工程款結算還款協議書(精選17篇)

來源:瑞文範文網 2.19W

工程款結算還款協議書 篇1

本還款協議書(以下稱本協議)由下列各方於________年________月________日在中國北京市簽署:

工程款結算還款協議書(精選17篇)

____________公司(以下簡稱甲方)

住所:________________________

法定代表人:____________

(法定代表人的代理人:____________)

____________公司(以下簡稱乙方)

住所:________________________

法定代表人:____________

(法定代表人的代理人:____________)

鑑於:

________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:____________),建設工程總價款爲:________________________萬元整人民幣。該項目已於________年________月________日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,並於________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:

第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________

月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員覈對簽收,否則視爲乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視爲乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:________________________.

第四條 雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:

甲方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.

乙方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.

北京市公證處聯繫地址:

地址:____________________________________

郵編:________________________電話:________________________________

承辦公證員:____________

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。

3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。

第六條 保密

第七條 其他

1、本協議自北京市公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。

2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,並經公證處公證。

3、本協議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存於北京市公證處備案。

(以下無正文)。

甲方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

乙方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

________年________月________日於北京市

工程款結算還款協議書 篇2

甲方:_________公司

住所:__________________

法定代表人:_________

(法定代表人的代理人:_________)

乙方:_________公司

住所:__________________

法定代表人:_________

(法定代表人的代理人:_________)

鑑於:______年______月______日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:_________),建設工程總價款爲:__________________萬元整人民幣。該項目已於______年______月______日竣工,已經甲方、乙方及______方驗收,並於______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《_________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整,尚未支付的建設工程款__________________萬元整。雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:

第一條甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整,尚未支付的建設工程款__________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條甲、乙雙方經協商同意,自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款__________________萬元整。

第三條強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員覈對簽收,否則視爲乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視爲乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況。

甲方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

乙方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

________年________月________日

工程款結算還款協議書 篇3

____________公司(以下簡稱甲方) ____________公司(以下簡稱乙方)

住所:________________________ 住所:________________________

法定代表人:____________ 法定代表人:____________

鑑於:

________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:____________),建設工程總價款爲:________________________萬元整人民幣。該項目已於________年________月________日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,並於________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:

第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________

月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員覈對簽收,否則視爲乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視爲乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

6、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:________________________.

第四條 雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:

甲方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.

乙方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.

北京市公證處聯繫地址:

地址:____________________________________

郵編:________________________電話:________________________________

承辦公證員:____________

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。

3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。

第六條 保密

除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外,未經另一方同意,本協議任何一方在上述交易完成前,不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。

第七條 其他

1、本協議自_____市公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。

2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,並經公證處公證。

3、本協議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存於_______市公證處備案。

甲方:____________公司(印章) 乙方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:______(簽字) 法定代表人或授權代表:____(簽字)

________年________月________日 ________年________月________日

工程款結算還款協議書 篇4

甲方:____________有限公司

乙方:________________

身份證號:____________

________________________

身份證號:____________

丙方:________________

身份證號:____________

甲乙丙三方依據《民法典》的相關規定,在自願、平等的基礎上,就工程款支付及房屋抵押事宜,經過充分協商,達成如下協議:

一、本協議中的甲方系____________市集寧區“____________”B—33#樓項目的施工單位,____________系“____________”B—33#樓的重包方,和內蒙古建築安裝工程有限公司系掛靠關係。乙方________和__________________系集寧區“____________”B—33#樓的勞務大清包,丙方系集寧區“____________”B—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(大清包),丙方又從乙方處承包了木工勞務。

二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務合同》的約定,乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款,爲保證工程款的順利撥付,甲方自願以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋爲乙方向丙方提供擔保,保證乙方向丙方支付工程款。

三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元,如到期後乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款,丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售,將變賣房屋所得價款優先支付丙方的工程款。

四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆築之前從甲方處領到工程款並向丙方支付工程款____________萬元,甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主體澆築完工後的十日內甲方結清全部工程款後返還,甲丙之間的抵押擔保關係解除。

五、如果甲方在主體澆築完工十日內未能結算全部工程款,丙方有權處置這套房屋,甲方無權收回該套房屋。

六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆築完工十日前,丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆築完工十日後,乙方不能支付工程款,丙方有權依法處置抵押物。

六:本協議的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保,與乙丙之間的《勞務合同》沒有關係,互不牽涉。

七、如因甲方拖延支付工程款,給丙方造成的各項損失,丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。

八、本協議一式三份,自協議各方簽字或按手印之日起生效,協議各方各執一份。

甲方:____________

乙方:____________丙方:____________

______年______月______日

工程款結算還款協議書 篇5

(______)_____執字第30號

申請執行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,國小文化,農民,福建省長樂市人,住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼:__________________

被執行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,高中文化,__________市__________建築工程有限責任公司項目部經理,重慶市江北縣人,住雲南省保山市__________鎮_______________416號。

被執行人:_________________市__________建築工程有限責任公司,所在地:雲南省保山市_________________8號。法定代表人:_________________,系該公司董事長。

本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款___________元,但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關於人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定,裁定如下:_________________

凍結、劃撥被執行人__________市_______________建築工程有限責任公司的存款____________元。

本裁定送達後即發生法律效力。

執行員:______________

執行員:______________

執行員:______________

_____年_____月_____日

書記員:______________

工程款結算還款協議書 篇6

甲方:_________

乙方:_________

應業主的申請,我方願就業主履行主合同約定的工程款支付義務以保證的方式向貴方提供如下擔保:

一、保證的範圍及保證金額

我方的保證範圍是主合同約定的工程款。本保函所稱主合同約定的工程款是指主合同約定的除工程質量保脩金以外的合同價款。我方保證的金額是主合同約定的工程款的_______%,數額最高不超過人民幣_______元。

二、保證的方式及保證期間

我方保證的方式爲:連帶責任保證。我方保證的期間爲:_______自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日後_______日內。貴方與業主協議變更工程款支付日期的,經我方書面同意後,保證期間按照變更後的支付日期做相應調整。

三、承擔保證責任的形式

我方承擔保證責任的形式是代爲支付。業主未按主合同約定向貴方支付工程款的,由我方在保證金額內代爲支付。

四、代償的安排

貴方要求我方承擔保證責任的,應向我方發出書面索賠通知及業主未支付主合同約定工程款的證明材料。索賠通知應寫明要求索賠的金額,支付款項應到達的帳號。在出現貴方與業主因工程質量發生爭議,業主拒絕向貴方支付工程款的情形時,貴方要求我方履行保證責任代爲支付的,還需提供項目總監理工程師、監理單位或符合相應條件要求的工程質量檢測機構出具的質量說明材料。我方收到貴方的書面索賠通知及相應證明材料後,在_______工作日內進行覈定後按照本保函的承諾承擔保證責任。

五、保證責任的解除

1、在本保函承諾的保證期間內,貴方未書面向我方主張保證責任的,自保證期間屆滿次日起,我方保證責任解除。

2、業主按主合同約定履行了工程款的全部支付義務的,自本保函承諾的保證期間屆滿次日起,我方保證責任解除。

3、我方按照本保函向貴方履行保證責任所支付金額達到本保函金額時,自我方向貴方支付之日起,保證責任即解除。

4、按照法律法規的規定或出現應解除我方保證責任的其它情形的,我方在本保函項下的保證責任亦解除。我方解除保證責任後,貴方應自我方保證責任解除之日起_______個工作日內,將本保函原件返還我方。

六、免責條款

1、因貴方違約致使業主不能履行義務的,我方不承擔保證責任。

2、依照法律法規的規定或貴方與業主的另行約定,免除業主部分或全部義務的,我方亦免除其相應的保證責任。

3、貴方與業主協議變更主合同的,如加重業主責任致使我方保證責任加重的,需徵得我方書面同意,否則我方不再承擔因此而加重部分的保證責任。

4、因不可抗力造成業主不能履行義務的,我方不承擔保證責任。

七、爭議的解決

因本保函發生的糾紛,由貴我雙方協商解決,協商不成的,通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院爲_______法院。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人簽字或加蓋公章並交付貴方之日起生效。

甲方:_________

乙方:_________

_________年____月____日

工程款結算還款協議書 篇7

____________公司(以下簡稱甲方)

住所:___________

__________公司(以下簡稱乙方)

住所:__________

鑑於:

_______年_____月_____日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:________),建設工程總價款爲:_________萬元整人民幣。該項目已於_______年____月____日竣工,已經甲方、乙方及____方驗收,並於________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計___________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款__________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:

第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員覈對簽收,否則視爲乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內,乙方未向_______公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視爲乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:___________________________________________。

第四條雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:

甲方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________

乙方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________

北京市公證處聯繫地址:

地址:_____________________

郵編:___________ 電話:_____________

承辦公證員:_______________

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。

3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。

第六條 保密

除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外,未經另一方同意,本協議任何一方在上述交易完成前,不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。

第七條 其他

1、本協議自________公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。

2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,並經公證處公證。

3、本協議正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,雙方各持份,一份留存於_______公證處備案。

甲方:______

法定代表人或授權代表:______

乙方:______

法定代表人或授權代表:______

________年___月___日

於____________(地方)

工程款結算還款協議書 篇8

甲方:(後附營業執照複印件)

乙方:(後附營業執照複印件)

丙方:(後附身份證複印件)

鑑於:

1、甲方、乙方於 年 月 日簽訂了 項目工程施工合同(以下簡稱 合同),合同編號爲 ,合同金額爲 元,結算額 元;上述合同工程內容已完成並投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款 元;乙方同意上述合同工程內容的部分工程款購買下述商品房,並轉讓給丙方。

2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。

3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下,同時甲方也同意。

經甲、乙、丙三方友好協商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款爲丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協議:

一、以房抵款金額及方式:

1、乙方同意甲方以位於 房屋抵付甲方所欠工程款 萬元;

2、抵付方式爲雙方互開收據的方式抵付,價款應與《商品房預售合同》中規定的房款一致,該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。

二、房屋有關狀況:

1、該商品房建築面積暫定爲**平方米,單價*元平方米,房屋總額暫定爲**元人民幣。

不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少,丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協議爲準。

2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。

以上費用收取種類、額度如有變化,按政府相關文件執行。

3、以上約定的建築面積如與最終測繪報告記載的建築面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價,多退少補。

三、合同工程結算、付款約定:

1、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額不足房款,其餘款項,三方同意簡化三方之間付款程序,由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。

2、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額多餘房款,甲方同意在簽訂合同之日一次性結清剩餘工程款給乙方。

四、甲方的協助

1、爲方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜,甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。

2、甲方在**年**月**日與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。

五、承諾

丙方從乙方處購得此房,房款交於乙方,丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。

六、丙方簽訂此合同時,不再享有甲方爲其他購房者提供的任何優惠政策,該房屋的產權辦理過程中的稅費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時,三方同意爲簡化付款程序,由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。

七、本協議簽訂後,視爲甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行爲完成;

八、本協議未盡事宜,三方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。

九、本協議在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決,若協商不成,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。

十、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。

本協議一式6份,甲乙丙方各執兩份。

甲方:

乙方:

法定代表人:

法定代表人:

經辦人:

經辦人:

丙方:

身份證號碼:

住址:

年月日

工程款結算還款協議書 篇9

甲方:(身份證號:)

乙方:(身份證號碼:)

甲方因施工取得開發商抵付工程款的房產,房產爲______,面積 平方米,乙方因需要向甲方購買該房產,乙方知道該房屋是甲方從開發商處以工程款抵付方式取得。甲、乙雙方經友好協商,就該房屋產權辦理手續及房款支付等事項達成如下協議:

一、甲方與開發商之間費用已結算完畢,該房產已辦理備案,爲方便辦理產權手續,減少乙方的相關費用,甲方與開發商協商,將《商品房銷售合同》的購房人更名爲爲乙方。

二、乙方向甲方支付 萬元購買該房產;

三、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。該房產辦理產權證過程中及交付過程中所涉及的一切稅費由乙方自行承擔。

四、乙方向甲方支付購房款的約定:

1、本合同簽訂後,開發商將房產交付乙方前,乙方向甲方支付元;

2、乙方房屋辦理產權證後,乙方以該房產辦理抵押貸款,支付甲方元;

3、剩餘款項乙方每年支付元。

4、上述款項若乙方有任何一期未能按約定期限支付,則甲方有權要求乙方一次性支付剩餘款項,並有權要求乙方以未付部分爲基數按照四倍銀行同期貸款利率向甲方支付利息,同時乙方應承擔甲方在追討債務過程中所發生的一切費用(包括但不限於訴訟費、律師費等)。

五、本協議未盡事宜,雙方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。

六、本協議在履行過程中若產生爭議,由雙方協商解決,若協商不成,任何一方可向房產所在地人民法院提起訴訟解決。

七、本協議自雙方簽字生效。本協議一式兩份,甲乙雙方各持一份。

甲方: 乙方:

年 月 日

工程款結算還款協議書 篇10

____________公司(以下簡稱甲方)

住所:___________

__________公司(以下簡稱乙方)

住所:__________

鑑於:

_______年_____月_____日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:________),建設工程總價款爲:_________萬元整人民幣。該項目已於_______年____月____日竣工,已經甲方、乙方及____方驗收,並於________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計___________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款__________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:

第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向_________公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內,向甲方和_______公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員覈對簽收,否則視爲乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內,乙方未向_______公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向_________公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向_________公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視爲乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據_________公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向_________公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

(6)甲方在_________公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:___________________________________________。

第四條雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向_________公證處申請辦理本協議的公證事宜。

2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及_________公證處指定聯繫地址:

甲方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________

乙方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________

_________公證處聯繫地址:

地址:_____________________

郵編:___________ 電話:_____________

承辦公證員:_______________

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和_______公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。

3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。

第六條 保密

除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外,未經另一方同意,本協議任何一方在上述交易完成前,不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。

第七條 其他

1、本協議自________公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。

2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,並經公證處公證。

3、本協議正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,雙方各持份,一份留存於_______公證處備案。

甲方:______

法定代表人或授權代表:______

乙方:______

法定代表人或授權代表:______

________年___月___日

於____________(地方)

工程款結算還款協議書 篇11

工程合約編號:__________

工程地點:____________

項目名稱:____________

工程名稱:____________工程

建設單位(甲方):____________

承包單位(乙方):____________

根據甲方與乙方簽訂的《工程合同》及補充協議、相關竣工資料,經甲方審覈,並經雙方友好協商,達成竣工結算協議如下:

一、雙方一致同意乙方施工的上述合同範圍內以及甲方交由乙方施工的本工程合同範圍外新增項目的最終結算總造價合計爲:人民幣______________整(¥______________元),此結算金額爲雙方認可的最終結算金額,該金額已包括但不限於上述工程範圍內的人工費、材料設備費、機械費、管理費、臨時設施費、安全文明施工措施費、其他施工措施費、各項規費、利潤、稅金等甲方應付乙方的所有本工程款項及費用。

二、上述工程結算總造價包括甲乙雙方於_______年____月______日簽訂的《工程合同》及補充協議以及所有工程現場簽證、設計變更等所有本工程施工費用;乙方承諾:本協議簽訂後不再以任何理由要求甲方增加支付任何費用。

三、上述工程結算總造價,甲方在扣除本協議簽訂前已付工程款、應扣其他款項(詳下述備註第2條)以及合同約定保脩金(結算總造價的________%)的剩餘工程款分次支付給乙方,但乙方須於付款前按施工合同及補充協議約定向甲方交清所有合格(包括但不限於符合市檔案館移交要求)的竣工資料(包括但不限於竣工圖、電子文檔等),否則甲方有權不予支付此筆剩餘工程款。

剩餘工程款計算如下:

_______________-—(已付工程款___________+保脩金_____________)=________________(元)

1、上述金額單位均爲人民幣元。

2、甲方實際支付上筆款項時,除扣除上述計算式中費用外,還應扣除乙方施工用水電費用、建築工程一切險等所有應扣未扣款項或代繳費用,但乙方開具的工程發票金額應包括所有應扣費用金額。

四、雙方結算後須履行本工程施工合同及補充協議中約定的各項責任義務,包括乙方根據甲方需要提供有關技術資料、乙方履行保修義務等。

如發生保修事宜,甲方書面或電話通知乙方,若乙方不能按要求履行保修義務,甲方可另行委託維修單位,所產生的所有維修費用按實際支出金額在乙方工程質量保脩金中扣除,如保脩金額不足以支付保修費用的,乙方承諾承擔全部保修責任及費用。

五、乙方保脩金_____________元在全部工程竣工驗收合格之日起_____年後,即____年_____月______日後的_______個工作日內,甲方扣除乙方應付的維修維護等費用及質量損失賠償金等款項後將工程質量保脩金餘額(如有)無息一次性支付給乙方。

六、本協議一式陸份,甲方執肆份,乙方執貳份,雙方簽章後生效。

甲方:____________

日期:________年______月___日

乙方:_____________

日期:________年______月___日

工程款結算還款協議書 篇12

_____________建築工程公司(下稱甲方)

_____________百貨公司(下稱乙方)

_____________建築工程公司訴_____________百貨公司建築安裝工程合同糾紛一案,在__________區人民法院主持下,雙方當事人調解結案,調解書已於_____________年_____月_____日送達。調解協議規定乙方欠甲方建築工程款83209.26元,於_____________年_____月_____日前一次付清。逾期不付按銀行貨款的有關規定承擔利息;雙方互不追究其他責任。現因乙方目前經濟方面有困難,提出分期付款。經甲、乙方反覆協商,達成協議如下:_________________

(一)甲方同意變更__________區人民法院(_____________)_____法經字第1__________號民事調解書關於乙方欠甲方建築工程款83209.6元,於_____________年_____月_____日前一次付清”的決定。

(二)乙方於_____________年_____月_____日前,付款43209.26元;於20__________年_____月_____日付款40000元。

(三)甲、乙雙方均應信守協議。乙方如不履行協議,每期拖欠的款額,每拖欠一日按30%計算滯納金。

(四)本協議書一式三份。甲、乙方各執一份,交人民法院一份。

甲方:_________________乙方:_________________

法定代表人:_________________法定代表人:_________________

_____________年_____月_____日

工程款結算還款協議書 篇13

原告:_________________市__________有限公司

法定代表人:_________________職務執行董事

地址:_________________市__________區

被告:______________有限公司

法定代表人:_________________職務董事長

住址:_________________省__________市__________街__________

郵政編碼:_________________

聯繫電話:______________

被告:______________有限公司工程項目部

負責人:_________________項目經理

住址:_________________縣__________鄉

訴訟請求

1、判決被告支付工程欠款_____________元;

2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元

3、判決被告支付從_____________年__________月__________日至付清所有欠款時的違約金;

4、訴訟費、律師費用由被告承擔。

事實及理由

由於被告拖欠鉅額工程款不付導致原告經營極大困難,瀕臨絕境,靠借高利貸週轉,據此原告依據《民事訴訟法》第119條規定提起訴訟,請秉公辦理。

此致

__________市人民法院

原告:_________________市__________有限公司

時間:_________________

工程款結算還款協議書 篇14

最新的多被告工程款訴訟狀範文

原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________

被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________

被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________

訴訟請求:

1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。

2、本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由:

被告________委託被告________爲其尋找進行石膏牆安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意爲被告________所負責的________旅館進行石膏隔牆的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之後將剩餘款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之後,於________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之後就拒絕再支付剩餘款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,並在一週內付清所欠的勞務費。被告________於當場支付醫療費________元后,於________年________月________日同原告丈量了幹活的面積,由此得出原告所安裝石膏牆的面積爲________平方米,安裝費爲________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商後約定剩餘的欠款爲________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩餘的欠款________元。綜上所述,原告爲二被告進石膏牆的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了僱傭關係。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最爲僱傭方,被告________作爲直接負責人拖欠安裝費的行爲,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告爲維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決爲盼。

此致

__________市__________區人民法院

具狀人:_________________

________年________月________日

工程款結算還款協議書 篇15

甲方:________________

乙方:________________

由於甲方欠乙方工程款,以房產抵頂工程款一事達成如下協議:

甲方用以抵頂工程款的房產爲建築面積________平方米,價款小區________元。________號________樓________室________元,經甲乙雙方協商就甲方以房抵工程款。

抵頂的房產甲方不得對外出售,由此產生的一切責任由甲方自行負擔,抵頂的房產乙方可以隨時出售,抵頂房產的售房款歸乙方所有。該房暫由雙方簽訂預售合同,在正式辦理房屋產權證時,其產權過戶手續由甲方與乙方指定的購房人辦理,直接辦到乙方指定的購房人名下。甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續爲由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知後方可與購房人辦理過戶手續。辦理過戶手續所需要費用由購房人按國家現行規定承擔。

抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口關配套費用。抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標準。

甲方於________年________月________日前將所抵頂的房屋交付乙方。

如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權等,乙方可以單方解除本協議,甲方應以現金支付所欠工程款元。

本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決,如協商不成可向威海市仲裁委員會申請仲裁。

本協議一式四份,雙方各執二份,經雙方簽字蓋章後生效。

甲方:________________

乙方:________________

________年________月________日

工程款結算還款協議書 篇16

房屋抵償工程款協議書

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:

一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

二、保證條款:

2.甲方保證在本協議簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;

3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;

4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。

5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

五、物業管理費用:

1.如乙方或業主是在本協議書籤訂後12個月內入夥的,則以實際入夥時間計交物業管理費用;

2.如在本協議書籤訂後超過12個月入夥的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

六、稅費、交易費用等。

1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;

2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

七、房屋銷售

1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;

2.自本協議簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協議;

3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;

4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。

八、違約責任

如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》爲止。

十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協議,自各方簽字蓋章後生效。協議一式四份,雙方各執兩份。

甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________

授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程款結算還款協議書 篇17

甲方: 地址: 電話: 郵編:

乙方:

地址:

電話: 郵編:

丙方:

地址

身份證號碼: 電話: 郵編: 鑑於:

1、甲方、乙雙方於 年 月 日簽訂了 項目建設工程合同(以下簡稱“原工程合同”),合同編號爲 ,原工程合同所涉工程已竣工結算,結算工程款 萬元,甲方已支付至 萬元。

2、甲方爲“”項目(以下簡稱“該項目”)的開發商,該項目位於。土地使用權權證號爲:;建設工程規劃許可證號爲:。

3、甲方保證該項目擁有以下兩套商品房(以下簡稱“上述房屋”): 號樓_ 單元 室商品房、 號樓_ 單元 室商品房。

4、乙、丙雙方均已悉知上述房屋的位置、面積、戶型等情況。

甲、乙、丙三方本着平等、自願的原則經友好協商,就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協議:

一、以房抵款金額及方式

1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方應付工程款 萬元。丙方作爲乙方指定的購買者與甲方簽訂《商品房預售合同》並辦理房屋產權登記。如上述房屋最終實測面積與本合同約定的面積有差異的,由丙方自行按本合同約定的每平方米建築面積單價計算價格多退少補。

2、甲方用於抵扣工程款的上述房屋的有關情況及房價:

3、抵款方式:

①本合同生效後5日內,乙方向甲方出具與抵付款金額等同的工程發票。 ②甲方在收到上述發票後,與乙方簽訂借款額爲 萬元的無息《借款協議》並出具借款收據。

③爲方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜,甲方直接按乙方要求與丙方簽訂《商品房預售合同》,丙方亦同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》; ④在甲方取得該項目的預售許可證並通知乙、丙兩方後,丙方應當在接到甲方通知後七日內到指定地點與甲方就上述房屋簽訂《商品房預售合同》。乙方同意以借給甲方的款項作爲丙方支付上述房屋的房款。

⑤甲方向丙方開具購房發票,同時乙方向甲方開具收款憑證。

4、《商品房預售合同》簽訂後,甲、丙雙方應按該合同履行權利義務,面積補差款、房屋登記費用、契稅、物業管理等費用的繳納均按該合同的約定執行。

二、原工程合同工程結算款付款約定

甲乙雙方確認:甲方以上述房屋抵扣應付工程 萬元後,尚有 萬元工程款未支付,付款時間分別爲:

三、丙方簽訂《商品房預售合同》時,不再享有甲方爲其他購房者提供的任何優惠政策。

四、乙、丙雙方保證簽訂本合同時丙方系在現行法律法規、規章及政策條件下符合購房條件的主體,有權購買 市的商品房。若在簽訂《商品房預售合同》時發現丙方不符合法律法規、規章或政策規定的購買商品房的條件或因乙方不符合購買商品住房條件導致有關行政主管部門不予辦理合同網上備案的,乙方需另行安

五、如乙方未能在甲方規定的時間內安排丙方或其他人員與甲方簽訂《商品房預售合同》,則每逾期一日,向甲方支付總房款萬分之五的違約金,並同意甲方從未結工程款中衝抵上述違約金。

六、本協議未盡事宜,三方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。

七、本協議在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決;若協商不成,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。

八、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。本協議一式八份,甲方四份,乙方兩份,丙方兩份。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

經辦人: 經辦人:

丙方:

身份證號碼:

住址:

簽訂日期: 年 月 日

熱門標籤