車輛抵工程款合同(精選30篇)

來源:瑞文範文網 9.04K

車輛抵工程款合同 篇1

甲方:_________________

車輛抵工程款合同(精選30篇)

乙方:_________________

根據甲乙雙方協商達成協議如下:_________________

一、抵頂資產情況

1、該車爲抵頂的。

2、該車現值元。

3、該車各種證照齊全,相關費用繳至本協議簽訂之日。

二、車輛抵頂及辦理相關手續約定

1、本車抵頂工程款萬元,自本協議簽訂之日生效,乙方查驗並接受該車輛。

2、自抵頂車輛移交之日10日內,雙方辦理過戶手續。

3、車輛移交後,乙方在使用該車時所發生的一切法律事務及糾紛均由自己承擔,與甲方無關:_________________協議生效後車輛所發生的一切費用由乙方承擔。

三、法律責任的約定

1、該車輛抵頂甲方欠乙方的工程款後,乙方不得以任何理由反悔,否則應承擔違約責任4萬元。

2、本協議簽訂生效後,任何一方均不得違約,否則違約方承擔法律責任。

四、其他約定

1、本協議自甲乙雙方蓋章後生效。

2、本協議一式二份,甲乙雙方各持一份。

甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)

法定代表人:_________________法定代表人:_________________

_________年____月____日

車輛抵工程款合同 篇2

工程款結算三方協議

工程款結算三方協議

甲方:施工承包單位

乙方:項目經理

丙方:實際施工人   

就鄭州          項目(下稱該項目)的工程款的支付事宜,甲、乙、丙三方自願達成以下協議:

1、三方認可,該項目所有工程款甲方已於簽訂本協議之前全部支付給乙方,乙方因自身原因,未按期向丙方支付。

2、乙方保證於     年   月   日前向丙方付清所欠款項共計                元整(¥     .00),丙方放棄向甲方主張權利;

3、此後,就該項目,乙方、丙方等無權向甲方主張權利,也不能授權其他單位或個人向甲方主張,因上述款項支付產生糾紛由乙丙雙方自行解決,與甲方無關。

4、本協議爲不可撤銷之協議,自三方簽字蓋章之日起生效。

甲方蓋章:              乙方簽名:             丙方簽名:         

年    月    日        年    月    日          年    月    日         

車輛抵工程款合同 篇3

甲方:開發商,我方

住所地:

法定代表人:

乙方:總包方

住所地:

法定代表人:

甲乙雙方經友好協商,就以甲方所開發的商品房抵頂甲方應付乙方的工程款事項,協議一致如下:

一、因履行雙方於 年 月日簽訂《、總包合同》(合同編號爲或者合同暫定總價款 爲元),甲方欠付乙方工程款,乙方同意甲方以其開發建設的 小區 號樓的房產予以抵頂。

二、乙方同意按下表所列位於 小區房產及價格抵頂工程款。

三、乙方有權將頂賬房出賣給其他購房人並由甲方將頂房房產直接過戶給該購房人,但應提前通知甲方並與甲方、購房人簽訂《以房抵工程款叄方協議書》,叄方協議簽訂後,購房人再與甲方簽訂《商品房買賣合同》,以完成網上備案等手續。

四、頂房款支付及差額處理

1.由購房人按《商品房買賣合同》上所列明的房款總價,直接將房款匯入本合同所列明的甲方收款賬戶。

2.甲方代乙方收到房款後,應於 日內將房款全額支付至本合同乙方列明銀行賬戶。

3.《商品房買賣合同》上所列明的房款總價與購房人與乙方所約定的購房金額不一致的,乙方應在收到房款後 日內與購房人結清差額,甲方不再參與。

五、購房所產生的其他稅費、物業專項維修資金、物業費,由購房人直接支付甲方或者甲方指定的物業公司,甲方負責將物業專項維修資金代繳房管局。

六、甲方負責按頂賬房屋金額向乙方開具發票,乙方負責按頂賬房屋金額向甲方開具建築業統一發票。乙方指定的購買人需要甲方另行開具發票的,有關稅費由需甲方與購房人協商一致後方能確定。

七、對於抵賬房屋的隱蔽質量缺陷,購房人有權直接向甲方主張保修等權利。

八、甲方無義務配合乙方指定的購買人辦理抵押貸款手續。

九、每套抵賬房屋房產證辦理完畢後,與《以房抵工程款明細及價格表》中該套房產對應抵房總價等額的甲方欠付乙方工程款債權消滅。

十、本協議一式份,甲方份,乙方份,均具有同等法律效力。

十一、其他未盡事宜,甲乙雙方可另行協商解決。

(以下無正文)

甲方(章): 乙方(章):

開戶銀行: 開戶銀行:

賬 號:與將來簽訂的《商品房買賣合同》賬戶一致賬 號:

代理人:

年 月 日 代理人:

年 月 日

車輛抵工程款合同 篇4

甲方: 地址: 電話: 郵編:

乙方:

地址:

電話: 郵編:

丙方:

地址

身份證號碼: 電話: 郵編: 鑑於:

1、甲方、乙雙方於 年 月 日簽訂了 項目建設工程合同(以下簡稱“原工程合同”),合同編號爲 ,原工程合同所涉工程已竣工結算,結算工程款 萬元,甲方已支付至 萬元。

2、甲方爲“”項目(以下簡稱“該項目”)的開發商,該項目位於。土地使用權權證號爲:;建設工程規劃許可證號爲:。

3、甲方保證該項目擁有以下兩套商品房(以下簡稱“上述房屋”): 號樓_ 單元 室商品房、 號樓_ 單元 室商品房。

4、乙、丙雙方均已悉知上述房屋的位置、面積、戶型等情況。

甲、乙、丙三方本着平等、自願的原則經友好協商,就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協議:

一、以房抵款金額及方式

1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方應付工程款 萬元。丙方作爲乙方指定的購買者與甲方簽訂《商品房預售合同》並辦理房屋產權登記。如上述房屋最終實測面積與本合同約定的面積有差異的,由丙方自行按本合同約定的每平方米建築面積單價計算價格多退少補。

2、甲方用於抵扣工程款的上述房屋的有關情況及房價:

3、抵款方式:

①本合同生效後5日內,乙方向甲方出具與抵付款金額等同的工程發票。 ②甲方在收到上述發票後,與乙方簽訂借款額爲 萬元的無息《借款協議》並出具借款收據。

③爲方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜,甲方直接按乙方要求與丙方簽訂《商品房預售合同》,丙方亦同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》; ④在甲方取得該項目的預售許可證並通知乙、丙兩方後,丙方應當在接到甲方通知後七日內到指定地點與甲方就上述房屋簽訂《商品房預售合同》。乙方同意以借給甲方的款項作爲丙方支付上述房屋的房款。

⑤甲方向丙方開具購房發票,同時乙方向甲方開具收款憑證。

4、《商品房預售合同》簽訂後,甲、丙雙方應按該合同履行權利義務,面積補差款、房屋登記費用、契稅、物業管理等費用的繳納均按該合同的約定執行。

二、原工程合同工程結算款付款約定

甲乙雙方確認:甲方以上述房屋抵扣應付工程 萬元後,尚有 萬元工程款未支付,付款時間分別爲:

三、丙方簽訂《商品房預售合同》時,不再享有甲方爲其他購房者提供的任何優惠政策。

四、乙、丙雙方保證簽訂本合同時丙方系在現行法律法規、規章及政策條件下符合購房條件的主體,有權購買 市的商品房。若在簽訂《商品房預售合同》時發現丙方不符合法律法規、規章或政策規定的購買商品房的條件或因乙方不符合購買商品住房條件導致有關行政主管部門不予辦理合同網上備案的,乙方需另行安

五、如乙方未能在甲方規定的時間內安排丙方或其他人員與甲方簽訂《商品房預售合同》,則每逾期一日,向甲方支付總房款萬分之五的違約金,並同意甲方從未結工程款中衝抵上述違約金。

六、本協議未盡事宜,三方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。

七、本協議在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決;若協商不成,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。

八、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。本協議一式八份,甲方四份,乙方兩份,丙方兩份。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

經辦人: 經辦人:

丙方:

身份證號碼:

住址:

簽訂日期: 年 月 日

車輛抵工程款合同 篇5

就債務人(甲方):_______________債權人(乙方):_______________乙方系甲方工程的分供單位,雙方已就工程結算達成協議,結算金額爲______元。________年____月_____日,甲方已支付乙方該工程最後一筆款項,金額爲________元。至此,甲方已付清全部結算款項,雙方就該項目的債權債務關係完全解除,無任何遺留問題。乙方不得再就該項目款項問題向甲方提出任何要求及任何糾紛事宜。本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。協議一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等的法律效力。

甲方代表(簽字蓋章):_______________乙方代表(簽字蓋章):_______________

__________年__________月______日

車輛抵工程款合同 篇6

甲方:____________有限公司

乙方:________________

身份證號:____________

________________________

身份證號:____________

丙方:________________

身份證號:____________

甲乙丙三方依據《民法典》的相關規定,在自願、平等的基礎上,就工程款支付及房屋抵押事宜,經過充分協商,達成如下協議:

一、本協議中的甲方系____________市集寧區“____________”B—33#樓項目的施工單位,____________系“____________”B—33#樓的重包方,和內蒙古建築安裝工程有限公司系掛靠關係。乙方________和__________________系集寧區“____________”B—33#樓的勞務大清包,丙方系集寧區“____________”B—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(大清包),丙方又從乙方處承包了木工勞務。

二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務合同》的約定,乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款,爲保證工程款的順利撥付,甲方自願以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋爲乙方向丙方提供擔保,保證乙方向丙方支付工程款。

三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元,如到期後乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款,丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售,將變賣房屋所得價款優先支付丙方的工程款。

四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆築之前從甲方處領到工程款並向丙方支付工程款____________萬元,甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主體澆築完工後的十日內甲方結清全部工程款後返還,甲丙之間的抵押擔保關係解除。

五、如果甲方在主體澆築完工十日內未能結算全部工程款,丙方有權處置這套房屋,甲方無權收回該套房屋。

六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆築完工十日前,丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆築完工十日後,乙方不能支付工程款,丙方有權依法處置抵押物。

六:本協議的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保,與乙丙之間的《勞務合同》沒有關係,互不牽涉。

七、如因甲方拖延支付工程款,給丙方造成的各項損失,丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。

八、本協議一式三份,自協議各方簽字或按手印之日起生效,協議各方各執一份。

甲方:____________

乙方:____________丙方:____________

______年______月______日

車輛抵工程款合同 篇7

甲方:

乙方:

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及有關工程建設項目管理及費用決算管理的規定,按照《大方縣縣城城市道路工程建設協議書》的約定,遵照平等、自願和誠實信用的原則,經甲、乙雙方協商一致,訂立本協議。

一、項目概況:

本次工程包含大方縣縣城內5條城市道路建設,分別爲城區1、2、3、4、7號道路,暫定總合同價款約¥________萬元(大寫:萬元)人民幣,其中徵地拆遷費用約¥________萬元(大寫:________元)人民幣。

道路全長約6500米,爲城市Ⅱ級主幹道瀝青混凝土路面,道路寬度及施工要求以設計施工圖爲準。

二、項目建設完成時間:

本工程項目於年月日前完成,在年月日前竣工驗收。

三、工程價款決算原則:

本工程項目由大方縣縣城出讓土地獲得者按照所得土地量,價格摺合80萬畝進行投資建設,其工程價款依據按照《貴州省建築工程計價定額(________版)》及現行貴州省有關調整文件,由甲方按照經審查合格的施工圖及工程預算報縣審計局評審後作爲結算價格。

工程竣工驗收合格後,乙方在2個月內完善有關工程結算資料,在所建城市道路範圍內的所有發生的工程費用經審計部門審計後,按照審計報告確認數予以認可。

四、工程費用支付方式:

所建道路範圍內徵地拆遷費、設計費、監理費、項目管理費用由乙方先行支付給甲方,待工程完工後計入工程總造價。

實際建設投資部分,甲方將根據審計結果送縣財政局予以支付。

五、其他

本協議未盡事宜,甲、乙雙方另行協商解決。

六、協議生效

本協議經雙方簽字蓋章後生效。

協議訂立時間:年月日

協議訂立地點:

甲方:(公章)乙方:(公章)

法定代表人:法定代表人:

或委託代理人:或委託代理人:

地址:地址:

聯繫電話:聯繫電話:

年月日年月日

車輛抵工程款合同 篇8

本還款協議書(以下稱本協議)由下列各方於________年____月____日在中國北京市簽署:

____________公司(以下簡稱甲方)

住所:________________________

法定代表人:____________

(法定代表人的代理人:____________)

____________公司(以下簡稱乙方)

住所:________________________

法定代表人:____________

(法定代表人的代理人:____________)

鑑於:

________年____月____日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:____________),建設工程總價款爲:________________________萬元整人民幣。該項目已於________年____月____日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,並於________年____月____日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:

第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年____月____日至________年________

月____日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員覈對簽收,否則視爲乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視爲乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

6、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:________________________.

第四條 雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:

甲方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.

乙方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.

北京市公證處聯繫地址:

地址:____________________________________

郵編:________________________電話:________________________________

承辦公證員:____________

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後____日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。

3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。

第六條 保密

除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外,未經另一方同意,本協議任何一方在上述交易完成前,不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。

第七條 其他

1、本協議自北京市公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。

2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,並經公證處公證。

3、本協議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存於北京市公證處備案。

(以下無正文)。

甲方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

乙方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

________年____月____日於北京市

車輛抵工程款合同 篇9

房屋抵償工程款協議書

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:

一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

二、保證條款:

1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;

2.甲方保證在本協議簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;

3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;

4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。

5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

三、本協議書籤訂後,乙方即擁有上述房屋的所有權(包括但不限於自用、出租、轉讓、抵押等)。

四、本協議書籤訂後,乙方有權立即辦理房屋產權登記手續,或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房合同,辦理房屋產權登記手續。

五、物業管理費用:

1.如乙方或業主是在本協議書籤訂後12個月內入夥的,則以實際入夥時間計交物業管理費用;

2.如在本協議書籤訂後超過12個月入夥的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

六、稅費、交易費用等。

1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;

2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

七、房屋銷售

1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;

2.自本協議簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協議;

3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;

4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。

八、違約責任

如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》爲止。

十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協議,自各方簽字蓋章後生效。協議一式四份,雙方各執兩份。

甲方(蓋章):_________          乙方(蓋章):_________

授權代表(簽字):_________        授權代表(簽字):_________

_________年____月____日        _________年____月____日

車輛抵工程款合同 篇10

答辯狀答辯人(本案被告):_________________市__________機械廠。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________廠長。

被答辯人(本案原告):_________________公司。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________總經理。

答辯人現就本案原告訴本案被告加工承攬合同質量糾紛一案,答辯如下:______________年7月16日,被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據一和被告的證據一)。合同規定,由原告提供鑄鋁毛坯5000件,由被告按約加工,原告收貨後即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日,原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件,經被告加工後,於_____________年8月1日向原告交回成品2600件,其餘毛坯已作廢品退回給原告。交貨時,原告辦理了驗收手續並收妥入庫(見被告的證據二),但原告並無即時向被告支付加工款。20日後,原告卻口頭通知被告,說明發現被告加工的零件全部不合格,要求被告按協議賠償並以被告違約爲由單方宣佈解除訴爭合同。

被告本着友好協商的態度,曾要求原告提供不合格成品的檢驗數據和相應的分析報告(見被告的證據三),如果確係被告過錯造成的,被告願意按照合同規定進行賠償,但原告至今未有提供。據此,被告認爲原告起訴要求被告賠償的理據不足,請求法院依法予以駁回其訴訟請求。

此致

__________市__________區人民法院

答辯人:_________________市__________機械廠

________年__________月__________日

車輛抵工程款合同 篇11

甲方:_________________

乙方:_________________

因乙方承包甲方

工程欠款,經甲乙雙方本着公平、公正、平等的原則,達成以下轉賬支票工程款合同:

一、甲乙雙方共同協議商定工程價款:

雙方共同委託第三方覈定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格爲(¥:_________________)。

二、工程款付款方式:

甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經雙方協商確定甲方於________年____月____日付給乙方工程款,剩餘欠款待甲方試營業(擬定月日試營業)一個月後的十日內一次性付清。

三、工程款付款形式爲現金支票或轉賬支票。

四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,並按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款協議書籤訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。

六、本協議在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。

七、本協議一式二份,甲乙雙方各持一份。

甲方:_________________乙方:_________________

甲方代表簽字:_________________乙方代表簽字:_________________

________年____月____日

車輛抵工程款合同 篇12

____________公司(以下簡稱甲方)

住所:___________

__________公司(以下簡稱乙方)

住所:__________

鑑於:

_______年_____月_____日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:________),建設工程總價款爲:_________萬元整人民幣。該項目已於_______年____月____日竣工,已經甲方、乙方及____方驗收,並於________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計___________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款__________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:

第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向_________公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內,向甲方和_______公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員覈對簽收,否則視爲乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內,乙方未向_______公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向_________公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向_________公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視爲乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據_________公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向_________公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

(6)甲方在_________公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:___________________________________________。

第四條雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向_________公證處申請辦理本協議的公證事宜。

2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及_________公證處指定聯繫地址:

甲方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________

乙方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________

_________公證處聯繫地址:

地址:_____________________

郵編:___________ 電話:_____________

承辦公證員:_______________

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和_______公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。

3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。

第六條 保密

除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外,未經另一方同意,本協議任何一方在上述交易完成前,不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。

第七條 其他

1、本協議自________公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。

2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,並經公證處公證。

3、本協議正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,雙方各持份,一份留存於_______公證處備案。

甲方:______

法定代表人或授權代表:______

乙方:______

法定代表人或授權代表:______

________年___月___日

於____________(地方)

車輛抵工程款合同 篇13

甲方:

乙方:

丙方:

甲方、乙方於**年**月**日簽訂了**項目工程施工合同(以下簡稱合同),合同編號爲,合同金額爲**元,結算額**元;該合同工程內容已完成並投入使用,現甲方仍欠乙方工程款**元; 經甲、乙、丙三方友好協商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協議:

一、抵款、抵房手續辦理相關約定

1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購買下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方,三方均同意在此合同基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。

2、該商品房位於**市**區路號**室,建築面積爲**平方米,單價*元/平方米,房屋總額爲**元人民幣。不論乙方轉讓給丙方單價是多少,丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房買賣合同》;

3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。

4、丙方從乙方處購得此房,部分房款交於乙方,丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。

5、本協議簽訂後,視爲甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行爲完成;

二、以房抵款金額及方式:

1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**萬元;

2、抵付方式:乙方給甲方開具工程款發票,甲方給丙方開具商品房收款收據(購房發票事宜在購房合同中約定)。

3、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其餘房款,三方同意由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。

4、抵付工程款後的工程款餘額,甲方同意按支付給乙方。

三、其它

1、本協議未盡事宜,由三方協商解決,若協商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。

2、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執兩份。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人: 經辦人: 經辦人:

丙方:

身份證號碼:

住址:

年 月 日

車輛抵工程款合同 篇14

甲方:_________

乙方:_________

應業主的申請,我方願就業主履行主合同約定的工程款支付義務以保證的方式向貴方提供如下擔保:

一、保證的範圍及保證金額

我方的保證範圍是主合同約定的工程款。本保函所稱主合同約定的工程款是指主合同約定的除工程質量保脩金以外的合同價款。我方保證的金額是主合同約定的工程款的_______%,數額最高不超過人民幣_______元。

二、保證的方式及保證期間

我方保證的方式爲:連帶責任保證。我方保證的期間爲:_______自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日後_______日內。貴方與業主協議變更工程款支付日期的,經我方書面同意後,保證期間按照變更後的支付日期做相應調整。

三、承擔保證責任的形式

我方承擔保證責任的形式是代爲支付。業主未按主合同約定向貴方支付工程款的,由我方在保證金額內代爲支付。

四、代償的安排

貴方要求我方承擔保證責任的,應向我方發出書面索賠通知及業主未支付主合同約定工程款的證明材料。索賠通知應寫明要求索賠的金額,支付款項應到達的帳號。在出現貴方與業主因工程質量發生爭議,業主拒絕向貴方支付工程款的情形時,貴方要求我方履行保證責任代爲支付的,還需提供項目總監理工程師、監理單位或符合相應條件要求的工程質量檢測機構出具的質量說明材料。我方收到貴方的書面索賠通知及相應證明材料後,在_______工作日內進行覈定後按照本保函的承諾承擔保證責任。

五、保證責任的解除

1、在本保函承諾的保證期間內,貴方未書面向我方主張保證責任的,自保證期間屆滿次日起,我方保證責任解除。

2、業主按主合同約定履行了工程款的全部支付義務的,自本保函承諾的保證期間屆滿次日起,我方保證責任解除。

3、我方按照本保函向貴方履行保證責任所支付金額達到本保函金額時,自我方向貴方支付之日起,保證責任即解除。

4、按照法律法規的規定或出現應解除我方保證責任的其它情形的,我方在本保函項下的保證責任亦解除。我方解除保證責任後,貴方應自我方保證責任解除之日起_______個工作日內,將本保函原件返還我方。

六、免責條款

1、因貴方違約致使業主不能履行義務的,我方不承擔保證責任。

2、依照法律法規的規定或貴方與業主的另行約定,免除業主部分或全部義務的,我方亦免除其相應的保證責任。

3、貴方與業主協議變更主合同的,如加重業主責任致使我方保證責任加重的,需徵得我方書面同意,否則我方不再承擔因此而加重部分的保證責任。

4、因不可抗力造成業主不能履行義務的,我方不承擔保證責任。

七、爭議的解決

因本保函發生的糾紛,由貴我雙方協商解決,協商不成的,通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院爲_______法院。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人簽字或加蓋公章並交付貴方之日起生效。

甲方:_________

乙方:_________

_________年____月____日

車輛抵工程款合同 篇15

甲方:(身份證號:)

乙方:(身份證號碼:)

甲方因施工取得開發商抵付工程款的房產,房產爲______,面積 平方米,乙方因需要向甲方購買該房產,乙方知道該房屋是甲方從開發商處以工程款抵付方式取得。甲、乙雙方經友好協商,就該房屋產權辦理手續及房款支付等事項達成如下協議:

一、甲方與開發商之間費用已結算完畢,該房產已辦理備案,爲方便辦理產權手續,減少乙方的相關費用,甲方與開發商協商,將《商品房銷售合同》的購房人更名爲爲乙方。

二、乙方向甲方支付 萬元購買該房產;

三、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。該房產辦理產權證過程中及交付過程中所涉及的一切稅費由乙方自行承擔。

四、乙方向甲方支付購房款的約定:

1、本合同簽訂後,開發商將房產交付乙方前,乙方向甲方支付元;

2、乙方房屋辦理產權證後,乙方以該房產辦理抵押貸款,支付甲方元;

3、剩餘款項乙方每年支付元。

4、上述款項若乙方有任何一期未能按約定期限支付,則甲方有權要求乙方一次性支付剩餘款項,並有權要求乙方以未付部分爲基數按照四倍銀行同期貸款利率向甲方支付利息,同時乙方應承擔甲方在追討債務過程中所發生的一切費用(包括但不限於訴訟費、律師費等)。

五、本協議未盡事宜,雙方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。

六、本協議在履行過程中若產生爭議,由雙方協商解決,若協商不成,任何一方可向房產所在地人民法院提起訴訟解決。

七、本協議自雙方簽字生效。本協議一式兩份,甲乙雙方各持一份。

甲方: 乙方:

年 月 日

車輛抵工程款合同 篇16

房屋抵償工程款協議書

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:

一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

二、保證條款:

2.甲方保證在本協議簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;

3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;

4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。

5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

五、物業管理費用:

1.如乙方或業主是在本協議書籤訂後12個月內入夥的,則以實際入夥時間計交物業管理費用;

2.如在本協議書籤訂後超過12個月入夥的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

六、稅費、交易費用等。

1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;

2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

七、房屋銷售

1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;

2.自本協議簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協議;

3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;

4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。

八、違約責任

如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》爲止。

十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協議,自各方簽字蓋章後生效。協議一式四份,雙方各執兩份。

甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________

授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

車輛抵工程款合同 篇17

____________公司(以下簡稱甲方)

住所:___________

__________公司(以下簡稱乙方)

住所:__________

鑑於:

_______年_____月_____日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:________),建設工程總價款爲:_________萬元整人民幣。該項目已於_______年____月____日竣工,已經甲方、乙方及____方驗收,並於________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計___________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款__________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:

第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員覈對簽收,否則視爲乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內,乙方未向_______公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視爲乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:___________________________________________。

第四條雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:

甲方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________

乙方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________

北京市公證處聯繫地址:

地址:_____________________

郵編:___________ 電話:_____________

承辦公證員:_______________

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。

3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。

第六條 保密

除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外,未經另一方同意,本協議任何一方在上述交易完成前,不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。

第七條 其他

1、本協議自________公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。

2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,並經公證處公證。

3、本協議正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,雙方各持份,一份留存於_______公證處備案。

甲方:______

法定代表人或授權代表:______

乙方:______

法定代表人或授權代表:______

________年___月___日

於____________(地方)

車輛抵工程款合同 篇18

編號:

工程地點:

工程項目:

工程合約名稱:

工程合約編號:

承包人:

經上海錦港房地產發展有限公司(發包人)和南通幸福建設集團股份有限公司(承包人)雙方覈對並同意,最終結算工程款如下:

(1)原合同金額:¥元

(2)增減金額:¥元

(3)結算金額:¥元

(4)尚餘保脩金金額:¥元

(該保脩金將視乙方履行保修責任情況而全額或部分退還)

雙方同意:

1本結算協議書的簽訂僅意味着原合同價款金額的調整,並不解除承包人按原合同中規定的所有責任與義務,雙方的一切利益、義務仍以原合同爲準,

除非該合同已圓滿履行完畢;

2雙方同意除承包人未能履行合同規定的責任而發生保脩金扣款(餘額不足時業主保留追索權利)外,從本結算書鑑定之日起,雙方互不向對方提出增減

工程費用要求;

3於年保修期滿,承包人圓滿履行完成保修責任經驗收合格後,剩餘保脩金將按原合同之相關規定發還。

雙方在年月日蓋章簽署:

發包人:承包人:

(蓋章)(蓋章)

法定代表人或授權代表簽署法定代表人或授權代表簽署

車輛抵工程款合同 篇19

(______)_____執字第30號

申請執行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,國小文化,農民,福建省長樂市人,住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼:__________________

被執行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,高中文化,__________市__________建築工程有限責任公司項目部經理,重慶市江北縣人,住雲南省保山市__________鎮_______________416號。

被執行人:_________________市__________建築工程有限責任公司,所在地:雲南省保山市_________________8號。法定代表人:_________________,系該公司董事長。

本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款___________元,但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關於人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定,裁定如下:_________________

凍結、劃撥被執行人__________市_______________建築工程有限責任公司的存款____________元。

本裁定送達後即發生法律效力。

執行員:______________

執行員:______________

執行員:______________

_____年_____月_____日

書記員:______________

車輛抵工程款合同 篇20

甲方:_________公司

住所:__________________

法定代表人:_________

(法定代表人的代理人:_________)

乙方:_________公司

住所:__________________

法定代表人:_________

(法定代表人的代理人:_________)

鑑於:______年______月______日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:_________),建設工程總價款爲:__________________萬元整人民幣。該項目已於______年______月______日竣工,已經甲方、乙方及______方驗收,並於______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《_________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整,尚未支付的建設工程款__________________萬元整。雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:

第一條甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整,尚未支付的建設工程款__________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條甲、乙雙方經協商同意,自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款__________________萬元整。

第三條強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員覈對簽收,否則視爲乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視爲乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況。

甲方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

乙方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

________年________月________日

車輛抵工程款合同 篇21

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:

一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

二、保證條款:

2.甲方保證在本協議簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;

3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;

4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。

5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

五、物業管理費用:

1.如乙方或業主是在本協議書籤訂後12個月內入夥的,則以實際入夥時間計交物業管理費用;

2.如在本協議書籤訂後超過12個月入夥的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

六、稅費、交易費用等。

1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;

2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

七、房屋銷售

1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;

2.自本協議簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協議;

3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;

4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。

八、違約責任

如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》爲止。

十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協議,自各方簽字蓋章後生效。協議一式四份,雙方各執兩份。

甲方(蓋章):_____________?乙方(蓋章):_____________

授權代表(簽字):_________?授權代表(簽字):_________

_________年____月____日?_________年____月____日

車輛抵工程款合同 篇22

業主單位名稱:_________________

我單位承建的送審金額的________萬元,審後工程結算金額_______%,已支付工程進度款___________萬元(佰拾工程,合同金額_________萬元,。至今已完成總工程量_________%支付我單角分),請貴單位按合同要求的萬_______________元爲工程結算款,請批准。

施工單位:_________________

開戶銀行:_________________

賬號:_________________

施工單位工程負責人:_________________

年監理意見:_________________

月日

簽名:_________________日期:_________________業主代表意見:_________________

簽名:_________________日期:_________________分管領導意見:_________________

簽名:_________________日期:_________________站長意見:_________________

簽名:_________________日期:_________________

責任編輯:_______________

車輛抵工程款合同 篇23

____________公司(以下簡稱甲方) ____________公司(以下簡稱乙方)

住所:________________________ 住所:________________________

法定代表人:____________ 法定代表人:____________

鑑於:

________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:____________),建設工程總價款爲:________________________萬元整人民幣。該項目已於________年________月________日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,並於________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:

第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________

月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員覈對簽收,否則視爲乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視爲乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

6、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:________________________.

第四條 雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:

甲方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.

乙方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.

北京市公證處聯繫地址:

地址:____________________________________

郵編:________________________電話:________________________________

承辦公證員:____________

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。

3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。

第六條 保密

除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外,未經另一方同意,本協議任何一方在上述交易完成前,不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。

第七條 其他

1、本協議自_____市公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。

2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,並經公證處公證。

3、本協議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存於_______市公證處備案。

甲方:____________公司(印章) 乙方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:______(簽字) 法定代表人或授權代表:____(簽字)

________年________月________日 ________年________月________日

車輛抵工程款合同 篇24

甲方(債權人) ,身份證號碼:__________ ,住址所在地(通訊地址):_______________________________,聯繫方式:__________ 。

乙方(欠款人) ,身份證號碼:__________ ,住址所在地(通訊地址):_______________________________,聯繫方式:__________ 。

上述各方就乙方償還甲方欠款事宜,達成如下協議:

一、 欠款情況

經雙方結算,乙方共計欠付甲方____________國際工程款¥____________元(大寫____________元),現已支付其中¥____________元的部分,尚有¥____________元(大寫____________元)未支付。

二、還款計劃

1.各方一致同意,乙方就剩餘的工程款¥____________元部分,於______年______月______日前向甲方支付完畢。

2.乙方依前述還款計劃向甲方還款時,應向甲方指定收款賬戶支付欠款,否則視爲甲方未收到欠款,甲方有權要求乙方依協議約定繼續履行當期及後續還款義務。

甲方指定收款賬戶:

收款賬號:__________

開 戶 行:__________

戶 名:__________

3.乙方按本協議約定履行全部義務後,雙方再無其它爭議,原合同約定的債權債務歸於消滅。

三、違約責任

乙方未按本協議約定履行還款義務的,甲方有權要求乙方立即支付全部欠款,並收取逾期付款利息(以________________元爲本金,按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項之日止)

四、爭議解決

1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決,受中華人民共和國現行有效的法律約束。

2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,依法向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。

3.雙方提供以下地址爲法律文書送達地址:__________

甲方:__________

乙方:__________

六、附則

1.各方均充分知曉並理解本協議中全部條款的實質含義和其法律意義,並基於此種理解簽署本協議。

2.本協議經簽署後生效。

3.本協議一式三份,各方各執一份,具有同等法律效力。

甲方(簽字捺印):__________

簽署時間:__________年 _____月 _____日

乙方(簽字捺印):__________

簽署時間:__________年 _____月 _____日

見證人(簽字捺印):__________

簽署時間:__________年 _____月 _____日

車輛抵工程款合同 篇25

甲方:______________有限公司

乙方:________________有限公司

經雙方友好協商達成以下協議

1、乙方申請將甲方所欠乙方_______________項目外牆塗料工程款¥_____________,現乙方申請將該筆款項_______________,由_______________在_____________購買住宅一套,該房屋戶名寫爲_____________,身份證號__________________,若產生一切責任由________________承擔。

2、該筆費用已完成發票審覈簽呈手續,請財務部門審覈。該筆費用轉爲乙方住宅購房款後,甲方無需再行支付給乙方

3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與________________有限公司無關。

甲方:_________________

乙方:_________________

___________年___________月___________日

車輛抵工程款合同 篇26

工程合約編號:

承判人:

承判工程:

經物業管理有限公司和承判人雙方覈對並同意:

一、最終結算工程款項如下:

1、完成合約工程金額:

2、額外工程金額:

3、代工金額:

4、其它金額:共計總金額:

二、總金額中應扣除的項目:

1、公司代支付材料及墊付等金額:

2、其它扣款:

三、實際支付金額(總金額-扣除金額)截至  年 月 日止支付承判金額:其中:第一次:第二次:尚有保固金額:上述保固金額將於年月日保養期滿驗收後發還。

雙方對上述結算數據今後不得提出異議,特立此據。

立協議人:

物業管理有限公司代表:

承判人:

代表:

日期:

車輛抵工程款合同 篇27

甲方:___________

乙方:_____________

經雙方友好協商達成以下協議:

1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款_____________元,現乙方申請將該筆款項轉給甲方,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫爲______________,身份證號_______________,若產生一切責任由________方承擔。

2、該筆費用已完成發票審覈簽呈手續,請財務部門審覈。

該筆費用轉爲乙方住宅購房款後,甲方無需再行支付給乙方

3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與甲方無關。

甲方:____________

_______年______月____日

乙方:____________

_______年______月____日

車輛抵工程款合同 篇28

本還款協議書(以下稱本協議)由下列各方於________年________月________日在中國北京市簽署:

____________公司(以下簡稱甲方)

住所:________________________

法定代表人:____________

(法定代表人的代理人:____________)

____________公司(以下簡稱乙方)

住所:________________________

法定代表人:____________

(法定代表人的代理人:____________)

鑑於:

________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:____________),建設工程總價款爲:________________________萬元整人民幣。該項目已於________年________月________日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,並於________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:

第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________

月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員覈對簽收,否則視爲乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視爲乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:________________________.

第四條 雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:

甲方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.

乙方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.

北京市公證處聯繫地址:

地址:____________________________________

郵編:________________________電話:________________________________

承辦公證員:____________

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。

3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。

第六條 保密

第七條 其他

1、本協議自北京市公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。

2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,並經公證處公證。

3、本協議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存於北京市公證處備案。

(以下無正文)。

甲方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

乙方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

________年________月________日於北京市

車輛抵工程款合同 篇29

最新的多被告工程款訴訟狀範文

原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________

被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________

被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________

訴訟請求:

1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。

2、本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由:

被告________委託被告________爲其尋找進行石膏牆安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意爲被告________所負責的________旅館進行石膏隔牆的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之後將剩餘款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之後,於________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之後就拒絕再支付剩餘款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,並在一週內付清所欠的勞務費。被告________於當場支付醫療費________元后,於________年________月________日同原告丈量了幹活的面積,由此得出原告所安裝石膏牆的面積爲________平方米,安裝費爲________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商後約定剩餘的欠款爲________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩餘的欠款________元。綜上所述,原告爲二被告進石膏牆的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了僱傭關係。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最爲僱傭方,被告________作爲直接負責人拖欠安裝費的行爲,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告爲維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決爲盼。

此致

__________市__________區人民法院

具狀人:_________________

________年________月________日

車輛抵工程款合同 篇30

甲方:___________________________ 合同編號:___________________

法定代表人:_____________________ 簽訂地址:___________________

乙方:___________________________ 簽訂日期:______年____月___日

法定代表人:_____________________

甲乙根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,就房產抵工程款事宜,在協商一致的基礎上達成以下合同,並承諾共同遵守。

第一條 房產地址

本合同項下的房產位於____市____路____號____花園第____幢、第____幢。

第二條 抵付金額

甲方將上述房產作爲甲方欠乙方________工程款的抵付。

抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積爲準),摺合人民幣人民幣_____元整(大寫:_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方覈定的結算數爲準。兩者相抵,多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整(大寫:_____),由甲方另支付現金補齊差價;如甲方所欠款項少於人民幣_____元整(大寫:_____),由乙方支付現金補齊差價,或按成本計算相應面積房屋補回甲方。

第三條 雙方義務

1.由於____花園是由多方合作共同開發,爲了照顧項目的整體性,便於統一管理,雙方商定,由甲方負責項目前期的三通一平、規劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委託等工作;工程相關費用由乙方分攤。

2.甲方負責施工現場管理及協助乙方進行項目建設過程中的施工監理,乙方必須遵守甲方《施工現場管理守則》。

3.甲方協助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續,相關稅費由乙方支付。

第四條 債務結清

1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結清(乙方必須開出工程款發票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問題。

2.今後甲方與其它單位發生有債務糾紛,也不能以本合同所籤的第____幢、第____幢建築作抵押,以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,公證費用由乙方負責。

3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,乙方須在____天之內,一次性向甲方支付小區開發的各項費用人民幣_____元整(大寫:_____),具體構成(略)。

第五條 工程進度

1.爲了保證____花園項目的整體形象,便於統一管理,乙方必須嚴格遵守甲方統一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日曆天內保證工程全部竣工,並按規定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時,按其面積以____元/平方米交足質量保脩金,否則,甲方有權不予簽訂臨時合同。保修期滿後,保脩金餘額退回給乙方。

2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時,甲方有權對乙方進行處罰,工期每拖延____天,處以萬分之____的罰金(按雙方覈定的結算數計)。

第六條 工程質量

1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規範施工,保證工程質量,以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監督檢查,對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批准手續,甲方協助。

2.甲方協助乙方辦理竣工驗收工作,竣工驗收後,乙方須移交完整的建築資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協助乙方辦理銷售手續。

第七條 房產銷售

1.爲維護____花園整體形象,所有房屋實行統一最低限價銷售,原則上由甲方售樓部統一代理,乙方也可在此原則上自行銷售。統一最低限價由甲乙雙方根據市場行情商定。

第八條 銷售服務

1.甲方協助乙方辦理房產銷售的有關手續,乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理,售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂,由甲方統一開出銷售發票給乙方轉給購房客戶,所涉及的營業稅等稅收費用由乙方提前或當時付清,否則甲方不予協助辦理上述手續。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。

2.爲了促進整個樓盤的銷售,甲方願意代理乙方銷售,廣告費及代理費另議。

第九條 物業管理

房屋建成竣工驗收,小區物業管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工後____天內乙方必須交物業管理維修基金____萬元給甲方。

第十條 違約責任

1.違反本合同約定,或無故終止合同視爲違約,違約方應按合同法有關規定,承擔違約責任。

2.在合同有效期內,若無不可抗拒因素髮生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視爲違約。

3.違約金的計算方法:________________。

第十一條 爭議的解決

本合同書適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。

本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十二條 生效條件_____

本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。

本合同—式____份,各方當事人各執____份,具有相同法律效力。

甲方(蓋章):____________________ 乙方(蓋章):____________________

授權代理人:(簽字)______________ 授權代理人:(簽字)______________

住址:____________________________ 住址:____________________________

郵政編碼:________________________ 郵政編碼:________________________

聯繫電話:________________________ 聯繫電話:________________________

傳真:____________________________ 傳真:____________________________

日期:____________________________ 日期:____________________________

電子信箱:________________________ 電子信箱:________________________

開戶銀行:________________________ 開戶銀行:________________________

賬號:____________________________ 賬號:____________________________

熱門標籤