土建施工合同集錦（通用22篇）
土建施工合同集錦 篇1
建設單位： (甲方)
施工單位： (乙方)
根據工程需要，甲方現將工程委託乙方承建。雙方本着平等互利、公正自願的原則，遵守《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》的有關規定，結合工程具體情況，為明確雙方合作的權利、義務和責任，經雙方協商一致達成如下條款：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程結構：
4、建築面積： ㎡
5、工期：自開工之日起 天，乙方確保施工工期，按期交工。在施工中由於甲方原因、圖紙變更或增加工程量、不可抗力的自然因素，非乙方原因造成的工期延誤，工期相應順延。由甲方原因造成工程停工等情況，所發生損失由甲乙雙方協商解決賠付事宜。
6、質量等級：合格
7、未列明事項按圖紙進料、施工和驗收。
二、工程價款及承包方式：
乙方以包工包料方式承包。工程預算價格為(大寫)肆拾肆萬貳仟零肆拾陸元整，(小寫)￥：442046元。最後決算以財政評審價格為準。
三、工程進度要求：
1、合同簽定後按照雙方協定的工期要求，乙方在收到圖紙後7天內編制工程進度計劃。
2、對甲方因延誤工期的任何索賠，均視本合同索賠，由甲方負擔被索賠費用。
四、工程質量的要求：
乙方要嚴格按照工程施工圖紙、説明及相關驗收規範進行施工，確保工程質量達到合格標準。如乙方達不到規定質量要求或出現不合格工程，甲方書面通知乙方在規定日期內無償修復，至合乎上述規定。
五、材料供應：
乙方必須選用合格材料，甲方對乙方自行採購的材料須經建設方和監督方驗收，如不合格，禁止使用。
六、安全生產：
文明施工必須要高起點嚴要求，按公司頒發的文明工地標準進行組織落實，同時乙方要服從甲方及上級有關部門的監督檢查。
七、工程價款的支付與結算：
財政評審後工程款付清。
八、工程保修期
工程竣工驗收後，乙方對工程質量按國家現行規定進行保修，保修期一年。保修期內發生屬於施工原因造成的返修，乙方應無償修理。
九、雙方責任
1、甲方責任
(1)負責提供施工圖以及必要資料，進行單位工程技術交底，檢查施工的監督工作。
(2)負責現場“三通一平”施工條件。
(3)負責施工總平面圖的設計與管理及施工組織設計的`審核。
(4)負責總平面的測量工作，並對單位工程定位放線進行審核複測。
(5)負責監督試驗工作。
(6)負責組織單位工程的竣工驗收質量評定與核驗工作。
(7)甲方派人員參與乙方施工質量、工期的組織、施工及驗收工作。
2、乙方責任
(1)為確保工程順利完成，乙方必須保證有足夠數量的與工程配套的管理人員和勞動力，負責制訂確保工程能順利完成月、旬、日工程形象進度計劃。
(2)已完工程項目，在交工前負責保管，現場如發生損失由乙方負責。
(3)乙方必須接受甲方對工程質量、進度、技術資料、材料等的監督檢查和處理。
十、其他條款：
1、本合同簽字生效。本合同正本兩份，甲、乙雙方各執一份。
2、未盡事宜雙方另行協商。
3合同執行中雙方發生分歧，以《建設工程施工合同》GF-1999-0201)為準。
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話：_______________________電話：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
土建施工合同集錦 篇2
一、合同雙方
1.甲方：
2.乙方：
二、合同內容
經甲乙雙方協商，乙方按照設計圖紙及雙方簽署的技術協議完成西安腎病醫院污水處理安裝工程，具體內容詳見技術協議。
三、合同金額及支付方式
經甲、乙雙方協商確定該醫院污水處理安裝工程項目總承包合同額為人民幣(大寫) 壹拾叁萬元正 (130000 )元整,共 2 次付清。合同簽訂之日起五日內，甲方向乙方支付預付款 陸 萬(￥ 60000 )元整;在工程竣工並驗收合格後之日起五日內，甲方向乙方支付 人民幣柒 萬( ￥70000 )元整。
四、安全責任
一切施工安全責任由乙方全部承擔。
五、爭議處理
甲、乙雙方應自覺執行本合同。在合同履行過程中，若確定因無法克服的客觀因素影響工程進度，則耽誤的時間可由甲、乙雙方自願協商解決;若有問題雙方協商不成的可提請合同簽訂地有關仲裁或法律機關裁決。
六、合同期限
合同期限15天
七、本合同一式2份，甲、乙雙方各持_1__份，公證機關_____份。
八、合同簽字蓋章
甲方：乙方：
日期：
土建施工合同集錦 篇3
一、合同雙方
1.甲方：
2.乙方：
二、合同內容
經甲乙雙方協商，乙方按照設計圖紙及雙方簽署的技術協議完成西安腎病醫院污水處理安裝工程，具體內容詳見技術協議。
三、合同金額及支付方式 經甲、乙雙方協商確定該醫院污水處理安裝工程項目總承包合同額為人民幣(大寫) 壹拾叁萬元正 (¥130000 )元整,共 2 次付清。合同簽訂之日起五日內，甲方向乙方支付預付款 陸 萬(￥ 60000 )元整;在工程竣工並驗收合格後之日起五日內，甲方向乙方支付 人民幣柒 萬( ￥70000 )元整。
四、安全責任
一切施工安全責任由乙方全部承擔。
五、爭議處理
甲、乙雙方應自覺執行本合同。在合同履行過程中，若確定因無法克服的客觀因素影響工程進度，則耽誤的時間可由甲、乙雙方自願協商解決;若有問題雙方協商不成的可提請合同簽訂地有關仲裁或法律機關裁決。
六、合同期限
合同期限15天
七、本合同一式2份，甲、乙雙方各持_1__份，公證機關_____份。
八、合同簽字蓋章
甲方：乙方：
年月日：
土建施工合同集錦 篇4
發包單位(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律、法規，遵循平等自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽定本合同。
第一條神話KTV整個土建工程承包給乙方，包工施工(樓梯及一樓線交板包工包材)。總承包價為：
第二條工程工期為 天，自20__年6月 日起至20__年 月 日止。(備註：二樓土建為 天，負一樓及一樓共 天。)
第三條施工安全。承包人應嚴格遵守工程建設安全生產有關管理規定，組織施工。凡在施工過程中造成事故及發生的.費用，均由乙方負責。
第四條甲方在施工過程中應協調施工現場的臨時用水、用電等相關事宜。
第五條工期完工後，如甲方驗收不合格，乙方應無償返工。
第六條本合同於20__年 月 日由雙方簽訂，自雙方簽字或蓋章後生效，本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
土建施工合同集錦 篇5
甲方;
乙方;
現甲方同意將鋼結構大棚土建部分施工承包給乙方，為了明確雙方責任，以便共同遵守，經雙方協議忒頂一下合同。
一、工程地點;渭南市下吉鎮雙關路中段
二、承包方式，單包工
三、工程承包範圍;乙方承包圖紙所有土建工程項目，本工程所需所有工具機械由乙方負責。
四、計算方法;總工費為元。不含鋼結構部分。
五、付款辦法，工程結束付85%給乙方，剩餘部分按圖紙工程全部完成在30天內一次性付給乙方。預留10%質保金，一年後一次付清。
六、工程質量要求;乙方嚴格按圖紙施工，本工程質量要求合格，乙方施工過程中因人為造成返工的經濟損失由乙方負責，若乙方中途停工不做，無權向甲方要工資，甲方有權另找他人施工。
七、安全責任;施工過程中，乙方要嚴格要求自己，必須遵守安全規程，在施工過程中因工傷事故，意外現象等一切安全事故責任，乙方付全部責任與甲方無關。
八、施工期限;施工期限甲、乙雙方簽字生效3天內完工。
九、本合同一式兩份。甲乙雙方各一份，共同守執行，不得違約。如果違約述任一條歀，造成經濟損失的，則違約方負擔全部責任。
十、本合同甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
年 月 日
土建施工合同集錦 篇6
建設單位：(甲方)
施工單位：(乙方)
根據工程需要，甲方現將工程委託乙方承建。雙方本着平等互利、公正自願的原則，遵守《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》的有關規定，結合工程具體情況，為明確雙方合作的權利、義務和責任，經雙方協商一致達成如下條款：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程結構：
4、建築面積：㎡
5、工期：自開工之日起天，乙方確保施工工期，按期交工。在施工中由於甲方原因、圖紙變更或增加工程量、不可抗力的自然因素，非乙方原因造成的工期延誤，工期相應順延。由甲方原因造成工程停工等情況，所發生損失由甲乙雙方協商解決賠付事宜。
6、質量等級：合格
7、未列明事項按圖紙進料、施工和驗收。
二、工程價款及承包方式：
乙方以包工包料方式承包。工程預算價格為(大寫)肆拾肆萬貳仟零肆拾陸元整，(小寫)￥：442046元。最後決算以財政評審價格為準。
三、工程進度要求：
1、合同簽定後按照雙方協定的工期要求，乙方在收到圖紙後7天內編制工程進度計劃。
2、對甲方因延誤工期的任何索賠，均視本合同索賠，由甲方負擔被索賠費用。
四、工程質量的要求：
乙方要嚴格按照工程施工圖紙、説明及相關驗收規範進行施工，確保工程質量達到合格標準。如乙方達不到規定質量要求或出現不合格工程，甲方書面通知乙方在規定日期內無償修復，至合乎上述規定。
五、材料供應：
乙方必須選用合格材料，甲方對乙方自行採購的材料須經建設方和監督方驗收，如不合格，禁止使用。
六、安全生產：
文明施工必須要高起點嚴要求，按公司頒發的文明工地標準進行組織落實，同時乙方要服從甲方及上級有關部門的監督檢查。
七、工程價款的支付與結算：財政評審後工程款付清。
八、工程保修期
工程竣工驗收後，乙方對工程質量按國家現行規定進行保修，保修期一年。保修期內發生屬於施工原因造成的返修，乙方應無償修理。
九、雙方責任
1、甲方責任
(1)負責提供施工圖以及必要資料，進行單位工程技術交底，檢查施工的監督工作。
(2)負責現場“三通一平”施工條件。
(3)負責施工總平面圖的設計與管理及施工組織設計的審核。
(4)負責總平面的測量工作，並對單位工程定位放線進行審核複測。
(5)負責監督試驗工作。
(6)負責組織單位工程的竣工驗收質量評定與核驗工作。
(7)甲方派人員參與乙方施工質量、工期的組織、施工及驗收工作。
2、乙方責任
(1)為確保工程順利完成，乙方必須保證有足夠數量的與工程配套的管理人員和勞動力，負責制訂確保工程能順利完成月、旬、日工程形象進度計劃。
(2)已完工程項目，在交工前負責保管，現場如發生損失由乙方負責。
(3)乙方必須接受甲方對工程質量、進度、技術資料、材料等的監督檢查和處理。
十、其他條款：
1、本合同簽字生效。本合同正本兩份，甲、乙雙方各執一份。
2、未盡事宜雙方另行協商。
3合同執行中雙方發生分歧，以《建設工程施工合同》GF-1999-0201)為準。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
土建施工合同集錦 篇7
建設單位：(以下簡稱甲方)
承建單位：(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方充分協商，甲方將下列工程任務委託乙方進行施工承包，為明確雙方責任，特制定本合同，希共同遵守。
一、工程名稱及建設地點：
1、工程名稱：
2、建設地點：
二、工程範圍：
園林綠化種植，園林景觀水電施工，園林景觀土建施工，園林綠化養護。
三、工程總造價：
乙方上報預算總價(含税)為壹佰貳拾陸萬捌仟肆佰元(￥126.84萬元)，確定最終含税合同總價為：壹佰叁拾伍萬肆仟陸佰元(￥：135.46萬元)。
四、工期：
工期為：40天，20__年3月5日至20__年4月14日。
五、承包方式：
包工包料
六、甲乙雙方負責完成的工作：
a)甲方負責完成的工作：
i、在開工期間為乙方施工提供方便，為乙方提供生活及施工水電接口;負責為乙方駐地提供場地，其辦公或生活用房搭設費用由乙負責。
ii、甲方委派同志為工地代表，對工程進度、工程質量進行監理、督促乙方按規定搞好各項技術資料報表整理及處理其它事宜。
b)乙方負責完成的工作：
i、乙方委派同志為工地代表，負責在開工前三天內完成組織施工圖會審、編制詳細的施工計劃，並送交甲方，經甲方確認後，作為乙方施工及甲方檢查監督執行施工進度的依據。
ii、保質、保量，按時完成所承包的工程項目，服從甲方現場人員及監理的指導。
iii、自覺遵守甲方的有關規定，愛護公物，不損壞甲方設施;在甲方指定的水電接口處安水、電錶，並負責交納水電費。
七、乙方必須嚴格按照設計施工圖紙，施工技術規範進行施工。因乙方擅自變更設計發生的費用及由此造成甲方的損失均由乙方負責。
八、工程變更：
在工程施工中，如果有合同以外的變更項目或預算中漏項的情況，採用以下方式：
1、變更增減工程量由甲、乙雙方按實際發生量確認;
2、變更項目單價首先參照原合同預算報價中的相同或相近似的單價執行，如果原合同預算報價中沒有可參照的項目單價，由甲、乙雙方根據市場價協商確認。
3、變更項目金額一起併入工程決算中。
九、工程驗收及竣工結算：
a)所承包工程全部完工後，由甲方根據雙方確認工程報價書中所列項目、設計施工圖紙及國家相關施工技術規範進行竣工驗收，如有出入或施工質量問題，由乙方負責無償返工，直到符合要求為止。
b)工程竣工驗收通過後，雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章，同時乙方將全部技術檔案資料移交給甲方。
c)雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章後，乙方在15個工作日內將竣工資料和竣工結算書上報甲方審核;甲方在15個工作日內將竣工結算審核完畢。
十、養護期：
a)該工程養期自通過竣工驗收之日開始計算，養護期為壹年，如在養護期內出現質量問題，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天內派出人員進行處理。
d)本工程至20__年10月15日養護期滿，苗木成活率未達到相關標準要求。在養護期間乙方應對死亡的苗木進行補植。
十一、合同款項支付：
工程完成到30%時支付第一次進度款30萬元元，完成到60%時支付第二次進度款40萬元，工程驗收結算完成後支付至結算價的95%，一年養護期滿後若沒有質量問題，在7個工作日內支付餘款5%。
十二、其他事項：
a)在施工中，乙方應建立安全防護措施，安全施工、文明施工，否則，因此造成的一切人身事故和其他損失均由乙方負責。
b)如果需要辦理出入的手續，由甲方協助乙方辦理，其費用由乙方負責。
十三、本合同和施工設計圖、工程項目報價以及共同認可的附件共同組合文件，並具有同等的法律效力。乙方施工設計圖、工程預算均經甲方認可後，方能正式開始施工。
十四、本合同自簽訂之日起生效，到甲乙雙方履行所有合同義務，竣工結算價款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程後，本合同即告終止。本合同未盡事宜，共同協商解決，雙方簽訂的其他條文同具法律效力。(預算書作為合同附件，同具法律效力)
本合同正本一式兩份，雙方各執一份，副本二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
簽約時間：
土建施工合同集錦 篇8
工程名稱_________
發包單位：(以下簡稱甲方)_________
承包人：(以下簡稱乙方)_________
一、合同雙方
1.甲方：
2.乙方：
二、合同內容
經甲乙雙方協商，乙方按照設計圖紙及雙方簽署的技術協議完成西安腎病醫院污水處理安裝工程，具體內容詳見技術協議。
三、合同金額及支付方式
經甲、乙雙方協商確定該醫院污水處理安裝工程項目總承包合同額為人民幣_(大寫_) 萬元正 ( _ )元整,共 2 次付清。合同簽訂之日起五日內，甲方向乙方支付預付款_萬(￥ 60000 )元整;在工程竣工並驗收合格後之日起五日內，甲方向乙方支付_人民幣萬( ￥_ ) 元整。
四、安全責任
一切施工安全責任由乙方全部承擔。
五、爭議處理
甲、乙雙方應自覺執行本合同。在合同履行過程中，若確定因無法克服的客觀因素影響工程進度，則耽誤的時間可由甲、乙雙方自願協商解決;若有問題雙方協商不成的`可提請合同簽訂地有關仲裁或法律機關裁決。
六、合同期限
合同期限15天
七、本合同一式2份，甲、乙雙方各持___份，公證機關_____份。
八、合同簽字蓋章
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
土建施工合同集錦 篇9
發包單位(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律、法規，遵循平等自願、公平和誠實信用的`原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽定本合同。
第一條神話KTV整個土建工程承包給乙方，包工施工(樓梯及一樓線交板包工包材)。總承包價為：。
第二條工程工期為天，自20__年6月日起至20__年月日止。(備註：二樓土建為天，負一樓及一樓共天。)
第三條施工安全。承包人應嚴格遵守工程建設安全生產有關管理規定，組織施工。凡在施工過程中造成事故及發生的費用，均由乙方負責。
第四條甲方在施工過程中應協調施工現場的臨時用水、用電等相關事宜。
第五條工期完工後，如甲方驗收不合格，乙方應無償返工。
第六條本合同於20__年月日由雙方簽訂，自雙方簽字或蓋章後生效，本合同一式兩份，雙方各執一份。
發包單位(甲方)：
承包人(乙方)：
年 月 日
土建施工合同集錦 篇10
工程名稱
發包單位：(以下簡稱甲方)
承包人：(以下簡稱乙方)
一、合同雙方
1.甲方：西安飛科環保工程有限責任公司
2.乙方：
二、合同內容
經甲乙雙方協商，乙方按照設計圖紙及雙方簽署的技術協議完成西安腎病醫院污水處理安裝工程，具體內容詳見技術協議。
三、合同金額及支付方式 經甲、乙雙方協商確定該醫院污水處理安裝工程項目總承包合同額為人民幣(大寫) 壹拾叁萬元正 (¥130000 )元整,共 2 次付清。合同簽訂之日起五日內，甲方向乙方支付預付款 陸 萬(￥ 60000 )元整;在工程竣工並驗收合格後之日起五日內，甲方向乙方支付 人民幣柒 萬( ￥70000 )元整。
四、安全責任
一切施工安全責任由乙方全部承擔。
五、爭議處理
甲、乙雙方應自覺執行本合同。在合同履行過程中，若確定因無法克服的客觀因素影響工程進度，則耽誤的時間可由甲、乙雙方自願協商解決;若有問題雙方協商不成的可提請合同簽訂地有關仲裁或法律機關裁決。
六、合同期限
合同期限15天
七、本合同一式2份，甲、乙雙方各持_1__份，公證機關_____份。
八、合同簽字蓋章
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土建施工合同集錦 篇11
建設(發包)單位：(簡稱甲方)
施工(承包)單位：(簡稱乙方)
甲方為單位，根據《中華人民共和國合同法》之規定，遵循經雙方在平等、自願、互利和誠實信用原則，甲方將世博工程項目的基礎土方工程任務委託乙方承包，甲乙雙方就有關事宜協商一致，訂立本合同，並嚴格遵守。
一、概況
工程名稱：
工程地點：
二、範圍：
±0.00以下土方工程。(含機械挖土、轉運土、掏樁縫)
三、工期
20__年__月__日。合同工期總日曆天數工過程中，除遇下列情形外，工期不予順延：
1、可抗力。
2、甲方變更計劃、施工圖紙而影響施工的。
四、工程價格與工程款支付。
13400m3，綜合單價按/立方米計算。挖運結束，經甲方驗收合格後現金結賬付款。
土方工程結束，經甲方驗收合格後，乙方應提供税務機關認可的税務發票進行結算，否則，甲方有權拒絕付款。
五、工程量：
3400m3。
六、質量要求
1、在土方的開挖土(含挖土、轉運土等)中，乙方的所有施工工序必須按項目部的施工質量要求施工。
2、所有施工工序必須經甲方項目部、監理、建設單位以及有關人員的檢查合格，並進行下道施工程序，甲方才能簽字認可。
3、對在施工中因乙方原因造成返工的，乙方無條件儘快按甲方的工要求處理，對造成甲方損失的，甲方有權依照有關法律、法規對乙方的要求賠償的權利。
4、乙方必須在20__年__月__日退完土，否則每天罰款伍仟元整。
七、甲方責任
甲方按合同約定支付工程款。
八、乙方責任
1、服從甲方的監督、指揮和管理。
2、按圖紙及甲方的指導進行施工，保質、保量，按期完成。
3、安全、文明施工，確保施工安全，合同生效前，乙方應向甲方交納安全風險保證金___元，乙方在施工過程中如發生不安全事故，致使甲、乙雙方工作人員及第三人傷、亡或財產損失，乙方應自行全額承擔。工程完成後，如乙方未發生不安全施工，甲方如數退還乙方交納的安全風險保證金___元。
九、其它條款：
1、違約金：由於甲方原因終止合同，甲方支付乙方違約金___元。由於乙方原因終止合同，乙方支付甲方違約金___元。
2、乙方承擔施工中工傷事故的全部責任。
3、未盡事宜，甲乙雙方協商一致可以訂立補充條款、協議，補充條款、協議同本合同具有同等法律效力。
4、爭議解決，如雙方發生爭議，甲乙雙方應協商解決，協商不成可向潢川縣人民法院提起訴訟。
5、本合同自簽訂之日起生效，本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字後即生效。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
20__年__月__日
20__年__月__日
土建施工合同集錦 篇12
發包人(全稱)：_________________(簡稱發包人)
承包人(全稱)：_________________(簡稱承包人)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建築工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況工程名稱：______________二期項目
工程地點：_________________86號
工程內容：_________________廠房及倉庫
工程立項批准文號：_________________
資金來源：自籌
二、工程承包範圍承包範圍：_________________施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)
三、合同工期開工日期：_________________計劃_______年_______月_______日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準)
竣工日期：_________________開工令日期加本合同總日曆天數，計劃_______年_______月_______日-_______年_______月_______日合同工期總日曆天數：_________________天
四、質量標準
工程質量標準：_________________合格(其中主體為優質結構)
五、合同價款金額(大寫)：_________________預算價約計萬元
六、組成合同文件本合同文件包括：_________________
1.本合同協議書;
2.本合同專用條款;
3.本合同通用條款;
4.標準、規範及有關技術文件;
5.圖紙;
6.確定基準價款和材料供應數量的工程預算書;雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中的分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任，具體內容詳見“附件1”。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應當支付的款項。
十、合同生效
甲方：
乙方：
合同訂立時間：__________年_____月__________日
合同訂立地點：_________________
本土建工程施工合同合同雙方約定雙方簽字蓋章後生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定並無任何糾紛後合同自行解除。
土建工程施工合同5
發包單位：(甲方)
承包單位：(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，明確甲乙雙方的權利、責任和義務，經充分協商，雙方達成如下共識：
1.第一條工程概況
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.工程內容：
4.承包方式：包施工包檢測(檢測項目：
5..施工期限：準)
6.工程質量等級：
7.第二條工程價款及取費依據
1.工程單價：
2.工程總價：
第三條甲方責任
1.辦理正式工程和臨時設施範圍的土地徵用，施工許可證等手續。
2.負責施工現場的“三通一平”工作，即水通、路通、電通、場地平整，保證能通行60噸拖掛車，清除地上及地下障礙物，具備乙方施工條件，提供地下管網資料。
3. 提供樁位平面圖和施工圖，負責建築物定位，提供工程地質資料和建築水準點與座標控制點。
4.開工前組織乙方和設計單位及相關人員進行設計交底和圖紙會審，提供乙方施工所需的相關資料。
5.對工程質量、工程進度進行監督並辦理單據簽證手續。
6.在施工過程中遇到施工現場周圍的居民、單位或其他人員因非施工原因而阻撓施工，應及時協調解決，並承擔其費用。
7.工程中途由於供樁不及時等甲方原因造成停工的，甲方支付給乙方工人每日停工費80元/天計算，機械台班停工費每天_天。甲方不按合同規定及時付款，造成乙方停工，每逾期一天向乙方支付應付工程款的萬分之五的違約金，逾期最長不超過3天。3天后如甲方仍未按照合同規定支付應付工程款項，乙方有權提出停工。由此引起的工期延誤及損失全部由甲方負責。
8.接到乙方完工並檢測合格材料三天內組織竣工驗收工作，辦理驗收簽證手續。工程竣工驗收合格後甲乙雙方結算完畢，應按合同約定付清工程款。如不能按時付款時，甲方每日向乙方償付拖欠工程款總額萬分之五的違約金，逾期最長不超過7天。7天后如甲方仍未按照合同規定支付工程款項，乙方有權通過法律途徑解決，甲方承擔由此給乙方造成的損失。
第四條乙方責任
1.根據圖紙要求，設計施工方案。按照甲方提供的數據和軸線，施放樁位，並於現場確立定位軸線及標高等的固定標誌，做為複查驗收的依據。
2.依照設計圖紙的.技術要求組織施工，保質、保量、保工期(施工期間如發生不可抗力的自然災害等因素，工期相應順延)完成任務，做到文明施工，安全生產，場地整潔，負責現場安全。
3.及時向甲方提供施工報表及有關資料，反應施工問題，接受甲方監督。
4.屬於乙方責任的工程質量問題，負責無償修理或承擔相關責任。
5.工程進行中如因乙方原因未能按合同規定工期竣工的(不可抗力因素除外)，每拖期一天，向甲方償付工程總造價萬分之五的逾期違約金。
6.第五條工程變更及施工簽證
1.施工過程中由於設計變更或甲方提出工程變動而造成的損失及非施工單位造成的停電、停水和遇地下隱蔽構築物等無法施工，所發生的停工、窩工、返工和相應損失，雙方應及時辦理簽證，並承擔相應的費用。
2.因甲方未按合同第三條完成應承擔的工作，給乙方造成的經濟損失，由甲方7天內解決有關手續，繼續施工，否則超過7天甲方承擔現場施工人員的工資和機械費用，工期順延。
3.施工中發生的工程內容之外的工作量，可由甲方委託乙方承辦，並經雙方簽證列入工程決算。
第六條工程竣工結算
2. 50%的工程款，乙方施工完成一棟樓，甲方付給乙方該棟樓施工費的清。
3.工程結束後非乙方原因在15天內甲方仍未搞好竣工驗收工作，則視為竣工驗收合格。
4.第七條工程質量及驗收
1、GB50202-_(建築地基基礎工程施工質量驗收規範)及經甲方審定的乙方施工設計，為雙方驗收工程的依據。
2、全部工程完工並檢測合格結束後，乙方於三日內整理好全部資料報甲方現場驗收，甲方須按時參加;如甲方不能按時參加，則應通知乙方並承認乙方專職質檢員的驗收結果，並辦理簽證驗收。
3、工程驗收後，乙方交甲方如下材料：
1. (1)材料試驗記錄
2. (2)樁位竣工平面圖
3. (3)工程設計變更及現場簽證記錄
4. (4)現場施工記錄
5.第八條物資供應
本工程所使用的施工材料由乙方供應，必須確保材料合格，符合有關質量標準和要求。
第九條設計變更
施工圖修改和變更，須經設計單位及雙方代表簽字方可有效。
第十條由於非乙方的原因，停工、停建或遷址，甲方必須據實結算，於本合同承包內容完工後十日付清工程款，並賠償乙方相關費用。
第十一條本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具備同樣法律效益。
第十二條爭義的解決方式
如雙方就本合同發生爭議，雙方協商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。
第十三條本合同自簽訂之日起生效，工程款結清後自動失效。
第十四條備註：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
土建施工合同集錦 篇13
發包單位(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律、法規，遵循平等自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽定本合同。
第一條 神話KTV整個土建工程承包給乙方，包工施工(樓梯及一樓線交板包工包材)。總承包價為： 。
第二條 工程工期為 天，自20xx年6月 日起至20xx年 月 日止。(備註：二樓土建為 天，負一樓及一樓共 天。)
第三條 施工安全。承包人應嚴格遵守工程建設安全生產有關管理規定，組織施工。凡在施工過程中造成事故及發生的費用，均由乙方負責。
第四條 甲方在施工過程中應協調施工現場的臨時用水、用電等相關事宜。
第五條 工期完工後，如甲方驗收不合格，乙方應無償返工。
第六條 本合同於20xx年 月 日由雙方簽訂，自雙方簽字或蓋章後生效，本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土建施工合同集錦 篇14
甲方： 乙方：
經甲乙雙方充分協商，在平等、自願、公平的基礎上，甲方自願將自己一棟四層半房屋以包工包料的方式從基礎開始至天面以下的主體和批灰工程承包給乙方施建，乙方同意承包此項目工程建設，雙方具體再次協商達成一致，特簽訂條款規定如下：
一、造價：每層每平方米伍佰陸拾元整。
二、承包內容及説明：
1、基礎為承台基礎，鋼筋為φ14@150*120。倒二級承台，第一級承台2米×2米×0.5高。第二級承台1.0米×1.0米×0.4高，基礎柱用8φ18。(注：如改成板式基礎地下室應另做計算)
2、地樑用4φ18，規格240×450。
3、一至二層為框架結構，砼柱用8φ18，二至五層為磚混結構，構造柱鋼筋用4φ14，一層層高4.0米，二層層高3.5米，三至五層層高為3.2米，樓頂為平屋面(注：磚為多孔優質頁巖磚，砌18公分牆)。
4、鋼筋：一層主樑用3φ18和2φ16(超過5米用3φ20和2φ16)次樑用2φ18和2φ16，挑樑用3φ25和2φ16，二層框架主樑用3φ22和2φ16(注：內容超過4.5米改用3φ25)。次樑用3φ20和2φ16，封閉式挑樑用3φ20和2φ16，看樑用2φ20和2φ16，廁所樑用4φ16，圈樑用4φ14，三至五層，層層倒圈樑，構連柱上
5、板筋全部為Φ8，規格為150×150，如主筋跨度橫直超過4.2米，改為120×120。螺紋鋼筋全部用柳鋼。罩筋全部用Φ8@200，倒砼用海螺42.5#水泥，其他砌牆批灰用32.5#蘆笛普通水泥，沙子全部用全州河沙。砌牆和批灰標號為C5，砼標號為C20。
6、樓梯板平面步級和天面倒板不批灰，但要求一定要平，線條直，並且倒板平面接口要求抹平。
三、造價內不承包項目：
1、室內外水電安裝。
2、廚房裏一切附屬工程(如無煙灶、菜台板、水池等)。
3、門窗、地板磚、內外牆瓷磚、膩子、室內外水溝、水池、化糞池、天面裝飾牆、隔熱層、防水層、女兒牆等附屬工程。
四、計算方式：按每層的天面面積計算，飛檐面積結半，陽台面積全算，如出窗台也應算全面積。
五、工程質量及責任：
1、乙方在施工中，購料及用料搭配必須達到以上標準，並進行施工和管理，並且隱蔽工程澆灌必須經甲方看過同意再施工。
2、生產安全，如造成安全事故其所有責任及費用由乙方承擔，另由於施工造成人員傷害、財產損失由乙方負責。如有人員傷亡、財產損失與
甲方無關，全部由乙方負責。
3、在施工中，乙方必須保證混凝土密實不露鋼筋，樑鹹水平，每層樓面用木板抹平。
4、保質保量，不得偷工減料，如有質量問題，甲方有權要求終止合同，造成損失由乙方負全責。
5、建房所有材料按合同書執行，材料上漲與下浮與甲方無關。
6、甲方責任：處理好周邊關係的協調，保證乙方運輸的一切材料不受任何人干擾;確保工程順利施工和材料堆放;如中途由·於甲方原因造成停工，所有損失及責任由甲方承擔;甲方必須按合同及時支付工程款，以保證工程順利進行。
六、付款方式：
1、基礎完工後按佔地面積預付每平方米肆佰元整。
2、完成每層現澆叁天內甲方按每層造價的75%支付給乙方，(但每層平均扣除原付基礎款。)內牆批灰到一半後付總造價的10%，批灰全部完工後付總造價的13%，餘下2%滿一年後若無質量問題，甲方一週內再一次性付清。
七、本協議一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字後生效，否則違約方付全部責任，驗收結算付清款後，本合同自行失效。
八、工期：簽字日起八個月完工，除雨天。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
土建施工合同集錦 篇15
建設單位： (以下簡稱甲方)
承建單位： (以下簡稱乙方)
經甲乙雙方充分協商，甲方將下列工程任務委託乙方進行施工承包，為明確雙方責任，特制定本合同，希共同遵守。
一、工程名稱及建設地點：
1、工程名稱：
2、建設地點：
二、工程範圍：
園林綠化種植，園林景觀水電施工，園林景觀土建施工，園林綠化養護。
三、工程總造價：
乙方上報預算總價(含税)為壹佰貳拾陸萬捌仟肆佰元(￥126.84萬元)，確定最終含税合同總價為：壹佰叁拾伍萬肆仟陸佰元(￥：135.46萬元)。
四、工期：
工期為：40天，20__年3月5日至20__年4月14日。
五、承包方式：
包工包料
六、甲乙雙方負責完成的工作：
a)甲方負責完成的工作：
i、在開工期間為乙方施工提供方便，為乙方提供生活及施工水電接口;負責為乙方駐地提供場地，其辦公或生活用房搭設費用由乙負責。
ii、甲方委派同志為工地代表，對工程進度、工程質量進行監理、督促乙方按規定搞好各項技術資料報表整理及處理其它事宜。
b)乙方負責完成的工作：
i、乙方委派同志為工地代表，負責在開工前三天內完成組織施工圖會審、編制詳細的施工計劃，並送交甲方，經甲方確認後，作為乙方施工及甲方檢查監督執行施工進度的依據。
ii、保質、保量，按時完成所承包的工程項目，服從甲方現場人員及監理的指導。
iii、自覺遵守甲方的有關規定，愛護公物，不損壞甲方設施;在甲方指定的水電接口處安水、電錶，並負責交納水電費。
七、乙方必須嚴格按照設計施工圖紙，施工技術規範進行施工。因乙方擅自變更設計發生的費用及由此造成甲方的損失均由乙方負責。
八、工程變更：
在工程施工中，如果有合同以外的變更項目或預算中漏項的情況，採用以下方式：
1、變更增減工程量由甲、乙雙方按實際發生量確認;
2、變更項目單價首先參照原合同預算報價中的'相同或相近似的單價執行，如果原合同預算報價中沒有可參照的項目單價，由甲、乙雙方根據市場價協商確認。
3、變更項目金額一起併入工程決算中。
九、工程驗收及竣工結算：
a)所承包工程全部完工後，由甲方根據雙方確認工程報價書中所列項目、設計施工圖紙及國家相關施工技術規範進行竣工驗收，如有出入或施工質量問題，由乙方負責無償返工，直到符合要求為止。
b)工程竣工驗收通過後，雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章，同時乙方將全部技術檔案資料移交給甲方。
c)雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章後，乙方在15個工作日內將竣工資料和竣工結算書上報甲方審核;甲方在15個工作日內將竣工結算審核完畢。
十、養護期：
a)該工程養期自通過竣工驗收之日開始計算，養護期為壹年，如在養護期內出現質量問題，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天內派出人員進行處理。
d)本工程至20__年10月15日養護期滿，苗木成活率未達到相關標準要求。在養護期間乙方應對死亡的苗木進行補植。
十一、合同款項支付：
工程完成到30%時支付第一次進度款30萬元元，完成到60%時支付第二次進度款40萬元，工程驗收結算完成後支付至結算價的95%，一年養護期滿後若沒有質量問題，在7個工作日內支付餘款5%。
十二、其他事項：
a)在施工中，乙方應建立安全防護措施，安全施工、文明施工，否則，因此造成的一切人身事故和其他損失均由乙方負責。
b)如果需要辦理出入的手續，由甲方協助乙方辦理，其費用由乙方負責。
十三、本合同和施工設計圖、工程項目報價以及共同認可的附件共同組合文件，並具有同等的法律效力。乙方施工設計圖、工程預算均經甲方認可後，方能正式開始施工。
十四、本合同自簽訂之日起生效，到甲乙雙方履行所有合同義務，竣工結算價款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程後，本合同即告終止。本合同未盡事宜，共同協商解決，雙方簽訂的其他條文同具法律效力。(預算書作為合同附件，同具法律效力)
本合同正本一式兩份，雙方各執一份，副本二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
土建施工合同集錦 篇16
發包單位(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律、法規，遵循平等自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽定本合同。
第一條 神話KTV整個土建工程承包給乙方，包工施工(樓梯及一樓線交板包工包材)。總承包價為： 。
第二條 工程工期為 天，自20xx年6月 日起至20xx年 月 日止。(備註：二樓土建為 天，負一樓及一樓共 天。)
第三條 施工安全。承包人應嚴格遵守工程建設安全生產有關管理規定，組織施工。凡在施工過程中造成事故及發生的費用，均由乙方負責。
第四條 甲方在施工過程中應協調施工現場的臨時用水、用電等相關事宜。
第五條 工期完工後，如甲方驗收不合格，乙方應無償返工。
第六條 本合同於20xx年 月 日由雙方簽訂，自雙方簽字或蓋章後生效，本合同一式兩份，雙方各執一份。
發包單位(甲方)： 電話：
承包人(乙方)： 電話：
年 月 日
土建施工合同集錦 篇17
甲方：
乙方：
經甲乙雙方共同協商，就X公司職工住宅小區配電房安裝工程達成如下協議，為了明確甲、乙雙方各自的權利、責任義務，根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建設安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲、乙雙方協商，達成以下條款，以資共同遵守。
一、工程名稱：X公司職工住宅小區配電房安裝工程
二、工程地點：
三、工程範圍：X公司職工住宅小區配電房安裝工程施工設計圖所有工程範圍。
四、工程價款及工程結算：
乙方的報價是根據甲方提供的工程量清單和部分設計圖紙進行的報價，合同總價為人民幣： 。工程結算以施工圖工程量為基礎，根據最終完成的工程量及單價進行結算。
五、工程工期：
根據甲乙雙方商定，乙方在X年X 月 X日開始施工，X年X 月X 日前完成配電房所有機、電（含接地網）設備安裝及調試工作。在乙方安裝過程中，如遇不可抗拒自然因素，工期順延。如非乙方原因造成工期延誤，則相應責任方按照每月X元人民幣為標準賠償乙方人員誤工費。
六、付款方式：
（1）工程預付款：
在本合同簽訂後X天內，甲方按合同總價的X%支付工程預付款，便於乙方組織生產、生活設施及人員進場。
（2）工程進度款：
按進度實際完成工程量（甲方派出現場人員驗收合格）和合同單價支付工程款，並按照比例扣去工程預付款，留足X%的保脩金後支付。保留金在工程竣工驗收未發現質量事故並通過相關部門驗收後甲方一次性結算付清給乙方。
七、雙方責任：
甲方：
1、提供技術資料一套（或現場口頭交待乙方），並組織乙方進行施工現場及技術交底。
2、甲方提供乙方在施工現場的施工用電（有需要時）。
乙方：
1、嚴格按設計施工圖紙及有關電力安裝規程、規範及甲乙雙方簽訂的技術協議進行施工，不得隨意更改設計，若出現責任事故其責任及經濟損失一切由乙方負責。
2、乙方在施工期間，做好安全生產、文明施工，尊重單位駐派人員，並處理好與各施工單位的關係。
4、乙方不得將工程分包或轉包給其他單位施工。
八、質量驗收：
1、乙方在配電房機、電（接地網）設備的安裝過程中，嚴格按照設計圖紙要求和有關規範、標準進行施工，確保工程質量達到設計圖紙和標準要求。
2、設備安裝單元質量檢查、驗收的簽證單，作為工程款結算支付的依據。
3、由乙方自行採購的設備材料，必須保證質量可靠、進貨渠道正常，配置合理,主要零部件必須提供生產及相關廠家的合格證及相關資料並備案。堅決杜絕使用不合格的材料。
4、全部工程完工後保證相關部門驗收一次通過並出具其蓋有公章的驗收合格證明；否則由此耽誤的工期損失由乙方賠償給甲方。
九、安全管理：
1、乙方必須認真貫徹國家的有關安全生產法規，牢固樹立安全生產，責任重於泰山的高度責任感，建立完善的安全管理機構，嚴格執行安全技術操作規程，加強安全管理工作，強化安全技術措施的實施，並接受甲方和有關安檢部門的監督和檢查。
2、加強施工現場對特殊工種人員的安全管理工作，堅持持證上崗；以提高全體施工人員的安全意識，保證施工現場安全。
3、設置必要的安全設施和配備防護用品，對於危險地段，設置必要的警示標誌、安全哨和防護設施。
4、乙方必須重視施工現場的文明生產和消防防火工作，杜絕發生安全責任事故。如果施工中發生因乙方原因的人員傷害、機械設備損壞及材料損失，所發生的一切費用由乙方自行負責，甲方不給予經濟補償。由於乙方的原因造成對第三者的傷害和其他損失，均由乙方負責賠償，甲方不承擔任何責任。
十、違約、仲裁：
1、甲、乙各方不得無正當理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方違約，對方有權按《經濟合同法》和《建設安裝工程承包合同條例》追究其經濟責任，違約方必須賠償對方經濟損失。違約金按工程承包總價5%進行處罰。
2、甲、乙雙方在執行合同過程中發生糾紛時，雙方友好協商解決，當不能協商時，可在甲方當地，按法律有關程序執行，其發生的`費用由違約方承擔。
十一、其他：
1、下列文件均作為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
1）設備安裝工程單元質量評定表、記錄表。
2）設計變更通知等技術文件。
2、乙方必須對現場的施工人員進行人身保險，保險費由乙方自行承擔。
甲方(簽章)： 乙方簽字：
年 月 日
土建施工合同集錦 篇18
委託方 （甲方）：
承包方 （乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國電力法》等有關規定，並結合甲方配電建設工程的實際情況，乙方接受甲方委託承接配電工程設計，確保設計圖紙通過供電部門的審查。現為了充分明確合同各方在合同中的權利、義務和責任，經合同雙方協商一致，訂立本合同，以資共同遵守。
一、設計名稱：
二、工程地點：
三、設計內容和主要工作量
10KV 線路（電氣）、 10KV用户開閉所、7930KVA三個變電所電氣和低壓出線開關下樁頭設計。（由甲方將土建電氣設計配線負荷表提供給電力設計單位）
四、委託事項
本工程由甲方委託乙方組織設計。乙方以總承包方式負責該工程的設計至圖紙加蓋供電部門的審核章後移交甲方。
五、設計準備
甲方負責提供供電方案答覆意見書、場所平面圖、出線名稱和各出線負荷。
六、工程期限
1、乙方於合同簽訂後，在 個工作日內完成設計出圖工作，並具備送審條件。
2、如遇下列情況，工期應作相應順延：
2.1甲方不能按時提供資料；
2.2甲方未能按合同規定支付定金。收到定金作為設計人設計開工的標誌。未收到定金，設計人有權推遲設計工作的開工時間，且交付文件的時間順延；
2.3本工程項目中設計方案發生重大變更的；
2.4非乙方原因造成影響工程進度的；
2.5人力不可抗拒的因素而耽誤工期的。
2.6因接入系統和外網因素影響而耽誤工期的。
七、合同價款、支付方式及調整
1、合同價款：本合同工程設計費（含税價，人民幣）：萬元整（ ）；預付定金為 萬元（ ）。餘款在設計圖紙通過供電公司審核且加蓋審核章後甲方一次性付完。
2、價款調整
2.1 不採用可調方式，乙方包乾。
2.2 符合第7條4款調整條件的可作相應調整。
3、可調整的條件
3.1額外增加或附加的工程量；
4、調整的方式：
乙方將合同價調整的原因、金額以書面形式通知甲方，經甲方簽字，以作為合同方結算的依據。
八、雙方權利與義務
1、甲方
1.1甲方是本設計工程的投資者，可對設計項目進行檢查、監督；
1.2履行完成本合同中所約定的事項；
1.3乙方在設計過程中如有需要甲方配合、協調工作時，甲方應以予幫助；
2、乙方
2.1在合同約定期限內完成甲方所委託事項；
2.2設計人設計完成後，按規定參加有關供電部門的設計審查，並根據審查結論負責不超出原定範圍的內容做必要的調整補充；
2.3工程設計通過供電公司審核，且甲方付清設計費餘款，3日內乙方將本工程有關設計圖紙加蓋供電公司審核章後移交甲方。
2.4由於設計人原因，延誤了設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。
九、質量保證
本合同所委託項目：乙方確保設計圖紙符合國家和當地供電公司的要求和規定。
十、違約和爭議
1、任何一方違反上述約定條款，不履行或不完全合適地履行雙方約定或法定的義務，均是有悖協議的違約行為，應承擔相應的違約責任。
2、凡與本合同有關而引起的一切爭議，雙方首先應友好協商解決；如協商未果，則任何一方均有權提請人民法院對爭議內容進行裁決。
十一、不可抗力
因不可抗力事件導致本合同不能執行，則合同雙方均不需對此負責。“不可抗力”指地震、颱風、火災、戰爭、政府幹預、罷工、自然災害和其他不可預見或避免的事故。由於不可抗力而導致不能履行合同的一方，應以書面通知對方，並於十五天內提供不可抗力的詳細情況，以及有效證明文件。
十二、合同的生效與變更
本合同生效後，任何一方無故解除合同，受損的一方有權向對方要求補償所直接發生的所有與執行本合同有關的損失。
本合同生效後，合同雙方均不得擅自對合同內容（包括附件）作任何單方面的修改。如任何一方需對合同的內容作出變更、修改或補充的建議，都必須以書面形式向對方提出，在徵得對方簽署人會籤同意後，方可生效實施。
十三、本合同一式四份，雙方各執兩份，雙方簽章之日起生效。待工程竣工交付，費用結清一年後失效。
十四、本合同中如遇有涉及與供電相關部門的協調事宜，乙方將負責與供電相關部門協調解決；其他未盡事宜，雙方另作商定。
甲 方： 乙 方：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人：委託代理人：
開户行：開户行：
賬號：賬號：
聯繫電話：聯繫電話：
簽訂時間:
簽訂時間:
土建施工合同集錦 篇19
甲方：
乙方：
甲方現有一棟集資房工程對外發包，乙方有意承包。雙方友好協商，簽訂合同條款如下：
一、承包形式：包工不包料。
二、承包內容：房屋主體制工程及外牆四面瓷磚，層數七層， 每層330平方米左右，按甲方圖紙施工，如有局部不詳或改動，按甲方要求施工。甲方負責購買鋼筋、水泥、石灰、砂石、紅磚、鐵絲、鐵釘、扎絲，乙方負責施工及腳手架，新模板、撐子、馬釘等材料，如模板接口透明膠，由甲方購買，乙方負責施工。
三、質量要求：
1、按圖施工，裝模尺寸準確、平整，接縫防漏，要求樓板面和樑柱成型平整光潔，達到可以直接刮888膠的要求。
2、鋼筋布筋扎接準確，符合國家規範要求。
3、按規範施工，混凝土配比準確，灌漿，震搗密實，無蜂窩麻面，收漿平整，出現質量問題，乙方無償返工。
4、工程單價：完工驗收合格，按樓面價格每平方米人民幣壹佰叁拾元結算。
五、工期要求：乙方必須保證有個固定施工人員。裝
六、付款方式：
1、每完成壹層主體工程可支付 工程款。
2、主體工程完工後，甲方驗收合格一個月後，餘款一次性結清。
七、乙方必須高度重視安全生產，做好安全防護，杜絕安全事故發生，一切安全事故由乙方自行負責。
八、違約責任：
1、甲方必須按合同支付工程款，否則乙方有權要求甲方結算已完成工程量後中止合同。
2、第一層裝模時甲方支付給乙方 元，購買新模板及材料，每層工程支款時抵扣。
3、乙方必須保質保量完成施工任務，如乙方施工達不到質量要求，或乙方中途退場，作乙方違約中止合同，甲方有權另行施工隊伍，已完成工程量按合同單價百分之七十結算。
九、本合同雙方簽字生效，具有法律效力。
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日
土建施工合同集錦 篇20
發包方(簡稱甲方)：_______________
承包方(簡稱乙方)：_______________
依照《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內裝修管理辦法》及其他有關法律法規，結合家裝工程施工特點，雙方協商一致，簽定本合同。
一、工程概況
1、工程地址：安石路246號2棟4單元601室。
2、建築面積：134㎡。
3、户型：三室二廳二衞，為平層
4、承包方式：雙方商定採用下列乙方包工、包輔助施工材料、包部分主材(附1工程報價單)。
5、施工內容：(附1工程單)。
6、施工日期：20xx年11月2日至20xx年3月18日。
7、合同付款：人民幣壹拾伍元萬元整。竣工後據實複核結算。
8、支付方式：合同簽定後，甲方預付30%工程款伍萬元整，工程竣工驗收合格後7日內支付70%的尾款壹拾萬元整。
二、施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。設計費人民幣壹萬零伍拾元整。
三、甲方工作
1、若由甲方自行設計的，開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工説明，並進行現場交底。
2、審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工説明及提出交的工程報價單，並分別鑑字認可。
3、開工前為乙方入場施工創造條件，包括搬清家內傢俱、陳設，和歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。
4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續及支付相關費用。
5、負責協調施工隊與鄰里之間的關係。
6、及時提供符合設計要求、正規廠家合格的自備材料和設備。
7、組織好工程質量、施工進度的監督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質量驗收。
四、乙方工作
1、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全法和環境保護規定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工説明進行施工，按期保質完成裝修工程。
2、若由乙方設計，開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工説明，並進行現場交底。
3、施工中不得拆改承重結構、暖通及燃氣設施，如確需拆改須由甲方到有關部門辦理相應審批手續。
4、確保裝修質量，尤其是水、電等隱蔽工程的質量，嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內如發生施工造成的質量問題，負責返工返修，費用自負。
5、遵守有關部門對施工現場管理的規定，做好現場安全保衞工作，處理好施工擾民問題及與四鄰的關係。
6、保護好原居室內的傢俱和陳設，保證施工現場的整潔，工程完工後負責將垃圾運到指定地點。
7、組織好工程質量的自檢和甲、乙雙方(第三方監理也參加)共同進行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。
五、工程監理
本工程實行工程監理有乙方獨立監理
六、工期
1、乙方應按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工4小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程總造價千分之一的違約金。
2、由於甲方原因導致中途停工，工期順延。且每停工一天，由甲方按工程總造價的千分之一補償乙方誤工費。
3、若甲方增加工程內容，按新增加工程量順延工期。
七、材料供應
1、本工程甲方採購的材料、設備，應為符合設計要求、正規廠家的合格產品，並應按時供應現場。如因質量問題、規格差異或
2、凡由乙方供應的材料、設備，其品牌、規格、單價、產地及質量標準須經甲方檢驗後才能使用，否則造成的損失由乙方負責。
八、工程變更
1、工程項目及施工方式如需要變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
2、無故未按期支付工程款的，工期相應順延。
3、若甲方中途要求變更設計，影響到乙方已購回的材料、已定製的成品、半成品的施工，且無法調整的，損失由甲方承擔。
九、工程質量驗收及保修
1、工程以雙方確認的施工圖紙、施工説明、設計變更等內容為依據，以《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB50210-20xx)為質量評定的最低標準;以《建築裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》和《民用建築工程室內環境污染控制規範》為室內環境達標標準。
2、在水、電等隱蔽工程完工後，甲乙方應共同進行中間工程驗收。如甲方不按時參加，乙方可自行驗收，甲方予以承認。
3、工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方接到驗收通知後應按通知時間參加驗收，辦理驗收、移交手續。如甲方不能及按時參加，乙方可自行驗收，甲方予以承認。
4、在隱蔽工程和中間工程驗收過程種甲、乙雙方(第三方監理也參加)確認的質量問題，由乙方負責返修(返工)並承擔費用和工期;在竣工驗收中確認的質量問題，乙方負責返修(返工)並承擔費用，但不再承擔工期。
5、未辦理驗收交付手續，甲方使用房屋視為質量驗收合格，由此引起的後果由甲方負責。
6、工程竣工後，乙方負責對所施工項目進行保修，保修期為貳年。
十、違約責任
1、甲方未辦理有關手續，擅自決定拆改房屋結構和煤氣表管，採暖、給排水主要管線，造成的損失和責任由甲方承擔。
2、未經有關部門批准，未辦理有關手續，乙方擅自拆改房屋結構或煤氣表管，採暖、給排水主要管線，造成的損失和責任由乙方承擔。
3、在施工過程中，甲方未與乙方代表協商私自要求工人更改施工內容，所引起的質量問題由甲方承擔責任。
4、若因違反施工規範，安全操作規程，防火法規、環保規定和雙方其他約定，對乙方自身和對甲方造成損失，由乙方承擔責任。
5、因一方原因，合同無法履行和繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止手續，並賠償對方由此造成的經濟損失。若不辦理合同終止手續，擅自停止履約，違約方應承擔違約金，並賠償對方由此造成的經濟損失。(違約金按合同金額的10%支付)
本合同在履行期間，雙方發生爭議可採取協商解決或申請法院調解。
甲方(簽章)：_________
乙方(簽章)：
____年____月____日
土建施工合同集錦 篇21
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》和建設工程的有關規定，經甲乙雙方充分協商，並結合工程的具體情況，就甲方箱變及線路工程項目合同內容如下：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包方式：
4、承包範圍：
二、合同總價
三、合同工期
四、付款方式
1、各種設備安裝完畢，並經電業局驗收合格，具備送電條件後三個工作日內，甲方一次性支付乙方合同餘款，計人民幣：壹拾伍萬元整（150000.00）。
2、待工程施工後，甲方申報正式用電時，結餘款項隨正式用電施工時，一併支付。
五、質量保證
1、產品質保期壹年，在質保期內出現質量問題時，乙方在接到甲方通知後，24小時之內趕到現場進行處理，如果是產品質量出現問題，乙方免費予以維修或更換。因甲方操作使用不當引起的損壞，乙方在接到甲方通知後亦應及時趕到現場全力搶修，甲方付以成本費用。
2、質保期滿，雙方仍暢通供銷渠道，乙方有義務協助處理所供設備出現的種種問題，並以優惠的價格提供備品件及現場服務費。
3、甲方保證該箱變在竣工後，轉正式用電時，其外觀及櫃內元器件沒有重大損壞或有輕微損壞，經維修不影響正常運行時，乙方保證該臨電轉為正式用電手續使用。
4、甲方保證全部正式用電量的接線點與臨時接線點為同一接線點。
六、雙方責任
（一）甲方責任
1、協助乙方搞好施工現場的協調配合工作；
2、提供施工用水源及施工場所；
4、預算中含有基礎費用
①預交電費5—10萬元。
②臨時用電押金500kv/190元/110w。
除以上兩條外，乙方在辦理手續過程中所產生的一切費用由乙方自行負責。
（二）乙方責任
施工過程中安全事故由乙方全部負責。
遵守地方政府、職能部門對現場施工的有關規定，做到安全、文明施工。根據國家電力部門要求的質量標準，驗收規範施工並確保通過相關部門的驗收合格並按甲方要求時間送電。
七、竣工驗收和標準
1、竣工工程驗收以國家電力部頒發的施工驗收規範、質量標準為依據，正式成功送電為最終驗收。提供完整的竣工資料貳套。
2、乙方須按合同約定的安裝工程驗收合格並按合同元寶時間送電。
八、違約責任
1、乙方未按合同規定的日期竣工（以竣工驗收合格日期計算）每逾期一天應償付甲方按合同價款千分之一的逾期違約金（因甲方原因和人力不可抗拒原因造成的延誤工期除外）；
2、甲方未按合同規定的日期付款，每逾期一天應償付給乙方按合同價款千分之一的逾期違約金。
九、其他事宜
1、在執行本合同的過程中出現異議時，雙方本着友好協商的原則去解決，如協商不成，均可向違約方對方法院起訴。
2、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，未盡事宜，經雙方協商另籤補充合同，補充合同具同等法律效力。
4、合同解除條件：本合同執行完畢。
此合同不作為正式電施工承諾，待正式電設計圖紙確定後，同品牌低價位優先。
甲方(簽章)： 乙方簽字：
年 月 日
土建施工合同集錦 篇22
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規規定，本着公平、公正、平等互利、誠實守信的原則，經甲乙雙方協商一致簽訂本勞務合同。
一、勞務合同內容
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、乙方承包範圍：整棟樓的磚砌、內牆外牆抹灰及外牆貼瓷磚等工序。
二、勞務承包方式
甲方以單做工的方式承包給乙方，施工中甲方只提供合格的材料，乙方施工中產生的任何工具由乙方提供。
三、勞務報酬
1、砌體單價按每塊磚______元/塊計算，雙方現場清點為準。
2、內牆抹灰每平方米______元，按實際抹灰面積計算，所有洞口扣除，由甲乙雙方現場測量為準。
3、外牆抹灰打底和貼磚所有工序包括在內每平方米______元，所有洞口面積扣除，由甲乙雙方現場測量為準。
四、質量要求
乙方應該嚴格把好質量關，保證一次驗收合格，因施工質量不合格造成返工、材料及人工費由乙方承擔，甲方只提供技術指導。內牆抹灰要求垂______cm、平_______cm，外牆垂______cm、平_______cm。
五、工期要求
在______天完成，即合同簽訂之日起，除停電、停水等原因工期順延。正常情況延期一天罰______元/天，提前一天獎勵______元/天。
六、文明施工與安全
1、乙方必須嚴格把好安全生產關，採取安全施工的防護措施，杜絕事故發生，施工中的發生大小事故均由乙方負責。
2、乙方必須每天保持現場清爽，不能有任何材料浪費現象。如經發現，甲方可根據浪費材料的原價加倍罰款。
3、乙方在施工中應與甲方和其他施工隊友好團結相處，不能在工地上和任何人發生爭吵、打架事件。
七、驗收結算支付方式
本工程竣工後，甲乙雙方組織相關人員在______天內進行驗收，______天內進行結算，在一個月之內付工程款的______%，保質期______個月後付______%，施工期間乙方不得以任何藉口要求撥付工程款。
八、糾紛解決方式
因履行本合同發生勞動爭議，雙方可協商解決，協商不成可向__________________仲裁委員會申請仲裁。
九、其他
本合同一式______份，甲乙雙方各持______份，雙方簽字蓋章後生效。
甲方：
______年______月______日
乙方：
______年______月______日