個人建築施工合同模板（精選12篇）

個人建築施工合同模板 篇1

業 主 方： (簡稱甲方)，住址： 聯繫電話： 身份證號碼：，住址：

承 包 方： (簡稱乙方)聯繫電話： 身份證號碼：

甲方在位於 省 市 區 鎮 村 社擬建房屋一幢，經甲乙雙方協商，由乙方負責承攬施工。爲明確甲乙雙方的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》的有關規定，結合該工程具體情況，雙方本着平等、互利、誠實守信的原則，確保建房施工過程中的安全、質量、工期、工程款支付等，經雙方充分協商，同意簽訂本合同，以供甲乙雙方共同遵守執行。

一、 承包方式：

本工程採用甲方提供建築材料，乙方組織施工人員、機械設備、工用具、腳手架、架板、模板、臨時水電管線、安全防護用品等除建築材料以外的全部施工所需的人員及設備物資進行承包施工，既：包施工質量、施工安全、工期的承包方式進行承包。

二、 計劃工期：

計劃竣工日期：20xx年 月 日， 計劃開工日期：20xx年 月 日，工期 (日曆)天。

三、 承包範圍：

按照甲方提供的施工圖紙，承包範圍包括：基礎土方開挖及回填、基礎工程、主體工程、樓地面工程、屋面工程、室內室外抹灰及面磚粘貼，室外散水工程、給排水及強弱電安裝工程等，既：除室內乳膠漆、門窗安裝、樓梯扶手安裝以外的全部施工內容均由乙方負責。

四、 承包單價： 按照建築面積每平方米 元(大寫 元整)進 行造價計算，該單價包括人工費、機械費、工用具使用費、安全文明施工費、安全施工措施費、勞動保護費、保險費等除甲方材料費以外的全部施工費用。

五、 付款方式： 按工程進度付款：一樓主體完成後支付 元，全部主體完工屋面斷水後支付 元，全部工程完工經甲乙雙方驗收合格後，甲乙雙方按照實際竣工的建築面積進行總價計算，本次支付至總價款的95%，留5%作爲工程質量保脩金，工程質量保修期爲一年，保修期滿後無質量問題，甲方一次性支付全部尾款，保脩金不計息。

六、 施工安全

1、乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故的發生，並承擔由於自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任全部由乙方承擔，與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理並支付一切保險費用。

2、乙方的施工人員必須身體健康，乙方負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育、安全告知和安全監督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保工程施工安全和工程質量。

3、乙方應加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全文明施工。乙方人員的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

4、乙方須具有從事房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

七、 施工要求：

1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建築。

2、甲方負責提供紅磚、水泥、砂石、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前3天通知甲方購買所需材料。

3、乙方自帶建築所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。

4、所有工人的吃飯、住宿、抽菸等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

八、 工程質量：

1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，並隨時接受甲方或甲方委託人員的督查。

2、乙方施工時要按照施工圖及建築施工規範進行施工作業，確保施工質量符合《建築施工質量驗收規範》要求，工程質量達到合格標準。

3、如果乙方因爲自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求進行修改或返工;返工修改後仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。

4、房屋建成後，因爲乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重建的責任，並由乙方承擔所需的費用，並賠償甲方的相關損失。

九、 工期延誤：

工期從20xx年 月 日開始建設，工期爲 (日曆)天。無正當理由，乙方不得延誤工期。由以下原因造成完工日期延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：

1、因停電或停水造成停工;

2、不可抗拒的自然災害，如地震、洪水、冰雹等;

3、甲方同意給予順延的其它情況(須由甲方簽字同意的情況說明)。

十、 違約責任和爭議的解決辦法：

1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行返修;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法爲難甲方，視爲乙方違約，甲方有權解除本合同，並只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。

3、在乙方無違約行爲的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，在工程相應進度完成五天後，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

4、因乙方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方後，方可中止或解除合同，並由違約方承擔違約責任。 十一、 合同的生效與終止：

1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

2、本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。

3、在工程驗收合格，質量保修期滿後甲方付清全部工程款後，該合同自動失效。

十二、 其他：

以上合同條款，雙方必須共同遵守。若有變更補充，經甲乙雙方協商一致後簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。

甲方簽字(按手印)： 乙方簽字(按手印)：

合同簽訂日期：

個人建築施工合同模板 篇2

甲方(項目部)： 乙方(施工人員)：______________________________________

按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本施工事項協商一致，訂立本合同。

第一條 工程名稱：石總場西部牧業員工宿舍場地地坪

第二條 工程地點：石總場大連路路口______________

第三條 承包方式：單項清包______________________

第四條 開工日期：______________________________ 竣工日期：______________________________

第五條 工作內容：甲方合同內所有砌體(混凝土、平場地、墊石子、灑水、打夯)清工單價爲_________元/㎡。施工中一切用具均有乙方自理，甲方負責混凝土拉到現場，其他一切工序由乙方負責，並做好落手清。注：以上內容都按圖紙工作量計算。施工中嚴格按照施工安全、質量規範，若乙方沒有按照甲方要求和施工規範而造成的材料浪費，甲方有權開罰款單(在工程款中扣除)。

第六條 工程款結算：乙方進場後，每月甲方付給乙方完成合格工作量80%。 餘款在工程驗收合格後一次性付清。

一、質量管理

甲方提供乙方質量要求和技術交底，乙方必須按照施工規範和要求，精心施工，確保工程質量。絕對服從項目部質量管理人員的正確領導。在日常質檢和分項工程驗收時，必須達到所定標準(具體見技術交底)。

二、甲方職責和權利

2.1 認真遵守雙方簽訂的《勞務承包合同》，對乙方工作進行指導、管理、檢查和監督、審覈乙方施工方案，全面配合乙方做好各項工作。

2.2 甲方負責向乙方提供技術交底，周、月進度計劃，乙方必須認真執行監理和甲方的指令，但對不合理因素，可提出建議;經甲方同意後方可執行，乙方不得私自蠻幹、

2.3 甲方及時組織、參加對乙方已完成的工程質量進行跟蹤檢查、驗收。

2.4 甲方對有特殊貢獻的給與一定獎勵，對工作中個人給甲方造成一定損失的給與一定的經濟處罰。

三、乙方職責和權利

3.1 認真遵守雙方簽訂的《勞務承包合同》及承諾。

3.2 嚴格執行公司和工地的各項管理制度和規定，服從甲方的管理，自覺維護公司的利益和形象。

3.3 嚴禁未經甲方及設計和監理書面同意擅自變更施工圖紙內容，如有發生造成的所有損失均有乙方負責。

3.4 如乙方嚴重違反《勞務承包合同》，工程工期、工程質量不能保證，現場管理混亂，甲方和公司利益受到損失，信譽受到損害時，甲方有權解除合同，除賠償部分損失外，還要追究乙方責任，清除出場。清除出場按總工資的70%結算工資款。

3.5 必須認真遵守甲方的各項規章制度。派專人現場全權負責協調管理。

四、安全文明施工

雙方必須認真遵守國家和上級勞動保護安全生產主管部門所頒發的有關安全生產、消防工作、文明施工等方針政策，嚴格執行有關勞動保護法規、條例。

乙方必須遵守施工單位的規章制度，聽從甲方的管理和指揮;嚴禁在工地打架、鬥毆、偷盜，若發生交司法機關處理。如有違反公司規章制度的按公司規定予以重罰。

乙方的所有作業人員，正確的使用“三寶”，嚴格按操作規程施工。若作業人員違反操作規程和公司的管理規定，如發生的安全事故的，甲方概不負責一切責任。正常工傷按國家《工傷管理條例》處理。

五、 未盡事宜雙方協商解決，本合同一式兩份，雙方簽字生效，甲乙雙方各執一份。

甲方(項目部代表)簽字：_________ 乙方(施工人員)簽字：_________

簽訂時間： 年 月 日

個人建築施工合同模板 篇3

甲方：

乙方：

甲方位於 私人房屋，由乙方承包建設施工，爲使甲乙雙方利益得到保障，同時如約履行義務，甲乙雙方經過協商，達成如下協議:

一、建設範圍

除基礎以外，乙方負責承建甲方一樓至四樓所有房屋建設，(包括鋼筋製作、樓梯、圍牆、水電、前後外牆裝飾)，房屋內部建設至毛牆毛地板，。

二、建設方式

包工不包料，甲方負責提供建設所需材料，乙方負責建設施工所需設備、工具、器具以及安全保障設施。

三、承包價

按照房屋建築面積 元/平方米，總價以乙方承建的房屋實際建築建築面積確定。

四、付款方式

採用階段性付款，乙方完成一樓建設，經甲方驗收合格後支付壹萬元，二樓至三樓採用同樣方式，全部完工後經甲方驗收合格後一次性付清餘款。

五、權利和義務

(一)義務

1、甲方必須按照施工進度提供建設所需材料;因材料不到位造成窩工，甲方承擔損失。

2、甲方必須按照合同約定時間支付建設工程款;

3、乙方必須按照房屋建設質量標準和甲方要求完成房屋建設任務;因乙方原因導致返工，損失由乙方全部承擔。

4、對建築材料，乙方需提前兩天通知甲方，以便準備。

5、乙方必須對甲方提供的材料進行妥善管理，避免造成損失和浪費。

(二)權利

1、甲方有權對工程質量進行檢驗，對質量不合格的有權要求返工。

2、乙方有權按照合同約定時間要求甲方支付工程款。

六、安全約定

合同約定單價已包含安全施工費，乙方必須做好施工現場安全措施，對工人進行安全教育，施工中做到安全作業，施工過程中發生的任何安全事故由乙方全部承擔。

七、違約責任

甲乙雙方任何一方違約，需承擔乙方建設總費用10%的違約責任，若任何一方嚴重違約，造成重大損失，必須按價賠償。

八、發生合同糾紛，甲乙雙方友好協商解決，不能達成共識的，甲乙雙方均可向沾益縣人民法院起訴。

九、未盡事宜，甲乙雙方可另行約定作爲此合同的副件，該附件與此合同同效。

十、此合同經甲乙雙方簽字、按手印後生效。房屋建設驗收合格，完全支付工程款後自動失效。

十一、此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：

乙方：

年 月 日

個人建築施工合同模板 篇4

發包方(簡稱甲方)：_______________

承包方(簡稱乙方)：_______________

根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保法》及相關法律、法規的規定，結合建築裝飾裝修工程施工的特點和本工程的具體情況，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，達成如下協議，共同遵守。

一、概況

1、項目地址：2、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

3、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

4、預算價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____(詳見工程報價表)經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

5、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

二、關於材料供應的約定：

1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。

本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應爲符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供材料單》。

3、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備，均應用於本合同規定的項目裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

4、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

三、關於工程質量及驗收的約定：

1、本工程執行GB50210--20xx《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)後，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

3、工程驗收。

甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事後，若甲方要求複驗，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，其複驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

4、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，並辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

四、有關安全生產和防火約定：

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

五、關於工程價款及結算的約定：

1、 合同一經簽訂，甲方即付乙方總工程款計 前付總工程款 %計 元;剩餘工程驗收合格後一次性付清。增項部分應在簽定增項工程單時一次性付清。

2、工程結算：按現場實際施工工程量。

3、工程保修期壹年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

六、其它事項

1、甲方工作：

(1)甲方應在開工前一天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，並向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並說明使用注意事項。

(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

(3)如確實需要拆改原建築結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔承擔有關費用。

2、乙方工作：

(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

(2)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任：

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。

八、糾紛處理方式：

1、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向市仲裁委員會申請仲裁，人民法院提起訴訟。

九、合同的變更和解除：

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視爲本合同解除。

十、其它約定：

十一、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件爲本合同的組成部分。

甲方(簽章)：___________ 乙方(簽章)：_________ 委託代理人：___________法定代表人：________ 住址：______________地址：___________ 電話：______________電話：___________ 郵編：______________郵編：___________ 簽訂日期：___ 年 ___月 ___日

個人建築施工合同模板 篇5

甲方：________________

乙方：________________

爲確保工程質量圓完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定製本合同，雙方必須共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程結構：磚混結構，______樓層，______樣式

2、建築面積：_____平方米，最後按建築實際面積爲準，樓頂出檐爲：_____屋面處理方式爲：_____層高爲：_____門窗材料：_____尺寸：_____。

第二條：承包方式

1、承包形式：_____工料，乙方負責施工，並負責所有施工用具設備。

2、施工費用：按建築面積甲方每平方米付乙方人民幣_____元(大寫：__________)，房屋建築面積計算方法爲：_______________。

3、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定後增減工價，待完工後一併納入結算。

4、乙方單方負責工程施工過程管理和施工安全管理，和相關的保險措施;甲方不承擔一切責任。

第三條：工程工期

1、甲方規定動工時間爲_____年___月___日到_____年___月___日，乙方不得提前和推後。

2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建築材料短缺原因交房日期可順延，若因乙方人爲原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

第四條：工程質量及付款方式

1、乙方未按甲方要求，或施工質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

2、工程付款方式：工程裝飾完工並交付甲方使用後雙方結算，甲方一次性付清工程餘款(質量保證金除外)。

3、乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修爲___年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰牆體裂縫，瓷磚脫落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。

甲、乙雙方必須共同遵守以上約定，如有未盡事宜經雙方協商一致後可另附補充。

甲方(字蓋章):____________乙方(簽字蓋章):____________

_____年___月___日_____年___月___日

個人建築施工合同模板 篇6

租賃合同參考(一)

出租方：合同編號：

承租方：簽訂地點：

簽訂時間：年月日

根據《民法典》及有關規定，按照平等互利的原則，爲明確出租方與承租方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件：

第二條租賃期限

自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前日內，重新簽訂合同。

第三條租金

租金收取：

第四條押金(保證金)

經雙方協商，出租方收取承租方押金元。承租方交納後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金後，押金餘額退還承租方。

第五條租賃物資的維修保養

租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，並負擔維修保養費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養不善等，要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。

第六條出租方變更

一、在租賃期間，出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權方即成爲本合同的當然出租方。

二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。

第七條違約責任：

1.未按時間提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。

2.未按質量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。

3.未按數量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金%的違約金。

4.其它違約行爲。

二、承租方違約責任：

1.不按時交納租金，應向出租方償付違約期租金%違約金。

2.逾期不還租賃物資，應向出租方償付違約期租金%的違約金。

3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行爲，除出租方有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租方還應向出租方償付違約期租金%的違約金。

4.其它違約行爲。

第八條爭議的解決方式

第九條其它約定事項

第十條本合同一式份，合同雙方各執份。本合同附件份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

出租方(章)承租方(章)

單位地址：單位地址：

法定代表人：法定代表人：

日期：日期：

租賃合同參考(二)

出租人：________簽訂地點：__________

承租人：________簽訂時間：____年__月__日

根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，按照平等互利的原則，爲明確出租人與承租人的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量(詳見合同附件)：_______________

第二條租賃物資的用途及使用方法：___________________

第三條租賃期限：自____年____月____日至____年____月____日，共計____天。承租人因工程需要延長租期，應在合同屆滿前____日內，重新簽訂合同。

第四條租金、租金支付方式和期限

收取租金的標準：_________________________。

租金的支付方式和期限：______________________。

第五條押金(保證金)

經雙方協商，出租人收取承租人押金____元。承租人交納押金後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，承租人返還租賃物資後，押金退還承租人。

第六條租賃物資交付的時間、地點及驗收方法：__________________。

第七條租賃物資的保管與維修

一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時，雙方檢查驗收，如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的，要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》，由承租人向出租人償付賠償金。

二、租賃期間，租賃物資的維修及費用由____人承擔。

第八條出租人變更

一、在租賃期間，出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人，應正式通知承租人，租賃物資新的所有權人即成爲本合同的當然出租人。

二、在租賃期間，承租人未經出租人同意，不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用，也不得變賣或作抵押品。

第九條租賃期滿租賃物資的返還時間爲：______________。

第十條本合同解除的條件：____________________。

第十一條違約責任

一、出租人違約責任：

1.未按時間提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金____%的違約金。

2.未按質量提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金____%的違約金。

3.未按數量提供租賃物資，致使承租人不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金____%的違約金。

4.其他違約行爲：__________________________。

二、承租人違約責任：

1.不按時交納租金，應向出租人償付違約期租金____%的違約金。

2.逾期不返還租賃物資，應向出租人償付違約期租金____%的違約金。

3.有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行爲，除出租人有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租人還應向出租人償付違約期租金____%的違約金。

4.其他違約行爲：__________________________。

第十二條本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

(一)提交________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十三條其他約定事項：__________________________。

第十四條本合同未作規定的，按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。

第十五條本合同一式____份，合同雙方各執____份。本合同附件____份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

出租方(章)承租方(章)

單位地址：單位地址：

法定代表人：法定代表人：

日期：日期：

個人建築施工合同模板 篇7

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規等規定，爲明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自願、平等、互利的原則下，經甲乙雙方協商同意簽訂本合同。

一、工程名稱：規模雞場糞便集中收集加工有機肥項目(浙江千島湖生態養殖場有機肥廠)平基土石方工程。

二、工程地點：莊口村下塢有機肥廠。

三、工程承包範圍：按甲方提供的施工開挖圖或現場指定標註區域內石方爆破，並運至渣場。本合同土石方工程量約爲土方####m3、石方###m3。

四、工程單價：經雙方共同確定，本合同單價爲土方##元/方、石方##元/方。

五、工程總造價：全部工程總造價暫定爲人民幣###萬元(大寫陸萬陸仟元整)，實際工程總造價以竣工結算爲準。

六、合同工期：根據雙方協商，工程期限自####年##月##日至####年##月##日止。若發生了不可預見或不可抗力時，工期順延。

七、工程質量及技術要求：乙方根據甲方提供的圖紙及資料進行施工，確保工程質量，工程驗收時，應按圖紙和驗收標準執行。

八、工程價款結算

(一)本合同全部工程造價的結算按下列方式辦理：

本合同的工程量是暫定數量，待甲乙雙方共同校定後作爲最終結算的依據。如甲方提供的圖紙和說明書與實際不符，按實際簽證結算。

(二)工程價款結算與撥付辦法：工程開工前一天預付工程款的10%即####元，開工5天后再付款40%即####元，其餘款項在工程竣工經甲方驗收合格後一次性付清。

九、雙方責任

(一)甲方責任

1、因甲方提供施工圖紙、地質勘察資料不詳、不及時或與實不符，除工期得以順延外，還應償付給乙方由此造成的誤工或停工的實際損失。

2、甲方派人在工地進行技術、質量監督、檢查、辦理有關施工簽證、驗收手續等，解決應由甲方解決的問題。

3、由於甲方原因造成乙方施工機械、運輸車輛誤工或停工，甲方應負責機械停置臺班費及相應的實際損失，並相應順延工期。

4、工程竣工後，甲方應組織專門人員在3日內進行驗收。

5、不按合同規定預付或結算工程款，除支付合同規定的預付或結算工程款外，還應按逾期天數，以每天按逾期款項的千分之五支付滯納金。

(二)乙方責任

1、乙方根據甲方提供的施工圖紙和地質勘查資料編制施工方案，並經甲方同意後施工。

2、乙方應按照編制的施工方案嚴格組織施工。

3、乙方應制定安全措施，加強對現場施工人員的安全教育，如發生事故應由責任方負擔。

4、乙方應合理組織施工和機械車輛調配，保證工程按期完成。

十、其他

1、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。

2、本合同一式二份，雙方各執一份，簽章生效。

甲方(簽字蓋章)： 乙方(簽字蓋章)：

簽訂日期：

個人建築施工合同模板 篇8

在建築施工合同管理中，較之於質量、安全等糾紛而言，最易出現而又最難解決的是結算糾紛。實踐中，許多結算糾紛常常曠日持久，最終受損的是施工方。有鑑於此，本文立足於施工中常使用的合同文本《建設工程施工合同》(GF-1999-0201)，論述施工中易於出現的結算糾紛並討論相應的防範對策，以使施工企業能加強合同管理。

一、變更與索賠問題

實踐中，建設方不喜歡索賠二字，施工方一般也不提什麼索賠。久之，施工方要麼缺乏索賠意識，要麼將索賠置換成爲工程變更。

但是，變更與索賠是兩回事。變更(設計變更和其他變更)導致的是合同價款的調整，即，變更始終是在合同價款之內，它可能導致原合同價款增高，也可能導致其降低。而索賠則不完全是這樣。《建設工程施工合同》對索賠的定義是：“指在合同履行過程中，對於並非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。”按該定義，再結合《建設工程施工合同》第31.4款看，索賠(費用索賠)是指在合同價款之外提出的經濟補償要求。

《建設工程施工合同》第31.2款規定：“承包人在雙方確定變更後14天內不向工程師提出變更工程價款的報告時，視爲該項變更不涉及合同價款的變更。”實踐中，很少有施工方嚴格地履行該款，屆最後發生結算爭議時，該款可能對施工方的結算要求形成致命影響。

其實，《建設工程施工合同》關於變更的規定是有缺陷的。《建設工程施工合同》是FIDIC《土木工程施工合同條件》(1988年版)的中國翻版，後者對變更涉及合同價款減少時應由建設方通知施工方有相應的規定，但前者沒有。這種程序公正的不對稱好像一方面是出於我國工程施工的實際，因爲在我國，變更一般都涉及合同價款的增加，另一方面，似乎更是出於合同文本的制定者對施工方不自覺的行業傾斜(第29.1款已規定變更導致合同價款減少由建設方承擔)。但是，如果結算糾紛已經肇起，則施工方因第31.2款的限制可能會導致一些(或全部)變更不能使合同價款有所增加，而建設方因無此款的限制，則隨時可要求因變更導致的已增加了的合同價款減少到原合同價款的水平。這顯然於施工方不利。

實踐中，施工方雖可能未嚴格履行第31.2款，但在其進度報表中，肯定是羅列了變更工程價款的了。但是，這種羅列是否就是31.2款的報告，肯定會有所非議，另外，總會有一些變更會落在進度報表提交之日的14天以前，這些變更按31.2款的規定，會被視爲不涉及合同價款的變更。

當變更工程的量較大時，施工方與建設方一般會對變更達成補充協議，如果補充協議沒有確定變更具體的價款，則爭議仍將存在，即，該補充協議可能只是約定了確定變更工程價款的方法，改變是《建設工程施工合同》第31.1款，而非第31.2款。

以上所論，是施工方在合同管理中務須注意的。施工方(尤其是小型施工隊伍)應改變那種“我做了，就該拿錢”的簡單意識，加強合同管理的意識，嚴格地按合同規定的程序提起變更和索賠。施工方如果認爲這些嚴格的程序不太切合施工實際，則應在簽約時在專用條款中加以改變。

二、合同價格對結算的影響

FIDIC《土木工程施工合同條件》嚴格適用於單價合同(工程量單價)，《建設工程施工合同》按23條的規定，可適用於：固定價格合同，可調價格合同，成本加酬金合同。其實，無論是固定價格合同，可調價格合同，還是成本加酬金合同，都是可以以工程量單價爲基礎的。固定價格合同即可固定單價;可調價格合同從《建設工程施工合同》第23.3款看，即建設方承擔的風險多一些，因而單價可調整的因素多一些;成本加酬金合同也面臨調整的問題，因而也涉及工程量單價。建設部20__年推出的《建設工程工程量清單計價規範》(GB50500-20__)也是可與這三種合同調和的。

但是，在實踐中，將固定價格合同理解爲固定總價合同的不鮮見。再加上《建設工程施工合同》將合同價款定義爲：“指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。”-最基本的意思就是協議書中約定的合同價款。因此，屆工程量增加較大，追加合同款較多時，建設方會很難接受一個固定總價合同被如此劇烈突破的事實，於是，工程後期的中間結算和最終結算就不太容易順利進行。

《建設工程施工合同》對合同價格的定義基本上是對FIDIC《土木工程施工合同條件》(1988年版)的照搬，該定義有其侷限，所以在FIDIC《施工合同條件》(1999年版)中，將合同價格定義爲“指第14.1款規定確定的價格，包括按照合同所做的調整。”即，合同價格不是事先能確定的，需隨工程的進展經一套完整的程序確定。其實，《建設工程施工合同》對協議書中的合同價格的臨時性是有充分意識的，與FIDIC《土木工程施工合同條件》(1988年版)關於合同文件解釋的順序不同的是，按《建設工程施工合同》第2.1款的規定，專用條款中的另有約定的效力高於協議書。因此，如果專用條款已約定了確定合同價格的方法，協議書中的合同價格就只能是臨時的。

但是，協議書中的臨時價格經常是建設方與施工方發生糾紛的契機。因爲一般而言，協議書中的臨時價格會偏低。-這之中的原因，可能有建設方爲了規避建設行政管理部門在合同鑑定時多收費用的考慮，也可能有規避《建設工程施工合同》第29.1款規定變更導致合同價款減少由建設方承擔的考慮等。因此，施工方應善用《建設工程施工合同》第2.1款的規定，以維護自己的合法權益。

另外，對於中間結算，因實踐中建設方不按約支付工程款是經常的事，施工方還應注意利息的問題。如果雙方未對利息做約定，屆糾紛發生時利息往往按最高人民的法院的規定解決。早期最高法院將利息等同於違約金，後來終有所區別。在即將出臺的《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋(徵求意見稿)》中，已確定該利息按“人民銀行規定的活期存款利率計算”。該解釋與《建設工程施工合同》第26.3款的規定是不一致的(後者約定的是貸款利息)，而實踐中第26.3款的履行有困難，因此，施工方宜於簽訂合同時在專用條款中對利息問題作出約定。

三、最終結算與優先受償權

實踐中，如果建設方認爲結算價格太高，那麼，即便法院的判決已經確定了最終價格，也會存在着執行難的問題。因此，施工方宜將優先受償權與結算問題一併考慮。

個人建築施工合同模板 篇9

發包方(甲方)：____________________________________

承包方(乙方) ：____________________________________

茲有乙方現承包甲方發包的工程，根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致，達成如下條款，並共同遵守執行。

一、工程概況

1、工程名稱：________________________

2、工程地點：________________________

3、承包內容：________________________

4、承包範圍：________________________

5、承包方式：________________________

6、質量要求：GB50210-20__《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》

7、工期要求：____________年________月_______日至____________年________月_______日。

二、甲方工作

1、甲方指派 爲駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監督、檢查。

2、負責向乙方提供臨時水電。

三、乙方工作

1、乙方 爲駐工地代表，常駐現場，負責履行合同範圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監督和管理。

2、做好承包範圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。

3、未經甲方同意，不得擅自拆改原建築結構或設備管線。

四、關於質量的約定

1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規範(GB50210-20__、GB50303-20__、GB50242-20__、GB50327-20__等)作爲本工程的質量評定驗收標準。

2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4、本工程質保期爲壹年，質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發生質量問題，乙方須無償履行保修責任。

五、關於工期的約定

1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。

2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。

3、因業主等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。

六、關於價款和結算的約定

1、雙方商定本工程合同承包價格__________ 元(人民幣)。

2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。

3、付款方式：

a、開工後8日內，甲方付款________% 元作爲乙方的前期進場費。

b、水電工程隱蔽驗收後，甲方付款________% 元

c、瓦工及木基層、木飾面驗收後、漆工進場時，甲方付款________% 元。

d、竣工驗收合格後，甲方付款________% 元。

e 、餘款________% 元待壹年保修期滿後結清。

七、關於材料的約定

1、甲方負責同業主聯繫及時提供乙方所需材料，並按時到場。經乙方驗收入庫後，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。

2、乙方須在預算定額範圍內使用材料(包括臨時電)，材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，並在承包價格中相應扣減。

3、所有進場的業主供材，乙方不得擅自挪用。

八、關於安全生產的約定

1、甲乙雙方另行簽訂安全協議，作爲本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。

2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度，以及對文明現場和安全生產的要求。

3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款，嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行爲。

九、關於違約責任的約定

1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。

2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金________元。

3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失，由乙方承擔經濟賠償責任。

4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方負責經濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，履行完畢後即終止。其中未盡事宜，雙方友好協商解決。

甲方(簽章)：_________________甲方(簽章)：_________________

____________年________月_______日____________年________月_______日

個人建築施工合同模板 篇10

爲了維護首都社會治安和企業內部的治安秩序(工作、生產、生活)，加強企業內部治安管理，根據市政府及上級有關部門的規定和精神，北京住總第二開發建設有限公司朝陽新城工程第一項目經理部(甲方)與北京軍交保得建築工程有限公司(乙方)簽訂本協議書，望共同遵守。

1、遵守國家施工及驗收規範以及有關季節施工的規定。各種施工機械操作員必須持證上崗，嚴禁酒後作業及疲勞作業。

2、進場前須檢查各施工機械的運轉情況。各類電器設備必須帶保護裝置，防止漏電、觸電事故。配電線路按規定架設，配電箱要安裝合理，符合規定。機械設備要專人管理，定期檢修，不得帶故障運行。電、氣焊操作人員要持證上崗。非機電人員或司機嚴禁擅自動用機電設備。

3、施工中如發現有文物或古墓等，應妥善保護，並應立即報請當地有關部門處理後，方可繼續施工。如發現有測量用的永久性標樁或地質、地震部門設置的長期觀測點等，應加以保護。在敷設地上或地下管道、電纜的地段進行土方施工時，應事先取得甲方及有關管理部門的書面同意，施工中應採取措施，以防損壞管線。

4、儘量選擇噪聲低、振動小、公害小的施工方法，減小對現場周圍居民的干擾。

5、作業人員要經過培訓，掌握施工技術要點和基本技能，重要工序由熟練作業人員承擔。

6、熟悉基坑周圍環境，其中包括：影響範圍內建(構)築物的狀況;基坑周邊各類地下設施(管線、管道)的分佈狀況;場地周圍和鄰近地區地表水匯流、排瀉情況及地下水管滲漏情況。

7、明確質量標準、工藝流程和安全要求。

8、服從甲方管理人員的管理。

9、現場文明施工要求

(1) 材料堆放整齊，不同規格的材料分開堆放，界限清楚。

(2) 施工機械放置合理、有序。

(3) 施工區同生活區須隔離。劃分責任區，分片包乾到人。

(4) 及時清理現場內的雜物，不得亂堆亂放，不得隨地便溺。

10、施工前對施工人員要做好安全培訓，嚴格執行安全操作規程，杜絕事故發生。

11、進入施工現場要配戴安全帽，作業時嚴禁打鬧嬉戲。基槽在挖土、噴錨等工序同時作業時，要合理安排好各自作業面，施工人員要在挖掘機回轉半徑之外作業。全體施工人員要嚴格遵守現場消防、保衛、用電等有關規定。施工現場禁止吸菸。

12、(1) 防止噪聲污染。選用噪音低的機械設備，減少噪音擾民。

(2) 大風天氣時，對起塵材料作必要的覆蓋，防止粉塵污染。

(3) 施工區域派人定時灑水，防止揚塵起灰。

(4) 生活區域的垃圾要及時清理，運至指定位置放置。

13、遵守北京市有關環保、安全對施工的管理規定。

如乙方單位和個人違反上述內容，甲方有權按有關規定對其處罰直至追究責任。本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字蓋章後生效。

甲方 乙方

簽字(章) 簽字(章)

_______年_______月_____日

個人建築施工合同模板 篇11

發包方：

承包方：

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有

關法律法規的規定，甲方同意將本項目承包給乙方承包施工管理，爲了明確雙方的權利、義務、互惠互利和誠實守信的同等條件下，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程結構：

4、建築面積：約 m2，

二、承包方式與施工內容

1、方式：工程勞務清包、包括施工管理、操作工具，包質量、包安全、文明施工、包工期。

2、施工內容

本工程按設計圖紙，技術文件和圖紙會審，施工組織設計及設計變更和安全文明施工規定等進行施工。該工程從基礎至屋頂屋面所有土建工程，均由乙方進行施工。

三、工期

按建設方、監理方要求的開工日期進場。進場日期 年月日。

四.質量要求

1、按設計圖紙，技術交底，設計變更，規範規程要求施工，達到驗收合格標準。

2、乙方必須保質保量完成工程。

3、乙方在施工操作中，必須服從甲方現場施工員和管理人員的指揮，服從建設單位、監理單位的指導、檢查、監督和意見，維護甲方聲譽。

五、承包價格

本工程承包單價均按實際建築面積 元/㎡計算面積大包乾。

六、安全和責任

1、乙方在施工過程中必須遵守安全操作規程，加強安全生產管理職工安全教育。並對所承包的施工區域、施工地段的所屬相關配套完成的每道工序，進行監督和檢查驗收，確保安全合格和無施工隱患後，方能進入本項工作的施工。如達不到施工安全要求，責令所屬班組進行整改。直至整改合格，方能作業。

2、乙方必須做到在施工操作前，堅持每天先交底，檢查並確保無安全隱患，操作過程中確保安全生產。杜絕安全事故的發生。

4、乙方施工人員如果在工地上打架鬥毆，所發生的一切經濟費用歸乙方承擔，並每發生一次罰款1000元，由乙方承擔，在進度工程款內扣除。

七、甲方職責

1、依照設計圖紙等技術資料向乙方進行技術交底，併爲乙方班組提供技術指導、諮詢、監督、隨時對工程技術、質量安全生產等各個環節進行檢查監督，提供完整的藍圖三套。甲方負責三通，即水通、電通、路通。甲方提供龍門架及操作工人(工資由甲方支付)。

2、甲方在安全生產方面，嚴格按“安全管理目標操作實事細則”對乙方進行管理，對違章作業者進行處罰。

3、甲方在文明施工方面，按企業規章制度及各項管理規則，對乙方的違章進行處罰。

4、甲方督促乙方人員遵守國家法律、法規、重視精神文明建設，制止刑事犯罪，乙方若有違法行爲，甲方將配合公安部門予以嚴罰，直至追究刑事責任。

5、因甲方責任給乙方造成損失，損失由甲方承擔。

八、乙方職責

1、乙方必須嚴格設計圖紙和技術交底以及甲方編制的施工組織設計及施工規範進行施工，確保工程質量。

2、乙方應履行節約，合理使用材料，愛護工地設施，不得隨意浪費各種材料，不得浪費水源和電源，材料浪費按雙倍材料價罰款，罰款單交財務在支付分段工程進度款中扣除。

3、乙方嚴格遵守甲方制定的各項規章制度若有違反將承擔相應處罰。

4、乙方應對從業人員嚴格審查，必須杜絕有犯罪行爲的人員進入工地，以確保項目正常施工，對乙方從業人員偷竊，甲方一經發現，乙方則承擔盜竊的罰款，另交公安機關處理。

5、乙方民工非法用電所造成的一切損失費用及後果全由乙方負責。

九、付款方式

按進度支付，正負零以上支付，一層樓面結束支付 ，二層樓面結束付，工程竣工支付 ，驗收合格全部付清。

十.其它

未盡事宜雙方協商解決，本合同一式份，雙方各執簽字後生效，具備同等法律效力，勞務承包款付清後勞務合同自動終止。

甲方：

身份證號碼：

年月日

乙方：

身份證號碼：

年月日

個人建築施工合同模板 篇12

發包方：__________________有限責任公司

設計方：__________________設計研究院

本協議中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方於____________年____________ 月簽訂的《建設工程設計合同》(下稱“原合同”)中的定義相同 。 鑑於：發包方和設計方於____________年 ____________ 月共同簽署了《建設工程設計合同》，雙方本着互利互惠的原則，經友好協商，就《建設工程設計合同》中未盡事項特訂立以下補充協議：

1、所有單體工程施工圖必須在___________年 ____________ 月____________日前完成，以保證工程項目順利進行。

2、因功能改變等原因造成的設計變動，施工圖紙應保證不影響工程正常進行(包括地庫、地下室增層、閣樓、機房變動等)。

3、鋼結構的二次設計由發包方發包，並由設計方進行審覈。

4、設計方須派駐設計代表，保證及時、有效的解決施工過程中的一切設計問題。

5、因出圖時間延誤，施工過程中設計問題解決不及時等原因造成的一切損失，按工程實際發生的費用由設計方負責賠償。

6、本協議生效後，即成爲《建設工程設計合同》不可分割的組成部分，與《建設工程設計合同》具有同等的法律效力。

7、除本協議中明確所作修改的條款之外，原協議的其餘部分應完全繼續有效。

發包人名稱：__________________ (蓋章)設計人名稱：__________________(蓋章)

法定代表人：__________________(簽字) 法定代表人：__________________(簽字)

委託代理人：__________________(簽字) 委託代理人：__________________(簽字)

郵政編碼：__________________ 郵政編碼：__________________

電話：__________________ 電話：__________________

傳真：__________________ 傳真：__________________

開戶銀行：__________________ 開戶銀行：__________________

銀行賬號：__________________ 銀行賬號：__________________

建設行政主管部門備案：__________________ 鑑定意見：__________________

___________年___________月_________日___________年___________月_________日