家庭房屋裝修標準合同（精選3篇）

家庭房屋裝修標準合同 篇1

甲方：____________ 身份證號：____________

乙方：____________ 身份證號：____________

在平等自願的基礎上，甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修，經協商甲、乙雙方達成以下協議：

一、裝修施工地點：縣鎮村1號

二、工程內容：

1、內粉：地磚、樓梯磚、牆漆、膩子粉、石灰。

4、外粉：前方牆貼磚，院壩貼瓷磚，其餘三方跨泥漿。

三、承包方式：包工不包料，電由甲方提供。乙方爲單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價爲：每1個大平方82元(捌拾貳元整)。

四、乙方負責對甲方諮詢、設計、報價等相關服務。

合同簽訂後，乙方關於工程的相關事宜應與甲方聯繫，以確保工程質量和工期。

五、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，並由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應採取必要的安全防護措施，如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責。

六、本合同簽訂後工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

七、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：

聯繫電話： 聯繫電話：

________年____月____日________年____月____日

家庭房屋裝修標準合同 篇2

甲方：(以下簡稱甲方)____________

乙方：(以下簡稱乙方)____________

依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

一、工程概況及承包方式

1、工程名稱：____________

2、工程地點：____________

3、工程承包方式：________

4、工程概況：

建築面積____平方米。

二、工程裝修內容

綜合樓室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程

三、工程造價

工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求爲依據;

工程造價爲：____元。(以甲方認定的單價爲準，工程量竣工後以審計爲準)

四、工程期限

工程開工日期：________年____月____日

工程竣工日期：________年____月____日

五、質量要求

按國家建設部行業標準G7391《建築裝飾工程施工驗收規範》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用，人爲造成的質量問題除外)，屬於乙方責任的，乙方無償保修，保修期爲________年，終身維修。辦公室裝修合同範本

六、付款方式

1、合同簽定後，甲方即付給乙方工程款總造價的

2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的

3、工程竣工驗收合格後，甲方即付給乙方工程款總造價的

4、乙方剩餘工程款作爲質保金__內付清。

七、雙方責任

1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

八、其它事宜

經甲乙雙方商定做出如下協議：

1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價後，以現場簽證形式由甲方現場負責人簽字爲準，並列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)

3、工程量發生變化時，按竣工後工程審計的工程量計算爲準。

4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

5、其它未盡事宜由雙方協商解決。

6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，並具有同等法律效力。

甲方：____________乙方：____________

簽訂日期：________年____月____日________年____月____日

家庭房屋裝修標準合同 篇3

原告：住所地：法定代表人：被告：住所地：法定代表人：訴訟請求：風險提示：

訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因爲其事關法院審查的範圍。但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應的證據來支持你的主張，勢必遭到敗訴的後果，通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。

另外，訴訟請求應提出具體的數額，不能籠統地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的，但並不等於在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風險，而且有利於法院的調解和雙方當事人的和解，減少訟累。

一、請求依法判令被告支付原告工程款人民幣______元，並支付原告上述款項自________年____月____日起至實際支付之日止的利息損失;

二、本案訴訟費用由被告承擔。事實與理由：風險提示：

訴狀是個利劍，挑起戰爭。如果沒有寫好，那麼勢必倒過來傷到自己。因此，要擺事實，講明道理，引用有關法律和政策規定，爲訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實，是要把雙方當事人的法律關係，發生糾紛的原因、經過和現狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。講道理，是要進行分析，分清是非曲直，明確責任，並援引有關法律條款和政策規定。________年____月____日，被告將______廠房防腐工程發包給原告，並與原告簽訂了《_____廠房防腐施工合同》，合同約定：施工面積約爲_____㎡，總工程價約爲_______元，按實際施工面積結算工程款。在原告施工過程中，被告又增加了_____廠房三樓、四樓的地坪防腐工程。合同對如何支付工程款作了約定：

1、合同簽訂後，被告向原告支付總款____%作爲合同定金;

2、工程全部完成，經現場驗收合格，覈對施工數量，被告向原告付清工程款___%，餘下____%質量保證金，待保修期滿________年後，一次性付清。合同中明確約定工程保修期爲________年，保修期自竣工驗收簽字之日起計。合同簽訂後，被告支付了____萬元的定金。________年____月____日，被告驗收了該工程，並對原告實際施工面積和工程總價款都予以了簽字確認。原告實際施工防腐面積爲______㎡，工程總價款爲_____元。時至今日，該工程的保修期早已屆滿，但被告分文未付餘下工程款______元。原告曾多次催討該款項，但被告均以各種理由推脫，至今未付。綜上所述，被告的行爲已嚴重損害了原告的合法權益。爲此，爲使原告的合法權益得到保護，根據我國相關法律法規之有關規定，特向貴院提起訴訟，請依法予以判決。此致______人民法院具狀人：________年____月____日風險提示：

提起民事訴訟的原告負有舉證責任，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據等等。

注意，列書證，要附上原件或複製件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、並應註明材料的出處;列舉物證，要寫明什麼樣的物品，在什麼地方由誰保存着;列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什麼問題等。

另外，證據和證據來源，雖然法律規定必須提交，但提交時的說明應能簡就簡，儘可能在法律許可的範圍內保留自己的殺手鐗，在庭審辯論中佔據主動。

附：起訴狀副本____份;證據材料副本____份。