新版建設工程合同（通用12篇）
新版建設工程合同 篇1
甲方：_________
乙方：_________
協議標的：甲方位於“_________”的居室，以下簡稱標的。經雙方友好協商，就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號：_________，以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜，簽訂以下補充協議。本補充協議作為《裝修合同》的附件，與《裝修合同》具有同等法律效力。
1.施工過程中，乙方施工人員應認真施工，不在標的居室內飲酒、隨地吐痰，如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。
2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。
3.乙方施工人員不得使用明火做飯，不得在材料上堆放餐具，剩飯菜及棄物，應於餐後立即整理餐具，剩飯菜及棄物。
4.乙方應設置專門的垃圾堆放處，及時清運垃圾，並保持居室內的清潔和衞生。
5.安裝地板、地磚後，乙方施工人員須着軟底鞋在標的居室內施工，並嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上，所有物品均輕拿輕放，嚴禁在地板、地磚上拖動物品。
6.有違反以上第一條1、2、3、4、5項，甲方經過提醒、警告，乙方仍違反的，甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因違反以上第一條1、2、3、4、5項給甲方造成損失的，乙方應賠償損失。
7.如由於乙方或其施工人員過失，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，並承擔全部責任。
8.乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不當造成人員傷亡的，甲方不負任何責任。
9.凡運抵甲方標的居室的合同規定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必須在運抵標的居室時當場由甲方，乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規定的品名、質量、數量、規格、等級等驗收，由甲方認可簽字後方可拆封、使用。如果乙方運抵材料與合同不符，乙方必須採取更換，補救措施。
10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發票或者購物票據)、環保證明、保修證明、材料來源、説明書等相關材料，甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性，如果發現系假冒偽劣材料，乙方必須更換為合同中標定的產品，並按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由於供應商的責任，甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度，乙方可以向材料供應商追究相應的責任。
11.由於乙方提供材料質量、規格等原因，造成工程質量出現問題時，乙方須採取更換、補齊、修理等方式彌補，如不能彌補，乙方須以其他方式補償乙方，甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由於乙方提供材料質量，規格等原因，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，並承擔全部責任。
12.由乙方購買的材料，乙方承諾對其質量負責，並負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。在甲方正常使用的情況下，因為乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失，乙方應負全部責任。
13.對於乙方在《裝修合同》中約定的材料，因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室，乙方必須更換相同或更高質量、等級、規格的材料，且必須經過甲方的簽字同意。
14.甲、乙方提供的材料進入標的居室後，乙方必須在適當的位置平整堆放材料，並妥善保管，因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的，乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償。
15.乙方無權擅自更換甲方提供的材料，如果發現問題應及時向甲方提出，甲方採取更換、補齊等補救措施。如乙方已確認並使用了甲方提供的材料，之後因工程質量出現爭議時，乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由，拒絕修理或賠償。
16.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失，乙方負責賠償。
17.《裝修合同》附件中，所有的_________改為_________(_________厚)，每張板(均為標準尺寸_________215;_________)補交_________元的材料費，金額按實際工程量結算。
18.乙方必須在工程交底日，即________年____月____日，向甲方提供書面的工程進度表和甲方採購材料進度表。
19.進行施工工程前，乙方和其設計師應當就設計思路，工程要點對工長、工人進行培訓。 20.開始施工後，乙方質檢人員應當隨時瞭解工程狀況和進展情況，至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況，並作書面登記。乙方質檢人
甲方：______
乙方：______
日期：______
新版建設工程合同 篇2
甲方：_________ 乙方：_________ 協議標的：甲方位於“_________”的居室，以下簡稱標的。 經雙方友好協商，就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號：_________，以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜，簽訂以下補充協議。本補充協議作為《裝修合同》的附件，與《裝修合同》具有同等法律效力。
1.施工過程中，乙方施工人員應認真施工，不在標的居室內飲酒、隨地吐痰，如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。
2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。
3.乙方施工人員不得使用明火做飯，不得在材料上堆放餐具，剩飯菜及棄物，應於餐後立即整理餐具，剩飯菜及棄物。
4.乙方應設置專門的垃圾堆放處，及時清運垃圾，並保持居室內的清潔和衞生。
5.安裝地板、地磚後，乙方施工人員須着軟底鞋在標的居室內施工，並嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上，所有物品均輕拿輕放，嚴禁在地板、地磚上拖動物品。
6.有違反以上
第一條
1、
2、
3、
4、5項，甲方經過提醒、警告，乙方仍違反的，甲方可以每次扣除乙方工程款;如果因違反以上
第一條
1、
2、
3、
4、5項給甲方造成損失的，乙方應賠償損失。
7.如由於乙方或其施工人員過失，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等
第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，並承擔全部責任。
8.乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不當造成人員傷亡的，甲方不負任何責任。
9.凡運抵甲方標的居室的合同規定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必須在運抵標的居室時當場由甲方，乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規定的品名、質量、數量、規格、等級等驗收，由甲方認可籤後方可拆封、使用。如果乙方運抵材料與合同不符，乙方必須採取更換，補救措施。
10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發票或者購物票據)、環保證明、保修證明、材料來源、説明書等相關材料，甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性，如果發現系假冒偽劣材料，乙方必須更換為合同中標定的產品，並按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由於供應商的責任，甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度，乙方可以向材料供應商追究相應的責任。 1
1.由於乙方提供材料質量、規格等原因，造成工程質量出現問題時，乙方須採取更換、補齊、修理等方式彌補，如不能彌補，乙方須以其他方式補償乙方，甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由於乙方提供材料質量，規格等原因，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等
第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，並承擔全部責任。 1
2.由乙方購買的材料，乙方承諾對其質量負責，並負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。在甲方正常使用的情況下，因為乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失，乙方應負全部責任。 1
3.對於乙方在《裝修合同》中約定的材料，因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室，乙方必須更換相同或更高質量、等級、規格的材料，且必須經過甲方的籤同意。 1
4.甲、乙方提供的材料進入標的居室後，乙方必須在適當的位置平整堆放材料，並妥善保管，因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的，乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償。 1
5.乙方無權擅自更換甲方提供的材料，如果發現問題應及時向甲方提出，甲方採取更換、補齊等補救措施。如乙方已確認並使用了甲方提供的材料，之後因工程質量出現爭議時，乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由，拒絕修理或賠償。 1
6.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失，乙方負責賠償。 1
7.《裝修合同》附件中，所有的_________改為_________(_________厚)，每張板(均為標準尺寸_________215;_________)補交材料費，金額按實際工程量結算。 1
8.乙方必須在工程交底日，即________年____月____日，向甲方提供書面的工程進度表和甲方採購材料進度表。 1
9.進行施工工程前，乙方和其設計師應當就設計思路，工程要點對工長、工人進行培訓。 20.開始施工後，乙方質檢人員應當隨時瞭解工程狀況和進展情況，至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況，並作書面登記。乙方質檢人員必須嚴格履行質檢的制度，相關驗收單必須齊全，作為甲方各項驗收的參考之一。 2
1.在進行施工時，乙方有義務向甲方説明施工方式，並經過甲方確認後方可進行施工。如未經甲方確認，施工後發生不符合甲方要求的問題時，乙方應無條件進行整改，並賠償由此而帶來的損失。 2
2.如果工程質量出現問題，甲方提出後，乙方應當立即改正。乙方未按照甲方要求及時改正的，依不同情況扣除支付工程款項。 2
3.如施工人員違反《裝修合同》和本補充協議，情況嚴重的，甲方有權提出更換工長或工人，乙方應當在甲方提出要求的
第二天更換。 2
4.在進行設施、設備安裝時，應經過甲方確認安裝位置後方可進行。如未經甲方確認，在安裝後發生不符合甲方要求的問題時，乙方應無條件進行整改。 2
5.合同簽訂後如在施工過程中甲方提出設計修改意見及減少工程項目時，須提前與乙方聯繫並通知乙方，在雙方簽訂《家庭居室裝飾裝修工程變更單》，並確定變更金額及相關手續後，方能進行該項目的變更和施工。 2
6.裝修垃圾，乙方施工人員必須清運至物業指定地點。垃圾清運費用已經含在工程款中，乙方不再單收。 2
7.在乙方進行電路施工時，應合理佈線，經過相同位置的線路應採用同一管材或護套線包裹，施工長度按單條管線計算，不分別計算。 2
8.瓷磚在鋪裝前必須完全浸泡12小時方可使用。 2
9.地磚採用勾縫劑勾縫，勾縫劑為_________牌_________型，由乙方提供且不再單獨收費。 30.塗刷標的居室內所有部位(包括客廳、主卧室、輔卧室、書房、儲物間、過道和涼台)的牆漆、頂漆時，需剷除原表面膩子的，乙方不再單獨收費;刷與面漆同品牌的底漆1遍，刷面漆2遍。 3
1.所有牆漆用_________色，色號_________，所有頂漆用_________色，色號_________。 3
2.在刷漆前，乙方應由甲方書面確認兑水比例，如未經甲方確認進行刷漆或技術使用不當，兑水超過_________%，甲方有權要求重新購買同樣型號的油漆重刷，有關一切費用均由乙方自行負責。 3
3.所有門及門套採用的原子灰為_________牌。 3
4.對於所有隱蔽工程，需甲方驗收籤後，乙方施工人員才能進行後續施工。 3
5.工程的質量驗收按照《_________家庭裝飾工程質量驗收規定、《家庭居室裝飾工程質量驗收標準》執行。在工程質量保證期內，如因乙方的原因發生質量問題，乙方應負責完全修復。不能完全修復的，乙方應按相應部分的工程造價賠償損失。 3
6.甲方有權在乙方完工後對房屋進行空氣質量檢測，由國家認定的居室環境質量檢測單位獨立對甲方標的居室進行室內空氣質量檢測，並提交由該單位出具的檢測報告(包括甲醛，c等)給甲方。如檢測結果不合格，由乙方負責在規定的_________天內改善不合格項直至達到合格標準，所涉及的費用由乙方承擔。 3
7.物業收取的裝修押金由甲方墊付。甲方將從工程中期款中暫扣，若物業無罰款扣除則甲方全額返還;物業從押金中扣除的罰款，甲方將相應地從暫扣的中扣除，剩餘的返還乙方，不足的由乙方向物業補齊。甲方從工程中期款中暫扣的與_________%的工程尾款相互獨立。 3
8.物業收取的裝修管理費_________。由於乙方責任延期造成的管理費增加部分應完全由乙方支付。同時，乙方應該交納辦理施工人員出入證的費用等。 3
9.乙方所做預算書應充分考慮甲方工程的各種實際工作量，工程款項的結算應實際發生的工程長度(面積、體積)為準，而不是按工料使用量結算。按實際工程長度(面積、體積)發生的工程款在每項工程完工後經甲方驗收合格，以甲方的對質量和麪積的書面籤驗收做為支付工程款的依據。 40.如支付中期款時工程量發生變化，變更項目經驗收合格的在中期款中結算，其餘的在竣工驗收時結算。如因施工工程質量或其他問題需與乙方共同進行檢驗或就雙方爭議的問題進行磋商，則可適當順延結款日期。 4
1.甲方在簽定合同時向乙方支付的訂金人民幣計入裝修總費用，相應款項在支付首期款時扣除。 4
2.乙方承諾對整個工程進行________年的保修和終身維護，時間從工程竣工驗收日起計。乙方應在接到甲方報修電話的2小時內做出響應，在48小時內到達現場。如果由於乙方施工或提供的材料質量問題而導致報修，在甲方報修以後48小時內仍未能提出解決方案的，如甲方自行解決，則甲方支出的所有費用均由乙方支付。 4
3.工程完工後乙方必須交付甲方電氣竣工簡圖和上下水管線簡圖，標明導線規格、暗管走向和上下水管線、閥門、接口走向和位置，甲方簽收後方進行竣工結算。 4
4.未盡事宜，由雙方友好協商解決，協商不成的，提請相關部門仲裁解決。 4
5.本補充協議由甲、乙雙方與________年____月____日在_________簽署。正本三份，甲乙雙方各執一份， _________一份，均具同等法律效應。雙方共同簽署起即日生效。 甲方(籤)：_________
乙方(蓋章)：_________ 乙方代表(籤)：_________ ________年____月____日
________年____月____日
新版建設工程合同 篇3
甲方：_________ 乙方：_________ 雙方經充分協商，達成如下協議：
第一條總則
一、井位
1.鑽井施工地點：_________；
2.地形圖：_________；
3.井位設計圖：_________；
4.地層構造圖：_________.
二、國家、部、局對鑽進工程施工的批准投資計劃、工程項目，設計任務書等文件號及影印件。
三、井別：_________.
四、鑽井口數：_________.
五、井深結構：_________.
六、質量：
1.井身質量合格率_________，
2.固井質量合格率_________.
七、價格
1.調整井單價_________元米，合計金額_________元
2.開發井單價_________元米，合計金額_________元
第二條工程期限本合同鑽井工程自________年____月____日開鑽至________年____月____日全部鑽完。在組織鑽井工程施工中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，並通過書面形式確定順延期限；
一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
二、因甲方提出變更計劃或更變施工圖而不能繼續施工者；
三、因甲方不能按期提供技術文件、技術圖紙和鑽井施工條件，被迫停工或不能繼續施工者。
第三條鑽前準備
一、甲方在開鑽前應辦妥徵地拆遷和井場道路的墊方；清除施工場地及進出道路範圍內影響施工的原有建築物、構築物、管線、樹木、青苗等阻礙物。解決施工用的水、電和鑽機安裝搬運的道路。
二、甲方按時向乙方交付井位設計、完鑽井深、層位和完井要求，負責鑽井區塊的斷層分佈圖；斷層數據；小層平面圖；構造圖和鄰井圖壓力資料數據，並向乙方進行地質和工程技術要求交底。
三、乙方在開鑽前應組織有關技術人員學習和熟悉各種設計圖紙，參加地質設計交底，編好施工圖預算，負責安排鑽機運行計劃，施工方案，做好一切施工準備。
第四條工程款結算
一、按不同的機型、井別、井深、另加風險金，確定承包費用。對承包範圍以外的費用，按規定結算。
二、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在____日內按工程費用總額_________元的百分之_________一次撥給乙方，作為乙方備料及施工費。
第五條施工與設計變更
一、乙方在組織施工中，必須為油田開發着想，嚴格按照部、局頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工。
二、在鑽井施工中，乙方必須堅持按技術要求施工，甲方派員監督。任何一方不得隨意變更設計，如遇下列情況造成乙方井噴、卡鑽等事故和費用增加，應由甲方負擔；
1.鑽井施工設計有錯誤或甲方提供的技術資料與實際不符造成的事故由甲方負責。如乙方及時發現並通知甲方，甲方接到通知後立即(當天)提出修改或變更設計，經雙方同意後方可改變施工計劃，由此而引起的費用增加，由甲方承擔，並由甲方賠償乙方的經濟損失。
2.鑽井施工中如有設計變更，超出原設計標準或加大鑽井難度時，需經上級有關部門審批同意，甲乙雙方辦理有關增加的生產費用手續後方可施工，費用由甲方承擔。在設計變更尚未批准前，任何一方不得強行施工。
3.甲方未盡協助義務給乙方造成損失。
三、在鑽井施工中，由乙方本身原因造成的損失自理。
四、鑽井是隱蔽工程，乙方在施工中必須按標準操作，做好每一道工序的記錄，接受甲方的監督、檢查、驗收。
五、甲方遇到特殊情況，要求乙提前完____區塊鑽井任務的，由雙方協商解決。乙方因此增加的費用由甲方負擔。
第六條完井驗收、結算與保修
一、乙方在完井前____日，應及時通知甲方，如甲方不能按期驗收，須提前通知乙方，並與乙方另行商定驗收日期。但甲方必須承認乙方的完井時間。甲方推遲驗收，其間發生的管理費、車輛費由甲方負擔。
二、施工完畢的井要以部、局的統一質量驗收標準為依據，甲方不準提高驗收標準。
三、經檢驗合格的井，從驗收即日起為移交完畢。移交後發生井口套管頭損壞、晃動或井口帽子丟失、井下落物，乙方概不負責。
四、由於甲方提供的資料、數據不準確或其他原因，造成鑽井質量不合格，由甲方負責。需乙方修井的甲方還要承擔修井費用和乙方的窩工費，窩工費按每小時_________元計算。
五、因乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承擔。
六、施工完畢並已驗收合格交給甲方的井，甲方在未射孔之前，若出現管內外冒油、水、氣現象，乙方負責保修，保修期為六個月，超過保修發生管內外噴冒氣油、水，乙方不予負責。
第七條獎勵、懲罰與仲裁
一、乙方在保證工程質量的前提下，提前完成鑽井任務，為甲方提前投產 創造了條件，增加了效益，甲方應按總施工費用的_________‰給乙方獎勵。
二、甲方不能隨意藉故拖欠或拒付乙方施工完畢、並已驗收合格的井，如逾期不付，甲方應增付未付款項的利息。
三、合同糾紛的解決方式。
第八條工傷事故 乙方有責任教育工人，嚴格執行操作規程，文明生產、安全施工、防火防盜。在施工中發生傷亡事故和乙方管理不善造成的其它經濟損失，均由乙方自負，不得因此影響工程進度。
第九條附則
一、本合同條款如對特別情況尚有未説盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定擬定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同牴觸。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等是合同的組成部分，具有合同效力。
二、本合同訂立之前，雙方簽訂的工程協議書，在簽訂本合同後可作為本合同之附件，與本合同牴觸之處，以本合同為準。
第十條合同附件(略)
一、鑽井施工圖紙；
二、地形圖；
三、井位設計圖；
四、地層構造圖；
五、國家、部、局對鑽井工程施工的批准投資計劃、工程項目、設計任務書等文件影印件_________份。 甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________ 負責人(簽字)：_________負責人(簽字)：_________ ________年____月____日________年____月____
新版建設工程合同 篇4
發包人（全稱）：____________
承包人（全稱）：___________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：___________
工程地點：___________
工程內容：_____________
羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批准文號：________
資金來源：__________________
二、工程承包範圍
承包範圍：_____________________
三、合同工期：
開工日期：_______________________
竣工日期：_________________________
合同工期總日曆天數_________________天
四、質量標準
工程質量標準：___________________
五、合同價款
金額（大寫）：_______________元（人民幣）
￥：_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規範及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：________年__________月__________日
合同訂立地點：___________________________
本合同雙方約定____________________________後生效。
發包人：（公章）__________承包人：（公章）____________
住所：______________住所：_______________
法定代表人：___________法定代表人：______________
委託代表人：_____________委託代表人：______________
電話：__________________電話：___________________
傳真：__________________傳真：________________
開户銀行：_______________開户銀行：______________
賬號：___________________賬號：__________________
郵政編碼：_____________郵政編碼：______________。
新版建設工程合同 篇5
上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________
法定代表人：__________，職務經理。
被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。
上訴請求：
請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實後依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。
事實與理由：
原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任於法無據。
首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。
內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南**項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關係，也無法律上的任何利害關係。
上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程於_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》後，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什麼河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南**項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。
上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。
其次，原判要求上訴人承擔連帶責任於法無據。
原審原告張_______受僱於被上訴人王_______，張_______在受僱過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建築資質的王_______，對於張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。
總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任於法無據。望二審法院依法准入上訴人上訴請求。
此致
_______中級人民法院
上訴人：_______燃氣有限公司
_____年_____月_____日
新版建設工程合同 篇6
甲方：__________
乙方：__________
根據《民法典》相關規定，經甲乙雙方友好協商，達成設備安裝合同壹份，內容如下：
一、工程概況：工程名稱：中央空調系統的安裝調試工程地點：項目工地(號)
二、合同範圍：本合同範圍： 項目中央空調系統工程的安裝、調試、驗收及維保。 乙方應提供嶄新的未經使用的安裝設備及材料、技術服務和所需的其他事項。在履行合同過程中，如乙方沒有提供或沒有達到設計圖紙中的技術性能指標，乙方應採取挽救措施，並承擔全部責任。 甲方需要而合同文件中未提出的技術要求，甲方有權發出變更通知，乙方有責任以合理的進度以及最優惠的價格滿足甲方變更的.要求。 招標文件及投標文件作為合同附件，組成本合同不可分割的一部分，甲乙雙方共同承諾、遵守。
三、合同造價：本合同總造價為：__________元 人民幣大寫：__________元整
3.1“合同價格”是指 項目中央空調系統工程，除甲方供應中央空調系統設備以外(甲方供應設備見附表)，從安裝設備及材料、安裝調試、備品備件供應至竣工驗收合格交付使用及維保等的人民幣報價，其中包括材料費、包裝費、運雜費、裝卸費、安裝費、調試費、備品備件供應費、直至驗收合格交付使用的一切費用及維保期內的維保費用等。
3.2合同價格為固定價，包括所有由於以原材料工本或其他條件的價格浮動而導致的全部額外費用，但由於甲方增減工程量引起的價格調整除外。
3.3合同價格包括合同涉及到的，由乙方提供的與設備的安裝與調試期間有關的一切專用工具、測試及所用儀器、耗材的費用，並由乙方負責運進和運離工程現場。
3.4合同價格包括乙方人員到現場的一切交通食宿費，甲方協助乙方人員在現場居住的方便，但有關費用由乙方自理。
3.5除非另有規定，乙方的價格須包括執行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附帶工作及費用，不論它們是否在合同文件中有所説明，也不論它們是否在簽訂合同時可以預料到。
四、付款方式
4.1合同簽訂後，十天內，乙方進場前，甲方支付合同總價30﹪為設備預付款;
4.2主要設備含空調主機及風機盤管末端進場後，甲方支付合同總價30%
4.3工程量進展到一半時，甲方支付合同總價20﹪。
4.4安裝、調試、驗收合格後，甲方支付合同總價15﹪。
4.5質量保證期結束，無質量問題，甲方付清全部餘款
五、工程工期：根據發包人使用要求，雙方約定合同簽定後，自乙方收到設備預付款之日起兩個月內，乙方完成本合同全部工程的安裝調試工作。
5.1 乙方進場前向甲方提供施工組織設計和施工總進度計劃。
5.2 在合同生效以後，____日內，乙方完成進場前的準備工作，並組織施工人員進場開始施工。
5.3 乙方須按合同規定的日期完成安裝及調試，協調與消防、裝修的衝突，保證工程順利進行，確保按期完成。
5.4 如工程實際與圖紙設計存在較大差異，無法按圖施工;或圖紙有較大變更，不能按期完成施工，經甲方簽字認可，工期順延。
5.5 遇不可抗力(由於嚴重的自然災害如洪水、地震等不可避免的或不可預見的及非人為所能控制的事件)，工期順延。
六、工程驗收：
6.1 乙方應按國家或國際有關的標準與規範施工。
6.2 安裝施工應以圖紙要求為準，不得私自偷工減料，或更換圖紙規定的安裝材料。對於圖紙未規定的安裝材料，應選用質量較好的材料使用。工程安裝調試完成以後，應達到圖紙設計的功能及使用要求。
6.3 甲方的授權代表有權任何時候檢查乙方的相關工程質量與工程材料的質量，並作為驗收的依據之一。
七、變更通知
7.1乙方如因為甲方原因影響了合同成本或交工期限，須立即以書面形式向甲方提出，甲方核實無誤後將向乙方發出變更通知，但在以下情況中，不得發變更通知。
7.1.1對乙方影響行為是在合同規定內作出的，或是由於乙方未能履行合同要求所必須的義務。
7.1.2乙方合同執行情況是因其自身的失誤、疏忽或未能按合同要求履行而受影響。
7.2 如果乙方認為所作的變更可能會使自己不能履行合同中義務時，須及時向甲方提出。相應設備及工程量的增減，按照國家________年工程定額三類取費進行合同金額修訂。
八、質保期
8.1 質保期從竣工驗收合格之日起計算________年，主機設備保修________年。
8.2 乙方所提供的安裝材料為全新的、且中央空調系統安裝質量符合合同要求。主機為XX公司產品，風機盤管及末端為上海三燕產品。
8.3在質保期內，若非誤操作或人為破壞所致，則合同標的或其部件、安裝材料等損壞應由乙方維修、供應和安裝。
8.4在質保期內，乙方在接到甲方通知後，2小時內作出反應並指導，24小時之內應派有經驗的技術人員到工地現場，履行其保修義務或處理緊急維修工作。超過24小時甲方可請其他人員進行修理，其費用從質保金中扣除。
8.5若質保期內，甲方沒有指出有缺陷，則代表甲方對乙方的工程安裝是滿意的，其質量保證責任已完成，但隱蔽性的、合理的檢查和實驗都不能發現的缺陷除外。
九、違約責任
9.1 由於乙方的原因不能按時交付使用，所使用的安裝材料不符合合同規定，由此造成的損失，應有乙方承擔一切責任。
9.2 若由於甲方原因出現如未按有關要求驗收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不負責任。
9.3 乙方原因延誤工期，每延誤一天交付使用，支付金額為合同價款1‰的違約金(無法抗拒因素造成誤工除外)。
十、不可抗力
10.1 如果雙方的任何一方因人力不可抗拒因素(諸如颱風、地震、戰爭或雙方認同的其他情況)而引起合同進度延誤，在此情況下，一方應及時書面通知另一方，並提供當地政府簽發的不可抗力的證明。受不可抗力事件影響一方，就盡力減少事件的影響，儘早恢復工作，雙方應儘早協商並確定新的交工日期，並由甲方發給乙方完工變更通知書，確定合同進度相應順延。
10.2 不可抗力事件給雙方造成任何損失，有各方自行負責，合同價格不得因不可抗力的影響而作任何調整。
十一、責任 乙方負責在工程峻工前，對已完工程的成品保護，在此期間發生的損壞，由乙方負責修復。 乙方承擔在安裝、維修等過程中因施工與質量問題引發的其他事故和由此發生的全部費用。 乙方承擔由於自身安全措施不力造成人身傷亡事故的責任和由此發生的全部費用。
十二、 合同終止
12.1雙方應按照合同的規定，全面履行完全合同義務直至合同終止。
12.2 凡出現以下情形，甲方有權通知乙方終止合同：
12.2.1 不可抗力的原因而不能履行合同。
12.2.2 當甲方確信乙方已無履約能力時。
12.2.3乙方在收到甲方的合同終止書後，應立即終止合同執行，但雙方有權追究在合同終止前的違約索賠。
十三、 仲裁
13.1 本合同適用的法律是《民法典》。
13.2雙方由合同或合同之外引起的所有糾紛，可通過雙方的友好協商來解決，若該協商在糾紛開始後不能在15天內通過協商解決，任何一方可以在一個月內向對方提出書面通知，並將該糾紛提交工程所在地仲裁部門或工程所在地法院進行解決。 13.3仲裁或法院判決對雙方具有約束力，凡產生的仲裁費用或訴訟費用，按照國家相關法律規定執行。
13.4在仲裁和起訴過程中，除非雙方協商同意終止合同，否則雙方必須繼續執行他們各自的合同義務。
十四、 合同生效及其他
14.1本合同應在雙方簽字、蓋章之日起生效。雙方均已履行完合同規定的全部責任和義務時失效。
14.2在合同執行期間，雙方均不得單方隨意作出合同範圍以外的變更或解除合同。
14.3合同若有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等法律效力，若補充規定與合同不一致時，以簽訂日期在後者為準。
14.4合同由協議書與合同附件組成，並具有同等法律效力。
14.5合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。
十五、其他未盡事項：
甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 委託人： 委託人： 開户行及帳號： 開户行及帳號： 聯繫方式： 聯繫方式：________年____月____日________年____月____日
新版建設工程合同 篇7
甲方：__________
乙方：__________
借款方在____年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守___號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。
第一條 借款方根據批准的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣(大寫)____元，用於__建設工程，不得挪作他用。預計分季用款：一季____元;二季____元;三季____元;四季____元。
第二條 貸款利率為年息___%，計算複利。
第三條 年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。
第四條 建設期間或項目竣工後，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效後，本合同同時失效。
甲方：__________
乙方：__________
時間：__________
新版建設工程合同 篇8
建設工程合同（一）
發包方（甲方）：________________________________
地址：____________郵碼____________電話____________
法定代表人：____________職務____________
承包方（乙方）：________________________________
地址：____________郵碼____________電話____________
法定代表人：____________職務____________
依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，並嚴肅履行。
第一條工程項目
一、工程名稱：________________
二、工程地點：________________
三、工程編號：________________
四、工程範圍和內容：全部工程建築面積________平方米。（各單項工程詳見工程項目一覽表）
五、工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣________元，其中：人工費________元。（各單項工程詳見工程項目一覽表）
第二條工程期限
一、開竣工日期：依照國家頒佈的工期定額，經雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：
全部工程自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。（各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表）
二、施工前各項準備工作，雙方應根據工程協議書中第三條規定，分別負責按時完成。
三、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協商，簽訂協議，並報有關部門備案。
1.由於人力不可抗拒的災害，而被迫停工者；
2.因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續施工者；
3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求，而被迫停工或不能順利施工者。
第三條物資供應
一、全部工程所需的物資按下列第項供應方式辦理：
1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責採購，供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責採購供應。
2.統配、部管材料，由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用，特殊材料及統配、部管的機電產品，由甲方負責採購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責採購供應。
3.包工不包料工程，全部材料、設備由甲方採購供應到現場或指定的加工地點。
4.其他方式：
二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規格、數量及進場期限，詳見甲方供應材料、設備一覽表。
三、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，由甲方負責檢驗（甲方委託乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工，應另簽訂協議）。
四、工程所需材料，如因供應部門規格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規格、品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲方同意，並由三方簽訂協議後實行。由於代用或加工而發生的量差、價差及加工費，應按現行規定辦理結算。
五、凡應附有合格證明的材料，在進場時必須由供應方負責驗證；如無合格證明，必須經供應方試驗合格後方準使用，其試驗費用，應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗，其試驗費用，應由甲方負擔。
六、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格、質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。
第四條工程款結算
一、全部工程造價的結算方式。按下列第項規定辦理：
1.以審查後的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2.按施工圖預算加包乾係數確定的包乾造價結算，包乾範圍以外的費用；另按有關規定付款。
3.按標準施工圖單方造價包乾結算，包乾範圍以外的費用，另按有關規定付款。
4.包工不包料工程，按預算定額規定的人工費結算。
5.招標的工程，按中標的價款結算。
二、工程款撥付與結辦法，按現行規定辦理（詳見附件）。
第五條施工與設計變更
一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失，應由責任方負擔：
1.施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在7天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方簽訂協議後，方準施工。
2.在施工中，如遇設計變更超出原設計標準或規模時，應在施工前按審批程序重新報批，經審查處審核工程預算，經辦銀行審查投資後，並由甲乙雙方簽訂協議，方可施工。否則，任何一方不得強行施工。
3.在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。
4.在施工中，如發現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。
三、乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成後，必須經過驗收作出記錄，方能繼續進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，並作好記錄，重大或複雜隱蔽工程，應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，並辦理隱蔽工程驗收手續。如甲方未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應予承認。
四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項，應按定額管理辦法報批。變更工程協議所附的變更預算，應在施工前及時送經辦銀行，做為結算工程款之依據。
第六條竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工前5日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，如甲方不能按時參加驗收，須提前通知乙方取得乙方同意後，另訂驗收日期，但甲方須承認竣工日期，如再不按時參加驗收，其所發生的管理費和各項損失均由甲方承擔。並償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
二、竣工工程驗收合格，從驗收之日起3天內，乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收後的工程發生損失，應由甲方承擔。
三、本項工程中的單位工程，如需單獨移交甲方，在移交時，雙方應辦理中間驗收手續，作為該單位竣工工程驗收之依據。
四、在進行竣工工程驗收中，如發現工程質量不符合規定，乙方應負責無償修理或返工，並在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格後，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可做減項竣工，並對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
六、竣工工程驗收，以國家頒發的施工驗收規範、技師檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應在驗收前10天向甲方提供以下文件：
1.增減變更文件和其他洽商記錄；
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄；
3.工程竣工後，應繪製竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以説明，提交建設單位存檔。工程變更較大的，可以由建設單位自繪或委託設計單位、施工單位繪製竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收後，屬於民用建設項目應於竣工驗收後15天內，屬於工業建設項目，應於竣工驗收後30天內，將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件後，民用建設15天內，工業建設20天內審查完畢，如到期未提出異議，由經辦銀行審定撥款。
八、工程竣工驗收後，乙方對施工的土建工程質量負責保修一年，採暖工程保修第一個採暖期內。在保修期內，確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，乙方應負責無償修理。（屬於專業性建築安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規定辦理）
九、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
第七條違約責任和仲裁
一、由於乙方責任未按本合同規定的日期竣工，（以竣工驗收合格日期計算）每逾期一天，應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金；屬於包工不包料的，每逾期一天，應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。
二、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項，如拖期不付，按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應根據有關政策的規定，另行協議。
四、建築安裝工程承包合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門，進行調解；解決不了的，可選擇下述第項處理：（1）向建築物所在地的仲裁委員會申請仲裁，（2）直接向人民法院起訴。
第八條附則
一、預算審查手續，由建設單位將建築安裝工程承包合同（附施工圖預算）送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑑證的，可到建築物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑑證。
二、在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備合同（工程協議書），可做為本合同之附件。
三、招標工程，按《××市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。
四、雙方商定的其他事項：
第九條合同附件
一、工程項目一覽表。
二、全部施工圖紙。（合同正本有此附件）
三、施工圖預算。（合同正本及建設銀行有此附件）
四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。
五、有關協議：
六、有關補充合同：
第十條合同份數及有效期
一、本合同一式____份，甲乙雙方各執正本一份，並分別報送雙方業務主管部門副本一份。
二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收並結清尾款後失效。
建設單位（發包方）：____________________
工程負責人：____________________________
____年____月____日
建工單位（承包方）：____________________
工程負責人：____________________________
____年____月____日
建設工程合同（二）
委任單位：____________
施工單位：____________
就____________裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：
一、工程名稱：___________________________
二、工程地點：________________________
三、工程項目內容：________________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
五、工程造價為人民幣：____________________________________
六、付款方式
1.合同簽訂後甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。
2.開工後，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，餘額在工程驗收合格一次性付清。（以預算書單價為標準，以實際工程量結算）
七、材料設備：本工程所需的工程材料由乙方負責採購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工
1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。
2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可後，該資料作為本合同不可分割的一部份，由於設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3.施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，並雙方簽字附加協議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
4.乙方應瞭解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規範，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。
5.如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量
1.本工程以施工圖紙、作法説明、設計變更為質量評定驗收標準。
2.由於乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。
3.由於乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切後果由乙方負責。
4.裝飾工程質量保修一年。
十、工程驗收
由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收後，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任並以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任
任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備註
本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲。乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。
十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章後即生效，具有法律效力。
甲方單位（蓋章）：________
代表人：__________________
乙方單位（蓋章）：________
代表人：__________________
日期：____________________
簽訂合同地點：____________
承包工程合同
土方工程合同
保温工程合同協議書
新版建設工程合同 篇9
甲方(買方)： 乙方(賣方)： 甲乙雙方本着平等互利、誠實信用的原則，在協商一致的基礎上，簽訂本合同：
一、合同標的
1.1乙方根據要求向甲方提供【網絡監控設備一批】(詳見附件【一】)。
二、交付方式
2.1乙方應按下述要求將產品交付甲方：
2.
1.1交付期限：合同簽訂後【】內交付。
2.
1.2交付地點：【需方自提】。
2.
2.3交付方式：【交付方式及運輸方式、運費見補充附頁】。
三、運費及風險轉移
3.1乙方將產品送至甲方指定的交付地點，並承擔運輸費用以及運輸途中的一切風險，風險自產品運到甲方指定地點並經甲方驗收合格簽收後轉移到甲方。因包裝不當等原因造成的產品滅失、損壞，由乙方負責。
四、質量保證
4.1乙方保證交付的產品與雙方約定的式樣、質量完全符合，且符合甲方正常使用要求，不存在任何質量瑕疵。
4.2因產品質量問題引起的一切人身、財產損失，乙方應承擔全部賠償責任。
五、合同價款及支付
5.1本合同採購價款：大寫人民幣【壹拾柒萬叁仟貳佰壹拾陸元整】，小寫：【173216元】。該合同價款已包括乙方履行本合同的全部報酬和所需的全部費用。除另有約定外，甲方無需就本合同項下事項向乙方支付上述價款之外的任何其他費用。
5.2甲方憑乙方開具的相應金額的發票並按以下第【1】種方式向乙方付款：
(1)一次性支付：甲方在收到乙方全部產品，並驗收合格簽收後支付。
(2)分期支付：甲方分期向乙方支付本合同採購價款: 【 】。
六、質量保修
6.1乙方提供自產品出貨之日起【________年】的保修服務。對於產品交付檢驗的不合格品，乙方將予以更換。
七、違約責任
7.1乙方不能按時交貨的，每逾期【一週】應向甲方按合同總價 【1】%的標準支付違約金(不足【一週】的按【一週】計算)。乙方不能按時交貨超過【三週】的，甲方有權解除合同。違約金不能彌補所造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。
八、爭議解決
8.1合同在履行過程中若發生爭議，由雙方友好協商解決。若協商不成，向甲方所在地有管轄權的法院起訴。
九、其他約定事項
9.1合同變更：本合同一經簽訂，雙方不得變更或擅自解除，如需變更，只能以雙方簽字蓋章的書面文件(包括傳真件)進行，該類文件視為本合同的有效組成部份。
9.2本合同一式【肆】份，雙方各持【貳】份，經雙方簽字蓋章後生效;本合同傳真件具有同等的法律效力。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日 ________年____月____日【工程工程合同合集8篇
新版建設工程合同 篇10
第一部分 協議書
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，發、承包人就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。達成協議如下：
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程規模及結構特徵：
工程承包範圍：
工程立項批准文號：
資金來源：
二、合同工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日曆天數 天。
三、質量標準
工程質量標準：
四、合同價款
幣種：
合同總價(大寫)： 元
(小寫)：￥： 元
綜合單價或費率：□詳見承包人的投標報價書(招標工程)
□詳見經確認的工程報價單或預算書(非招標工程)
五、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、 本合同協議書
2、 中標通知書
3、 投標書及其附件
4、 經確認的工程報價單
5、 本合同專用條款和補充條款
6、 本合同通用條款
7、 標準、規範及有關技術文件
8、 圖紙
9、 工程量清單
10、 雙方有關工程的洽商、變更等書面記錄和文件
11、 發包人或工程師有關通知及工程會議紀要
12、 工程進行過程中的有關信件、數據電文(電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)。
六、詞語定義
本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。
七、承包人承諾
承包人向發包人承諾按照合同約定及工程師的指令進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任並履行本合同書所約定的全部義務。
八、發包人的承諾
發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項，並履行本合同所約定的全部義務。
九、合同生效
合同訂立時間： 年 月 日。
合同訂立地點：
發包人和承包人約定雙方法定代表人簽字或蓋章後生效，並送工程所在地縣級以上地方人民政府建設行政主管部門備案。
發 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開户銀行： 開户銀行：
帳 號： 帳 號：
郵政編碼： 郵政編碼：
鑑證意見：
鑑證機關(章)
經 辦 人：
年 月 日
新版建設工程合同 篇11
委 託 人：(甲方) 受 託 人：(乙方) 審查項目合同號： 簽訂地點： 簽訂日期：________年____月____日 有效期限：________年____月____日至________年____月____日 依據《中華人民共和國民法典》和其它相關法律法規的規定, 本合同雙方就(以下稱項目)事宜, 經協商一致, 簽訂本合同。
一、項目概況
1、項目名稱：
2、項目地點：
3、項目面積：
4、項目計劃開竣工日期：年____月開工，年____月竣工。
5、設計單位：
6、勘察單位：
7、建設單位：
二、審查範圍和內容 程序性審查的主要範圍和內容為： 技術性審查的主要內容為：
三、乙方服務措施：
1、乙方委派進行本合同項下初步設計、施工圖設計文件審查的人員均為具有相關資質和能力的專業人員。
2、針對項目的建設特點，為確保約定項目能夠在計劃的竣工日期順利完成，除在乙方的《報價書》中已作出的服務承諾外，乙方應與設計單位和甲方保持密切溝通聯繫，提供跟蹤諮詢服務，具體如下：
(1)與設計單位密切配合
(2)與甲方的配合
四、合同履行期限、提交技術文件及交接方式：
(1)乙方初步設計審查工作週期：不多於 個工作日。
(2)乙方施工圖審查工作週期：
第一階段：即0.000以下建築空間的施工圖審查階段，初審不多於 個工作日，
第二階段：即整個建築空間的施工圖審查階段，初審不多於 個工作日
(3)初審完成後，乙方各專業審查人員應按程序和審查要點分別填寫各專業審查意見書交甲方或原設計單位，原設計單位根據審圖意見修改後返回乙方進行復審，複審意見應在收到設計單位修改文件後____日內提出。複審合格項目應由乙方負責審查的專業人員填寫《____市建築工程施工圖設計文件審查報告》一式三份提交甲方。
(4)經乙方審查合格的項目，向甲方提交《____市建築工程施工圖設計文件審查通知書》一式兩份，並在審查過的施工圖文件蓋章(三套)。勘察報告及結構計算書返還甲方。
(5)本合同生效後即開始程序及技術性審查(含技術諮詢服務),審查工作按規定工作日數完成(見本條第
一、
第二款)並提交審查報告。
五、委託方(甲方)的協作事項： 甲方辦理報審手續時應向乙方提供或陸續提供下列文件和資料的複印件： ⑴ 規劃管理部門核發的《建設工程規劃許可證》; ⑵ 有關部門對消防、抗震、人防、節能等專項審批意見書; ⑶ 工程勘察成果報告及勘察審查報告(詳勘); ⑷ 施工圖設計全套圖紙文件一套(結構專業計算書一份，); ⑸ 另提供總平面一張; ⑹ 審查需要提供的其它資料。
六、技術情報和資料的真實性、保密、 甲方向乙方提交的所有技術資料及審核後修改的設計文件、計算書等對其真實性、完整性負責。乙方對甲方提供的所有資料負有保密責任，未經甲方許可，不得向
第三方透露。
七、驗收、評價方法 審查報告應符合本合同及相關法律法規的要求。____市規委對委託的審查單位的工作進行監督。____市建設工程勘察設計質量監督總站負責日常工作。 評價方法：
八、報酬及其支付方式： 本項目審查費固定為人民幣 元，大寫： 元整。 支付方式為(一次性支付或分期支付)： 分期支付具體為：初步設計審查(含技術諮詢工作)完成並出具正式審查意見書後 個工作日內： 元。 施工圖
第一階段審查並出具正式審查意見書工作完成(含初審和複審)並出具正式審查意見書後 個工作日內，支付人民幣 元。 施工圖
第二階段審查(含技術諮詢工作)工作完成(含初審和複審)並出具正式審查通過文件後 個工作日內，支付 元。 若階段發生變化，則雙方另行商議支付方式。
九、違約金或者損失賠償額的計算：違反本合同約定，違約方應當按照《中華人民共和國民法典》有關條款的規定承擔違約責任。
(一)違反本合同
第四條約定，乙方應承擔違約責任，每延誤一天應減收項目審查費2。
(二)違反本合同
第八條約定，甲方應承擔違約責任，每延誤一天，應按商業銀行同期貸款利率支付逾期違約金。
十、解決合同糾紛的方式 在履行本合同的過程中發生爭執，雙方應友好協商，協商不成時，任何一方均可向 仲裁委申請按其仲裁規則進行仲裁。 十
一、其它 對於審查不合格的項目，乙方將由審查單位負責人和審查人員簽字並蓋章的《____市建築工程施工圖設計文件審查報告》交甲方，原設計單位修改後，甲方重新送審。複審不合格項目交____市建設工程勘察設計質量監督總站處理。複審時間與初審時間詳見本合同
第四條。 施工圖一經審查批准,不得擅自進行修改。如遇特殊情況需對已審查過的主要內容進行修改時,必須重新報請原審查單位批准後實施。 甲方與乙方對審查意見存在重大分歧時，甲方可向市規劃委提出複審申請，市規劃委可另行委託審查單位或組織專家論證，做出仲裁決定。 本合同生效後，任何一方不得單方終止本合同，若甲方要求單方終止合同，原繳的審查費不退，乙方的審查工作超過一半時，甲方應支付全部審查費。 本合同如有未盡事宜，合同雙方應協商並簽定補充協議，作為本合同附件。 本合同經甲、乙雙方簽字蓋章後生效，本合同自全部內容履行完畢後截止。 本合同正本一式 本份及副本 份，甲乙各方持正本 份，及副份。 委 託 人：(甲方) 受 託 人：(乙方)________年____月____日：
新版建設工程合同 篇12
訂立合同雙方： ＿＿省＿＿縣＿＿（單位），以下簡稱委託方； ＿＿省＿＿設計院，以下簡稱承包方。 經雙方協商，由委託方委託承包方承擔＿＿工程的可行性研究，特訂立本合同。
第一條 委託方在合同簽訂之日起＿＿天以內，向承包方提供所有與研究工程有關的數據和資料，並對資料的準確性負責。 1.提供數據、資料的內容如下：＿＿（略）。 2.在合同期內，委託方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給承包方，必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。
第二條 承包方應在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向委託方提交本合同工程的可行性報告，並對此承擔責任，可行性報告內容應包括： 1.經營評價指標： （1）投資內部收益率：＿＿＿＿。 （2）投資回收期：＿＿＿＿。 2.貸款償還能力分析：＿＿＿＿。 3.外匯償還能力分析：＿＿＿＿。 4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：＿＿＿＿。 5.結論：＿＿＿＿。 承包方應向委託方提交可行性報告＿＿＿＿份。 委託方如在合同期間對＿＿＿＿工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致承包方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。
第三條 費用支付條款 1.本工程的可行性研究費為人民幣＿＿＿＿元整。於合同生效之日，委託方應向承包方付給上述金額的百分之二十。下餘金額於合同期滿時全部付清。 2.委託方中止合同時，無權要求承包方退還定金。 3.承包方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金。
第四條 違約罰金 1.承包方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的千分之五，作為違約罰金。 2.承包方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤純屬承包方造成者，應扣除其所應得費用的10－30％，視錯誤性質嚴重程度而定。 3.因委託方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。 4.委託方超過合同規定日期付費時，應償付給承包方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。
第五條 本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。
第六條 本合同正本一式＿＿份，雙方各執一份。合同副本一式＿＿份，送＿＿各一份備案。 委託方：＿＿＿＿（蓋章） 地址：＿＿＿＿ 負責人：＿＿＿＿（簽名） 聯繫人：＿＿＿＿（簽名） 開户銀行：＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿ 電話號碼：＿＿＿＿ 電報掛號：＿＿＿＿ 承包方：＿＿＿＿（蓋章） 地址：＿＿＿＿ 負責人：＿＿＿＿（簽名） 聯繫人：＿＿＿＿（簽名） 開户銀行：＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿ 電話號碼：＿＿＿＿ 電報掛號：＿＿＿＿ ＿＿年＿＿月＿＿日訂立
返