準)
二、質量和技術要求：按甲方的設計要求和圖紙及行業標準。
三、工程製作期爲：合同項下所有臨時道路圍擋廣告牌製作期爲30天，乙方製作的各項工程質保期爲一年(即免費保修一年，保修期自驗收合格之日起算)，質保期內出現的質量問題，由乙方免費及時維修或更換部件。
四、驗收條款：
1、驗收標準：以本合同第二條“質量及技術要求”爲驗收標準;
2、驗收期限：乙方在項目安裝完畢後以書面形式通知甲方進行驗收，甲方應在收到通知5個工作日內進行驗收，驗收合格後，由雙方在驗收報告上蓋章，驗收報告一式兩份，雙方各留存一份。驗收不合格的，甲方有權要求乙方採取修理、重作、更換等補救措施，經採取補救措施仍不能達到合同要求的，甲方有權解除合同並要求乙方賠償因此遭受的損失。
五、工程造價：
項目每平方米單價爲人民幣55元整(含材料成本、製作、安裝、刷漆、運輸材料等一切費用，但不含稅)。
六、付款方式：
1、簽訂合同並開始施工之日起五日內甲方支付乙方人民幣5萬元整;
2、自廣告牌製作安裝完畢後，按照實際安裝面積結算給乙方;
3、付款採用銀行轉賬方式，由甲方支付到如下賬戶：
開戶行：建設銀行長沙市雨花支行
開戶名：長沙市雨花區華億鋼結構彩板經營部
賬號：430087888
七、甲、乙雙方權利和義務：
(一)甲方的權利和義務：
1、施工過程中，甲方有權按合同及圖紙要求對乙方進行監督，如發現乙方未按要求製作，甲方有權責令乙方改正，並按規範製作。如乙方未及時改正，甲方有權單方面終止合同。
2、在乙方按約履行沒有違約的情況下，甲方應按合同及時支付款項給乙方。
(二)乙方的權利和義務
1、 乙方須嚴格按照圖紙製作安裝，同時須服從甲方及監工人員的安排，並按規定的工期保質保量完工。
2、 乙方施工人員在施工時，應處理好施工現場和各種關係，乙方施工人員應愛護施工現場的財產和設施，不得損壞和破壞，否則給第三方和甲方造成的損失由乙方負全部責任。
3、 在項目的製作安裝過程中所產生的人身及財產損害，由乙方承擔;項目在質保期內因產品質量問題或乙方怠於履行維修義務而導致的安全事故及產生的不良結果由乙方承擔責任。
4、在質保期內，如項目出現質量問題，乙方應在接到甲方通知後12小時內修復完畢。如乙方在接到甲方通知後未及時派人修復，甲方有權委託第三方進行修復，所產生的由乙方承擔，同時，因此給甲方所造成的一切損失由乙方承擔。
5、 乙方在按約履行的情況下，有權要求甲方按時支付款項。
十、違約責任
1、一方擅自解除合同的，應向對方支付合同總價款的20%的違約金;
2、如乙方未按期保質保量完成項目的製作和安裝，每延期一天，乙方應按合同總額的1%向甲方支付違約金，並因此給甲方造成的一切經濟損失由乙方負全部責任。
3、如甲方在乙方沒有違約的情況下未及時支付款項，每逾期一天甲方應按合同總額3‰向乙方支付違約金。
十一、未盡事宜，甲、乙雙方協商解決並簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力，補充協議與本合同不一致之處，以補充協議爲準。
十二、雙方如因本合同的訂立、解釋、履行、效力等問題產生爭議和糾紛，應首先協商解決，協商不成的，雙方均應向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十三、本合同附件由雙方簽字蓋章後，與本合同具有同等法律效力。
十四、本協議一式兩份甲、乙雙方各執一份，經雙方蓋章後生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
製作合同 篇6
委託單位： (以下簡稱甲方)
製作單位： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法規和規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，甲、乙雙方就製作《西安綜合保稅區規劃模型製作安裝工程》，訂立本合同。
一、 工程概況：
工程名稱：《西安綜合保稅區規劃模型製作安裝工程》
二、合同依據與原則
1.《中華人民共和國合同法》;
2.國家有關設計技術規範、標準;
三、合同內容與特殊約定
1.合同內容：
乙方承擔製作《西安綜合保稅區規劃模型》
模型要求：
模型比例： 模型面積： M× M= M2
2.合同價款
模型製作單價6500元每平米，每平米15%的設計費，共計 7475 元/每平米(大寫：柒仟肆佰柒拾伍元整)
3.付款方式
合同簽訂之後預付50%項目款，製作完成後再付47%，預留3%作爲質保金，一年之後全部付清。
在免費維保期一年後進行維保，按照受損情況僅收取人工成本費和材料成本費。
甲方付款前乙方應提供等額正式發票。
四、合同工期
合同簽定後50天完成模型製作並交付給甲方。(法定節假日除外)
五、質量與驗收
1.乙方使用的模型材料應經過甲方確認。保證質量符合國家相關法律法規規定。
2.模型製作完成後乙方應通知甲方進行驗收。甲方應根據圖紙、資料，及模型製作行業規範驗收。驗收不合格的乙方應免費修改至合格。
3.本合同約定模型質保期一年，自甲方驗收合格之日起計算。保修期內乙方接到甲方維修通知後，應在不超過3個工作日內修理完畢。乙方不在約定期限內派人修理，甲方可委託其他人員修理，保修費用從質量保脩金內扣除。質保金不足以支付的，乙方應予承擔。
六、雙方責任
1.甲方向乙方提供與製作該模型相關的資料及圖紙;
2.甲方應按照本合同約定支付各期款項;
3.乙方須按甲方要求按時按質按量完成建築模型成品的製作工作;
4.乙方在製作過程中,對於模型規格、質量、技術、效果、需嚴格按照甲方認可的方案進行製作,做到局部精細、整體和諧、層次分明、佈局合理、色彩協調;
5.乙方應對甲方提供的模型圖紙資料負責保密,並對模型尺寸和技術要求不隨意變動。如模型不符合甲方的設計製作要求,或未經甲方同意進行變動,甲方有權拒收模型,乙方應賠償由此造成的損失;
6.製作過程中乙方應和甲方充分溝通,聽取甲方關於製作的意見。在製作過程中,乙方應對甲方的檢查提供方便,如甲方對乙方的製作不滿意,乙方應予以修改,直到滿意爲止;
7.方員工在履行合同過程中造成的安全事故由乙方承擔相關責任並支付相應費用
七、違約責任
1.在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，甲方應按乙方實際工作量支付模型製作費。
2.乙方對工程設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由於乙方模型製作錯誤造成損失，或達不到合同約定的要求，乙方除負責採取補救措施外，應免收受損失部分的模型製作費。
3、乙方未按照合同約定時間交付成果，每遲延一天，應向甲方按合同總價款千分之五支付違約金。
4、甲乙雙方任何一方無正當理由解除合同或終止履行合同，應向對方支付合同價款10%的違約金。
八、合同爭議
1.對於在執行本合同時發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決。如經協商後仍未能達成一致，則可提交合同履行地地方法院解決。
2.除非雙方另有協議，否則雙方仍應按適當的程序繼續履行合同項下各自的義務。
九、不可抗力
1.在執行本合同期間，簽約方中的任何一方，遇到諸如戰爭、嚴重火災、颱風、地震、水災等不可抗力事故的影響而不能履行合同時，受阻方應在不可抗力事故發生後立即將事故用電報、傳真或電傳通知其他簽約各方，並於事故發生後14天內，將事故發生地政府主管機關出具的事故證明文件寄給其他簽約各方審閱確認。
2.受阻方因不可抗力的發生導致履行任一或全部義務的延誤或中斷不負責任，但未履約方應儘快以電報或傳真的形式將不可抗力的終止或影響消除情況儘早告知對方。
3.按事故對履行合同的影響程度，是否解除合同或部分履行合同責任，或者延期履行合同，由雙方協商解決。
十、合同生效及其它
1. 本合同在雙方簽字蓋章或蓋章後立即生效。
2.本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份;具有同等的法律效力。
3.以上合同條款和條件的所有修改、補充和更正均應寫成書面材料並由雙授權代表協商同意後簽字。
4.未經合同所有各方事先同意，任何一方不得將合同項上的權利和義務轉讓給他人。
5.雙方的所有通信聯絡均應採用書面形式。重要問題的傳真應立即用掛號信或特快專遞、電子郵件確認。經雙方認可的上述來往信件、會議紀要等，均爲本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
製作合同 篇7
甲方：
聯繫人：
乙方：
聯繫人：
就甲方委託乙方進行展覽展示設計及施工事宜，甲乙雙方經友好協商，達成如下協議：
一、 項目概況：
名稱：
工程地點：
工作範圍：
竣工交付時間：簽訂合同後 個工作日，因不可確定因素拖延雙方協議爲準。 承包方式：包工、包料、包質量、包工期。
二、 質量保證：
裝飾工程質量應符合國家標準、本合同附件及效果圖的要求。
三、 總價款及支付方式 ：
1、工程總價款爲 元(大寫 )，該價款爲固定價且已包括了設計費、材料費、製作安裝費、裝卸費、搬運費、稅費等所有費用，如甲方再添加附近內容以外項目或者數量變動，根據實際製作數量和價格補充協議。
2、付款方式：
本合同簽訂後甲方先付合同總價款的 %，設計製作材料完畢安裝完畢前三天，再支付總價款的 %進度款，完工並經甲方驗收合格後付合同總價款的 %結清。
四、工程要求：
1、 乙方應當按經甲方簽字確認的設計圖、效果圖(附件一)進行施工，未經雙方書面同意，甲乙雙方不得隨意改動設計，因甲方改動材料設計產生的費用甲方需承擔;
2、 乙方應當嚴格按經甲方預算部審定的《展覽展示費用預算》(附件二)的要求採購材料及設備。
3、 乙方應保證其採購的產品均爲合格產品。如乙方採購的產品不符合質量要求或規格有差異，由乙方自行承擔責任。
4、 乙方應當保證該工程能夠達到效果圖的要求。
5、 乙方負責施工現場及其施工人員的安全保管責任，乙方如違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。
五、違約責任：
1、 因該工程的特殊性，甲方做好充分配合工作，乙方必須保證該工程能夠按時交付使用，因甲方造成時間延誤乙方不承擔責任，時間順延，因乙方造成時間延誤，乙方承擔合同總價款10%的違約金。
2、 甲方如中途有其他變動，不是因爲乙方造成，甲方無權要回預付定金，並支付乙方材料費和施工費、設計費等相關投入費用。
3、 乙方在施工過程中應保證甲方財產的安全，如有損壞，應予賠償，甲方也可在通知乙方後直接從應付工程款中扣除。
六、爭議的解決：
因本合同的履行發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，應向合同簽訂地人民法院起訴。
七、 列本合同附件與本合同具有同等法律效力。
八、 本合同一式四份，甲乙雙方各執二份。
九、 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
製作合同 篇8
甲方：_________ 乙方：_________
甲乙雙方在平等協商的基礎上就製作_________宣傳光盤事宜達成如下協議：
一、合作內容、形式
甲方委託乙方製作_________宣傳光盤(時間_________分鐘)。宣傳光盤質量達到廣播級。乙方向甲方提供製作完好的光盤_________盤。於_________年_________月_________日前交甲方。
二、雙方的權利、義務
1、甲方的權利、義務：
(1)甲方向乙方提供有關證件和真實有效的宣傳材料。
(2)甲方應組織好拍攝前的通聯工作，便於提高工作效率。
(3)甲方可以向乙方提供宣傳光盤的結構、框架，要求乙方按照_________的有關要求拍攝製作。
(4)甲乙雙方協商確定的光盤結構在製作過程中均無權擅自改變。
(5)宣傳光盤製作完成後，甲方可以要求乙方對光盤做非結構性的修改，但不能改變配音。
2、乙方的權利、義務
(1)乙方負責宣傳光盤的採、錄、編全過程，並保證光盤質量達到廣播級。
(2)乙方按照約定的時間組織拍攝、編輯，按時拿出成盤。(由甲方原因造成的不能按期交盤除外)，雙方約定的光盤結構在製作過程中乙方不得擅自改變。
(3)光盤製成後乙方向甲方提供光盤_________盤。
三、費用
本宣傳光盤的費用包括材料費、拍攝費、編輯費、機器使用費、工時費、稅收等一切費用，以成品光盤標準播放時間計費，每分鐘_________元(_________元)，結算總額以實際成品光盤的標準播放時間爲準。
四、付款方式
甲乙雙方在合同簽訂後，甲方向乙方支付製作費_________元，乙方開始編輯，剩餘部分乙方向甲方交給光盤時一次付清。
五、合同生效時間
本合同自簽訂之日起生效。合同一式四份，甲乙雙方各執二份。
甲方(蓋章)：___________ 乙方(蓋章)：___________
負責人(簽字)：_________ 負責人(簽字)：_________
經辦人(簽字)：_________ 經辦人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
製作合同 篇9
甲方：
乙方：
依據《民法典》和有關法規的規定，乙方接受甲方的委託，就公司服裝設計開發事項，雙方經協商一致，簽訂本合同，信守執行：
一、 委託事項
甲、乙雙方經過協商，由甲方委託乙方對深圳公司員工制服設計製作項目進行設計開發工作。
二、 委託設計工作內容：
1、服裝設計
2、服裝製版
3、服裝樣衣製作
4、服裝批量製作監督
三、 委託設計費用：
1、甲方於收貨後一次性付款設計費2800元用給乙方(貳仟捌百圓整)
2、由於製作生產費用由甲方承擔，費用詳細內容見甲方與生產廠家合同。
四、 乙方設計作品的時間、交付方式：
1、設計製作時間：20xx年7月20日-20xx年9月20，9月20日交貨。因甲方反覆提出修改意見導致乙方不能按時完成工作，則可延期執行，延期時間由雙方協商確定。
2、設計過程中乙方需先將設計方案當面交與甲方協商覈准，之後監督廠家製作樣衣，交與甲方協商覈准，然後進行批量生產。
3、如有特殊原因影響工作進程，乙方應提前5個工作日聯繫甲方協商。
五、 違約責任：
1、甲方在乙方設計方案完成並得到甲方認可的情況下終止當次合同，其全額費用依然需要支付。
2、乙方如無正當理由提前終止合同，則無法獲取任何報酬。
六、 雙方的權利義務：
甲方權利：
1、甲方有權對乙方的設計提出建議和設計思路，以使乙方設計的作品更符合甲方企業的需求。
2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見。
3、甲方在付清所有設計費用後享有設計作品的所有權、使用權和修改權。
甲方義務：
1、甲方有義務支付合同約定的相關費用;
2、甲方有義務提供有關企業資料或其他有關資料給乙方;
3、甲方有義務在每次設計前根據設計款式的數量與乙方商定工作時限。
乙方權利：
1、乙方有權要求甲方提供相關企業資料供乙方設計參考;
2、乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項;
3、乙方對設計的作品享有著作權，有權要求甲方在未付款項之前不得使用該設計作品。
乙方義務：
1、乙方需按照甲方的要求進行作品設計;
2、乙方需按照合同約定按時交付設計作品;
3、乙方有義務根據甲方需要，在一個月內與甲方進行當面交流，不得少於3個工作日;
4、乙方在甲方未提及工作時限的情況下，有義務在最短時間內完成設計。
七、 合同生效：
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
製作合同 篇10
甲方： 委託方代表：
乙方： 承攬方代表：
根據國家有關法律法規的規定，經甲乙雙方平等協商一致，自願簽訂本承攬製作合同，雙方的權利、義務已進行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：
一、承攬製作範圍
乙方是以承攬製作小組的形式，組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員，從事專業廣告製作業務的經濟實體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應將自己承接和負責廣告製作業務，全部交由乙方進行承攬統一製作，同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果，即按時製作完成，且製作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求，乙方並有權按本合同約定收取製作承攬業務費。
二、合同期限：
本承攬製作發佈合同期限暫定 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。合同期滿後，雙方可協商再行簽訂。
三、承攬製作業務費結算和支付方式。
3.1乙方應具備完成甲方的廣告製作業務，具體制作承攬業務費以雙方覈定計算標準進行結算，覈定價格爲 萬。在乙方完成製作承攬業務之時，甲方應按覈定計算標準支付承攬製作費。
3.2在製作發佈之後，仍由乙方負責日常維護和更新，且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修，相關費用另外商定。
3.3如乙方在承攬製作過程中，出現未按時保質等事由，甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬製作業務費(具體方式和比例、由雙方另外商定)，並且乙方應及時無條件返工，直至製作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中，出現不可抗力和難以預見的困難，再由雙方另行協商解決。
3.5甲乙雙方應按“月度”進行業務費結算，結算憑證以雙方確認的相關單據爲準。在結算之後，甲方應在規定時間裏，清結乙方的業務費。如需提前預付或預支，再由雙方按實際情況而定。
四、違約責任
4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告製作業務，如有逾期或質量不合格，則無權領取製作承攬業務費，並應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。
4.2乙方應按時保質完成製作業務並向甲方交付廣告製作成果，如乙方在製作過程中無法按時保質完成，則甲方有權要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內，由於乙方的製作承攬能力下降、返工和不合格率提高時，甲方有權要求乙方整改，如乙方無法進行整改的，甲方有權提前解除本合同。
4.5在合同期限內，如乙方提前解除本合同，應提前一個月向甲方提出書面申請，在甲方同意後，方可提前解除本合同，並按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自願放棄甲方應支付承攬製作業務費，並按甲方的實際損失承擔賠償責任。
五、本協議自雙方簽字後，即行生效，且乙方應在製作工作中遵守相關法律法規之規定，如有違者，由乙方自行承擔責任。
六、本協議壹式二份，甲乙雙方各執壹份。
甲 方： 乙 方：
代 表： 代 表：
製作合同 篇11
甲方：
乙方：
一、 製作工程項目、地點、內容
1、工程地點：
2、鋼結構建築尺寸：m，m ; 檐口高度爲建築面積爲： ㎡。
3、製作總造價爲：
4、製作內容：
①、原材料需要加工的構件，其耗材由乙方承擔;原材料不需要加工的構件，其耗材由甲方承擔。
②、運輸、吊裝費用由甲方承擔。
③、現場安裝由乙方出工，甲方提供材料。
二、 製作工程的付款方式
1、甲乙雙方簽定合同當日甲方應向乙方支付工程製作預付款元整(¥：元)。
2、鋼構骨架材料焊接完畢後,甲方應支付乙方工程進度款元整, ：元)。
3、鋼構骨架安裝完畢後,甲方應向乙方支付工程進度款元整， (¥： 元)。
4、整個工程全面竣工三日內甲方應向乙方支付工程竣工款元整， (¥： 元)。
三、 其它約定事項
1、在乙方進入施工現場前兩天，甲方應保證三通一平(電通、路通、水通和施工現場平整)。
2、因甲方材料不到位，工程款不到位、天氣、停電、自然災害等人力不可抗拒因素髮生則工期順延。
3、乙方在施工期間如果未按圖紙施工，甲方有權制止並要求停工。
4、乙方施工中的一切安全問題由乙方負責。
5、在施工期間工具由乙方自備，所有材料費用由甲方承擔。
6、未盡事宜由雙方協商另定。(本合同一式兩份，雙方各持一份。)
甲方代表簽字：
乙方代表簽字：
年 月 日 日
製作合同 篇12
甲方：
乙方：
甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規，就甲方委託乙方製作安裝廣告牌的有關事宜達成如下協議，供雙方共同遵守：
一、項目概況
1、項目名稱：廣告牌製作安裝
2安裝位置：首山御園展示中心北馬路北沿拐彎處安裝
二、製作、安裝方式及質量、安全要求
1、乙方包工包料，包質量包安全，全面負責廣告牌製作、運輸和安裝的整個過程。
2、廣告牌高5米，長16米，距離地面1.8米正面用彩鋼瓦4×6方鋼，立柱185管，後立用110管，訂合同之日起質保一年。符合相關設計要求，並保證廣告牌結構達到設計強度的要求。
3、乙方保證廣告牌製作、安裝符合國家規定的戶內戶外廣告標準及相關的質量標準。
三、價格、付款方式及製作安裝工期
1、價格：230元/平方米(含稅)，該款項已包含材料費、製作費、安裝費、人工費、運輸費等廣告牌製作、安裝涉及的所有費用。
2、製作安裝完成後、經甲方驗收合格，乙方提供正規發票，甲方一次性付清全部價款。
3、合同簽訂後，一週之內安裝完畢(不可抗力因素除外)
四、雙方的權利和義務
1、甲方應向乙方提供廣告牌製作所需的圖紙資料，保證其內容符合法律、法規的規定。
2、廣告牌製作和安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。
3、乙方保證嚴格按照雙方約定製作和安裝廣告牌，因廣告牌製作安裝產生 的質量、安全問題造成的一切糾紛，均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。
4、甲方及其委派人員有權監督乙方的施工。甲方發現乙方施工材料不合格、工程質量不達標、施工不規範及施工過程中發現廣告牌施工方案不合理等問題時，有權要求乙方予以整改，乙方應立即整改完畢。
5、乙方應當保證所有工程材料及施工程序符合國家標準或行業標準，保證所提供的鋼製材料質量符合國家標準。
6、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。
7、乙方應當確保工地現在周圍的清潔、施工廢料及時清理乾淨。
8、廣告牌所有權歸甲方所有，拆除工作由甲方組織實施。
9、乙方爲本項目的廣告牌提供壹年的保質期，期限從將乙方廣告牌交付甲方使用之日起開始計算，從驗收合格後一年內乙方負責免費保修、保養;
五、違約責任
1、若甲方逾期付款的，乙方有權催促甲方付款，並要求甲方支付違約金，每逾期一日的違約金爲逾期未付款的0.01%。
2、乙方不能按本合同的約定完成廣告牌的製作、安裝工作並經驗收合格的，每項每逾期一日應向甲方支付違約金人民幣300元，逾期20日甲方可以解除合同，並要求乙方支付本合同總價款3%違約金，該違約金不能彌補甲方損失的，乙方予以補足。
六、其他
1、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章後生效，若發生爭議協商不成，任何一方均可向人民法院提出訴訟。
2、本合同一式兩份，甲方乙方各執 壹 份，具同等法律效力，若有未盡事宜，雙方另籤補充協議。
甲方： 乙方：
授權代表簽字： 授權代表簽字： 簽訂日期：
製作合同 篇13
甲方：
乙方：
甲乙雙方根據<<中華人民共和國廣告法>>及有關規定，基於雙方已簽署的“20xx年廣告製作公司年度協議合作合同”，簽訂此圍擋製作分合同，並共同遵守。
一、委託事項：甲方委託乙方進行萬象都薈項目示範區圍擋的製作安裝工程。
二、工程承包範圍：示範區的圍擋製作安裝，包括砼基礎、預埋鐵件、鋼結構及結構面板(鍍鋅鐵皮)、照明射燈、廣告畫噴繪等。
三、合同工期：
1)開工日期：乙方在合同簽訂後第1個工作日內將原材料進場，2個工作日內開工。
2)乙方所提交的設計方案圖紙獲得甲方的簽字確定後，方可進場施工。
3)合同工期：總日曆天數10個工作日。乙方從進場之日算起10個工作日內完成製作安裝。
4)所有報建工作由乙方完成，費用乙方承擔。
四、合同價款：
合同暫定價爲--元(大寫：--萬元整)，綜合單價爲--元/m2,具體結算造價以現場實際施工面積乘以綜合單價爲準。綜合單價已包材料、製作、安裝、利潤、稅金、報建等一切費用，除此之外，甲方無需向乙方支付額外費用。
五、付款方式：
1)乙方將全部圍擋製作、安裝完成並經甲方書面驗收合格並辦理完竣工結算之日起15個工作日內，甲方向乙方支付結算金額的95%，剩餘5%作爲質保金，待質保期結束後扣除相關費用後無息退還;
2)乙方在付款前必須提供正規合格發票，否則甲方有權延遲付款，所有責任均由乙方承擔。
七、驗收：
1) 甲方依照合同有關條款製作安裝的圍擋進行驗收，驗收合格後，甲方代表須即在驗收單上簽字;如甲方未能簽字，須說明具體原因，乙方應進行調整，乙方調整後的製作成果經甲方確認驗收合格後，乙方調整完成後通知甲方驗收之日爲乙方維修完成圍擋之日。
2) 甲方須自乙方通知其驗收之日起5日內，對已製作安裝完成的圍擋進行驗收。甲方確認驗收合格的，乙方通知驗收之日爲乙方完成圍擋之日。
八、修改/變更：
本合同包含合同雙方所有意向，並取代雙方在此之前所達成的一切書面或口頭協議;任何對本合同內容的修改或變更均須雙方共同書面認可;由本合同所產生的任何權利或義務未經對方書面許可不得轉讓。
九、質量保修:
1)乙方對所施工內容提供質保，期限爲一年，在正常使用期限內出現質量問題，乙方應當在3個工作日內負責無償維修、更換，維保工作由乙方負責。
2)因自然災害或其他單位施工破壞，導致圍擋出現質量問題與乙方無關。
十、不可抗力：
由於政治、軍事、經濟或自然災害以及政府命令、市政建設、政策法規，非乙方原因造成的工期延期，乙方可申請延長工期，經甲方和乙方協商後，以書面的形式確認工期延長的時間，竣工日期做相應調整。若此類事件發生後，乙方應在5日內以書面形式通知甲方，並提交乙方認爲有權要求延期的詳情報告，以便甲方可即時對乙方提交的報告進行研究。但在不可抗力因素消除之後的剩餘合同期內，雙方應繼續履行合同義務。如本合同確實無法繼續履行，乙方按實際成本結算費用，乙方將甲方已支付的全部費用扣除前述費用後退還甲方。
十一、違約責任：
1)如甲方超過付款方式中每期付款日期約定的付款時間，則每逾期一天，甲方須對乙方支付合同價款的千分之一的違約金。(不可抗力除外)
2)由於乙方原因未能按期製作安裝完成廣告製作物，則每逾期一天，乙方需對甲方支付合同價款的千分之一點五的違約金。如乙方逾期累計達[10]天的，則甲方有權解除合同，乙方須返還甲方已經支付的全部費用，並支付相當於合同價款的10%作爲違約金。
十三、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式伍份，甲方執叄份,乙方執二份，具有同等法律效力。
十四、其他事宜：
本合同未盡事宜由雙方協商解決，協商不成的，應向本合同簽訂地區法院提起訴訟解決。
甲方：(蓋章)代表人：(簽字)年月 日
乙方： (蓋章) 代表人：(簽字)年 月 日
製作合同 篇14
甲方：
乙方：
經研究決定，本工程由甲方委託乙方承建，依據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商達成如下協議：
一、工程概況：
1、承包範圍：甲方委託施工，乙方根據雙方確定的設計圖及報價所含項目及預算工程量進行製作、安裝，每季度第一個月上旬更換宣傳欄版面，版面內容由甲方提供。
2、承包方式：本合同經甲、乙雙方共同協商，採用包工包料、包質量、包工期的方式進行承包。
3、合同期限：本合同定於 月日結束。.
4、工程造價：宣傳欄架子每個365元，更換版面每個180元。
二、關於工期的約定：
1、甲方要求比合同工期提前竣工時，應徵得乙方同意，並承擔乙方因趕工 採取措施的費用。
2、甲方原因所造成工程工期延誤，責任由甲方承擔
3、因乙方因原所造成工程工期延誤，責任有乙方承擔
4、因設計變更或非乙方原因所造成的停工，工期相應順延.
三、關於工程付款方式及金額的約定：
工程竣工驗收合格後按實際數量支付架子款，每季度末按實際數量支付版面款。
四、關於工程質量及驗收的約定：
1、工程質量應達到國家質量評定的合格標準。
2、竣工後，甲方應按乙方要求在合同工期內會同相關部門安排驗收。
3、做好施工現場保衛、消防、及清潔工作。
4、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施進行保護和管理。
五、關於工程材料及製作工藝的約定：本工程由乙方負責採購符合設計要求的合格產品。對原材料的質量、使用、製作工藝等甲方有權全部監督。由於乙方供應的材料及設備本身質量問題或規格差異，及製作工藝的問題，對工程所造成的損失，責任全部由乙方承擔。
六、違約責任：
一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方的經濟損失。
七、其他：
1、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，經甲、乙雙方簽字蓋章後即行生效。
2、合同未盡事宜，甲、乙雙方另行協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
製作合同 篇15
定作方(以下簡稱“甲方”)：
承攬方(以下簡稱“乙方”)：
甲、乙雙方本着互利、互惠、誠信、自願的原則，經過友好協商，現就靈山茶葉有限公司影視廣告拍攝製作事宜達成以下協議，以資共同遵守。
一、合約目的
按本合約規定乙方爲甲方製作電視廣告片，並分別剪切成30秒和3分鐘可單獨播放的廣告片。
二、甲方的權利和義務：
1、甲方需向乙方支付製作費用共計人民幣元整(小寫￥ )。
2、甲方承擔乙方在合同期間拍攝製作該影視廣告過程中的設備費用、人員開支、食宿、工作用帶等開銷。
3、甲方應向乙方提供製作所需的CF影視腳本，並保證腳本的可操作性。
4、審片期間，在不脫離腳本的情況下，甲方有權要求乙方進行修改和調整。
三、乙方的權利和義務：
1、乙方須按照甲方腳本要求進行拍攝及製作，且成片的各項技術指標均需達到要求，如出現質量問題，由乙方承擔全部責任，並採取相應的補救措施。
2、製作過程中每個環節必須由甲方驗收認可，工作方可繼續進行;驗收項目包括，初剪(片子的剪接，鏡頭的運用，節奏等認可)，精剪(特技鏡頭，字幕等認可)，三維小樣(質感，動態等認可)，片子的全部畫面必須在錄音前認可，方可錄音。錄音(配音，音樂，音效等認可)。
3、乙方應確保拍攝製作的影視廣告片本身無播放上的技術缺陷。
4、未經甲方許可，乙方不得將拍攝內容和客戶資料泄漏與第三方。
四、付款及審片方式：
1、付款方式：
雙方簽定正式合同後甲方應向乙方支付首款，計人民幣 元整(小寫￥ );甲方客戶審片通過後即結清全部餘款，計人民幣 元整(小寫￥ )。
2、審片方式：
在甲乙雙方正式簽訂合同之日起 個工作日內，乙方需完成拍攝製作，並交付甲方審片。
五、爭議解決：
因本約所產生的一切爭議，雙方應協商解決。協商解決不成的，任一方可將爭議提交原告方有管轄權的法院訴訟解決。
六、違約責任
合約任何一方違反本合約需賠償對方實際受到的經濟損失。
七、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
九、未盡事宜雙方本着長期合作的精神，友好協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
製作合同 篇16
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
甲乙雙方爲攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本着誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條1、工程地點：
2、工程結算及支付方式：
本工程採用固定總價合同，全款一萬九千元整(19000)。以包工包料方式委託乙方製作，安裝。
3、支付方式：
此工程先預付定金九千元整(9000)，工程完工後一次性支付。
第二條經雙方協商後簽訂以下協議：
甲方責任：
1、負責工程的前期審批，如因甲方批准手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。
2、向乙方提供廣告牌準確施工位置，確保此位置無管道線路以及其他障礙物。
3、提供現狀施工場地，基礎兩米範圍內嚴禁任何挖掘作業。
4、按本合同第三條規定結算廣告牌的製作、安裝費用。
5、開工前甲方爲乙方施工接通電源，電源通至施工現場50米以內。甲方協助乙方選好材料堆放場地。
乙方責任：
1、嚴格按照合同約定製作安裝完畢。
2、如現場條件與原定方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。
3、負責按質按量完成合同所約定的項目內容。圍擋鋼架的安全使用年限要達到一年，如在一年內圍擋鋼架有倒塌，傾覆，影響使用，乙方承擔全部責任並負責恢復。
4、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，軍紀守法，如有違法違紀行爲，甲方有權按照有關規定實施處罰。
第三條 違約責任
1、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，乙方不退還甲方已支付款項，且不承擔任何責任。並有權就實際施工情況要求甲方繼續支付已完部分或全部的製作費。
2、甲方應按本合同規定在完工後支付餘款，如違約應向乙方支付違約金。
第四條 保修：
1、保修期：自驗收合格之日起，廣告牌支柱及框架質保一年。油漆不保。
2、保質期過後乙方可按市價收取一定的維修費用，畫面不保。
第五條：本合同自簽訂之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，任何一方違約，另一方可向當地人民法院提起訴訟。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
製作合同 篇17
發包人(甲方)
承包人(乙方)：
依據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人鋼結構消防樓梯工程(以下簡稱“工程”)的有關事宜，達成協儀：
第一條 工程概況
1.1 工程地址：
1.2 工程項目名稱：
1.3 工程內容及做法(詳見附表1：甲方設計圖紙)。
1.4 工程承包方式：雙方商定採取包工、包料方式。
1.5 工程期限 個工作日，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日 甲方更改圖紙、有關部門規定等客觀原因不能施工時，工期順延。
1.6 合同預算價款：本合同工程預算造價(詳見附表1：工程預算書)爲(大寫)：人民幣 元(￥： 元 )，工程竣工驗收合格後，結算款以預算書單價爲基礎，按實際發生工程量爲準結算。若合同價打折時結算價同比例打折，但增項款不打 折，據實結算。
第二條 工程管理
2.1 甲方指派 爲駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜 。
2.2 乙方指派 爲駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取甲方自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份式。
第四條 雙方責任約定
4.1合同簽訂後，合同任何一方提出解除合同或無論任何原因造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經協商同意後，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程總價10%違約金，若造成損失的違約方應予以賠償 。
4.2因甲方原因影響工期，損失由甲方承擔，工期相應順延，影響工期時甲方要簽字確認誤工日，方可繼續施工。
4.2.1不能按期供水、電;
4.2.2不能保證工人每天工作9小時(含加班);
4.2.3不能按期提供自購材料、設備;
4.2.4不能按期付工程款;
4.2.5因甲方變更設計圖紙、變更設計材料、人工誤工浪費。
4.3 因甲方終止執行合同，而總報價工程量未過半，乙方擁有收取工程總價10%的設計費的權利，或按實用面積每平方米30元的設計費收取。
4.4合同簽訂後，若甲方提出減項且減項工程額達到總工程額5%時，須向乙方支付減項總額8%變更費;若甲方提出合同上由乙方購買的材料變爲甲方購買，則甲方向乙方支付該部份材料費用(預算書爲準)的10%變更費，若甲方減項所用材料乙方已定購或運至現場，甲方需另支付材料來回運費、損耗及退貨費用，若甲方要求減項的項目已施工，甲方需支付乙方該項目的人工費、材料費、管理費及拆除費。所有減少項目或材料之費用均以預算書費用爲準再乘以合同價折扣比例來計算。
4.5由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，由乙方負責修理直至約定標準，所需修理費用乙方承擔，工期不予以順延。
4.6對竣工後月內發現並證實屬於乙方責任的質量問題，乙方免費維修。
4.7由於乙方施工中違反操作常規造成的人員傷害，責任乙方自負。
4.8施工中由於乙方的過錯造成甲方的物品損失、損壞，乙方負責賠償或修復，但甲方物品進場時必須由乙方監理簽收驗證。
4.9由於乙方違反物業管理規定所造成的罰款和賠償費用，由乙方負責，在工程結算中扣除。
4.10隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到場驗收，甲方若兩天內不驗收，乙方可自檢後隱蔽並如實填寫記錄，甲方應予以認可。
4.11工程竣工後，乙方應書面或電話口頭(當甲方不在裝修地域時)通知甲方驗收，甲方簽收驗收通知回執，並在得知通知後六天內驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在約定時間內未能驗收應及時通知乙方，另定驗收日期，否則視爲甲方通過驗收。若另定日期，甲方應承認竣工日期，並承擔乙方看管費用及相應費用。
4.12本合同履行完畢後自動終止。
第五條 違約責任
5.1由於甲方原因導致工程延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天，甲方支付乙方500元，甲方如不按合同約定支付工程款，每延期一天按應付款額的0.5%支付滯納金。
5.2由於乙方原因，逾期竣工，每延期一天乙方支付甲方500元違約金。因甲方原因爭議引起的停工日期除外。
5.3未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自使用，造成損失甲方負責，並視爲甲方已實際驗收合格。
5.4因乙方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此所造成的經濟損失。
第六條 材料的提供
6.1本工程所需按預算書規定應由甲方自購的施工材料、設備，應爲符合設計要求的合格產品，分別在各項工程施工之日前第三天內甲方負責採購到場，若有質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任甲方承擔;甲方供應的材料，經乙方驗收後由乙方負責保管，乙方保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
6.2凡由乙方採購的材料、設備，承包人應在材料運到施工現場後通知發包人，並接受發包人檢驗，如不符合質量要求或有規格差異禁止使用，若已使用造成的損失由乙方負責。若有疑議，發包人及時書面提出，讓承包人簽字並解決，
第七條 工程款支付方式
7.1 合同生效後，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款
7.2工程款付款雙方協商約定
7.3雙方款項往來均應出具收據，甲方應予以保存，竣工結算後乙方收回收據並應開具稅務統一發票交甲方。
7.4 工程若有甲乙雙方協商同意的增項，則應在下次付款時一併付清，否則乙方有權停工待款，損失甲方自負。
第八條 裝飾工程預算書、施工圖經雙方協商達成一致的具體問題之協議，作爲合同附件與合同具有同等效力。
第九條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具同等法律效力，希雙方誠心遵守。
第十條 本合同經雙方簽字後生效，如有不盡事宜，雙方本着友好互利的原則協商解決。
發包人(甲方)簽名： 承包人(乙方)簽名：
法人代表： 法人代表：
委託代理人： 委託代理人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月
製作合同 篇18
定作方(甲方)：
製作方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本着自願、平等、互利爲原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。 定作方甲方因需要在製作廣告牌燈箱一個。經雙方協商一致，達成如下協議：
一、廣告牌尺寸：
二、用料及價格：
輔助材料：油漆、焊條、螺絲、鋼筋、紮帶、人工費、安裝等合計單價爲： 。
三、付費方式：合同簽訂後甲方付定金 元，餘款 元。廣告牌安 裝完畢後，甲方現場驗收後現金付清其餘款項。
四、其他事項：
1、乙方包工包料並承擔該廣告牌的製作、安裝、保修、等費用。
2、該廣告牌的保修期限爲 年，自驗收合格之日起計算。保修期內，該廣告牌如遇到無法抵抗的自然災害(如颱風、地震等等)因素造成的損失，乙不負責任，甲方可提供成本費，乙方給予及時修復。如廣告牌因質量問題燈光不亮等由乙方負責維修和維護。
五、該合同一式二份，雙方各執一份。簽字、蓋章後生效。合同中未盡事宜，雙方可協商解決。
定作方甲方(簽章)： 製作方乙方(簽章)：
負責人(簽字)： 負責人(簽字)：
簽訂日期 年 月 日
製作合同 篇19
甲方：_______________
地址：_______________
電話：_______________
乙方：_______________
地址：_______________
電話：_______________
網址：_______________
甲、乙雙方經協商，就甲方委託乙方製作影視(廣告、專題、多媒體)片有關事宜，簽訂合同如下：
一、委託內容
甲方委託乙方攝製_______________影視(廣告、專題、多媒體)片，片長_____分鐘。
1.相關資料及拍攝場景由甲方提供或指定;
2.完成片爲(數據、vcd、dvd光盤)母盤______份;
3.完成時間於_____年_____月_____日交付甲方。
二、製作費用
商定製作費用共計人民幣_____元 (另付費用明細單)
三、付款方式
簽定合同後，甲方向乙方預付製作費總額的_____%定金，即人民幣_____元， 乙方開始投入攝製;
四、甲乙雙方的義務
1.甲方負責向乙方提供攝製腳本及相關影視文字資料。爲攝製工作提供方便，協助乙方順利完成該片。
2.甲方有對製作完成的企業影視片作品享有版權。
3.甲方開展的業務必須符合國家法律和社會公共利益。
4.乙方應確保母盤本身無播放上的技術的缺陷。
5.乙方可以在影視片落幕中註明該片由乙方製作。
6.乙方有權依該合同收取費用。
五、附則
1.本協議自雙方簽訂後生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。
2.本協議未盡事宜，雙方應在本協議達成的原則基礎上以補充條款的方式明確，補充條款與本協議具有同等的法律效力。
甲方：_______________ 乙方：_____________
代表人簽字：_________ 代表人簽字：_______
蓋章：_______________ 蓋章：_____________
日期：_______________ 日期：_____________
製作合同 篇20
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定，乙方接受甲方的廣告物料設計製作委託，就設計製作事項，雙方經協商一致，簽訂本合同，信守執行：
一、委託事項：
另附：*年*月*日第一週，分別送到4個學校，再回收 *年*月*日第二週，分別送到4個學校，再回收 *年*月*日第三週，送到1個學校，物料不在需要
二、委託設計製作費用：
設計製作費用總額爲：人民幣 元，(大寫： 圓整 )。
三、付款方式：
1、 甲方需在合同簽訂時付給乙方設計製作費用總額的 50% ，人民幣 元，(大寫： 圓整)。
2、乙方在設計製作完成後，將物料送至甲方指定地點，檢查合格後，甲方應當付給乙方設計製作費餘款(貨到付款)人民幣 元，(大寫： 圓整)。
四、乙方設計製作的時間、交付方式：
1、乙方需在樣板確認後 個工作日內完成甲方廣告設計和物料的製作;
2、市內免費將物料送至甲方指定地點.
五、違約責任：
1、甲方在乙方下單給工廠製作後終止合同，應當支付製作的設計費、材料費和人工費用。
2、乙方如無正當理由提前終止合同，所收取的費用應當全部退回給甲方。
六、合同生效：
本合同一式兩份，雙方簽字或蓋章後生效，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。未盡事宜，雙方協商解決。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
年月日：