執行違約金的和解協議(通用3篇)
執行違約金的和解協議 篇1
申請執行人(下稱甲方):_______________,男,漢族,__________公司職工,________年________月________日生,_____________人,住_____________。
被執行人(下稱乙方):_______________,男,漢族,農民,________年________月________日生,_______________鎮人,住_____________。
甲方與乙方爲交通事故賠償糾紛一案,經大理市人民法院(__________)__________民一初字第_______________號民事判決,判決生效後,雙方自願協商,達成和解協議,共同信守,決不反悔。
一、__________市__________區人民法院(__________)__________民一初字第_____號民事判決書判令:_______________乙方賠償甲方因交通事故造成的經濟損失__________元,並承擔案件受理費__________元,訴訟保全費__________元,合計_______________元。現乙方一次性支付給甲方_______________元即案結事了,其他費用均由甲方負責,甲方完全同意,並自願放棄不足部份。
二、上述款項在簽訂本協議書時當場付清,雙方不得再爲此事發生糾紛。
三、本協議書經雙方簽字確認從簽定之日起生效。
四、本協議書一式三份,甲、乙雙方各執一份,報_______________人民法院終結本案執行程序一份,內容相同,具有同等效力。
甲方:_______________乙方:_______________
________年________月________日________年________月________日
執行違約金的和解協議 篇2
甲方(出賣人):_______________物業發展有限公司
乙方(買受人):______________________________業主
鑑於:
1、__________年__________月__________日,甲、乙雙方共同簽訂了《__________市商品房預售合同》(合同編號:_______________),乙方購買______________________________小區住宅樓(____________________),乙方已向甲方支付購房款人民幣__________元。
2、甲方應於__________年__________月__________日前向乙方交付商品房。
3、__________小區住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自__________年__________月__________日起辦理入住手續,乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至__________年__________月__________日。
5、乙方已於__________年__________月__________日辦理了入住手續,接收了商品房。
6、自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止,甲方逾期交房__________日,對照《__________市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之__________的違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣__________元。甲乙雙方經協商,達成以下協議共同執行:
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣__________元,於__________年__________月__________日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:______________________乙方:_____________________
_______________年_____________月_____________日
執行違約金的和解協議 篇3
協議人:________________,性別________,______年______月______日出生,漢族,住______市______路______號。
協議人:________________,性別________,______年______月______日出生,漢族,住______市______路______號
協議人雙方於________
年________月________日在______區人民政府辦理結婚登記手續。
因雙方性格不合無法共同生活,夫妻感情已完全破裂,現雙方就自願離婚一事達成如下協議:
一、______與______自願離婚。
二、夫妻有座落在______路______號的______樓房一套,價值人民幣______元,現協商歸______方所有,由______方一次性給付______方現金______元。
房內的家用電器及傢俱等等(見清單),雙方同意作價______萬元,歸______方所有,______方向______方支付______萬元。
三、因男方有家庭暴力(重婚的/有配偶者與他人同居的/實施家庭暴力的/虐待、遺棄家庭成員的),因此,男方一次性賠償女方______萬元人民幣。
四、男方必須在________
年________月________日之前,將賠償金交給女方。
五、男方未在約定時間交付約定賠償金的,需要向女方繳納賠償金兩倍的違約金。
本協議一式叄份,雙方各執一份,婚姻登記機關存檔一份,在雙方簽字,並經婚姻登記機關辦理相應手續後生效。
協議人:________________
年________月________日________