建設工程前期施工合同（通用17篇）

建設工程前期施工合同 篇1

甲 方：

住 所 地：

法定代表人(負責人)：

開户行：

賬 號：

項目聯繫人：

通訊地址：

手 機：

電 話：

電子信箱：

乙 方：

住 所 地：

法定代表人(負責人)：

開户行：

賬 號：

項目聯繫人：

通訊地址：

手 機：

電 話：

電子信箱：

建設工程前期技術服務合同

鑑於甲方建設項目可行性研究的需要，根據廣西電網有限責任公司或( 供電局)公開招標結果及乙方與廣西電網有限責任公司 供電局簽訂的《 年度電網基建項目可行性研究技術服務合同》(框架合同)、合同簽訂的相關要求，甲方委託乙方提供建設項目可行性研究技術諮詢服務，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條 本合同依據下列文件簽訂

一、《中華人民共和國民法典》和《建設工程勘察設計合同條例》等國家有關建設工程可行性研究、勘察設計管理的法律、行政法規和規章。

二、《20kV及以下配電網工程建設預算編制與計算規定》(20__年版)《關於印發電網基建項目前期工作費用使用指導意見的通知》(南方電網公司計〔20__〕78號)和《關於發佈南方電網35千伏、20千伏及以下電網工程前期工作費用標準的通知》(南方電網定額〔20__〕20號)等相關規定以及批准的可研估算及項目前期考核評價結果。

三、廣西電網有限責任公司供電局中標通知書(編號： )及工程有關的文件。

四、其他：

第二條 本合同的工程名稱、工作內容，規程、規範和要求

一、工程名稱

工程

項目建設地點：

二、工作內容：完成項目可行性研究報告(以下簡稱可研)以及項目核准報告的編制。

三、規程、規範和要求

(一)根據國家、行業發佈的有關規程、規範、技術標準，中國南方電網有限責任公司(以下簡稱南網)、廣西電網有限責任公司發佈的《中國南方電網公司標準設計和典型造價》(最新版本)《中國南方電網有限責任公司管制業務固定資產投資項目管理辦法》》《中國南方電網有限責任公司基建管理規定》《中國南方電網有限責任公司基建設計管理辦法》《中國南方電網有限責任公司基建造價管理辦法》《廣西電網有限責任公司電網基建項目前期管理實施細則》《中國南方電網有限責任公司10(20)千伏及以下配電網項目可行性研究內容深度規定》等相關制度、技術標準開展相關工作。

(二)按照甲方委託的工作內容,完成項目可行性研究報告、項目核准報告或相應批次以縣為單位的農網改造升級工程項目可研報告編寫的技術服務工作。

第三條 乙方向甲方交付的資料及文件

一、經甲乙雙方協商，乙方按以下要求向甲方提交紙質文件、電子文件(含可編輯的word、excel、CAD版)，資料及文件內容須符合本合同約定要求。

序號成果及文件名稱份數時間要求備 注

1可行性研究報告(內審版)30年月日前

2可行性研究報告(自主評審或第三方評審)30年月日前可研批覆後另提交審定版報告5份

3可研技術服務過程中收集整理出的電子版、紙質版原始資料、過程資料1年月日前

4項目核准申請報告 年月日前農網項目需編制以縣為單位的農網改造升級工程項目可研報告

二、工期如遇特殊情況(設計方案變更、自然條件影響以及非乙方原因造成的停工等)時，乙方應提前10個工作日向甲方提出書面申請並取得同意後，工期順延或另行商議。

第四條 合同價款及支付方式

一、本合同價款按南網、廣西電網有限責任公司現行有關規定的收費標準計算(詳見附表1)，沒有規定的收費項目，由雙方協商議定。

二、經雙方商定本合同價款暫定為人民幣(大寫，下同) 整(￥(小寫) 元(詳見附表)。待可研批覆完成後，甲方根據批覆及乙方前期技術服務考核評價結果，核定最終合同金額，雙方簽訂補充協議。

三、費用支付方法：採取轉賬支付

(一)乙方提交可研報告並經甲方確認後一個月內，甲方支付暫定合同價款總額的20%，金額為人民幣 (￥ 元)。

(二)本合同項目可研及各項報告批覆完成後，甲乙雙方核定最終合同金額，並簽訂補充協議。

(三)在甲方支付上述款項前，乙方必須先開具相應的增值税專用發票，甲方收到發票及申請符合規定後再向乙方支付上述款項。因乙方未開具發票或開具的發票不符合規定導致甲方遲延支付上述款項的，損失由乙方承擔，甲方不負違約責任和損害賠償責任。

第五條 雙方責任

一、甲方責任

(一)甲方尊重乙方根據國家、行業以及南網等有關標準規定進行設計的權力，不應提出與國家、行業以及南網、廣西電網有限責任公司等有關標準規定相牴觸的要求;

(二)向乙方提供開展項目可行性研究報告、項目核准報告、以縣為單位的農網改造升級工程項目可研報告編制的技術服務工作所需的有關基礎資料;

(三)負責組織開展規劃選址、選線、用地等手續的報批及協調工作;

(四)甲方或上級單位對乙方提交符合本合同約定要求的資料及文件不審批或本合同項目暫停緩建，甲方均應支付應付的費用。

(五)甲方按本合同第四條規定向乙方支付合同款項。

(六)甲方對乙方技術服務行為進行嚴格檢查核對，若乙方技術服務行為不符合相關規定，限期整改，否則視為乙方違約，甲方有權上報廣西電網有限責任公司同意後，解除合同。甲方按廣西電網有限責任公司項目前期考核評價體系對乙方設計行為進行考核評價，結果上報廣西電網有限責任公司備案。

(七)其他：

二、乙方責任

(一)按照國家、行業以及南網、廣西電網有限責任公司現行的標準、規程、規範、技術條例進行前期技術服務工作，運用標準設計成果，嚴格掌握設計標準，控制工程造價;

(二)乙方按本合同第三條規定向甲方交付各項工程資料及文件，對資料及文件的完整性、準確性負責;對出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。

(三)乙方參加甲方及廣西電網有限責任公司對各項工程資料及文件的審查並根據審查結論負責作出調整或補充。

(四)乙方負責在開展可行性研究報告編制工作過程中所必需的協調費用。

(五)乙方有責任協助甲方辦理和取得相關路徑協議、配變落點協議、規劃定點等各項支持性文件的批覆。

(六)乙方在任何情況下不得轉包。如果需要部分分包，則需經甲方書面同意。乙方需嚴格校審和質量把關，與分包人向甲方承擔連帶責任。乙方與分包單位簽訂分包合同後，要將副本送交甲方。分包合同與本合同發生牴觸時以本合同為準，分包合同不能解除乙方任何義務和責任，分包方的任何違約或疏忽均視為乙方的違約或疏忽。

(七)其他： /

第六條 知識產權和保密協議

一、 乙方為完成本合同約定的服務，所收集的一切原始資料(數據、文字、圖紙等)、過程資料(對原始資料進行整理後形成的資料)以及創造的一切智力成果和知識產權均歸甲方所有。

二、未經對方同意，任何一方均不得向第三人或公眾傳播有關本項目和對方的一切資料和信息。如發生以上情況，泄密方應向對方支付相當於合同價款兩倍的違約金，並承擔一切由此引起的後果並承擔賠償責任。

第七條 違約與考核

一、甲方或乙方違反合同約定造成損失的應承擔違約責任。

二、 乙方違規允許其他單位或者個人以本單位名義承攬本合同項目可研設計任務或違規轉包的，應向甲方支付合同總額的1倍以上2倍以下的違約金，並在三年內不得承擔廣西電網有限責任公司管轄範圍內的電網基建工程前期技術服務及工程設計工作。乙方未經甲方同意擅自違規分包的，乙方應向甲方支付合同總額20% 的違約金。

三、由於設計質量不符合合同約定要求造成返工，乙方除負責採取補救措施外，應免收返工部分的費用，並根據返工程度向甲方支付不超過合同總額10%的賠償金，由甲方從乙方技術服務費中扣減。

因乙方提供的設計成果深度不足造成可研批覆調整或在廣西電網有限責任公司組織的項目複核中發現因乙方沒有按照相關要求對項目建設規模、投資估算等嚴格把關，被廣西電網有限責任公司或項目業主單位正式通報批評的，扣除該項目合同金額10%的賠償金。由於乙方自身原因，延誤了規定的技術服務文件交付時間，每延誤一天，減收該項目應收技術服務費的千分之二，最多不超過合同總額的10%，由甲方從乙方技術服務費中扣減。

四、如由於乙方設計錯誤造成重大工程質量事故損失，由乙方承擔責任。乙方除負責採取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，並根據損失程度向甲方支付賠償金，由甲方從乙方技術服務費中扣減，並視設計事故的嚴重性，由甲方報廣西電網有限責任公司同意後，暫停乙方在甲方管轄範圍內的電網基建工程前期技術服務及工程設計工作。

五、甲方變更項目的工作內容和要求，造成乙方返工、或修改設計時，雙方除需另行協商簽訂補充合同(或另訂合同)、重新明確有關條款外，甲方應按乙方已耗工時、工作量向乙方支付費用。

六、 在合同履行期間，由於不可抗力因素或因為國家政策調整以及工程項目未獲批准立項導致不能開展可行性研究工作，招標人有權要求終止或解除合同。

七、在合同履行期間，甲方無正當理由單方解除合同或單方違約致使合同無法履行的，乙方開展技術服務工作的，不退還甲方已付的合同價款;己開始技術服務工作的，甲方應根據乙方已進行的實際工作量據實支付，對於項目已提交可行性研究報告但未取得可行性研究批覆並取消的，乙方獲得不高於該項目50%的合同價款。

八、合同生效後，乙方要求終止或解除合同，應在合同終止或解除之日起10日內雙倍返甲方已支付的合同款項。

九、乙方必須嚴格按投標文件的項目人員配置(項目設總、各專業主設人員搭配)開展項目設計，項目人員配置信息需作為本合同附件(需包含項目負責人、電氣一次、電氣二次、變電土建、線路電氣、線路結構、技經等人員姓名、聯繫方式、工作郵箱、在本項目中承擔的任務等信息)，乙方不得擅自變動人員，如有特殊情況確需調整的，需報甲方審批同意。未經同意擅自變動人員的，每經檢查發現一次，每次扣減合同總額的1%，最多不超過合同總額的10%，由甲方從乙方技術服務費中扣減。

十、投資估算必須履行編制、校核、審核和批准程序，各級編制、校核、審核人員應由具有電力工程造價專業執(從)業資格的人員承擔，並在正式投資估算書籤字，加蓋電力工程造價人員專用章。同時編制和校核人員還應取得廣西電網有限責任公司電力建設定額站組織的設計造價從業人員崗位技能培訓考試合格證明，否則，還應增加考試合格造價人員簽字確認。提交的投資估算不滿足上述要求的，扣罰合同總額的1%，由甲方從乙方技術服務費中扣減。

十一、任何一方違反保密義務的，泄密方應向對方支付相當於合同價款20%的違約金，並承擔一切由此引起的後果並承擔賠償責任。

十二、其他責任： /

第八條 其他

一、甲乙雙方需依法經營，廉潔自律。在合同簽訂、履行過程中，雙方不得以任何理由、任何形式進行利益輸送，不得提供或接受另一方的財物或其他利益。任何一方如果違反本條規定，另一方均有權拒絕並將信息反饋到甲方(廉潔受理單位：__監察部;舉報電話: 077X-__X)。甲方有義務詳細調查，乙方有義務對調查工作給予全力配合。

如果乙方違反本條款的，甲方有權根據國家和南方電網公司採購等有關規定，對乙方進行處理，並視情節輕重對乙方實施一定期限的市場禁入。

任何一方如果違反此條款，涉嫌犯罪的，將按照《中華人民共和國刑法》和《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》將相關責任人交由司法機關追究法律責任。

二、在本合同履行過程中，經雙方協商一致，可以變更或解除本合同。任何一方要求變更或解除合同時，則應當在 7 日前書面通知對方並取得對方的書面同意，並及時簽訂書面變更或解除協議。如出現本合同約定的單方合同解除的情形時，權利人無須經對方同意即可解除合同。

因一方變更或解除合同使對方遭受損失的，應向對方承擔賠償責任。但由於政策變化、政府行為等客觀原因致使合同不能繼續履行的，雙方可變更、解除本合同，且任何一方均無需向對方承擔賠償責任。

三、根據本合同需要發出的全部通知，均需採用書面形式，書面通知按雙方在合同文本所列地址發出，聯繫人為收件人。如任何一方的地址有變更時，需在變更前10日以書面形式通知對方，否則變更地址的一方需自行承擔因遲延通知而造成的損失。

雙方將按如下規定確定通知被視為正式送達的日期：(1)以專人遞送的，接收人簽收之日視為送達。(2)以短信/傳真/電子郵件方式送達的，自前述電子文件內容在發送方正確填寫地址且未被系統退回的情況下，視為進入對方數據電文接收系統即視為送達日。(3)以特快專遞形式發出的，特快專遞發出後第三日視為送達。(4)若送達日為非工作日, 則視為在下一工作日送達。

本合同約定的地址、聯繫人及電子通信終端(手機、電話、電子信箱等)亦為雙方工作聯繫往來、法律文書及爭議解決時人民法院和/或仲裁機構的法律文書送達地址，人民法院和/或仲裁機構的訴訟文書(含裁判文書)向合同任何一方當事人的上述地址和/或工商登記公示地址送達的，視為有效送達。任何一方當事人對電子通信終端(手機、電話、電子信箱等)的聯繫送達均適用於爭議解決時的送達。

四、乙方須重視並加強安全生產工作，遵守甲方的規章管理制度，接受甲方的安全生產監督管理。乙方保證與其指派的服務人員簽訂勞動合同或勞務合同，明確雙方權利義務，並由乙方負責支付服務人員的一切費用，包括為服務人員購買社會保險、人身意外保險以及勞保用品等。

在本合同履行期間，乙方服務人員發生人身傷亡、疾病或其他意外事件概由乙方自行承擔賠償責任，與甲方無關。

五、其他條款： /

第九條 附則

一、不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。

二、本合同在履行過程中發生糾紛，甲方與乙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

三、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。

四、本合同一式陸份，甲方乙方各執叁份。

五、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

六、雙方履行完合同規定的義務，本合同即行終止。

(以下無正文)

(本頁為編號為： 的合同的簽署頁)

甲方(蓋章)：

法定代表人(負責人)或授權代表(簽名)：

簽訂日期： 年 月 日

乙方(蓋章)：

法定代表人(負責人)或授權代表(簽名)：

簽訂日期： 年 月 日

建設工程前期施工合同 篇2

甲方：(發包方)　　乙方：(承包方)　　本着互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。　　

1.裝修施工地點：_____________________________________________　　

2.工期：________年____月____日 至________年____月____日　　

3.本項工程預計費用 元人民幣。　　第二條 材料供應的約定　　

1.甲方提供的材料　　乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，並註明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。　　甲方負責採購供應的材料應符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。　　甲方供應的材料按時抵達現場後，由乙方負責保管，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。　　

2.甲方採購供應的裝飾材料，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。　　乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。　　乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。　　第三條 關於工程質量及驗收的約定　　

1.本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》gb50210-20及《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》gb50327-20並參照《____省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他 db-3598》及《市家庭裝飾工程質量驗收標準》　　

2.由於乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。　　

3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，並辦理驗收手續。　　第四條 有關安全生產和防火等的現場管理約定：　　

1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由於施　　工帶來的擾民問題及與周圍單位、住户的關係。　　

2.未經甲方同意及有關部門批准，施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。　　

4.保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衞生清掃和處理工作。　　

5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。　　

6.乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。　　

7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閒雜人等進入現場。　　

8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。　　第五條 關於工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：　　

1. 工程款付款方式：　　布管驗收合格後支付工錢的50%，水電完工後支付30%，整體竣工驗收合格後支付20%　　

1)。水電開槽、佈線、穿線、埋槽　　

2)。所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)　　

3)。水電施工的穿牆、打孔、切割　　

4)。開關面板安裝　　

5)。小五金、馬X、的安裝　　

6)。後期燈具的安裝　　

3.工程結算方式：　　按實結算：　　總價結算：20元平米(套內面積)　　

1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的違約金。　　

2.由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元違約金。　　第七條 糾紛處理方式：　　因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決;當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。　　第八條 合同的變更和解除：　　

1.合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。合同簽訂後施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，並按合同總價款 10 %支付違約金，並辦理終止合同手續。　　

2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。　　第九條。其它約定：　　

1.雙方同意由第三方監理(廈門XX公司)進行協商工作。　　在未經第三方監理(廈門XX公司)確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。　　

2.經過第三方監理(廈門XX公司)確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。　　

3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認後可以順延。　　

4.甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元天的勞務費。　　

5.保修期內由於乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方維修，在接到甲方通知後48小時內必須到達現場。由於甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。　　

(一) 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。　　

(二)本合同簽訂後工程不得轉包。　　

(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。　　

(四)合同有效期至_____________________.　　

(五) 水電工程保修________年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。　　甲方簽字： 乙方簽字(蓋章)：________年____月____日________年____月____日

建設工程前期施工合同 篇3

木門定製合同範本

木門定作合同

__________(簡稱甲方)，向______木器加工廠(簡稱乙方)，定作下列木器傢俱，經雙方協商訂立本合同，共同信守。

1.木料：_________________甲方供應，乙方完成定作的傢俱後，如有餘料應退還給甲方。

2.規格標準：_________________按圖紙式樣規格製作。

圖號

傢俱名稱

單位(個)

數量

單價

總價

油漆顏色

交貨日期

以上共計加工費人民幣(大寫) _______________

3.技術標準：_________________按統一規定的企業標準執行。

4.交貨地點和付款辦法：_________________在乙方廠內交貨，由甲方自提;在交貨日期前，乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。

5.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時，應由違約者負賠償責任。

本合同一式四份，雙方各執兩份。

甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

經手人：_____________經手人：______________

__________年_____月_____日簽訂

建設工程前期施工合同 篇4

上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

法定代表人：_________________黃__________執行董事

被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

身份證號：_____________

住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

住所地：_________________成都市__________巷__________號

法定代表人：_________________劉__________總經理

上訴請求：_________________

1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

上訴人於年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。

上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，並交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關於__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。後來，由於沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至於同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關於__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，並由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交併非__________街立交，__________橋亮化、美化並非__________街亮化、美化。兩者怎麼會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。

二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》複印件，卻稱拿不出原件，僅説原件在建設局。為什麼施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建築工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，並非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那麼“乙公司”應有簽字和蓋章。為什麼沒有?如果是內部分包結算，那為什麼不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什麼又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎麼能採信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重複複印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關於__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法於法無據。

三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前後矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委託代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔並有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”並未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關係，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會説自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，並以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關於__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據複印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。

此致

成都市中級人民法院

上訴人：_________________甲公司

年_____月_____日

建設工程前期施工合同 篇5

第一部分 協議書

發包人(全稱)：

承包人(全稱)：

依照《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，發、承包人就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。達成協議如下：

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程規模及結構特徵：

工程承包範圍：

工程立項批准文號：

資金來源：

二、合同工期

開工日期：

竣工日期：

合同工期總日曆天數 天。

三、質量標準

工程質量標準：

四、合同價款

幣種：

合同總價(大寫)： 元

(小寫)：￥： 元

綜合單價或費率：□詳見承包人的投標報價書(招標工程)

□詳見經確認的工程報價單或預算書(非招標工程)

五、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、 本合同協議書

2、 中標通知書

3、 投標書及其附件

4、 經確認的工程報價單

5、 本合同專用條款和補充條款

6、 本合同通用條款

7、 標準、規範及有關技術文件

8、 圖紙

9、 工程量清單

10、 雙方有關工程的洽商、變更等書面記錄和文件

11、 發包人或工程師有關通知及工程會議紀要

12、 工程進行過程中的有關信件、數據電文(電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)。

六、詞語定義

本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。

七、承包人承諾

承包人向發包人承諾按照合同約定及工程師的指令進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任並履行本合同書所約定的全部義務。

八、發包人的承諾

發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項，並履行本合同所約定的全部義務。

九、合同生效

合同訂立時間： 年 月 日。

合同訂立地點：

發包人和承包人約定雙方法定代表人簽字或蓋章後生效，並送工程所在地縣級以上地方人民政府建設行政主管部門備案。

發 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

電 話： 電 話：

傳 真： 傳 真：

開户銀行： 開户銀行：

帳 號： 帳 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

鑑證意見：

鑑證機關(章)

經 辦 人：

年 月 日

建設工程前期施工合同 篇6

接受勞務方（甲方）：____________________________　　提供勞務方（乙方）：____________________________　　依照《中華人民共和國民法典》和其他相關法律、法規的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，並嚴肅履行。　　

第一條 工程項目　　

一、工程名稱：　　

二、工程地點：　　

三、勞務承包工程範圍及工作內容（見附表1）　　

四、工期________年____月____日開工，________年____月____日竣工。　　

五、承包勞務費用________元。（見附表1）　　

六、乙方投入工種及人數________人。　　

第二條 工程結算　　

第一個月預支生活費，按當月實際進場人數每人100元計算，下月結算時扣回，在工程施工進行中按當月完成的經甲方和監理驗收合格工程量結算，按比例扣除保脩金（結款額度不超過已完成量的80%）。工程竣工驗收合格後，予以結算。　　

第三條 工程質量　　甲方根據《建築給水排水及採暖工程施工質量驗收規範》gb50242-和相關文件組織驗收，乙方按照《建築給水排水及採暖工程施工質量驗收規範》gb50242-、施工圖紙、進度計劃、技術交底、安全交底要求，精心組織施工，保證工程質量，如因乙方施工原因造成質量不合標準，必須返工修理，其工料費損失，由乙方承擔；如工程質量低劣又無法挽救的，由乙方負責賠償全部工料損失和甲方由此造成的其它損失。　　

第四條 安全生產　　

一、甲方對乙方承擔的工作要做安全交底，提出明確的安全要求，並進行監督檢查，檢查發現問題，甲方有權停止其工作並進行經濟處罰。乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，對甲方提供的安全生產用品，乙方經檢查方可使用，施工中如因違反上述規定而發生傷亡事故，由乙方負全部責任。　　

二、勞動保護用品及施工中屬個人使用的帶電操作具如絕緣手套、膠靴等由乙方自行解決。甲方提供安全帽、工作服和電焊手套。　　

三、在施工過程中，乙方因違反消防條例和法規造成的火災事故，由乙方負全部責任。　　

第五條 生活管理　　

一、乙方工人進場後，由甲方提供住宿，生活用品乙方自備，生活用液化氣由甲方按定量提供。　　

二、生活需用之食物，由乙方自理。乙方工人如有疾病，醫療費用由乙方負責。　　

第六條 材料供應管理　　乙方應根據甲方的進度要求編制自己的施工進度計劃並據此提出相關材料計劃，材料計劃經甲方工程師和項目負責人審核後方可採購。乙方應及時提供材料計劃並設專人向甲方辦理用料的限額領料手續。乙方應嚴格按照甲方提供的質量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪費及不合理的超出限額部分，由乙方負擔。乙方在施工中做到日用日清，活完料淨，保持現場整潔。　　

第七條 施工機具及耗材　　

一、乙方自備所有用到的工具和設備，保證使用需要。　　

二、甲方提供電線並提供焊條、電錘頭、鋸片等消耗品。　　

三、對甲方負責供應的用具，乙方應認真保管愛護，如有丟失損壞，乙方負責賠償。　　

四、施工需用的中、小型機械，一台機械應配備一名操作工持有相關上崗證）。　　

五、乙方自備所有水鑽鑽頭，保證使用需要。　　

第八條 現場管理　　

一、甲、乙方人員要嚴格遵守現場各項管理制度，在甲方現場負責人統一領導下組織施工，有關計劃、進度、材料供應等工作雙方應密切配合，保證施工順利進行。　　

二、乙方應對施工人員進行遵紀守法和安全生產、愛護財產的教育，並指定專人負責現場保衞工作，嚴禁偷拿現場用料，如有違反現場管理制度的行為，甲方有權採取必要措施。　　

三、承包勞務人員要保持相對穩定，出入施工現場要穿戴甲方提供的工作服，戴安全帽，不準合同外人員出入現場和住宿。　　

第九條 違約責任　　

一、乙方承包的勞務項目，不得再行分包。在施工過程中經檢驗達不到以上約定驗收標準，不能保證工程質量，甲方有權終止合同，造成返工的損失，乙方應予賠償。　　

二、合同簽訂後，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經甲方同意，單方解除合同時，應由乙方賠償甲方因影響施工計劃造成的經濟損失；如甲方中途解除合同，應賠償乙方因此造成的經濟損失。　　

三、乙方必須按期保質保量完成工程內容，否則每逾期一天，應償付給甲方按承包工程勞務費1%的逾期違約金。　　

四、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項，如拖欠不付，按銀行短期貸款利率，償付給對方逾期付款違約金。　　

五、由於本合同為包總量合同，除甲方原因外的各種原因造成的怠工和一些不可預見的5個工日以下的怠工，由乙方承擔其費用。　　

第十條 附則　　

一、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時。可向建築物所在地經濟合同仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴。　　

二、本合同一式 兩 份，甲乙雙方各執一份。　　

三、雙方商定的其他條款：　　

第十一條 合同附件及有效期　　

一、合同附件：　　

1.附表1；　　

2.安全協議　　

二、本合同自雙方蓋章（籤）之日起生效，至工程全部竣工並結算完畢後失效。　　接受勞務方：________________________　　________年____月____日　　提供勞務方：________________________　　________年____月____日

建設工程前期施工合同 篇7

甲方：__________

乙方：__________

借款方在____年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守___號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。

第一條 借款方根據批准的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣(大寫)____元，用於__建設工程，不得挪作他用。預計分季用款：一季____元;二季____元;三季____元;四季____元。

第二條 貸款利率為年息___%，計算複利。

第三條 年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。

第四條 建設期間或項目竣工後，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效後，本合同同時失效。

甲方：__________

乙方：__________

時間：__________

建設工程前期施工合同 篇8

甲方：　　乙方：　　根據《民法典》的規定，甲、乙雙方在平等自願的原則上，經協商一致，簽訂本合同。

一、甲方開發的 土方分項工程由乙方承包施工。

二、承包範圍：

1、新建房屋的基坑土方工程和老建築物遺留的基礎磚、石、砼的挖掘，破碎、裝卸、運輸和清理棄至場外。

2、施工所需的機械、工具、能耗、維修等均由乙方承擔。

三、承包價格：

1、土方、建築垃圾、雜物、破碎快料外運，每立方米 元，甲方需留用的土方，乙方應在甲方指定位置及要求堆放，每立方米 元。以上價格的工作內容包括挖、裝、運、卸、外運，還包括途中產生的費用和卸物的地點由乙方解決和費用承擔。

2、施工時遇到體積大於0.6立方米砼、鋼砼，或厚度在30釐米以上的基礎需要破碎，按實際體積計算，破碎費每立方米 元。

3、砼地坪厚度超過20釐米，需要使用炮頭機打，每平方米 元，含破碎物清理外運。

四、工程量、計量方式：　　原始地面標高每棟房屋測6-8個點的平均數，由甲、乙雙方共同測量並做好記錄。(監理單位進場後可同時參加)，參加人員簽字后土方開挖，待基坑挖好後，基底標高再測量記錄，經參加人員簽字生效，(砼破碎工程也同樣記錄、簽字生效)。記錄表格採用土方測量記錄單(甲方提供)。

五、施工質量和進度：　　乙方在施工進度中應根據甲方和監理人員指定的時間、施工範圍和施工圖要求進行施工，工作完成後應 甲方和監理對質量認可後雙方測量簽單。

六、安全、文明施工：

1、乙方應定期對所屬員工進行安全生產和文明施工教育，並做好安全工作措施，現場管理人員和操作人員必須有上崗證，因安全事故而引起的一切損失由乙方承擔。

2、施工過程中，遇到通信光纜，電纜和文物等重要跡象應立即停止施工，報告現場管理人員或甲方領導，待事情處理後再施工。

七、付款方式：

1、考慮到施工週期(各棟房屋不一定同時開工)，定於每月的 號結算一次，結算根據施工時每棟房子已經簽字的記錄單，按完成量的70﹪付款，餘款待小區改期工程全部完工1個月後的3個月工作日內結清。

2、付款時憑税票並經相關人員簽字註明已完成付款的房屋樓號。

八、其它事項：

1、如甲方需工程進度加快而乙方無法跟進施工時，甲方可另行施工單位進場施工。

2、由於甲方付款不到位，乙方可順延工期。

九、本合同經雙方商定，不得違約，如一方違約，則守約方有權解除合同。 如在合同履行過程中發生爭議，應協商解決。如協商不成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十、本合同一式四份，雙方各執二份，經雙方簽字蓋章後生效。　　甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日

________年____月____日

建設工程前期施工合同 篇9

承包方：(以下簡稱甲方)

發包方：(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》、《建設工程勘測設計合同條例》和《建設安裝工程承包合同條例》及有關規定，甲方對十天高速公路建設標段的臨時施工用電，委託乙方進行勘測設計並施工。為明確雙方在勘測設計和施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

第一條 工程項目

一 、 工程名稱：十天高速A-4標合同段施工用電工程

二、工程地點：石泉縣

三、承包範圍及規模：

承包範圍：十天高速A-4標合同段施工用電，35KV線路勘測設計施工(“T”接點至變壓器高壓樁頭)。

工程規模:架設35KV線路2106米，由35KV長曾線“T”接，安裝35KV/0.4KV變壓器1台，總負荷為1600KV/A，低壓出現分散輻 射

五、合同價款：伍拾萬元整(￥77.922萬元)。

第二條 取費標準

1、 勘測設計費用計取標準：

定額按照《電力建設工程預算定額》第三冊電氣設備安裝和第四冊送電線路工程、第六冊調試工程(20xx年版)執行，取費按照陝西省電力公司陝電基建(20xx)56號文件執行。

第一條工程期限

一、 根據國家工期定額和使用需要，商定工程工期為20天(日曆天)，自20xx年4月22日開工至20xx年5月12日竣工驗收。

二、開工前3天，承包方向發包方發出開工通知書。

三、如遇下列情況，經發包方簽證後，工期相應順延：

1、按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源，道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工：

2 、凡發包方負責供應的材料、設備未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度;

3、不屬包乾係數範圍內的重大變更，致使設計方案改變或由於施工無法進行的原因而影響進度;

4、未按合同規定撥付預付款而影響施工;

5、人力不可抗拒的因素而延誤工期。

第四條 工程質量

一、 本工程質量要求達到： 合格

二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、説明文件和國家頒佈發的建設工程規範、規程和標準進行施工，並接受發包方的監督。

三、承包方在施工過程中必須遵守下列規定：

1、由承包方提供的主要原材料、設備必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格後方可用於工程;

2、由發包方提供的主要原材料、設備也必須有質量合格證方可用於工程;

3、隱蔽工程必須經發包方檢查、驗收簽章後，方可進行下一道工序;

4、承包方應該按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定，並及時將單位工程質量評定結果送發包方。單位工程結果完工時，應會同發包方進行中間驗收。

5、承包方在施工中發生質量事故，應及時報告發包方。一般質量事故的處理結果應送發包方備案;重大質量事故的處理方案，應經設計單位、發包方等單位共同研究，並經設計建設單位簽證後實施;

第五條 建築材料、設備的供應、驗收和差價處理

一 、由發包方供應以下材料、設備(詳見附件);

二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方採購;

三 、發包方供應 、承包方採購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用於工程，任何一方認為對方提供的材料需要複驗的，應允許複驗。經複驗符合質量要求的，方可用於工程，其複驗費由要求複驗方承擔;不符合質量要求的，應按有關規定處理，其複驗費由提供材料、設備方承擔。

第六條 工程價款的支付與結算

一、本合同簽訂後 七 日內，發包方支付不少於合同總價的 50% 備料款，計人民幣 肆拾萬元整(￥ 40萬元)。工程進度款由發包方按照工程進度及時撥付。

二、工程完工驗收後，支付全部合同金額。

三、工程竣工後，承、 發包雙方及時辦理結算手續，工程結算款應在竣工後一週內付清。

第七條 施工與設計變更

一 、發包方交付的設計圖紙 説明和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由發包方組織設計交底和三方會審做出會審紀要，作為施工的補充依據，承、發包雙方均不擅自修改。

二、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計，經發包方或有關技術部門同意後採取實施，其節約的價值按國家規定分配。

第八條工程驗收

一、竣工工程驗收，以國家頒發的《關於基礎建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定標準》和國務院有關部門制定的竣工驗收規定及施工圖紙及説明書、施工技術文件為依據。

二 、工程竣工驗收後，發包方方可使用。在規定的保修期內，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由承包方無償保修。

第九條 違約責任 承包方的責任：

一 、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返修。

二、 工程不能按合同規定的工期交付使用的，按合同中第九條關於建設工期提前或拖後的獎罰規定償付逾期違約金。

發包方的責任：

一 、青賠 、徵地費用和變壓器土建由發包方負責。

二 、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

三、 工程中途停建、 緩建造成的返工、 應採取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、 窩工、 返工、 倒運、 人員和機械設備調遷、 材料和構件積壓的實際損失。

四 、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由此包方承擔責任。

五 、承包方驗收通知書送達 七 日後不進行驗收的，按有關規定償付逾期違約金。

第十條 糾紛解決辦法

執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意由仲裁委員會仲裁。

第十一條 附則

一 、本合同一式 四 份，合同附件 四 份，合同附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。發包方執兩份，承包方執四份。

二 、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同用章即生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款後終止。

三 、本合同簽訂後，承 發包雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致後，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程前期施工合同 篇10

1.在研究了上述項目第合同段的招標文件(含補遺書第________號—第________號)和考察了工程現場後，我們願意以人民幣(大寫)________________元(元)的投標總價，或根據上述招標文件核實後確定的另一金額，遵照招標文件的要求承擔本合同工程的實施、完成及其缺陷修復工作。

2.第合同段由k+至k+，長約________km，設計等級為高速公路，路面主要採用瀝青混凝土路面。有立交________處;特大橋________座，計長________m;大中橋________座，計長________m;隧道________座，計長________m，以及其它構造物工程等。

3.如果你單位接受我們的投標，我們將保證在接到監理工程師的開工通知書後，在本投標書附錄內寫明的開工期內開工，並在個月的工期內完成本合同工程，達到合同規定的要求，該工期從本投標書附錄內寫明的開工期的最後一天算起。

4.如果你單位接受我們的投標，我們將保證按照你單位認可的條件，以本投標書附錄內寫明的金額，提交履約擔保。

5.我們同意在從規定的開標之日起70天的投標文件有效期內，嚴格遵守本投標書的各項承諾。在此期限屆滿之前，本投標書始終對我方具有約束力，並隨時接受中標。

6.在合同協議書正式簽署生效之前，本投標書連同你單位的中標通知書將構成我們雙方之間共同遵守的文件，對雙方具有約束力。

7.我們理解，你單位不一定接受最低標價的投標或你單位接到的其它任何投標。同時也理解，你單位不負擔我們的任何投標費用。

8.隨同本投標書，我們出具金額為人民幣50萬元的投標擔保。如果我們在本投標文件有效期內撤回投標文件;或在接到中標通知書後的28天內未能或拒絕簽訂合同協議書;或未能提交履約擔保，你單位有權沒收投標擔保金，另選中標單位。

投標人地址：_________________

郵編：_________________

投標人：_________________

(全稱)(蓋章)電話：_________________

法定代表人或其授權的代理人傳真：

_________________(職務、姓名)(簽字)

日期：________年________月________日

建設工程前期施工合同 篇11

建設單位：_________________

1、根據已收到的招標編號為_______________的_________________工程的招標文件，遵照《工程施工招標投標管理辦法》的規定，我單位經考察現場和研究上述工程招標文件的投標須知、合同條件、技術規範、圖紙、工程量清單和其他有關文件後，我方願以人民幣_________________元的總價，按上述合同條件、技術規範、圖紙、工程量清單的條件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中標，我方保證在_______________年_______________月_______________日開工，_______________年___________月__________日竣工，即__________天(日曆日)內竣工並移交整個工程。

3、如果我方中標，我方將按照規定提交上述總價5%的銀行保函或上述總價10%的由具有獨立法人資格的經濟實體企業出具的履約擔保書，做為履約保證金，共同地和分別地承擔責任。

4、我方同意所遞交的投標文件在“投標須知”第11條規定的投標有效期有效，在此期間內我方的投標有可能中標，我方將受此約束。

5、除非另外達成協議並生效，你方的中標通知書和本投標文件將構成約束我們雙方的合同。

6、我方金額為人民幣________________元的投標保證金與本投標書同時遞交。

投標單位：_________________(蓋章)單位地址：_________________法定代表人：_________________(簽字、蓋章)

郵政編碼：_________________電話：_________________傳真：_________________開户銀行名稱：_________________

建設工程前期施工合同 篇12

聯合體各成員(以下簡稱我方)在《智能温室建設和施工》項目招標中，如果我方有幸中標，非常感謝評委及建設單位的信任，在該項目建設和施工過程中，我們除響應招標文件中所有的條款及履約合同內容外，並對工程售後服務做出如下承諾：　　

1、投標產品均屬於國家規定“三包”範圍的，並保證產品質量保證期不低於“三包”規定;質量保證期承諾優於國家“三包”規定的，按供應商實際承諾執行;　　

2、投標產品有專業售後服務機構，並將在投標文件中予以明確説明,並附製造商售後服務承諾;　　

3、工程竣工後，我方將負責________年的工程質量無償保修，以優質的服務，實現我們忠實的承諾;真正做到以一流的施工，創一流的質量的服務宗旨;　　

4、我方保證在工程竣工，經相關部門認證合格後2個工作日內，對招標方提供上門“集中式”培訓服務，確保使用人在操作前充分了解產品性能，使用規範;消滅事故隱患，提高工作效率;　　

5、電話諮詢：在質量保質期內提供技術援助電話，解答招標方在使用中遇到的問題，及時為招標方提出解決問題的建議;　　

6、現場響應：　　

6.1我方在接到報修通知後，電話諮詢不能解決的，我方承諾在24小時內到達現場進行處理，確保產品正常工作;　　

6.2無法在24小時內解決的，將在24小時內提供備用產品，使招標方能夠正常使用。若故障在24小時內未得到解決的，招標方有權自行處理故障，發生費用在質量保脩金中扣除;　　

6.3發生緊急搶修事故的，我方在接到通知後，確保做到立即到達事故現場;　　

6.4對於涉及安全的質量問題，按照《建築工程質量管理條例》的規定，做到立即報告，及時採取防範措施。　　

7、質保期外服務承諾：質量保證期過後，我方同樣提供電話諮詢服務，並承諾提供產品上門維護服務;　　

8、如招標方有產品升級、更新、換代、維修等需求時，我方承諾以優惠價格提供售後服務。　　以上是我方對該工程的售後服務承諾，若我方達不到甲方要求及我方承諾標準，在售後服務中給招標方造成鉅額損失，我方甘願受法律法規處罰;承擔由此造成的責任，並賠償由此造成的一切經濟損失。　　承諾單位：公司　　授權代表：________年____月____日

建設工程前期施工合同 篇13

甲方：_________________________

乙方：_________________________

為了在工程建設中防止各種不正當行為的發生，促進本單位的黨風廉政建設，根據國家和________________有關工程承發包和廉政建設的各項規定以及________________關於《________________》，特訂立如下協議：

一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和_________關於黨風廉政建設的各項規定和關於建設工程承發包的各項規定。

二、甲方及其工作人員應做到

(一)甲方工作人員(含家屬、子女，下同)不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。

(二)甲方工作人員應當保持與乙方的正常業務交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得向乙方索要(或接受)通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。

(三)甲方工作人員不得參加可能影響公正執行公務的宴請和高消費的娛樂活動。

(四)甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。

(五)甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內外旅遊活動。

(六)甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。

三、乙方及其工作人員應當做到

(一)乙方應當通過正常途徑開展相對業務工作，不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員(含家屬、子女，下同)贈送禮金、有價證券和貴重物品等。

(二)乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。

(三)乙方不得以洽談業務、簽訂經濟合同等為藉口，邀請甲方工作人員外出旅遊或進入營業性高檔娛樂場所。

(四)乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。

風險告知：在結算工程量上實事求是，做到手續齊全，工程結算時要嚴格按照規定程序辦理，要廉潔自律，提高遵紀守規的自覺性，嚴格按結算管理辦法執行。

四、乙方如發現甲方及其工作人員有違反上述協議者，應當向甲方領導或者甲方上級單位舉報，甲方不得找任何藉口對乙方進行報復或刁難、延誤工作。

五、甲方發現乙方有違反本協議或者採用不正當的手段賄賂甲方工作人員，甲方應向乙方上級領導或有關部門舉報，由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔。

六、本協議作為工程承發包合同的附件，經協議雙方簽署後立即生效。

七、本協議一式_____份，甲乙雙方各執_____份，送交見證部門和紀檢監察機關各_____份。

甲方(蓋章)：_______________　　乙方(蓋章)：_______________

法定代表人(簽字)：_________　　法定代表人(簽字)：_________

_________年_______月_______日　　_________年_______月_______日

建設工程前期施工合同 篇14

甲方(委託人)：___________________________

乙方(居間人)：___________________________

甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國民法典》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項

1、乙方接受甲方委託，負責就____________省_____________________工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委託事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委託事項未完成。

二、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限於中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，並同意向甲方支付違約金壹百萬元。

3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委託事項，無權取得居間報酬，並且賠償甲方因此而遭受的損失。

4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，並能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那麼在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關係。

6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的税務發票，相關的所得税由乙方自承擔。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的_________%向乙方承擔違約金。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間費用為工程施工合同金額的____________%。

2、居間成功後，在甲方正常施工的一個月內，應向乙方支付_______________元整;在正常施工的兩個月內，應支付_______________;剩餘施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據甲方每月取得的驗工計價款，按_______________%的比例支付;竣工結算完畢，甲方取得全部工程款後____________日內全部結清。

3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

五、居間費用的承擔

居間費用是指乙方為完成委託事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委託事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔_________差_________等_________費用)。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業祕密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付__________________元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。

七、合同終止

1、本合同簽字生效後，如果至__________________年__________________月__________________日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八、爭議解決方式

如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方(蓋章)：__________________乙方(蓋章)：__________________

____________年_________月______日____________年_________月______日

建設工程前期施工合同 篇15

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

裝飾工程施工責任合同書發包方(以下簡稱甲方)：

委託代理人：(姓名)聯繫電話：承包方(以下簡稱乙方)：承包負責人：(姓名)聯繫電話：經考察，甲方同意乙方承包甲方裝飾工程任務。為明確雙方在施工過程中的權利、責任和義務，經雙方共同協商，簽訂如下條例：

一、工程地址：商丘--

二、工程概況：玻璃雨棚及其它部位的型材

三、人工費項目及價格：材料及人工費單價為每個雨棚20元，具體數量以現場項目經理審核為準。

四、材料：雨棚玻璃為55鋼化加膠玻璃，管材為10215;10加厚鍍鋅管，連接為不鏽鋼駁接爪，收口為中性結構膠。

五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自備，必須齊全有效。

六、付款方式：簽訂合同後支付訂金20元。竣工合格後支付全款。

七、工程驗收與保修雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

1、材料進場後的材料驗收;

2、基層驗收;

3、飾面驗收;

4、細節驗收及修補

八、本合同一式兩份，自雙方簽訂之日起生效，根據合同約定的施工期限，乙方承包的工程自驗收合格之日起，視為甲乙雙方解除承包關係，本合同自動失效。

甲方簽字：乙方簽字：代表：責任人：________年____月 日________年____月____日

建設工程前期施工合同 篇16

發包人：(以下簡稱甲方)：

承包人：(以下簡稱乙方)：

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律法規，遵循平等、自願、公平和誠實信的原則，經甲乙雙方協商，就工程分包事項達成一致，訂立如下合同條款。

1、工程概況及分包內容

工程名稱：

工程地點：

工程概況：

分包內容：所有鋼筋加工、製作、綁紮工程。(所需的綁絲由乙方承擔)。

分包方式：清工

2、合同價款：按建築面積計算： 元/㎡。一次性包死，價格不可再調。

3、分包工期

4、質量標準：達到國家執行《建設工程質量驗收規範》合格標準。

5、付款方式：

1)地下室封頂完成後，付所完工程量價款的70﹪。

2)±0.000以上工程每四層封頂後付所完工程量價款的70﹪。

3)主體完工後，經甲方驗收合格後(剔鑿部分完工)其餘部分一次性付清。

6、甲方的責任和義務

1)組建項目管理班子，辦理竣工手續。

2)負責組織分部工程的驗收。

3)負責提供施工用的設備及週轉材料。

發包人：日期：

承包人：日期：

建設工程前期施工合同 篇17

發包人(甲方)：

承包人(乙方)：

工程名稱：

本合同依據《中華人民共和國合同法》及國家有關法規，經雙方協商，本着友好合作原則，達成如下分包合同：

一、承包範圍：

二、承包方式：

三、質量標準：

四、工期：

本工程自 年 月 日開工至 年 月 日完工，工期為 天。

五、收費標準及支付方式：

1、經雙方協議，本工程總量為 米，收費標準為 ， 共計： (大寫： )

2、合同總價依據實際完成工程量進行結算。

3、付款方式：

六、變更及工程費用調整：

1、本工程進行中，發包人對本工程與技術要求提出變更時，發包人應在變更前 天內發出書面通知。承包人接到變更後 天內予以確認。

2、變更後及承包增加施工費用，發包方按市場價予以調整。

七、發包責任：

1、發包方在開工 2 日前向承包方提供本工程施工組織設計、技術交底與要求、設計圖紙及放線定點軸線。

2、開工前，發包方應辦理開工許可證、工作場地使用等手續，及時解決好有關擾民和影響正常工作的有關問題，並承擔相應費用。

八、承包方責任：

1、承包人按本合同所規定的時間完成本工程的工作內容

2、嚴格按本工程設計方案及技術要求進行施工，確保施工質量。

3、施工中如發現問題應及時彙報，並提出相應的處理方案，經發包方確認後進行施工。

4、負責好現場測量放線、樁體定位、施工技術資料記錄工作，並如實及時提交發包方，如因承包方的遺漏、錯誤造成工程質量問題，承包方應負責補救並承擔相應責任，情況嚴重時，發包方有權向承包方追償相應損失。

5、遵守國家及北京市有關施工管理規定，服從現場指揮與領導。

九、違約責任：

甲方或乙方不能按照本協議條款約定履行各自的各項責任及發生與本合同無法履行的行為，應承擔相應的違約責任。

十、材料與設備

1、發包人及承包人對各自所提供的材料及機械設備進場負責，並經雙方驗收合格後方可使用。

2、若造成窩工、誤工所造成的損失，責任是甲方的由甲方負責，是乙方的由乙方負責。

十一、報告、成果、質量檢查與驗收

1、發包方負責組織對承包人交付的報告、成果、文件進行檢查與驗收。

2、承包方應對其所確保提交的報告、成果、文件的真實性進行負責。

3、隱蔽工程檢查由承包人自檢後，通知發包方進行檢查與驗收，經發包方簽字確認後方可進行下一道工序。檢驗不合格，承包人負責在規定的時間內必須進行修補。

十二、本合同未盡事宜，經雙方協商後簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

十三、其它約定事項：

十四、合同終止

本合同自發包人、承包人簽字蓋章後生效，發包人、承包人履行完成合同所規定的義務後終止。

本合同一式二份，雙方各執一份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日