裝修承攬合同如何避免風險?(精選3篇)

來源:瑞文範文網 9.35K

裝修承攬合同如何避免風險? 篇1

房屋裝修承攬合同

裝修承攬合同如何避免風險?(精選3篇)

甲方:?公司

乙方(承攬方):

甲、乙雙方根據《民法典》關於承攬合同的規定,在平等、自願、協商一致的基礎上達成以下協議:

一、 承攬方式:          ,乙方承攬甲方          住房                 (具體工種)。

二、 施工地點:                        

三、 住房結構、戶型及面積:                         

四、 付款方式:按照           元計價,在乙方完工,甲方驗收合格後,甲方再支付價款。

五、 質保金:乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作爲質保金,在甲乙雙方不再合作,並且加工承攬質量合格後,甲方退還給乙方。若質量不合格,質保金將用於修繕。

六、 施工質量:乙方應確保質量符合國家質量標準。

七、 施工期限:自合同簽訂之日起至    年   月   日止。

八、 甲方的權利義務

(一)甲方的權利

1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行爲,甲方可以解除合同,並且追究乙方違約責任。

2、房屋裝修竣工後,發生質量問題,甲方可以要求乙方進行維修。

(二)甲方的義務

1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。

2、甲方應按照施工進度爲乙方提供裝修材料。

九、 乙方的權利義務

(一)乙方的權利

1、在驗收合格後,要求甲方支付相應承攬加工費用。

2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。

(二)乙方的義務

1、乙方應加強安全教育,在施工過程中對工作人員和相鄰居民採取必要安全措施,避免安全事故,因本合同爲承攬合同,乙方應對所有安全事故承擔責任,甲方僅驗收承攬加工的成果,不對任何事故負安全責任。

2、乙方應文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生,由於乙方的行爲導致這些行爲發生,由乙方承擔責任。

3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應提前3天告知甲方。

4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗,乙方交付承攬成果給甲方,雙方爲承攬關係,不存在僱傭關係。

5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬,任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。

6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙,應在甲方驗收完承攬成果後,立即交還甲方。

7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應隨時鎖好房門,對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務,若因乙方原因導致丟失或者損毀,乙方應如實賠償。

8、房屋驗收後,若在        之內產生質量問題,乙方應無條件立即維修。

十、違約責任

由於施工質量達不到要求,乙方進行維修,維修費用由乙方承擔,造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的,乙方應承擔違約責任,賠償損失。

十一、爭議解決條款

因本合同產生爭議,雙方應協商解決,協商不成向甲方所在地人民法院起訴。

十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補充協議,補充協議爲本合同組成部分。

甲方:                 乙方:

年    月   日           年  月  日

裝修承攬合同如何避免風險? 篇2

甲方:

乙方:

鑑於甲方系發包方,乙方系承攬方, 年 月 日甲自願將位於 ____________________________________承攬給乙方裝修,現甲、乙雙方本着平等自願,協商一致的原則,就房屋裝修有關方面,特此訂立如下協議:

工程地點及概況:

工程名稱:____________________________________。

工程建築面積:________________________________。

工程戶型結構:________________________________。

工程項目:____________________________________。

工程價款及付款方式:

1.本工程總價爲________元,大寫_________。

2.本合同簽訂後,甲方預付第一期工程款即雙方籤認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設計費),乙方纔進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式:

乙方負責施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供:

關於材料供應,甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。

a.本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質量標準,甲方提供的材料,乙方應當即時檢驗,如發現甲方提供的材料不符合質量標準,應當及時通知甲方,甲方應即時更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔,如延誤工程進展,施工期限相應順延。

b.本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準,並接受甲方檢驗。

四、質量標準及驗收期限:

施工要符合安全要求,裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方,甲方應即時驗收,甲方應在3日內檢驗,如在該期限內,甲方未做任何表示,視爲該房屋驗收合格。

五、施工期限:

工期爲_______,從 年 月 日到 年 月 日,如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展,其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應支付_____元,如甲方不按合同約定預付工程款,每拖延一天,按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視爲對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定:

1.乙方根據甲方要求設計圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的,應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項目增加,甲方應支付乙方實際增加所產生的費用,如給乙方造成損失的,應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間,應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進展,其施工期限相應順延,造成乙方損失的,應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成後,應當即時向甲方交付,甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協助的,甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務,並相應順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應當賠償。

八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協議一式兩份,甲、乙方各執一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字後生效。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

地點: 地點:

電話: 電話:

年 月 日 年 月 日

裝修承攬合同如何避免風險? 篇3

發包方:江西省億鑫裝飾工程有限公司(以下簡稱甲方)

承包方:____________(以下簡稱乙方)

經雙方協商一致,甲方將新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《_____》等相關規定,雙方本着平等,互利的原則,特訂立此合同,雙方共同遵守,具體條款如下:

一、工程概況

1、合同名稱:金鑫二手車公司二樓裝飾

2、合同內容:包工包料裝修(甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取後,承包給乙方施工)

3、工程標準:符合國家相關標準。

4、工程地點:新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓

5、承包方式:包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。

二、質量技術要求

乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規範和質量評定標準進行施工,完工後要達到國家規定標準,甲方據此驗收。(以效果圖爲準)

三、工程價款

合同總造價:____________(大寫____________)(¥:元),本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用,地磚、地板主材料費用也包含在內,但爲了保證質量,由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用,由雙方協商達成一致執行。

四、工期要求

自__ 年 ___ 月 ___ 日至__ 年 ___ 月 ___ 日止。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天,扣乙方合同總價款的2%爲違約金,並依此累計。由於不可抗力造成不能施工,工期可適當順延(以甲方簽字爲準)。

五、付款方式

裝修主材到場後,甲方支付乙方總工程款的40%,裝修工程完工經甲方竣工驗收合格後,付至裝修工程總價款的95%,餘5%爲質保金,一年後無質量問題付清。

六、雙方的權利和義務

(一)甲方權利和義務:

由於甲方原因造成停工而終止合同時,甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。

(二)乙方權利和義務:

1、乙方按甲方施工要求施工。(並幫助甲方解決與本工程相關問題,達到甲方施工驗收要求)。

2、若本工程達不到業主要求的合格標準,乙方除負責返工外,由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。

3、負責施工現場安全,嚴防火災,文明施工,並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生,必須儘快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的,甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時,乙方應於3日內向甲方補足。

4、工程完工後出現的質量問題,乙方自行維修,所造成的一切費用由乙負責支付。

5、如乙方施工進度不能保證按時交工,甲方有權安排其他單位進場施工,由此發生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。

6、乙方在執行本合同期間,乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故,其責任及全部費用均由乙方自行承擔。

7、乙方應及時向工人支付工資,如甲方發現乙方未及時支付工人工資時,甲方有權扣除未支付款項並終止本合同的履行。

七、其它約定事項

1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時,乙方應及時書面報告甲方,經甲方蓋章認可後工期可相應順延。

2、乙方在施工期間,應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監工徐龍、張濤兩人到現場監工,乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通,保證按期按質按量施工,以達到最好效果。

八、違約責任

九、解決合同糾紛的方式

雙方協商解決,協商不成,向甲方所在地人民法院起訴解決。

十、本合同一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份,均具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。

本合同附件:工程用料、施工預決算單。

甲方(蓋章):____________乙方(蓋章):____________

委託代理人(簽字):____________委託代理人(簽字):____________

地址:____________地址:____________

聯繫電話:____________聯繫電話:____________

___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日

熱門標籤