工程項目承包合同（通用28篇）
工程項目承包合同 篇1
發包人(以下簡稱甲方)：
承包人(以下簡稱乙方)：
爲了全面履行施工合同，加強對工程項目的管理，提高企業經濟效益，增加項目經理及項目相關人員的收入，經甲方研究決定，對 南京國際(金茂)廣場項目二期 工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執業資質、施工業績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評，確定乙方爲工程項目的承包人。雙方本着公開、公平、平等、自願、誠實信用的原則，達成如下協議：
一、承包的指標
1、成本指標：見附件(成本單價範圍內不含原材料費用，具體工作量以實際完成爲準)。
2、質量指標：一次驗收合格率100%。
3、安全指標：無重傷、死亡事故發生。
4、進度指標：自20xx年4月26始至20xx年2月15日止 完成幅地下連續牆的施工任務。
5、其他約定：
二、獎勵標準
乙方完成成本指標給予 元獎勵;完成質量指標給予 元獎勵;完成安全指標給予 元獎勵;完成進度指標給予 .元獎勵。
三、甲方的職責和權限
1、甲方的職責
(1)負責提供項目工程必須的啓動資金、生產設備、機具;組織施工合同交底和施工組織方案的審定以及建設單位、地方社會環境資源的聯繫銜接;開工前交施工設計圖紙 套及相應的施工技術資料給乙方。
(2)根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。
(3)協助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優申報;
(4)負責組織項目管理期間和終結時的考覈審計;兌現項目承包人經濟收益(包括薪金)或實施經濟賠償處罰;
(5)協助乙方選聘項目管理人員，組建項目經理部，配置其他生產要素;
2、甲方的權限
(1)有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監督、協調;不定期對工程進度、質量、工程檢(試)驗資料、工程資金的使用等.進行監督、檢查。
(2)除建設單位指定外，有權將項目的 工程分包給 專業公司;
(3)乙方違法、不執行國家標準不按規範進行管理施工、違反甲方有關規定的情況下，甲方有權進行糾正，責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。
(4)審覈乙方編制的施工組織設計、工程進度計劃及完成工程量報表。
四、乙方的職責和權限
1、乙方的職責
(1)代表企業實施項目管理，遵守國家法律法規，執行強制性標準，執行企業相關管理制度，積極維護企業合法權益;對所施工的項目自開工準備至竣工驗收，實施全過程、全面管理;
(2)根據國家規範組織編制項目管理實施計劃;
(3)組織實施施工現場的生產要素的配置和管理;
(4)組織制定和實施項目經理部各項管理制度;
(5)在企業授權範圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關部門、企業管理層的工作聯繫和協調，負責勞務分包、協作單位的管理;
(6)解決施工現場和項目經理部出現的問題，發現和處理突發事件;
(7)負責竣工驗收和竣工結算，提供和準備相關技術經濟資料;
(8)協助企業進行項目的檢查、鑑定和評優、評獎申報;
(9)負責員工的各項管理和教育、企業文化和精神文明建設;
(10)接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監督，認真落實整改意見，提高管理水平;接受本企業的檢查監督和考覈審計;
(11)處理項目經理部善後工作和工程質量保修服務，完成清收工程款等債權債務的清理和移交;
(12)按照甲方的要求報送完成各種指標的情況;
(13)按公司規定及時足額交納職工的各種保險等費用;職工發生工傷事故，保險費賠付不足部分，按照甲乙方3：7比例分擔;如果乙方沒有交納保險費的，職工發生工傷事故，由乙方全額承擔。
(14)負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制;
(15)因質量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經濟損失等均由乙方承擔。如發生仲裁或訴訟，甲方對外承擔費用後，甲方有權向乙方追償包括訴訟費、律師費在內的一切費用。
2、乙方的權限
(1)代表甲方實施項目管理，全面履約施工合同，遵守國家法律法規，執行強制性標準、規範和甲方相關管理制度;
(2)根據甲方的授權，組建項目經理部，項目經理部全面工作;.甲方項目部印章只能用於與本工程有關的材料採購合同的簽訂、工程文件收發、函件製作活動中，不得用於本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無關的活動，不得用於變更業主合同規定，乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾;否則;視爲乙方違約，並承擔由此造成的一切責任和經濟損失。
(3)確定項目經理部組織架構，班子成員報甲方審查批准後，報送業主、監理單位及有關管理部門備案。未經甲方同意，班子人員不得隨意更換，否則視爲乙方違約;
(4)有權選擇聘用管理人員和生產工人，乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質或資格，並複印其身份證件、證書存檔備查;否則，視爲乙方違約。少數關鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘;確定管理人員職責、權限，並組織考覈獎懲;
(5)有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍，但必須報發包方備案;乙方無權轉包或分包本合同工程，否則甲方有權終止本合同，甲方有權要求乙方承擔承包總價5%的違約金。
(6)甲方授權的範圍內自行組織物資採購;
(7)按照公司資金管理辦法，決定其項目資金的使用;
(8)按照以收定支、效率優先的原則決定項目經理部人員薪酬分配;
(9)根據企業授權，協調處理與項目有關的內外部事項，重點跟蹤後續工程項目和參與其他項目的經營活動。
五、工程款收付、使用管理：
1、乙方進場之日起，甲方在%的施工費。工程進度款按業主撥付款時間、要求、按月進度 %比例撥付;
2、乙方必須做到專款專用，不得以任何名義扣取民工工資、機械租用、油料等費用，否則，視爲乙方違約。
3、工程款的使用必須以滿足本工程項目的施工需要爲唯一目的。
4、乙方不得采取非法手段或有損甲方企業形象和信譽的方式向業主收取工程進度款，乙方沒經甲方授權或同意，不得私自向業主單位借款。否則，視爲乙方違約。
5.因業主資金不能按時撥付造成損失的，由甲方將業主單位賠償的損失全額轉付給乙方。甲方向乙方撥付工程款時，有權在劃撥金額中扣除如下款項：
5.1按本合同規定應由乙方承擔的已產生的經濟損失和費用、罰款、違約金等。
5.2因各種原因甲方代乙方支付的其他費用、罰款、民工工資等款項。
6.扣除以上5.1-5.2款項後，餘額由甲方一次性支付乙方，乙方保證將甲方劃撥的工程資金專用於工程施工費用(工程材料款、工人生活費、房租水電費、保險費等)。
7.乙方應在每月的25日前，把前一個月的與工程有關的費用票據、本項目班子成員及民工工資領取清單全部交甲方財務部門覈實、做帳。逾期送交的，每天罰款200元。
8.工程完工、機械設備退場、資料交付完畢後天內付清成本、安全、進度指標的考覈獎勵。基坑開挖完成驗收合格後 天付清質量指標的考覈獎勵。
六、合同的解除與終止
1、如出現下列情況之一甲方可解除承包合同，沒收風險抵押金：
(1)履行合同時，出現了乙方未能實現主要承包指標的情況;
(2)乙方沒有全面履行約定職責，管理混亂，經甲方考覈，認爲難以完成承包指標;
(3)有虛盤冒驗等弄虛作假行爲;
(4)嚴重違反企業管理制度，經批評教育，未能改正;
(5)違法、違規經營，造成惡劣影響的;
(6)在業主和甲方都認爲乙方不稱職的;
(7)經甲方覈實等其他違約情況。
2、當出現下列情況時，乙方可解除合同，：
甲方未按合同約定履行其職責，致使工程項目無法進行。
3、當出現下列情形之一時，合同終止：
(1)雙方約定的承包目標實現或部分實現，甲方向乙方兌現了全部獎勵後;
(2)當一方將解除合同的通知送達另一方時。
七、合同的成立與生效
1、本合同自甲乙雙方蓋章或簽字之日起成立;
2、本合同自乙方交納風險抵押金之日起生效;
3、本合同一式四份，雙方各執二份;經雙方簽字蓋章生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程項目承包合同 篇2
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方： 項目承包人 （以下簡稱乙方）
丙方： 公司管理責任人： （以下簡稱丙方）
丁方擔保方： （以下簡稱丁方）
爲適應建築市場的形勢，優化企業經濟責任制，不斷提高企業競爭力和經濟效益，經甲乙雙方平等協商，自願訂立本內部承包合同，甲方將中標承建 （建設單位）的工程以內部經濟責任雙承包的形式委託給乙方承包，乙方自願接受。本工程中丙方爲管理責任人。爲明確各方責任，維護雙方利益，經協商特訂如下合同條款，以資共同遵守執行。
一、承包工程項目概況
1、工程地點：
2、合同工期： 日曆天（與甲方總承包合同工期一致）
3、合同造價： （萬元）最終以建設單位竣工審計結算爲準
4、合同質量等級：合格
二、承包範圍、期限、形式
1、本內部承包合同範圍：爲甲方與工程建設單位簽訂的總承包施工合同規定的所有施工承包範圍，包括補充協議、投標書、詢標紀要、承諾書中規定的所有施工承包範圍。
2、本內部承包合同承包期限：從合同生效之日起至本工程項目全部竣工驗收後，工程質量保修期滿保脩金返還，材料款和管理人員、民工工資拖欠等徹底結算了清，並與甲方辦理完所有結算和上交所有工程資料後自動解除。
3、本內部承包合同承包形式：採用管理費定額上繳，實行先提存後分配的原則，單獨立賬、單獨覈算、自負盈虧的形式。本工程實行風險承包，乙方對所承包項目的全部債務以個人財產對公司承擔無限責任。乙方在上繳甲方提存的管理成本費用、上繳稅金、開支工程項目成本和各種費用後，後如發生虧損由乙方承擔全部賠償責任並由乙方家庭和個人財產及原交工程保證金承擔賠償責任，乙方如盈，盈餘部分歸乙方支配。
三、內部承包指標
總則：乙方自願承諾全部接受並履行甲方與建設單位簽訂的工程承建合同條款、補充協議條款、承諾書及投標書、詢標紀要規定的條款，服從甲方的工程質量、安全、財務等方面的管理，享受並承擔有關質量、工期、安全等獎罰。乙方自願承諾接受並完成以下內部承包指標：
1、乙方上繳甲方提取的管理成本費用：按工程決算總造價爲基數的8 %爲公司管理成本費用和稅金。本工程定額管理費、中標服務費、合同簽訂費、養老金、工程保險費、遇政策額調整或地區差異所增加的稅金及其它有關國家省市規定的行業費用和社會費用均由甲方承擔。甲方在工程款中代扣代繳。
（1）甲供材料、非建設單位單獨分包的專業項目列入提取公司管理成本費用的決算總造價基數內。
（2）建設單位指定的專業分項分包工程按向建設單位（或專業分包單位）收取的總承包管理費總額收取管理成本費用。
2、工程質量：必須達到總承包合同要求的合格，如達不到總承包合同規定的質量要求，乙方承擔所有的工程返工經濟損失。如發生質量事故由乙方承擔有經濟損失和各級主管部門的罰款。
3、工程工期：按總承包合同規定要求，總承包合同中的工期獎罰按總承包合同規定全部由乙方享有和承擔。
4、環境、安全、文明標化：必須達到總承包合同規定和有關文件規定要求，總承包合同規定和有關文件規定要求的關於環境、安全、文明標化的獎勵全部由乙方享有和承擔。乙方必須保證項目部安全文明施工，一旦發生安全事故或因文明施工問題被處罰的，由乙方承擔全部責任和經濟損失及上級主管部門的罰。
5、甲方在工程進度款中預扣原材料發票保證金5%（按匯入工程款比例計算）待發票上交時退還。
6、乙方需要甲方預決算部預（決）算編制的費用標準與預決算部直接結算。
7、承包人需使用建造師證書的，超過合同期時，每月按20xx元收取。本工程合同期（按中標通知書爲準）爲年月。
四、項目承包人一般責任條款
1、工程由乙方承包後未經甲方同意不準轉包他人，如違約，甲方有權終止承包合同，乙方承擔由此造成的'一切損失。
2、乙方在承包期間，未經甲方授權，不得以甲方名義對外進行業務洽談、購買物品等經濟活動，如確實需要，一定要得到甲方法定代表人的授權，並開具授權書，一事一託。未經委託，對外的一切經濟活動均應認定爲乙方的個人行爲，由乙方承擔由此引起的一切責任和經濟損失。
3、本工程實行風險承包，乙方對所承包項目的全部債務以個人財產對公司承擔無限責任。乙方在上繳甲方提存的管理成本費用、上繳稅金、開支生產成本和各種費用後，如發生虧損由乙方承擔全部責任並由乙方家庭和個人財產及原交工程保證金承擔賠償責任，如盈餘在與甲方結算後盈餘部分歸乙方支配。
4、本工程合同簽訂後施工過程中建設單位支付的全部工程款及保證金均屬於甲方所有，應全額匯入甲方總合同指定的銀行賬戶，未經甲方同意，不得用任何手段向建設單位提取現金，不得將款匯入其它銀行賬戶或用支票向購貨單位套取現金，否則追究乙方法律責任。甲方指定銀行賬戶：開戶行賬號。
5、乙方在承包工程項目後，應當全面履行甲方同建設單位簽訂的工程總承包合同中的所有條款、補充協議條款、承諾書及投標書、詢標紀要規定的條款。
6、乙方在承包工程項目後，應負責組建工程項目部，投標書中所報項目經理和班組無法正常到位時，由乙方自行組織符合甲方和建設單位要求的持證上崗人員組成項目部報甲方工程部備案，保證新組成的管理人員全部到位。
7、乙方在承包工程項目後，該工程的投標保證金或保函、工程履約保證金或保函、當地民工工資保證金、帶墊資款由乙方自行承擔，對匯出的投標保證金或保函、工程履約保證金或保函、帶墊資款負所有責任，並負責向建設單位或代理公司催討並收回，甲方予以積極協助。
五、項目承包人財務管理責任條款：
1、乙方需要材料款必須提前提供資金使用計劃和材料購銷合同，其報銷票、支票領用、工地費用報銷等，一律按甲方財務制度條款執行。
2、若建設單位資金週轉困難，需暫帶、墊資及各類保證金的，由乙方自行解決，原則上甲方對乙方一律不出具借款。
六、項目承包人合同和印章管理責任條款：
1、乙方組建的工程項目部是不具備法人資格的經營實體，乙方不得以項目部名義對外簽訂各類合同，如需簽訂合同須報公司批准同意後，由公司出面簽訂合同，乙方必須在對外經濟合同上簽字確認。乙方或其項目部人員未經甲方同意私自對外簽訂任何合同甲方均不予承認，由此引起的一切責任和經濟損失由乙方承擔。
2、乙方項目部合同管理按甲方公司合同管理辦法實施，項目部對合同應做好合同臺賬，對本工程上經手的各類合同應及時向公司相關部門遞交存檔。
3、乙方應嚴格執行合同管理制度，不得簽訂明顯不利於公司或違約責任過高的合同。
4、乙方必須遵守甲方關於項目部發放使用的規定，乙方不得超出市場規範簽訂任何經濟合同。一經發現甲方有權收回並以每簽訂一項經濟合同處以2萬元的罰款，由此引起的經濟糾紛損失由乙方全部承擔。
七、項目承包人工程管理責任條款
本工程乙方應嚴格按管理體系進行施工和目標管理：質量目標合格，安全文明目標合格。
1、乙方應嚴格按施工規範、規程及設計文件要求施工，並受甲方、建設單位及上級行業主管部門的檢查督促，工程各項驗收均按建築工程有關規範規定進行。
2、工程竣工驗收後，工程質量保修期按建設部有關規定及工程承包合同條款執行，結構部分實行終身保修，若發生質量安全事故，均由乙方承擔全部經濟損失及法律責任。
3、在施工期間，乙方項目部與業主之間的各類往來函件、資料必須建立臺賬制度，並及時做好籤收記錄。由於業主原因造成的工期延誤，應及時簽證並存檔記錄，業主不按合同約定支付工程款的，乙方項目部應及時以書面形式進行催討並存檔記錄。
八、項目承包人的權利義務條款
1、乙方在承包工程項目後擔任該項目負責人，可以全面負責承包項目的施工建設和內部管理，項目班子組建由項目責任人確定，經公司經理同意，班子人員資料報甲方工程管理部備案。
2、乙方在受甲方法人代表委託後可以處理委託事項的有關外部事宜，但以授權內容和權限爲限。
3、乙方在完成本內部承包合同指標，完全履約甲方與建設單位簽訂的總承包合同及附屬合同並了清所有應付款項後，經工程決算全部工程款項匯入賬戶並與甲方辦理完成所有結算手續後盈餘部分歸乙方所有。
4、乙方可以要求甲方協助配合乙方向建設單位催討各類款項。
5、乙方項目部因民工工資糾紛導致甲方代付民工工資的，乙方除應承擔全部還款責任外，還應從甲方代付民工工資之日起支付甲方公司規定的借款利息上增10%的利息。
九、甲方的權利責任條款
1、甲方對乙方承包的項目有全面的監督、審計、檢查、處罰等權力，如乙方有嚴重違規現象，甲方有權對乙方承包的項目進行接管、清查或將乙方移交司法機關，乙方對甲方行駛上述權力時應無條件接受。
2、甲方負責對乙方項目部進行工程指導生產建設，審定施工組織設計和各種專項方案。
3、甲方按國家、地方及公司有關規定和標準對項目工程質量、環境、安全、文明標化的工作進行指導和督促工作。
4、甲方對已到賬的建設單位給付的工程款，按協議要求辦理後支付使用。
十、本內部承包合同的違約責任和爭議解決辦法
1、甲乙雙方任何一方違反本內部承包合同即違約。
2、乙方不履行本內部承包合同科履行不符合約定給甲方造成損失的，由乙方賠償甲方所有經濟損失。
3、乙方必須有相應的經濟實力風險承包本工程，並經甲方認可的單位（或個人）承包。
4、雙方在履行本內部承包合同過程中如發生爭議，可以向甲方公司所在地的人民法院提起訴訟。
十一、其它
1、本合同一式肆份，甲方執貳份、乙方執貳份。
2、本合同自雙方簽字之日起成立，等辦理財產抵押手續或第三者擔保手續後生效。
乙方在此聲明：本人已認真閱讀並充分理解上述合同條款內容，並確認與甲方協商一致
甲方： 乙方身份證碼： 聯繫電話：
總經理（簽字）： 乙方（簽字）：
簽訂日期： 年 月 日
工程項目承包合同 篇3
現針對恆洋印象江南小區消防工程項目，雙方本着平等互利的共同合作精神，爲確保項目的實施，按照《民法典》、《中華人民共和國建築法》的規定，結合具體情況，經過友好協商，特訂立本合同書。
一、合同簽訂人：
安*市恆洋房地產開發有限公司 (以下簡稱甲方) 江加帥 (以下簡稱乙方)
二、項目名稱：恆洋印象江南小區中小高層及地下車庫消防工程。
三、項目實施地址： 安慶市大橋開發區
項目內容：消防給水系統自動噴淋系統、自動報警系統、正壓送風系統、風管系統、室外消防管網(具體見施工圖紙及包乾價預算工程內容)。
四、工程施工期限：
本項合同工程施工進度應根據具體情況，與土建、裝飾施工單位積極配合，協調同步進行，以不影響土建、裝飾工程施工進度爲準。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工時間，施工工期相應順延。
l、甲方職責
(1)甲方應向乙方提交該項目工程的施工圖紙，並在施工中監督;
(2)甲方應及時向乙方提交開工通知書，項目施工整體工程進度表;
(3)當乙方與土建、裝飾工程單位發生施工進度矛盾和施工衝突等矛盾時，甲方應及時的協調解決;
(4)線路敷設和設備安裝、調試完成後，甲方及時協調乙方組織有關部門驗收。
2、乙方的職責
(1)乙方應保證施工符合消防管理部門標準要求，乙方必須在項目施工現場完成本合同書中規定的所有工作。
(2)乙方在本合同正式簽訂後，應根據甲方的要求，及時做好施工前的各項準備工作，並根據甲方提供的總體進度要求，制定分階段的施工進度計劃和具體施工方案(包括安全措施)、施工工藝、施工組織結構、施工管理、主要施工員的名單和施工質量保證措施等文件，並報甲方核校和確認。
(3)根據甲、乙雙方協商確定的技術交底日期，乙方應及時派出該項目的主管人員，技術人員及主要施工人員參加施工圖紙技術交底會。
(4)乙方在收到甲方開工通知後，應立即組織項目管理人員和施工人員進場。
(5)乙方在整個施工期間應做到文明施工(其中施工垃圾須及時清除)、安全施工;在施工期間若發生人員傷亡或其它工傷事故均由乙方自己負責，甲方不承擔連帶責任。
(6)在整個施工期間，乙方不得損壞土建結構及現場正在運行的設施、設備等，若造成損失由乙方負責賠償，若由於施工的需要必須開槽或鑿洞時，必須事先徵得甲方及土建、裝飾單位的同意。
(7)本項目工程施工中所用的工具、儀器、儀表等由乙方自備。
(8)乙方在施工現場所用的設備，材料和工具由乙方自己派人妥善保管，如發生損壞、被盜、丟失等情況，由乙方自己負責，甲方不承擔責任。
(9)在整個施工過程中，當乙方與其它施工單位在進度上或施工現場佔用發生衝突時應服從甲方及監理的統一協調和安排。
(10)在整個施工過程中，乙方應嚴格按照施工圖紙和有關規範施工，若乙方的施工人員發現施工圖紙有錯誤，疏漏或與現場正在運行的設備相矛盾之處，應及時與甲方人員或設計人員交流，找出合理的解決辦法。
(11)在施工過程中，若由於乙方的施工不當而造成材料損壞和浪費由乙方自行承擔。
(12)所有設備及材料進場時應及時辦理報驗手續，監理認可後方可進場施工，嚴禁使用僞劣產品。
(13)工程驗收後，進行技術交底，讓甲方人員瞭解系統功能和操作方式。
六、質量管理
l、本項目工程的質量目標爲：合格
乙方應嚴格遵循《火災報警自動控制系統施工及驗收規範GB50116-92》、《自動噴水滅火系統施工及驗收規範GB50261-96》，確保本項目工程質量符合要求。
2、乙方在施工現場應設有質量檢查員，並服從甲方和質量監督檢驗部門的現場管理，對於施工中發現的質量問題，甲方應及時通知乙方，乙方必須按照甲方的通知和要求及時妥善處理和整改，使之達到質量要求。
3、乙方應按照施工進度，分階段向甲方申報階段性驗收報告，這些階段包括：設備和材料進場驗收，隱敝工程階段驗收，設備安裝的驗收，管道焊接的驗收，佈線測試的驗收，系統的整體驗收。
七、竣工驗收
l驗收依據的標準
火災報警自動控制系統施工及驗收規範哪50116-92》、《自動噴水滅火系統施工及驗收規範GB50261-96》。
2、項目工程系統設備安裝調試完成後，乙方必須做好系統驗收竣工資料，保證消防驗收通過，並承擔消防驗收費用。
八、質保期
自項目驗收合格後，交工之日起乙方爲甲方提供24個月的質量保證期，質量保證期內免費爲甲方提供本項目相關的維修服務，服務響應時間爲6小時。質保期內，不定期對系統進行檢查和保養，確保系統工作正常，並隨時提供必要的技術諮詢服務。質保期滿後，乙方承諾終身以優惠價格提供設備及配件，並負責給予更換(僅收取工人工資)。
九、違約責任
l、合同簽訂後，除法律規定的不可抗拒力外，任何一方均不得單方面中止本合同。
2、任何一方違反本合同規定的條款時均視構成違約，受損方有權依據法律的有關規定向違約方提出訴訟，並要求違約方賠償受損方的一切經濟損失。
3、施工中，若發生質量問題，乙方不能按照甲方或質量監督檢驗部門或工程監理部門的意見在規定的時間內進行處理，使之達到質量要求時，由此造成甲方損失，由乙方負責賠償，賠償金額在每次支付工程款時扣除。
4、本項目工程的質量目標爲合格，若因乙方施工質量原因造成該項目工程消防驗收不合格時，乙方應負責整改，直到驗收合格，由此所造成的費用及甲方的損失，由乙方負責。如因乙方原因通不過消防驗收，甲方有權拒付工程款乙
十、合同價款和付款方式
l、合同價款：本工程按本合同約定的工程內容及範圍實行總價包乾。
合同總包乾價爲人民幣：叄佰柒拾萬元整。包乾總價不含部分主材(部分主材見清單)，部分主材由發包人統一採購。包乾範圍：施工圖。若今後圖紙變更，二次設計、主材及設備暫定價發生變化，或甲方現場調整工程內容導致工程量發生變化，乙方應及時按招標說明的要求編制工程量清單及報價(報價應按投標書的優惠比例同比下浮)，經甲方簽證同意後，方可相應調整工程造價。
2、付款方式：甲方撥付工程款時由乙方開具正規建安稅務大票。本工程按季付款，按季完成工程量的60%付款，工程完工後付至包乾總價的80%，消防驗收合格後付至包乾總價的95%，餘下5%作爲質保金(無息)，二年後返還。
十一、其它事宜
l、雙方協商約定的有關修改建築設計變更文件，洽談記錄、會議紀要以及料圖表等，亦爲本合同的組成部分。
2、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，可依法向安慶市中級人民法院提交訴訟。
3、本合同的其它未盡事宜甲、乙雙方共同協商解決。
4、本本同書由甲、乙雙方代表簽字並加蓋公章生效。
5、本合同一式肆份，雙方各執貳份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程項目承包合同 篇4
甲方：______________________
法定代表人：________________
乙方：______________________
法定代表人：________________
項目相關人員的收入，經_________________________研究決定，對該工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執業資質、施工業績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評，確定乙方即_____________________爲工程項目的承包人。
根據________________________第____條的規定，雙方本着公開、公平、平等、自願、誠實信用的原則，達成如下協議：
一、承包的方式：風險抵押、個人承包
乙方同意向甲方交納風險抵押金_________元，對工程項目的管理負責，以風險抵押的方式承包。
二、承包的期限：自____年_____月____日至該工程竣工交驗(工程竣工結算價款及分包結算價款清算完畢)。
三、承包工程項目概況：
工程名稱：_____________________
建築面積：_____________________
承包範圍：_____________________
施工工期： 年 月 日～______年_____月_____日
總日曆工期：_______天
其中： 年 月 日前完成基礎
年 月 日前完成主體結構封頂
年 月 日前完成裝修
年 月 日前交付使用
如因建設方和甲方原因影響工期，則在承包工期基礎上順延。
四、承包的指標
1.成本指標：本工程承包價款確定爲______萬元。承包範圍內總價一次性包死。
2.質量指標：一次驗收合格率100%。
3.安全指標：無重傷、死亡事故發生。
4.進度指標：滿足總承包合同的要求，
5.由於本項目涉及到一期工程的收尾，乙方應負責完善一期工程交工前的所有工作。一期與二期工程的成本應明確劃分：根據施工現狀，____月____日以前發生的間接費用列入一期工程，____月____日到____月____日發生的間接費一期二期按____的比例分攤， 年 月 日後發生的間接費全部計入二期工程;一期使用過的木方按中期審計值______計入二期成本;一期二期各自使用的材料分別列入各期的成本;一期使用的臨時設施(板房)殘值按______計入二期成本;電線電纜及其他工具按使用情況計取殘值。
五、甲方的職責和權限
1.甲方的職責
(1)負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、地方社會環境資源的聯繫銜接;
(2)負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制;
(3)協助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優申報;
(4)負責組織項目管理期間和終結時的考覈審計;兌現項目承包人經濟收益(包括薪金)或實施經濟賠償處罰;
(5)協助乙方選聘項目管理人員，組建項目經理部，配置其他生產要素;
(6)根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。
2.甲方的權限
(1)有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監督、協調;
(2)除建設單位指定外，有權將項目的安裝和裝飾裝修工程分包給集團公司所屬專業公司;
(3)乙方違法、不執行國家標準不按規範進行管理施工、違反集團承包管理辦法的情況下，甲方有權進行糾正，責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。
六、乙方的職責和權限
1.乙方的職責
(1)代表企業實施項目管理，遵守國家法律法規，執行強制性標準，執行企業相關管理制度，積極維護企業合法權益;對所施工的項目自開工準備至竣工驗收，實施全過程、全面管理;
(2)根據國家規範組織編制項目管理實施計劃;
(3)組織實施施工現場的生產要素的配置和管理;
(4)組織制定和實施項目經理部各項管理制度;
(5)在企業授權範圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關部門、企業管理層的工作聯繫和協調，負責勞務分包、協作單位的管理;
(6)解決施工現場和項目經理部出現的問題，發現和處理突發事件;
(7)負責竣工驗收和竣工結算，提供和準備相關技術經濟資料;
(8)協助企業進行項目的檢查、鑑定和評優、評獎申報;
(9)負責員工的管理教育、企業文化和精神文明建設;
(10)接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監督，認真落實整改意見，提高管理水平;接受本企業的檢查監督和考覈審計;
(11)處理項目經理部善後工作和工程質量保修服務，完成清收工程款等債權債務的清理和移交;
(12)按照甲方的要求報送完成各種指標的情況;
(13)按分公司規定及時足額交納職工的各種保險及住房公積金等費用。
2.乙方的權限
(1)代表甲方實施項目管理，全面履約施工合同，遵守國家法律法規，執行強制性標準、規範和甲方相關管理制度;
(2)根據甲方的授權，組建項目經理部，主持項目經理部全面工作;
(3)確定項目經理部組織架構，選擇聘用管理人員和生產工人，少數關鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘;確定管理人員職責、權限，並組織考覈獎懲;
(4)有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍，但必須報發包方備案;
(5)甲方授權的範圍內自行組織物資採購;
(6)按照集團公司資金管理辦法，決定其項目資金的使用;
(7)按照以收定支、效率優先的.原則決定項目經理部人員薪酬分配(參照局對項目薪酬分配管理辦法);
(8)根據企業授權，協調處理與項目有關的內外部事項，重點跟蹤後續工程項目和參與其他項目的經營活動。
七、甲方對乙方承包經營管理效果的考覈、評價
1.甲方分期(分段)、分類對乙方承包情況進行考覈;
2.考覈以甲乙雙方共同籤認的“考覈計劃表”進行;
3.當甲方得知乙方惡意不完成承包指標時，可隨時對乙方進行考覈、處罰。
八、甲方對乙方的獎勵(或甲乙雙方的利益分配)
1.確定項目上繳指標爲_____萬元(含水電工程)，乙方完成上繳指標後形成的利潤按項目經理：項目班子：項目其他管理人員：企業=__________比例分配，同時返還風險抵押金。
2.出現虧損，經考評，甲方對乙方的風險抵押金不予返還。
九、合同的解除與終止
1.如出現下列情況之一甲方可解除承包合同，沒收風險抵押金：
(1)履行合同時，出現了乙方未能實現主要承包指標的情況;
(2)乙方沒有全面履行第六條中約定的職責，管理混亂，經甲方考覈，認爲難以完成承包指標;
(3)有虛盤冒驗等弄虛作假行爲;
(4)嚴重違反企業管理制度，經批評教育，未能改正;
(5)違法、違規經營，造成惡劣影響的;
(6)在業主和甲方都認爲乙方不稱職的;
(7)經甲方覈實等其他違約情況。
2.當出現下列情況時，乙方可解除合同，甲方應返還風險抵押金：
甲方未按合同約定履行其職責，致使工程項目無法進行。
3.當出現下列情形之一時，合同終止：
(1)雙方約定的承包目標實現或部分實現，甲方向乙方兌現了全部獎勵後;
(2)當一方將解除合同的通知送達另一方時。
十、合同糾紛的解決方式
1.雙方在履行承包合同產生糾紛時，首先應協商解決;
2.雙方協商解決不成時，依據集團公司工程項目責任承包管理辦法，進行調解;
十一、合同的成立與生效
1.本合同自甲乙雙方簽章之日起成立;
2.本合同自乙方交納風險抵押金之日起生效;
十二、其他
1.本合同的附件是合同的組成部分，與本合同具有同等效力;
2.本合同未盡事宜，雙方另行協商，所訂協議與本合同具有同等效力;
3.本合同一式四份，雙方各執二份。
發包方：______________
承包方：________________
法定代表人：__________
法定代表人：____________
日期：年 月 日
日期：年 月 日
工程項目承包合同 篇5
甲方________________
乙方：________________
甲方自建房屋一棟，發包給乙方，經甲乙雙方共同協商特訂以下條款：
一、工程概況:本工程地下層、一層、夾層爲框架結構，
二、三、四層爲磚混結構;
二、甲方將主體部分發包給乙方，土建部分：不包括鋼筋工，主體及地下層±0以上72元/平方米;
三、結算方法：主體工程完工後，以實際製作爲準結算，挑出部分按實際面積計算。
四、付款方式：一層一付，工程完工後，十日內一次付清。
五、甲方要求，乙方按圖施工，質量按甲方要求製作。
六、安全施工：乙方應安全施工，勤檢查，如發生意外，甲方不負責任(重大問題除外)。
七、本協議未盡事宜，甲乙雙方共同協商。
八、本協議一式二份，甲乙雙方共同遵守。
九、本協議自簽字之日起生效，主體完工付款後，自行終止。
甲方：________________
乙方：________________
工程項目承包合同 篇6
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程範圍：
4、承包方式：
二、合同工期
1、開工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期總天數天(以實際進場施工之日算起);
三、質量標準
工程質量標準：合格、按照《____施工質量驗收規範》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣)，小寫￥。
五，付款方式
付款方式：本工程進場完成%工作後10天內，發包人向承包人支付%工程費用;本工程進場完成%工作後15天內，發包人向承包人支付%工程費用;本工程竣工驗收後20天付清餘下的工程費用(除工程保修押金)。工程價款通過銀行轉(匯)入對方帳戶(以本合同註明帳號爲準)。所有款項支付須先開發票後支付。
六、施工準備
1、承包人在合同簽定後日內免費完成圖紙的設計和細化，完成後由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人應在施工前做好三通一平工作，提供基準測量點和水、電接入點;
七、安全責任
1、甲方指導乙方組織實施，檢查乙方施工安全設施。
2、乙方應指派專人負責安全，施工現場應有安全標示和安全設施。
3、乙方在施工過程中出現責任事故，乙方負全部責任，甲方概不負法律和經濟責任。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，並與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視爲驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔;
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，並對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿後，承包人提供終身優惠服務。
6、承包人應按國家技術規範、標準、規程和發包人的技術要求進行工程施工，按本合同規定的時間提交質量合格的工程產品，並對其負責。由於承包人施工質量不合格，承包人應負責無償給予修繕，使其達到質量合格。若承包人無力補充完善，需委託其他單位時，承包人應承擔全部工程費用。
九、現場代表
發包人現場代表_____，承包人現場代表__，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
因承包人施工質量造成重大經濟損失或工程事故時，承包人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外，應根據實際損失向發包人支付賠償金。
一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。本合同未盡事宜，經發包人與勘察人協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。
本合同履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的按下列第種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
本合同以雙方簽字蓋章後生效，一式貳份，發包人與承包人各執壹份。
合同訂立時間：___年___月___日
合同訂立地點：____________________
本合同共_頁
發包人：(蓋章)
法定代表人/委託代理人：(簽字)
承包人：(簽字)聯繫方式：
開戶銀行：
銀行賬號：
工程項目承包合同 篇7
經雙方協議，電氣工程承包給電工作業班組，包價爲元/M2，訂立以下條款：
一、合同雙方：
甲方：太和二建第一項目經理部
乙方：電工作業班組
二、承包內容：
電氣工程，包括電照、電視、電話、配管、穿線、照明器具安裝配電箱安裝、避雷接地等施工圖紙所含概的內容。單位工程施工現場電氣設備的維護及臨時線路架設和維護。
三、雙方責任：
1、甲方負責材料供應，協調各種工序施工。
2、乙方必須按設計、施工規範及施工技術交底要求施工，在施工中發現材料質量問題及時彙報。乙方要提前一週提出材料計劃，按時完成甲方安排的施工進度計劃，並配合其他專業施工。
3、乙方必須保證安全施工，杜絕重大傷亡事故，避免輕傷事故發生。如乙方不按操作規程和安全技術交底施工，發生事故的責任自負。
4、乙方在施工中領取材料必須經過保管員准許，不準發生浪費和偷工減料現象，如發生浪費和不按設計施工，發生質量問題甲方有權視情節給予經濟處罰。
5、乙方領用電動工具等小型工具要保管好，對於正常損壞(如炭刷用完，軸承損壞等)甲方負責維修，對於人爲損壞(如摔壞外殼、摔彎軸承，因軸承損壞而燒壞轉子、定子等)，乙方負責一切維修費。
6、如乙方在施工中發生超出質量驗評標準一律不給計算工資，不合格的一律返工重作，並扣罰返工所用的材料費。
7、乙方施工完的每道工序必須履行簽字手續，方可進行下道工序施工。每月報工必須經項目經理、工長、技術員和質量檢查員簽字後才能生效。
8、乙方有權拒絕甲方違章指揮，有權拒絕不合理的工作安排。甲方提供安全保護用品。
9、乙方簽訂協議後向甲方交付安全抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法規及安全條例，班組作業完工後，未發生安全事故及未違反現場安全規定，此項押金如數退還。
10、爲保證現場文明施工，要求乙方在現場遵守文明施工條例，乙方向甲方交付抵押金500元，作業完工後乙方未違反文明施工條例，甲方將此項押金如數退還。
11、乙方在施工中質量優良、節約材料、文明施工，在工程完工後甲方視乙方表現情況給予0。1-0。2元/M2獎勵。
四、承包款結算方法：乙方在必須每月3日前報上月工作量，履行簽字手續後結算80%工資，工程完工後經有關單位驗收合格並向甲方交工後一次結清。
五、合同一經簽定，雙方必須共同遵守，如單方違約給另一方造成損失的，由違約方承擔經濟賠償責任。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，雙方簽字後生效。
甲方簽字：
簽約日期：
乙方簽字：
工程項目承包合同 篇8
甲方：
乙方：
簽約時間： 年 月 日
簽約地點：
甲方：青島康太源建設集團有限公司
乙方： 項目部
甲方爲依法改進項目經營管理，增強項目管理人員信心，加大企業利潤化分配水平，實行公司內部工程項目由各項目部進行全面承包。甲乙雙方本着公平、公正、公開及誠實信用的原則，充分協商後達成如下內容：
一、承包項目概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程量： 平方米
4、工程合同造價： 萬元(大寫： 整)
5、工期： 年 月 日至 年 月 日
二、承包原則
乙方在承包期間依據甲方與建設單位簽訂的施工合同內容和要求，根據甲方既定的經營理念，實行獨立覈算，自負盈虧，全面承包該工程項目並獨立承擔承包過程中的一切債權、債務。
三、承包利潤計取
1、乙方應向甲方上繳承包利潤。承包利潤依據該工程項目預估淨利潤率確定。
2、預估淨利潤率確定依據：由甲方預算部、財務部根據工程項目所在地的市場行情及定額水平;甲方在當地已完成工程項目的各項技術經濟指標分析結果;承接工程合同條款及施工圖紙測算的理論利潤率;工程項目的特點及施工的難易程度;乙方管理費用、財務費用、固定資產折舊等費用進行測算。
3、依據第三.2條，經雙方協商一致，確認本工程項目的預估淨利潤率爲 %，
其中: %爲乙方應上繳給甲方的承包利潤率; %爲乙方應得的利潤率。
四、承包利潤上繳
1、甲方根據乙方應上繳承包利潤率，從建設單位每次撥付的工程進度款中直接扣除相應的承包利潤。
2、承包利潤的剩餘部分按工程實際產值和乙方應上繳承包利潤率，待工程項目保修期滿後 日內一次性結清。
五、工程款支付
1、建設單位撥付的工程進度款，甲方保證專款專用，扣除乙方應上繳的承包利潤和項目發生的必須費用外，打入項目專用賬戶。
2、甲方根據乙方的工程款支付申請按甲方流程審批後付款，乙方須按甲方財務部門規定的時限向甲方提供成本發票或勞務發票，因此產生的營業稅金及附加等相關稅費由乙方負擔。
六、乙方應得利潤兌現
工程竣工後，由甲方法務督察部會同預算、財務等人員進行初步覈算和內部審計，如乙方能夠完成規定的上繳利潤和管理指標，按以下方式兌現乙方應得利潤：
1、工程竣工驗收合格，根據甲方與建設單位簽訂的合同約定，按甲乙雙方利潤分成比例，從乙方應得利潤中扣除 萬元作爲預留工程質量保脩金後，兌現應得利潤的50%。
2、工程結算完成，兌現除項目預留質量保脩金外應得利潤的 50 %。
3、工程保修期滿，甲方從建設單位收回質量保脩金中一次性返還乙方預留工程質量保脩金。
七、風險抵押
1、風險抵押的方式有如下三種，雙方經協商確定，採用第 種方式:
(1)乙方以工程總造價的 ‰即 萬元作爲承包風險抵押金，於本合同簽訂後10日內交給甲方。
(2)乙方項目經理以其名下的與第六.1.(1)條規定工程總造價的‰同等價值的房產、車輛等抵押物作爲承包風險抵押，將房產、車輛等所有權憑證列爲本合同附件並於本合同簽訂後30日內甲乙雙方共同辦理抵押手續。
(3)甲方每月從代發乙方員工工資中扣除工資總額 %作爲承包風險抵押金，直至風險抵押金足額扣除。
2、風險抵押金返還
(1)工程竣工驗收合格，根據內部審計結果，乙方如能夠完成規定的上繳利潤指標及管理指標時，甲方將風險抵押金的 40 %返還給乙方。
(2)工程竣工結算完成，乙方完成規定的上繳利潤指標及管理指標時，甲方再將風險抵押金的40%返還給乙方。
(3)工程保修期滿，甲方將剩餘的風險抵押金一次性返還給乙方。
八、甲方權利與義務
1、甲方有權對乙方承包的項目工程的質量、安全、技術、施工進度、工程預算、風險防範等事宜進行指導及監督檢查。
2、甲方代發乙方員工工資，代繳乙方所需承擔的各項稅金。所需費用由甲方從建設單位撥付的工程進度款中直接扣除。
3、甲方利用自身資源幫助乙方協調處理施工過程中出現的問題。
4、甲方應及時提供乙方辦理各項施工手續所需的甲方資質、證件並積極協助乙方辦理各項施工手續。
5、甲方有權從建設單位撥付的工程進度款中直接扣除由乙方承擔的各種糾紛造成的直接和間接經濟損失。
6、甲方有權派財務人員對乙方進行項目覈算。
九、乙方權利與義務
1、乙方全權處理該項目業務、施工、竣工驗收、結算等全部項目工作，甲方相關部門積極配合乙方工作。
2、乙方有權招聘新員工、辭退任何不合格的員工，但其相關手續由甲方人力資源部統一辦理;有權確定項目部內部員工工資，但確定工資時須按照甲方工資標準並報甲方人力資源部備案。乙方臨時僱用人員的工資確定不受本條款限制。
3、乙方享有和承擔該項目組織管理的一切權利、責任和本項目所需的一切費用(包括資料費、圖紙押金、投標押金、風險押金、罰金、現場設施、施工費用、材料費用、辦公業務費用、人員工資、人員保險等)。
4、乙方必須按建築法規辦好必要的手續和按規定組織施工管理。該工程的一切相關文件原件必須報送甲方存檔，並聽從甲方監管人員的指導。
5、乙方應得利潤的內部分配權歸乙方，但應報甲方備案。
十、乙方對甲方生產設備、週轉材料、資金的佔用和使用
1、乙方承包項目必須優先租賃甲方現有生產設備、週轉材料，租賃價格執行當地市場價。乙方必須在確認甲方沒有工程所需生產設備、材料後纔可以在市場上租賃，如確實需要外租時，租賃合同應由甲方審覈後簽訂。
2、依據實際情況，乙方可佔用甲方一定數額的貸款指標。貸款的使用應遵守甲方有關內部銀行資金管理規定。
十一、結餘甲供材的處臵
甲方對結餘甲供材可進行內部調整，按實際認可價格及數量計入利潤，如無工程可以利用，工程施工年度內由甲方監督乙方按市場價格進行處理，收益計入利潤。
十二、管理指標及獎懲
1、管理指標
(1)質量管理
工程質量達到甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》、《施工補充協議》中約定的要求，或甲乙雙方約定的要求。乙方項目經理爲工程質量的第一責任人。
(2)安全管理
重大安全事故爲0，輕傷事故率達到上級規定標準。
(3)文明施工和現場管理達到甲方與建設單位《建設工程施工合同》約定的文明施工目標和甲乙雙方另行約定的文明施工目標。
2、 獎懲
(1)在承包期內，獲得市級標準化工地或優質結構工程獎勵1萬元;獲得市級優質工程或省級標準化工地獎勵2萬元;獲得省部級優質工程獎，勵5萬元;獲得國家級優質工程的獎勵10萬元。
(2)在承包期內，若發生重大質量事故、重傷事故、重大機械設備事故、重大火災事故、重大交通事故等，每發生一次扣罰乙方 3萬元;若發生死亡事故，每發生一人次扣罰乙方 5 萬元;凡經政府部門檢查受到通報批評或處罰的，發生一次扣罰乙方 1萬元，如給甲方造成市場主體考覈扣分的，每扣一分再扣罰乙方 萬元。
3、因重大質量事故和重大安全事故造成的直接和間接經濟損失，由乙方負擔。
十三、解除條款
1、乙方項目施工過程中因管理混亂或管理失誤造成重大安全、質量問題或安全、質量事故時，甲方有權解除本合同，並追究乙方的經濟責任和法律責任。
2、甲方認爲乙方沒有能力繼續履行本合同時，有權單方面解除本合同。 十四、糾紛解決
甲乙雙方在履行本合同的過程中，若發生履約糾紛，乙方應確保正常施工，不得停工。對於雙方的履約糾紛，甲乙雙方應積極協商解決。
十五、其它約定
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。本協議自簽訂之日起生效，至合同完全履行後自動失效。
(以下無正文)
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
總裁： 項目經理：
年 月 日 年 月 日
工程項目承包合同 篇9
委託方：________________(以下簡稱甲方)
承攬方：________________(以下簡稱乙方)
經友好協商，本着相互尊重原則，甲方委託乙方承包毛竹架，爲明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約。經雙方協商一致，特簽定如下協議，以供雙方共同遵守執行。
一、承包範圍：乙方向甲方承包外牆竹架1-6層的搭設。
二、結算方式：按建築平方計算，每平方________元整，安全網以所掛外牆面積計算每平方________元整。
三、施工過程中甲乙雙方需相互配合。如有外手架原因出現問題，由乙方負責。
四、合同補充：
五、合同附件及補充合同與本合同具有法律同等效力。
六、本合同一式貳份，雙方簽字蓋章生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
工程項目承包合同 篇10
甲方：________________
乙方：________________
依照《中華人民共和國合同法》和保定市的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，並嚴肅履行。
第一條工程項目
一、工程名稱
___________________________工程
二、工程地點
___________________________。
四、工程範圍
本合同全部工程建築安裝面積共計_________m2（各單項工程建築安裝面積詳見工程項目一覽表）。
五、工程造價
本合同全部工程施工圖預算造價爲人民幣_________元（各單項工程造價詳見工程項目一覽表）。
第二條工程期限
一、根據國家工期定額和使用需要，商定工程總工期爲_________天，自______年______月______日開工至______年______月______日竣工驗收（附各單位工程開竣工日期，見附表一）。
二、開工前7天，承包方向發包方發出開工通知書。
三、在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，並通過書面形式確定順延期限：
1.因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
2.因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者；
3.按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源，道路未能暢通，障礙物未能清除，影響進場施工；
4.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。
5.在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上（每次連續4小時以上），影響正常施工；
6.非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工；
7.未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工。
8.由於政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作；按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應爲乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，並按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
四、工期提前
施工中如需提前竣工，雙方協商一致後簽訂提前竣工協議，合同竣工日期可以提前。乙方按此修訂進度計劃，報甲方批准。甲方應在5天內給予批准，併爲趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容。
1.提前的時間；
2.乙方採取的趕工措施；
3.甲方爲趕工提供的條件；
4.趕工措施的經濟支出和承擔；
5.提前竣工收益（如果有）的分享。
第三條施工準備
一、甲方在開工前應辦妥施工所需各種證件、批件，申請領取建築執照；清除施工場地範圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物；解決施工用地（包括材料、構件的堆放和中轉場地，搭建大型臨時設施用地）；解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通；應於20xx年8月20日向乙方提供所有工程設計圖紙5份；組織設計、施工單位進行工程設計交底。
二、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙，參與設計交底；編好施工圖預算；負責編制施工組織設計或施工方案；進行施工場地的'平整，施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。
第四條物資供應
由承包方自行採購；
第五條工程質量
一、本工程質量經雙方研究要求達到：國家驗收標準；
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建築工程規範、規格和標準進行施工，並接受發包方派駐代表的監督。
第六條工程價款的支付與結算
一、本合同簽訂後7日內，發包方支付不少於合同總價（或當年投資額）的______%備料款，計人民幣______元；臨時設施費，按土建工程合同總造價的______%計人民幣______元，安裝工程按人工費的______%計人民幣______元；
二、發包方收到承包方的工程進度月報後必須在10日內按覈實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價的60%時，按規定比例逐步開始扣回備料款。
三、工程價款支付達到合同總價款的______%時，不再按進度付款，辦完交工驗收後，連本息（財政撥款不計息）一次支付給承包方。
四、如發包方拖欠工程進度款或尾款，應向承包方支付拖欠金額日______的違約金。
五、確因發包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的，應由發包方承擔。
第六條施工與設計變更
一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失，應由責任方負擔：
1.施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在7天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方簽訂協議後，方準施工。
2.在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。
3.在施工中，如發現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。
第七條安全施工
一、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工中因因乙方責任發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責。
二、發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方爲搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。
三、非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。
第八條工程分包
1.乙方可按協議條款約定分包部分工程。
2.乙方與分包單位簽訂分包合同後，將副本送甲方代表。分包合同與本合同發生牴觸，以本合同爲準。
第九條違約責任
承包方的責任：
一、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。
二、工程不能按合同規定的工期交付使用的，按本合同關於建設工期提前或拖後的獎罰規定償付逾期罰款。
發包方的責任：
一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由於設計變更以及設計錯誤造成的返工，應採取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
三、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由發包方承擔責任。
四、承包方驗收通知書送達7日後不進行驗收的，按規定償付逾期違約金。
五、不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法的規定延付金額每日______償付承包方賠償金。
第十條糾紛解決辦法
建築工程承包合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門，進行調解；解決不了的直接向人民法院起訴。
第十一條合同的生效與終止
一、本合同一式二份，合同附件二份。甲乙雙方各執正本一份。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章即生效日起生效；工程竣工驗收符合要求，結清工程款後終止。
三、本合同簽訂後，承、發包雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致後，可以簽訂補充協議，作爲本合同的補充合同。
甲方：________________
乙方：________________
工程項目承包合同 篇11
總承包方： (甲方)
項目承包經營方：(乙方)
爲了強化，明確崗位責任，維護公司信譽，推行項目承包責任制，明確公司(簡稱：甲方)、項目承包方(簡稱：乙方)的責、權、利。雙方特簽訂本合同書，並共同信守執行。
一、 承包項目概況及內容
1.項目名稱：____________________。
2.建設地點：____________________。
3.項目(中標價)合同總造價約￥________。
4.建築面積：____________________。
5.項目管理費爲：完成總產值的上交甲方。(大寫：_________ )
6.管理費上交的時間爲：____________________。
7.工程質量等級：____________________。
8.安全施工目標等級爲：____________________。
9.文明施工目標等級爲：____________________。
10.工程開竣工日期：___年___月___日開工，___年___月___日竣工，總工期_____(日曆)天。
二、遵循“科學管理，精益求精，至誠守信，顧客滿意”的企業精神開展工作，爲提高公司的社會信譽做貢獻。承包經營人履行本合同的義務，提高經營管理水平，提高經濟效益，所創的利潤由經營人(乙方)支配、發放(個人所得稅由乙方或索的人自行申報納稅，未申報的責任個人自負)。
三、在簽訂本書時，乙方要同甲方辦理經營承包風險的抵押或擔保手續。
四、乙方必須執行本公司制度，一切收入都按“統一管理、承包經營、自負盈虧”的`原則劃入公司賬戶，不得瞞報，漏報收入。進賬後再由公司財務部門下撥到項目部的承包經營賬戶使用。乙方要做到精心安排，合理使用資金。
五、乙方必須按國家《施工企業會計制度》及有關規定建賬，組織專班進行覈算，做到賬目清楚，票據齊全，接受甲方及有關部門的檢查，按工程進度，按國家有關政策依法納稅，按月及時上報“工程施工進度”、“統計報表”、“財務報表”，項目承包方在當地已交納的稅費，要將附件報甲方備案。
六、貫徹執行“百年大計，質量第一”的精神，認真執行現行的建築工程質量方面的法律、法規、規範標準，實行“全面、全員、全過程”的三全質量管理制度，與公司簽訂“工程施工質量”，確保本項目工程達到國家驗收合格標準，滿足業主要求的質量等級。如未滿足建設單位的質量保準和未實現投標承諾，由乙方負責整改，達到標準爲止。
七、時企業的最好效益，乙方必須貫徹執行“安全第一，預防爲主”的安全生產製度，與公司簽訂“安全生產承諾書”，一絲不苟地執行公司的安全生產製度，如發生安全生產事故，應立即上報公司，並按公司及項目部應急預案處置，甲方協助乙方處理事故，由乙方承擔事故所發生的一切經濟損失。
八、乙方有自主用工的權利，但必須按時發放工人工資，按國家的規定辦理勞動用工手續和社會保險手續，繳納社會保險金。
九、乙方不得拖欠工資，不拖欠材料款，如因拖欠造成經濟糾紛和債權債務糾紛，由乙方承擔一切責任，並負責解決。保證不影響甲方聲譽，不損害甲方任何利益。
十、 違約責任
1、 乙方工程款到甲方賬戶後，乙方有權在工程範圍內申請用款，乙方合理的申請用款，甲方應按時，按量付出。乙方應按時，按量上交給甲方管理費。
2、 履行建設方與甲方簽訂施工合同內容的全部義務和責任。
3、如乙方違反本合同第四、五、六、七、八、九條發生工程質量，安全事故，未及時繳納稅費、勞動、社會保險爭議、債權債務糾紛及越權擔保、勞務合同糾紛，致使甲方受到法律追究(包括行政處罰、民事訴訟等)受到到經濟損失，包括直接損失和間接損失，一概由乙方擔。
十一、乙方負責按工程項目所需的數量或比例配置工程管理、技術、質量和安全管理人員(項目承包人要有建造師證、五大員證等)，並於開工前(新增人員隨時)向甲方提供由其駐工地代表簽字確認的以上人員、特種作業人員和其他進入現場人員的名單、職務、崗位、聯繫方式身份證(複印件)等基本情況備案;提供乙方項目管理人員簽名備忘錄或授權文件。乙方人員應持證上崗的，有關證件原件應經甲方查驗並留存複印件備案。未備案的乙方人員，甲方有權拒絕其進入施工現場。乙方將前述人員撤出本合同施工現場的，應提前七日通知甲方並取得甲方同意。
十二、不得以總公司名義爲其他單位或個人提供抵押、擔保，違者一律追究法律責任。
十三、私刻公司的各種印章、人章，一律追究法律責任。
十四、本合同一經簽訂，即具有法律效力，一式二份，甲方一份，乙方一份。本合同至項目完工，乙方同甲方的各項費用結算完畢後失效。
十五、本合同如有未盡事宜，雙方協商，另簽訂補充合同。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
身份證號碼：
聯繫電話：
日期： 年 月 日
工程項目承包合同 篇12
甲方：
乙方：
根據甲方關於加強《工程項目承包管理規定》有關規定，爲明確甲、乙雙方在工程建設中的權利、義務和經濟責任，本着平等自願、互惠互利、共同發展的原則，經甲、乙雙方共同協商簽訂本合同。
第一條：工程概況
竣工日期： 年 月 日
總日曆天數：
質量等級：
第二條：甲方的權利和義務
1. 甲方爲乙方提供企業無形資產及相關政策，協助乙方在建築市場進行招投標經營活動。
2. 工程項目中標後，甲方與乙方簽訂《工程項目承包合同》，本工程項目唯有乙方具有結算權。
3. 甲方對乙方的承包經營活動實行全過程監控，督促指導乙方在工程項目承包過程中嚴格執行甲方的各項管理制度。
4. 甲方有權對乙方工程項目進行有效的管理，對乙方違反甲方相關規定的行爲，甲方有權作出追償經濟責任的決定。
5. 爲確保乙方正常工程項目承包經營活動，根據工程情況，甲方爲乙方刻制工程所需印鑑，甲方指派專人負責管理，乙方所使用的印鑑必須按照甲方《關於印鑑管理辦法規定》執行。
5.1甲方爲乙方所刻制的印鑑僅限於乙方與建設單位就本工程建設所用，因印鑑所引起的債權債務乙方負全責。
5.2本工程所刻制的印鑑乙方不得用於本工程以外的任何用途，工程開工前，乙方應與甲方工程部簽訂合同履約承諾書。施工設備、週轉材料租賃、分項工程分包、材料採購等項合同乙方應報送甲方工程部審覈後並加蓋合同專用章;勞務分包合同乙方應報送甲方企業人事部審覈並加蓋合同專用章。技術資料專用章印鑑只能用於本項目工程技術資料，不能作爲他用。
6.甲方按照內部承包經營管理規定，向乙方委派會計1名，委派會計對甲、乙雙方負責，委派會計負責印鑑管理工作，並建立印鑑使用登記制度指導乙方建立完善和規範財務賬冊，對外結算單據須經委派會計簽字認可，否則，甲方不予辦理付款手續，由此引起的後果由乙方負責。乙方應按甲方規定進行財務建賬。
7.甲方應爲乙方在公司內部銀行設立賬號，有權要求乙方：建設單位所付的全部工程款匯入甲方指定賬號，專款專用。
8.甲方對於建設單位拖欠乙方工程款情況有知情權，對乙方承包工程所涉及的法律、訴訟時間的進程、出具的相關材料、律師的聘用等具有監督、監控權。
第三條：乙方的權利和義務
1. 乙方應具有滿足施工生產所需要的項目管理班子、資金及施工機械設備，施工管理人員應持證上崗。工程開工前乙方應編制施工組織設計和專項施工方案，經甲方審覈審批後實施。
2. 乙方應自覺維護甲方信譽和經濟利益不受損害，依法經營，按章辦事，乙方與第三方簽訂的合同必須按照上述第二條5.2款規定加蓋甲方有關合同專用章方爲有效，唯有乙方工程項目承包人具有提請結算權，乙方與甲方委派會計共同完成結算。乙方工程項目承包人之外的第三人與建設單位或供應商及勞務分包方等主體簽訂的合同、結算手續等與甲方無關。
3. 乙方應在甲方內部銀行設立賬號，建設單位所付的全部工程款匯入甲方指定賬號，專款專用。乙方單方從建設單位支取的款項視爲乙方個人借款，與甲方無關。
4. 乙方在工程項目承包經營活動中，實行從承攬任務到工程施工全過程承包經營，乙方對所承包工程的《建設施工合同》及本合同內容已明知並全部認可，按此承包合同約定向甲方繳納管理費。乙方對所承包工程的分項分包款、勞務分包款、工程材料款、機械設備租賃款等依照分包、採購等合同約定按期支付，對所承包工程債務全部承擔，對所承包工程全部負責。 乙方對所承包工程的分項分包款、勞務分包款、工程材料款、機械設備租賃款等未按合同約定支付給債權人的造成投訴、訴訟、上訪等行爲，經甲方仲裁委員會仲裁或根據法院生效的法律文書，甲方有權從乙方履約風險保證金中支付給債權人，不足部分，甲方從乙方工程款中直接支付。履約保證金使用後乙方續補。
5. 乙方在承包經營活動中，必須遵守國家的法律法規、政策，嚴格執行公司各項規章管理制度、管理手冊、程序文件、CI標準及有關規定。
6. 每月22號乙方必須向甲方工程部上報當月完成工程量和下月施工計劃，如不按時上報，甲方將追究乙方違約責任，並按規定補報。
7. 甲方是乙方的唯一合作人，未經甲方同意，乙方不得與甲方之外的第三方合作，更不得將所承包工程項目的全部或部分進行轉包。如因乙方過錯至甲方損失，甲方有權向其追索。
8. 乙方在施工現場設立的明示牌中，管理人員名單必須經甲方確認。
9. 對於建設方拖欠工程款的債權維護是乙方自身的責任，訴訟時效時間內乙方應當及時提請甲方代爲行使權力
10. 乙方必須加強施工過程中有關工程設計變更、簽證、索賠資料的收集和保存工作，工程決算辦理終結後應及時上交印鑑。
11. 乙方承包施工的工程項目，經甲、乙雙方共同協商，乙方向甲方交納履約風險保證金爲 萬元。具體按附件二執行。
12. 乙方承包施工的工程項目，乙方有義務配合甲方對工程的審計、監督，否則甲方有權扣劃履約保證金。
第四條：經濟責任
1. 乙方應對甲方所刻制的印鑑負責，如在施工過程中及工程交工後因印鑑使用不當或其他原因引起經濟糾紛和法律訴訟的，乙方承擔全部責任和所有費用，甲方將追究乙方違約責任。
2. 乙方對建設單位(發包方)、甲方所要求的工程質量、安全、文明施工、工期等負全責。對因工程質量、安全、文明施工、工期等各方的罰款、工程出現質量、安全事故的所有費用以及違反法紀法規、投訴等所造成的一切經濟損失全部承擔。
3. 乙方在工程施工過程中所選擇的勞務隊伍必須具備法人資格，具備有效的企業法人營業執照、組織機構代碼、稅務登記證、安全生產許可證以及勞務分包資質證書(五證齊全)。因勞務分包款結算及人工工資支付所引起的經濟糾紛、法律訴訟或發生圍堵公司、政府機關大門和道路的行爲均由乙方負責。甲方按發生事件的款額處以同等金額追究乙方違約責任。如對甲方造成經濟損失，甲方將追究乙方經濟和法律責任。
4. 按照甲、乙雙方商定，乙方應上交甲方的管理費用爲工程項目總造價 ℅，(不含稅金)。甲方按照建設單位每次支付工程款數額乘以上述比例收取管理費。
5. 根據甲方《工程項目承包管理規定》，甲方向乙方委派的工程技術人員及會計的費用由乙方承擔，本工程項目甲方委派乙方的工程技術人員待遇 元/月，會計 元/月。甲方委派人員的工資及應繳納的各項社會保險(含工資、社保、公積金、車補、話補)由公司財務部按甲、乙雙方確定的標準按月支付，從乙方工程款中扣除。
第五條：其他
1. 乙方承包的工程項目獲得的獎項，按照甲方工程項目獎勵有關規定，甲方給予乙方獎勵。榮獲鄭州市十佳百優外來務工稱號的，乙方享受公司相關政策待遇。
2. 本合同一式陸份，甲方伍份，乙方壹份，具備同等法律效力，雙方共同遵守，不得違約，對單方違約造成的一切經濟損失，由違約方承擔一切經濟責任。出現糾紛雙方協商解決，協商不成可提交甲方內部仲裁或向鄭州市管城回族區人民法院提起訴訟解決。
3. 本合同未盡事宜，按照附件文件執行。
4. 本合同自簽訂之日起生效。附件爲本合同不可分割部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程項目承包合同 篇13
發包人(全稱)：_________
承包人(全稱)：__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：___________
工程地點：___________
工程內容：___________
羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批准文號：_______資金來源：___________
二、工程承包範圍承包範圍：___________
三、合同工期開工日期：___________竣工日期：___________合同工期總日曆天數___天。
四、質量標準工程質量標準：_________
五、合同價款金額(大寫)：______元(人民幣)$：______元
六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：1。本合同協議書2。中標通知書3。投標書及其附件4。本合同專用條款5。本合同通用條款6。標準、規範及有關技術文件7。圖紙8。工程量清單9。工程報價單或預算書雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視爲本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效合同訂立時間：____年__月__日合同訂立地點：___________本合同雙方約定___________後生效。
發包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人：法定代表人：
年月日
工程項目承包合同 篇14
建設單位(甲方)：
承包單位(乙方)：
甲方有一套位於 zzB2-203;B2-201樣板房 的商品房，現委託乙方對該商品房 泥水 部份進行裝修。乙方按甲方圖紙進行施工(附圖紙)。
一、工程名稱：室內裝修 泥水 工程
二、施工地點： zz
三、泥水工程總造價：按甲乙雙方簽訂的價格(附材料和人工價格表、施工驗收檢準)，以工程現場實量數量結算。
四、付款方式：工程完全完工並或甲方項目負責人驗收合格後，甲方於三十天內支付乙方90%的工程款，餘下的10%的工程款爲質量保證金，如無乙方原因導致的質量問題，或乙方已對質量問題部份進行整改的，甲方需於半年後支付給乙方。
五、施工期限：從20__年3 月25日起至20__年4 月25日止共 天內完成。如因甲方改變設計方案，或甲方材料不能按時到位，工期將順延。
六、保修：保修期爲 年，保修期內屬乙方施工質量問題，乙方需進行保修，保修所產生的費用(包括材料)均由乙方負責。(如屬甲方人爲損壞或天然災害問題除外)。
七、責任：(1)乙方在進場施工前需檢查牆體結構的`完整。嚴格按照甲方的施工指引和甲方的施工標準進行施工(附施工指引和驗收標準及甲方和施工現場管理理制度)
(2)乙方未經甲方同意不能變更施工方案，否則造成的經濟損失由乙方負責。
(3)施工過程中乙方應注意消防、工傷的安全，如因乙方原因造成的損失和乙方人員工傷意外，均由乙方自行負責。
(4)因乙方的原因未能按工期完成的，按延誤天數每天扣罰總工程款的5%.
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字後生效，全部工程結算後自行終止。
甲方：z市zz裝飾工程部 乙方：
簽約代表： 簽約代表：
聯繫電話： 聯繫電話：
簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年 月
工程項目承包合同 篇15
甲方： (以下簡稱甲方) 地址：
乙方： (以下簡稱乙方)
住址：
居民身份證號：
擔保方： (以下簡稱丙方)甲方爲提高企業經濟效益，降低企業風險，茲決定，實行企業承包經營，乙方自願承包經營甲方下屬的佛山市永力泰車軸有限公司懸掛分廠廠房鋼結構工程，雙方本着誠實信用、公平合理的原則，經協商一致，訂立本合同。
一、承包形式
本承包形式爲：按實際施工總產值比例上繳，效益考覈獎勵。
二、承包範圍
遵從甲方總部與業主(建設方)簽訂的編號爲LTXC-001《建設工程施工合同》的所有內容(合同見附件)，合同總價1920萬元。
三、承包期限
本合同的承包期自本項目工程的開工之日起至本項目合同內容全部履行完畢且回訪保修結束、結算完畢止。
四、主要承包指標與上繳
(一)保證無重大人員傷亡事故，杜絕重大質量事故和其他重大安全事故，如發生重大安全及質量事故，甲方協助乙方負責處理，所有經濟責任由乙方承擔。
(二)保證各種消耗指標不超過預算定額指標。
(三)承包金按工程結算總價2.6%上繳甲方(含企業所得稅)，每次從建設方工程款進甲方賬戶時按比例扣除。
(四)乙方需向甲方每月支付建造師費4000元，此費用每次從建設方工程款進甲方賬戶時按月數扣除。
五、乙方酬薪
(一)乙方和項目管理人員工資從建設方工程款進甲方賬戶時由乙方按時發放。
(二)乙方所得報酬的應繳個人所得稅，由乙方按國家規定繳納。
六、雙方的權利和義務
(一)甲方的權利和義務
1、有權對乙方的經營活動實施全面的監督、檢查、審計。
2、乙方委派副經理、財務人員及其他重要崗位人員，所委派人員的工資、社保、差旅費、福利、獎金等薪酬按公司規定統一發放。
3、有權按約收取承包金，行使合同約定的其他權利。
4、當乙方有不繳承包金、經營不善造成虧損、不遵守甲方規章制度、不履行合同條款等行爲時，甲方有權單方終止合同。
5、有義務向乙方提供必要的經營手續。
(二)乙方的權利和義務
1、有權在甲方總公司與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》範圍內指揮生產經營活動。
2、有權根據本合同約定和甲方財務制度，在確保不虧損的情況下，審批承包工程項目的正常財務開支。
3、有權制定工程技術措施方案，但重大技術方案應報甲方審覈批准後實施。
4、享有材料物資採購決策權，但不得暗箱操作，更不得與材料商串通太高材料價格或者購進劣質材料。
5、有義務遵守甲方的各項企業規章制度，服從甲方管理，維護甲方的聲譽和財產利益。
6、必須將建設單位撥付的工程款及時匯至甲方賬戶，接受甲方的財務監管。不得從業務關係單位付取現金不入賬，不得將工程款擅自以個人名義存入銀行或轉入其他單位，不得以權謀私將與其他項目部無關的費用在所承包的項目部列支，否則按職務侵佔或挪用單位資金論處。
7、嚴格執行甲方的《財務管理制度》，建立健全賬冊，確保原始單據的真實性，所有財務檔案資料必須交由甲方存檔。
8、禁止以甲方或承包工程項目部的名義向外單位或個人借款。
9、負責承包期內債權債務的清收清償，如因債權人索債而使甲方爲乙方承擔債務的，乙方應向甲方承擔清償責任，如引起訴訟，導致相關部門來查封、凍結、劃撥甲方賬戶和資產的，乙方處全額償還被劃撥資金外，還要按年息13.5%承擔被劃撥日至還款日期間和凍結期的資金利息，另外每發生一起，乙方需向甲方給付5萬元的名譽損失費。
10、乙方必須依法經營，不得行賄受賄，轉包。如出現上述情況，一切經濟和法律責任由乙方承擔
11、乙方承擔對建設單位工程款的收回則責任，追索外欠工程款時必須以甲方的名義對外主張權利，不得以自己的名義或項目部的名義對外主張權利，如因建設單位拖欠工程款，乙方不得起訴甲方，要求甲方承擔責任，否則，乙方向甲方支付起訴額1.5倍的違約金。乙方對外行使追索權時，甲方應提供手續上的方便，追款費用用乙方負擔。
12、乙方履行甲方和建設單位簽訂的合同全部條款，承擔由於本工程引起的拖欠民工工資、拖欠工程材料款、安全事故、工期拖延、工程
質量事故賠償等一切經濟和法律責任。如由此引起的羣體性事件，嚴重影響甲方聲譽，導致甲方先行墊付上列款項的，乙方對此墊付款應無條件予以認可，並從墊付款發生之日起向甲方支付年13.5%的利息。且每發生一起農民工來甲方討薪的，乙方賠償甲方5萬元人民幣的名譽損失費。
13、工程款專款專用，不得從甲方打入個人賬戶，採購材料款憑材料採購合同、發票和收料單、由甲方直接打給供應商，農民工工資由甲方監督發放。
七、違約責任
(一)乙方違反本合同約定，私刻公章、僞造營業執照、資質證書、建造師證件等，一經發現，每次每本支付違約金5萬元;情節嚴重涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任。
(二)乙方違反本合同約定，以項目部名義對外提供擔保，向外單位或個人借款，除承擔對甲方造成經濟損失的賠償責任外，另按對外擔保、借款金額的20%支付違約金。
(三)乙方違反本合同約定，在工程款逾期時乙方應積極的態度行使追索權，如甲方直接對外行使追索權時，乙方應積極配合。
八、其他事項
(一)當事人雙方一致認爲本合同是民事法律關係爲主的多種法律關係並存的綜合性合同。
(二)本合同不改變項目部的經濟性質及隸屬關係。
(三)本合同履行中乙方實施了挪用、侵佔單位資金等行爲若涉嫌犯罪，仍應依法追究刑事責任，即本合同約定的承包形式不影響對乙方本人刑事責任的追究。
(四) 自願爲乙方履行本合同提供連帶責任保證擔保，
保證責任期爲二年。
九、解決爭議的方式
(一)本合同履行工程中爭議，雙方應儘量協商解決。
(二)協商不成的，應根據不同的法律關係選擇以下方式解決：
1、屬於承包上繳、違約賠償、違約金給付、損害賠償、財物返還等方面的爭議，向甲方總部所在地人民法院起訴。
2、屬於勞動關係工資爭議、勞動保險爭議等方面的爭議，向甲方總部所在地勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
3、屬於涉嫌犯罪的，移送司法機關依法處理。
本合同未盡事宜，雙方協商可簽訂補充合同。
本合同一式叄份，甲方執存兩份，乙方執存一份;甲、乙雙方當事人簽名(蓋章)後生效。
甲方(蓋章)： (簽字)：
分公司負責人(簽字 ) 擔保方(簽字、蓋章)：
20_年 月 日簽訂
工程項目承包合同 篇16
發包方(甲方)：_____________________________________
地址：_____________________________________________
法定代表人：_______________________________________
委託代理人：_______________________________________
職務：_____________________________________________
聯繫方式：_________________________________________
銀行賬戶：_________________________________________
銀行卡號：_________________________________________
承包方(乙方)：_____________________________________
地址：_____________________________________________
法定代表人：_______________________________________
委託代理人：_______________________________________
職務：_____________________________________________
聯繫方式：_________________________________________
銀行賬戶：_________________________________________
銀行卡號：_________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律和行政法規，爲進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，保障雙方的利益，保證工程的順利進行，結合本工程具體情況，遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則，甲乙雙方通過友好協商達成如下協議：
第一條 承包方式與範圍：
1、工程名稱：_______________________________________
2、工程地點：_______________________________________
3、承包方式：甲方以連工帶料承包給乙方，甲方提供水、電、腳手架、龍門吊、攪拌機與及安全防護措施和施工平臺的搭建。乙方負責做工，粉牆沙，合格廠家水泥，拉毛、訂鋼網及一切材料，材料質量要求爲合格。材料進場前需提供樣品給甲方，甲方同意使用後方可進場。
4、內牆：_____元每平方米，牆面按不扣門窗計算。柱、線條展開面積計算。
5、外牆：_____元每平方，牆面按不扣門窗計算。柱、線條展開面積計算。
6、牆面厚度超出_______公分，按牆面平方雙算。
第二條 質量要求：
1、內牆保持垂_______㎜，平_______㎜(以_______米直尺檢測)。
2、外牆保持垂_______㎜，平_______㎜(以_______米直尺檢測)。
3、內外牆空鼓，裂縫均達到國家檢測要求。
4、乙方粉好的成品牆，甲方安排的其它工種人員施工中損壞的牆面，由損壞工種人員負責修補。
第三條 驗收方式：
1、乙方在施工中接受甲方監督管理，促進質量提升。
2、甲方檢測乙方在施工中出現的質量問題，乙方應認真修改。
3、粉刷完工，甲方應及時組建驗收，不得拖延，不得超過_______天，如_______天外甲方不驗收，乙方識爲默認驗收合格。
4、由於房屋沉降產生的裂縫、空鼓，乙方不負責修補。
第四條 付款方式：
1、甲方負責支付國家法規勞務稅收。
2、乙方粉刷完______層爲一階段，甲方應按工程量的_____%支付乙方進度款。
3、乙方粉刷完工，甲方按總工程量的______%支付乙方。
4、甲方驗收合格，甲方應按______%支付乙方工程款。
5、______%保質餘款，______個月以內無質量問題，甲方應全部支付乙方。
第五條 合同工期
開工日期：______年______月______日
竣工日期：______年______月______日(具體以甲方施工中的工期要求爲準)
第六條 安全要求
1、乙方施工人員，應接受甲方的安全知識教育。
2、施工中安全方面各負其責，甲方必須增設安全設施，乙方應按甲方章程文明施工，如乙方違反章程操作出現的安全事故，甲方概不負責。
3、甲方負責對乙方工作人員管理、監督，如發現違章行爲，應立即對該人員糾正、管理。乙方施工人員不服管理者，甲方有權教育，以及清除工地。
4、甲、乙雙方應嚴格遵守合同協議，相互配合，相互溝通，以到達工程安全、質量最佳效果。如因爲單方違反合同而造成的一切損失，由違反方全部負責。粉牆所產生的垃圾要清理、樓板要清理到砼原始地面。
第七條 權利和義務
1、甲方全權負責工程施工中的協調及質量監管工作。
2、乙方全權負責該工程的施工組織、質量監管及維修保護。
3、甲方的義務：
⑴爲乙方提供施工場所及相關資料，負責施工期間的協調工作，審查施工技術方案及施工進度計劃;
⑵甲方負責本項目現場各項管理，負責一切地方問題協調，如負責處理與本項目相關的一切地方徵拆問題，解決與本項目相關的各種地方矛盾。
4、乙方的權利和義務：
(1)乙方負責按合同要求和相關技術規範嚴格施工，確質量和進度。
(2)乙方應隨時接受甲方管理人員的檢查，對不符合質量標準的應及時返工，其費用及工期由乙方承擔。
(3)乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。和文明施工管理的規定。保質保量按時完成甲方下達的生產任務。
(4)由於不可抗拒因素，致使乙方在合同工期以內不能完成合同約定的工程項目內容，工期自然順延。
(5)乙方不得將本工程分包、轉包，一經發現並覈實，甲方有權單方面終止合同，由此引起的一切損失由乙方自負。
第八條 違約責任
1、如乙方未達到安全文明施工或發生了重大人身傷亡事故，則甲方按照合同單價中扣減 元作爲違約罰款，其他損失由乙方承擔。
2、因工程質量驗收未通過所產生的罰款，均由乙方承擔。
3、乙方應統籌安排、全面配合其他相關專業施工，如因乙方無理不聽從甲方指揮，除賠償所影響專業隊伍損失外，甲方按_________元/次處罰。
4、工程竣工驗收合格前，乙方應將全部施工人員、機械設備、剩餘材料全部撤離現場，並將其承包範圍內的工程清理乾淨，逾期不拆除、不清理的，甲方有權派人強行拆除撤場、清理，產生費用及經濟損失由乙方自行承擔。
5、工程移交前，成品保護及維護工作由乙方負責，移交後由甲方負責。乙方不得因雙方沒有結算完畢或者沒有支付勞務款或者有糾紛爲由拒絕移交工程影響流水做業，否則視爲嚴重違約。
6、合同工程量做爲暫定工程量，因乙方原因進度跟不上甲方要求的，甲方將直接派其他隊伍進入合同暫定施工範圍施工。
第九條 其他
1、本合同條款如與國家法律、法規、政策相悖時,以國家、法規、政策爲準。
2、合同履約完自動失效。
第十條 爭議解決
本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，可以提交__________仲裁委員會仲裁或向_________________人民法院提起訴訟。
第十一條 合同生效
本合同經甲乙雙方簽字蓋章後生效。本合同一式_________份，其中甲方執________份，乙方執________份。
合同生效後，甲乙雙方對合同內容的變更或補充應採取書面形式，作爲本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
甲方(簽章)：___________________乙方(簽章)：___________________
代表人：______________________代表人：______________________
聯繫方式：______________________聯繫方式：______________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
工程項目承包合同 篇17
一、合同雙方:
甲方:第一項目經理部
乙方:電工作業班組
二、承包內容:
電氣工程，包括電照、電視、電話、配管、穿線、照明器具安裝配電箱安裝、避雷接地等施工圖紙所含概的內容。單位工程施工現場電氣設備的維護及臨時線路架設和維護。
三、雙方責任:
1、甲方負責材料供應，協調各種工序施工。
2、乙方必須按設計、施工規範及施工技術交底要求施工，在施工中發現材料質量問題及時彙報。乙方要提前一週提出材料計劃，按時完成甲方安排的施工進度計劃，並配合其他專業施工。
3、乙方必須保證安全施工，杜絕重大傷亡事故，避免輕傷事故發生。如乙方不按操作規程和安全技術交底施工，發生事故的責任自負。
4、乙方在施工中領取材料必須經過保管員准許，不準發生浪費和偷工減料現象，如發生浪費和不按設計施工，發生質量問題甲方有權視情節給予經濟處罰。
5、乙方領用電動工具等小型工具要保管好，對於正常損壞(如炭刷用完，軸承損壞等)甲方負責維修，對於人爲損壞(如摔壞外殼、摔彎軸承，因軸承損壞而燒壞轉子、定子等)，乙方負責一切維修費。
6、如乙方在施工中發生超出質量驗評標準一律不給計算工資，不合格的一律返工重作，並扣罰返工所用的材料費。
7、乙方施工完的每道工序必須履行簽字手續，方可進行下道工序施工。每月報工必須經項目經理、工長、技術員和質量檢查員簽字後才能生效。
8、乙方有權拒絕甲方違章指揮，有權拒絕不合理的工作安排。甲方提供安全保護用品。
9、乙方簽訂協議後向甲方交付安全抵押金_______元，要求乙方在施工中遵守安全法規及安全條例，班組作業完工後，未發生安全事故及未違反現場安全規定，此項押金如數退還。
10、爲保證現場文明施工，要求乙方在現場遵守文明施工條例，乙方向甲方交付抵押金______元，作業完工後乙方未違反文明施工條例，甲方將此項押金如數退還。
11、乙方在施工中質量優良、節約材料、文明施工，在工程完工後甲方視乙方表現情況給予0.1-0.2元/2獎勵。
四、承包款結算方法:乙方在必須每月3日前報上月工作量，履行簽字手續後結算80%工資，工程完工後經有關單位驗收合格並向甲方交工後一次結清。
五、合同一經簽定，雙方必須共同遵守，如單方違約給另一方造成損失的，由違約方承擔經濟賠償責任。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，雙方簽字後生效。
甲方簽字:
簽約日期:
乙方簽字:
簽約日期:
工程項目承包合同 篇18
發包方(甲方)：_________
承包方(已方)：_________
經公開招標，甲方將_________綠化工程確定給乙方施工程進度計劃報給甲方。
5、工程款支付
苗木栽植完畢，經初驗合格後，付合同價的____;半年後經複驗合格，再付合同價的____;工程初驗後____個月經驗收合格，按審計決算付清餘款。
6、工程質量
(1)所栽苗木質量必須符合工程要求，不得擅自改變苗木品種、規格及質量，所有苗木必須經過甲方驗收合格後方可栽植;
(2)施工過程中，乙方必須服從甲方的監督檢查和質量管理，如因質量問題造成返工，其費用由乙方全部負責;
(3)乙方在施工中要精心組織，確保安全，如有事故發生，後果自負;
(4)乙方要確保施工現場清潔，及時清理廢棄物。
7、養護管理和質量要求。
(1)大樹及時支撐，支柱與樹幹相接部分應墊上防護物，以免磨傷樹皮;
(2)栽植後及時封堰澆透水;
(3)及時中耕除草、施肥、修剪，確保苗木正常生長;
(4)苗木要及時防治病蟲害;
(5)苗木管理期間，必須經常清理各種廢棄物;
(6)乙方包栽包活，在栽植完工後，要養護苗木_________個月，養護標準達到_________，其間發生的費用由乙方負擔。
8、違約責任
甲方責任：
(1)甲方接到乙方的驗收通知書後，及時按期組織驗收，甲方推遲驗收，其間每推遲一天償付給乙方逾期違約金_________元。
(2)甲方如未按合同規定的時間和數額支付工程款，其間每推遲一天按工程價款的千分之一償付給乙方逾期違約金。
乙方責任：
(1)工程質量不符合合同的規定，負責無償修補或及時返工，由此造成的損失由乙方自行承擔。
(2)乙方必須確保在工期內完成施工任務，除不可抗力因素經甲方同意外不能按期完成的，每推遲一天罰款_________元。
9、合同的生效與終止
本合同自雙方簽字蓋章後生效。竣工結算，甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方後條款終止。
10、合同份數
本合同一式_________份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章後各執一份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。
11、本合同未經事宜，雙方協商解決。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
_________年____月____日
簽訂地點：_________
工程項目承包合同 篇19
甲方:
乙方:
爲了確保工程質量，提高經濟效益，明確經濟責任，使工程施工順利進行，特簽訂本合同。
一. 工程概況
工程名稱 : 結構: 面積:2700㎡ 層次 三層 。
總造價 開工日期 計劃開工日期*月*日(具體開工日期以建設方通知爲準) 竣工日期計劃竣工日期1*月日
二.甲方責任
1.搞好勞動組合，實行宏觀控制，微觀管理，發揮監督指導作用，及時爲乙方排憂解難。
2.保證和監督工程款的合理使用。
3.搞好與建設單位及有關部門的協作關係，求得他們的支持與配合。
4.負責做好圖紙會審和技術交底工作。
5.負責做好施工技術資料的蒐集整理工作。
6.制定對工程質量問題的處理方案，經設計部門或工程質量監督部門同意後實施。
7.根據乙方建議，合理安排施工員(安全員)。並派出領導長住施工現場，管理安全生產。
三.乙方責任
1.嚴格按照施工規範及圖紙設計要求進行施工，不得隨意更改圖紙。工程質量必須達到合格要求。對不符合質量要求的部位要立即返工，對工程質量負全部責任。
2.每道工序結束必須進行驗收，並做好隱蔽工程記錄，否則不得進行下道工序施工，及時提供有關資料，做好施工日記。
3.認真做好材料檢驗工作，把好材料質量關，鋼材.水泥.混凝土構件等必須有質保書 .合格證，否則不得使用，禁止使用劣質材料。
4.工程竣工驗收交付使用後，在保修期內，除不可抗拒因素外，無論由其他任何原因造成的質量問題，都無條件地及時進行維修，並承擔一切費用。
5.搞好施工現場管理，做到文明施工。對本工程施工承擔法人所應承擔的一切經濟.工程質量.安全生產責任。同時，承擔法律責任。
四.管理費提取標準
1.按照甲方制度的規定，本工程按總造價
2.涉及到本工程的稅費由乙方承擔。
3.按照建設單位工程款撥付比率上交管理費。工程款往來必須由公司財務人員或受委託人辦理。
4.工程質量.安全生產達標，管理費提取按甲方制度規定執行。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程項目承包合同 篇20
總承包方(甲方)：_________
分包方(乙方)：_________
雙方根據分工負責、配合協作的精神，共同完成_________工程之建築安裝任務，經充分協商，特訂立本合同。
第一條工程名稱
_________。(指分包部分之工程名稱)
第二條工程地點
_________。
第三條工程範圍
_________。(可用列附表辦法)
第四條質量標準
_________。(可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗收技術規範》列出)
第五條承包方式
_________。(如按預算實行包工包料，屬於總承包人及發包方負責供應之材料，分包方應將材料品種、規格、數量、交貨時間、技術要求等用附表詳細註明)
第六條工程總價
本工程包價計人民幣_________元整。
第七條工程包價
本工程包價計人民幣_________元整(本工程全部總造價減去發包人及總承包方供應材料總值)。
第八條付款辦法_________。
第九條工程期限
按本合同第三條規定的工程範圍自_________年_________月_________日開工至_________年_________月_________日止全部完工。
第十條中間交工
本工程項目範圍內的_________工程，自_________年_________月_________日開工於_________年_________月_________日開工於_________年_________月_________日完成交工。
第十一條雙方聯繫制度及協作辦法_________。
第十二條關於工程保密辦法_________。
第十三條違約責任
_________。
第十四條特殊條款_________。
第十五條合同有效期限，本合同自雙方簽字蓋章後立即生效，在全部工程竣工，辦理交工驗收款項結清後失效。
第十六條合同份數
本合同正式本二份，雙方各執一份，副本_________份，總承包方收執_________份(其中送撥款銀行及發包人各一份);分包方收執_________份。
總承包方(蓋章)：_________分包方(蓋章)：_________
負責人(簽字)：_________負責人(簽字)：_________
地址：_________地址：_________
電話：_________電話：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程項目承包合同 篇21
工程名稱：________
工程編號：________
工程類別：________
發包方(簡稱甲方)：________
承包方(簡稱乙方)：________
簽訂時間：________
簽訂地點：________
根據《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》和煤炭部有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條 工程項目
一、工程名稱：________
二、工程地點：________
三、資金來源：________
四、承包範圍、工程內容：________
1.承包範圍：________
2.工程內容(詳見附表1-1、1-2)：________
3.其它：________
五、合同價款
1.合同總價款：______萬元。
2.合同價款的計價依據
(1)______年以________文頒發的預算定額(統一基價);
(2)______年以________文頒發的費用標準;
(3)______年以________文批覆的人工費單價;
(4)______年以________地區預算價格;
(5)其它：________
第二條 雙方責任
一、甲方責任
1.辦理工程永久用地的徵用和施工組織設計內規定的臨時用地的租用、青苗樹木的賠償、工程現場障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的)，並提供有關隱蔽障礙物資料。
2.辦理建築許可證及應由甲方辦理的其它證件。
3.______年____月____日前完成“四通一平”，即通往施工現場的水源、電源、通訊線路、運輸道路、平整場地;滿足施工用水、用電量的需要。負責場外運輸道路的維修，安排好現場排水溝流向。(“四通一平”工作如甲方無力承擔時，可委託乙方承擔。)
4.協調地方工農關係，改善施工環境，保證水、電、路、通訊工程的正常使用。
5.合同簽訂後____天內提供完整的建築安裝設計說明書及施工圖一式____份;施工技術資料(包括工程水文地質資料、水準點和座標控制點等)____份;____天內提交水準點和座標控制點，並進行現場校驗。
6.組織乙方、設計單位及有關部門參加施工圖交底會審，做好交底會審紀要，在會審後____天內分送有關單位。
7.向經辦銀行提交撥款依據，按時辦理撥款和結算。
8.按時參加工程的月末驗收、中間驗收(如雙方約定也可由甲方負責組織月末和中間驗收)、隱蔽工程驗收，負責組織工程的竣工驗收，按照國家和行業有關規定，及時撥付工程價款、辦理簽證和竣工結算。
9.指派________同志爲甲方駐工地代表，對工程進度、質量、合同履行情況進行監督檢查，負責簽證和受理各項報表及協商其它有關事宜，及時解決應由甲方解決的問題。實行監理的工程，甲方委託總監理工程師代行甲方的職責。甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方，後任繼續前任在合同中約定的權利義務。
二、乙方責任
1.負責施工區域內的臨時道路、臨時設施、鑿井設施、水電管路的敷設、管理、使用和維修工作。
2.編制施工組織設計(或施工方案)，做好各項施工準備工作。
3.嚴格按照施工圖說明進行文明施工，符合“環保”要求，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付。
4.及時向甲方提出隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告，以及向甲方提出月末驗收和中間驗收計劃;提供月份施工作業計劃，材料設備、成品半成品等進場計劃(包括月計劃、用水、用電計劃)，月份施工統計報表，工程事故報告等。
5.工程竣工後，及時清理現場，做到工完場清。在規定的時間內提出完整的竣工驗收資料，辦理竣工驗收手續和提出工程竣工決算。
6.已完工的房屋、構築物和安裝的設備，在雙方約定的移交日期應負責保管。
7.利用永久建築和設備建井時，負責建築物和設備的維修和保養，保證礦井移交時的建築安裝工程質量。凡利用永久建築和設備所發生的維護和修理費用由乙方承擔。
8.指派________同志爲乙方代表，負責施工現場的管理及與甲方的聯繫工作。
第三條 工程期限
一、總工期爲____天(日曆天)，自______年____月____日開工，至______年____月____日竣工驗收。
二、甲方未能按約定完成“四通一平”、圖紙供應不齊全不及時，供應的材料、設備和工程撥付不及時，以及不可抗力、外部關係等非乙方原因引起的延期開工、中途停工和窩工，經甲方簽證後，工期順延。
三、因乙方施工管理不善或者由乙方責任造成的工程質量返工、事故處理等導致延誤工期時，工期不予順延。
四、提前或延誤交工，每天按工程造價的萬分之____支付提前竣工費或承擔違約金。
第四條 工程質量與驗收
一、乙方必須按照施工圖紙、說明書和國家頒發的有關規範、規程和標準進行施工，並接受甲方代表和工程監理人員的監督。
二、甲方提出井巷、土建、安裝等單位工程要求達到的質量等級(見附表3)。工程質量標準按照國家或行業的工程質量標準檢驗。
三、甲方要求的“創優”工程，工程竣工後，經質量驗收達到優質工程，甲方應按工程造價的____%支付優質工程增加費(最高不超過該工程原預算造價的2%)。
四、乙方在施工中必須遵守下列規定
1.主要材料、設備、成品、半成品(包括由甲方供應的)必須按有關規定進行抽驗複驗，對材料改變或代用，必須經原設計單位和甲方同意。
2.乙方在施工中發生質量事故，應及時報告甲方及監理工程師和工程質量監督站。重大質量事故處理方案，應經上級主管部門、設計單位、質量監督站、甲方等單位共同研究，並經甲方和設計單位簽證後實施。由此而發生的費用支出，由乙方承擔，工期不予順延。
五、工程驗收
1.月末驗收和中間驗收。由甲乙方組織有關單位進行月度驗收和中間驗收，驗收合格後各方在驗收證書上簽字。
2.隱蔽工程驗收。乙方必須保證隱蔽工程的質量。乙方應在工程隱蔽前____天書面通知甲方或監理單位參加檢驗，雙方確認工程合格後在工程驗收證書上簽字，如甲方不能如期派人蔘加檢驗，乙方可自行檢查驗收，做好隱蔽工程驗收記錄，甲方應予承認。工程隱蔽後若甲方提出複驗，乙方應予同意，複驗合格，工期相應順延，其費用應由甲方負擔;複驗不合格，費用應由乙方負擔，工期不予順延。如乙方未通知甲方而對隱蔽工程自行驗收，甲方提出複驗，不論合格與否，費用由乙方負擔，工期不予順延。
3.竣工驗收。乙方在單位工程預計竣工前____天向甲方提出竣工報告及相關圖紙、資料，由甲方組織有關單位在____天內驗收完畢。驗收合格，在驗收證書上簽字，進行單位工程質量評級並認證。如驗收不合格，應分清責任，限期整改，直至達到合格標準，所發生費用及工期由責任方負責。
4.竣工驗收後，乙方應根據有關規定備齊全部竣工資料一式____份，移交甲方。
六、工程保險。乙方按國家及行業有關規定的保修辦法，負責保修。保修期爲：土建工程____年;安裝工程____年(暖氣工程按一個取暖期);井巷工程不實行保修。
第五條 建築材料、設備的供應、驗收和價差處理
一、由甲方供應以下材料、設備的實物數量(詳見附表2)。
二、除甲方供應以外的其他材料、設備由乙方採購。
三、任何一方供應的材料、設備應按合同規定按時、按質、按量供應，必須附有產品合格證或質量檢驗證書才能用於工程，任何一方認爲對方提供的材料需要複驗的，應允許複驗。經複驗符合質量要求的，方可用於工程，其複驗費由要求複驗方承擔;不符合質量要求的，不得應用於工程建設中，且應按指定時間遠離施工現場，其複驗費用由材料、設備供應方承擔。
四、因材料質量不合格所造成的損失(包括倉庫保管費)由材料供應方負責。
五、根據工程需要，經甲方代表簽證，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用時，由甲方承擔發生的經濟支出，因乙方原因使用時，由乙方承擔費用。
六、因材料設備供應不及時造成停工待料時，其停、窩工損失由供貨責任方承擔。
七、本工程材料價差按________文《煤炭建設建築安裝工程造價價差調整辦法》中有關規定計算。
發包方(簽字蓋章)：________
承包方(簽字蓋章)：________
簽訂時間：________
工程項目承包合同 篇22
甲方：______
乙方：
本協議簽訂的背景：
乙方系甲方公司內部股東，經公司股東會同意，決定將公司目前正在開發的房地產工程項目以公司內部承包的方式發包給乙方經營。現甲乙雙方就乙方承包事宜，經雙方充分、友好的協商，訂立如下協議，以資雙方共同遵守、執行：
第一條、承包標的物：
乙方承包的標的物爲公司正在開發的房地產工程項目在約定的期限內的承包經營權。承包經營期間,承包方必須在本公司的法定經營範圍內從事經營活動。
第二條、承包經營的期限：
從本協議簽訂之日起至房地產工程項目所涉的房地產全部完成銷售止。
第三條、承包經營方式：
1、乙方以股東內部承包經營的方式介入公司的經營活動，即由乙方負責融資，對承包的工程項目進行實際的運營活動，公司其他股東不再參與公司的實際運營。
2、乙方在承包期間應當每年向乙方支付承包金萬元。該筆款項於每年之前付清。
3、乙方承諾從項目前期投資所獲得的收益中優先撥出資金作爲承包金支付給公司。
第四條、承包方的經營收入：
乙方在承包經營期限內的所有利潤均由乙方享有。甲方依據本協議第三條約定取得承包金後，不再參與乙方承包項目的盈餘利潤分配。
第五條、在承包經營期間，乙方可以委派的一名代理人作爲公司的法定代表人，
全面負責公司的日常經營活動。
第六條、乙方在承包期間的權利如下：
1、對本公司享有自主、獨立的的承包經營權，甲方無權干涉。
2、有權聘任公司總經理和各部門經理，組成本公司的領導機構並報股東會備案。
3、有權決定公司的機構設置，制定規章制度，人事聘用、任免和獎懲。
4、有權在承包期內使用公司公章、合同章、支票、賬號、發票等財務憑證。
第七條、乙方在承包期間的義務如下：
1必須依照國家有關規定，按期如數繳納應繳納的各種稅、費等。
2、在承包期間應保證公司賬目清楚、財務資料完整。
3、乙方在承包期間不得濫用公司法人人格制度，損害公司及股東的合法權益。
第八條、發包方的權利如下：
1、有權維護公司利益不受損害，但甲方行使該權利以不損害乙方的承包經營權爲限。
2、有權監督本公司的經營範圍。
第九條、發包方的義務如下：
1、不得以任何形式干涉乙方的承包經營權。
2、必須按本合同規定保障乙方的合法權益。
3、必須全面履行合同中應由甲方履行的全部條款。
第十條、
本合同生效後即具有法律約束力，發包、承包雙方均不得隨意變更或解除。本合同需要變更或解除時,須經雙方協商一致達成新的書面協議，在新的書面協議未達成之前,本合同仍然有效。
第十一條、
甲方如違反本合同規定，干擾承包方的經營管理活動，使乙方無法繼續經營下去，或使乙方的合法收入得不到保障，乙方有權解除本合同並要求甲方以乙方對承包項目的投資總額的30%作爲違約金承擔違約責任。
第十二條、
乙方違反本合同約定，逾期支付承包金的，應當立即支付並按照應付未付款的每日萬分之五向甲方承擔違約責任。
第十三條、
在簽訂本合同時，甲方應將公司所有資產及債權債務狀況編製成冊。
第十四條、
本合同由雙方簽章後生效。
第十五條、
本合同一式二份，由甲、乙雙方各執一份。
第十六條、
本合同在履行合同中發生爭議的，應協商解決。如協商不成的，雙方一致同意提交福州仲裁委員會按照該會現行有效的仲裁規則進行仲裁。
甲方：
簽訂時間：____年____月____日
乙方：
簽訂時間：____年____月____日
工程項目承包合同 篇23
甲方：_________
乙方：_________
按照《合同法》的原則，結合工程具體情況，經雙方協商，達成如下協議：
1、甲方將地處都江堰成都至都江堰客運鐵路支線拆遷重建區地塊1工程的水電安裝部分承包給乙方施工修建。
2、開工日期：__________年_________月_________日
竣工日期：_________年_________月_________日
總日曆日期：____天
乙方必須按此日曆天數完成工程施工任務，逾期造成的損失由乙方負責。
3、施工內容：按建設方提的安裝部分工程量清單完成其工程量。
4、施工質量：乙方在施工過程中水電安裝、調試、運行符合合格質量標準。質量驗收由甲方負責，乙方負責協助完成。
5、工程承包總價：工程承包總價暫按投標總價，即：4967817.00元(大寫：肆佰玖拾陸萬柒仟捌佰壹拾柒元)
6、工程結算：
6.1、按安裝部分工程量清單的固定綜合單價結算。
6.2、甲方按照工程總造價的12.00%(百分之十二)收取乙方項目承包管理費(其中：空調設備單價不收取承包管理費)，上繳方式在建設單位撥付工程款時，按此比例收取。
6.3、甲方按國家規定的稅率代扣代繳稅金。(綜合稅率爲3.84%)
7、付款方式：建設方將工程款撥付到甲方賬戶後，甲方分六次支付工程款給乙方：
7.1、第一次：基礎完成之後，按合同工程總額的10%支付。
7.2、第二次：一層澆築樓板砼澆築完成後，按合同工程總額的10%支付。
7.3、第三次：工程主體完成後，按合同工程總額的30%支付。
7.4、第四次：進入水電管道安裝，按合同工程總額的20%支付。
7.5、第五次：工程完工後，按合同工程總額的10%支付。
7.6、第六次：工程經過竣工驗收後，按合同工程總額的10%支付。餘下5%，作爲工程質量保證金，一年後退還。
8、合同份數：一式三份，其中甲方一份，乙方二份，雙方簽字蓋章後生效。待工程驗收合格結清工程款後自然失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程項目承包合同 篇24
甲 方： 乙 方：
經雙方協議同意，甲方將 工程風險承包給乙方經營，現雙方就《風險承包合同書》未詳事宜達成如下協議：
一、承包費的收取：
工程總造價約計(大寫) 萬元。乙方按 向甲方交納承包費，工程總造價以審計結論爲準，或建安公司造價部確認。
1、本工程一次性交清承包費 萬元。
2、根據工程實際進度情況，按公司管理制度有關規定分次交清承包費。
二、目標管理：
1、該工程竣工時的質量目標必須是合格，最終質量目標是 (A、魯班獎;B、泰山杯;C、省優;D、十佳工程)，否則乙方承擔違約金 萬元。
2、該工程的安全目標是 (a、省級示範安全文明工地;b、省級安全文明工地;c、市級安全文明工地)，否則乙方承擔違約金 萬元。
3、該工程竣工結算備案時間或造價管理資料上交時間爲 。 上述目標雙方約定必須執行。
三、財務管理
雙方約定工程款的撥付必須執行甲方的財務管理制度。工程撥款時，必須用蓋有甲方法人財務印章的正規發票或收據，並將款劃撥到集團公司指定的賬戶，扣除應上交公司管理費和設備使用費後，剩餘款撥入建安公司賬戶，由建安公司監督使用。工程稅金由甲方從工程撥款中代扣代繳，業主直接代扣代繳的，乙方必須持合法的完稅證明方可抵頂相應的稅額。
四、特別約定
乙方已經閱讀並同意甲方的年度公司管理制度，根據工程進度預算，按公司管理制度規定，乙方完不成上交承包費的，按本年度年企業管理制度的有關規定執行。
五、乙方的權利和法律責任
乙方履行《風險承包合同書》及本合同後的一切盈利均歸乙方所有。本工程由乙方風險承包，與工程有關的一切費用(材料費、人工費、勞保費及主管部門規費等)由乙方支付。因訴訟引起的法律責任和相關費用均由乙方承擔。甲方不承擔任何責任。
六、擔保人責任
擔保人自願對乙方的違約行爲承擔連帶保證責任。
七、其他事項
1、本合同履行過程中發生爭議由甲方所在地人民法院管轄。
2、本合同一式三份經各方簽字蓋章(按印)後生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程項目承包合同 篇25
甲方(發包單位)：Party A ( Employer )
乙方(承包單位)：Party B (Contractor )
鑑於甲方與建設單位簽訂了工程建設總包合同，其中包括電纜溝施工項目需要專業施工分包人完成;
鑑於乙方系具有施工資質的工程建設單位，願意依照招標文件所規定的質量要求分包電纜溝施工項目並完成;
爲了按期完成合同段工程，經雙方協商，在遵守總合同的基礎上，根據《中華人民共和國民法典》和建設工程法律法規中的有關規定，由乙方承包本工程工程項目。
爲明確雙方的權利、義務，特簽訂本合同，以共同遵守。
WHEREAS party A have, with the Owner, concluded the general contract of engineering construction which is inclusive of cable trench project needed professional constructor to complete;
WHEREAS party B is the qualified constructor, be willing, in accordance with the quality requirement of bidding documents, to subcontract and complete the project;
This Contract: For the purpose of accomplishment of the contracted engineering, parties hereto, through negotiation and on the basis of complying with the general contract, in accordance with LAW OF CONTRACT and relevant regulations of laws and rules on construction engineering, agree to award this project to party B for completion.
IN FAITH WHEREOF, to specify parties hereof ‘s rights and liabilities, make and enter into this contract hereby for abidance by parties.
一、工程概況及承包內容 Project Overview and Contracting Works
1.1工程名稱及概況：工程名稱：電纜溝工程。 本工程涉及三個變電站，分別是現有的220/35kV A472變電站、現有的35/10kV B301S變電站以及新建的35/10kV C581變電站。工作內容爲三個變電站之間和從三個變電站接至MV用戶的電力電纜、控制電纜、接地電纜敷設所需電纜溝的開挖工程。
Name of Project and Overview: Name of Cable Trench;
The project involves three substations, namely the existing 220/35kV A472 substation, the existing 35/10kV B301S and a new 35/10kV C581 substation. Work contents are the excavation Works of trenches, between three substations and from the locations of three substations to MV user, which are necessary for laying out power cable, control cable, earth cable.
This is the power, control and grounding cable trench excavation project among three substations and for MV users connected to the three substations.
1.2 合同形式：本合同單價爲綜合單價，採取固定單價承包方式。固定單價承包單價爲乙方在本合同約定工期內完工的結算依據，不作任何調整。
Contracting form: Unit price hereof is subject to the comprehensive unit price, contracted form is fixed unit price. Fixed price of contracted project is the settlement basis of party B’s completion within the work period stipulated hereof, without any adjustment.
1.3 工程範圍內全部電纜溝工程，包括：電纜溝施工：溝底整平夯實、墊層(砂礫、碎石墊層夯實)，鋼筋(包括電纜溝蓋板鋼筋、牆帽鋼筋、電纜溝檢查井蓋板鋼筋、牆身預埋鋼筋、吊裝預埋鋼筋、鍍鋅鋼筋等所有部位)的防鏽、除鏽、製作、綁紮、鋼筋的損耗等;施工支架的安裝與拆除、模板(鋼模)的安裝與拆除、預埋件的製作與安裝、外露鋼板的防腐處理、角鋼支架(包含電纜豎架及電纜橫架)的製作與安裝，砼的澆築及養生(包括基礎、牆帽、溝蓋板等)，電纜溝開挖等與此工程範圍有關的一切施工項目。
Any and all Works within the scope of cable trench engineering include that trench execution, ditch bottom leveling compaction, cushion (gravel, gravel cushion compaction), steel (including cable channel cover plate reinforced, coping reinforced, cable trench manhole cover plate reinforced, wall body embedded reinforcement, hoisting and pre buried steel, galvanized steel and all other parts)，anti rust, rust removal, making, binding, loss of reinforced steel; installation and removal of formwork support (steel mould), embedded parts of the fabrication and installation;anti-corrosion treatment, angle bracket (contain cable vertical frame and cable cross) production and installation, pouring and curing of concrete (including the foundation, coping, trench cover etc.), cable trench wall masonry, bottom and the inside and outside surface, cable trench cover, trench excavation and other works associated with this project.
1.4 合同單價含所有直接費用、間接費用、利潤及稅金。包括爲實施和完成本合同工程所需的人工費、材料費、機械設備費、試驗檢測費以及合同明示或暗示的所有責任、義務。
Contract unit price is conclusive of all costs of direct or indirect expenses, interests and taxes in addition to the cost / payment, which are paid for completion and execution of the project herein, of labor, material, machinery / equipment, test / inspection and all responsibilities and liabilities being express or implied herein.
1.5 工程期限： 日開工，工期共計 天。
Time limited of Project: Work will commence from the date of , and the total period of work is days.
二、工程標準及技術要求：Project Standard and Technology Requirement
2.1 招標文件中的合同通用條款、合同專用條款、技術規範，建設單位、監理和甲方要求以及書面或口頭指示、工程師通知等。
The general and particular provisions, technical norms of the bidding documents in addition to the requirement, direction in written or oral, engineer’s notice, which given by constructor, supervisor and party A.
2.2 建設單位下發的技術規範、評定標準、檢驗標準、招標文件、設計圖紙等。
The technical norms, evaluation standard, inspection standard, bidding documents and design drawings.
2.3 甲方與建設單位簽訂的工程施工合同及附件(以下簡稱總合同，包括設計圖紙、往來文件等)，乙方均遵守。
Party B should comply with the construction contract and appendix hereof, which are concluded between party A and the Owner, hereinafter referred to as general contract including design drawings and documents received or dispatched between party A and the Owner.
三、工程數量確認及材料和設備供應 Quantity Confirmation and Material / Equipment Surpply
3.1 結算工程數量確認：Quantity Confirmation for Settlement
以乙方實際施工完成的工程量和經過甲方技術負責人、監理工程師現場驗收，並以建設單位計量的設計圖紙計算數量爲依據進行計量結算工程量。
The work quantity for settlement will be measured subject to party B’s actual completion and the site acceptance of party A’s technician in charge and supervision engineer in addition to the quantity which is calculated on the design drawings of the Owner.
3.2 爲完成本合同工程所需的所有機械設備均由乙方自備，當乙方需使用甲方設備時，根據甲方現場負責人簽字確認的使用時間及司機的運轉記錄，結算時按附表價格予以扣除。
All machinery / equipment which are necessary for completion of the engineering hereof will be dispatched by party B itself, in case of necessity of using party A’s equipment by party B, the expense thereof will be deducted from settlement sum on the price schedule, in accordance with the use time and driver operation record, which are confirmed by the signature of party A’s person in charge on site.
3.3 甲方供應給乙方的鋼筋施工損耗已計入本合同相關單價之中，對超用的鋼筋材料的費用，甲方在當月的工程結算款中直接扣除，其單價爲：甲方採購價×(1+10%)。電纜溝施工所用砼、片石、砂礫、預埋件(鋼板)等(除鋼筋外全部材料)均由乙方購買，購買費用由乙方承擔。
The loss of reinforcing bar for construction supplied by party A have been calculated into the corresponding unit price herein, the expense of over-use of steel will be directly deducted from the same month ‘s settlement sum by party A, the unit price thereof is party A’s purchase price×(1+10%). All materials excepting enforced steel, used for the execution of cable trench, including concrete, stone, gravel, embedded parts ( steel plate) will be purchased by party B and the cost thereof will be on the account of party B.
3.4 施工所需的其餘材料(如製作鋼筋所需的匝絲、焊條等)由乙方自行採購，費用由乙方承擔，但該材料質量必須符合施工技術規範要求，須經監理工程師和甲方認可後方可使用。
乙方所使用的燃油、潤滑油、電力及修理、保養等全部費用均由乙方自行承擔。如需甲方提供油料，則按領用材料數量乘以甲方採購價的110%計算;機械修理及保養費用均按實際發生費用計算。
Other materials required for execution such as coil wire and welding rod needed for manufacture of reinforcing bar will be purchased by party B and the cost thereof on party B, provided that the quality of the material should meet the requirement of construction technical norms and subject to supervision engineer and party A’s confirmation before using into execution. All cost and expense of fuel, lubricating oil, electricity and repair, maintenance and other expenses will be on party B’s account, in case of necessity of fuel provision by party A, the cost will be calculated on the used amount multiply 110% of party A’s purchase price; the cost of machinery repair / maintenance will be charged on actual expenses.
四、甲、乙雙方權利、義務 Rights and Responsibilities of Parties
4.1 甲方的權利、義務 Rights and Responsibilities of Party A
4.1.1 負責提供施工圖紙(包括變更圖紙)和技術資料，並進行有關的安全、技術交底。
Being responsible for the provision of execution drawing including the amended same thereof and issue the explanation and interpretation on the related safety and technology.
4.1.3 負責工程的施工放樣及檢查驗收;負責現場技術質量管理，並負責協調施工。
Being responsible for the construction Setting out and inspection / acceptance of engineering in addition to the quality management of technical quality on site as well as for coordinating construction.
4.1.6 按約定支付工程款。Making the payment of project cost to party B.
4.2 乙方的權利、義務 Rights and Responsibilities of Party B
4.2.1 乙方投入到本工程的人員和設備等必須滿足甲方和監理工程師、建設單位的要求。對甲方、監理、建設單位爲保證質量、加快進度要求增加機械設備時，乙方接受並執行。
Personnel and equipment which are dispatched to this project by party B should satisfy the requirement of party A , supervisor and Owner. In case of necessity of increasing machinery and equipment for ensuring quality and acceleration of progress, at the request of party A, supervisor and Owner, party C should follow and implement the same.
4.2.2 乙方對工程質量負責，必須嚴格遵守國家及相關部門質量標準，工程質量必須滿足《電纜工程質量檢驗評定標準》，接受建設單位、監理工程師和甲方派駐的負責人的全過程監理。甲方有權對乙方質量不合格的工程不予支付。
Party B should be responsible for project quality, be in strict accordance with the quality standards of State and relevant authorities, ensure the project quality meet STANDARDS OF ACCEPTANCE AND ASSESSMENT OF CABLE ENGINEERING QUALITY and accept the whole process supervision of Owner, supervisor and the responsible person authorized by party A which is entitle to refuse to effect the payment for the unacceptable works done by party B.
五、工程質量檢查、驗收 Inspection and Acceptance of Project Quality
5.1 乙方嚴格按照施工設計圖紙和施工規範組織施工，服從甲方質檢人員和監理工程師的現場指示和檢查，並提供有關的質量檢驗表、施工原始記錄等資料。
Party B should, strictly in accordance with design drawings and work specifications, organize the execution, accept the direction and inspection on site by party A’s quality inspector and supervisor and show the list of quality inspection, original records for execution and so on.
5.2 乙方每道施工工序完成後，填報質量報驗單及施工原始記錄，經甲方質檢人員檢查驗收合格後，方可進行下道工序施工。
Party B should, on completion of each process of work, fill in Form of Inspection Application and original record of work and not conduct next process of work unless and until the inspection and acceptance thereof have been made by party A’s inspector.
六、工程驗收與工程款的支付 Acceptance and Payment of Project
6.1 甲方現場負責人覈實乙方的本期完成工程量，對乙方已完工程進行驗收，爲乙方驗收合格的工程開據《工程數量籤認單》。每月25日前，乙方應提交手續完備的《工程數量籤認單》開具結算單進行階段結算。甲方每月扣留乙方工程款的10%作爲保留金，作爲質量保證金。
The responsible person on site of party A will verify party B’s completed quantity of the current stage and make acceptance of completed project, issue the Confirmation of Work Quantity to party B’s qualified project. Party B should, on or before 25th each month, submit the Confirmation of Work Quantity of full formalities being companied by the Settlement Report for the milepost settlement. Party A will deduct 10% party B’s project cost each month as retention money for the deposit of quality warranty.
6.2工程完工後，經工程師驗收達到驗收標準，並且竣工資料齊全，乙方應在驗收合格之日起28天內報送最終結算資料。
Party B will, within 28 days upon the completion of project and satisfy the acceptance standard by confirmation of engineer, with full data / documents, submit its materials for final settlement.
6.3 工程款支付方式 Payment
6.3.1 本合同履行完畢後，雙方及時辦理結算，最終結算單在經過甲方各部門及項目領導審批會籤後，項目經理審批簽字並加蓋項目經理部公章後方能生效。
Parties hereto will, upon the performance of this contract, effect the settlement in time, however, the effectiveness of final settlement should be subject to the review and countersignature of party A’s concerned departments, project ‘ leader in charge, review / signature of project manager with official seal of project department.
6.3.2 甲方每期工程款支付按照當期結算款的80%，乙方工程完工後，在扣除按照合同條款應該扣除或者暫扣項目後的餘額進行無息支付。
80% of settlement payment of the current stage by party A, in each and every stage payment , will be effected to party B and the balance amount, after deduction of the amount due to be deducted or withhold sum, will be paid without interest.
七、違約責任 Breach Liabilities
7.1 合同簽訂後，如乙方在規定期限內沒有按合同要求組織機械設備和人員進場，甲方和乙方簽訂的合同將自動解除。甲方有權安排其他隊伍施工，乙方承擔伍萬元的違約責任，並承擔因此給甲方造成的損失。
Provided that party B fail to, within the time limited after signature of this contract, in accordance with the requirements hereof, dispatch machinery / equipment and personnel enter into the site, this contract will be determined and discharged automatically. Party A in entitle to employ other constructor for execution of this project, for which party B should bear the breach with liquidated damages of fifty thousands US Dollar and compensate party A’s loss arising therefrom.
7.2 如果乙方的工程質量、工程進度達不到甲方要求、限期內不能改進時，甲方有權收回或分割乙方所承擔工程，直至終止合同，乙方應承擔由此給甲方造成的損失，並承擔相應的違約責任，違約金按照給甲方造成損失的30%收取，並在結算中一次性扣除。
Provided that if party B’s quality and progress of project fail to satisfy party A’s requirement and no improvement within the limited time, party A is entitle to take away or cut apart of the project which under party B’s construction until terminate this contract, for which party B should bear the liability of compensating to party A’s loss. The liquidation damages will be effected on the basis of 30 % of party A’s loss amount, which will be deducted in lump sum from final settlement
八、工程量和設計的變更 Alterations of Quantity and Design
8.1 因設計變更而增加或減少的工程內容，如果在已標價工程量清單中有適用於增加的工程內容的單價，則採用該單價;如果無適用於增加工程內容的單價，則由乙方提出建議價格經甲方書面確認後執行。
In the respect of the added or deducted works due to design alteration, where the unit price in the Priced Bill of Quantity is suitable to the added or deducted works, such unit price may be applied; where no suitable unit price to be applied, the recommended price suggested by party B will be executed after party A ‘s written confirmation thereof.
8. 2 乙方在施工中提出的合理化建議及對設計圖紙或施工組織設計的更改或換用，應經甲方及監理、建設單位的批准方可實施。
Any reasonable suggestion or alteration of design drawings, construction organization design, which submitted by party B during construction, can not be implemented unless and until have been with the approval of party A, supervisor and Owner.
九、爭議解決方式 Settlement of Dispute
本合同履行過程中發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決，若協商不成，應提請仲裁委員會按照該會規則進行仲裁，仲裁結果是最終的。
All disputes arising out of or related to this contract during performance of contract should be resolved through consultation of parties hereto, if fail to settlement by negotiation, should be submitted to Arbitration Committee for arbitration in accordance with its rules and arbitration award is final and binding upon parities hereto.
十、不可抗力 Force Majuere
不可抗力事件發生涉及乙方施工場地的，乙方應立即通知甲方，在力所能及的條件下，迅速採取措施，盡力減少損失。因合同一方延遲履行合同後發生不可抗力的，不能免除延遲履行方的相應責任。
In case of occurrence of force majuere on party B’s construction site, party B should forthwith give notice thereof to party A and to the extent which is practicable to take measures for trying to decrease loss. Provided that force majuere occur after delay of performance by one party to this contract, no corresponding liability of the delaying party may be discharged or excused.
十一、其他約定事項 Miscellaneous
11.1 本合同未盡事宜，依照有關法律、行政法規執行，雙方也可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均爲本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
Any outstanding issues hereof will be conducted in accordance with the relative laws and administration regulations and / or supplementary agreement in writing may be concluded by parties hereto. The appendix and supplementary contract herewith are integral parts of this contract, which have equal valid and authentic.
11.2 本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。本合同自雙方簽字或蓋章且乙方在合同中承諾的機械設備和人員在規定期限內進場後生效;工程竣工驗收合格、價款結清後自行終止。
This contract will be made in four copies, party A will hold three copies and party B will hold one copy. This contract will come into force on and after parties’ signatures and sealing hereon and the machinery / equipment which are undertaken by party B in contract and personnel enter into the site.
11.3. 附件：電纜溝工程施工技術要求
The appendix herewith is TECHNICAL REQUIREMENT OF CABLE TRENCH EXCAVATION.
甲方(蓋章)：Party A ( Sealing ) 乙方(蓋章)：Party B ( Sealing )
法定代表人 Legal Representative 法定代表人Legal Representative
本合同附件： Appendix herewith:
工程項目承包合同 篇26
發包方(以下簡稱甲方)：_________
承包方(以下簡稱乙方)：_________
甲方承建的_________地塊±0.000以下砼單項工程，於_________年_________月_________日，由甲方發包給乙方採用包工方式進行施工。爲了明確工程內容及雙方責任，本着互相協助及分工負責等原則，根據本工程的情況，特商定如下條款，共同遵守執行：
一、工程內容：
按_________地塊整套施工圖紙中基礎分部±0.000以下施工圖紙與設計變更單的所有砼工程項目。
1)工作範圍包括：小面積的現澆砼構件、陽臺欄板、構造柱和圈樑等各種小型構件。
2)工作內容包括：接砼管、溼潤模板、補模板縫、操作面模板鋪設、下料、砼面找平、振搗及清理落地砼等全部操作過程(不包括牆、柱、板接頭砼鑿毛和砼養護)。做到工完場清，即出料口的整理及道路的清理清掃。
二、承包造價：
按現場實際發生的砼量計算，每立方_________元(該承包單價已含乙方管理費及各類補貼費用在內)。現場計時工每工日爲_________元。
三、組織領導：
1)甲、乙雙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調動、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
2)乙方必須確保進場人員的政治素質及身體、技術素質，嚴禁使用童工、女工。特殊工種必須持有上崗證、操作證。經批准進場的工人須持有效證件。進場時，每人交一寸免冠照片三張，並附花名冊一式二份。在合同期內，未經甲方允許，乙方不得隨意更換施工人員，以保證本組技術實力和隊伍的穩定性。
3)乙方應服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理制度，如質量、安全、進度文明施工制度及宿舍、伙房紀律。
4)合同期內，未經雙方商妥並正式辦理解除合同手續，乙方不得單方撤離施工隊伍，否則，因此而導致施工現場生產停頓、延誤工期等造成的一切經濟損失均由乙方單方負責，同時，甲方有權單方面凍結乙方的承包工程款。
四、雙方責任：
1、甲方責任：
1)提供乙方進場人員的生活住宿條件，負責申報臨時戶口。
2)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料及各項規章制度的指揮、監督與管理。
3)提供施工必要的機械設備，負責機械的一次性調試運轉(以後由乙方負責)，小型工具由乙方自備。
4)保證材料供應(商品砼運至現場50米內，但不提供塔吊運輸)，如確因種種原因供應不足時，甲方應及時安排其它工作，乙方應服從甲方的調配。
2、乙方責任：
1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，遵守執行國家現行《施工技術驗收規範》。尊重和服從建設、臨理單位及甲方管理人員的監督與指揮，確保工程質量達到優良等級以上。
2)嚴格本班組自身的安全生產教育。每個工人入場時，都必須認真學習、遵守執行經理部制訂的《安全管理暫行規定》(附後)等制度，提高工人的安全生產意識，保證不違反安全操作規程，避免民生安全事故，並承擔凡是違反安全操作規程和安全制度的大小安全事故的責任。
3)提倡文明施工，工完場清並遵守甲方現場的各項文明施工管理制度，搞好與建設、監理單位、甲方及其他班組間的關係。必須要求每一個工人遵守紀律，不打架，不滋惹是非，若違反，乙方要承擔責任。
發包方(以下簡稱甲方)：_________
承包方(以下簡稱乙方)：_________
甲方承建的_________地塊±0.000以下砼單項工程，於_________年_________月_________日，由甲方發包給乙方採用包工方式進行施工。爲了明確工程內容及雙方責任，本着互相協助及分工負責等原則，根據本工程的情況，特商定如下條款，共同遵守執行：
一、工程內容：
按_________地塊整套施工圖紙中基礎分部±0.000以下施工圖紙與設計變更單的所有砼工程項目。
1)工作範圍包括：小面積的現澆砼構件、陽臺欄板、構造柱和圈樑等各種小型構件。
2)工作內容包括：接砼管、溼潤模板、補模板縫、操作面模板鋪設、下料、砼面找平、振搗及清理落地砼等全部操作過程(不包括牆、柱、板接頭砼鑿毛和砼養護)。做到工完場清，即出料口的整理及道路的清理清掃。
二、承包造價：
按現場實際發生的砼量計算，每立方_________元(該承包單價已含乙方管理費及各類補貼費用在內)。現場計時工每工日爲_________元。
三、組織領導：
1)甲、乙雙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調動、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
2)乙方必須確保進場人員的政治素質及身體、技術素質，嚴禁使用童工、女工。特殊工種必須持有上崗證、操作證。經批准進場的工人須持有效證件。進場時，每人交一寸免冠照片三張，並附花名冊一式二份。在合同期內，未經甲方允許，乙方不得隨意更換施工人員，以保證本組技術實力和隊伍的穩定性。
3)乙方應服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理制度，如質量、安全、進度文明施工制度及宿舍、伙房紀律。
4)合同期內，未經雙方商妥並正式辦理解除合同手續，乙方不得單方撤離施工隊伍，否則，因此而導致施工現場生產停頓、延誤工期等造成的一切經濟損失均由乙方單方負責，同時，甲方有權單方面凍結乙方的承包工程款。
四、雙方責任：
1、甲方責任：
1)提供乙方進場人員的生活住宿條件，負責申報臨時戶口。
2)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料及各項規章制度的指揮、監督與管理。
3)提供施工必要的機械設備，負責機械的一次性調試運轉(以後由乙方負責)，小型工具由乙方自備。
4)保證材料供應(商品砼運至現場50米內，但不提供塔吊運輸)，如確因種種原因供應不足時，甲方應及時安排其它工作，乙方應服從甲方的調配。
2、乙方責任：
1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，遵守執行國家現行《施工技術驗收規範》。尊重和服從建設、臨理單位及甲方管理人員的監督與指揮，確保工程質量達到優良等級以上。
2)嚴格本班組自身的安全生產教育。每個工人入場時，都必須認真學習、遵守執行經理部制訂的《安全管理暫行規定》(附後)等制度，提高工人的安全生產意識，保證不違反安全操作規程，避免民生安全事故，並承擔凡是違反安全操作規程和安全制度的大小安全事故的責任。
3)提倡文明施工，工完場清並遵守甲方現場的各項文明施工管理制度，搞好與建設、監理單位、甲方及其他班組間的關係。必須要求每一個工人遵守紀律，不打架，不滋惹是非，若違反，乙方要承擔責任。
發包方(以下簡稱甲方)：_________
承包方(以下簡稱乙方)：_________
簽訂時間：_________
工程項目承包合同 篇27
甲方： 乙方： 根據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國民法典》及國家有關法律法規的規定，按照甲方與建設方簽訂的《建設施工合同》及相關工程協議、紀要的要求(以下簡稱總承包合同)，乙方以大包乾的方式承包甲方以承接 工程項目。經甲、乙雙方充分協商，現就該工程項目內部承包的有關事項達成一致協議。
第一條 工程項目概況
1.1 工程名稱：河南尉氏縣水坡 中心社區工程項目
1.2 工程地點： 河南尉氏縣水坡鎮
1.3 計劃工期：
1.4 合同價款：
1.5 工程質量標準： 合格
第二條 工程承包範圍、機構和人員組成
2.1 乙方承包範圍及內容：本工程採用包工包料、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包與建設方的總承包合同中所涉及到合同內容、包對建設方的承諾和建設方所作的規定、約束等的包乾方式、全面負責該工程範圍內的全部工作內容、自負盈虧。處理好政府主管部門和社區地方關係。乙方應承擔全部技術、質量、經濟責任及工程保修責任。乙方應維護甲方形象和信譽，嚴格按照施工管理的有關國家及地方法規和甲方內部管理規定、標準組織施工，自覺接受甲方監督、管理和指導。
2.2 乙方承包本工程設立的機構和主要成員
2.2.1 乙方承包本工程設立的機構名稱：海南中航天建築工程有限公司重慶江分公司第一項目部。
2.2.2 乙方根據工程需要，自行招聘工程項目經理和項目管理人員。並根據規定組建項目部。
2.3 項目部由乙方負責管理，並對項目部的所有行爲承擔全部責任。
2.4 項目部的工作任務：項目部是代表甲方對該工程進行具體實施的機構，它必須全面履行甲方與建設方簽訂的總承包合同及補充協議中規定的所有內容執行。
2.5 該工程實施完畢後，甲乙雙方履行完本協議書規定的責任義務後，項目部自行撤銷。
第三條 協議雙方的責任、權利和義務
3.1甲方的責任權利和義務
3.1.1 定期或不定期對乙方在本工程施工中的質量、安全、技術、工藝、進度、財務、文明施工、勞動力使用、機具設備和材料的採購、管理和使用進行監督、檢查、指導及服務，乙方必須配合和接受監督。
3.1.2 督促乙方按國家、地方相關規定實施工程管理，並監督乙方編制施工組織設計、預(結)算資料、施工日誌、安全及文明施工自檢記錄、現場簽證、報表及竣工圖、竣工資料並審覈相關資料。
3.1.3 隨時抽查或參加本工程中的隱蔽驗收、中間驗收、分部分
項驗收、基礎結構驗收、竣工驗收和提出的問題、建議並責令乙方整改。
3.1.4 在履約有效期內，實時監督乙方相應的法律行爲和工程管理能力。爲切實維護承建人履約職能和社會信譽，乙方一旦出現違約行爲，甲方有權採取強制措施，追究乙方法律責任和經濟責任。
3.1.5 在不影響甲方利益、名譽及保證總承包合同正常履行的前提下，爲乙方辦理必須以承接項目經理名義簽訂的建設方的合同及補充協議、驗收、決算，以及其他一切手續等。
3.1.6 督促、協助乙方辦理工程稅務事宜和辦理施工許可證等相關證件。
3.1.7 控制乙方擅自轉包和分包的違規行爲。
3.1.8 監督乙方統一推行工程施工現場整齊的標牌、標識懸掛，對乙方在施工區域的劃分、安全設施和臨時設施佈置搭建進行指導。
3.1.9 乙方的生產經營活動嚴重損害甲方企業形象的，甲方有權解除本協議。
3.1.10 乙方違反本協議各項約定的義務時，經甲方敦促後不及時改正，並嚴重影響甲方利益，甲方有權立即解除本協議。
3.1.11 在乙方承包本項目期間，乙方的工資及社保費用由項目部承擔，乙方同時應將工資表報甲方備案。
3.1.12 該工程由於工程量較大，公司(甲方)派工程師一人。負責和監督本工程的質量、進度、安全、分部、分項單位工程驗收。並派一名財務人員對該項目的工程款使用跟蹤，合理使用工程款。兩人的工資和食宿由項目部負責。【工資按行列同一級別的市埸工資標準支付工資】
3.2 乙方的權利和義務
3.2.1 承擔工程全部資金投入和與工程關聯的全部支出及稅費，同時，擁有以項目部名義組織、管理、指揮本工程的施工生產和經營活動的全面管理權利和義務。
3.2.2 根據國家規範、地方法規及建設方制度，擁有獨立制定本工程實施細則、管理措施、施工方案等權利，並交建設方審查和甲方備案。嚴格按照施工圖紙、相關圖集、規範進行施工;切實貫徹執行國家安全生產法規，作好工程的安全防範措施，杜絕事故的發生;在工程質量、技術、安全文明施工等方面，必須接受甲方的監督和指導，同時加強施工管理，確保工程質量、安全、工期達到相關文件及建設方的要求。乙方應在項目部建立安全、質量保證體系，確保體系的有效運行，及時發現並消除質量、安全隱患，項目部發生的一切損失或發生重大質量事故和人員傷亡事故，乃至合同賠償的全部經濟責任和法律責任，由乙方自行承擔。給甲方造成損失的，乙方應無條件賠償。因乙方現場管理不力，質量、安全、進度達不到業主要求，經整改還是達不到業主要求甲方有權對項目全面接管，挽回損失。乙方不得提出任何索賠要求，並承擔由此造成的經濟損失。
3.2.3 根據工程的需要，自主調配機具設備、週轉和材料物資，並予管理和使用
3.2.4 負責完成總承包合同及補充協議規定的所有條款及工作內容，按總承包合同規定辦理工程結算。合理使用工程款、專款專用，對本工程經營活動中的盈利擁有所有權、使用權、支配權。本工程承包期內形成的債權債務均有乙方享有或承擔與甲方無關。
3.2.5 不得以甲方或該項目部的名義與任何第三方簽訂借款協議等，乙方與第三方簽訂的協議產生的法律與經濟關係的一切後果、損失由乙方負責。甲方印章(含項目部章)，除所建項目函件及竣工資料外，一律不得對外使用。
3.2.6 對組建的項目部，乙方必須依法用人用工，依法保障民工和員工的合法權益，不得以任何理由拖欠民工工資，如因工資拖欠原因導致民工來鬧事等行爲，乙方除每次支付違約金 10 萬元外，甲方有權解除本協議。
3.2.7 乙方必須做好對所有施工工程的成品在移交建設方前的保護工作，負責對施工現場臨設、建築物及測繪製樁等的保護，並承擔因其保護不善而造成的成品損壞的一切損失。乙方應負責本工程的施工中所產生的垃圾的清潔工作及生活區的環境衛生工作，由此引起的費用均由乙方承擔。乙方必須按施工安全規範規定做好預防事故的各項安全措施，確保施工安全和第三者的安全，如因乙方原因發生的人員傷亡、火災等事故由其承擔全部責任，並按規定書面報告甲方和主管單位備案。乙方必須加強施工組織管理，保證現場整潔文明，做到文明施工，減少噪聲對周圍居民的干擾。否則，由此引起的一切處罰由乙方承擔。
3.2.8 乙方必須有相應的資金實力，項目如需墊資由乙方自己解決，工程款暫不到位時，乙方必須保證連續施工。不得藉故窩工、停工，不得藉此向建設方和甲方提出無理要求。乙方如以此爲由而影響或拒絕工程的施工工作，乙方除承擔總承包合同及本協議違約責任外，還應承擔由其自身原因給其他第三方造成的損失的責任。乙方在主合同約定時間承擔本施工質量保修的所有責任。
3.2.9 乙方及其組建的項目部加強現場所有工作人員的安全教育、法律教育，並強化現場的管理，嚴格遵守安全措施及建設單位提出的相關要求。因乙方經營管理不善出現延誤工期、不合格工程或發生質量、安全事故，由甲方視情節輕重作出相應處罰，甲方有權解除本協議。造成甲方受到市級以上通報批評的，乙方應支付甲方違約金其標準爲：市級通報 10 萬元，省級通報 20 萬元，部級通報 30 萬元。
3.2.10 乙方必須按照國家、地方及上級機關關於計劃生育的規定，做好現場計劃生育工作。否則，將承擔由此帶來的一切損失與處罰。
3.2.11嚴格遵守甲方制度，服從甲方管理。該工程在當地備案由乙方負責辦理，甲方配合。
第四條 賬戶的開設與工程款的收取、支付
4.1 工程款的收取：所有工程款必須進入甲乙雙方開設的賬戶內，乙方不得私自收取工程款，否則一經發現，甲方有權解除本協議，並且乙方向甲方支付違約金 30 萬元整。
4.2 工程款的支付:發包人撥付工程款到甲乙雙方開設的賬戶後，甲方扣除管理費，剩餘工程款在三個工作日內(因國家政策導致不能劃款的除外)劃撥給乙方，乙方需提出資金使用計劃，提交其簽字的請款書和付款依據(材料提供稅務發票和材料入庫單和出庫單、發工資需附工資表)，由甲方審定無誤後直接支付到乙方指定的賬戶上。
4.3 如果業主方未按合同約定向甲方支付工程款，乙方不得要求甲方付款，甲乙雙方統一意見後由甲方向發包方提出追工程款的知通及協商要求。
4.4 工程竣工結算時一次性預留質量保脩金，預留的質量保脩金比例爲工程結算總價的_3_%。
第五條 管理費、稅金扣交管理費是乙方在承包本工程項目中應繳納的甲方監督管理費用：稅金是指乙方在承包本工程項目應向稅務機關繳納的所有稅費(本工程項目所有相關稅費由乙方負責按國家相關政策進行繳納)。憑所有繳納的稅務單據交回公司財務衝抵稅款。
5.1 甲方按以下方式收取乙方應交本工程的管理費：
5.1.1 乙方按本工程竣工驗收結算總金額收取4.5%(結算依據已20xx.3.25日與發包方籤的合同辦爲準)管理費。
5.1.2 本工程管理費用的繳納：由甲方在建設方每次劃撥到的工程款中按規定比例收取。
5.1.3 說明：
a、工程涉及所有費用由乙方自行在項目所在地繳納，甲方予以配合辦理。
b、乙方向甲方繳納管理費的計算基數爲本工程最終審定的結算總價。
c、管理費僅包含企業管理費用，不包含計劃利潤、工會經費、教育經費、職工工資、養老保險金、失業保險金、醫療保險金、住房公積金、交易費、中標費、建管費、保險費、定額測定費、工程成本支出及國家規定的各種稅費。
5.2 乙方的工程款應按下列比例標準作帳：乙方根據工程款的金額提供76%以上的材料發票，不超過千分之3的招待費發票，不超過17%的有勞務資質單位開具的勞務發票(附上民工的身份證複印件和工資表)，6.7%的辦公費及其他差旅交通等票據。工程款的撥付甲方需查收對應工程款已完成稅務憑證和工資、成本發票無誤並按發票金額向乙方收取代繳代扣的營業附加費、合同、資源稅等實際稅費後在行撥款。
5.3 甲方配合乙方將本工程項目開設海南中航天建築工程有限公司重慶江北分公司外出經營許可證。本工程項目所得稅由甲方在建設方每次劃撥的工程款中按規定比例扣除負責繳納，營業稅及應繳的稅費。
5.4 河南尉氏縣水坡鎮中心社區單獨成立指揮部，名字叫海南中航天河南尉氏縣水坡鎮中心社區指揮部，下設項目部、項目部章和財務章由甲方管理使用。
第六條 工程竣工驗收與結算、保修
竣工驗收後，要具備以下各條後方能在甲方辦理財務結算手續。
6.1 工程竣工資料(含竣工圖);
6.2 財務賬目情況(稅票等);
6.3 印章回執
6.4 工程結算書、按20xx.3.25日與發包方籤的合同辦理。
6.5 勞務工資支付情況
6.6 工程保修協議
6.7 有關部門的會籤紀要
第七條 其他費用
7.1 在簽定本協議時三天內乙方繳納伍拾萬元人民幣作爲合同信用金。另甲方接業主通知交伍佰萬元人民幣給建設方時，乙方立即繳納以甲方委託乙方繳納伍佰萬元人民幣給建設方書面通知。二日內不繳，視爲違約，伍拾萬元作爲賠償甲方經濟損失。其進場後再向建設方繳納保證金壹仟伍佰萬元人民幣憑收據給乙方。同時繳納安全保證金叄佰伍拾萬元人民幣給甲方，憑收據給乙方。
7.2總工程八十萬平方米保證金共計貳仟肆佰萬元人民幣，繳足後合同生效，保證金無利息，在結清財務後無息返還給乙方。
第八條 雙方義務
8.1 乙方未能履行本協議中的責任和義務，未遵守本協議中甲方的權利，均屬於違約行爲，甲方視其情況，以扣減保證金等措施給予處罰;甲方違反本協議，損害乙方利益時，乙方有權利向甲方提出索賠，並由甲方承擔資金佔有利息損失(按中國人民銀行同期同類貸款利率)。
8.2 在協議工程中，發生爭議時，甲乙雙方儘量友好協商解決，協商不能達成一致，向重慶市仲裁委員會申請仲裁。
8.3 終止
8.3.1 本協議的所有責任義務，協議目標全部實現，自然終止。
8.3.2 乙方嚴重違法本協議規定的義務，不能履行項目的責任;因乙方原因造成工程停工;因乙方原因出現重大質量、安全隱患等，甲方有權解除本協議，乙方應無條件承擔造成的一切損失。
8.3.3 在本協議終止後，乙方應主動無條件退場，並與甲方辦理交接及清算工作。
第九條 行政處罰
9.1 乙方在履行工程合同過程中，發生國家行政機關及行業主管部門的行政處罰，乙方應主動支付。
9.2 乙方在處罰有限期內不履行義務，發生滯納金時，甲方有權
在工程款中加倍扣除實際罰款金額。
第十條 附則
10.1 本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，工程竣工交驗，並結清工程各款項及稅費，且總承包履行完畢，本協議自動失效。
10.2 本合同未盡事宜雙方另行商議完善解決，並應形成書面補充合同，才能與本合同具有同等約束力。
10.3 本合同一式肆份，甲、乙雙方各貳份。經甲、乙雙方簽字蓋章後生效。l
工程項目承包合同 篇28
發包方：建築工程公司 (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
擔保方： (以下簡稱丙方)
甲、乙、丙三方就乙方承包經營甲方承建的 工程項目，丙方爲乙方的承包經營提供不可撤銷連帶責任的保證擔保事宜，經三方協商一致，訂立以下條款，以資三方共同遵照履行。
第一章 總則
第一條甲方已於 年 月 日與 (以下簡稱“建設方”)簽訂 工程《建設工程施工合同》，爲便於該工程施工，甲方特成立建築工程有限公司 項目經理部。
第二條甲方經公司內部人員招投標，同意乙方以包工、包料、包安全、包質量、包文明施工、包違約責任、包項目盈虧的承包方式，承包經營建築工程有限公司項目經理部。
第三條本合同簽訂並生效後，甲方委任乙方爲建築工程有限公司項目經理部的負責人，乙方有權依照本合同的約定，自主經營該項目經理部。
第四條乙方確認，已完全瞭解和認可甲方與建設方簽訂的 工程《建設工程施工合同》，並確保有能力履行甲方向建設方所應承擔的各項權利和義務，承擔該項目的全部經營風險。
第二章 承包內容
第五條 承包範圍：甲方與建設方簽訂的《建設工程施工合同》及補充協議等文件的所有責、權、利。
第六條 承包方式：包工、包料、包安全、包質量、包文明施工、包項目債權債務、包違約責任、包項目盈虧的總承包方式。
第七條 承包期間：自本合同簽訂之日起至甲乙雙方按本合同約定對本項目結算完畢之日止。
第八條 承包費用：乙方按承包工程項目結算總價款的 %(其中承包費爲 %;稅金爲 %)向甲方支付承包費。
第九條 承包費的支付時間及方式：甲方在建設方支付的每筆工程款到賬時，按本合同第八條的約定扣除承包費用。甲方在扣除承包費用後，向建設方出具建安發票。
第十條 勞保基金的返還：
第三章 承包管理
第十一條 鑑於建設工程的特殊性，爲防範甲乙雙方在施工期間出現經營風險，達到甲乙雙方承包雙贏的經營目的，甲方有權對乙方承包的工程項目進行管理，乙方有權在甲方的管理下自主經營。
第十二條 人員管理：
一、甲方負責委派公司的項目經理、財務員、安全員、施工員、質檢員、材料員、資料員、結算員到乙方項目經理部，協助甲方管理該工程項目的相關工作;
二、除項目經理、財務員以外，其他甲方負責委派的人員，乙方有權另行選擇外聘有經驗、有能力、有責任心的高素質人才作爲項目經理部的相關管理人員，但乙方外聘的以上管理人員，需經甲方考覈並備案後，方可聘任進行相關工作;
三、甲方委派的管理人員在乙方項目經理部工作期間的工資、勞保福利、工傷事故等費用，由乙方負責並承擔;
四、乙方有權自主外聘項目經理部的其他管理人員，並自行承擔所有費用。
第十三條 工程款及財務管理：
一、未經甲方的書面授權，乙方無權以任何形式直接從建設方支取工程款，該項目的所有工程款項，必須經甲方指定的銀行賬戶流轉，甲方發現乙方私自從建設方收取工程款項的，有權從建設方下一筆支付的工程款中扣回，並有權直接扣除或向乙方追究私自收取工程款金額的5%的違約金;
二、甲方有權對乙方使用工程款的情況進行監督、審查，乙方需在使用工程款的前三個工作日向甲方申報工程款使用計劃，除乙方項目經理部的管理費用以外，甲方原則上需將工程款直接支付給收款人;
三、乙方每月28日前需向甲方書面申報工程款的回款計劃、項目負債情況、項目負債的還款計劃;
四、在甲乙雙方就本合同最終結算完畢之前，建設方所支付的工程款必須專款專用，未經甲方書面同意，乙方無權將工程款挪用該工程項目以外的其他用途，否則，甲方有權從下一筆工程款中直接扣回，並有權直接扣除或向乙方追究私自挪用工程款金額的5%的違約金;
五、甲方需爲乙方提供良好便捷的服務，在工程款到帳後且乙方申報工程款使用計劃後，及時審查，並按照工程款支付的輕重緩急，原則上在三個工作日內支付給各收款單位;
六、乙方需建立、健全項目經理部的財務管理和制度，甲方委派的財務人員負責管理乙方的財務，該財務人員有權監督、審查乙方對工程款的使用計劃、使用情況，以及該項目的資產負債情況。
第十四條 公章管理：
一、甲方負責向乙方提供項目經理部公章一枚，該公章經甲方備案後交由乙方使用，乙方承包的項目經理部對外所發生的生產、經營活動，需加蓋甲方備案的公章確認後方可發生法律效力;
二、甲方提供的公章，由甲方委派的財務員進行管理，項目部合同及其他文件的蓋章簽署，需由公章管理人員審查、登記後方可進行;
三、未經甲方書面授權，乙方無權私自以項目經理部的名義刻制公章，否則，甲方有權追究乙方的法律責任，並要求乙方承擔由此造成的損失。
第十五條 合同管理：
一、乙方需建立、健全合同管理制度，乙方以項目經理部的名義對外簽訂任何包括但不限於合同、承諾書、擔保書等，均需交由甲方審覈同意並備案後，方可簽署。不論甲方是否同意簽署，由此所發生的任何經濟、法律責任，均由乙方自行承擔，給甲方造成損失的，乙方負責予以賠償;
二、未經甲方書面同意，乙方無權以項目經理部的名義對外簽訂包括但不限於借款合同、擔保合同等與工程施工無關的書面協議。
第十六條 項目管理：
一、乙方需認真、負責的全面管理好該工程的所有施工工作，安全生產，依法、依規進行施工，維護和樹立甲方的良好形象，甲方負責委派項目經理協助乙方負責管理該工程的具體施工工作;
二、乙方應及時、妥善處理施工現場以及項目經理部與他人發生的各類糾紛，儘量避免和減少各類損失的發生，並負責承擔由此給甲方造成的損失;
三、乙方需嚴格按照甲方與建設方簽訂的施工合同的約定履行各項義務，行使各項權利，避免出現違約行爲;
四、乙方應認真做好施工期間的簽證、索賠、工程延期等工作，完善和彌補施工合同簽約時所存在的對甲方的不利因素，爭取創造最大的經濟效益，避免出現虧損。
第四章 雙方的權利和義務
第十七條 甲方的權利和義務：
一、爲乙方的施工提供優質、高效、便捷的服務;
二、協助乙方與項目的建設方和其他各部門進行工作聯繫和業務溝通;
三、協助乙方處理質量事故和安全事故;
四、協助乙方組織項目的工程竣工驗收;
五、爲項目部及時傳達和轉發有關部門的文件和要求;
六、每月定期對乙方的工程進行質量、安全等方面進行指導、監督和檢查;
七、甲方有權隨時對乙方的施工進行有必要的監督管理，該管理包括但不限於工程款的流轉、工程施工進度、工程款的支付情況、項目部的資產與負債情況、工程的文明與安全施工等;
八、甲方有權按本合同的其他約定對乙方進行專項管理。
第十八條 乙方的權利和義務：
一、維護甲方的公司形象和聲譽，對其承包的工程的工期、工程質量、安全與文明施工等，均需達到建設方和相關管理部門的規定要求，對不符合要求的項目，必須及時予以整改，直至達到相關要求，且自行承擔整改費用;
二、接受和配合甲方及建設方以及上級主管部門對工程進度、工程質量、安全與文明施工等的監督與檢查;
三、承擔《建築法》及其他相關法律、法規的相關責任;
四、承擔施工期間以及施工完成之後的各項工作，該工作包括但不限於工程竣工驗收、工程的結算、工程的維修、工程所有債權債務、工程的安全事故等，並承擔相應費用;
五、承擔甲方與建設方爲該工程項目簽訂的所有合同及其他文件的債、權、利;
六、承擔本合同約定的相關專項權利和義務。
第五章 合同的解除
第十九條甲乙雙方在本合同以下約定的條件成就後，任何一方均有權單方解除本合同。除此之外，除非甲乙雙方協商一致解除本合同，任何一方均不得在本合同約定之外單方解除合同。
第二十條 甲方解除合同的條件：
一、乙方私自在甲方指定的工程款收款賬戶之外流轉工程款達兩次或者金額累計達壹佰萬元以上的;
二、乙方承包的工程給甲方造成兩起以上訴訟、或者訴訟金額在壹佰萬元以上，且乙方無力自行協商解決的;
三、乙方拖欠甲方承包費用超過三個月未支付的;
四、乙方承包施工的工程項目因安全事故、質量事故等原因，造成甲方上質量簡報、停工整改、不良行爲記錄等兩次以上的.;
五、乙方因拖欠民工工資或其他欠款，出現投訴、影響甲方公司的正常運轉或者被媒體曝光等不良影響達兩次以上的;
六、乙方未按本合同的約定接受甲方的管理達兩次以上的;
七、乙方將工程款挪作工程以外的用途達兩次以上或者金額累計達壹佰萬元以上的;
八、乙方承包的工程項目的建設方、監理方或者其他職能部門書面提出解除乙方職務的文件，且經協商乙方確實不能承包經營該工程項目的;
九、乙方承包的工程項目有證據證明將要出現虧損的;
一十、乙方主動提出或者其行爲已證明其無力完成承包工程項目的;
十一、乙方嚴重違反本合同或者甲方與建設方簽訂的合同、文件的;
十二、乙方的施工行爲嚴重違反我國《建築法》等相關法律、法規的。
第二十一條 乙方解除合同的條件：
一、擅自與建設方簽訂除施工合同以外的補充合同或者其他有損乙方利息的書面文件的;
二、無正當理由扣除乙方除承包費(含稅費)以外的工程款達兩次或者金額累計達壹佰萬元以上的;
第二十二條 任何一方按本合同的約定提出解除本合同的，甲方均需成立工作組接管該工程項目，並確保工程的順利進行。
第二十三條甲方在接管該工程項目後7個工作日內，應該派專人與乙方辦理結算事務。如因乙方的原因造成甲方解除合同的，乙方僅有權收回對該承包工程的實際投入(應按實扣除乙方施工期間出現的虧損、負債、各項違約責任等)，甲方在工程完工且工程結算款到賬後14個工作日內返還給乙方。如因甲方原因造成乙方解除合同的，甲方應向乙方返還對該承包工程的實際投入(應按實扣除乙方施工期間出現的虧損、負債、各項違約責任等)，並按返還金額的3%向乙方支付補償金。
第六章 合同的結算
第二十四條乙方承包的工程結算總價款到甲方公司後，甲乙雙方辦理本合同的結算事務。乙方應根據該工程的資產負債情況向甲方提交結算報告，甲方應在14個工作日內審計完畢。甲方扣除乙方應繳納的承包費、稅費、應付款、賠償金、違約金等費用後，餘款在結算完畢後14個工作日內全額支付給乙方。
第七章 合同的擔保
第二十五條本合同項下所發生的包括但不限於承包經營項目的虧損、承包費、稅費、材料及民工工資等欠款、賠償金、違約金、甲方實現債權的費用等，由丙方爲乙方向甲方提供不可撤銷的連帶責任的保證擔保。
第二十六條 丙方的擔保期限爲本合同簽訂之日起至本合同結算完畢滿兩年之日止。
第八章 其他約定
第二十七條乙方承包期間，其他第三方因該工程項目向甲方提起訴訟的，乙方應及時採取有效的措施解決爭端。如乙方無力解決爭端，造成法院凍結甲方銀行賬戶(基本賬戶)、凍結甲方銀行賬戶資金及其他資產、或者扣劃甲方銀行賬戶資金及處置甲方資產的，乙方和丙方應在法院採取強制措施之日起三日內向甲方提供相等的資金作擔保。乙方和丙方不能提供相等的資金作擔保的，應按凍結、扣劃資金額度或者處置資產價值的日千分之三，向甲方支付自法院採取強制措施之日起至乙方向甲方賠付之日止的賠償金。甲方爲訴訟所另行支出的全部費用由乙方承擔。
第二十八條 甲乙丙三方在履行本合同期間發生糾紛，三方應先協商解決，協商不成，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第二十九條 本合同一式三份，三方各持一份，各方簽字(蓋章)後生效，並具有同等法律效力。
甲方：建築工程公司
法定代表人：
合同簽訂時間：
乙方：
身份證號碼：
合同簽訂時間：
丙方：
身份證號碼：
合同簽訂時間：