景觀綠化轉包合同範本

景觀綠化是貨運港口碼頭的重要組成部分，是賦予港口靈動生命的美容師，那麼景觀綠化轉包合同又是怎麼一回事呢?以下是在本站小編爲大家整理的景觀綠化轉包合同範文，感謝您的閱讀。

甲方：

乙方：

經甲、乙雙方充分協商，甲方同意將XXX鎮實驗中學綠化工程承包給乙方施工。爲了保質保量善始善終的完成該項工程，雙方本着平等自願的原則簽訂本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：XXXX實驗學校綠化工程。

2、工程地點：XX市XXX鎮實驗中學內。

3、施工範圍：主要包括鹼土清挖、地形整理、客土(種植土)、排鹼、供水系統、綠化種植、養護管理、原污水井修整、綠地外沿(靠人行道一側)路邊石製作與安裝等工程。

二、工程數量及承包方式

1、工程數量：本工程綠化面積約計XXXX平方米;工程竣工後，以實際綠化工程面積爲準，屆時由雙方共同實地測量工程數量，並據此進行工程結算。

2、承包方式：本工程採用包工包料方式，即包乾、包料。如因涉及變更或甲方要求變動而引起工程量變化的，變更工程量由甲方現場簽證，並承擔相關費用。

三、工程造價

1、工程單價：在本工程招標價格的基礎上，經雙方協商，確定工程單價爲：XXX元/㎡。

2、工程造價：￥XXXXXXX元(大寫：XXXXX元整)。

四、工程質量

1、乙方按施工圖紙和設計技術說明書並根據國家有關的綠地工程施工、驗收規範要求進行施工，保證工程質量。

2、乙方所使用材料、設備及施工工藝符合設計要求。

3、工程現場鹼土清挖到甲方規定的範圍和深度，底層平整壓實，誤差不超過±3㎝。乙方對甲方規定的鹼土清挖和排鹼管道鋪設要求負有監督責任,乙方一旦認可甲方的相關要求，即視爲符合設計規範和要求，乙方須保證苗木成活率，並承擔工程質保責任。

4、客土(種植土)回填設計要求。

5、排鹼管道質量必須達標，外包無紡布不少於2層，包實包嚴，排鹼管道鋪設到位，符合規範要求;排鹼井定位合理，砌體符合標準，內外使用1：2.5水泥砂漿抹平抹嚴，上頂高出種植土上平10—15㎝。通往污水井內的排鹼管處必須抹實抹嚴。

6、鋪設石子厚度不低於8—10㎝，須整平。

7、給水PVC管材質量符合國家標準，承受壓力不低於10kg，管線口徑變化合理，滿足給水需求。

8、種植土須整平、沉實、苗木種植符合設計要求。

9、種植土回填整形後達到甲方設計高程;綠地內原有污水井及其他設施均加高或降低至綠地平面以上10-15㎝。

10、綠化養護管理期(保質、保量、保活期)爲二年，自工程竣工驗收合格之日算起。

11、綠化養護管理期一年內，苗木成活率、三葉草覆蓋率需達到90%以上。

12、綠化養護管理期滿二年後，苗木成活率、三葉草覆蓋率達到98%以上，綠化工程相關設施完好率達到100%。

五、工期

1、工期爲XXX天;開工日期爲XXXX年X月XX日，竣工日期爲XXXX年X月XX日，不含養護管理期。若超過工期，每拖延一天，按本合同工程造價1‰的比例繳納違約金。

2、因不可抗力因素導致工序不能正常施工，工期相應順延。

六、權利與義務

1、甲方負責向有關部門報建。

2、甲方負責工程現場遷佔工作，協調處理當地羣衆關係，提供良好的施工環境。

3、甲方按要求提交技術資料，包括施工圖紙、工程總平面圖等，進行技術交底，提供測量基線、水準基點。

4、甲方及時提供綠化用水水源。

5、甲方委派現場工地代表，加強與乙方的聯繫，負責質量檢查和監督，處理設計施工技術問題。對各工序進行隨時檢查和驗收，如發現有不合格工程，有權予以停工，並責成乙方無償返工。

6、甲方按合同規定向乙方支付工程款。

7、乙方自行組織施工隊伍和施工機械，並加強管理，確保文明施工。

8、乙方須服從甲方管理與制度，相關問題與甲方及時溝通，搞好協調與配合。

9、乙方須按圖紙要求施工，及時配備機具、材料、組織技術力量和勞動力。

10、乙方施工中的隱藏工程經甲方驗收合格後方可進入下道工序，未經驗收進入下道工序，甲方有權要求乙方返工，由於停工或返工造成的損失由乙方承擔。

11、乙方需按施工圖紙規範要求保質、保量按期完成施工。乙方不得中途退出，若乙方中途退出，除承擔合同的違約責任外，不得以已經完成的工程向甲方主張任何權力(甲方不對上述工程支付任何費用)。

12、乙方需指定工程負責人，按規定處理技術、質量等一切有關問題。

13、乙方在施工過程中，須愛護施工現場的公路路面、路緣石、排水管道、排水檢查井、供水管線、人行道、路燈、線杆、電纜、光纜等相關設施，若有損壞，須及時按有關標準進行修復，並承擔相關費用。

14、在工程質保期內，若栽植苗木及相關設施出現質量問題，由乙方及時、無償進行補植和保修，並全部承擔因此所產生的一切費用和相關責任。乙方不予補植和保修的，甲方可委託其他施工單位予以補植和維修，相關費用從甲方未支付乙方的工程款和質保金中支付或由乙方直接支付。

七、付款方式

工程驗收合格後一次性付清。

八、違約責任

如非自然因素導致合同某方違約，違約方除向另一方繳納本合同綠化工程造價3‰的違約金處罰外，還應承擔另一方因此所造成的相關損失和責任。

九、安全責任

乙方須加強安全教育與管理，強化安全意識，如發生任何安全事故，均由乙方承擔全部責任，甲方概不承擔任何連帶責任。

十、附則

1、本合同未盡事宜，經協商達成共識後可由甲、乙雙方簽訂補充協議書;補充協議書與本合同具有同等法律效力。

2、本合同履行中發生的爭議，由甲、乙雙方協商解決;如協商不成時，可依法向有管轄權的人民法院起訴。

3、本合同一式四份，甲、乙雙方各執一份，工貿發展基地管理委員會留存一份，存檔一份。四份合同正本具有同等法律效力。

4、合同附件與本合同具有同等法律效力。

5、本合同自甲、乙雙方簽字、蓋章之日起生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日

業主(甲方)：

承包方(乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》及國家有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、等價有償、公平、誠信的基礎上，經友好協商，就甲方委託乙方進行 施工工程達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

第一條：工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、預定開工日期： 年 月 日

第二條：施工範圍

施工範圍：

回填種植土按現場實際發生工程量結算，由雙方代表簽證認可，但單價不允許超過甲方認可的預算單價的限額。

第三條：施工方式

本工程由乙方以包工、包料的形式進行施工。

第四條：工期

1、工期自預定開工日期之日起至乙方竣工並通過合同約定的全部驗收之日止，預計 天(包括法定假日)，不計乙方通知甲方驗收後等待甲方驗收的時間。

2、如遇下列情況，乙方須在發生簽證事由2日內書面通知甲方，並經甲乙雙方代表簽證，工期相應順延，否則視爲乙方放棄簽證的權利，工程不予順延。

(1)因甲方原因影響工程施工進度，如未按時交出場地，接通水電、甲方變更設計等。

(2)不可抗力因素。

第五條：工程質量及驗收標準

1、工程質量必須達到合格(驗收標準按業主設計要求及行業規範執行)，因乙方故意延誤致使工程未能按時結算或提請驗收的，本工程不能評定爲合格。

2、乙方提供的苗木必須事先控制質量，苗木規格嚴格按照設計要求進行選擇，苗木種植質量必須嚴格按照綠化種植規範。

3、苗木成活率達到100%。

4、工程完工後，乙方應通知甲方進行驗收。雙方現場檢查工程質量，質量合格，即由甲方簽收。

第六條：工程價款及結算、付款方式

1、工程預算總價款爲人民幣 元(大寫 元)。

2、結算方式：

(1)甲方應在預定開工日期前 個工作日內，向乙方預付工程預算總價款的30%;

(2)甲方應在乙方材料、工人進場以及提交開工報告後 個工作日內向乙方支付工程預算總價款的30%;

(3)甲乙雙方辦理竣工驗收和結算手續後的 個工作日內，甲方向乙方加付至工程結算總款額的90%。

(4)工程結算總款額的10%作爲工程質量保證金及保養金，甲方應在保養期期滿後 個工作日內會同乙方現場複檢並辦理保養終結手續，甲方按合同約定扣除保養期間應由乙方支付的各類款項和違約金後向乙方結清。

(5)以上付款的方式均以 支付。

第七條：保養期

1、苗木保養期爲 個月，從本工程施工完成合同約定的全部驗收之日起計。

2、保養期內，凡因乙方施工造成的質量問題，乙方接甲方通知之日起日內，應無條件予以保養，苗木不成活的應及時更換。否則，甲方有權另派施工隊伍施工、保養，一切費用在保養金內扣除，超過保養金的部分，甲方有權向乙方追償。

第八條：雙方義務

1、甲方義務

(1)委派現場代表 負責對工程建設進行全面管理。

(2)向乙方提供施工場地，保證運輸道路暢通，同時提供施工用水、用電(水電費由 方承擔)。

(3)提供本項目施工圖紙，負責組織圖紙會審和設計交底。

(4)甲方在收到乙方所提交的竣工結算書及完整的竣工結算資料後，應在兩週內通知乙方覈對工程價款並於竣工驗收後的兩個月內完成結算。

2、乙方義務

(1)委派現場代表 負責對施工其間的全面管理。

(2)根據甲方確認的施工圖紙，按照本合同約定完成承包範圍內的施工工作。

(3)按相關安全法規進行安全施工，遵守甲方施工現場管理的有關規定，承擔在施工過程中的放火、防盜、防止事故發生等安全責任。若出現安全問題，責任由乙方自行承擔。

(4)工程交付甲方前，應負責已完工工程的保護工作，在此期間發生損壞的，由乙方自費予以修復並按合同約定交付甲方，由此造成工期延誤，按違約責任中的逾期完工條款處理。

(5)乙方應確保工程質量達到驗收標準。

(6)乙方應在工程竣工驗收後兩週內向甲方提交竣工結算書及完整的竣工結算資料，並在收到甲方發出的核對工程價款通知之日起 內與甲方覈對工程價款，與竣工驗收後的`兩個月內完成結算。

第九條：違約責任

1、因甲方工程量變化或圖紙變更造成工期延期的，竣工日期應予以順延。

2、甲方未能按本合同約定進行竣工驗收的，由甲方承擔工程保管及風險責任。

3、甲方逾期付款的，導致施工無法進行，乙方可停止施工。

4、工程質量達不到約定標準，由乙方承擔相應的責任。

5、乙方在施工過程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因連續停工兩個工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延誤或其他損失的，乙方應予賠償。

6、乙方應向甲方支付的違約金，甲方在應付未付款中扣除，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方可繼續向乙方追償。

第十條：轉讓條款

未經合同雙方共同書面同意，任何一方不得單方面全部或部分轉讓其在本合同項下的權利和義務。

第十一條：合同終止

1、因解除而終止

(1)由於乙方違約造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方認爲本合同已無必要繼續履行或乙方在收到甲方要求其糾正違約的通知後仍不糾正其違約行爲，則甲方有權向乙方發出解除本合同的書面通知，該通知自送達乙方時生效，乙方應按本合同約定承擔違約責任，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方可繼續向乙方追償。

(2)由於甲方違約造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方認爲本合同已無必要繼續履行或甲方在收到乙方要求其糾正違約的通知後仍不糾正其違約行爲，則乙方有權向甲方發出解除本合同的書面通知，該通知自送達甲方時生效，甲方應向乙方支付雙方確認已完成工作量的款項，並按本合同約定承擔違約責任。

(3)合同一方依本合同約定行使解除權的，合同自解除通知送達之日起終止。

(4)合同終止後，不妨礙一方向違約方追究違約責任。

2、有下列情形之一的，合同權利義務終止：

(1)本合同按約定履行完畢;

(2)本合同經各方協商一致而終止;

(3)本合同因一方出現本條第1款的違約情況(包括一方擅自轉讓本合同項下權利義務行爲)，另一方發出解除合同的通知;

(4)法律法規規定終止的其他情形。

第十二條：適用法律條款

本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律規定。

第十三條：爭議的解決

凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，合同各方應通過友好協商解決;如果協商不能既解決，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

第十四條：其他

1、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方友好協商，另簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。

2、本合同附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

3、合同及其補充協議經雙方簽字、蓋章之日起生效，並在保養期界滿，接清餘款之日起自行終止。

4、本合同一式 份，甲、乙雙方各執 份，每份均具同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日

發包人：(簡稱甲方)

承包人：(簡稱乙方)

甲、乙雙方依照《合同法》和其他相關法律、法規的規定，遵循公平、誠信的原則，經協商一致，現就“淮北樣板區綠化、景觀、鋪裝”等工程施工事宜訂立本合同。

第一條 項目工程概況

1、工程名稱：淮北樣板區綠化、景觀、景觀照明、鋪裝等工程。

2、工程地點:

第二條 工程承包範圍和內容

1、承包範圍：淮北樣板區綠化、景觀、景觀照明、鋪裝等工程 。

2、工程總面積：約5800m2。

3、工程內容：20xx年10月“合肥景觀設計有限公司”設計的施工圖紙範圍內的綠化、景觀、景觀照明、鋪裝、等所有內容。

第三條 承包方式 包工包料，包質量、工期和安全施工。

第四條 合同工期

開工日期：20xx年 月 日;

竣工日期：20xx年 月 日;

合同工期總日曆天數 日。

第五條 材料供應

1、乙方所進入的材料、綠化苗木，必須經過甲方驗收，經驗收合格後方可使用。由於乙方採購的材料、綠化苗木和設備等不符合質量要求或規格有差異，乙方不得使用並立即負責重新採購符合本工程要求的材料、綠化苗木;如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

2、考慮到本工程的重要性，乙方負責採購的成品、半成品須經甲方同意。

第六條 工程質量

1、工程質量標準：合格 。

2、由於綠化、景觀工程的特殊性，爲確保美觀、經濟和適用，經甲方認可後，乙方在施工中採購的鋪裝材料必須按《附件2》的要求經甲方、監理公司選樣、封樣後方可使用;喬木、苗木必須按《附件1》要求經甲方、監理公司確認後方可載植。

3、乙方在施工中應加強質量管理，建立有效的質量控制和檢查制度，積極配合甲方工作人員進行工程質量監督，因乙方施工原因造成部分工程質量不合格，乙方應在限期內進行修補或返工，其損失由乙方自行負擔。

第七條 質保期和質保範圍

1、質保期：綠化保活、鋪裝等其它均爲兩年;質保期從驗收合格交付甲方之日起計算;質保範圍爲乙方施工的全部工程。

2、苗木在質保期內由乙方保活，若出現死亡，由乙方無條件更換;乙方應在接到甲方書面通知之日起一週內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間，逾期甲方有權另行安排其他施工單位更換綠化苗木或其他材料，費用在質保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。

第八條 工程價款及工程款支付方式

1、工程暫定總價：大寫：壹佰貳拾萬元整 (￥120xx00.00元 )。本工程竣工驗收合格後按實結算，土建執行20xx年《安徽省綜合價目表》第二版及20xx年補充定額;裝飾執行1999年《安徽省裝飾工程綜合價目表》第二版;取費率土建按零星、裝飾按四類取費標準。綠化綜合單價執行《附件1》，鋪裝石材執行《附 3件2》、其它材料按20xx年11月份《淮北市場信息價》下浮5個點，人工費按政策性文件進行調整。

2、工程價款的支付：土建鋪裝、景觀照明安裝、綠化苗木栽植施工結束(本合同承包範圍內的所有內容)，經項目公司、項目工程部、監理公司驗收確認，甲方付乙方合同暫定總價的70%。工程驗收合格並移交，乙方按甲方工程結算流程上報竣工結算，附經項目公司、監理公司確認的竣工施工圖紙。甲方在收到乙方結算資料之日起兩個月審覈完畢，經雙方簽字之日起十日內甲方付至乙方結算總價的95%;餘款5%於質保期滿無質量問題後一次性無息付清。

3、合同範圍內工程如發生變更、簽證，應及時辦理變更、簽證手續，並按《附件4》甲方集團公司“設計變更、工程簽證管理制度”流程及時辦理簽證確認手續，三日內送甲方集團公司成本採購部備案後，方可作爲結算依據。

第九條 甲方責任

1、開工前五天，甲方向乙方提供經確認的施工圖紙或施工做法說明兩份，並向乙方進行現場技術交底。

2、向乙方提供施工所需要的水、電源接口，並說明使用注意事項，水、電費由乙方自行承擔。

3、辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

4、指派 小小(聯繫方式：00)同志爲甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

5、雙方約定甲方應做的其他工作。

第十條 乙方責任

1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工組織設計和進度計劃，交甲方審定。

2、指派 夏雲(聯繫方式：) 同志爲乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。

4、參加竣工驗收，提交工程結算資料。

5、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線、古樹名木。做好施工現場保衛和垃圾清掃、處理等工作，處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關係。

6、施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各項設備管線。

7、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

8、乙方不得將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以後以分包名義轉包給他人，否則甲方有權解除本合同。

第十一條 竣工驗收

1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查和驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求複驗時，乙方應按要求辦理複驗。若複驗不合格，其複驗及返工費用由乙方承擔，但工期應予順延。

2、工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知之日起十五日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定的時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。

3、工程具備竣工條件後，乙方向甲方提交竣工報告。從竣工驗收合格之日起10日內，乙方應向甲方提交工程技術材料一式兩份。

第十二條 安全生產

1、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

2、甲方不得要求乙方違反安全管理的規定進行施工。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任及發生的費用。

第十三條 違約責任

1、如甲方未按期撥付工程進度款超過3日的，乙方有權暫緩施工，施工工期順延。

2、乙方未按期竣工，每逾期一日，乙方須按每日合同暫定總價款的 2 ‰向甲方支付違約金;如累計逾期竣工超過15天的，甲方有權解除本合同，乙方應賠償甲方的全部損失。

3、工程竣工後，經驗收質量不合格的，乙方須無條件進行整改，直至驗收合格，且工期不順延;因整改導致工期延誤的，乙方應按本條第二項逾期竣工的違約金標準向甲方支付違約金;經一次整改後，質量仍不合格的，甲方有權不予支付剩餘工程款並有權解除合同，乙方應賠償甲方包括逾期交房違約金在內的全部損失。

4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場材料、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

5、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔。

第十四條 爭議解決方式

1、本合同在履行過程中如發生爭議，雙方首先應協商解決;協商不成的，雙方均可向淮北人民法院起訴。

2、對於不存在爭議的部分，甲、乙雙方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定生效前乙方不得停工，且不得以此爲由拖延工期。

第十五條 合同生效及終止

本合同自雙方法定代表人或委託代表人簽字並蓋章之日起生效，所涉工程竣工驗收完畢且質量保修期滿無任何質量問題時，本合同自行終止。

第十六條 合同份數

本合同一式陸份，甲方肆份，乙方貳份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日