建設工程詳細勘察合同(精選16篇)
建設工程詳細勘察合同 篇1
工程名稱(子項名稱):
工 程 地 點:
甲方合同編號:
乙方合同編號:
勘察證書等級:
發 包 人:
勘 察 人:
籤 訂 日 期: 年 月 日
勘察人:
發包人委託勘察人承擔 岩土工程詳細勘察任務。
根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法規規定,結合本工程的具體情況,爲明確責任,協作配合,確保工程勘察質量,經發包人、勘察人協商一致,簽訂本合同,共同遵守。
第一條:工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程建設地點:
1.3工程規模、特徵: 長 米,地上 層,地下 層。 勘察等級爲乙級。
1.4工程勘察任務委託文號、日期:
1.5工程勘察任務(內容)與技術要求: 按國家現行規範及設計要求進行勘察,成果滿足設計及施工要求。
1.6承接方式: 單價承包/總價包乾
1.7預計勘察工作量: 預計鑽孔 個 , 總進尺約 米。
第二條:發包人應及時向勘察人提供下列文件資料,並對其準確性、可靠性負責。
2.1提供本工程批准文件(複印件),以及用地(附紅線範圍)、施工、勘察許可等批件(複印件)。
2.2提供工程勘察任務委託書、技術要求和工作範圍的地形圖、建築總平面佈置圖。
2.3提供勘察工作範圍已有的技術資料及工程所需的座標與標高資料。
2.4提供勘察工作範圍地下已有埋藏物的資料(如電力、電訊電纜、各種管道、人防設施、洞室等)及具體位置分佈圖。
2.5發包人不能提供上述資料,由勘察人收集的,發包人需向勘察人支付相應費用。
第三條:勘察人向發包人提交勘察成果資料並對其質量負責。
勘察人負責向發包人提交勘察成果資料四份,發包人要求增加的份數另行收費。
第四條:開工及提交勘察成果資料的時間和收費標準及付費方式
4.1開工及提交勘察成果資料的時間
4.1.1本工程的勘察工作擬定於201 年 月 日開工,201 年 月 日提交勘察成果資料,由於發包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時,按本合同第六條規定辦理。
4.1.2勘察工作有效期限以發包人下達的開工通知書或合同規定的時間爲準,如遇特殊情況(設計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等)時,工期順延。
4.2收費標準及付費方式
4.2.1本工程勘察按國家規定的現行收費標準《工程勘察設計收費標準》(20__年修訂本)計取費用;本工程勘察費用按綜合價 元/米,總費用預算爲人民幣大寫 萬 仟 佰 元整(¥ ),提交勘察成果資料後10天內,發包人應一次付清全部工程費用。國家規定的收費標準中沒有規定的收費項目,由發包人、勘察人另行議定。
4.2.2 甲方支付給乙方的費用均轉至乙方合同或協議書上指定賬號。
第五條:發包人、勘察人責任
5.1發包人責任
5.1.1發包人委託任務時,必須以書面形式向勘察人明確勘察任務及技術要求,並按第二條規定提供文件資料。
5.1.2在勘察工作範圍內,沒有資料、圖紙的地區(段),發包人應負責查清地下埋藏物,若因未提供上述資料、圖紙,或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作過程中發生人身傷害或造成經濟損失時,由發包人承擔民事責任。
5.1.3發包人應及時爲勘察人提供並解決勘察現場的工作條件和出現的問題(如:落實土地徵用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關問題、平整施工現場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業用船等),並承擔其費用。
5.1.4若勘察現場需要看守,特別是在有毒、有害等危險現場作業時,發包人應派人負責安全保衛工作,按國家有關規定,對從事危險作業的現場人員進行保健防護,並承擔費用。
5.1.5工程勘察前,若發包人負責提供材料的,應根據勘察人提出的工程用料計劃,按時提供各種材料及其產品合格證明,並承擔費用和運到現場,派人與勘察人的人員一起驗收。
5.1.6勘察過程中的任何變更,經辦理正式變更手續後,發包人應按實際發生的工作量支付勘察費。
5.1.7發包人應保護勘察人的投標書、勘察方案、報告書、文件、資料圖紙、數據、特殊工藝(方法)、專利技術和合理化建議,未經勘察人同意,發包人不得複製、不得泄露、不得擅自修改、傳送或向第三人轉讓或用於本合同外的項目;如發生上述情況,發包人應負法律責任,勘察人有權索賠。
5.1.8本合同有關條款規定和補充協議中發包人應負的其它責任。
5.2勘察人責任
5.2.1勘察人應按國家技術規範、標準、規程和發包人的任務委託書及技術要求進行工程勘察,。按本合同規定的時間提交質量合格的勘察成果資料,並對其負責。
5.2.2由於勘察人提供的勘察成果資料質量不合格,勘察人應負責無償給予補充完善使其達到質量合格;若勘察人無力補充完善,需另委託其他單位時,勘察人應承擔全部勘察費用;或因勘察質量造成重大經濟損失或工程事故時,勘察人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外,並根據損失程度向發包人支付賠償金,賠償金由發包人、勘察人商定爲實際損失。
5.2.3在工程勘察前,提出勘察綱要或勘察組織設計,派人與發包人的人員一起驗收發包人提供的材料。
5.2.4勘察過程中,根據工程的岩土工程條件(或工作現場地形地貌、地質和水文地質條件)及技術規範要求,向發包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見。並辦理正式變更手續。
5.2.5在現場工作的勘察人的人員,應遵守發包人的安全保衛及其它有關的規章制度,承擔其有關資料保密義務。
5.2.6本合同有關條款規定和補充協議中勘察人應負的其它責任。
第六條:違約責任
6.1由於勘察人原因造成勘察成果資料質量不合格,不能滿足技術要求時,其返工勘察費用由勘察人承擔。
6.2合同履行期間,由於工程停建而終止合同或發包人要求解除合同時,勘察人未進行勘察工作的,不退還發包人已付定金;已進行勘察工作的;完成的工作量在50%以內時,發包人應向勘察人支付預算額50%的勘察費計 / 元;完成的工作量超過50%時,則應向勘察人支付預算額100%的勘察費。
6.3發包人未按合同規定時間(日期)撥付勘察費,每超過一日,應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。
6.4由於勘察人原因未按合同規定時間(日期)提交勘察成果資料,每超過一日,應減收勘察費千分之一。
6.5本合同簽訂後,發包人不履行合同時,無權要求退還定金;勘察人不履行合同時,雙倍返還定金。
第七條:本合同未盡事宜,經發包人與勘察人協商一致,簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
第八條:其它約定事項: 無 。
第九條:本合同發生爭議,發包人、勘察人應及時協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,協商或調解不成時,發包人、勘察人同意由 仲裁委員會仲裁。發包人、勘察人未在本合同中約定仲裁機構,事後又未達成書面仲裁協議的,可向人民法院起拆。
第十條:本合同自發包人、勘察人簽字蓋章後生效;按規定到省級建設行政主管部門規定的審查部門備案;發包人、勘察人認爲必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請鑑證。發包人、勘察人履行完合同規定的義務後,本合同終止。
本合同一式 捌 份,發包人 肆 份、勘察人 肆 份。
發包人名稱: 勘察人名稱:
(蓋章) (蓋章)
法定代表人:(簽字) 法定代表人:(簽字)
委託代理人:(簽字) 委託代理人:(簽字)
住 所: 住 所:
郵政編碼: 郵政編碼:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行帳號: 銀行帳號:
開戶名稱:
建設工程詳細勘察合同 篇2
服務方合同編號: 號
廣西住房和城鄉建設廳 制定
第一部分 協議書
委託方: (以下簡稱甲方)
服務方: (以下簡稱乙方)
甲方委託乙方對其開發建設(承建)的______進行檢測,按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就___________質量檢測事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地址:
建築面積:
結構類型:
工程概算投資額或建築安裝工程費: 萬元
工程檢測範圍 。
二、詞語限定
協議書中相關詞語的含義與通用條件中的定義與解釋相同。
三、組成本合同的文件(查施工範本)
1. 中標通知書(如有);
2、投標函及其附錄(如有);
3. 專用合同條款及其附件;
4. 通用合同條款;
5、工程檢測與相關服務規範
6、已標價的工程量清單(如有)
7、圖紙
8. 附錄,即:
、本合同簽訂後,雙方依法簽訂的補充協議也是本合同文件的組成部分。
四、質量要求
按國家、省、市現行規範、標準和委託單位的檢測內容、完成時間進行檢測,嚴格按《建設工程質量檢測管理辦法》規定執行,對招標人委託的檢測項目進行客觀公正檢測,做到檢測數據完整、準確、真實、清楚。
五、檢測項目負責人
檢測項目負責人:
身份證號碼: 。
六、簽約合同價與合同價格形式
簽約合同總價爲(大寫): (此報價已包括了實施和完成本項目的檢測服務所需的檢測項目清單費、技術服務費、檢測修繕費、交通、通訊、保險、稅費和利潤)。
1、具體檢測內容及抽檢數量,詳見招標文件;
2、合同價格形式爲 總價包乾 。
七、雙方承諾
1. 甲方向乙方承諾,按照本合同約定爲乙方開展工程質量檢測提供條件,並按本合同約定支付合同價款。
2. 乙方向甲方承諾:
(1)按照本合同約定提供工程質量檢測報告與相關服務。
(2)按照法律規定及合同約定組織完成工程檢測工作,不轉包或違法分包。
3.甲方和乙方承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、合同訂立
1. 訂立時間: 年 月 日。
2. 訂立地點: 。
3、補充協議:合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
4、合同生效:本合同自 生效。
5、本合同一式 份,均具有同等法律效力,雙方各執 份。
甲方: 乙方: (蓋章)
住所: 住所:
郵政編碼: 郵政編碼:
法定代表人或其授權 法定代表人或其授權
的代理人:(簽字) 的代理人:(簽字)
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
聯繫人: 聯繫人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
電子郵箱: 電子郵箱:
第二部分 通用條件
1. 定義與解釋
1.1 定義
除根據上下文另有其意義外,組成本合同的全部文件中的下列名詞和用語應具有本款所賦予的含義:
1.1.1 “工程”是指按照本合同約定實施工程質量檢測與相關服務的建設工程。
1.1.2 “工程質量檢測”是指建設工程質量檢測機構接受委託,依照國家有關法律、法規、規章和技術標準,對建設工程及其所使用的建築材料、中間產品、設備、構配件的質量安全、使用功能等進行測試的活動。
1.1.3 “相關服務”是指工程質量檢測機構受委託方的委託 ,按照本合同約定,在勘察、設計、建造、保修、使用等階段提供的服務活動。
1.1.4 “正常工作”指本合同訂立時通用條件和專用條件中約定的乙方的工作。
1.1.5 “附加工作”是指本合同約定的正常工作以外乙方的工作。
1.1.6 “項目負責人”是指代表工程質量檢測機構,全面負責履行本合同、主持項目工程質量檢測工作的檢測人員。
1.1.7 “酬金”是指乙方履行本合同義務,甲方按照本合同約定給付乙方的金額。
1.1.8 “正常工作酬金”是指乙方完成正常工作,甲方應給付乙方並在協議書中載明的簽約酬金額。
1.1.9 “附加工作酬金”是指乙方完成附加工作,甲方應給付乙方的金額。
1.1.10 “一方”是指甲方或乙方;“雙方”是指甲方和乙方;“第三方”是指除甲方和乙方以外的有關方。
1.1.11 “書面形式”是指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。
1.1.12 “天”是指第一天零時至第二天零時的時間。
1.1.13“月”是指按公曆從一個月中任何一天開始的一個公曆月時間。
1.1.14 “不可抗力”是指甲方和乙方在訂立本合同時不可預見,在工程檢測過程中不可避免發生並不能克服的自然災害和社會性突發事件,如地震、海嘯、瘟疫、水災、騷亂、暴動、戰爭和專用條件約定的其他情形。
1.2 解釋
1.2.1本合同使用中文書寫、解釋和說明。如專用條件約定使用兩種及以上語言文字時,應以中文爲準。
1.2.2 組成本合同的下列文件彼此應能相互解釋、互爲說明。除專用條件另有約定外,本合同文件的解釋順序如下:
(1)協議書;
(2)中標通知書;
(3)專用條件及附錄A、附錄B;
(4)通用條件;
(5)投標文件。
雙方簽訂的補充協議與其他文件發生矛盾或歧義時,屬於同一類內容的文件,應以最新簽署的爲準。
2. 乙方義務
2.1 乙方的工作範圍和內容
2.1.1 乙方工作範圍和內容在專用條件中約定。
2.1.2相關服務的範圍和內容在附錄A中約定。
2.2 工程質量檢測與相關服務依據
2.2.1工程質量檢測依據包括:
(1)適用的法律、行政法規及部門規章;
(2)與工程有關的標準;
(3)工程設計及有關文件;
(4)本合同及委託方與第三方簽訂的與實施工程有關的其他合同。
雙方根據工程的行業和地域特點,在專用條件中具體約定工程質量檢測依據。
2.2.2 相關服務依據在專用條件中約定。
2.3 項目組成員
2.3.1 乙方應組建滿足工作需要的項目組,配備必要的檢測設備。項目組的主要人員應具有相應的資格條件。
2.3.2本合同履行過程中,項目負責人及重要崗位檢測人員應保持相對穩定,以保證工程質量檢測工作正常進行。
2.3.3乙方可根據工程進展和工作需要調整項目組人員。乙方更換項目組人員時,應以相當資格與能力的人員替換,乙方更換項目組其他檢測人員,並通知委託方。
2.3.4 乙方應及時更換有下列情形之一的檢測人員:
(1)嚴重過失行爲的;
(2)有違法行爲不能履行職責的;
(3)涉嫌犯罪的;
(4)不能勝任崗位職責的;
(5)嚴重違反職業道德的;
(6)專用條件約定的其他情形。
2.3.5 甲方可要求乙方更換不能勝任本職工作的項目組工程質量檢測人員。
2.4 履行職責
乙方應遵循職業道德準則和行爲規範,嚴格按照法律法規、工程建設有關標準及本合同履行職責。
2.4.1 在工程質量檢測與相關服務範圍內,甲方提出的意見和要求,乙方應及時提出處置意見。
2.5 提交報告
乙方應按專用條件約定的種類、時間和份數向甲方提交工程質量檢測與相關服務的報告。
2.6 文件資料
在本合同履行期內,甲方應在現場保留工作所用的圖紙、報告及記錄等相關文件。工程竣工後,應當按照檔案管理規定將工程質量檢測有關文件歸檔。
2.7 使用委託人的財產
乙方無償使用附錄B中由甲方派遣的人員和提供的房屋、場地、資料、設備。除專用條件另有約定外,甲方提供的房屋、設備屬於甲方的財產,乙方應妥善使用和保管,在本合同終止時將這些房屋、設備的清單提交甲方,並按專用條件約定的時間和方式移交。
3.甲方的義務
3.1 提供資料
甲方應按照附錄B約定,無償向乙方提供工程有關的資料。在本合同履行過程中,甲方應及時向乙方提供最新的與工程有關的資料。
3.2 提供工作條件
甲方應爲乙方完成工程質量檢測與相關服務提供必要的條件。
3.2.1 甲方應按照附錄B約定,派遣相應的人員,提供房屋、場地、設備,供乙方無償使用。
3.2.2 甲方應負責協調工程建設中所有外部關係,爲乙方履行本合同提供必要的外部條件。
3.3 委託方代表
甲方應授權一名熟悉工程情況的代表,負責與乙方聯繫。甲方應在雙方簽訂本合同後7天內,將甲方代表的姓名和職責書面告知乙方。當甲方更換甲方代表時,應及時通知(含書面)乙方。
3.4答覆
甲方應在專用條件約定的時間內,對乙方以書面形式提交併要求作出決定的事宜,給予書面答覆。逾期未答覆的,視爲委託人認可。
3.5 支付
甲方應按本合同約定,向乙方支付酬金。
4. 違約責任
4.1 乙方的違約責任
乙方未履行本合同義務的,應承擔相應的責任。
4.1.1 因乙方違反本合同約定給委託方造成損失的,乙方應當賠償委託方損失。賠償金額的確定方法在專用條件中約定。乙方承擔部分賠償責任的,其承擔賠償金額由雙方協商確定。
4.1.2 乙方向甲方的索賠不成立時,乙方應賠償委託方由此發生的費用。
4.2 甲方的違約責任
甲方未履行本合同義務的,應承擔相應的責任。
4.2.1 甲方違反本合同約定造成乙方損失的,甲方應予以賠償。
4.2.2 甲方向乙方的索賠不成立時,甲方應賠償乙方由此引起的費用。
4.2.3 甲方未能按期支付酬金超過28天,應按專用條件約定支付逾期付款利息。
4.3 除外責任
因非乙方的原因,且乙方無過錯,發生工程質量事故、安全事故、工期延誤等造成的損失,乙方不承擔賠償責任。
因不可抗力導致本合同全部或部分不能履行時,雙方各自承擔其因此而造成的損失、損害。
5. 支付
5.1 支付貨幣
除專用條件另有約定外,酬金均以人民幣支付。涉及外幣支付的,所採用的貨幣種類、比例和匯率在專用條件中約定。
5.2 支付申請
乙方應在本合同約定的每次應付款時間的7天前,向甲方提交支付申請書。支付申請書應當說明當期應付款總額,並列出當期應支付的款項及其金額。
5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金。
5.4 有爭議部分的付款
甲方對乙方提交的支付申請書有異議時,應當在收到甲方提交的支付申請書後7天內,以書面形式向乙方發出異議通知。無異議部分的款項應按期支付,有異議部分的款項按第7條約定辦理。
6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止
6.1生效
除法律另有規定或者專用條件另有約定外,甲方和乙方的法定代表人或其授權代理人在協議書上簽字並蓋單位章後本合同生效。
6.2變更
6.2.1 任何一方提出變更請求時,雙方經協商一致後可進行變更。
6.2.2變更估價原則
除專用合同條款另有約定外,變更估價按照本款約定處理:
(1)已標價工程量清單或預算書有相同項目的,按照相同項目單價認定;
(2)已標價工程量清單或預算書中無相同項目,但有類似項目的,參照類似項目的單價認定;
(3)變更導致實際完成的變更工程量與已標價工程量清單或預算書中列明的該項目工程量的變化幅度超過15%的,或已標價工程量清單或預算書中無相同項目及類似項目單價的,按照合理的成本與利潤構成的原則,由合同當事人按照第4.4款〔商定或確定〕確定變更工作的單價。
6.2.3除不可抗力外,因非乙方原因導致乙方履行合同期限延長、內容增加時,乙方應當將此情況與可能產生的影響及時通知甲方。增加的檢測工作時間、工作內容應視爲附加工作。附加工作酬金的確定方法由雙方協商確定。
6.2.4合同生效後,如果實際情況發生變化使得乙方不能完成全部或部分工作時,乙方應立即通知甲方。除不可抗力外,其善後工作以及恢復服務的準備工作應爲附加工作,附加工作酬金的確定方法由雙方協商確定。乙方用於恢復服務的準備時間不應超過28天。
6.2.5合同簽訂後,遇有與工程相關的法律法規、標準頒佈或修訂的,雙方應遵照執行。由此引起檢測與相關服務的數量、範圍、時間、酬金變化的,雙方應通過協商進行相應調整。
6.2.6 因非乙方原因造成工程概算投資額或建築安裝工程費、工程量增加時,正常工作酬金應作相應調整。調整方法由雙方協商確定。
6.2.7因工程規模、檢測範圍的變化導致乙方的正常工作量減少時,正常工作酬金應作相應調整。調整方法由雙方協商確定。
6.3 暫停與解除
除雙方協商一致可以解除本合同外,當一方無正當理由未履行本合同約定的義務時,另一方可以根據本合同約定暫停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期內,由於雙方無法預見和控制的原因導致本合同全部或部分無法繼續履行或繼續履行已無意義,經雙方協商一致,可以解除本合同或乙方的部分義務。在解除之前,乙方應作出合理安排,使開支減至最小。
因解除本合同或解除乙方的部分義務導致乙方遭受的損失,除依法可以免除責任的情況外,應由甲方予以補償,補償金額由雙方協商確定。
解除本合同的協議必須採取書面形式,協議未達成之前,本合同仍然有效。
6.3.2 當乙方無正當理由未履行本合同約定的義務時,甲方應通知乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知後的7天內未收到乙方書面形式的合理解釋,則可在7天后發出解除本合同的通知,自通知到達乙方時本合同解除。甲方應將檢測與相關服務的酬金支付至限期改正通知到達乙方之日,但乙方應承擔第4.1款約定的責任。
6.3.3 乙方在專用條件5.3中約定的支付之日起28天后仍未收到甲方按本合同約定應付的款項,可向甲方發出催付通知。甲方接到通知14天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排,乙方可向甲方發出暫停工作的通知並可自行暫停全部或部分工作。暫停工作後14天內乙方仍未獲得甲方應付酬金或甲方的合理答覆,乙方可向甲方發出解除本合同的通知,自通知到達甲方時本合同解除。甲方應承擔第4.2.3款約定的責任。
6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行時,一方應立即通知另一方,可暫停或解除本合同。
6.3.5 本合同解除後,本合同約定的有關結算、清理、爭議解決方式的條件仍然有效。
6.4 終止
以下條件全部滿足時,本合同即告終止:
(1)乙方完成本合同約定的全部工作;
(2)甲方與乙方結清並支付全部酬金。
7. 爭議解決
7.1協商
雙方應本着誠信原則協商解決彼此間的爭議。
7.2調解
如果雙方不能在14天內或雙方商定的其他時間內解決本合同爭議,可以將其提交給專用條件約定的或事後達成協議的調解人進行調解。
7.3仲裁或訴訟
雙方均有權不經調解直接向專用條件約定的仲裁機構申請仲裁或向有管轄權的人民法院提起訴訟。
8. 其他
8.1 外出考察費用
經甲方同意,檢測人員外出考察發生的費用由甲方審覈後支付。
8.2諮詢費用
經甲方同意,根據工程需要由乙方組織的相關諮詢論證會以及聘請相關專家等發生的費用由甲方支付,支付時間在專用條件中約定。
8.3 守法誠信
乙方及其工作人員不得從與實施工程有關的第三方處獲得任何經濟利益。
8.4 保密
雙方不得泄露對方申明的保密資料,亦不得泄露與實施工程有關的第三方所提供的保密資料,保密事項在專用條件中約定。
8.5 通知
本合同涉及的通知均應當採用書面形式,並在送達對方時生效,收件人應書面簽收。
8.6 著作權
乙方對其編制的文件擁有著作權。
乙方可單獨或與他人聯合出版有關檢測與相關服務的資料。除專用條件另有約定外,如果乙方在本合同履行期間及本合同終止後兩年內出版涉及本工程的有關檢測與相關服務的資料,應當徵得甲方的同意。
第三部分 專用條件
1. 定義與解釋
1.2 解釋
1.2.1 本合同文件除使用中文外,還可用 / 。
1.2.2 約定本合同文件的解釋順序爲: 按第一部分第三條順序 。
2. 乙方義務
2.1 工程質量檢測的範圍和內容
2.1.1 工程質量檢測範圍如下第 項所述:
1、見證取樣檢測
水泥物理力學性能檢驗、鋼筋(含焊接與機械連接)力學性能檢驗、砂、石常規檢驗、混凝土檢驗、砂漿檢驗、簡易土工檢驗、混凝土摻加劑檢驗、防水卷材檢驗、預應力鋼絞線、錨夾具及組合件檢驗、瀝青檢驗、瀝青混合料檢驗、牆體材料(強度)檢驗、建築裝飾材料技術性能檢驗等檢測項目。
2、節能檢測
擠塑板、燃燒性能、網格布、電線、中空玻璃、遮陽係數、建築門窗、保溫砂漿、抗裂砂漿、牆體傳熱、外牆節能鑽心等檢測項目
3、地基基礎工程檢測
地基承載力靜載檢測、樁的承載力檢測、樁身完整性檢測、錨杆、錨索鎖定力檢測、靜力、動力觸探檢測等檢測項目。
4、主體結構工程現場檢測
混凝土強度檢測、砂漿強度檢測、砌體強度檢測、尺寸偏差、鋼筋保護層厚度檢測、混凝土構件結構性能檢測、後置埋件的力學性能檢測、變形觀測、建築門窗檢測、結構粘結強度、錨栓和植筋檢測、結構裂縫檢測、混凝土缺陷檢測等檢測項目。
5、建築幕牆工程檢測
建築幕牆的氣密性、水密性、風壓變形性能、層間變位性能檢測、幕牆用型材強度檢測、型材的鍍(塗)層厚度檢測、硅酮結構膠相容性檢測、硅酮結構膠剝離粘結性檢測等檢測項目。
6、鋼結構工程檢測
鋼結構焊接質量無損檢測、鋼結構防腐及防火塗裝檢測、鋼結構節點檢測、機械連接用緊固標準件及高強度螺栓力學性能檢測、鋼結構的變形檢測、鋼材、鋼鑄件力學性能檢測等檢測項目。
7、室內環境檢測
室內環境污染物、建築材料、土壤中氡濃度等檢測項目。
8、建築物附屬設備安裝工程檢測
建築給水、排水及採暖工程(水壓試驗)、建築電氣工程(絕緣電阻、接地電阻)、通風與空調工程等檢測項目。
2.1.2 工程質量檢測工作內容還包括: 。
(如乙方缺少某些特殊的分項工程的檢測資質,允許乙方將此類分項工程的檢測服務分包給具有相應資質的檢測機構進行檢測,費用由乙方自行承擔)
2.2 工程質量檢測與相關服務依據
2.2.1 工程質量檢測依據包括:
按國家、省、市現行規範、標準和委託單位的檢測內容、完成時間進行檢測,嚴格按《建設工程質量檢測管理辦法》規定執行。
2.2.2 相關服務依據包括:
2.3檢測項目負責人
2.3.1 乙方檢測總負責人爲:
各檢測項目組負責人爲:
2.3.2 總負責人的職責:
檢測項目組負責人的職責:
2.3.3檢測總負責人和各檢測項目組如有變更,乙方應提前7天通知甲方,並徵得甲方書面同意。通知中應當載明繼任人的資格、管理經驗等資料。繼任總負責人或檢測項目組負責人繼續履行2.3.2項約定的職責。未經甲方書面同意,乙方不得擅自更換總負責人和項目組負責人。乙方擅自更換總負責人和項目組負責人的,應按照專用合同條款的約定承擔違約責任。
2.3.4 甲方有權書面通知乙方更換其認爲不稱職的檢測總負責人或檢測項目組負責人。通知中應當載明要求更換的理由。乙方應在接到更換通知後14天內向甲方提出書面的改進報告。甲方收到報告後仍要求更換的,乙方應在接到第二次更換通知的28天內進行更換,並將新任命的總負責人或檢測項目組負責人的資格、管理經驗等資料書面通知甲方。繼任總負責人或檢測項目組負責人繼續履行2.3.2項約定的職責。乙方無正當理由拒絕更換總負責人或檢測項目組負責人的,應按照專用合同條款的約定承擔違約責任。
2.5 提交報告
乙方應提交報告的種類、時間和份數:自接所對應的工程質量檢測項目之日起 3-7 天(含出檢測報告的時間),具體時間安排以對應工程項目監理通知爲準。份數4份。
2.7 使用甲方的財產
由甲方無償提供的房屋、場地、設備的所有權屬於: 無提供 。
乙方應在本合同終止後 天內移交甲方無償提供的房屋、場地、設備。移交的時間和方式爲: 。
3. 甲方義務
3.3甲方代表
甲方代表爲: 。
3.4 答覆
甲方同意在 10 天內,對乙方書面提交併要求做出決定的事宜給予書面答覆。
4. 違約責任
4.1 乙方的違約責任
4.1.1乙方賠償金額按下列方法確定: (由甲乙雙方簽訂合同時明確)
4.2 甲方的違約責任
4.2.3 甲方逾期付款利息按下列方法確定:
(由甲乙雙方簽訂合同時明確)
5. 合同價格、計量與支付
5.5合同價格形式:總價包乾。
5.6預付款:無
5.8檢測進度款支付
支付次數支付時間支付比例支付金額(萬元)
首付款
第二次付款
第三次付款
最後付款
5.9支付賬戶
6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止
6.1 生效
本合同生效條件:①合同經雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋單位公章後生效。②合同執行中涉及採購資金和採購內容修改或補充的,須經財政部門審批,並籤書面補充協議報財政部門備案,方可作爲主合同不可分割的一部分。③本合同未盡事宜,遵照《民法典》有關條文執行。 。
7. 爭議解決
7.2 調解
本合同爭議進行調解時,可提交 ①、因履行本合同引起的或與本合同有關的爭議,甲乙雙方應首先通過友好協商解決,如果協商不能解決,向合同簽訂地法院起訴。②、因服務質量問題發生爭議的,應邀請國家認可的質量檢測機構對服務質量進行鑑定。服務符合標準的,鑑定費由甲方承擔;服務不符合標準的,鑑定費由乙方承擔。③訴訟期間,本合同繼續履行。本合同簽訂地爲鐘山縣進行調解。
7.3 仲裁或訴訟
合同爭議的最終解決方式爲下列第 2 種方式:
(1)提請 仲裁委員會進行仲裁。
(2)向 人民法院提起訴訟。
8. 其他
8.2 諮詢費用
委託方應在諮詢工作完成後 天內支付諮詢費用。
8.4 保密
甲方申明的保密事項和期限: 。
乙方申明的保密事項和期限: 。
第三方申明的保密事項和期限: 。
8.6著作權
乙方在本合同履行期間及本合同終止後兩年內出版涉及本工程的有關檢測與相關服務的資料的限制條件:
。
9. 補充條款
。
附錄A 相關服務的範圍和內容
A-1
A-2 其他(專業技術諮詢、外部協調工作等):
。
附錄B 甲方派遣的人員和提供的房屋、資料、設備
B-1 甲方派遣的人員
名稱數量工作要求提供時間
1. 工程技術人員
2. 輔助工作人員
3. 其他人員
B-2 甲方提供的房屋、場地
名稱數量面積提供時間
1. 設備用房
2. 樣品用房
3. 設備場地
B-3 甲方提供的資料
名稱份數提供時間備註
1. 工程設計及施工圖紙
2. 施工資料
3. 監理資料
其他文件
B-4 甲方提供的設備
名稱數量型號與規格提供時間
1. 辦公設備
2. 交通工具
3. 水
4. 電
5. 照明
6. 爬梯
B-5甲方負責修復乙方爲實施檢測工作所必需對工程進行破拆的部位。
B-6甲方負責修築乙方車輛在檢測場地內爲實施檢測工作所必需的簡易道路。
B-7甲方負責在檢測場地內提供爲乙方實施檢測工作所必需的工作環境(含檢測工作面、水電條件等)。
B-8乙方與甲方約定的其他內容: 。
建設工程詳細勘察合同 篇3
合夥人: (以下簡稱甲方)性別年齡身份證號碼 合夥人:身份證號碼甲乙雙方經平等協商,就合夥承包一致意見,共各方信守。
一、合夥宗旨。在合法合理的前提下,搞好工程建設,進而實現各方利潤最大化,共享收益,共擔風險。
二、合夥經營項目和範圍。合夥項目以公司中標合同確認的道路建設項目內容和範圍爲準。
三、合夥期限。合夥期限至合夥施工的項目完工,各方結算完畢爲止。
四、出資方式及比例: 甲乙雙方現金出資,前期投標投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元,該款中標退還後歸甲方;以後施工時甲乙雙方各出資50%,在雙方商定出資____日內到賬,否則按日千分之三承擔違約責任。 甲方派現金會計一名負責保管現金及現金賬目,乙方派主管會計一名負責記賬;會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔。
五、盈餘分配及債務承擔:
1、盈餘分配:盈餘以甲乙雙方出資爲依據,按比例分配。
2、合夥如產生債務,先由合夥財產償還,合夥財產不足清償時,以各合夥人的約定的出資爲依據,按比例承擔。
六、退夥:合夥期間原則上不得退夥;如遇到特殊原因確需退夥的,應經兩方協商同意;
七、項目日常管理
1、甲方作爲項目部負責人,負責項目的全面管理工作;乙方負責項目公關、催收工程款及當地社會關係協調並參與項目日常管理。 甲乙雙方聘請總工程師,負責工程的技術工作;
2、每月____日、____日爲雙方商定的結賬日,由雙方和會計共同下賬,所有的支出均需兩方簽字後方能下賬。當月支出需當月下賬,超過兩個月不下賬的支出個人自負。
3、重大支出和重大合夥事項應由甲乙雙方事先共同決定,雙方電話決定的應在最近的下賬日補籤書面決議。
八、合夥期滿。合夥期滿,甲乙雙方按合夥協議進行結算,盈、虧均按比例進行分配、承擔;一方分配的應收款另一方有協助收回的義務。
九、違約責任。
1、未經合夥人同意而擅自退夥,給合夥造成損失的應進行賠償造成的損失無法計算的,按承接工程總價的15%計算損失。
2、合夥人一方違反本協議其它約定,給另一方造成損失的,應承擔賠償責任。
十、其他。合夥人之間如發生糾紛,應共同協商,本着有利於合夥事業發展的原則予以解決。如協商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。 合夥人(甲方):________年____月____日 合夥人(乙方):________年____月____日
建設工程詳細勘察合同 篇4
借款人:____________________
貸款人:____________________
根據《中華人民共和國民法典》及有關規定,借款人爲基本建設向貸款人申請貸款,經貸款人審查同意發放。爲明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同共同遵守。
第一條 借款人向貸款人借款人民幣(大寫)_______萬元。用於______________。預計分年用款爲;
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______ 年_______萬元。
實際分年用款以國家批准的年度投資計劃和上級行下達的信貸計劃爲準。
第二條 借款人保證從_______年_______月_______日起至_______ 年_______月_______日止,用國家規定的還款資金償還全部貸款。分年分次還款計劃爲:
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______年_______萬元。
第三條 貸款利息:按年息_______%計算,按季計收並計算複利。借款人如不能按本合同規定的分年分次還款計劃歸還的部分作逾期處理,加收利息30%。在本合同有效期內,如國家利率變動,本合同貸款利率亦作相應調整。
第四條 歸還貸款的資金來源按國家有關規定雙方商定爲:__________________________________________
借款人對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保,抵押(或保證)協議作爲合同附件。
第五條 貸款到期,借款人如不能按期償還,由擔保單位代爲償還,擔保單位在接到貸款人還款通知三個月後仍未歸還,貸款人可直接從借款人或擔保單位的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的,可變賣抵押財產歸還貸款。
第六條 因國家調整計劃、產品價格、稅率,以及修正概算等原因需要變更合同條款時,由雙方簽訂變更合同的文件,作爲本合同的組成部分。
第七條 貸款人有權檢查、監督貸款的使用情況,瞭解借款人的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款人應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款人如果不按合同規定使用貸款,貸款人有權收回部分貸款,並對違約使用部分按原定利率加息100%。
第八條 本合同自簽章之日起生效,貸款本息全部清償後失效 .
第九條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解,協商或調解不成的,按下列第_______種方式解決:
(一)提交______________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十條 其他約定事項:_________________________________________________
第十一條 本合同正本三份,借款人、貸款人、擔保單位各執一份,副本_______ 份。
借款人:(簽章)__________________
法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
貸款人:(簽章)__________________
法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
擔保單位:(簽章)________________
法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
建設工程詳細勘察合同 篇5
工程名稱(以單位工程爲準):___________
發包方:(甲方)_______________________
承包方:(乙方)_______________________
工程名稱:________________________
本工程在保修期內如發生施工質量問題,工程承包方應按照國家和本市關於建設工程質量管理的有關規定負責保修。
一、保修期限
自工程竣工驗收並取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。
1.民用與公共建築、一般工業建築、構築物的土建工程爲一年,其中屋面防水工程爲三年;
2.建築物的電氣管線、上下水管線安裝工程爲六個月;
3.建築物的供熱及供冷爲一個採暖期及供冷期;
4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程爲一年;
5.其他特殊要求的工程,其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。
二、保修項目內容及範圍
1.屋面漏雨;
2.煙道、排氣孔道、風道不通;
3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚鬆動、有防水要求的地面漏水;
4.內外牆及頂棚抹灰、面磚、牆紙、油漆等飾面脫落,牆面漿活起鹼脫皮;
5.門窗開關不靈或縫隙超過規範規定;
6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水;
7.外牆板漏水,陽臺積水;
8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;
9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱,電器、電線漏電,照明燈具墜落;
10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷;
11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規範和設計要求;
12.因施工單位造成的其他質量問題。
三、保修責任
施工單位自接到建設工程質量修理通知書(式樣附後)之日起,必須在兩週內到達現場與建設單位共同明確責任方,商議返修內容。屬施工單位責任的,如施工單位未能按期到達現場,建設單位應再次通知施工單位;施工單位自接到再次通知書起一週內仍不能到達時,建設單位有權按原設計標準自行返修,所發生的費用由原施工單位承擔。
四、保修抵押金
1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價後的金額計算,由承包方向發包方支付保修抵押金。其中:
(1)承包一般建安工程200萬元以內的,按2.0%計算;200萬元(不含200萬元)至500萬元的,按1.5%計算;500萬元以上(不含500萬元)的,按1.0%計算。
(2)單獨承包裝飾工程,按1.0%計算。
2.本工程保修抵押金爲__________________元。
金額大寫:____________________________。
五、保修抵押金返還
工程保修期滿,發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。
1.承包一般建安工程,保修期滿一年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%爲______________元。
保修期滿三年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。
2.單獨承包裝飾工程,保修期滿一年,返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。
六、爭議
甲、乙雙方發生爭議時,可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不願通過協商或調解不成的,可以採取下列一種方式解決:
第一種爭議解決方式:向________________仲裁委員會申請仲裁;
第二種爭議解決方式:向________________人民法院起訴。
雙方約定按第________種爭議解決方式解決。
七、合同生效與終止
1.本合同自訂立之日起生效。
2.工程保修期滿,發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)後,本合同即告終止。
八、合同份數
1.本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。
2.本合同副本____份,由甲乙雙方分送施工合同管理機構、質量監督機構及有關部門。
九、工程質量出現永久性缺陷的,應按照國家和本市關於建設工程質量管理的有關規定執行,不在本保修範圍內。
十、屬於設計原因造成的質量缺陷,應按照國家和本市關於建設工程質量管理的有關規定執行,不在本保修範圍內。
十一、雙方議定的其他事項:__________________________________________
承包方(施工保修單位):
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委託代理人:
聯繫電話:
開戶銀行:
帳號:
(公章)
保修合同訂立時間: 年 月 日
發包方(用戶):
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委託代理人:
聯繫電話:
開戶銀行:
帳號:
(公章)
年 月 日
建設工程詳細勘察合同 篇6
建設單位:(以下簡稱甲方)
施工單位:(以下簡稱乙方)
爲加強施工現場環境治理管理,認真執行、貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局的有關環境保護法律、法規和管理要求。依據《中華人民共和國環境保護法》的有關規定。確保施工現場環境保護工作始終保持良好狀態,雙方本着平等、自願的原則,簽訂本協議書。甲方和乙方應當按照各自職責,對施工現場各自施工區域的環境保護進行監督管理,嚴格遵守本協議書的權利、責任和義務。建立起相互理解信任,相互支持配合的良好關係,保障施工現場環境保護工作順利進行。
甲方的權利、責任和義務:
貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定,落實責任制和健全規章制度。加強對施工單位的要求,負責對施工現場環境保護進行全面監督、管理,並對施工現場環境保護工作進行檢查和指導。
施工現場周邊必須進行圍擋,現場大門和圍擋要牢固、整齊、美觀、規範。現場清潔、整齊,主要道路硬化,有排水措施。
建築垃圾、生活垃圾分類存放,並應及時清理,現場出入口要設置洗車設備,確保車輪不帶泥砂上路。
遇有四級以上大風天氣時做好遮蓋工作,採取有效揚塵防治措施。
施工現場存放水泥、砂石、灰土等物料要採取有效揚塵措施,堆放整齊,並配備相應的灑水設施,及時灑水降塵。
砼泵、車輛清洗處應設沉澱池,存儲和使用油料要有防治污染土壤、水體措施,食堂污染應有隔油池,定期掏油。人爲活動噪聲應有控制措施。
由於沒有貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局及公司有關施工現場環境保護的管理規定,未落實責任制和規章制度。對施工現場環境保護沒有進行全面監督、管理、檢查和指導。被上級部門曝光,批評及罰款。或對施工現場造成不良影響,由甲方負責。
乙方的權利、責任和義務:
貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定,落實責任制和健全規章制度。服從管理,對施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作負全面責任。
進入現場施工必須按照總包對環境保護管理的要求施工,施工區和生活區域有明確的劃分,及時清運施工、生活垃圾,或放入指定的容器內,或放入指定的容器內。不能將施工垃圾凌空拋撒。各工種在每天收工前必須做到活完料淨腳下清”的原則。生活區和宿舍內不得亂扔任何垃圾(剩菜、剩飯和不要的日常用品),並放入指定的可回收和不可回收的容器內,保持清潔。
施工現場要防止揚塵,運料汽車出現場大門必須有人負責保潔工作,配備相應的灑水設備。保持地面潮溼、清潔,以防揚塵污染空氣。
四級以上風應及時、快速清掃道路,加大對路面灑水、清掃的頻次,減少揚塵污染。施工現場土方、砂、堆必須覆蓋。
水泥等集中存放在庫房或嚴密遮蓋。
施工現場強噪聲機具應採取有效封閉措施,人爲活動噪聲控制措施合理、有效、現場無違章現象。必須嚴格控制作業時間,一般不超過22時,對人爲的施工噪聲應有降噪措施和管理制度。
所有施工人員進入施工現場必須帶好安全帽,杜絕現場亂扔生活垃圾的發生。
由於沒有貫徹落實國家、市建委、市環保局及公司有關施工現場環境保護管理規定,落實責任制和規章制度。對所屬施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作全面負起責任。
補充條款:
補充條款如下:
加強所負責施工區域的環境保護管理,做到6個100%。
現場道路每天定人進行清掃、灑水;
所負責的施工區域內垃圾分類存放,垃圾定期清理
按《揚塵取費[ ] 號文件》規定增加費率建築1.83%,裝飾0.61%,安裝1.22%執行,進入工程決算。
資金投入使用情況:
施工道路及主要出入口: 元
工地施工道路及加工區域: 元
固定式沖洗設備: 元
密目網: 元
標示標牌: 元
噴淋、噴霧系統: 元
其他用具:水管、掃帚、鐵鍬: 元
視頻監控裝置: 元
建設單位(蓋章): 施工單位(蓋章):
負責人簽字: 負責人簽字:
年 月 日 年 月 日
建設工程詳細勘察合同 篇7
貸款方:
聯繫方式:
借款方:
聯繫方式:
根據國家規定,借款方爲進行基本建設所需貸款,經貸款方審查發放。爲明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。
第一條借款用途:
第二條借款金額
借款方向貸款方借款人民幣______元。
第三條借款利率
自支用貸款之日起,按實際支用數計算利息,並計算複利。在合同規定的借款期內,年息爲______%。借款方如果不按期歸還貸款,逾期部分加收利率______%。
第四條借款期限
借款方保證從______年____月起至______年____月止,用國家規定的還款資金償還全部貸款。貸款逾期不還的部分,貸款方有權限期追回貸款,或者商請借款單位的其它開戶銀行代爲扣款清償。
第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率,以及修正概算等原因,需要變更合同條款時,由雙方簽訂變更合同的文件,作爲本合同的組成部分。
第六條違約責任
貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款,應按違約數額和延期天數,付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,瞭解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款,貸款方有權收回部分貸款,並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的,應按規定減收利息。
第八條本合同條款以外的其它事項,雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
第九條爭議解決方式
甲乙雙方在本合同履行期間如果發生爭議,雙方應該協商解決,協商不成,任何一方可向本合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十條本合同經過簽章後生效,貸款本息全部清償後失效。
本合同一式五份,簽章各方各執一份,報送主管部門、總行、分行各一份,具有同等法律效力。
貸款方:
負責人:
___年____月____日
借款方:
負責人:
___年____月____日
建設工程詳細勘察合同 篇8
1.在研究了上述項目第合同段的招標文件(含補遺書第________號—第________號)和考察了工程現場後,我們願意以人民幣(大寫)________________元(元)的投標總價,或根據上述招標文件覈實後確定的另一金額,遵照招標文件的要求承擔本合同工程的實施、完成及其缺陷修復工作。
2.第合同段由k+至k+,長約________km,設計等級爲高速公路,路面主要採用瀝青混凝土路面。有立交________處;特大橋________座,計長________m;大中橋________座,計長________m;隧道________座,計長________m,以及其它構造物工程等。
3.如果你單位接受我們的投標,我們將保證在接到監理工程師的開工通知書後,在本投標書附錄內寫明的開工期內開工,並在個月的工期內完成本合同工程,達到合同規定的要求,該工期從本投標書附錄內寫明的開工期的最後一天算起。
4.如果你單位接受我們的投標,我們將保證按照你單位認可的條件,以本投標書附錄內寫明的金額,提交履約擔保。
5.我們同意在從規定的開標之日起70天的投標文件有效期內,嚴格遵守本投標書的各項承諾。在此期限屆滿之前,本投標書始終對我方具有約束力,並隨時接受中標。
6.在合同協議書正式簽署生效之前,本投標書連同你單位的中標通知書將構成我們雙方之間共同遵守的文件,對雙方具有約束力。
7.我們理解,你單位不一定接受最低標價的投標或你單位接到的其它任何投標。同時也理解,你單位不負擔我們的任何投標費用。
8.隨同本投標書,我們出具金額爲人民幣50萬元的投標擔保。如果我們在本投標文件有效期內撤回投標文件;或在接到中標通知書後的28天內未能或拒絕簽訂合同協議書;或未能提交履約擔保,你單位有權沒收投標擔保金,另選中標單位。
投標人地址:_________________
郵編:_________________
投標人:_________________
(全稱)(蓋章)電話:_________________
法定代表人或其授權的代理人傳真:
_________________(職務、姓名)(簽字)
日期:________年________月________日
建設工程詳細勘察合同 篇9
借款方:
身份證號碼:
貸款方:
身份證號碼:
借款方爲下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款,經貸款方審查同意發放。爲明確雙方責任,恪守信用,根據有關規定,特簽訂本合同。
第一條 本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款(大寫)_________元,用於_________.本貸款期從開始支用之日起,至還清全部貸款本息止,貸款期爲_________年。
第二條 本貸款是爲建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款,實行專款專用。不得用於擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。
第三條 自支用貸款之日起,貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內,月利率爲_________。借款方不按期歸還貸款,逾期部分加收利息_________%,對超儲積壓設備(材料)佔用的貸款加收利息_________%.
第四條 借款方保證在_________年_________月_________日之前,用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還,貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。
第五條 貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款,如未按期提供貸款,應承擔由此造成的經濟損失。
第六條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,瞭解借款方的經營管理、計劃執行、設備採購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款,貸款方有權扣回貸款本息,並對違約使用部分加收罰息_________%.
第七條 本合同條款以外的其他事項,雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
第八條 本合同經雙方簽章後生效,貸款本息全部清償後失效。合同一式_________份,借貸雙方簽章後各執一份,報送_________各一份。
借款方(公章)_________
貸款方(公章)_________
負責人(簽字)_________
負責人(簽字)_________
地址:_________
地址:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設工程詳細勘察合同 篇10
合法的建設工程合同
發包方(甲方):
承包方(乙方):
一、承包事項:平頂山_________樓及室外管網道路工程技術資料
二、承包方式:
1、平米包乾_________元。2、總建築面積爲:67002,價款爲:10050元。大寫:一萬零伍拾元。
2、室外管網定價包乾價款爲:。
3、合計:合同總價款爲:(大寫:)。
三、合同工期:合同工期爲________年____月____日至________年____月____日。
四、付款方式
1、甲方每月支付乙方工程資料費20。00(大寫:兩千元整)如果甲方在達到資料費支付條件後____日內無法支付乙方工程資料費,乙方保留停止工作和解除合同的'權力。
2、如果在合同工期內,甲方未完成所有施工任務,導致乙方的工程資料未在合同工期內完成竣工備案,工程合同發生延期,則在延期的月份內,甲方需按月支付乙方工程資料費20。00(大寫:兩千元整)。延期月份15天以下(含15天)按半月計算,15天以上的按全月計算。
五、承包範圍:工程技術資料的填寫、收集、整理、組卷、歸檔、備案,直至竣工。
六、辦公用品歸屬:電腦、打印機、複印機、紙張、辦公桌椅、資料櫃、筆、釘書機、釘書釘、尺、壁紙刀、膠水、資料盒由甲方提供,資料軟件由乙方承擔。
七、工作分工
乙方要保證資料填寫、整理與工程進度同步的,工程竣工驗收前做好組卷和預驗收工作。
①檢驗試驗:甲方按乙方的要求負責原材料的、試樣、試件的取樣及製作,乙方負責相關資料的填寫並送試驗室承辦檢驗試驗工作(檢驗試驗費用由甲方承擔)。
②資料編制填寫:施工組織設計、施工方案、各種圖、安全資料中有技術要求和方案要求的由甲方工程師編制,所有報驗表、檢驗批表、驗收表、統表等均由乙方負責填寫。
③資料簽字由乙方找相關人員簽字的,要求與工程同步。
④分包工程技術資料:乙方負責收集檢查驗收所有分包工程技術資料,並整理歸檔。
八、合同履行期間,乙方進入施工現場要戴好安全帽並按規劃的路線行走,防止出現人身傷亡事故。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
建設工程詳細勘察合同 篇11
反訴人(原審被告):___________,身份證號等相關信息___________。
被反訴人(原審原告):___________,身份證號等相關信息___________。
反訴請求:
1、判令被反訴人___________
2、反訴訴訟費用由被告承擔。
事實和理由:
___________
綜上所述,反述人認爲___________,爲保護公民的___________合法權益不受侵犯,特提起反訴,請法院判如所請,
此致
___________法院
反訴人:___________
___________年___________月___________日
建設工程詳細勘察合同 篇12
甲方:____________
乙方:____________
1、工程名稱:____________
2、工程地點:____________
3、工程工期:工期進度按項目部下達的計劃爲準
4、承包方式:包工包料,材料包括(模板、元釘、止水螺桿、腳手架鋼管、扣件、及圓盤鋸、小型工具和三級電箱以下的電線等)
5、承包內容:木模全部工程量及內外腳手架,含張設安全網、鋪設竹簙
6、承包範圍:圖紙範圍內所有有關木工模板制安分項工程的工作內容,直至竣工清理結束。具體承包內容包括:模板翻樣;配合放線;模板、木方制安及拆除;鋼管、扣件搭設及加固;模板限位及拆除;
每道工序(模板內外、施工縫等)施工前後的垃圾清理;砼澆搗時指派專人值班護模;砼澆搗後跑模砼打鑿、磨光;穿牆螺桿起回絲;模板塗刷脫模劑;施工縫的隔離網制安及拆除、清理;砼吊模;砼構造柱、圈樑、腰帶、預留洞的模板安拆;預留插筋處模板打洞;預埋鐵件的放置;材料的清理、拔釘、吊運、歸堆;二次結構全部工作;腳手架的搭設及拆除。
9、承包價格:按模板接觸面積綜合樓45/m2,綜合車間2和水合車間都是58/m2,車間用塔吊就減去1萬元人工工資,綜合樓外腳手架按建築面積25元計算、綜合車間2和水合車間外腳手架按建築面積23元計算(包含人工、材料)。
二、雙方的責任和義務
(一)甲方的責任和義務
1、爲加強甲方對乙方施工全過程的施工監控管理,現甲方委派蔡慶同志爲本工程項目負責人(甲方代表),負責該工程的一切對外活動,負責協調建設方的關係。
2、及時組織乙方會同建設方、設計單位圖紙會審,並協助乙方辦理好設計圖紙變更的有關簽證手續。
3、協助乙方做好工程施工期間與當地有關部門的協調工作。
4、在施工過程中,甲方有權對乙方施工全過程進行監督管理,在施工過程中依照甲方的管理規定進行項目管理,甲方有權對乙方違規行爲進行處罰,乙方不得以任何理由拒絕。
5、如乙方違背合同施工,不能適應本工程該工種的承包,甲方有權責令乙方返工、整改,直至甲方有權單方面終止本合同,有權及時清退乙方退場,乙方必須無條件服從,同時甲方保留向乙方追償由此造成損失的權利。
(二)乙方的責任和義務
1、乙方簽訂合同人任該工種負責人(責任人)。
2、乙方必須無條件履行甲方與建設方簽訂的工程合同的各項條款,執行來自建設方及甲方的指令。
3、乙方在充分了解該工程項目後,表示完全有能力(人、財、物)按工程合同內容執行並完成好本項目。如因乙方在資金、施工力量、質量、安全、施工管理等方面原因不能達到工程所在地政府有關部門及建設方、甲方要求而造成違紀和違約,乙方必須無條件承擔由此造成的全部責任(包括全部民事和刑事責任),並承擔由此給甲方帶來的市場信譽和全部經濟損失。
4、乙方必須在合同約定的工期內完成施工任務,若在合同約定的工期內不能完成施工任務的,承擔相應的違約責任,工期以甲方的形象進度爲準。
5、乙方將本工程該工種的所有施工人員(包括管理人員)編好花名冊,並將身份證交由甲方複印備案,以便甲方到工程所在地或有關部門辦理有關手續。若在乙方送交甲方的花名冊中無名單者,所發生的一切傷亡事故或其他原因所引起的損失均由乙方承擔。
6、乙方應自行處理好外欠債務和職工工資分配,由於乙方管理不善等原因造成虧損,由乙方負責。
甲方:____________
乙方:____________
籤於:____________
建設工程詳細勘察合同 篇13
甲方:_________________________
乙方:_________________________
爲了在工程建設中防止各種不正當行爲的發生,促進本單位的黨風廉政建設,根據國家和________________有關工程承發包和廉政建設的各項規定以及________________關於《________________》,特訂立如下協議:
一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和_________關於黨風廉政建設的各項規定和關於建設工程承發包的各項規定。
二、甲方及其工作人員應做到
(一)甲方工作人員(含家屬、子女,下同)不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。
(二)甲方工作人員應當保持與乙方的正常業務交往,不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品,不得向乙方索要(或接受)通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品,不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。
(三)甲方工作人員不得參加可能影響公正執行公務的宴請和高消費的娛樂活動。
(四)甲方工作人員不得要求或者接受乙方爲其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排,以及出國出境提供方便。
(五)甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內外旅遊活動。
(六)甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。
三、乙方及其工作人員應當做到
(一)乙方應當通過正常途徑開展相對業務工作,不得爲獲取某些不正當利益而向甲方工作人員(含家屬、子女,下同)贈送禮金、有價證券和貴重物品等。
(二)乙方工作人員不得爲謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。
(三)乙方不得以洽談業務、簽訂經濟合同等爲藉口,邀請甲方工作人員外出旅遊或進入營業性高檔娛樂場所。
(四)乙方不得爲甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。
風險告知:在結算工程量上實事求是,做到手續齊全,工程結算時要嚴格按照規定程序辦理,要廉潔自律,提高遵紀守規的自覺性,嚴格按結算管理辦法執行。
四、乙方如發現甲方及其工作人員有違反上述協議者,應當向甲方領導或者甲方上級單位舉報,甲方不得找任何藉口對乙方進行報復或刁難、延誤工作。
五、甲方發現乙方有違反本協議或者採用不正當的手段賄賂甲方工作人員,甲方應向乙方上級領導或有關部門舉報,由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔。
六、本協議作爲工程承發包合同的附件,經協議雙方簽署後立即生效。
七、本協議一式_____份,甲乙雙方各執_____份,送交見證部門和紀檢監察機關各_____份。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):_______________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年_______月_______日 _________年_______月_______日
建設工程詳細勘察合同 篇14
工程名稱:__________________________________
工程地點:__________________________________
合同編號:__________________________________
由設計人編填)
設計證書等級:______________________________
發包人:____________________________________
設計人:____________________________________
簽訂日期:__________________________________
深圳市規劃與國土資源局監製
發包人:____________________________________
設計人:____________________________________
發包人委託勘察人承擔______________________________工程設計,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條本合同依據下列文件簽訂
1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》。
1.2《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。
1.3《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。
1.4國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。
1.5建設工程批准文件。
第二條本合同設計項目的內容
2.1工程名稱:__________________________
2.2設計指標
建設用地面積
建築總面積
規定建築面積
建築高度或層數
建築覆蓋率
第三條發包人應向設計人提交的有關資料及文件:
序號,資料及文件名稱,文件編號,份數,提交日期,有關事宜。
《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》
第四條設計人應向發包人交付的設計資料及文件:
序號
資料及文件名稱
份數
提交日期
有關事宜
第五條本合同設計收費估算爲____________元人民幣。設計費支付進度詳見下表。
付費次序
佔總設計費%
付費額(元)
付費時間(由交付設計文件所決定)
第一次付費
20%定金
20%定金
說明:1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。2.在提交最後一部分施工圖的同時結清全部設計費,不留尾款。3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)覈定,多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時,雙方另行簽訂補充協議。4.本合同履行後,定金抵作設計費。
第六條雙方責任
6.1發包人責任:
6.1.1發包人按本合同第三條規定的內容,在規定的時間內向設計人提交資料及文件,並對其完整性、正確性及時限負責,發包人不得要求設計人違反《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定及國家有關標準進行設計。
6.1.2發包人提交上述資料及文件超過規定期限15天以內,設計人按合同第四條規定交付設計文件時間順延;超過規定期限15天以上時,設計人員有權重新確定提交設計文件的時間。
6.1.3發包人變更委託設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設計人設計需返工時,雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外,發包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。
在未籤合同前發包人已同意,設計人爲發包人所做的各項設計工作,應按收費標準,相應支付設計費。
6.1.4發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計資料及文件時,如果設計人能夠做到,發包人應根據設計人提前投入的工作量,向設計人支付趕工費。
6.1.5發包人應爲派赴現場處理有關設計問題的工作人員,提供必要的工作生活及交通等方便條件。
6.1.6發包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術。未經設計人同意,發包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、複製或向第三人轉讓或用於本合同外的項目,如發生以上情況,發包人應負法律責任,設計人有權向發包人提出索賠。
6.2設計人責任:
6.2.1設計人應嚴格按照《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定,有關工程強制性標準,國家和地方技術規範、標準、規程及發包人提出的設計要求,進行工程設計,技術經濟指標符合《深圳市建築技術經濟指標計算規定》,按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料,並對其負責。
6.2.2設計人採用的主要技術標準是:__________________
6.2.3設計合理使用年限爲__________________年。
6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及文件。
6.2.5設計人交付設計資料及文件後,按規定參加有關的設計審查,並根據審查結論負責對不超出原定範圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件,本年內項目開始施工,負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工,設計人仍負責上述工作,但應按所需工作量向發包人適當收取諮詢服務費,收費額由雙方商定。
6.2.6設計人應保護髮包人的知識產權,不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況並給發包人造成經濟損失,發包人有權向設計人索賠。
第七條違約責任
7.1在合同履行期間,發包人要求終止或解除合同,設計人未開始設計工作的,不退還發包人己付的定金;已開始設計工作的,發包人應根據設計人已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。
7.2發包人應按本合同第五條規定的金額和時間向設計人支付設計費,每逾期支付一天,應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時,設計人有權暫停履行下階段工作,並書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建,發包人均按7.l條規定支付設計費。
7.3設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由於設計人員錯誤造成工程質量事故損失,設計人除負責採取補救措施外,應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金,賠償金由雙方商定爲實際損失的____________%.
7.4由於設計人自身原因,延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計文件的交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的千分之二。
7.5合同生效後,設計人要求終止或解除合同,設計人應雙倍返還定金。
第八條其他
8.1發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時,雙方應另行簽訂補充協議或技術諮詢服務合同。
8.2設計人爲本合同項目所採用的國家或地方標準圖,由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程設計收費標準》規定的份數,設計人另收工本費。
8.3本工程設計資料及文件中,建築材料、建築構配件和設備,應當註明其規格、型號、性能等技術指標,設計人不得指定生產廠、供應商,發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時,所需要費用由發包人承擔。
8.4發包人委託設計配合引進項目的設計任務,從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段,應吸收承擔有關設計任務的設計人蔘加。出國費用,除制裝費外,其它費用由發包人支付。
8.5發包人委託設計人承擔本合同內容之外的工作服務,另行支付費用。
8.6由於不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協商解決。
8.7本合同發生爭議,雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由_____仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構,事後又未達成仲裁書面協議的,可向人民法院起訴。
8.8本合同一式____________份,發包人____________份,設計人____________份。
8.9本合同經雙方簽章並在發包人向設計人支付訂金後生效。
8.10本合同生效後,按規定到深圳市規劃與國土資源局或其派出機構備案。雙方履行完合同規定的義務後,本合同即行終止。
8.11本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等,均爲本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
8.12其它約定事項:_______________________________
發包人名稱:______________設計人名稱:_______________
(蓋章)(蓋章)
法定代表人:(簽字)______法定代表人:(簽字)_______
委託代理人:(簽字)______委託代理人:(簽字)_______
住所:____________________住所:_____________________
郵政編碼:________________郵政編碼:_________________
電話:____________________電話:_____________________
傳真:____________________傳真:_____________________
開戶銀行:________________開戶銀行:_________________
銀行帳號:________________銀行帳號:_________________
建設行政主管部門備案:____鑑證意見:_________________
備案號:__________________經辦人:___________________
備案日期:____年___月___日鑑證日期:_____年___月___日
看了“深圳市建設工程合同範本”的人還看了:
4.深圳市家政服務合同範本
建設工程詳細勘察合同 篇15
上訴人(一審被告):_________________甲公司(原達州__________公司)
住所地:_________________成都市__________路_____號_____樓
法定代表人:_________________黃__________執行董事
被上訴人(一審原告):_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生
身份證號:_____________
住所地:_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號
被上訴人(一審被告):_________________乙公司
住所地:_________________成都市__________巷__________號
法定代表人:_________________劉__________總經理
上訴請求:_________________
1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。
上訴人於年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》,上訴人對該判決不服,現提起上訴。
上訴人“甲公司“認爲:_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工,亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》,更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相,錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程,並交由被上訴人萬__________組織施工,實屬事實不清,證據不足,認定錯誤。其理由有三:_________________
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴,不講事實。
年月日,上訴人作爲甲方與作爲乙方的萬__________簽訂了一份關於__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定:_________________乙方以甲方名義進行承包施工,工程名稱爲__________街整治工程。後來,由於沒能中標,該合同自然終止,沒能履行。至於同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關於__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》,並由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因爲,“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交併非__________街立交,__________橋亮化、美化並非__________街亮化、美化。兩者怎麼會是同一件事,同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然,一審法院的認定牽強附會,缺乏根據,不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先,萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議,又沒有結算書依據,哪來的工程結算呢?其次,庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》複印件,卻稱拿不出原件,僅說原件在建設局。爲什麼施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且,這只是張封面沒有具體的結算內容。同時,既沒有發包建設單位建設局蓋章,也沒有承包單位“乙公司”蓋章,僅僅在“施工(編制)單位”一欄,有“四川__________建築工程有限公司第一項目部”公章,該欄的旁邊有“達州__________公司”公章,而萬__________在上面僅是技術負責人,並非項目經理或承包人。衆所周知,工程竣工造價結算,是發生在建設發包單位同施工承包單位之間,而這份結算書卻不是。如果是轉包結算,那麼“乙公司”應有簽字和蓋章。爲什麼沒有?如果是內部分包結算,那爲什麼不是萬__________同“達州__________公司”結算,而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子,那爲什麼又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質爲何還打“達州__________公司”牌子?再則,工程造價一欄爲865666元,而一審認定工程總結算價爲752700元,稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上,標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造,均不涉及拆遷,哪來扣拆遷費呢?凡此種種,疑點重重。怎麼能採信成爲有效證據呢?毫無疑問,這是一份重複複印嫁接“達州__________公司”公章的僞造證據。一審法院卻不加認真核實審查,主觀武斷的認爲上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關於__________橋亮化、美化工程的結算,因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程,這種做法於法無據。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前後矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建,“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。
根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定:_________________“訴訟過程中,當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委託代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據,人民法院應當予以確認,但當事人反悔並有相反證據足以推翻的除外。”顯然,“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述,但第二次又否認。同時,本案有其他證據足以證實“達州__________公司”並未介入該工程。除上列證據外,還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關係,那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款,“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而,一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述,一審判決無視本案事實真相,將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上,並以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定爲是上訴人與被上訴人萬__________之間的關於__________橋亮化、美化工程約定的依據,同時,在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件覈對的證據複印件的真實性存在極大異議的情況下,冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法,實屬認定事實錯誤,沒有任何法律依據,應予改判。請二審法院查明本案事實,依法作出公正判決,以維護上訴人之合法權益。
此致
成都市中級人民法院
上訴人:_________________甲公司
年_____月_____日
建設工程詳細勘察合同 篇16
發包人(全稱):__________________
承包人(全稱):__________________
根據《_____》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就
工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱:___________________________,建設工程施工承包合同範本。
2、工程地點:___________________________。
3、工程立項批准文號:__________________。
4、資金來源:___________________________。
5、工程內容:___________________________。
羣體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6、工程承包範圍:
_____________________________________________。
二、合同工期
計劃開工日期:_________年_________月_________日。
計劃竣工日期:_________年_________月_________日。
工期總日曆天數:_________天。工期總日曆天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日曆天數爲準。
三、質量標準
工程質量符合___________________________標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1、簽約合同價爲:
人民幣(大寫__________________)?(¥_________元);
其中:
(1)安全文明施工費:
人民幣(大寫__________________)?(¥_________元);
(2)材料和工程設備暫估價金額:
人民幣(大寫__________________)?(¥_________元);
(3)專業工程暫估價金額:
人民幣(大寫__________________)?(¥_________元);
(4)暫列金額:
人民幣(大寫__________________)?(¥_________元);
2、合同價格形式:__________________。
五、項目經理
承包人項目經理:__________________。
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件,合同範本《建設工程施工承包合同範本》。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
七、承諾
1、發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2、承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責_____及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3、發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同於_________年_________月_________日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在___________________________簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自_________生效。
十三、合同份數
本合同一式_________份,均具有同等法律效力,發包人執_________份,承包人執_________份。
發包人:_________________(公章)?承包人:_______________(公章)
法定代表人或其委託代理人:?法定代表人或其委託代理人:
_________________________(簽字)?______________________(簽字)
組織機構代碼:________________?組織機構代碼:________________
地?址:_______________________?地?址:_______________________
郵政編碼:____________________?郵政編碼:____________________
法定代表人:__________________?法定代表人:__________________
委託代理人:__________________?委託代理人:__________________
電?話:_______________________?電?話:_______________________
傳?真:_______________________?傳?真:_______________________
電子信箱:____________________?電子信箱:____________________
開戶銀行:____________________?開戶銀行:____________________
賬?號:_______________________?賬?號:_______________________