小區住房裝飾裝修合同(通用13篇)
小區住房裝飾裝修合同 篇1
發包人:______
承包人:______
本工程設計人:______電話:______
施工隊負責人:______電話:______
依照有關法律,法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等,自願,協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條工程概況
工程地點:___________________,
工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。
附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
工程承包方式:雙方商定採取下列第___種承包方式。
承包人包工,包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
承包人包工,部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。
附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
承包人包工,發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名,單位,聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第___種方式提供:
發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條發包人義務
開工前____天,為承包人入場施工創造條件。
包括:搬清室內傢俱,陳設或將室內不易搬動的傢俱,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;
提供施工期間的水源,電源;
負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衞及消防等項工作;
參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收。
第五條承包人義務
施工中嚴格執行安全施工操作規範,防火規定,施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上,下水管道的暢通;
保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
第六條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第七條材料的提供
由發包人提供的材料,設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續;
由承包人提供的材料,設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。
第八條工期延誤
對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
工程量變化和設計變更;
不可抗力;
發包人同意工期順延的其他情況。
因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不
順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九條質量標準
雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十條工程驗收和保修
雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
___________________________________________________________________________。
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。
工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。
在工程款結清後,辦理移交手續(詳見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)。
本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。
驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第十一條工程款支付方式
雙方約定按以下第____種方式支付工程款:
合同生效後,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
工程進度過半指:________________________________________。
其他支付方式:_______________________________________。
工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。
發包人接到資料後____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)並簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式統一發票。
第十二條違約責任
合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____元。
由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元。
第十三條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條几項具體規定
因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)。
施工期間,發包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。
工程竣工驗收後,發包人負責提供新鎖____把,由承包人當場負責安裝交付使用。
施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。
第十五條其他約定事項:_______________________。
第十六條附則
本合同經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。
本合同簽訂後工程不得轉包。
本合同一式____份,雙方各執____份,____________部門____份。
合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發包人(簽字):______承包人(蓋章):______
法定代表人:______委託代理人:______
______年______月______日______年______月______日
小區住房裝飾裝修合同 篇2
發包方:______________________
承包方:______________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況
1.承包方為經工商行政管理機關核准登記並有關機關審定具有裝飾資質證書的企業法人。
2.裝飾施工地點
3.住房結構:__________房型________房______廳______套,施工面積______平方米。
4.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5.承包方式:__________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價款:¥________元,大寫(人民幣):__________其中:
材料費:____________,人工費:____________
管理費:____________,設計費:____________
垃圾清運費:____________,税金(3.41%):________
其他費用:____________
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7.工期:自______年______月______日開工,至______年______月______日竣工,工期______天。
二、材料供應
1.發包方提供的材料:詳見附件二《發包方提供材料、設備表》。本工程發包方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,承包方應辦理驗收手續。如發包方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,承包方應及時向發包方書面提出,發包方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由發包方承擔。發包方供應的材料抵現場後,經承包方驗收,由承包方負責保管,承包方可收取發包方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由承包方負責賠償。
2.承包方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3.承包方對發包方採購的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的裝飾,非經發包方同意,不得挪作他用。如承包方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給發包方。
4.承包方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由承包方負責。如承包方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給發包方。
三、關於工程質量及驗收的約定:
1.本工程執行DBJ08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由______方設計施工方案。
3.發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由發包方承擔,工期順延。
4.由於承包方原因造成質量事故,其返工費用由承包方承擔,工期不變。
5.在施工過程中,發包方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期雙方商定。凡發包方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,發包方自負,給承包方造成損失的,發包方應予賠償。
6.工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,發包方不能按預約規定日期參加驗收,由承包方組織人員進行驗收,發包方應予承認。事後,若發包方要求複驗,承包方應按要求辦理複驗。若複驗合格,其複驗及返工費用由發包方承擔,工期也予順延。
7.工程竣工:承包方應提前三天通知發包方驗收,發包方應自接到通知三日內組織驗收,並辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如發包方在規定時間內不能組織驗收須及時通知承包方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,發包方應承認原竣工日期,並承擔承包方的看管費用和其他相關費用。
四、安全生產
發包方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬發包方責任的,發包方負責和賠償;屬於承包方責任的,承包方負責修復和賠償。
五、工程價款
1.工程款付款方式列下表:
2.工程結算:詳見《工程結算單》。
3.工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4.雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。
六、其它事項
1.發包方工作:(1)發包方應在開工前一天,向承包方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明________份,並向承包方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。(3)如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔承擔有關費用。
2.承包方工作:(1)參加發包方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。(2)指派________為承包方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由承包方負責的各項事宜,對其行為承包方應予認可。如更換人員,承包方應及時書面通知發包方。(3)未經發包方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1.由於發包方原因導致延期開工或中途停工,發包方應補償承包方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,發包方付承包方____元;發包方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。
2.由於承包方原因逾期竣工的,每逾期一天,承包方按發包方已付款的______%向發包方支付違約金。
3.發包方未辦理有關手續,強行要求承包方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由發包方負責並擔責任。
4.承包方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由承包方負責並承擔責任。
八、爭議解決
雙方約定,在履行本設計協議過程中產生爭議時,雙方協商解決,如在30日內無法協商解決,任何一方均可向發包方所在地人民法院提起訴訟。在爭議協商或訴訟期間,承包方應繼續按約定履行義務。如果承包方停工視為違約,按本合同承擔違約責任。
九、變更和解除
合同經雙方簽章生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款______%支付違約金,並辦理終止合同手續。2施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
十、其它約定
本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
發包方(簽章):________ 承包方(簽章):________
委託代理人:____________ 法定代表人:____________
小區住房裝飾裝修合同 篇3
上訴人:_________________曹某某,男,漢族,19__________年_____月_____日出生,住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話:_________________
被上訴人:_________________李某某,男,漢族,19__________年_____月4_____日出生,住__________縣__________街4號,電話:_________________
上訴請求:_________________
1、撤銷__________縣人民法院(20__)_____民初字第__________號民事裁定;
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________
一、原審以被上訴人為被告並無不當,符合法律規定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商户的訴訟主體地位的明確,但該條文並不否認個體工商户的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商户(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商户(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經營範圍內產生,要看民事活動是否是以個體工商户(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經營範圍內產生,相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務酒店”尚不存在(酒店核准日期20__年5月28日)。因此,相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商户字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來製造訴累,浪費司法資源。
綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
小區住房裝飾裝修合同 篇4
發包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本着自願、平等、誠實、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:都勻市財政局職工福利房。
1.2 工程地點:原沙包堡財政所。
1.3 工程項目及承包範圍:具體説見《工程預算書》。
1.4 施工日期:自20xx年2月25日始,至20xx年7月25日止,工期共5個月。
1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定
2.1於簽署本合同7日內,甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程餘款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保脩金計14000.00元后,剩餘部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應在簽定之後作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續後之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。
2.4甲方應付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委託人。否則,由此產生的一切後果由甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改較大設計方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》後,因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求複驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.3因非甲方原因導致的工期延誤,工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內容)變更的約定
4.1簽署本施工合同後正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;
第五條 工程質量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規範》進行施工質量驗收。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內,須協同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。
第六條 工程結算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續後,乙方須在2個日曆天內向甲方送達《工程結算表》,甲方須在工程驗收合格後7個工作日內付清所有應結算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。
第七條 服務的約定
7.1工程竣工結算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。
7.2保修服務時間及保脩金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內,即一年。保修期內,乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務,緊急保修事項則應在接到保修通知後一小時內進行保修,否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿後三日內,甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。
7.3保修內容及保修範圍:
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部免費保修;並承擔甲方所有損失。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優惠有償維護,收費內容為:材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署後,即發生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。
8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任,甲方概不承擔。
8.4施工完畢,乙方須對施工現場進行清潔整理。
8.5由於不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據程度不同,甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執二份,具同等法律效力,雙方應共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
小區住房裝飾裝修合同 篇5
發包方(簡稱甲方):_______________
承包方(簡稱乙方):_______________
根據《中華人民共和國消費者權益保護法》中華人民共和國建設部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記並經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。
2、裝飾施工地點:__區(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____其中:材料費:______,人工費:______管理費:______,設計費:______垃圾清運費:______,税金(3.41%):____其他費用:______
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、關於材料供應的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關於工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件(略))後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後,若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,其複驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,並辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關於工程價款及結算的約定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結算:詳見附件六《工程結算單》。
3、工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。
六、其它事項
1、甲方工作:
(1)甲方應在開工前一天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明____份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。
(3)如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔承擔有關費用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。
(2)指派____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任:
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本和施工企業開具的統一發票,可向上海市建築裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投訴。
2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向———市仲裁委員會申請仲裁———人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
十、其它約定:.
十一、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
委託代理人:法定代表人:
住址:地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:
小區住房裝飾裝修合同 篇6
原告:_____________裝飾設計工程有限公司
法定代表人:______________,_____________裝飾設計工程有限公司董事長。
被告:_________________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住__________市__________區__________路27號院1號樓25號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款______元,違約金______元;
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
原告於_____年_____月_____日同被告簽訂《建築裝飾裝修工程施工合同》,合同約定由原告承包被告發包的_____________項目,合同價款為人民幣72萬元,雙方約定合同生效後由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂合同當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓後包房完工支付20萬元;項目整體完工後三個月至一百天內支付9萬元,並約定如在一百天後支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月後20天內支付剩餘1萬元。合同簽訂後,原告如約履行了合同義務,而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)後以種種理由推拖支付剩餘款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失,為維護原告的合法權益,特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院,請依法判決,以維護原告的合法權益。。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:______________裝飾設計工程有限公司
_____年_____月_____日
附:合同副本__________份。
本訴狀副本______份。
其它證明文件_____份。
小區住房裝飾裝修合同 篇7
發包方:_____________承包方:_____________根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內容:
3、承包方式:_____
4、總價款:____元,大寫:_____經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。甲方要求:
1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格
2、以裝修效果圖為準
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行
4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收
二、關於材料供應的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關於工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。
四、關於工程價款及結算的約定:工程款付款方式列下表:付款時間:合同簽定後
第一次付款:金額:大寫:
第二次付款工期進度過半付:元竣工驗收合格後付其餘款:元
五、違約責任:
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
八、其它約定:
九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。甲方:乙方:法定代表人:委託代理人:住址:地址:電話:電話:郵編:郵編:簽訂日期:________年____月____日簽訂地點:
返
小區住房裝飾裝修合同 篇8
發包方(以下簡稱甲方):
委託代理人(或甲方代表): 身份證號碼:
聯繫地址: 聯繫電話:
承包方(以下簡稱乙方):
營業執照號:
建築業企業資質證書號:
註冊地址(或辦公地址):
法定代表人或負責人: 聯繫電話:
工程設計人: 聯繫電話:
施工負責人: 聯繫電話:
依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致,達成如下協議:
一、工程概況
(一)工程地點:
(二)工程內容(見附表一和四)
(三)工程承包方式,採取下列第 種方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其餘材料(見附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。
(六)工程期限 日。
開工日期: 年 月 日;
竣工日期: 年 月 日。
(七)工程價款(見附表一):
本合同工程造價為(人民幣) 元;
金額大寫: 。
其中:材料費: 元,人工費: 元,
設計費: 元, 垃圾清運費: 元,
管理費: 元,其他費用: 元。
(八)合同簽訂生效後,若要變更施工內容、材料或實際工程量增減,工程價款按實結算。
(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下,竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%,超出5%的部分,由乙方承擔。
二、工程設計
(一)見重慶市住宅裝飾設計合同,其設計方應提供施工圖紙或作法説明,應付的設計費由甲方另行結算。
(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規範要求,經雙方簽字認可,將會審意見記載於附表四內。
(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或牴觸時,以工程報價表為準。
三、工程監理
若本工程實行工程監理,由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責範圍等書面通知乙方。
四、甲方義務
(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權或使用權,或已取得了合法所有權或使用權人的委託,有權對該房屋進行裝飾裝修。
(二)甲方委派代表全權負責合同履行及與乙方接洽,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應提前三日以書面方式告知乙方。
(三) 施工前,向工程所在地物業管理單位申報登記。
(四)開工日前 天,若非乙方設計,甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規範要求的施工圖紙或作法説明,並向乙方進行現場交底。
(五)為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內傢俱、陳設,或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用,並承擔其費用。
(七)負責協調裝飾公司與鄰里之間的關係,協助乙方做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建築物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續,並承擔有關費用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衞及消防工作。
(十)施工期內,將進户門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當場由乙方安裝後交付甲方。
五、乙方義務
(一)應當具備工商行政管理部門核發的營業執照,和建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》,並不得超越其資質證書許可的範圍承攬工程。
(二)乙方委派代表,全權負責合同履行,按設計要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責處理的各項事宜,其簽訂的文件視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表,乙方應提前三日以書面方式告知甲方。
(三)嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規範》(GB50327—2019),確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、安全、環境保護的規定,做好施工現場管理,施工現場應配備乾粉滅火器。
(四)保護好原居室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通,處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍住户(單位)的關係。
(五)保證施工現場的清潔,做好施工現場保衞、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施,不得浪費。
(七)工程竣工但未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任,均由乙方承擔。
(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證,甲方有權查驗。
(十)負責施工人員的管理及施工安全。
六、工程變更
(一)工程項目及做法的變動,必須經雙方協商一致,以甲方代表與乙方簽定書面變更單為準(見附件五),確定增減項目及價差後再施工,同時調整相關工程費用及工期。
(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方承擔;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
七、材料供應
(一) 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表二)應為符合設計要求和合同約定的合格產品,並應按時供應到施工現場,雙方共同驗收並辦理交接手續,由乙方負責保管。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失,責任由甲方承擔。
(二)按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表三)應按時供應到施工現場,雙方共同驗收,由乙方負責保管。如未經甲方驗收或不符合附表三要求的,應禁止使用;若已使用,對工程造成的損失,責任由乙方承擔。
(三)甲、乙雙方採購供應的裝飾材料、設備均應用於本合同規定的室內裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用或替換為價廉質劣的裝飾材料、設備。如乙方違反此約定,應按挪用或替換材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(四)乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的,應按材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(五)甲方和乙方提供的材料和設備應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量》10項強制性國家標準,禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。如甲方供應的材料、設備不符合有關國家標準或規定的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方堅持使用的,由此造成的損失,由甲方承擔。
(六)若發生材料、設備質量爭議,可委託有關法定機構鑑定,鑑定費用的墊付由雙方協商解決,如不能協商一致,採取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑑定,質量不符合合同約定標準的,鑑定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑑定費用由質量問題提出方承擔。
八、工期
(一)因下列原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
1、工程量變化或設計變更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期順延的其它情況。
(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,支付乙方趕工費並簽訂工期變更協議。
(三)因甲方未按合同完成其應負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的,工期相應順延。
(四)因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費由乙方承擔,工期不順延。
九、質量標準
(一)本工程施工質量按下列第 項標準執行
1、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB50210—2019)
2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規程》(DBJ/T50-053-2019)
3、雙方約定: 。
(二)工程施工室內環境污染控制,按照《民用建築工程室內環境污染控制規範》(GB50325-2019)的標準執行。
(三)施工過程中雙方對施工質量、室內空氣質量發生爭議,可委託有關法定機構鑑定,鑑定費用的墊付由雙方協商解決,如不能達成協議,採取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑑定,質量不符合合同約定標準的,鑑定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑑定費用由質量問題提出方承擔。
(四)木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務提醒甲方。
十、工程驗收、工程價款結算及保修
(一)乙方應提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,如果甲方在約定時間內不能參加驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,由此造成停工的,工期順延。若甲方既不及時通知乙方,也不按時參加驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,甲方應承擔複驗費用,若造成停工,工期順延;若複驗不合格,其複驗、返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
(二) 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量進行驗收,驗收合格後填寫工程驗收單(見附表六):
1、
2、
3、
(三)工程按時竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知之日起三日內組織驗收,驗收合格後辦理移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。若在工程竣工驗收中,存在須由乙方整改返工的部分工程項目,乙方應在五日內完成(特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定),並及時通知甲方對其複驗。因乙方責任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。
(四)工程竣工後,雙方約定由 對本工程進行室內空氣質量檢測,費用由 方承擔。
(五)驗收不合格,乙方負責在約定的期限內返工,甲方不得使用,否則由此造成的損失由甲方承擔。
(六)竣工驗收在工程質量、室內空氣質量以及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為工程驗收單的附件)後亦可先行入住。
(七)工程竣工驗收合格後,乙方應提交工程結算單(見附表七),並將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關資料提交給甲方。乙方負責提供材料的,還應向甲方提交所提供材料的説明書、保修單和環保説明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內對工程結算單進行審核,若到期未提出異議,視為同意。
(八)驗收合格後,雙方辦理移交手續,結清應付款項,填寫工程保修單(見附件八)。
(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下,保修期按下列第 項執行:
1、除有防水要求的廚房、衞生間和因裝修施工引起的外牆面的防滲漏保修為五年外,其餘項目的保修期為二年。
2、
(注:第2項所約定的保修標準不得低於第1項所約定的保修標準)
(十)因甲方購買的材料未達到國家標準而導致的工程質量問題,乙方不負責保修。
十一、安全施工和防火
(一)甲方或乙方提供的施工圖或作法説明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發現甲方提供的施工圖或作法説明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範,應及時向甲方指出,乙方有權並且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(二)甲方未辦理有關手續,不得擅自要求乙方變動建築主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,乙方有權並且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(三)乙方擅自變動建築主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,由此造成的損失和責任,由乙方負責賠償和承擔。
(四)乙方在施工期內應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》和《建築安裝工人安全技術操作規程》,注意施工安全。
(五)由於乙方在施工過程中違反有關操作規程、消防條例等規定,導致發生安全或火災事故,由此產生的一切責任和損失,由乙方承擔和賠償。
十二、工程價款支付方式
(一)雙方約定按下表中第 種方式支付工程款:
1、一次性付款:於簽訂合同時一次性支付工程款 元(大寫 )。
2、根據工工程進度分期付款:
合同簽定時第一次支付工程款的40%: ;
於吊頂工程,廚、衞牆磚工程,水管、線管佈線完工第一次支付工程款的40%: ;於木工和泥工基本完工、漆工進場第三次支付工程款的15%: ;於竣工驗收合格之日起一週之內支付工程款的5%: ;
3、雙方約定的其他付款方式:
(二)甲方應按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款,乙方應向甲方開具有效的收款憑據。
(三)乙方施工質量不合格,甲方有權拒付工程款,直至乙方整改合格後為止。
十三、違約責任
(一)本合同生效後,甲乙雙方應嚴格履行合同所約定的各項條款。若任何一方需變更合同內容的,應雙方協商一致後,簽定補充協議。合同簽定後施工前,一方無法定事由要求終止合同的,應以書面形式提出,並按合同總價款的 %支付違約金,辦理終止合同手續。
(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意後辦理清算手續,訂立終止合同協議,並由責任方按合同總價款的 %賠償,解除本合同。
(三)因施工質量不合格,乙方不予整改、未在約定期限內整改,或經整改後仍不合格的,甲方可另請他人整改,與整改有關的一切費用由乙方承擔。
(四)任何一方因違反法律、法規等規定而受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,並賠償對方損失。
(五)甲方責任
1、未按規定的時間和要求提供材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、誤工的,除工期順延外,每停工或誤工一天,由甲方向乙方支付工程款 ‰的違約金。
2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項,每逾期一天,由甲方向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。
3、工程未經驗收,甲方提前使用,由此造成無法驗收和損失的,由甲方自行承擔。
(六)乙方責任
1、應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和其它物品,如有損壞,應照價賠償。
2、經專業部門檢測,室內空氣質量不達標且屬於乙方責任的,乙方應進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內治理,甲方有權另請他人治理,與治理有關的一切費用由乙方承擔,若治理後仍不達標的,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標也負有責任的,雙方應根據責任大小合理分擔有關費用和損失。
3、由於乙方原因,工程質量達不到約定的質量標準,乙方負責返工,工期不得順延。
4、由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天,由乙方向甲方支付工程款 ‰的違約金。
十四、爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決或向有關部門申請調解。不願協商、調解或者協商、調解不成的,當事人也可按下列第 種方式解決:
1、提交重慶仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
十五、附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章後生效。
2、合同簽定後工程不得轉包,否則甲方有權拒付工程款。
3、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。
4、合同附表為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十六、其它約定條款:
合同附件:
附表一:住宅裝飾裝修工程報價表(見詳細預算表)
附表二:甲方提供裝飾裝修材料明細表 (見預算表的主材表)
附表三:乙方提供裝飾裝修材料明細表(見預算表的基材表)
附表四:住宅裝飾裝修工程設計圖紙(見預算表的附件)
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
小區住房裝飾裝修合同 篇9
合同編號:
發包人:
營業地址:_____________
委託代理人:_________營業執照號:___________
電話:_______________法定代表人:___________電話:_________
承包人:
委託代理人:___________電話:_________
本工程設計人:_________電話:_________
施工隊負責人:_________電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條工程概況
1、1工程地點:___________________________________________
1、2工程內容及做法(詳見:預算表。施工圖紙)。
1、3工程承包方式:雙方商定採取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料
(2)承包人包工、部分包料,發包人提供部分材料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表。承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工、發包人包料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1、4工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1、5合同價款:本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見預算報價單)。
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_______種方式提供:
(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第三條發包人義務
3、1開工前______天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
3、2提供施工期間的水源、電源;
3、3負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
3、4不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3、5施工期間發包人仍需部分使用該場所,負責做好施工現場的保衞及消防等項工作;
3、6參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條承包人義務
4、1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
4、2嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
4、3保護好原場所室內的傢俱和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;
4、4保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條材料的提供
6、1由發包人提供的材料、設備(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續;
6、2由承包人提供的材料、設備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。
第七條工期延誤
7、1對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
7、2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
7、3發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7、4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第八條工程款支付方式
8、1雙方約定按以下第種方式支付工程款:
(1)合同生效後,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
支付方式支付時間支付金額
第一次開工前三日支付元
第二次工程進度過半支付元
第三次雙方驗收合格支付元
工程進度過半指:________________________________________
(2)其他支付方式:________________________________________
8、2工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。
8、3工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式統一發票。
8、4本工程驗收合格後,保修期為自雙方簽字之日起月
第九條違約責任
9、1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
9、2未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
9、3因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9、4發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_________元。
9、5由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
9、6由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金________元。
第十條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條附則
11、1本合同經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。
11、2本合同簽訂後工程不得轉包。
11、3本合同一式_______份,雙方各執________份,_________部門___________份。
11、4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發包人:____________(簽字)承包人:_______________(簽章)
法定代理人:_____________法定代理人:_____________
委託代理人:_____________委託代理人:_____________
________年_____月_____日_________年_____月_____日
小區住房裝飾裝修合同 篇10
甲方:_________
乙方:_________
依據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規的規定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況裝飾工程施工地點:_________施工內容:_________承包方式:_________合同總工期_________天,自____年____月___日開工至___年____月___日竣工。
合同總價款:_________其中:人工費___元,材料費____元。
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法説明一份,並向乙方進行現場交底。
騰空房屋,清除影響施工的障礙物。
對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施,並經乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續,協調鄰里關係,保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備,並説明使用注意事項。
協調做好垃圾清理等工作,並承擔相應費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法説明並進行現場交底,交甲方進行書面認定。
2.2乙方指派_________為乙方駐現場代表,負責合同履行。
按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2.3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不準隨意拆改原有建築結構及各種設備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火及環保規定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:甲方不能按約定提供開工條件。
設計變更和工程量變化。
甲方同意工期相應順延的其它情況。
1.2由於甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、設備閒置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方____元。
1.3由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方____元違約金。
四、工程價款支付開工日前三天,甲方支付總價款的_____%,計_____元;工程日期過半,甲方再支付總價款的___%,計_____元;驗收合格三日內,甲方支付總價款的剩餘部門,計____元。
五、材料供應
1.甲方提供材料甲方供應的材料、設備應有材料設備表。
甲方供應的材料、設備有質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。
甲方供應的材料、設備運抵現場____日內,經乙方驗收,由乙方負責保管。
由於保管不當造成的損失,由乙方負責。
甲方供應的材料、設備未經甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方,並承擔由此造成的損失。
2.乙方採購的材料乙方採購的材料、設備,必須有材料設備表註明品牌、規格、等級、數量、單價和總價,甲乙雙方簽字認可。
如乙方採購的材料、設備與材料設備表不符,不得使用。
如乙方未經甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責。
六、工程變更在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯繫,在簽訂變更單後方可進行該項目施工。
凡私自與施工作業人員商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負。
給乙方造成損失的,甲方應負責賠償。
七、質量與驗收
1.工程質量
1.1工程以施工圖紙、做法説明、設計變更為依據,以《天津市建築裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。
1.2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
如工程質量達不到約定條件,乙方應按照甲方的要求返工、修改,並承擔由於自身原因導致返工、修改的費用。
2.竣工驗收與保修
2.1工程完工後,乙方應當向甲方提交工程驗收單。
甲方自接到工程驗收單七日內驗收,在驗收單上簽字。
甲方無正當理由不按時驗收,超過七日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位:_____.
2.3雙方約定的保修項目內容期限為:_____.
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法説明,應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規範。
2.由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
九、違約責任甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令、確認,不按合同約定履行自己的義務,或其他使合同無法履行的行為,甲方應承擔違約責任。
乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到標準要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應承擔違約責任。
甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的____%向對方支付違約金,若違約金不能彌補損失時,當事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式雙方約定在履行合同過程中發生爭議,由雙方協商解決或請___調解。
協商或調解不成時,雙方可以按下述第____種方式解決:1.由_____仲裁委員會仲裁;2.向人民法院起訴。
十一、其他約定_________
十二、本合同未盡事宜,經雙方共同協商作出補充規定,補充規定與本合同具有同等法律效力。
十三、組成本合同的文件包括:1.本合同條款及合同附表;2.施工圖紙及做法説明;3.雙方有關本工程洽商的其他書面協議;4.補充規定。
十四、其他1.本合同正本兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
雙方約定可根據需要確定合同副本的數量,雙方約定後生效。
2.乙方收到本裝飾工程價款尾款,本合同即告終止。
業主:___承包方:_____
註冊地址:_____註冊地址:_______
住地:_________住地:________
法定代表人:___法定代表人:_____
委託代理人:___委託代理人:_____
聯繫電話:_____聯繫電話:________
____年___月___日____年___月___日
小區住房裝飾裝修合同 篇11
今天為大家推薦的是商場裝飾裝修合同範本標準版,希望能滿足各位的閲讀需求,看完後對您有參考價值。
發包方(簡稱甲方):_____________
承包方(簡稱乙方):_____________
根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、 概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內容:
3、承包方式:_____
4、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
甲方要求:
1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格;
2、以裝修效果圖為準;
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;
4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收;
二、關於材料供應的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關於工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行DBJ08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。
四、關於工程價款及結算的約定:
工程款付款方式列下表: 付款時間 :合同簽定後
第一次付款: 金額 : 大寫:
第二次付款工期進度過半付: 元
竣工驗收合格後 付其餘款 : 元
五、違約責任:
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
七、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
八、其它約定:
九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人: 委託代理人:
住 址: 地 址:
電 話: 電 話:
郵 編: 郵 編:
簽訂日期: 年 月 日
簽訂地點:
小區住房裝飾裝修合同 篇12
合同編號:_____________
發包人:________________
承包人:________________
依據《中華人民共和國民法典》和《遼寧省合同監督條例》以及其他有關法律法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信原則的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條工程概況和造價
1.甲方裝飾裝修的住房系合法擁有。
甲方的有效證明:________________________________
乙方為經工商行政管理部門註冊登記的企業,企業資質情況:_________
2.裝飾施工地址:_________區_________路_________號_________樓_________室。
3.住房結構:________________房型________房_________廳_________廚________衞________陽台,套內施工面積_________平方米。
4.裝飾施工內容:。
5.承包方式:________________。
6.工期:
自________年_________月_________日開工,至________年_________月_________日竣工,工期_________天。
7.總價款:¥________元。
人民幣:________________
其中:________________________
材料費:________元,人工費:________元,
拆除費:________元,清潔、搬運、運輸費:_________元,
管理費:_________元,税金:________元,
其他費用:________________元。
雙方約定,合同簽訂生效後,如變更施工內容、材料,該部分的工程款應當按實計算。
第二條材料供應
1.甲方提供的材料、設備:。
甲方負責供應的林料、設備應是符合設計要求的合格產品,並應按時送到施工現場,甲乙雙方應辦理驗收交接手續。
甲方提供的材料按時送到現場後,由乙方負責保管。
由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格、色調差異,應及時向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程質量問題或影響裝飾設計效果,責任由甲方承擔。
2.乙方提供的材料、設備及報價:。
乙方提供的材料、設備應當符合本合同主材料、設備報價單的規定。
乙方供應的材料、設備,甲方有權到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規格、色調、品質有差異,應停止使用。
如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
3.甲方或乙方提供的材料,應當符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準。
第三條工程質量及驗收
1.本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更和國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規範》及本省現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》進行驗收。
2.本工程由_________方設計,提供施工圖紙一式_________份。
設計圖紙費用________元,由________方承擔。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續。
驗收合格,甲乙雙方共同確認後,乙方才能繼續施工。
6.全部工程竣工後,乙方應及時通知甲方組織驗收。
驗收合格的,辦理驗收移交手續,簽署工程質量驗收單,並由甲方按照約定付清全部工程價款。
裝飾工程未經驗收或驗收不合格的,甲方有權拒付尾款。
7.工程竣工驗收合格,甲方付清工程尾款後,甲乙雙方簽署工程保修單,乙方同時提供管線竣工圖等資料。
憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。
第四條安全施工和防火
1.乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。
如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復或賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復或賠償。
2.甲乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定,施工中不得噪聲擾民或擅自改變房屋承重結構,拆、改承重牆。
第五條工程價款及結算
甲乙雙方可以選擇下列付款方式支付工程款。
1.工程款付款可以按下表支付:
工程款付款時間表
付款階段及項目
付款時間
付款比例
付款金額
對預算、設計方案認可
合同簽訂當日元
工期過半年月日元
竣工驗收驗收合格當日元
增加工程項目
簽訂工程項目變更單時元
第七條合同的變更和解除
1.本合同經甲乙雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。
工程項目如需變更,需提前與對方聯繫。
經雙方協商一致後,簽署工程項目變更單,同時調整相關工程費用及工期。
申方提出變更設計、材料,造成乙方材料積壓,應由甲方負責處理,並承擔全部處理費用。
2.合同簽訂後施工前,任何一方提出終止合同,須向對方以書面形式提出,並按合同總價款_________%支付違約金,辦理終止合同手續。
3.施工過程中,任何一方提出終止合同,須向對方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,並由過錯方按合同總價款_________%支付違約金,解除本合同。
第八條違約責任
1.由於乙方原因致使工程質量不符合約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或返工。
經過修理或返工後,造成逾期交付的,乙方應當承擔違約責任。
每逾期一天,乙方應向甲方按合同總價款1%支付違約金。
2.乙方未按照合同約定提供材料的,甲方有權要求乙方更換材料或按材料品質計價付款。
女吩乙方故意提供假冒偽劣的材料或設備,應按材料或設備的價款雙倍賠償給甲方。
乙方故意提供不符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量的強制性標準的材料,給對方造成人身健康損害的,乙方承擔損害賠償責任。
3.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故,由乙方負責並承擔責任。
4.由於甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。
每停工、窩工一天,甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金。
5.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金,工期順延。
6.工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用該工程成品或自行人住由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
第九條糾紛處理方式
1.本合同在履行中或在保修期內發生爭議,由當事人雙方協商解決;也可以向有關部門申請調解。
2.當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解不成的,可以按照下列第_________種方式解決:
提交_____仲裁委員會仲裁。
依法向人民法院起訴。
第十條其他約定
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________________
第十一條附則
1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章後生效。
2.本合同簽訂後,裝飾工程不得轉包。
3.本合同一式______份,甲乙雙方各執一份。
第十二條合同附件
合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
合同附件上均應有甲乙雙方的簽名及具體簽署日期。
甲方:
委託代理人:
地址:
電話:
郵編:
乙方:
法定代表人:
委託代理人:
地址:
電話:
郵編:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:
小區住房裝飾裝修合同 篇13
甲方;[姓名]: 電話: 身份證號:
乙方;[姓名]: 電話: 身份證號:
第一條工程概況
1、工程地址:派華新都11號樓1單元701室
2、工程總價:820xx元。大寫:八萬二千圓整。
3、委託方式:包工包料
4、工程工期:100天。20xx年5月9日至20xx年8月19日。
第二條 質量要求
1、水電;水管[日豐25管]、電線[玉蝶]、開關插座[TCL]、[燈具由 甲方購買]
2、泥工;水泥[烏蒙山325水泥]、防水[JS991防水]、灶台石[人造 石音石160元每米]。
3、木工;木方[3*5木方]、木工板[威建]。
第三條 工程內容
1、兩個卧室、一個客廳、一個廚房、一個衞生間建牆、玻璃封頂[45X75]不鏽鋼管架子上封1.2鋼化玻璃封頂。
2、水電;水電安裝、安裝開關及插座。
3、泥工;廚房、衞生間、客廳飯廳、卧室、地磚牆壁沾貼、廚房地櫃製作、新建牆體外牆面磚沾貼。瓷磚由乙方購買。
4、木工;客廳、飯廳、卧室、廚房、衞生間、塑料扣板吊頂、鞋櫃1.5米、主卧室衣櫃2米、客卧衣櫃2米、廚房吊櫃3米、電視背景牆製作。
注:衣櫃移門由乙方購買每平方米130元。
5、油漆、牆紙、客廳兩個卧室滿貼牆紙,全室新制作傢俱三次油漆噴圖。
6、防盜門3個、塑鋼窗6個、塑鋼門3個、套裝門1個、客廳雙扇移門1個、防護欄6個。
第四條其他約束
如乙方在規定時間內沒有完成一切工程甲方有權按每超出一天扣200元處理。如甲方在乙方要求付款在兩天內沒有付款而影響工期乙方有權向甲方出延期要求。
第五條安全責任
在施工過程中若出現一切安全事故如傷到工人,行人及車輛與甲方無關,乙方全權負責。
本合同一式兩分經甲乙雙方簽字後生效,雙方各執一份,增加項目雙方友好協商。
本合同不含熱水器、油煙機、洗臉盆、坐便器、洗菜盆、燈具。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日