汽車貨物運輸協議書範本大綱

貨物要運輸時，最後簽訂一份協議來保證，今天小編就給大家來分享一下運輸合同，歡迎大家一起來學習一下哦

有關於車輛貨物運輸合同

甲方：____________________

乙方：____________________

甲乙雙方，本着平等互利，協商一致的原則，簽訂貨物運輸承包經營合同書。

一、合同期限：自_____年___月____日起至_____年____月____日止。

1、甲方將己方工廠的物件及銷售的產品全權委託乙方承運，運輸方式爲公路汽車運輸服務。

二、運費結算方式：

1、甲乙雙方商定，按以車裝實際拉運噸位， 元/噸結算貨物承運費，重量不得超出國家規定車載重量。

2、貨物安全達到目的地，憑隨車貨物單按 一結算，結清運費。

3、貨物到達指定目的地後，收貨人驗貨前，乙方保證甲方貨物數量不缺失，外觀完好無損壞，並辦理貨物簽收手續爲交貨完畢。

4、承包經營期間甲方按5000元/月向乙方收取保證金，順延年累計滿一年止。合同期滿雙方續簽合同，上一年的保證金則作爲籤合同當年的保證金。如雙方不續簽合同或合同解除後，保證金全額一次性退還乙方。

三、安全責任方

1、至簽訂本合同起，乙方一切安全將自行承擔。

2、乙方承包期間對所有承運貨物，車載人員負全部安全責任。若造成人員傷亡或承運貨物損失的，乙方承擔全部責任並負責賠償。

3、車輛保險、維修檢測、年檢保養、燃油材料、違章罰款、用費稅額、交通事故理賠及人員工資等所有費用均由乙方承擔。

四、甲、乙雙方的權力義務：

(一)甲方的權力義務：

1、甲方有權根據生產需要要求乙方貨物運輸到指定服務區;如甲方停工，停產等因素甲方有權暫停或終止合同。

2、甲方對乙方的服務質量，對發現的問題有權要求乙方進行整改。若乙方存在重大交通安全隱患問題、服務質量問題，以及車輛技術性能存在嚴重問題時，有權要求乙方停車整改或終止合同。

3、甲方委託乙方承運貨物事宜時，應明確承運貨物品名 、裝貨地點 ，聯繫人 ，聯繫方式 ，貨物到達地

4、甲方不得以隱瞞的形式委託乙方託運禁運物品，否則由此產生的責任由甲方承擔。

5、甲方有權獲知貨物在運輸途中的情況和預計到貨時間。

6、若乙方特殊情況不能及時爲甲方辦理甲方貨運事宜，乙方應指派業務人員爲代表，代表乙方爲甲方辦理貨物承運的相關事宜。

7、在貨物送達收貨人之前，甲方有權隨時改變到貨地點及收貨人。 甲方有權對乙方及乙方代表和相關工作人員的工作提出意見、要求改進。

(二)乙方的權力義務：

1、乙方不能以市場運輸價格調整等任何因數，藉故拖延，暫緩或是停止對甲方的運輸時間執行，若因特殊情況，貨物不能按預訂時間到達時，乙方應及時與甲方取得聯繫，向甲方彙報並進行處理。若甲方調查中發現有不合實際的情況，有權做出處罰。

2、乙方不得以任何方式將本合同的經營權限轉包或分包，否則甲方有權終止合同。

3、車輛保險(交強險、車損險、第三者責任險、車上人員乘坐險等附加險種)、維修檢測、過路停車、燃料及人員工資等所有費用由乙方承擔。

4、乙方必須協助甲方做好託運零單貨物、散件貨物等輔助材料的免費運輸。

5、每車裝貨完畢甲方向乙方提供裝貨重量、數量及貨物清單，乙方出據〈貨物單〉，一車一單(運單一式兩份，貨主一份，隨承運貨物車輛一份)，貨物安全到達憑〈貨物單〉交付貨物。

6、輸過程中，發生貨物丟失、破損，由乙方負責賠償。

7、甲乙雙方協議簽字生效後，任何一方不得擅自解除合同，相互遵守相關合同法，合同期間甲方不得以任何理由將貨物交付第三方承運;乙方不得以任何理由分包給其它第三方承運。

五、其他約定：

1、因第三方責任發生交通事故造成甲方的貨物損失的，乙方應先賠償甲方損失後再向第三方追償事故的處理與賠償，由乙方與責任方按相關程序解決。

2、乙方出現駕駛員酒後駕車，由此影響甲方工作而造成的經濟損失，由乙方承擔賠償責任。

六、違約責任：

1、乙方運輸車輛若要長時間的維修或其他原因不能提供正常服務，乙方應提前告知甲方，雙方可協商解決，若沒有事先通知甲方影響運輸服務的，甲方有權暫停或終止合同。

2、甲、乙雙方違反合同有關條款約定並造成經濟損失的，責任方賠償對方應結算當天運費的10%違約金。

七、糾紛的解決方式：

本合同在履行過程中發生糾紛時，甲、乙雙方協商解決，協商不成時，則雙方同意交當地人民法院判決，雙方必須執行法院判決。

八、附則：

1、本合同未盡事宜，雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

2、本合同一式兩份，其中甲方持一份，乙方持一份。

3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方： 乙方：

負責人： 負責人：

執行代表： 執行代表：

聯繫電話： 聯繫電話：

年 月 日

本合同於年 月 日在市簽訂

車輛貨物運輸合同參考

甲方：××× 煤礦

乙方：××× 礦山設備安裝有限公司

經甲、乙雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》，就甲方位於煤礦 綜採工作面回撤運輸 委託乙方承包事宜，達成下列協議，共同遵守執行。

第一條： 工程承包範圍

一、 工程 名稱：煤礦 綜採工作面回撤運輸。

二、 工程 地點： 煤礦。

三、 工程 範圍和內容：綜採工作面三機、轉載機、破碎機、移變列車、液壓支架等所有綜採配套系統回撤運輸。

第二條 ： 工程承包期限

一、本 工程承包 合同總工期爲 天。

二、本 工程項目 以井下運輸第一臺設備爲開工日期。

三、如遇下列情況，經甲方現場監理工程師或甲方代表簽證後，工期作相應順延，並用書面形式確定順延期限。

(1 )遇到不可抗力的自然災害(如雪災、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響項目進度的。

(2 )因政府強制停電問題造成停工的。

第三條 ： 工程承包價款

一、本工程 承包 合同總價爲 元 人民幣(含稅價萬元)。

二、此 價款 包含燃油費、車輛維修費、駕駛員工資等一切全部費用。

三、回撤運輸費按雙方協商的預算金額爲一次性包乾價。

四、甲方在支付乙方承包款前，乙方必須出具甲方所在地正規稅務發票。

第四條： 甲方責任與義務

一、 負責對乙方進行技術交底，提供場地。

二、 按設計施工方案及乙方提出的具體要求做好各項準備工作(包括井巷擴大、井巷地面硬化、地面停車場所等)以確保運輸工作順利進行。

三、負責對乙方 回撤運輸 工程進度、質量進行監督，組織檢查驗收。

四、 負責提供 乙方運輸相關工作人員的住宿和就餐。

五、負責 回撤運輸作業期間 與其他單位協調關係， 協調解決應由甲方解決的問題。

六、對違規作業、存在安全隱患等事項，有權給乙方下達停工整改通知及罰款。對不服從管理及對甲方造成重大影響，甲方有權單方面解除合同，並追究乙方因此造成甲方損失的經濟賠償責任。

第五條：乙方責任與義務

一、乙方承包後不得另行分包或轉包。

二、乙方必須按協議約定及甲方確定的施工方案進行運輸作業，並按期完成任務。

三、 乙方按國家和行業規定，必須確保相關管理和生產崗位人員持證上崗嗎， 保證回撤運輸工程安全。

四、在工程期間，因乙方工作人員操作不當造成甲方 綜採工作面的 設備損壞由乙方承擔全部經濟賠償。

五、乙方對發生安全事故承擔現場救援和緊急處理職能，並承擔相關責任。

六、在乙方工程承包施工期間，發生工傷均由乙方全責處理和承擔所有費用;發生死亡事故由乙方處理甲方配合，費用甲方承擔30% ，乙方承擔70% 。

七、乙方必須服從甲方對施工安全、工程質量的監督、檢查、驗收。

八、乙方在施工期間遵守甲方的各種規章制度。

九、乙方指派爲駐乙方工地代表，負責施工現場的管理及與甲方聯繫工作。

十、按國家和地方規定，依法繳納相關稅費。

第六條：工程價款的支付與結算

回撤運輸工程結束， 經甲方驗收合格後，甲方在10 天內支付全額回撤運輸款項。

第七項：違約責任

一、乙方如有不履行本合同約定行爲(包含但不限於工程質量和生產安全方面)，視爲乙方違約;甲方有制度規定的，乙方按甲方制度規定中的處罰額承擔違約責任，沒有制度規定的，甲方根據實際情況決定乙方違約責任的賠償金額，乙方同意甲方在未支付的工程款項中扣除;對情節嚴重的，甲方有權單方面解除本合同，不視爲違約。

二、由於不可抗拒的原因，影響了合同的執行時，經雙方確認則可終止本合同或延遲合同期限，延遲時間應相當於事故所影響的時間。

三、由於乙方原因 造成工期延誤，每延誤一天，按每天元人民幣標準向甲方承擔違約金;延誤超過五天的，按每天元整人民幣標準向甲方承擔違約金。違約金由甲方在支付乙方承包款中直接扣除。

第八項：其它事項及要求

一、在合同履行期間，出現爭議應協商解決，如甲乙雙方協商不成，可提交合同簽署地人民法院裁決。

二、本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

三、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。本合同自甲方簽名蓋章和乙方簽名之日起生效。(以下無正文)

立約雙方簽名蓋章：

甲方(蓋章)××× 煤礦

代表人(簽名)：

乙方(蓋章) ××× 礦山設備安裝有限公司

代表人(簽名)：

貨物運輸協議書範本

委託方：_________(以下簡稱"甲方")

受託方：_________(以下簡稱"乙方")

甲、乙雙方經過協商，根據合同法有關規定，訂立貨物運輸合同，條款如下：

一、貨物運輸期限從年月日起到年日爲止。

二、甲方支付乙方運輸費用標準爲：每公里 元。每月10日結清上月運費。若甲方未能按時交付運費，乙方有權按照 %收取滯納金。

三、貨物運輸期限內，甲方委託乙方運輸貨物，具體貨物、收貨人、收貨地址等事項，由甲、乙雙方另籤貨物調撥單確定，所籤調撥單作爲本協議的附件與本協議具有同等的法律效力。

四、甲方須按照貨物買賣合同約定的標準對貨物進行包裝，如若因甲方包裝問題導致貨物受損的，乙方不負任何責任。

五、甲方交付乙方的貨物中不得夾帶危險品、嚴禁品等，如若因夾帶上述物品給乙方造成損失的，甲方應予以全額賠償。甲方在交付貨物時，應將物品保質期、儲存條件等具體情況告知乙方，若因甲方告知不明導致物品受損的，乙方不負責任。

六、乙方須按照貨物調撥單要求，在約定期限內，將貨物運到甲方指定地點，交給甲方指定的收貨人，並要求甲方收貨人簽字確認。

七、乙方在將貨物交給收貨人時，同時應協助收貨人親筆簽收貨物以作爲完成運輸義務的證明。如乙方聯繫不上收貨人，應及時通知甲方，甲方有責任協助乙方及時通知收貨人提貨。若乙方已盡通知義務，但甲方收貨人仍未及時接收貨物導致貨物受損的，乙方不負責任。

八、甲方交付乙方承運的貨物乙方對此應予以高度重視，避免暴曬、雨淋等有可能導致貨物受損的情況，確保包裝及內容物均完好按期運達指定地。運輸過程中如因乙方原因導致貨物滅失、短少、損壞、變質、污染等問題，乙方應確認數量並按照甲方成本價或賣出時價格全額賠償。

九、因發生自然災害等不可抗力造成貨物無法按期運達目的地時，乙方應將情況及時通知甲方，以便甲方與客戶協調;非因自然災害等不可抗力造成貨物無法按時到達，乙方須在最短時間內運至甲方指定的收貨地點並交給收貨人。

十、如有未盡事宜可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

十一、本協議一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

貨物運輸協議書範本(3)

甲方：(委託方)

乙方：(承運方)

甲乙雙方本着友好協商、平等自願的原則，簽訂此運輸協議，現就如下事項進行約定，由雙方共同遵照執行。

一、甲方委託乙方承接公路貨物運輸，乙方須安全、準時、完整地將承運貨物送到甲方指定地點，並交給定收件人。

二、甲方應提前六個小時向乙方提出用車計劃，乙方應在指定的時間將適合噸位或方位的車輛派發指定地點裝貨，乙方安排裝貨的車輛應符合裝載要求，貨箱應保持清潔，裝載後要求裝載牢固，遮蓋嚴密。

三、委託運輸貨物的品種、數量、價值、目的地、收貨單位(或個人)，以甲方開出的產品出庫單及運輸協議爲依據，裝貨時雙方當事人應在場點件交接，乙方在確認貨物包裝完好無損，件數準確無誤的前提下簽字。

四、運費支付方式：現付( )貨到付款( )月結、( )。

五、違約責任：

a)甲方委託乙方購買貨物保險，保險率爲3‰、在運輸途中如發生意外(交通事故、火災等)，乙方應根據甲方實際的投保金額做出賠償，甲方僅協助乙方向保險公司索賠。

b)貨物到達目的地如出現丟失、淋溼、及其損壞等情況應在確認後由送貨駕駛員簽字認可，甲方將此確認貨運問題單傳真給乙方，乙方應賠償。

c)乙方承運貨物必須準時到達目的地，並送貨上門，如果貨運期延誤3天以上(從乙方收裝貨物時間算起)，而導致甲方收貨方退貨及索賠，其一切損失由乙方負責。

d)貨物到達目的地，乙方應在第一時間將甲方貨物送到收貨方，不得以其它原因暫扣所承運的貨物。若暫扣所承運的貨物，導致甲方收貨方延誤收貨而索賠，則乙方須承擔因此而引起的一切責任。

六、經雙方友好協議特定運費如下：**至**按元/件、**至**按元/件。(此處*填地名)

七、乙方至**到達時間爲天、特殊情況除外(按出庫單日期爲準)

八、甲方必須出具有效的出貨證明、送貨單等給乙方(法律規範內)

九、甲、乙雙方在履行公路貨物運輸中產生的糾紛，應及時友好協商解決，協商無效後可直接向簽訂地人民法院起訴。

十、本合同一式兩份，雙方各執一份，有效期爲 年 月 日至 年 月 日，雙方簽字蓋章後生效。

甲方(蓋章)

乙方(蓋章)

地址：

地址：

法人代表：

法人代表：

經辦人：

經辦人：

電話：

簽約地：

簽約時間： 年 月 日