裝飾公司催款函（精選3篇）

裝飾公司催款函 篇1

函件編號：

尊敬的______：

感謝貴司對我司的支持，選擇我司產品，與我司建立友好合作關係。根據貴司與我司簽訂《______合同》，雙方約定,我司在交付產品後______日內，貴司應付清貨款，總額爲______元（大寫人民幣______元整）。現付款期將至（或付款期已過），請貴司本着友好、誠信、互惠互利之原則儘快安排付款。

請貴公司收到此通知書後______天內將上述未付的貨款匯付我司賬戶，（戶名：______；開戶行：______；帳號：______）。否則，本公司將循法律途徑或委託相關追收人員上門催收解決，屆時可能造成貴公司不良影響並將有損貴公司誠信形象。故特此通知。

順頌商祺！

______公司

年　　月　　日

裝飾公司催款函 篇2

發包方(以下簡稱甲方)：____________

委託代理人：____________

單位：__________________

住所地址：__________________

聯繫電話：____________

承包方(以下簡稱乙方)：____________

法定代表人：____________

註冊地址：__________________

聯繫電話：____________

第一條　工程概況

1。1　工程地點：___市____區(縣)____路____號____樓____ 室。

1。2　住房結構：___房型___房______廳___套，施工面積____平方米。

1。3　工程承包方式，雙方商定採取下列第_________種承包方式：

(1)乙方包工、包全部材料

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

(3)乙方包工、甲方包全部材料

1。4　總價款：___元，大寫(人民幣)：____。其中：材料費：___，人工費：__，管理費：___，設計費：___，垃圾清運費：____，稅金：____，其他費用：___。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

1。5　工程期限____天; 開工日期____天____月___日; 竣工日期____天___月____日;

1。6　工程內容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

風險告知：隱蔽工程應當通知監理及甲方到場，且應準備相應的書面材料，必要時應全程錄音錄像存檔。應明確質量出現問題時的響應時間，在規定時間未響應時甲方有權另行委託第三方，費用雙倍扣除。質保期一般爲兩年，也可約定爲三年退還質保金，前兩年3%，第三年2%，防水等特殊工程爲五年，國家質量標準爲最低執行標準，雙方的約定可高於國家標準。

第二條　施工單位資格

乙方是經過工商行政管理機關覈准登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，並賠償乙方損失。

第三條　材料供應

3。1　按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續;

3。2　按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

第四條　工程質量

4。1　本工程執行____(填建築裝飾工程技術規程)、____(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

4。2　本工程由___方設計施工方案。

4。3　甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4。4　由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4。5　在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)後，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

4。6　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由___部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。

第五條　工程驗收

5。1　雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：___。 乙方應提前___天通知甲方參加驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單);

5。2　工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單)。在工程款結清後，辦理移交手續(見附表九：工程結算單);

5。3　本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期爲____年。驗收合格簽字後，填寫工程保修單(見附表十：工程保修單)。

第六條　工程款支付方式

6。1　雙方約定按下列第___種方式支付工程款： (1)本合同簽訂後，開工前____至___日，甲方支付相當於總價款____%的工程款; (2)完成____%的工程量之日後的___日內，甲方支付相當於總價款___%的工程款; (3)竣工驗收後___日內，甲方支付相當於總價款____%的工程款。 (4)竣工驗收合格___年後或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當於總價款____%的工程款。 甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視爲乙方收取。

6。2　因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

6。3　雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項後，乙方應當出具合法發票。

6。4　竣工驗收合格後，甲方有權留取相當於工程總價款的____%的保修基金。竣工驗收合格後___年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

第七條　有關安全生產和防火約定

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

第八條　工程監理

8。1　本工程甲方委託監理，應與監理單位簽訂監理合同。並在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。

8。2　本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。

8。3　爲保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方，後任繼續履行賦予前任的權利和義務。

第九條　施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第____種方式提供：

9。1　甲方在開工日期____天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代爲複製，複製費用由乙方承擔。

9。2　甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式___份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費_____元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

9。3　使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協議條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。

第十條　乙方駐工地代表

乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

10。1　乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表，甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。

10。2　乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下，可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。

10。3　乙方代表易人，乙方應於易人前____天通知甲方，後任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。

第十一條　甲方工作

11。1　甲方應在開工前____天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明___份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並說明使用注意事項。

11。2　做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

11。3　如確實需要拆改原建築結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔有關費用。

11。4　不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

11。5　施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

11。6　參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

第十二條　乙方工作

12。1　施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程;

12。2　嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

12。3　保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

12。4　保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

12。5　參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

12。6　指派___爲乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行爲乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

12。7　乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票複印件，甲方要求與原件覈對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

第十三條　工程變更

工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表七：裝飾裝修工程變更單)。

第十四條　工期延誤

14。1　對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延： (1)工程量變化或設計變更; (2)不可抗力; (3)甲方同意工期順延的其他情況。

14。2　因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

14。3　甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

14。4　因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第十五條　違約責任

15。1　合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失;

15。2　未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責;

15。3　因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失;

15。4　由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方___元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。

15。5　由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延;

15。6　由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付違約金。

15。7　甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

15。8　乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。

風險告知：可以明確如果雙方發生糾紛且無法協商一致時，甲方有權單方面要求乙方退場，乙方不得無故阻撓其他第三方進行施工;同時可以明確約定退場時乙方不得故意損壞已完成的工程內容，屬於乙方的機械工具物料的，乙方應在規定的期限內運出，否則甲方有權視爲垃圾進行清場，並由乙方承擔垃圾清運費，必要時可以向法院申請行爲保全，強制清場。

第十六條　合同的變更和解除

17。1　合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，並辦理終止合同手續。

17。2　施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視爲本合同解除。

第十七條　垃圾清運

因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的____地點，甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)___元(此費用不在工程價款內)。

第十八條　聲明及保證

甲方：

18。1　甲方爲一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

18。2　甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18。3　在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

18。4　甲方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

18。1　乙方爲一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

18。2　乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18。3　在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

18。4　乙方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十九條　保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限爲____年。 一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第二十條　不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行爲等。 如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在____天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第二十一條　通知

21。1　根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用____(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

21。2　各方通訊地址如下：______。

21。3　一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第二十二條　爭議的處理

22。1　本合同受___國法律管轄並按其進行解釋。

22。2　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第___種方式解決： (1)提交___仲裁委員會仲裁; (2)依法向人民法院起訴。

第二十三條　解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是爲了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第二十四條　補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均爲本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十五條　合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期爲___年，自___年___月 ___日至____年___月__日。本合同正本一式___份，雙方各執___份，具有同等法律效力;合同副本___份，送____留存一份。

甲方(蓋章)：____________

委託代理人(簽字)：____________

_______年____月____日

簽訂地點：____________

乙方(蓋章)：____________

法定代表人(簽字)：

______年____月____日

簽訂地點：____________

裝飾公司催款函 篇3

甲方：

住址：

法人代表：

身份證號：

乙方：

住址：

法人代表：

身份證號：

現有甲、乙合股（合夥）開辦一家裝修設計公司，全名爲_________雙方共同投資、共同合作經營的決策，成立股份制公司。經雙峯合夥人平等協商，本着互利合作的原則，簽訂本協議，以供守信。

一、出資的數額

1、甲方出資_______、佔公司股份_______、出資的形式_______、出資的時間_______。

2、乙方出資_______、佔公司股份_______、出資的形式_______、出資的時間_______。

二、股權份額及股利分配

三、在合作期內的事項約定

1、合夥期限：合夥期限爲_______年，自_______年_______月_______日起，至_______年_______月_______日止。如公司正常經營，雙方無一退夥，則合同期自動延續。

2、入夥、退夥，出資的轉讓

（1）入夥：需承認本合同；需經甲乙雙方同意；執行合同規定的權利義務。

（2）退夥：公司正常經營不允許退夥；如執意退夥，退夥後以退夥時的財產狀況進行結算，不論何種方式出資，均以現金結算；按退夥人的投資股分_______%退出。非經雙方同意，如一方不願繼續合夥，而踢出一方時，則被踢出的一方，被迫退出時，則按公司當時財產狀況進行結算的_______%進行賠償。未經合同人同意而自行退夥給合夥造成損失的，應進行賠償。

3、出資的轉讓：允許合夥人轉讓自己的出資。轉讓時合夥人有優先受讓權，如轉讓合夥人以外的第三人，第三人按入夥對待，否則以退夥對待轉讓人

4、終止及終止後的事項

合夥因以下事由之一得終止：

（1）合夥期屆滿。

（2）全合夥人同意終止合夥關係。

（3）合夥事業完成或不能完成。

（4）合夥事業違反法律被撤銷。

（5）法院根據有關當事人請求判決解散。

合夥終止後的事項：

（1）即行推舉清算人，並邀請中間人（或公證員）參與清算。

（2）清算後如有盈餘，則按收取債權、清償債務、返還出資、按比例分配剩餘財產的順序進行。固定資產和不可分物，可作價賣給合夥人或第三人，其價款參與分配。

（3）清算後如有虧損，不論合夥人出資多少，先以合夥共同財產償還，合夥財產不足清償的部分，由法人代表出資承擔。

5、糾紛的解決

合夥人之間如發生糾紛，應共同協商，本着有利於合夥事業發展的原則予以解決。如協商不成，可以訴諸______________法院。

四、在成立股東後，全權委託________作爲公司企業法人。

五、公司今後如需增資，則甲乙雙方共同出資，甲方佔總投資額的_______%，乙方佔投資總額的_______％。

六、本協議未盡事宜由甲乙雙方共同協商，本協議一式_______份，雙方各執_______份，自雙方簽字並經公司蓋章確認後生效。

甲方：（簽章）

地址：

聯繫方式：

簽約日期：________年_______月_______日

乙方：（簽章）

地址：

聯繫方式：

簽約日期：________年_______月_______日