違約合同（通用15篇）

來源：瑞文範文網 9.3K

違約合同篇1

甲方：_______________(供方)股份有限公司

乙方：_______________(需方)有限公司

一、原因

___ 年 ___ 月 ___ 日，乙方向甲方訂購減速機_____一臺，總價款_____元，___ 年 ___ 月 ___ 日前交貨(30天交貨)，雙方簽定了書面合同。

二、損失

___ 年 ___ 月 ___ 日甲方應按時發貨時。___ 年 ___ 月 ___ 日甲方未將減速機發出，直接影響甲方經濟損失5萬元整，間接經濟損失50萬。

三、責任承擔

鑑於乙方態度誠懇，經甲方董事決定，乙方最遲爲___ 年 ___ 月 ___ 日前發貨。不能按時發貨，即爲甲方違約，一切損失由甲方承擔。

_____________有限公司

___ 年 ___ 月 ___ 日

違約合同篇2

甲方(出賣人)：_______________有限公司

乙方(買受人)：_______________業主

鑑於：

1、________年________月________日，甲、乙雙方共同簽訂了《________市商品房預售合同》(合同編號：_______________)，乙方購買________小區住宅樓(________)，乙方已向甲方支付購房款人民幣________元。

2、甲方應於________年________月________日前向乙方交付商品房。

3、鬆華園小區住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自________年________月________日日起辦理入住手續，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至________年________月________日。

5、乙方已於________年________月________日辦理了入住手續，接收了商品房。

6、自________年________月________日起至________年________月________日止，甲方逾期交房________日，對照《________市商品房預售合同》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣________元。

甲乙雙方經協商，達成以下協議共同執行

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣________元，於________年________月________日前以現金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。

三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方：____________乙方：____________

________年________月________日

違約合同篇3

在我國，租房違約一般會根據違約的實際情況來要求違約方承擔違約責任，如承租人毀壞房屋的，出租人可以要求承租人採取補救措施，修復房屋或者是賠償損失如果承租人想毀約的，出租人可以要求扣除定金或者要求承租人支付違約金。

房屋買租賃約合同範本

甲方：_____

乙方：_____

鑑於：

1、__年月日，甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》，乙方購買_____勁鬆路甲1號鬆華園小區住宅樓，乙方已向甲方支付購房款人民幣元。

2、甲方應於__年10月31日前向乙方交付商品房。

3、鬆華園小區住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自__年5月20日起辦理入住手續，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至__年5月19日。

5、乙方已於__年5月30日辦理了入住手續，接收了商品房。

6、自__年11月1日起至__年5月19日止，甲方逾期交房201日，對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。

甲乙雙方經協商，達成以下協議共同執行

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元，於__年月日前以現金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。

三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方：________乙方：________

________年________月________日

-------

甲方：________，性別：_______，漢族_______，________年________月出生，現住_______，身份證號碼爲:________，聯繫電話：________。

乙方：___________，性別：________，漢族，________年________月出生，現住________，身份證號碼爲:________，聯繫電話________。

__年11月6日晚上，甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒後，以致甲方左腿受傷一事。現甲、乙雙方根據各自的過失程度，經充分協商，自願達成如下協議：

一、乙方一次性支付醫療費人民幣__0元給甲方。乙方根據甲方要求，提供相應的票證供甲方辦理保險理賠手續。

二、甲方王功勳今後左腿出現任何問題均與乙方無關。

三、甲方王功勳今後不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責任。

四、本協議一式三份，由甲、乙方和監督單位各執一份。本協議自簽字蓋章後之日起生效，各方都必須承擔協議中各自義務。

甲方：________乙方：________

監督單位：________

監督單位名稱________

________年________月________日立

違約合同篇4

買方：___________________

買賣雙方本着平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執行。

第一條商品名稱、種類、規格、單位、數量

____________________________________

第二條商品質量標準商品質量標準可選擇下列第____項作標準：

1.附商品樣本，作爲合同附件。

2.商品質量，按照________標準執行。(副品不得超過____%)。

3.商品質量由雙方議定。

第三條商品單價及合同總金額

1.商品定價，買賣雙方同意按________定價執行。如因原料、材料、生產條件發生變化，需變動價格時，應經買賣雙方協商。否則，造成損失由違約方承擔經濟責任。

2.單價和合同總金額：_________________________。

第四條包裝方式及包裝品處理__________________________________________。

(按照各種商品的不同，規定各種包裝方式、包裝材料及規格。包裝品以隨貨出售爲原則;凡須退還對方的包裝品，應按鐵路規定，訂明回空方法及時間，或另作規定。)

第五條交貨方式

1.交貨時間：__________________。

2.交貨地點：_______________________________________。

3.運輸方式：_______________________________________。

第六條驗收方法___________________________。

(按照交貨地點與時間，根據不同商品種類，規定驗收的處理方法。)

第七條預付貨款(根據不同商品，決定是否預付貨款及金額。)

第八條付款日期及結算方式______________。

第九條運輸及保險__________________。

(根據實際情況，需委託對方代辦運輸手續者，應於合同中訂明。爲保證貨物途中的安全，代辦運輸單位應根據具體情況代爲投保運輸險。)

第十條運輸費用負擔_______________________。

第十一條違約責任

1.買方延付貨款或付款後賣方無貨。使對方造成損失，應償付對方此批貨款總價____%的違約金。

2. 賣方如提前或延期交貨或交貨不足數量者，賣方應償付買方此批貨款總值____%的違約金。買方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應按償付賣方此批貨款總值____%的違約金。任意一方如提出增減合同數量，變動交貨時間，應提前通知對方，徵得同意，否則應承擔經濟責任。

3. 賣方所發貨品有不合規格、質量或黴爛等情況，買方有權拒絕付款(如已付款，應訂明退款退貨辦法)，但須先行辦理收貨手續，並代爲保管和立即通知賣方，因此所發生的一切費用損失，由賣方負責，如經賣方要求代爲處理，並須負責迅速處理，以免造成更大損失，其處理方法由雙方協商決定。

4.約定的違約金，視爲違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括合同履行後可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

第十二條當事人一方因不可抗力不能履行合同時，應當及時通知對方，並在合理期限內提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。

第十三條本合同在執行中發生糾紛，簽訂合同雙方不能協商解決時，可向人民法院提出訴訟。(或申請______仲裁機構仲裁的解決)

第十四條合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，並互相換文或另訂合同，方爲有效。

買方：(蓋章)_________________

法定代表人：(蓋章)___________

開戶銀行及帳號：_______________

__________年________月_______日

賣方：(蓋章)_________________

法定代表人：(蓋章)___________

開戶銀行及帳號：_______________

__________年________月_______日

違約合同篇5

公司：

貴方於年月日與我公司簽訂《買賣合同》後，因貴方沒有按照雙方簽訂的合同履行合同內容，嚴重違約，導致我方蒙受巨大損失，所以依照合同的約定，提前終止供貨合同。

現向您函告如下:根據雙方簽訂的《買賣合同》

第一條之約定，買方所供貨物與合同內產品規格和型號不符;根據《買賣合同》

第二條之約定，用於貿易結算，必須帶檢定證書。

您公司並未按照合同內容進行實施，基於以上原因，我公司正式通知您解除您於——月——日與我公司簽訂的《買賣合同》，同時我公司保留進一步追究您違約責任的權利。

特此函告

公司

違約合同篇6

違約合同的處理方式要看對方的違約程度。如果一方違約致使合同目的不能實現即根本違約時，另一方當事人可以行使解除權解除合同；如果一方違約沒有達到根本違約的程度，另一方當事人可以追究違約方當事人的違約責任。

《中華人民共和國民法典》

第五百七十七條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。

第五百八十二條履行不符合約定的，應當按照當事人的約定承擔違約責任。對違約責任沒有約定或者約定不明確，依據本法第五百一十條的規定仍不能確定的，受損害方根據標的的性質以及損失的大小，可以合理選擇請求對方承擔修理、重作、更換、退貨、減少價款或者報酬等違約責任。

第五百八十五條當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。

約定的違約金低於造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加；約定的違約金過分高於造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。

當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金後，還應當履行債務。

違約合同篇7

買方：___________

買賣雙方本着平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執行。

第一條商品名稱、種類、規格、單位、數量______________

第二條商品質量標準商品質量標準可選擇下列第____項作標準：

1.附商品樣本，作爲合同附件。

2.商品質量，按照________標準執行。(副品不得超過____%)。

3.商品質量由雙方議定。

第三條商品單價及合同總金額

2.單價和合同總金額：_________________。

第四條包裝方式及包裝品處理____________________。

第五條交貨方式

1.交貨時間：__________。

2.交貨地點：____________________。

3.運輸方式：____________________。

第六條驗收方法________________。

(按照交貨地點與時間，根據不同商品種類，規定驗收的處理方法。)

第七條預付貨款(根據不同商品，決定是否預付貨款及金額。)

第八條付款________日期及結算方式______________。

第九條運輸及保險_______。

(根據實際情況，需委託對方代辦運輸手續者，應於合同中訂明。爲保證貨物途中的安全，代辦運輸單位應根據具體情況代爲投保運輸險。)

第十條運輸費用負擔____________。

第十一條違約責任

1.買方延付貨款或付款後賣方無貨。使對方造成損失，應償付對方此批貨款總價____%的違約金。

〖您正瀏覽的文章由第一'整理，版權歸原作者、原出處所有。〗

第十三條本合同在執行中發生糾紛，簽訂合同雙方不能協商解決時，可向人民法院提出訴訟。(或申請______仲裁機構仲裁的解決)

第十四條合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，並互相換文或另訂合同，方爲有效。

·樓房買賣合同 | ·軟件買賣合同 | ·二手車輛買賣合同

·車位車庫買賣合同 | ·鋼材買賣合同 | ·木材買賣合同

買方：______________(蓋章)______

法定代表人：______________(蓋章)___________

開戶銀行及帳號：__________________

__________年________月_______________日

賣方：______________(蓋章)______

法定代表人：______________(蓋章)___________

開戶銀行及帳號：__________________

__________年________月_______________日

違約合同篇8

原告：__________ ，男/女

身份證號：_____________________

住址：_________________________

聯繫電話：____________________

被告：__________男/女

_______年______月_____日出生

身份證號：_____________________

住址：_________________________

聯繫電話：____________________

案由：房屋買賣合同糾紛

訴訟請求：

1、請求法院依法判決被告履行《房屋買賣合同》義務，將________________________的房屋所有權過戶給原告;

2、請求法院依法判決被告支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣________元;

3、本案訴訟費及其它相關費用由被告承擔。

事實與理由：

_______年_____月_____日，原告經_______________公司介紹，與被告簽訂了關於_______________的《房屋買賣合同》，並於當日交付了購房定金人民幣________元。

雙方同意，被告應配合原告在合同簽訂後_______月內(即________年_____月_____日前)辦理完畢該房屋過戶事宜，原告亦多次催促被告履行合同義務，進行網籤及後續房屋過戶事宜，被告均以各種藉口予以拖延，導致該房屋至今未辦理任何過戶手續。按照約定，被告拖延逾期辦理過戶手續視爲違約，被告應支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣_________元.

原告購買本房屋是爲年底結婚作爲婚房使用，被告遲遲不履行房屋過戶義務已經給原告造成了諸多損失，無奈之下訴至法院，請求法庭依法判決被告按照合同履行義務，將房屋過戶給原告，並賠償原告損失，以維護原告的合法權益。

此致

____________區人民法院

原告：_________________

日期：_________________

違約合同篇9

關於借款合同1

甲方(借款人)_____________________

身份證號碼：_________________________

乙方(貸款人)_____________________

身份證號碼：_________________________

甲乙雙方就下列事宜達成一致意見，簽訂本合同。

一、乙方貸給甲方人民幣(大寫)_____________________，於_____________________前交付甲方。

二、貸款利息：_____________________________________________

三、借款期限：_____________________________________________

四、還款日期和方式：_______________________________________

五、違約責任：_____________________________________________

六、本合同自_____________________生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方(簽字、蓋章)_____________________

乙方(簽字、蓋章)_____________________

合同簽訂日期______________

違約合同篇10

出借人(以下簡稱甲方)：__________

借貸人(以下簡稱乙方)：__________

擔保人(以下簡稱丙方)：__________

一、爲促進資金融通和商品流通，保障債權的實現，發展社會主義市場經濟，上列方在遵循平等、自願、公平、誠實信用原則的基礎上，依據《民法典》第__________年__________月__________日準時一次性以人民幣結清本息金。

二、乙方若在還貸日不能全部歸還貸款者，甲方有權向丙方如數追償乙方的上述貸款，丙方無條件的有義務按《民法典》第2章21條規定，向甲方還貸。

三、丙方在本合同中的擔保責任爲連帶責任擔保，適應《民法典》第26條規定。

四、乙方或者丙方在擔保期內，若不能如期償還借款時，可將權屬歸己的實物作抵押物，甲方可以將抵押物折價清償乙方的借款，不足部分，可另行向 ( )方追償。

五、違約金支付方式：方不按合同諸條款約定償還貸款者，若超過一天者，每日除按本金的2℅承擔違約金外，還必須承擔如下責任：

1、損害賠償金。即：追款誤工費、交通費。

2、實現債權的起訴費，交通食宿費，聘請律師費及其他鑑定等費用，由違者承擔。

六、上述合同自雙方簽訂之日起產生約束力，至甲方收清貸款日止失效。

七、該合同未盡事宜，雙方應平等協商，協商條款與本合同具有同等效力;若合同發生爭執無法協商處理時，由甲方所在地人民法院處理。

出借人：__________ 借貸人：__________ 擔保人：__________

__________年__________月__________日

違約合同篇11

甲方：(以下簡稱______方)

乙方：(以下簡稱______方)

本着誠信、公平、互惠的原則，經雙方友好協商，特簽訂此協議。

第一條雙方同意貨款結算方式爲月清30天，當月日至次月日前拿的貨款於下月號前付清所有貨款。

第二條甲方需配合乙方傳出對賬單在3日內簽字蓋章回傳，如*方未及時確認回傳乙方對賬單視爲默認。

第三條甲方爲放賬客戶時，必須於每月10號之前到賬。第四條如乙方供貨有質量問題,乙方應及時更換良品換回不良產品,______方有權扣壓或扣除乙方貨款。

第五條違約責任：甲方未按本協議相關條款支付款項時，乙方有權停止供貨，並保留對已發貨未收款產品的所有權，直至結清所有貨款爲止。

第六條如甲方公司倒閉或其它因素無法償還其貨款，其簽署法人或簽署人承擔着繼續償還貨款，直至貨款償還完爲止。

第七條解決協議糾紛方式：雙方協商解決或協商不成,由乙方所在地法院訴訟解決。

第八條其他事項按雙方的銷售合同或類似合同的訂單執行。

第九條本協議自雙方簽字之日起生效。

第十條本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效(傳真協議有效)。

甲方(公章)：_________ 代表人(簽名)_________

乙方(公章)： _________代表人(簽名)_________

__________年____月____日

違約合同篇12

編號：__________

甲方：__________

乙方：__________

第一條具體約定：

(一)、乙方借給甲方人民幣(大寫)_____________ 萬元整。(小寫：__________元)

(二)、本合同借款用______________________________________________。

(三)、本合同借款月利率：月利率按照分計算。

(四)、本合同借款期限___個月，自__年__月__日起至___年__月__日止。

借款最後還款日爲__年__月__日。

(五)、甲方選擇的還款方式爲

(六)、本合同自簽訂日起生效。

第二條違約責任

一、發生下列情況之一即構成違約：

(一)甲方改變借款用途;

(二)甲方違反本合同約定，逾期或未按約定的金額歸還借款本息;

(三)甲方或擔保人其他可能影響歸還乙方借款的行爲。

二、違約責任

(一)乙方如因本身責任不按合同規定支付借款，給甲方造成經濟上的損失，乙方應負責違約責任。

(二)甲方如未按借款合同規定使用借款，一經發現，乙方有權提前收回部分或全部借款，並對挪用借款部分在原借款利率的基礎上加收__%的罰息。

(三)甲方如不按期付息還本，或有其他違約行爲，乙方有權要求甲方提前歸還已借的本息。並從過期之日起，對逾期借款部分按借款利率加收每日__%的利息。

(四)甲方如不按期付息還本，乙方亦可向有管轄權的人民法院申請查封和拍賣甲方名下財物，用於抵償借款本息，若有不足抵償部分，乙方仍有權向甲方追償。直至甲方還清乙方全部借款本息爲止。

(五) 甲方如不按期付息還本，或有其他違約行爲，甲方同意並承擔乙方催款期間的相關所有支出(如催款人工資，車費，電話費，飲食費，訴訟費，律師費，公證費、仲裁費、差旅費、評估費、拍賣或變賣費、過戶費、保全費、公告費、執行費用等一切費用)，並且同意賠償乙方的有關損失。

三、發生違約情況時，乙方有權採取以下一種或多種措施：

(一)按中國人民銀行的規定計收罰息和複利;

(二)要求甲方立即提前償還部分或全部借款，或以合法程序處分本合同項下的抵、質押物以清償全部借款和利息，或要求保證人履行保證責任;

(三)其他法律允許的措施。

第三條糾紛的解決

本合同履行中發生爭議，各方協商解決。

甲方(簽字)：_____________________

乙方(簽字)：____________________

合同簽訂日期：__________年月日

違約合同篇13

甲方(出借人)：__________身份證號：__________聯繫地址：__________

乙方(出借人)：__________聯繫地址：__________

丙方(連帶保證人)：__________身份證號：__________

聯繫地址：乙方因向甲方借款，丙方願意爲乙方借款向甲方提供連帶保證擔保，現甲乙丙各方在平等、自願、等價有償的基礎上，經友好協商，達成如下一致意見，供雙方共同信守。

一、借款用途甲方同意出借，但乙方如何使用借款，則與甲方無關。

二、借款金額

乙方向甲方借款金額__________(大寫)人民幣__________元整(小寫)￥__________元。乙方指定的收款賬戶爲：__________開戶銀行：__________賬戶名稱：__________帳號：__________

三、借款期限

借款期限，自__________年__________月__________日起(以甲方實際出借款項之日起算，乙方應另行出具收條)至__________年__________月__________日止，逾期未還款的，按本合同第七條處理。

四、還款方式

借款方應按照本協議規定時間主動償還對甲方的欠款。乙方到期還清所有本協議規定款項後，甲方收到還款後將借據交給乙方。

甲方指定的還款賬戶爲：__________開戶銀行：__________賬戶名稱：__________帳號：__________

五、借款違約

借款方如果不按期還款，則每逾期一日按欠款金額的千分之五加收違約金。

前款約定的損失賠償比例，系各方綜合各種因素確定。在主張該違約金時，甲方無須對其損失另行舉證，同時雙方均放棄《中華人民共和國民法典》第一百一十四條規定的違約金或損失賠償金調整請求權。

六、保證條款

1、借款方自願用做抵押，到期不能歸還貸款方的貸款，貸款方有權處理抵押品。借款方到期如數歸還貸款的，抵押權消滅。2、丙方自願爲乙方的借款提供連帶責任保證擔保，保證期限爲自乙方借款期限屆滿之日起二年。保證擔保範圍包括借款本金、逾期還款的違約金或賠償金、甲方實現債權的費用(包括但不限於訴訟費、律師費、差旅費等)。

七、合同爭議的解決方式

本合同履行過程中發生的爭議，由當事人對雙方友好協商解決，也可由第三人調解，協商或調解不成的，可由任意乙方依法向出借方所在地人民法院起訴。

八、本合同自叄方簽章之日起生效。本合同一式叄份，叄份各持壹份。每份均具有同等法律效力。

九、本合同項下的一切形式的通知、催告均採用書面方式向本合同各方預留地址發送，如有地址變更，應及時通知對方，書面通知以發送之日起三日屆滿視爲送達。

甲方：__________

乙方：__________

連帶保證人：__________

簽訂約日期：__________年月日

違約合同篇14

合同編號：__________

甲方：__________

乙方：__________

居間方受委託方的委託，雙方就委託事項協商一致，簽訂本合同。

第一條委託事項(需具體約定所委託的是提供訂約機會，還是媒介合同的成立，以及委託事項的具體要求)

第二條居間報酬的計算方法與支付時間和方式

第三條保密內容

第四條違約責任

第五條其他約定事項

甲方：__________

乙方：__________

時間：__________

違約合同篇15

甲方(借款人):————?身份證號碼:————

乙方(貸款人):————?身份證號碼:————

甲乙雙方就借款事宜,在平等自願、協商一致的基礎上達成如下協議,以資雙方共同遵守。

一、乙方貸給甲方人民幣(大寫)?——————元，於————?前交付甲方。

二、借款利息_____________________________

三、借款期限:

四、還款日期和方式:

五、違約責任:

六、爭議解決方式:

1、雙方協商解決,解決不成,同意提交?————?區人民法院(選擇性條款不得違反地域管轄和級別管轄,可以選擇原告、被告、標的物、合同簽訂地、合同履行地)

2、提交?————_____委員會_____

六、本合同自?————生效。本合同一式兩份,雙方各執一份,合同文本具有同等法律效力。

甲方(簽字、蓋章):?乙方(簽字、蓋章):

合同簽訂日期：?合同簽訂日期：

違約通用合同

違約合同（通用15篇）

違約合同 篇1

違約合同 篇2

違約合同 篇3

違約合同 篇4

違約合同 篇5

違約合同 篇6

違約合同 篇7

違約合同 篇8

違約合同 篇9

違約合同 篇10

違約合同 篇11

違約合同 篇12

違約合同 篇13

違約合同 篇14

違約合同 篇15

違約合同篇1

違約合同篇2

違約合同篇3

違約合同篇4

違約合同篇5

違約合同篇6

違約合同篇7

違約合同篇8

違約合同篇9

違約合同篇10

違約合同篇11

違約合同篇12

違約合同篇13

違約合同篇14

違約合同篇15