建築施工承攬合同(通用5篇)
建築施工承攬合同 篇1
發包人(甲方):
承攬人(乙方):
經甲、乙雙方協商就甲方承建私人住宅樓工程,經甲方同意以包工的方式,承包給乙方施工,根據《中華人民共和國合同法》,特訂立如下合同。
一、 施工地點: 邊牆壕村自留地 ,建築面積:平方米。
二、建築施工責任追究承攬內容
1、經甲方同意以包工的方式承包給乙方施工,由於在二樓建築時,建築所需用磚從磚車上扔到一樓的樓板上,由於人力作業的能力有限所以乙方有向後方運輸(或分散碼放)的責任。由於乙方沒有向後方運輸和分散故而磚對樓板壓力過大,應而造成了由東向西數的第1、2、3、4、間房的第一層樓板,每間房由南向北數的第1、2、3、4、塊樓不同程度的損傷和彎曲。
2、由於甲方不能保證上述樓板以後會出現如何情況,結合實際乙方也同意由於乙方施工造成的原因,願意承擔以後的所有責任。
3、乙方肯定的承諾上述房間的樓板在以後出現問題包括連帶責任造成的一切由乙方承擔,於甲方沒有任何責任。
4、由於甲方考慮乙方的經濟能力因此需有倆位擔保人,擔保人和乙方有同等責任。
三、本合同雙方簽字後生效,一式二份雙方各持一份,雙方必須共同遵守執行,合同未盡事宜,按《中華人民共和國合同法》及國家有關規定執行。
甲方:
乙方:
年月日:
建築施工承攬合同 篇2
合同編號:承攬地:
甲 方:
乙 方:
甲乙雙方經協商一致,就乙方承攬甲方 工作簽訂本合同,雙方共同遵守。
一、 承攬標的(內容):
1. 工作名稱:
2. 工作地址:
工作概況: ,具體工程量如下:
序號事項施工內容數量單位單價總金額
工程費用總計 (¥ 元 )
乙方需向甲方提供工程勞務費稅務發票。
二、 乙方應以自己的裝置、技術、勞力,按照本合同約定獨立完成工作、按期按質向甲方交付工作成果。乙方不得將承攬的工作轉讓或變相轉讓給第三人,否則甲方有權解除合同並按本合同第八條執行;乙方將部分輔助工作交由第三人完成的,應就第三人的工作成果向甲方負責。乙方與第三人之間的權利義務與甲方無關。
三、 技術、質量要求:乙方應按照甲方相應具體指標要求完成並交付工作成果。質量標準約定不明的應符合相應的國家標準;沒有國家標準的,符合行業標準;沒有行業標準的,符合市場標準。如乙方在工作期間發現指標不合理,應即時通知甲方並提出變更意見,徵得甲方書面同意後方可實際變更;如甲方在工作期間需要變更設定的工作內容,應書面告知乙方並協商調整工作報酬及工作期限。
在施工過程中乙方應注意文明施工,服從甲方現場管理人員安排,同時做好安全教育工作,採取嚴格的安全防範措施,乙方承擔由於自身安全措施不力或不按安全操作規程施工造成的自身及他人傷亡事故責任和因此發生的一切費用和後果。
四、 原材料由甲方提供;乙方應對甲方提供的材料即時檢驗並簽署交接單,發現不符合要求時應及時書面通知甲方更換或補齊,否則因此造成工期延誤由乙方負責。
五、報酬及支付方式
乙方按質按期完成承攬工作,甲方支付報酬共 元。
具體支付方式為(體現質保金和驗收款事項,根據具體情況增減):
乙方工程施工完畢,經甲方驗收合格20天內,沒有未處理的故障,則由甲方支付給乙方應付總款全額。
六、工作期限
乙方應於 年 月 日開工,在 年 月 日前完成全部約定工作並交由甲方驗收合格。
七、驗收
乙方工作過程中應接受甲方必要的監督檢驗。
乙方完成工作後,應書面通知甲方驗收,甲方應按照約定的標準(及時)(7日內)驗收並書面提出驗收意見,乙方按該意見整改後方能向甲方交付工作成果。整改期間計入乙方工作期限。
八、違約責任
1、甲方如未能按期支付工作報酬,每延期一天,按100元/天承擔違約責任。
延期超過30天,乙方有權解除合同並要求甲方按照合同約定支付剩餘價款。
2、乙方如未能按期完成工作,每延期一天,按100元/天承擔違約責任。
如延期超過30天,甲方有權解除合同,剩餘報酬不再支付並不退履約保證金;造成甲方損失的,乙方須另行賠償(包括但不限於第三方另行承攬產生的價差、甲方不能如期使用承攬成果造成的經濟損失等)。解除合同通知到達乙方時乙方須無條件退場。
3、乙方的部分工作成果經驗收不合格並整改後仍無法達到約定質量標準,甲方同意接收的,甲方有權相應減少該部分的報酬;乙方如有異議應承擔舉證責任;甲方不同意接收的,按本條第二款解除合同處理。
九、合同生效及其他約定
1、本合同發生糾紛,由桂林仲裁委員會仲裁。
2、本合同落款列明的聯絡方式(人)如有變化,應書面通知另一方;否則一方依此發出的信函、傳真、電子郵件或簡訊等其他數字資訊均應視為有效送達。
3、本合同自雙方簽字或蓋章之日生效。
4、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
【以下無正文】
甲 方:
乙 方:
法定代表人(或委託代理人):
法定代表人(或委託代理人):
聯絡人:聯絡人:
地 址: 地 址:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
郵 編: 郵 編:
日 期: 日 期:
建築施工承攬合同 篇3
甲方:(全稱) 乙方:(全稱)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其相關法律、法規,為了明確雙方的權利義務,遵循平等、自願、公平和誠信的原則,雙方就本工程經友好協商達成以下施工條款,特簽定本合同。
第一條、工程概況
第二條、綜合單價
1、錨固深度為
2、本報價包含檢測費,不包含稅金,施工用電費和管理費。
3、甲方提供無鏽無油的鋼筋、電源、腳手架等。
4、植筋錨固採用 植筋膠。
第三條、質量標準:
工程質量必須符合國家的規範要求,達到鋼筋對應抗拉值。
第四條、工期
本工期為 天,從 年 月 日至 年 月 號 。
第五條、合同價款支付
乙方的施工人員、裝置、材料進入工現場後,甲方支付乙方材料款的30%, 本植筋工程完工後,一次性付清乙方全部工程款。
第六條、甲方責任:
1、甲方應負責向乙方提供圖紙和實際定位、放線工作;並進行技術質量要求交底。
2、甲方為乙方提供施工中的各項便利條件並負責協調該專案的全過程管理。
3、提供的材料,必須符合設計要求和國家規定的技術標準,並根據乙方提出的材料計劃將工程所需的材料送至施工地點50米範圍內。
4、按合同約定按時撥付工程款,若因甲方變動造成的停工、窩工應給予乙方經濟補償。
第七條、乙方責任:
1、乙方必須遵守甲方的現場管理制度。
2、乙方嚴格按國家相關要求的工程質量驗收標準施工。
3、進入施工現場要帶好安全帽,高空作業要佩帶安全帶,遵守各項安全操作規範做到文明施工。工程施工存在不安全因素時乙方有權向甲方提出不予施工,由甲方配合排除安全隱患後方可施工。
4、提供施工所需的材料質檢報告、合格證等相關資料。
第八條、安全責任:
乙方必須對工人做好安全技術交底按照合同規定的工程範圍進行施工,施工中造成事故的,有事故責任方負責。
第九條、工程質量驗收標準
1、乙方須嚴格按照甲方的施工圖紙精心施工,確保工程質量達到國家驗收規範和質量檢查評定標準。
2、施工完畢,由甲、乙、監理方共同驗收,由具有檢測資質的單位出具檢測報告。
第十條、違約責任
1、甲方未按合同規定時間和要求提供材料、資金、施工圖紙等,工期相應順延。
2、在施工中由於原材料和施工工藝不合格而引起的質量問題由乙方負責,由於設計原因、基礎的強度及鋼筋不合格等與乙方無關的因素導致的工程不合格,乙方不負責任。
第十一條、爭議
雙方在合同履行中發生爭議,應本著友好的原則協商解決,協商不成時,向人民法院起訴。
第十二條、合同生效與終止
本合同甲、乙雙方必須嚴格履行合同規定的全部條款,任何一方違約,則按《合同法》及有關約定條款處理。合同一式 份,甲方執 份,乙方執 份,雙方簽字蓋章後生效,雙方合同約定的本工程內容全部完工,工程款支付完畢後,本合同條款即告終止。
甲方:(章)代表人:單位地址:聯絡電話:
乙方(章) 代表人: 單位地址: 聯絡電話:
合同簽訂日期:年 月 日
建築施工承攬合同 篇4
發包人(甲方):
承攬人(乙方):
經甲、乙雙方協商就甲方承建私人住宅樓工程,經甲方同意以包工、包機械、包模板不包料的方式,承包給乙方施工,根據《中華人民共和國合同法》,特訂立如下合同。
一、 施工地點:
建築面積:平方米。
二、承攬內容及承攬價格:
1、承攬內容:按甲方提供的施工圖紙(從基礎以上至封頂)和修改通知內容(泥工、鋼筋、模板、水電)施工。即主體結構工程(包括砌牆、架模板、樓板為清水模板)、鋼筋製作安裝、砼澆築等全部內容)。1—4樓自拌混凝土,5—6樓用商混,泵車錢由乙方自付。
泥作裝修工程:
(1)室內裝修:內牆面抹灰噴刷雙飛粉二遍。天棚面抹灰噴刷雙飛粉二遍。地面砼澆築、室內地坪C15抹面找平,室內地磚,樓梯地面瓷磚、樓道、樓梯、室內踢腳線、衛生間內牆磚、衛生間防水、衛生間地磚、廚房牆磚、6樓樓頂防水。室內裝修包括1—6樓,其中1—2樓不貼地板磚。
(2)室外裝修:外牆面一般抹灰按施工圖規範要求貼牆磚、
水電內容:包括強、弱電予埋管道、穿線、配電箱、開關、插座、電器安裝。給排水管道安裝、有線電視、監控器線管、潔具安裝等全部內容。
腳手架、斜道上料臺、施工安全圍護搭設、拆除。場地圍欄設定,抄平施放線、水電管道洞抹灰補平、混凝土、砂漿攪拌機和井架提升機安裝、拆除及進退場、上下車、腳手架用料、模板用料進出場。上下車、建築材料進場堆碼、場內運輸、場地每日清掃、建築垃圾餘土上車,打掃衛生,按質按量承攬完成,包並工。
2、承攬價格:按建築面積承攬,每平方米單價為人民幣315元,工程竣工驗收後按實際面積結算。(建築面積計規則,執行雲南省現行定額計算規則)。
3、乙方負責提供自己使用的施工機械,垂直運輸、捲揚機和用電管理,手推車、手工工具、小型電動工具、易耗品及使用、安裝、拆除、操作使用、清洗和保養維修。若因違反操作規程使用,造成電源、水源損失由乙方負責賠償甲方提供的電源、水電費用,及甲方提供的材料。
三、質量要求及驗收標準:
乙方必須嚴格按施工圖及國家現行施工規範要求施工,按國家建築工程標準驗收,質量等級為單項及總體驗收一次性達到國家標準,觀感評定質量總體驗收不合格者,乙方無條件返工,返
四、施工期限、付款辦法和保修事項:
1、施工日期:按甲方與建設單位簽訂的施工合同,從20xx年11月14日至20xx年6月14日止,共計7個月。
2、付款方式:乙方材料進場時,甲方付給乙方材料款壹萬元,第一層板面澆築完畢付貳萬元,以後每層板面澆築完畢付壹萬伍仟元。竣工驗收合格後,經結算後扣保修款,尾款在工程完工30天內付清。封頂裝修後按施工進度80%支付進度款。
3、保修期為一年。從驗收之日起計算,保修費按承攬價款3%扣下,無質量問題保修期滿結清。凡屬乙方因施工質量問題,乙方接到通知兩天內必須到場保修,若不到場,甲方保修,保修費用由乙方負責。
五、甲方應負責任:
1、負責對乙方進場施工作業進行質量監督。
2、為保證工程順利施工按時付進度款。
3、從開工之日起至竣工驗收合格止,對每道工序進行檢查驗收,驗收合格才能進行下道工序施工。
六、乙方應負責任:
1、乙方必須嚴格執行國家規定《安全生產法》、《建築工程安全生產管理條例》,達到《施工安全檢查標準》,做到安全生產、安全用電,做好進場職工安全勞動保護工作,若不遵守有關規定、標準,造成損失,一切損失、費用和法律責任由乙方負責。乙方
應該使用安全合格的施工機械、腳手架、杆、扣件、安全護欄材料、警示標誌。
2、本承攬工程乙方安全管理責任目標是:
A、死亡率為零;
B、重傷率為零;
C、輕傷率為零;
D、整個承攬工程乙方負責的範圍內安全生產必須達標,杜絕安全事故發生。
3、乙方承攬工程負責人譙倫強為本承攬工程安全生產的第一責任人,對本承攬工程安全生產負直接責任,如突破上述安全生產指標,由此產生的一切經濟、法律責任由乙方承擔。
4、乙方必須負責組織所有進場施工作業人員參加一、二級宣傳教育,負責組織對參加承攬作業人員三級安全教育和培訓,並熟悉所有從事的生產環境和安全生產狀況後方可進場作業。未經教育人員,不允許上崗作業。承攬方所從事的特種作業的施工人員,必須經培訓、考試合格持證上崗,各種機械的操作必須定人,專人負責保證安全,各進場人員必須佩帶安全帽,特種作業安全帶、安全繩。
5、整個工程腳手架、斜道上料臺、四口及安全圍護欄搭設,安全措施搭設必須按國家有關規範搭設,若搭設不到位或不規範,發生事故責任由乙方負責。在整個施工過程中,發生一切安全事故由乙方負責,與甲方無關。
6、施工期間乙方必須參加保險繳納費用,提供施工作業人員的一切勞動保護用品、費用以及發生事故後,賠償外的一切經濟費用和開支。甲方不承擔一切安全事故的法律責任和經濟責任。
7、發生事故後乙方應及時組織搶救及上報有關部門。
七、其他事項:
1、乙方進場施工人員必須遵紀守法,若違法亂紀造成損失,一切責任由乙方負責。乙方進場人員必須節約愛護原材料,發現浪費行為,造成損失,甲方有權扣款。
2、乙方在施工中,中途違約,甲方不再進行結算付款,並有權追究造成毀約損失責任。
3、本合同雙方簽字後生效,一式四份雙方各持二份,雙方必須共同遵守執行,合同未盡事宜,按《中華人民共和國合同法》及國家有關規定執行。
甲方:發包工程人 乙方:承攬工程負責人 簽名(章) 簽名(章)
電話: 電話:
身份證號: 身份證號:
承攬合同簽字生效日期 年 月 日
簽字地點:
年 月 日
建築施工承攬合同 篇5
甲方:__________
乙方:__________
依照《中華人民共和國勞動法、民法典、建築法》為依據,參照有關檔案精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則,雙方協商簽訂施工合同如下:
一、工程名稱:
二、施工地點:
三、結構形式:
四、發包內容及價格:整體大包(土建、水暖、電照、既有樓房的女兒牆屋面拆扒、樓梯製作等)大包乾、掃地出門價,以建築面積計算工程量每平方米(人民幣)大寫__________元
五、資質要求:三級以上資質,簽訂合同時,將資質影印件留給甲方存檔備查。
六、質量要求:合格
七、開工日期:__________年__________月__________日
竣工日期:__________年__________月__________日
八、材料要求:
所使用的建築材料,必須有合格證和化驗單。
九、付款方式:
1、乙方全部墊付工程款。
2、主體圈樑竣工後付總造價款的30%。
3、竣工初檢合格後,甲方付給乙方工程總造價款50%。
4、經質檢站、監理,甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格後甲方付給乙方總造價工程款17%。
5、保質金3%,質保期為12個月,在質保期內如出現質量問題,甲方通知乙方並約定時間進行維修,如乙方不能按時進行維修,甲方派人維修,其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除,質保期滿後按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。
6、每竣工一棟初檢合格結一棟,聯合檢查全部合格結清工程款。
十、施工人員須持證上崗,工地管理人員要求一長三員。
十一、施工期間因個別情況與業主發生爭執,由物業單位協調處理,乙方不能因此停工,拖延工期。
十二、在施工過程中,保證小區道路暢通無粉塵,做好屋面防水,如有此類現象發生,乙方自行與業主調解。
十三、施工中的建築垃圾須堆放整齊,由甲方處理。
十四、安全生產,文明施工。
1、施工嚴格執行安全生產操作規範,施工前須對上崗人進行安全生產,文明施工教育,有隱患存在未排除前停止施工。
2、施工期間發生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。
3、進場的各種裝置、材料隨使隨進,合理堆放,保證施工現場清潔。
十五、違約:
1、甲乙又方簽訂合同後,乙方不得以任何理由退出現場或停工,如違約甲方有權拒付工程款。
2、不許轉包他人,如發生發現有轉包現象出現,甲方有權終止合同,所發生的費用由乙方承擔。
十六、施工現場三通一平,由甲方協調,費用由乙方承擔。
十七、合同未盡事宜,雙方共同協商解決。
十八、本合同雙方簽字後,具有法律效力,共同遵守。
十九、本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方:__________乙方:__________
電話:__________電話:__________
__________年__________月__________日