貨物買賣合同（CIF）（精選22篇）
貨物買賣合同（CIF） 篇1
供方：(以下簡稱甲方)
需方：(以下簡稱乙方)
一、產品名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額：單位：人民幣(元)
二、品質保證：原廠包裝、原廠標準。
三、交貨地點及方式：供方負責送貨至需方公司所在地，供需雙方共同驗收並簽字確認。
四、交貨期：合同簽訂之日起一週內。
五、產品保修責任：自交貨驗收合格之日起，主機保修24個月，人爲及不可抗力原因造成損壞除外，保修期滿後供方負責使用原廠配件進行有償維修。
六、付款方式：貨到當日內支付總額的80%,十日內付清其餘20%。
七、違約責任：供方不能按時交貨每延遲一天需支付合同總額1‰的違約金，需方於付款之日不能按時付款每延遲一天按合同總額的1‰支付違約金。
八、其他約定事項：合同執行過程中如出現爭議，雙方友好協商解決。
九、本合同一式貳份，供需雙方各執壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
貨物買賣合同（CIF） 篇2
甲方將下列貨物賣與乙方：
名 稱：__________________
規格或型號：____________
品 牌：__________________
生產商：_________________
數 量：__________________
二、單價和貨款總額
雙方約定的價格條款是：__________________。
本合同總價款爲人民幣______萬元
三、交貨時間和交貨數量
交貨時間爲____年__月__日;
每批次交貨數量的限制是：__________________
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔
雙方確定的交貨地點爲__________________;
運輸方式爲：
運費由乙方承擔，但是已經合併計算入本合同的貨物單價中
五、質量標準和驗收條款
雙方約定的質量標準是：__________________
封樣的方式和保存：__________________
乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。
六、包裝和標籤
雙方確定的包裝材料和方式是：__________________
貨物標籤商定爲：__________________
七、損失風險
貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其後的損失風險由乙方承擔。
八、貨物所有權
在乙方如數、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權，乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。
九、貨款結算和支付
結算和支付期限爲：____年__月__日
支付方式爲：__________________
十、知識產權
甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。
十一、保密條款
有關本合同的協商、簽訂和本合同的所有內容，以及爲履行本合同而知悉的對方的商業祕密，包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、文件、圖紙、價格等，雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求，不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。
十二、合同的變更、解除和終止
雙方協商一致並達成新的條款時，可以變更本合同;
任何一方違約，對方在追究違約方的違約責任的同時，有權決定是否解除本合同;
在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止
十三、違約責任
交貨遲延的違約責任：_________________________
驗收遲延的違約責任：甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險，同時按日支付違約金________元;
貨款支付遲延的違約責任：____________________
交貨不合格時的違約責任：____________________
違反保密條款的違約責任：支付違約金_____萬元，但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大於_____萬元時，上述款項應當如數賠償給守約方。
十四、合同的生效
本合同經雙方簽章後生效。
十五、爭議的解決
因履行本合同發生爭議的，雙方協商解決，協商不成時，提交原告住所地的人民法院裁決。
十六、合同文本
本合同一式二份，雙方各執一份。
十七、文書和意見的送達地址
雙方明確本合同註明的聯絡方式是合適的，任何因履行本合同的所需的與對方的聯繫和文書都以上述方式進行，除非經對方的書面確認才得以變更。
甲方(簽章)：_______________乙方(簽章)：_____________
法定代表人： ________________ 法定代表人： ______________
代理人：(簽字)_____________代理人：(簽字)__________
_______年____月____日 _______年____月____日
貨物買賣合同（CIF） 篇3
出賣人：_________________（以下簡稱甲方），買受人：______________（以下簡稱乙方），茲爲_______貨物欠款買賣，經雙方締結合同如下：
第一條 甲方願將_______貨_______件賣與乙方，約定_______年_______月_______日交付清楚。
第二條 貨價議定每件人民幣______________元整（或依照交貨日交貨地的市價爲標準）。
第三條 乙方應自交貨日起算_______日內支付貨價與甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。
第四條 甲方如屆交貨期不能交貨，或僅能交付一部分時，於_______日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買賣合同，但須接到通知日起算_______日內答覆逾期即視爲承認延期。
第五條 甲方如屆期不交貨又未經依前條約定通知乙方時，乙方可限相當日期催交貨，倘逾期仍不交時，乙方可解除合同。
第六條 如因天災地變，或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的，可以延緩至不能交貨原因消除後___日內交付。
第七條 乙方交款之期以甲方交貨之期爲標準。
第八條 乙方逾交款日期不爲交款的，甲方可以定相當期限催告交款，並請求自約定交款日期起算至交款日止，按每百元日折計算遲延利息。
第九條 甲方所交付的貨品，如有不合規格或品質惡劣或數量短少時，甲方應負補充或交換或減少價金的義務。
第十條 乙方發現貨晶有瑕疵時，應即通知甲方並限期請求甲方履行前條的義務，倘甲方不履行義務時，乙方除可解除合同外並可請求損害賠償，甲方無異議。
第十一條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：
（一）提交______________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十二條 其他約定事項：____________________________
本合一式兩份，甲、乙雙方各執一份爲憑。
出賣人（甲方）：______________
買受人（乙方）：______________
__________年_______月_______日
貨物買賣合同（CIF） 篇4
甲方(賣方)：________
乙方(買方)：________
一、甲方自願將車賣給乙方，車輛產權屬於賣方，內容真實，無產權糾紛，一旦發生問題由甲方負責。
二、經雙方轉讓價格爲：_________元，大寫：________元整。
三、此車自__________年________月______日以前與本車發生的一切有關事情及問題由甲方負責。
四、此車__________年________月______日以後與本車發生的一切有關事情及問題由乙方負責。
五、過戶由_______方辦理，甲乙雙方出示手續，一切過戶費用由_______方承擔，期限爲10天。
六、因車是二手車，甲方需在購買前向乙方說明車輛有無使用問題或任何汽車機器問題，如乙方在使用中因車況不良，造成一切事故，由甲方負責。
七、汽車質量：該車於__________年________月登記，檢驗合格期至__________年________月。該車強制保險繳至__________年________月______日，因雙方交易車輛爲舊機動車車輛。
八、權利義務：
1、甲方向乙方轉讓車輛時向買受人提供車輛證件，說明汽車的現狀。
2、乙方在購車時應認真檢查甲方所提供的車輛證件、手續是否齊全。並且應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。乙方在購買該車後，負責車輛的維修以及相關規費的繳納。
九、雙方簽字協議生效以後，車輛產權屬於乙方。
十、本協議一式兩份，雙方簽字後立即生效。
甲方(賣方)：____________乙方(買方)：____________
____________年________月______日____________年________月______日
貨物買賣合同（CIF） 篇5
買賣合同(七)
訂立合同雙方：
購貨單位：____ (以下簡稱甲方)
供貨單位：____ (以下簡稱乙方)
第一條 其產品名稱、規格、質量(技術指標)、單價、總價等，如表所列：
第二條 產品包裝規格及費用
第三條 驗收方法
第四條 貨款及費用等付款及結算辦法
第五條 交貨規定
1.交貨方式：____
2.交貨地點：____
3.交貨日期：____
4.運輸費：____
第六條 經濟責任
1.乙方應負的經濟責任
(1)產品花色、品種、規格、質量不符合本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由於上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之 計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
(2)乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由於退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的 ____%的罰金。
(3)產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價值 ____%的罰金付給甲方。
(4)產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之 的罰金。
(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。
2.甲方應負的經濟責任
(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值____%的罰金。
(2)甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值 ____%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。
(3)甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之 的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。
(4)屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之 的罰金。
(5)甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之 計算付給乙方，作爲延期罰金。
(6)乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條 產品價格如須調整，必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之 作爲罰金付給甲方。
第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分註銷合同，必須提出充分理由，經雙方協商提出註銷合同一方須向對方償付註銷合同部分總額 ____%的補償金。
第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前 天與甲方協商。
第十條 本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，並要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得有關機構證明後，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，並全部或者部分免予承擔違約責任。
第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。(兩者選一)
第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，並按本合同規定將貨款結算以後作廢。
第十四條 本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附於本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十五條 本合同一式 份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本 份。
訂立合同人：
甲方：____ (蓋章) 乙方：____ (蓋章)
代理人：____ (蓋章) 代理人：____ (蓋章)
負責人：____ (蓋章) 負責人：____ (蓋章)
地址：____ 地址：____
電話：____ 電話：____
開戶銀行、帳號 開戶銀行、帳號
____年____月____日
貨物買賣合同（CIF） 篇6
買方：__________________________賣方：__________________________
買方經辦人：____________________賣方經辦人：____________________
買方E-Mail：____________________賣方E-Mail：____________________
合同簽定地點：__________________用戶編碼：______________________
合同簽定時間：__________________合同編碼：______________________
買賣雙方經友好協商，達成以下協議：
1.產品名稱、型號及規格、數量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、保險費、合同總金額：
2.產品驗收
質量標準：產品驗收質量標準按生產廠家的產品質量標準執行。
對於賣方出售給買方的貨物賣方保證：均爲上述標明的原廠家生產或原廠家認可的產地製造的產品。均不得有曾使用過的產品、殘次品、不合格產品。
買方如發現產品存在質量問題，在收到貨物後____天內應及時向賣方反映，併發給賣方對產品質量質疑的書面意見，賣方應根據買方的要求及時與生產廠方聯繫，並負責最終妥善解決。
3.交貨地點：買方填寫____________________________________________________
4.發運方式及運輸
保險的價格計算：
買方選擇發運方式：
○特快專遞：小於等於_____克_____元，雜費_____元，共計_____元(起價)。以後每超過_____克再加_____元。
○航空快遞：小於等於_____克_____元，雜費_____元，共計_____元(起價)。以後每超過_____克再加_____元。
○平郵包裹：小於等於_____千克_____元，雜費_____元，共計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。
○航空運輸：小於等於_____千克_____元，雜費_____，共計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。
○鐵路快運：小於等於_____千克_____元，雜費_____元，共計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。
以下小件產品的參考收費標準不按以上收費標準計算：
每件包裹重量在_____千克左右的貴重IC：如_____，_____等_____元/個(塊)
每件包裹重量在_____千克左右的配件：_____，_____，_____等_____元/個(塊)
每件包裹重量在_____千克左右的配件和小設備：_____板，_____，_____等_____元/個(塊)
注意上述收費不包括包裝費、保險費。
買方選擇投保金額：
買方要求按所填的投保金額上保險__________人民幣：元
保險費率按○_____%(特快專遞)○_____%(航空快遞)○_____%(平郵包裹，航空運輸，鐵路快運)
5.包裝方式
買方選擇包裝方式：
○廠家原包裝(或供方散包)加郵局硬紙盒包裝：小於等於_____克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元。
○廠家原包裝(或供方散包)加定製木箱包裝：小於等於_____克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元。
6.匯款方式
買方選擇：
○銀行電匯○郵政匯款○在線支付○信用卡支付
(1)銀行電匯：(2)郵局匯款：
單位名稱：__________________單位名稱：_____________________
開戶銀行：__________________收款人：_______________________
銀行帳號：__________________詳細地址：_____________________
郵政編碼：__________________
(3)在線支付：
單位名稱：__________________(4)信用卡支付：______________
開戶銀行：__________________招商銀行一卡通：_______________
銀行帳號：__________________收款人：_______________________
7.付款方式
預付款支付方式：
賣方與生產廠家落實貨源後，買方按上述合同總金額的_____%(即￥____________元)在合同簽字後_____日內(即_____年____月____日之前)匯出預付款給賣方，如買方在合同簽字後7日內未發出預付款，買方需供方重新確認。
所剩餘款支付方式：
買方按照上述到貨期期限終止日提前15天向賣方支付所剩餘款。買方可選擇一次性付清餘款或分兩次付清餘款(與下一條款發貨時間買方選擇一次全部交貨或分兩次交貨相對應)。
○一次性付清所剩餘款時間：____________年______月______日
一次性付清所剩餘款金額：￥____________________元
○分兩次付清所剩餘款，第一次交付餘款時間：________年______月______日
第一次交付餘款金額：￥__________________元
第二次交付餘款時間：______年_____月_____日
第二次交付餘款金額：￥__________________元
8.發貨時間
買方選擇：○賣方在收到買方全部貨款後7個工作日內發貨。一次全部交貨。
○由於到貨期分散時間較長，按照買方要求先到的貨先交貨，共分兩次交貨：
第一次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨，交貨內容：序號___數量、序號___數量、…序號___數量;
第二次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨，交貨內容：序號___數量、序號___數量、…序號___數量。
9.違約責任
賣方責任：買方付清餘款後，賣方如未能按期交貨，賣方保證在買方認爲有必要終止採購後應無條件退款。
如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成，或在網上網站因各種無法控制的原因丟失了有關的信息、記錄等情況發生時，由此而造成交貨期延誤，賣方不承擔違約責任。除以上情況之外，由於賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發生時，賣方應與買方協商，對給買方造成的直接損失予與賠償，但對買方的任何間接損失賣方不予賠償。
買方責任：買方保證按上述付款日期及時交付貨款，如未能及時交付貨款，由此而給賣方造成延期交貨的情況發生，應由買方承擔全部責任。
如買方未能按照上述時間付款，經賣方多次催交貨款(一般情況下，在各次交款日期前一個工作日和延誤交款日期後一週，一月，三月，六月，賣方會向買方發出催交貨款通知書。注：如賣方未按上述日期發出催交貨款通知書，賣方不承擔違約責任)，買方仍未及時付款，至使拖交貨款達___個月以上的情況發生時，由此而給賣方造成的直接經濟損失，應由買方承擔全部責任。
10.其它條款
合同編碼：______________________________。買方匯款時請註明合同編碼。
合同附件共計____份，指買方填寫的確認回單，是本合同的組成部分，具同樣的法律效力。
本合同生效期：自買方付款到賬後即日生效，至本合同各項條款全部執行完畢時截止。
如合同在執行過程中買賣雙方之間發生糾紛，雙方應本着友好協商的方法解決，如協商未果，按國家《合同法》有關條款執行。
買方：____________________________
公司註冊地址：____________________
郵編：____________________________
聯繫地址：________________________
郵編：____________________________
電話：___________________________
傳真：____________________________
開戶銀行：________________________
銀行帳號：________________________
納稅人登記號：____________________
買方代表簽名：____________________
賣方：____________________________
公司註冊地址：____________________
郵編：____________________________
聯繫地址：________________________
郵編：____________________________
電話：___________________________
傳真：____________________________
開戶銀行：________________________
銀行帳號：________________________
納稅人登記號：____________________
買方代表簽名：____________________
貨物買賣合同（CIF） 篇7
賣 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________ 國籍：____________
買 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________ 國籍：____________
買賣雙方在平等互利基礎上，訂立下列合同條款，共同信守。
第一條 品名、數量、價格
品名及規格：________
數 量：________
單 價：________
總 價：________
第二條 包裝：____________________________
第三條 保險：由買方按發票金額 年 月 日在____ 市用____ 文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各持一份，具有同等效力。
買方：____________ 賣方：____________
代表：____________ 代表：____________
____年____月____日 ____年____月____日
貨物買賣合同（CIF） 篇8
合同編號：
) 立存量房買賣合同人 出賣人(甲方)： 買受人(乙方)： 根據中華人民共和國有關法律、法規規定，甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則，經協商一致訂立本合同，以資共同遵守。
第一條 甲方出賣存量房的具體狀況如下：
(一) 存量房坐落在____市 【區】 【路】 號 幢
室(車庫等部位： )，權屬證號爲：
，類型：
，用途：，結構：。
(二)建築面積平方米（含【
】【 】面積平方米）。 （三）隨存量房同時轉讓的設備（非存量房附屬設備）及裝飾情況（詳見附件一）。
(四)甲方轉讓存量房的相關關係(包括抵押、租賃、相鄰等其他關係)（詳見附件四）。 甲方已如實陳述存量房權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係；乙方已對甲方上述轉讓的存量房具體狀況充分了解，自願買受該存量房。
第二條
甲、乙雙方經協商一致，同意上述存量房轉讓價款爲人民幣計 (大寫)： 仟 佰
拾
萬 仟 佰 拾 元，元。 乙方的付款方式和付款期限由甲、乙雙方在本合同附件二中約定。乙方交付存量房價款後，甲方應開具收款憑證。
第三條
甲、乙雙方同意，甲方於年____月____日前騰空該存量房，並通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起____日內對存量房及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗後簽訂存量房屋交接書，並將存量房鑰匙交給乙方即爲存量房交付。
第四條
甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該存量房驗收交接期間，凡已納入本合同附件一的各項存量房裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，應按其價值 元向乙方支付賠償金。
第五條
甲、乙雙方確認，本合同簽訂之後日內，甲、乙雙方共同向房產管理部門申請存量房轉移登記手續。
第六條
上述存量房毀損、滅失風險責任自該存量房交付之日起由乙方承擔。
第七條
本合同生效後，甲、乙雙方應按國家有關規定繳納稅、費，由甲方乙方交納國家稅、費元。 存量房轉讓價款，應與____市“基準房價”接近，否則，應由房產管理部門給予確認，以確認的價款作爲徵收稅費的依據。 在上述存量房產權轉移佔有前未支付的物業管理、水、電、氣、電訊等其他費用，在本合同附件三中約定。
第八條
乙方未在本合同規定期限內支付轉讓存量房價款的，甲、乙雙方同意按下列方式處理。
一、逾期未超過____日的，乙方應按日向甲方支付本合同
第二條約定存量房價款萬分之 的違約金，合同繼續履行。
二、逾期超過____日後，乙方未支付轉讓存量房價款給甲方的，甲方有權單方解除合同，乙方應按日向甲方支付本合同
第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金。如果乙方願意繼續履行合同，經甲方同意，合同繼續履行。
第九條
甲方未按本合同
第三條約定期限交接存量房的，甲、乙雙方同意按下列方式處理。
一、逾期未超過____日的，甲方應按日向乙方支付本合同
第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金，合同繼續履行。
二、逾期超過____日後，甲方應按日向乙方支付本合同
第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金。乙方解除合同的，甲方應自收到乙方解除合同通知到達之日起____日內，退還全部已付款。如果甲方願意繼續履行合同，經乙方同意，合同繼續履行。
第十條
經甲、乙雙方協商一致，在不違反有關法律、法規的前提下，訂立的補充條款或補充協議，爲買賣合同不可分割的一部分。本合同補充條款與正文條款不一致的，以補充條款爲準。
一、
二、
第十一條甲、乙雙方同意委託房產管理部門存量房資金託管中心
分中心對存量房轉讓價款實行託管。 本合同約定以外的，委託經紀機構辦理的其他事項、權限，由甲、乙雙方分別在《房地產經紀合同》中進行約定。
第十二條
甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議，應協商解決。協商不成的，按下述第 種方式解決：
1、向合肥仲裁委員會申請仲裁；
2、依法向人民法院起訴。
第十三條
本合同一式四份，甲、乙雙方各執一份，
一份、房產管理部門一份。
第十四條
本合同自甲、乙雙方簽訂之日起生效。【實用的買賣合同模板集合五篇
貨物買賣合同（CIF） 篇9
供應商：____________________________________
零售商：____________________________________
使用說明
一、適用範圍
本合同適用於我市行政區域內具有商業零售性質的超市、大型超市、倉儲式會員店及便利店與供應商之間就商品進貨購銷事宜確立的合同關係。
二、詞語定義
除雙方另有約定外，本合同中下列詞語應當具有本條所賦予的含義：
1、商品購銷：是指供應商與零售商之間建立商品買賣關係，零售商向供應商採購商品並自行組織銷售，按照所採購商品的數量和金額向供應商進行結算的商業模式。
2、零售商：是指直接面向終端消費者提供商品及相應服務的企業法人、其他組織及自然人。
3、供應商：是指與零售商建立商品買賣關係，直接向零售商提供商品及相應服務的企業法人、其他組織及自然人。
4、代理人：是指在本合同履行過程中，有權代表供應商或零售商處理訂貨、驗收、入庫、銷售、退換貨、結算等各個環節相關事宜的授權代表。
5、訂貨：是指本合同有效期內，零售商按照本合同約定的原則、流程和方式，向供應商訂購約定商品的活動。
6、促銷服務費用：是指本合同有效期內，供應商因零售商提供各種形式的促銷服務所應當支付的費用，包括零售商以提供銷售通道、宣傳服務等名義所收取的商品價款之外的全部費用。
7、對帳：是指供應商與零售商之間就購銷商品訂貨、入庫、退貨、庫存等數量和金額進行覈對的行爲。
8、對帳週期：是指供應商按照本合同及訂單約定向零售商提供商品後，雙方以固定的期間或時間爲標準而確定的有規律的核對帳目的週期。
9、對帳日：是指零售商爲了工作便利所指定的某一類商品供應商固定的對帳日期。
10、結算：是指零售商根據從供應商處購入商品的數量、金額，向供應商支付貨款的行爲。
11、鋪貨期：是指供應商首次訂單商品交付之日起，至首次結算週期起算前零售商佔用商品的期間。
12、結算週期：是指鋪貨期滿之日至零售商第一次應向供應商支付貨款日的期間，此後零售商均應當以此期間爲標準、依第一次應當向供應商支付貨款的日期類推，同供應商辦理結算的固定週期。
三、合同文件及組成
1、合同文件應當能夠相互解釋，互爲說明，組成本合同的文件如下：
（1）本合同
（2）訂購商品清單
（3）雙方代理人授權委託書
（4）促銷服務協議
（5）訂單及訂單確認
（6）商品價格變動文件
（7）商品交付或驗收、入庫文件
（8）商品退換貨文件
（9）商品對帳文件
（10）商品樣品及各種附隨文件
2、合同履行過程中，供應商、零售商之間有關商品購銷、質量、包裝等變更事項及違約行爲確認的書面協議或文件視爲本合同的組成部分。
3、上述文件形式不限於雙方文協議、通知、信函、傳真等，包括零售商通過銷售庫存微機網絡管理系統打印的各種交易、對帳記錄。
貨物買賣合同（CIF） 篇10
立契約書人_________________實業有限公司（以下簡稱甲方）__________陶瓷有限公司（以下簡稱乙方），雙方茲就買賣茶具事宜，訂立本件契約，條款如下：
一、?買賣標的：____________________。（樣式、規格另行列表）
二、?價金：__________組人民幣__________?元整，__________每組__________元整，合計__________?元整。
三、?送貨地點：甲方公司所在地或其所指定的地點。
四、?送貨日期：乙方應於訂約後一個月內按甲方指定的地點、組數如期送達。如有遲延，應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金，乙方不得有異議。
五、?清償費用：原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在__________市__________縣兩界內，按實際里程數每公里__________元酌收運送費用。
六、?甲方或其指定受領之人世間於受領第一條的茶具後，應即時驗收。____________________如有瑕疵，應於受領後七天內以書面通知乙方更換，逾期乙方不負瑕疵擔保責任。
七、?甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。
八、?本契約一式二份，甲乙雙方各執一份爲憑。
買方（甲方）：________________
公司地址：____________________
代表人：______________________
住址：________________________
身份證統一號碼：______________
營業執照號碼：________________
賣方（乙方）：________________
公司地址：____________________
代表人：______________________
住址：________________________
身份證統一號碼：______________
營業執照號碼：________________
__________年_______月_______日
貨物買賣合同（CIF） 篇11
供方：鄧州市明泰塑膠玩具工藝有限公司 合同編號：DZ20______ 需方：江西省____ 簽訂地點：廣東省深圳
簽訂時間：20__年6月02日 根據中華人民共和國合同法的規定，經雙方共同協商簽訂本合同，以茲共同信守。
一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間
二、交貨時間：20__年8月31日前，由於交貨時間原因產生港雜費等費用由供方承擔。
三、質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限：按國際標準，如因質量等問題引起的外商索賠由供方負責及承擔全部損失，以外商出具的索賠書爲準。
四、包裝要求：內外包裝必須適合陸運和海運，如因包裝引起的貨物破損致使外商索賠，供方賠償需方全部實際損失。
五、運輸方式及費用負擔：由供方運送至需方指定港口，費用由供方承擔. 六、驗收標準、方法：按國際標準，由需方抽驗貨。
七、結算方式及期限：需方在結匯後憑供方增值稅發票90天內付款 八、違約責任：按合同法處理。
九、如需提供擔保，另立合同擔保書，作爲本合同附件：無。
十、解決合同糾紛的確方式：本合同如有異議，由雙方共同協商解決，協商不成，向簽訂地法院提出上訴。
十一、其他約定事項：本合同依法簽訂，雙方必須全面履行，任何一方都不得私自變更或解除，因故需要變更或解除時，應雙方協商一致，依法另立協議。以上條款未盡事宜，雙方協商解決。十二、本合同一式兩份，供需雙方各執一份。
供 方 需 方
單 位: 鄧州市明泰塑膠玩具工藝有限公司 單 位: 江西省天琪進出口有限公司 地 址：鄧州 地 址: 撫州市臨川___ 法定代表人： 法定代表人：委託代理人： 委託代理人： 電 話：___ 電 話：___
開戶銀行：__
貨物買賣合同（CIF） 篇12
項目名稱：____________________________
採購人(甲方)：______________________
地 址：_____________________________
供應商(乙方)：______________________
地 址：_____________________________
簽訂時間：____________________________
簽訂地點：____________________________
有效期限：____________________________
根據《中華人民共和國民法典》等法律法規的規定，經友好協商，就甲方購買乙方__________________事項簽訂本合同。
第一條 合同標的
1、乙方根據甲方需求提供下列貨物，貨物名稱、規格及數量詳見“供貨一覽表”。
格式如下：
注：供貨一覽表需附相關服務承諾均作爲本合同附件。
2、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。
第二條 交貨方式：
1、交貨時間：_______。
2、交貨地點：_______。
3、運輸方式：_______(註明由誰負責代辦運輸及運輸費用的承擔)。
4、保 險：_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投
保金額和投保險種)。
5、與買賣相關的單證的轉移：___________。
第三條 合同總價款
本合同項下貨物總價款爲(大寫)_________人民幣。
1、在簽訂此合同後的15個工作日內，甲方向乙方首次支付合同總價的_________%，即人民幣________元，大寫_________;餘款_________%即人民幣________元，大寫_________，於貨物在_____年____月____日交付驗收後的15個工作日內付清。
2、乙方需在簽訂此合同並交貨完畢後的5個工作日內，向甲方提交完畢下列文件材料，由甲方財務處撥付款項：
(1)由國家稅務機關監製的正式發票，包括增值稅發票、普通發票和定額發票;
(2)經甲方蓋章確認的發票複印件;
(3)經甲方簽署的驗收單或區縣簽收單。
(4)合同副本。
3、本合同總價款是貨物設計、製造、包裝、倉儲、運輸、安裝及驗收合格之前及保修期內備品備件發生的所有含稅費用。
4、本合同總價款包含乙方應當提供的伴隨服務/售後服務費用。
5、本合同執行期間合同總價款不變。
6、付款採取以下第
(1)現金
(2)支票
(3)付款至指定賬戶
開戶名：_____________________
開戶行：_____________________
賬號：____________________________
第四條 權利保證
乙方應保證買方在使用該貨物或其任何一部分時不受第三方提出侵犯其專利權、版權、商標權或其他權利的起訴。一旦出現侵權，乙方應承擔全部責任。由此給甲方造成損失的，應當對甲方予以賠償。
第五條 質量保證
1、乙方所提供的貨物應當滿足以下質量要求質量要求，則按國家有關部門最新頒佈的標準及規範爲準。)
2、乙方應保證貨物是全新、未使用過的原裝合格正品，並完全符合合同規定的質量、規格和性能的要求。乙方應保證其提供的貨物在正確安裝、正常使用和保養條件下，在其使用壽命內具有良好的性能。
3、除合同另有規定外，乙方提供的全部貨物均應按國家或主管部門的標準規定的保護措施進行包裝。如無相關標準的，雙方約定的該包裝應適應於遠距離運輸、防潮、防震、防鏽和防野蠻裝卸，以確保貨物安全無損運抵指定地點。由於包裝不善所引起的貨物損失均由
乙方承擔。每一包裝單元內應附詳細的裝箱單。包裝材料及包裝費用均由乙方承擔。
4、因貨物的質量問題發生爭議的，應當邀請國家認可的質量檢測機構對貨物質量進行鑑定。貨物符合標準的，鑑定費由甲方承擔;貨物不符合質量標準的，鑑定費由乙方承擔。
5、雙方約定的貨物質量保證期爲內，乙方應對由於設計、工藝或材料的缺陷所發生的任何不足或故障負責，因此給甲方造成損失的，還應當承擔賠償責任。乙方同意按照以下方式承擔責任：
(1)乙方同意退貨並將貨款退還給買方，並承擔由此發生的一切損失和費用，包括利息、銀行手續費、運費、保險費、檢驗費、倉儲費、裝卸費以及爲保護退回貨物所需的其它必要費用。
(2)根據貨物低劣程度、損壞程度以及甲方退回貨物所遭受損失的金額，經買賣雙方商定降低貨物的價格。
(3)用符合合同規定的規格、質量和性能要求的新零件、部件和/或設備來更換有缺陷的部分和/修補缺陷部分，乙方應承擔一切費用和風險並負擔買方蒙受的全部直接損失費用。同時，乙方應相應延長修補和/或更換件的質量保證期。
第六條 驗收
1、貨物的到貨驗收包括：型號、規格、數量、外觀質量、及貨物包裝是否完好。
2、乙方應將所提供貨物的配件(含裝箱清單、用戶手冊、原廠保修卡、隨機資料)及隨機工具等交付甲方;乙方不能完整交付貨物及本款規定的單證和工具的，視爲未按合同約定交貨，乙方負責補齊，因此導致逾期交付的，由乙方承擔相關的違約責任。
3、甲方應當在到貨後的(_________)個工作日內對貨物進行驗收;需要乙方對貨物或系統進行安裝調試的，甲方應在貨物安裝調試完畢後的(_________)個工作日內進行質量驗收。驗收合格的，由甲方簽署驗收單並加蓋單位公章。
4、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥爲保管貨物的同時，自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在託收承付期間，甲方有權拒付合同約定的尾款。
5、乙方在接到甲方書面異議後，應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視爲默認甲方提出的異議和處理意見。
第七條 伴隨服務/售後服務
1、乙方應按照國家有關法律法規規章和“三包”規定以及合同所附的“服務承諾”提供服務。
2、除前款規定外，乙方還應提供下列服務：
(1)貨物的現場安裝、調試和/或啓動監督;
(2)就貨物的安裝、啓動、運行及維護等對甲方人員進行免費培訓。
第八條 違約責任
1、甲方在合約同定期內無正當理由拒收貨物、拒付貨物款的，由甲方向乙方支付違約金，按逾期提貨部分貨款金額每日千分之____計算 2、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日千分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同並可就遭受的損失向乙方索賠。
3、乙方所交付的貨物品種、型號、規格不符合合同規定的，甲方有權拒收。甲方拒收的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。換貨、修理後仍不能滿足要求的，甲方有權解除合同，乙方應當退還甲方已經支付的金額， 4、在乙方承諾的或國家規定的質量保證期內(取兩者中最長的期限)，如經乙方兩次維修或更換，貨物仍不能達到合同約定的質量標準，甲方有權退貨，乙方應退回全部貨款，並支付合同總價 %的違約金。
5、乙方未按本合同的規定和“服務承諾”提供伴隨服務/售後服務的，應按合同總價款的_________%向甲方承擔違約責任。
6、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
7、貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
8、乙方提前交貨的，甲方接到貨物後，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知後__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答覆的，視爲同意乙方發貨。
9、其它：_______________。
10、乙方在承擔上述一項或多項違約責任後，仍應繼續履行合同規定的義務(甲方解除合同的除外)。甲方未能及時追究乙方的任何一項違約責任並不表明甲方放棄追究乙方該項或其他違約責任。
第九條 破產終止合同
如果乙方破產或無清償能力，甲方可在任何時候以書面形式通知乙方終止合同而不給乙方補償。該終止合同將不損害或影響甲方已經採取或將要採取的任何行動或補救措施的權力。
第十條 合同的變更、終止和轉讓
1、對合同的任何修改和變更，合同一方須向另一方發出書面通知，並得到另一方的同意。
2、任何對合同條款的變更或修改均須甲乙雙方簽訂書面補充協議。
3、未經甲方允許，乙方不得擅自部分或全部轉讓其應履行的合同義務。
第十一條 不可抗力條款
1、本合同中不可抗力事件係指買賣雙方在締結合同時所不能預見的、並且它的發生及其後果是無法避免和無法克服的事件，諸如戰爭、嚴重火災、水災、洪水、颱風、地震、國家政策法規的變更和修改等。
2、由於不可抗力致使合同無法履行的，受不可抗力影響一方應立即將不能履行本合同的事實書面通知對方，並在不可抗力發生之日起 15 天內提供有關相關政府部門或公證機關出具的證明文件。
3、由於不可抗力的原因，阻止、限制、延遲或干擾雙方履行本合同，本合同執行時間可根據中止的時間相應順延，免除雙方因不可抗力所延遲或阻止的部分合同的履行責任，但是，雙方應採取合理的措施避免或消除該等造成不履行的原因，並且一旦該等原因被消除，則雙方應就合同的履行及後續問題進行協商，按照該事件對合同履行的影響程度，決定繼續履行合同或終止合同。
4、一方遲延履行後發生不可抗力的，仍應承擔違約責任
第十二條 解決合同糾紛的方式
1、甲、乙雙方在合同履行過程中發生的一切爭議，由雙方及時協商解決。協商不成時，雙方同意由北京仲裁委員會仲裁。
2、仲裁費由敗訴方負擔。
3、仲裁期間，除正在進行仲裁部分外，合同其它部分繼續執行。除非仲裁部分與合同其他部分的履行存在時間上的先後關係。 第十三條 合同生效及其他
1、乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經營的證明文件，並作爲本合同的附件。
2、簽訂本合同時，雙方確認的合同附件爲本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。
3、本合同自雙方法定代表人簽字並加蓋公章之日起生效。
4、本合同一式_________份，甲乙雙方各執_________份，_________份交計生委財務處存檔。
甲方(購買人)：_______ 乙方(供應商)：_______
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
聯 系 人：_________ 聯 系 人：_________
電 話：_________ 電 話：_________
開戶銀行：___________
帳號：_______________
貨物買賣合同（CIF） 篇13
合同號：____
地點：____ 日 期：____
買方：____
地址：____
電報：____
電傳：____
賣方：____
地址：____
電報：____
電傳：____ 本合同由買賣雙方商訂，在合同項下，雙方同意按下列條款買賣下述商品：
第一條 品名、規格、數量及單價
___________________________________________________________________________________________。
第二條 合同總值
第三條 原產國別及製造廠商
第四條 裝運港
第五條 目的港
第六條 裝運期
分運：
轉運：
第七條 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋和長途內陸運輸，防潮，防溼，防震，防鏽，耐野蠻裝卸。任何由於買方包裝不善而造成的損失由賣方負責。
第八條 程嘜頭
賣方須用不褪色油漆於每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”‘“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：
第九條 保險
裝運後由買方投保。
第十條買方在收到備貨電傳通知後及裝運期前30天，開立以賣方爲受益人的不可撤銷信用證，其金額爲合同總值的_%，計__。中國銀行____行收到下列單證經覈對無誤後，承付信用證款項(如果分運，應按分運比例承付)：
A.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套副本，註明“運費待收”，空白擡頭，空白背書，已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。
B.商業發票一式五份，註明合同號，信用證號和嘜頭。
C.裝箱單一式四份，註明每包貨物數量，毛重和淨重。
D.由製造廠家出具並由賣方簽署的品質證明書一式三份。
E.提供全套技術文件的確認書一式兩份。
F.裝運後即刻通知買方啓運日期的電報/電傳副本一份。
(2)賣方在裝船後10天內，須掛號航空郵寄三套上述文件(F除外)，一份寄買方，兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。
3.中國銀行收到合同____中規定的，經雙方簽署的驗收證明後，承付合同總值的_%，金額爲____。
(4)買方在付款時，有權按合同第15、18條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。
(5)一切在中國境內的銀行費用均由買方承擔，一切在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。
第十一條 裝運條款
(1)賣方必須在裝運期前45天，用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數量、發票金額，件數，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。
(2)如果貨物任一包裝達到或超過重20噸，長12米，寬2.7米，高3米，賣方應在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。
(3)買方須在預計船抵達裝運港日期前10天，通知賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船隻，提前或推後船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期後30天內到達裝運港，從第31天起，在裝運港所發生的一切倉儲費和保險費由買方承擔。
(4)船按期抵達裝運港後，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。
(5)在貨物超過船舷離吊鉤前，一切風險及費用由賣方承擔。在貨物超過船舷脫離吊鉤後，一切風險及費用由買方承擔。
(6)賣方在貨物全部裝運完畢後48小時內，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數量、毛重、發票金額，載貨船名和啓運日期。如果由於賣方未及時電告買方，以至貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。
第十二條 技術文件
(1)下述全套英文本技術文件應隨貨物發運：
A.基礎設計圖。
B.接線說明書，電路圖和氣/液壓連接圖。
C.易靡損件製造圖紙和說明書。
D.零備件目錄。
E.安裝、操作和維修說明書。
(2)賣方應在簽訂合同後60天內，向買方或用戶掛號航空郵寄本條(1)款規定的技術文件，否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。
第十三條 保質條款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝製成，嶄新、未曾使用，並在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，買方對合同貨物的正常使用給予__天的保證期，此保證期從貨物到達__起開始計算。
第十四條 檢驗條款
(1)賣方/製造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作爲貨物的質量、規格、性能和數量的最後依據。賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。
(2)在貨物抵達目的港之後，買方須申請中國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗並簽發檢驗證明書。如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與合同不符，除應由保險公司或航方負責者外，買方在貨物到港後_天內有權拒收貨物，向賣方提出索賠。
(3)如果發現貨物質量和規格與合同規定不符，或貨物在本合同第13條所規定的保證期內證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商驗局檢驗，並有權依據商檢證書向賣方索賠。
(4)如果由於某種不能預料的原因，在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限__天。
第十五條 索賠
(1)如果賣方對貨物不符合本合同規定負有責任且買方按照本合同第13條和第14條規定，在檢驗和質量保證期內提出索賠時，賣方在徵得買方同意後，可按下列方法之一種或幾種理賠：
A.同意買方退貨，並將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，並承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用，包括利息、銀行費用、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其它必要費用。
B.按照貨物的質量低劣程序，損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
C.用符合合同規定規格、質量和性能的部件替換有瑕疵部件，並承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用。新替換部件的保質期須相應延長。
(2)如果賣方在收到買方索賠書後一個月之內不予答覆，則視爲賣方接受索賠。
第十六條 不可抗力
(1)簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。
(2)受阻方應在不可抗力發生或終止時儘快電告另一方，並在事故發生後14天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。
(3)如果不可抗力事故持續超過一百二十天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻方終止合同。通知立即生效。
第十七條 仲裁
(1)雙方對執行合同時發生的一切爭執均應通過友好協商解決。如果不能解決，則可訴諸仲裁。
(2)仲裁應提交中國北京、中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會的仲裁程序進行仲裁，也可提交雙方同意的第三國仲裁機構。
(3)仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行，仲裁費用由敗訴方承擔，仲裁機構另有裁定都除外。
(4)仲裁期間，雙方須繼續執行合同中除爭議部分之外的其它條款。
第十八條 延期和罰款
如果賣方不能按合同規定及時交貨除因不可抗力者外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨。罰款通過議付行在付款時扣除，但罰款總額不超過延期貨物總值的5%，罰款率按每星期0.5%計算，少於七天者按七天計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期十星期時，買方有權取消合同。儘管取消了合同，但賣方仍須立即向買方交付上述規定罰款。
第十九條 附加條款(如果上述任何條款與下列附加條款不一致時，應以後者爲準)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
此鑑：
本合同由雙方於__年__月__日用__文簽署。原本一式__份，買賣雙方各執__份。本合同以上述第( )款方式生效
(1)立即生效。
(2)合同簽署後__天內，由雙方確認生效。
(3)
買方：____ 賣方：____
簽名：____ 簽名：____
貨物買賣合同（CIF） 篇14
甲方：
乙方：
一、由乙方向甲方提供_有限公司(以下稱榮達公司)月度材料採購計劃，由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣合同。
二、合同簽訂後的組織進貨、供貨、結算、回款等一切銷售事宜，由甲方直接與榮達公司進行，乙方不再參與。
三、甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用，於每次向榮達公司開據發票進行財務掛賬後的十天內全額支付給乙方，每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發票)
四、供貨的質量以及供貨合同的履行過程中產生的'一切責任，或者經濟損失均由甲方負責，與乙方無關。
五、乙方居間活動中產生的居間費用由乙方自行承擔，甲方不予支付。
六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發生買賣業務，必須每月向乙方通報業務金額，否則乙方有權查詢甲方在榮達公司財務掛賬情況，按甲方與榮達公司發生的供貨金額向乙方支付居間費用。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
貨物買賣合同（CIF） 篇15
賣方：__________;身份證號：___________。
買方：__________;身份證號：___________。
根據《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定，就二手車的買賣事宜，買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上籤訂本合同。
一、車輛情況
1、車類型號：____________________;車身顏色：_________;車牌號碼：____________;行駛公里：__________;發動機號：__________________;車架號碼：______________;初次入戶時間：________________;車輛購置稅完稅證明號：____________;車輛保險險種及到期日：__________________________。
2、車輛具備下列證件及備件(在方格里打“√”爲示)：
□行駛證正、副本;□購置稅(費)證;□路費收據;□車船使用稅標誌;□定編證(使用證);□營運證;
□機動車輛登記證書;□備胎;□千斤頂;□鑰匙把。
3、買方確認所購車輛的目前實際狀況，不得以車況爲由中途退車。
4、賣方保證該車的來源合法，手續齊全、真實有效，並承擔因該車和手續不合法引起的法律責任及買方損失。
二、交易金額及付款方式
1、本車價款爲_________人民幣(大寫：____________元整)。車輛過戶費用由買方承擔。
2、買方於本協議簽訂之日付____________元。賣方及時將該車交付買方佔用使用。剩餘價款在車輛過戶之後一次性付清。
三、過戶及相關問題約定
1、買賣雙方就過戶問題達成如下共識：協議簽訂之日，賣方應積極配合買方進行過戶等相關手續。辦理完畢後，買方支付剩餘價款。
2、該車在__________年________月______日______時______分以前(賣方交付車輛前)發生的一切交通事故、經濟糾紛、法律責任、交通違章均由原車主負責。_________年________月______日______時______分以後(車輛交付後)發生的一切交通事故、經濟糾紛、法律責任、交通違章均由買方負責。
3、協議簽訂後，賣方於__________年________月______日之前消違章、提供車輛所有手續便於買方正常過戶，買方於此日之後7個工作日內完成車輛的過戶。
四、違約責任
1、協議簽訂後，賣方需積極、及時的轉移車輛的所有權，將車輛交由買方佔有、使用。若在約定時間內賣方無故拖延交付或拒絕交付，或是賣方的責任導致車輛在約定之時不能過戶，則需向買方支付__________元作爲違約金。
2、若買方未在約定時間內完成剩餘價款的支付，則需向賣方支付__________元作爲違約金。
五、因本協議發生的爭議，由買方經常居住地人民法院管轄。
六、當該車從車方名下過戶到買方名下，買賣雙方辦理完移交手續後，本協議即執行完畢。
七、本協議壹式貳份，買方壹份，賣方壹份，簽字蓋章後生效。
八、補充協議具有與本約定相同的法律效力。
買方：________
賣方：________
__________年________月______日
貨物買賣合同（CIF） 篇16
甲方：_________________________________
法定代表人：___________________________
住所地：_______________________________
傳真：_________________________________
郵編：_________________________________
乙方：_________________________________
法定代表人：___________________________
住所地：_______________________________
傳真：_________________________________
郵編：_________________________________
甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：
一、?買賣標的和數量
甲方將下列貨物賣與乙方：
名稱
規格或型號
品牌
生產商
數量
二、?單價和貨款總額
雙方約定的價格條款是：____________________________
本合同總價款爲人民幣______________________萬元。
三、交貨時間和交貨數量
交貨時間爲：
每批次交貨數量的限制是：__________________________
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔
雙方確定的交貨地點爲________市________路________號；
運輸方式爲：______________________________________
運費由乙方承擔，但是已經合併計算入本合同的貨物單價中。
五、質量標準和驗收條款
雙方約定的質量標準是：_________________________________
封樣的方式和保存：_____________________________________
乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。
六、包裝和標籤
雙方確定的包裝材料和方式是：___________________________
貨物標籤商定爲：_______________________________________
七、損失風險
貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其後的損失風險由乙方承擔。
八、貨物所有權
九、貨款結算和支付
結算和支付期限爲：______________________________________
支付方式爲：____________________________________________
十、知識產權
甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。
十一、保密條款
有關本合同的協商、簽訂和本合同的所有內容，以及爲履行本合同而知悉的對方的商業祕密，包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、文件、圖紙、價格等，雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求，不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。
十二、合同的變更、解除和終止
雙方協商一致並達成新的條款時，可以變更本合同；
任何一方違約，對方在追究違約方的違約責任的同時，有權決定是否解除本合同；
在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止。
十三、違約責任
交貨遲延的違約責任：______________________________________
驗收遲延的違約責任：甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險，同時按日支付違約金________元；
貨款支付遲延的違約責任：__________________________________
交貨不合格時的違約責任：__________________________________
十四、合同的生效：本合同經雙方簽章後生效。
十五、爭議的解決
因履行本合同發生爭議的，雙方協商解決，協商不成時，提交原告住所地的人民法院裁決。
十六、合同文本
本合同一式二份，雙方各執一份。
十七、文書和意見的送達地址
甲方：______________________
法定代表人：________________
乙方：______________________
法定代表人：________________
貨物買賣合同（CIF） 篇17
買方：________________________(下稱甲方)
地址：________________________郵編：__________
電話：________________________傳真：__________
電子郵箱：____________________
賣方：________________________(下稱乙方)
地址：________________________郵編：__________
電話：________________________傳真：__________
電子郵箱：____________________
甲乙雙方經充分協商，本着自願及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格：
________________________(應註明產品的牌號或商標)。
2.質量，按下列第項執行：
(1)按照______________標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2)按樣本，樣本作爲合同的附件(應註明樣本封存及保管方式)。
(3)按雙方商定要求執行，具體爲：
__________________________(應具體約定產品質量要求)。
第二條數量和計量單位、計量方法
1.數量：________________。
2.計量單位和方法：____________________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：________________________。
第三條包裝方式和包裝品的處理：
__________________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
第四條交貨方式：
1.交貨時間：______________。
2.交貨地點：______________。
3.運輸方式：______________(註明由誰負責代辦運輸)。
4.保險：______________(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移：______________________。
第五條驗收：
1.驗收時間：______________。
2.驗收方式：
____________(如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發生爭議，由______檢驗機構按______檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條價格與貨款支付：
1.單價：________;總價：__________________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付：
貨款的支付時間：________________________;
貨款的支付方式：________________________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式：____________________。
3.預付貨款：________________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥爲保管貨物的同時，自收到貨物後________日內向乙方提出書面異議;在託收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起______日內未通知乙方的，視爲貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議後，應在__________日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視爲默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條甲方違約責任：
1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的______%違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之______計算，向乙方支付違約金;如________日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代爲保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定：________________________。
第九條乙方的違約責任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款______%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之________計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過______日，甲方有權終止合同並可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物後，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知後____日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答覆的，視爲同意乙方發貨。
8.其它：______________________________。
第十條不可抗力：
任何一方由於不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束後______日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條爭議解決：
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
貨物買賣合同（CIF） 篇18
買方：________(下稱甲方)賣方：______(下稱乙方)
地址：_________地址：_________
郵編：_________郵編：_________
電話：_________電話：_________
傳真：_________傳真：_________
電子郵箱：_________電子郵箱：_________
甲乙雙方經充分協商，本着自願及平等互利的原則，訂立本合同。
一、名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格：_________(應註明產品的牌號或商標)。
2.質量，按下列第_________項執行：
(1)按照_________標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2)按樣本，樣本作爲合同的附件(應註明樣本封存及保管方式)。
(3)按雙方商定要求執行，具體爲：_________(應具體約定產品質量要求)。
二、數量和計量單位、計量方法
1.數量：_________。
2.計量單位和方法：_________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：_________。
三、包裝方式和包裝品的處理：
_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
四、交貨方式：
1.交貨時間：_________。
2.交貨地點：_________。
3.運輸方式：_________(註明由誰負責代辦運輸)。
4.保險：_________(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移：_________。
五、驗收：
1.驗收時間：_________。
2.驗收方式：_________(如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發生爭議，由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
六、價格與貨款支付：
1.單價：_________;總價：_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付：
貨款的支付時間：_________;
貨款的支付方式：_________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式：_________。
3.預付貨款：_________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
七、提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥爲保管貨物的同時，自收到貨物後_________日內向乙方提出書面異議;在託收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內未通知乙方的，視爲貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議後，應在_________日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視爲默認甲方提出的異議和處理意見。
八、甲方違約責任：
(1)甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的_________%違約金。
(2)甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以
順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付違約金;如_________日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
(3)甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代爲保管、保養的費用。
買方：____________賣方：____________
_________年_________月_____日
貨物買賣合同（CIF） 篇19
房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀
上訴人(原審被告)：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。
法定代表人：某某 職務：董事長。
被上訴人(原審原告)：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。
原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。
負責人：某某，經理。
上訴請求：
1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決，發回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。
事實和理由：
上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關係是存在的，但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，衆所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作爲辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中並無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明並列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款爲解除合同的前題。可事實是，結算並未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項並無直接因果關係。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。
上訴人認爲，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作爲定案的依據。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。
尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認爲，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情複雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決採用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那麼，法院應當主持調解，並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，爲何不是調解結案而是直接判決呢?對此，上訴人認爲，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那麼顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認爲，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。爲此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
上訴人： 某某建設集團有限公司
20年 月日
貨物買賣合同（CIF） 篇20
買方：(下稱甲方)
地址：
郵編：____________傳真：
電話：____________電子郵箱：
賣方：(下稱乙方)
地址：
郵編：____________傳真：
電話：____________電子郵箱：
甲乙雙方經充分協商，本着自願及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條名稱、品種、規格和質量
1、名稱：
2、品種：
3、規格：(應註明產品的牌號或商標)。
4、質量，按下列第_________項執行：
(1)按照_________標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2)按樣本，樣本作爲合同的附件(應註明樣本封存及保管方式，附件略)。
(3)按雙方商定要求執行，具體爲：_________(應具體約定產品質量要求)。
第二條數量和計量單位、計量方法
1、數量：________
2、計量單位和方法：__________
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________
第三條包裝方式和包裝品的處理：_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
第四條交貨方式：
1、交貨時間：_______
2、交貨地點：_______
3、運輸方式：_______(註明由誰負責代辦運輸)。
4、保險：_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。
5、與買賣相關的單證的轉移：___________
第五條驗收：
1、驗收時間：_______
2、驗收方式：______(如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例)。
3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條價格與貨款支付：
1、單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。
2、貨款支付：貨款的支付時間：____________;貨款的支付方式：____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________;
3、預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條提出異議的時間和方法：
1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥爲保管貨物的同時，自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在託收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視爲貨物合乎規定。
2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3、乙方在接到甲方書面異議後，應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視爲默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條甲方違約責任：
1、甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代爲保管、保養的費用。
4、甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5、甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7、其它約定：_____________、
第九條乙方的違約責任：
1、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3、乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同並可就遭受的損失向乙方索賠。
5、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7、乙方提前交貨的，甲方接到貨物後，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知後__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答覆的，視爲同意乙方發貨。
8、其它：_______________
第十條不可抗力：任何一方由於不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條爭議解決：凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條附加條款：
1、__________________;
2、__________________;
3、__________________。
第十三條其它事項：
1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2、約定的違約金，視爲違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括合同履行後可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
4、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
5、雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更後的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。
6、本合同正本一式___份，雙方各執___份;合同副本一式__份，分送______等單位。
甲方：
受權代表：(簽字)
委託代理人：(簽字)
乙方：
受權代表：(簽字)
本合同於____年____月____日訂立於(地點)
貨物買賣合同（CIF） 篇21
買方：___________________________
地址：___________________________
傳真：___________________________
賣方：___________________________
地址：___________________________
傳真：___________________________
本合同由買方和賣方共同簽署，買方同意購買且賣方同意出售下列商品並遵守所列各項條款。
1.描述
項目
商品名稱、規格
單位
數量
單價
總金額
1
工廠交貨價：
2.原產國和製造商名稱
____________________________________
3.包裝
包裝在結實的新木箱或紙箱裏，適合遠距離的海運/包裹郵遞/空運和氣候的變化，能防護野蠻裝卸、潮溼、雨淋、腐蝕、震動和冷凍。
買方將對由於包裝不適當造成的任何貨物損壞、缺失和由此產生的費用負責；也對由於不充分或不適當的包裝和保護措施所引起的鏽蝕負責。隨箱應裝運一整套有關的服務和操作說明。
4.嘜頭
賣方用不褪色的油漆在每一個外包裝的四周寫上箱號、毛重、淨重、尺寸、合同號、目的港、收貨人編號和下列文字：“防止潮溼 ”，“輕拿輕放”，“此端向上”，提升位置，重心和嘜頭。嘜頭爲：
5.交貨期
____________________________________________
6.裝貨港
____________________________________________
7.目的港
____________________________________________
8.保險
在FOB和CFR條款下，保險由買方在裝船後負責辦理。
9.付款
在信用證付款條件下：買方在合同簽訂後14天內，將開出一個由北京銀行爲付款行，以賣方爲受益人，全部發貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票（金額爲發票金額的100％）以及在條款10中所列裝運文件時即有效。付款將由開證行在被提示上述匯票和文件時通過電匯或航空匯款向賣方付出，此信用證在裝船期後的15日內有效。
10.文件
（1）提單/空運單：
A）在海運條件下：
3份原始海運提單，註明：“運費到付（FOB）”、合同號、嘜頭、空白背書，並寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。
B）在空運條件下：
一份原始和一份複印的空運單，註明“運費到付（FOB）”、合同號、嘜頭，指定給買方。
（2）5份正本發票，註明：合同號、嘜頭（在多於一個嘜頭時，發票應分開打印），按照相關合同寫出明細。
（3）由廠商/供貨商確認的2份正本和2份複印的裝箱單，註明：重量、裝箱件數和相應發票的日期。
（4）2份由廠商/供貨商確認的質量、數量說明書。
（5）1份發給買方通知發貨詳情的傳真的複印件。除此之外，賣方將在發貨後7天內，將整套上述文件用空郵的方式直接寄給買方。
（6）如果必要的話，一份由政府出具的出口許可證複印件。
（7）一份正本、兩份複印的原產地證明。
（8）文件的數量和內容一定是完整和正確的。如果由於賣方沒有提供上述的文件造成買方不能及時清關和提貨，全部損失由賣方負擔。買方的姓名和完整的地址和電話號碼必須打印在提單或空運單上，否則，賣方將負擔由此造成的損失。
貨物買賣合同（CIF） 篇22
訂立合同雙方：
供方：______
需方：______
供需雙方本着平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執行。
第一條 商品名稱、種類、規格、單位、數量:
第二條 商品質量標準
商品質量標準可選擇下列第__項作標準：
1.附商品樣本，作爲合同附件。
2.商品質量，按照____標準執行。(副品不得超過__%)。
3.商品質量由雙方議定。
第三條 商品單價及合同總金額
1.商品定價，供需雙方同意按____定價執行。如因原料、材料、生產條 件發生變化，需變動價格時，應經供需雙方協商。否則，造成損失由違約方承擔經濟責任。
2.單價和合同總金額：_________。
第四條 包裝方式及包裝品處理_______。
(按照各種商品的不同，規定各種包裝方式、包裝材料及規格。
供方：______
需方：______