貨物買賣合同（通用18篇）

貨物買賣合同（通用18篇）

甲方：

乙方：

一、由乙方向甲方提供_公司(以下稱榮達公司)月度材料採購計劃，由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣合同。

二、合同簽訂後的組織進貨、供貨、結算、回款等一切銷售事宜，由甲方直接與榮達公司進行，乙方不再參與。

三、甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用，於每次向榮達公司開據發票進行財務掛賬後的十天內全額支付給乙方，每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發票)

四、供貨的質量以及供貨合同的履行過程中產生的一切責任，或者經濟損失均由甲方負責，與乙方無關。

五、乙方居間活動中產生的居間費用由乙方自行承擔，甲方不予支付。

六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發生買賣業務，必須每月向乙方通報業務金額，否則乙方有權查詢甲方在榮達公司財務掛賬情況，按甲方與榮達公司發生的供貨金額向乙方支付居間費用。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

買方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

賣方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

買方和賣方在平等、自願、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：

第一條品名、規格、數量及單價

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

第二條合同總值

第三條原產國別及製造廠商

第四條裝運港

第五條目的港

第六條裝運期

________分運：

________轉運：

第七條包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防溼、防震、防鏽、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。

第八條嘜頭

賣方必須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭：

第九條保險

在CIF條款下：

由賣方出資按110%發票金額投保。

在CFR條款下：裝運後由買方投保。

第十條付款條件

1.買方在裝運期前30天，通過________銀行開立由買方支付以賣方爲受益人的不可撤消信用證，其金額爲合同總值的____%，計____.該信用證在____銀行收到下列單證並覈對無誤後承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。

a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，註明“運費已付”、空白擡頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。

b.商業發票一式五份，註明合同號、信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式四份，註明每包裝貨物數量、毛重和淨重。

d.由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。

e.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

f.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

g.在CIF條款下

1.全套按發票金額110%投保____的保險費。

2.賣方在裝運後10天內，須航空郵寄三套上述文件(f除外)一份寄給買方，兩份寄目的港____________運輸公司。

3.銀行在收到合同中規定的、由雙方簽署的驗收證明後，在____天內，承付合同金額的百分之________，金額爲____.

4.按本合同第15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

5.所有發生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。

第十一條裝運條件

1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船隻及其運輸路線，供買方確認。

2.賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。

3.賣方必須在裝船完畢後48小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啓運日期。

4.如果任一單件貨物的重量達到或超過噸，長米，寬米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，註明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

5.在CFR條款下：如果由於賣方未及時按11條第(3)款執行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

第十二條技術文件

1.下述全套英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

a.基礎設計圖。

b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。

c.易磨損件的製造圖紙和說明書。

d.零配件目錄。

e.安裝、操作和維修說明書。

2.此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術文件，否則，買方有權拒開信用證或付貨款。

第十三條保質條款

賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝製造、嶄新、未曾使用，並在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。

第十四條檢驗

1.賣方/製造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證明書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作爲貨物質量、規格、性能和數量的最後依據，賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量說明書內。

2.在貨物抵達目的地港之後，買方須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，並簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物抵達目的港後____天內有權拒收貨物，向賣方索賠。

3.如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，並有權依據檢驗證書向賣方索賠。

4.如果由於某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方應電告賣方延長商檢期____天。

第十五條索賠

1.若賣方對貨物與合同規定不符，且買方在本合同第13條、第14條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在徵得買方同意後，須按下列之一種或幾種索賠：

a.同意買方退貨，並將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，並承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其他必要費用。

b.按照貨物質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。

c.用符合合同規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件，並承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用，新替換部件的保質期須相應延長。

2.若賣方在收到買方上述索賠書後一個月之內未予答覆，則視爲賣方接受索賠。

第十六條不可抗力

1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。

2.受阻方應在不可抗力發生和終止時儘快電告另一方，並在事故發生後14天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

3.不可抗力事件持續超過120天，另一方有權用掛號航空寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。

第十七條仲裁

由於執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決，如果不能解決，按下述第項仲裁：

1.提交中國北京中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照其程序仲裁。

2.提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。

仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行。仲裁費用敗訴一方承擔，仲裁機構另有裁定者除外。

仲裁期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的合同其他條款。

第十八條延期和罰款

如賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期10星期，買方有權撤消合同，儘管撤消了合同，賣方仍須向買方立即支付規定罰款。

第十九條附加條款

本合同由雙方於____年__月__日在________國________市用____文簽署，正本一式__份，買賣雙方各執__份，合同以下述款爲生效方式：

1.立即生效。

2.合同簽署後____天內，由雙方交換確認書後生效。

買方：____________

簽名：____________

賣方：____________

簽名：____________

簽署日期：____年__月__日

供方：(以下簡稱甲方)

需方：(以下簡稱乙方)

一、產品名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額：單位：人民幣(元)

二、品質保證：原廠包裝、原廠標準。

三、交貨地點及方式：供方負責送貨至需方公司所在地，供需雙方共同驗收並簽字確認。

四、交貨期：合同簽訂之日起一週內。

五、產品保修責任：自交貨驗收合格之日起，主機保修24個月，人爲及不可抗力原因造成損壞除外，保修期滿後供方負責使用原廠配件進行有償維修。

六、付款方式：貨到當日內支付總額的80%,十日內付清其餘20%。

七、違約責任：供方不能按時交貨每延遲一天需支付合同總額1‰的違約金，需方於付款之日不能按時付款每延遲一天按合同總額的1‰支付違約金。

八、其他約定事項：合同執行過程中如出現爭議，雙方友好協商解決。

九、本合同一式貳份，供需雙方各執壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

供應商：____________________________________

零售商：____________________________________

使用說明

一、適用範圍

本合同適用於我市行政區域內具有商業零售性質的超市、大型超市、倉儲式會員店及便利店與供應商之間就商品進貨購銷事宜確立的合同關係。

二、詞語定義

除雙方另有約定外，本合同中下列詞語應當具有本條所賦予的含義：

1、商品購銷：是指供應商與零售商之間建立商品買賣關係，零售商向供應商採購商品並自行組織銷售，按照所採購商品的數量和金額向供應商進行結算的商業模式。

2、零售商：是指直接面向終端消費者提供商品及相應服務的企業法人、其他組織及自然人。

3、供應商：是指與零售商建立商品買賣關係，直接向零售商提供商品及相應服務的企業法人、其他組織及自然人。

4、代理人：是指在本合同履行過程中，有權代表供應商或零售商處理訂貨、驗收、入庫、銷售、退換貨、結算等各個環節相關事宜的授權代表。

5、訂貨：是指本合同有效期內，零售商按照本合同約定的原則、流程和方式，向供應商訂購約定商品的活動。

6、促銷服務費用：是指本合同有效期內，供應商因零售商提供各種形式的促銷服務所應當支付的費用，包括零售商以提供銷售通道、宣傳服務等名義所收取的商品價款之外的全部費用。

7、對帳：是指供應商與零售商之間就購銷商品訂貨、入庫、退貨、庫存等數量和金額進行覈對的行爲。

8、對帳週期：是指供應商按照本合同及訂單約定向零售商提供商品後，雙方以固定的期間或時間爲標準而確定的有規律的核對帳目的週期。

9、對帳日：是指零售商爲了工作便利所指定的某一類商品供應商固定的對帳日期。

10、結算：是指零售商根據從供應商處購入商品的數量、金額，向供應商支付貨款的行爲。

11、鋪貨期：是指供應商首次訂單商品交付之日起，至首次結算週期起算前零售商佔用商品的期間。

12、結算週期：是指鋪貨期滿之日至零售商第一次應向供應商支付貨款日的期間，此後零售商均應當以此期間爲標準、依第一次應當向供應商支付貨款的日期類推，同供應商辦理結算的固定週期。

三、合同文件及組成

1、合同文件應當能夠相互解釋，互爲說明，組成本合同的文件如下：

（1）本合同

（2）訂購商品清單

（3）雙方代理人授權委託書

（4）促銷服務協議

（5）訂單及訂單確認

（6）商品價格變動文件

（7）商品交付或驗收、入庫文件

（8）商品退換貨文件

（9）商品對帳文件

（10）商品樣品及各種附隨文件

2、合同履行過程中，供應商、零售商之間有關商品購銷、質量、包裝等變更事項及違約行爲確認的書面協議或文件視爲本合同的組成部分。

3、上述文件形式不限於雙方文協議、通知、信函、傳真等，包括零售商通過銷售庫存微機網絡管理系統打印的各種交易、對帳記錄。

出賣人：_________________（以下簡稱甲方），買受人：______________（以下簡稱乙方），茲爲_______貨物欠款買賣，經雙方締結合同如下：

第一條 甲方願將_______貨_______件賣與乙方，約定_______年_______月_______日交付清楚。

第二條 貨價議定每件人民幣______________元整（或依照交貨日交貨地的市價爲標準）。

第三條 乙方應自交貨日起算_______日內支付貨價與甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。

第四條 甲方如屆交貨期不能交貨，或僅能交付一部分時，於_______日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買賣合同，但須接到通知日起算_______日內答覆逾期即視爲承認延期。

第五條 甲方如屆期不交貨又未經依前條約定通知乙方時，乙方可限相當日期催交貨，倘逾期仍不交時，乙方可解除合同。

第六條 如因天災地變，或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的，可以延緩至不能交貨原因消除後___日內交付。

第七條 乙方交款之期以甲方交貨之期爲標準。

第八條 乙方逾交款日期不爲交款的，甲方可以定相當期限催告交款，並請求自約定交款日期起算至交款日止，按每百元日折計算遲延利息。

第九條 甲方所交付的貨品，如有不合規格或品質惡劣或數量短少時，甲方應負補充或交換或減少價金的義務。

第十條 乙方發現貨晶有瑕疵時，應即通知甲方並限期請求甲方履行前條的義務，倘甲方不履行義務時，乙方除可解除合同外並可請求損害賠償，甲方無異議。

第十一條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：

（一）提交______________仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十二條 其他約定事項：____________________________

本合一式兩份，甲、乙雙方各執一份爲憑。

出賣人（甲方）：______________

買受人（乙方）：______________

__________年_______月_______日

賣方：__________;身份證號：___________。

買方：__________;身份證號：___________。

根據《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定，就二手車的買賣事宜，買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上籤訂本合同。

一、車輛情況

1、車類型號：____________________;車身顏色：_________;車牌號碼：____________;行駛公里：__________;發動機號：__________________;車架號碼：______________;初次入戶時間：________________;車輛購置稅完稅證明號：____________;車輛保險險種及到期日：__________________________。

2、車輛具備下列證件及備件(在方格里打“√”爲示)：

□行駛證正、副本;□購置稅(費)證;□路費收據;□車船使用稅標誌;□定編證(使用證);□營運證;

□機動車輛登記證書;□備胎;□千斤頂;□鑰匙把。

3、買方確認所購車輛的目前實際狀況，不得以車況爲由中途退車。

4、賣方保證該車的來源合法，手續齊全、真實有效，並承擔因該車和手續不合法引起的法律責任及買方損失。

二、交易金額及付款方式

1、本車價款爲_________人民幣(大寫：____________元整)。車輛過戶費用由買方承擔。

2、買方於本協議簽訂之日付____________元。賣方及時將該車交付買方佔用使用。剩餘價款在車輛過戶之後一次性付清。

三、過戶及相關問題約定

1、買賣雙方就過戶問題達成如下共識：協議簽訂之日，賣方應積極配合買方進行過戶等相關手續。辦理完畢後，買方支付剩餘價款。

2、該車在__________年________月______日______時______分以前(賣方交付車輛前)發生的一切交通事故、經濟糾紛、法律責任、交通違章均由原車主負責。_________年________月______日______時______分以後(車輛交付後)發生的一切交通事故、經濟糾紛、法律責任、交通違章均由買方負責。

3、協議簽訂後，賣方於__________年________月______日之前消違章、提供車輛所有手續便於買方正常過戶，買方於此日之後7個工作日內完成車輛的過戶。

四、違約責任

1、協議簽訂後，賣方需積極、及時的轉移車輛的所有權，將車輛交由買方佔有、使用。若在約定時間內賣方無故拖延交付或拒絕交付，或是賣方的責任導致車輛在約定之時不能過戶，則需向買方支付__________元作爲違約金。

2、若買方未在約定時間內完成剩餘價款的支付，則需向賣方支付__________元作爲違約金。

五、因本協議發生的爭議，由買方經常居住地人民法院管轄。

六、當該車從車方名下過戶到買方名下，買賣雙方辦理完移交手續後，本協議即執行完畢。

七、本協議壹式貳份，買方壹份，賣方壹份，簽字蓋章後生效。

八、補充協議具有與本約定相同的法律效力。

買方：________

賣方：________

__________年________月______日

房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀

上訴人(原審被告)：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。

法定代表人：某某 職務：董事長。

被上訴人(原審原告)：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。

原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

負責人：某某，經理。

上訴請求：

1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決，發回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。

事實和理由：

上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。

一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。

該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關係是存在的，但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，衆所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作爲辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。

二、該判決認定事實錯誤。

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中並無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明並列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。

(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款爲解除合同的前題。可事實是，結算並未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項並無直接因果關係。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。

上訴人認爲，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作爲定案的依據。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認爲，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。

四、該判決程序違法。

本案案情複雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決採用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那麼，法院應當主持調解，並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，爲何不是調解結案而是直接判決呢?對此，上訴人認爲，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那麼顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認爲，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。爲此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求!謝謝!

此致

某某市中級人民法院

上訴人： 某某建設集團有限公司

20年 月日

買 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

賣 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

買方和賣方在平等、自願、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：

第一條 品名、規格、數量及單價

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

第二條 合同總值

第三條 原產國別及製造廠商

第四條 裝運港

第五條 目的港

第六條 裝運期

________分運：

________轉運：

第七條 包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防溼、防震、防鏽、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。第八條 嘜頭

賣方必須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、"此端向上"、"小心輕放"、"保持乾燥"等字樣及下列嘜頭：

第九條 保險

在CIF條款下：

由賣方出資按110%發票金額投保。

在CFR條款下：裝運後由買方投保。

第十條 付款條件

1.買方在裝運期前30天，通過________銀行開立由買方支付以賣方爲受益人的不可撤消信用證，其金額爲合同總值的____%，計____。該信用證在____銀行收到下列單證並覈對無誤後承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。

a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，註明"運費已付"、空白擡頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。

b.商業發票一式五份，註明合同號、信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式四份，註明每包裝貨物數量、毛重和淨重。

d.由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。

e.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

f.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

g.在CIF條款下

1.全套按發票金額110%投保____ 的保險費。

2.賣方在裝運後10天內，須航空郵寄三套上述文件(f除外)一份寄給買方，兩份寄目的港____________運輸公司。

3.銀行在收到合同中規定的、由雙方簽署的驗收證明後，在____天內，承付合同金額的百分之________，金額爲____ 。

4.按本合同第15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

5.所有發生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。

第十一條 裝運條件

1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船隻及其運輸路線，供買方確認。

2.賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。

3.賣方必須在裝船完畢後48小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啓運日期。

4.如果任一單件貨物的重量達到或超過 噸，長 米，寬米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，註明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

5.在CFR條款下：如果由於賣方未及時按11條第(3)款執行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

第十二條 技術文件

1.下述全套英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

a.基礎設計圖。

b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。

c.易磨損件的製造圖紙和說明書。

d.零配件目錄。

e.安裝、操作和維修說明書。

2.此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術文件，否則，買方有權拒開信用證或付貨款。

第十三條 保質條款

賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝製造、嶄新、未曾使用，並在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。

第十四條 檢驗

1.賣方/製造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證明書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作爲貨物質量、規格、性能和數量的最後依據，賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量說明書內。

2.在貨物抵達目的地港之後，買方須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，並簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物抵達目的港後____天內有權拒收貨物，向賣方索賠。

3.如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，並有權依據檢驗證書向賣方索賠。

4.如果由於某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方應電告賣方延長商檢期____ 天。

第十五條 索賠

1.若賣方對貨物與合同規定不符，且買方在本合同第13條、第14條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在徵得買方同意後，須按下列之一種或幾種索賠：

a.同意買方退貨，並將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，並承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其他必要費用。

b.按照貨物質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。

c.用符合合同規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件，並承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用，新替換部件的保質期須相應延長。

2.若賣方在收到買方上述索賠書後一個月之內未予答覆，則視爲賣方接受索賠。

第十六條 不可抗力

1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。

2.受阻方應在不可抗力發生和終止時儘快電告另一方，並在事故發生後14天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

3.不可抗力事件持續超過120天，另一方有權用掛號航空寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。

第十七條 仲裁

由於執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決，如果不能解決，按下述第( )項仲裁：

1.提交中國北京中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照其程序仲裁。

2.提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。

仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行。仲裁費用敗訴一方承擔，仲裁機構另有裁定者除外。仲裁期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的合同其他條款。

第十八條 延期和罰款

如賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期10星期，買方有權撤消合同，儘管撤消了合同，賣方仍須向買方立即支付規定罰款。

第十九條 附加條款

本合同由雙方於____年__月__日在________國________市用____ 文簽署，正本一式__份，買賣雙方各執__份，合同以下述款爲生效方式：

1.立即生效。

2.合同簽署後____ 天內，由雙方交換確認書後生效。

買方：____________

　賣方：____________

簽名：____________

　簽名：____________

簽署日期：____年__月__日

甲方將下列貨物賣與乙方：

名 稱：__________________

規格或型號：____________

品 牌：__________________

生產商：_________________

數 量：__________________

二、單價和貨款總額

雙方約定的價格條款是：__________________。

本合同總價款爲人民幣______萬元

三、交貨時間和交貨數量

交貨時間爲____年__月__日;

每批次交貨數量的限制是：__________________

四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔

雙方確定的交貨地點爲__________________;

運輸方式爲：

運費由乙方承擔，但是已經合併計算入本合同的貨物單價中

五、質量標準和驗收條款

雙方約定的質量標準是：__________________

封樣的方式和保存：__________________

乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

六、包裝和標籤

雙方確定的包裝材料和方式是：__________________

貨物標籤商定爲：__________________

七、損失風險

貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其後的損失風險由乙方承擔。

八、貨物所有權

在乙方如數、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權，乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。

九、貨款結算和支付

結算和支付期限爲：____年__月__日

支付方式爲：__________________

十、知識產權

甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。

十一、保密條款

有關本合同的協商、簽訂和本合同的所有內容，以及爲履行本合同而知悉的對方的商業祕密，包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、文件、圖紙、價格等，雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求，不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。

十二、合同的變更、解除和終止

雙方協商一致並達成新的條款時，可以變更本合同;

任何一方違約，對方在追究違約方的違約責任的同時，有權決定是否解除本合同;

在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止

十三、違約責任

交貨遲延的違約責任：_________________________

驗收遲延的違約責任：甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險，同時按日支付違約金________元;

貨款支付遲延的違約責任：____________________

交貨不合格時的違約責任：____________________

違反保密條款的違約責任：支付違約金_____萬元，但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大於_____萬元時，上述款項應當如數賠償給守約方。

十四、合同的生效

本合同經雙方簽章後生效。

十五、爭議的解決

因履行本合同發生爭議的，雙方協商解決，協商不成時，提交原告住所地的人民法院裁決。

十六、合同文本

本合同一式二份，雙方各執一份。

十七、文書和意見的送達地址

雙方明確本合同註明的聯絡方式是合適的，任何因履行本合同的所需的與對方的聯繫和文書都以上述方式進行，除非經對方的書面確認才得以變更。

甲方(簽章)：_______________乙方(簽章)：_____________

法定代表人： ________________ 法定代表人： ______________

代理人：(簽字)_____________代理人：(簽字)__________

_______年____月____日 _______年____月____日

合同號：_______

日期：______________________________________________________

地點：______________________________________________________

買方：__________________賣方：__________________

地址：__________________地址：__________________

電報：__________________電報：__________________

電傳：__________________電傳：__________________

本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：

第一條：品名、規格、數量及單價

第二條：合同總值

第三條：原產國別及製造廠商

第四條：裝運港

第五條：目的港

第六條：裝運期

分運：

轉運：

第七條：包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途內陸運輸，防潮，防溼，防震，防鏽，耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。

第八條：嘜頭

賣給方必須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭：――――――――――

第九條：保險

在CIF條款下：

由賣方出資按110%發票金額投保。

在CFR條款下：裝運後由買方投保。

第十條：付款條件

(1)買方在裝運期前30天，通過中國銀行開立由買方支付以賣方爲受益人的不可撤銷信用證，其金額爲合同總值%，計該信用證在中國銀行行收到下列單證並覈對無誤後承付(在分運情況下，則按分運比例承付)

a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，註明“運費已付”、空白擡頭、空白背書、已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。

B.商業發票一式五份，註明合同號、信用證號和嘜頭。

C.裝箱單一式四份，註明每包貨物數量，毛重和淨重。

D.由製造廠家出具並由賣立簽字的品質證明書一式三份。

E.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

F.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

G.在CIF條款下：

全套按發票金額110%投保的保險單。

(2)賣方在裝運後10天內，須航空郵寄三套上述文件(F除外)，一份寄給買方，兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。

(3)中國銀行在收到合同中規定的，由雙方簽署的驗收證明後，在 天內，承付合同金額的百分之 ，金額爲 .

(4)規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

(5)所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔，所有發生在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。

第十一條：裝運條件

(1)賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。

(2)賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間，合同號，發票金額，發運件數及每件的重量和尺碼。

(3)賣方必須在裝船完畢後四十八小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重，發票金額，船名和啓運日期。

(4)如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸，長12米，寬2.7米，高3米，賣方須在裝船前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，註明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

(5)在CFR條款下：

如果由於賣方未及時按11條第(3)款執行，以致買方未將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

(6)在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。

第十二條：技術文件

(1)下述全套英文技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

A.基礎設計圖。

B.接線說明書，電路圖，氣/液壓連接圖。

C.易磨損件的製造圖紙和說明書。

D.零配件目錄。

E.安裝、操作和維修說明書。

(2)此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款(1)中規定的技術文件。

否則，買方有權拒開信用證或拒付貧款。

第十三條：保質條款

賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝製造，嶄新，未曾使用，並在各方與合同規定的質量、賣方。

買方：____________ (下稱甲方)

賣方：____________ (下稱乙方)

甲乙雙方經充分協商，本着自願及平等互利的原則，訂立本合同。

第一條 名稱、品種、規格和質量

1.名稱、品種、規格：

____________ (應註明產品的牌號或商標)。

2.質量，按下列第( )項執行：

(1) 按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2) 按樣本，樣本作爲合同的附件(應註明樣本封存及保管方式)。

(3) 按雙方商定要求執行，具體爲：

_____________(應具體約定產品質量要求)。

第二條 數量和計量單位、計量方法

1.數量：________ 。

2.計量單位和方法：__________。

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。

第三條 包裝方式和包裝品的處理：

_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

第四條 交貨方式：

1.交貨時間：_______。

2.交貨地點：_______。

3.運輸方式：_______(註明由誰負責代辦運輸)。

4.保 險：_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。

5.與買賣相關的單證的轉移：___________。

第五條 驗收：

1.驗收時間：_______。

2.驗收方式：

______(如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例)。

3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

第六條 價格與貨款支付：

1.單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付：

貨款的支付時間：____________;

貨款的支付方式：____________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。

3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條 提出異議的時間和方法：

1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥爲保管貨物的同時，自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在託收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視爲貨物合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議後，應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視爲默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條 甲方違約責任：

1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代爲保管、保養的費用。

4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

7.其它約定：_____________。

第九條 乙方的違約責任：

1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同並可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到

買方：____________ (下稱甲方)

地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________ 傳真：_____ 電子郵箱：__________

賣方：____________ (下稱乙方) 地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________ 傳真：_____

電子郵箱：__________ 甲乙雙方經充分協商，本着自願及平等互利的原則，訂立本合同。

第一條 名稱、品種、規格和質量 1.名稱、品種、規格： ____________ (應註明產品的牌號或商標)。

2.質量，按下列第( )項執行：

(1) 按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2) 按樣本，樣本作爲合同的附件(應註明樣本封存及保管方式)。

(3) 按雙方商定要求執行，具體爲：_____________(應具體約定產品質量要求)。

第二條 數量和計量單位、計量方法

1.數量：________ 。

2.計量單位和方法：__________。

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：__ __________。

第三條 包裝方式和包裝品的處理： _________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

第四條 交貨方式：

1.交貨時間：_______。

2.交貨地點：_______。

3.運輸方式：_______(註明由誰負責代辦運輸)。

4.保 險：_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。

5.與買賣相關的單證的轉移：___________。

第五條 驗收： 1.驗收時間：_______。

2.驗收方式：

______(如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例)。

3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

第六條 價格與貨款支付：

1.單價：____; 總價：_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付：

貨款的支付時間：____________;

貨款的支付方式：____________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。

3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條 提出異議的時間和方法：

1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥爲保管貨物的同時，自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在託收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視爲貨物合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議後，應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視爲默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條 甲方違約責任： 1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代爲保管、保養的費用。

4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。 7.其它約定：

第九條 乙方的違約責任：

1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。 3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同並可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物後，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知後__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答覆的，視爲同意乙方發貨。

8.其它：_______________。

第十條 不可抗力：

任何一方由於不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條 爭議解決： 凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交華南國際經濟貿易仲裁委員會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

第十二條 附加條款：

第十三條 其它事項：

1.按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

2.約定的違約金，視爲違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括合同履行後可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。 3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。 4.合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

5.雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更後的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

6.本合同正本一式___份，雙方各執___份;合同副本一式__份，分送______等單位。

甲方:______ 乙方：________

受權代表：(簽字)______ 受權代表：(簽字)_______

本合同於____年____月____日訂立於____(地點)

貨物買賣合同範文三

訂立合同雙方：

買方： 美國科威有限公司 (下稱甲方)

賣方： 河北強久自行車配件有限公司(下稱乙方)

甲乙雙方經過協商，本着自願及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

第一條 產品的名稱、品種、規格和質量

1.產品的名稱：強久自行車QJ-20xx32 。

2.產品的技術標準(包括質量要求)，按(1)執行。

(1)按照標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本，樣本作爲合同的附件。

(3)按雙方商定要求執行，具體爲：____(應具體約定產品質量要求)。

第二條 產品的數量和計量單位、計量方法。

1.產品的數量：200。

2.計量單位、計量方法：輛。

第三條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點

1.產品的交貨單位：河北強久自行車配件有限公司。

2.交貨方法，按下列第(2)項執行：

(1)甲方送貨。

(2)乙方代運。

(3)買受人自提自運

3.運輸方式：公路運輸。

4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)：強久自行車公司*號庫房。

5.交貨日期：20xx年12月05日

第四條：包裝方式和包裝品的處理

包裝方式：

第五條 產品的價格與貨款的結算

1. 單價：57美元;總價：11400美元。

2. 貨款支付：

(1)貨款的支付時間： ____;

(2)貨款的支付方式：_______;

(3)運雜費和其他費用的支付時間及方式________：。

3. 預付貨款：________。

第六條 對產品提出異議的時間和辦法

1.甲方在驗收中，如發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定，

應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物後_10__天內向乙方提出書面異議;在託收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

2.甲方未按規定期限提出書面異議的，視爲所交產品符合合同規定。

3.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

4.甲方在接到買受人書面異議後，應在_10_天內負責處理，否則，即視爲默認買受人提出的異議和處理意見。

第七條 甲方的違約責任

1.甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款10%的違約金。

2.甲方逾期付款的，應按逾期付款金額每日萬分之_1.5___計算，向乙方支付逾期付款的違約金

3.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失

4.甲方如錯填到貨地點或接貨或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。

第八條 乙方的違約責任

1.乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的__10_%的違約金。

2.乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，如果買受人同意利用，應當按質論價;如果買受人不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。出賣人不能修理或者不能調換的，按不能交貨處理。

3.乙方因產品包裝不符合合同規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之__1.5__計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過____日，甲方有權終止合同並可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交貨的產品、多交的產品和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的產品，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因買受人保管不善而發生的損失，應當由乙方承擔。

6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物後，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知後____日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答覆的，視爲同意乙方發貨。

第九條 不可抗力

當事人雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通通不能履行或不能完全履行的理由，並應在 7 天內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十條 合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_2_種方式解決：

1.仲裁委員會仲裁;

2.依法向人民法院起訴。

本合同自20xx年12月05日起生效，合同履行期內，當事人雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，雙方各執一份;合同副本一式 2 份，分送銀行等單位各留存一份。

甲方：美國科威有限公司(章) 法定代表人： 委託代理人：

地址：

開戶銀行：

帳號：

電話：

郵編：

乙方：河北強久自行車配件有限公司(章) 法定代表人： 委託代理人： 地址：

開戶銀行：

帳號：

電話：

郵編：

合同號:_______

日期:______________________________________________________

地點:______________________________________________________

買方:__________________ 賣方:__________________

地址:__________________ 地址:__________________

電報:__________________ 電報:__________________

電傳:__________________ 電傳:__________________

本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：

第一條：品名、規格、數量及單價 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

第二條：合同總值

第三條：原產國別及製造廠商

第四條：裝運港

第五條：目的港

第六條：裝運期

分運：

轉運：

第七條：包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途內陸運輸，防潮，防溼，防震，防鏽，耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。

第八條：嘜頭

賣給方必須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、此端向上、小心輕放、保持乾燥等字樣及下列嘜頭：――――――――――

第九條：保險

在cif條款下：

由賣方出資按110%發票金額投保。

在cfr條款下：裝運後由買方投保。

第十條：付款條件

(1)買方在裝運期前30天，通過中國銀行開立由買方支付以賣方爲受益人的不可撤銷信用證，其金額爲合同總值――――%，計――――。該信用證在中國銀行――――行收到下列單證並覈對無誤後承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。

a。全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，註明運費已付、空白擡頭、空白背書、已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。

b。商業發票一式五份，註明合同號、信用證號和嘜頭。

c。裝箱單一式四份，註明每包貨物數量，毛重和淨重。

d。由製造廠家出具並由賣立簽字的品質證明書一式三份。

e。已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

f。裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

g。在cif條款下：

全套按發票金額110%投保――――的保險單。

(2)賣方在裝運後10天內，須航空郵寄三套上述文件(f除外)，一份寄給買方，兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。

(3)中國銀行在收到合同――――中規定的，由雙方簽署的驗收證明後，在――天內，承付合同金額的百分之――，金額爲――――。

(4)按本合同第15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

(5)所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔，所有發生在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。

第十一條：裝運條件

(1)賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。

(2)賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間，合同號，發票金額，發運件數及每件的重量和尺碼。

(3)賣方必須在裝船完畢後四十八小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重，發票金額，船名和啓運日期。

(4)如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸，長12米，寬2。7米，高3米，賣方須在裝船前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，註明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

(5)在cfr條款下：

如果由於賣方未及時按11條第(3)款執行，以致買方未將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

(6)在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。

第十二條：技術文件

(1)下述全套英文技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

a。基礎設計圖。

b。接線說明書，電路圖，氣/液壓連接圖。

c。易磨損件的製造圖紙和說明書。

d。零配件目錄。

e。安裝、操作和維修說明書。

(2)此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款(1)中規定的技術文件。

否則，買方有權拒開信用證或拒付貧款。

第十三條：保質條款

賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝製造，嶄新，未曾使用，並在各方與合同規定的質量、賣方。

買方(甲方)：____________

法定代表人/身份證號碼：

地址：

賣方(乙方)：____________

法定代表人/身份證號碼：

地址：

各方根據中華人民共和國相關法律、法規，在平等、自願的基礎上，經友好協商，就貨物買賣相關事宜達成如下條款。

第一條名稱、品種、規格和質量

1、名稱、品種、規格：

____________

2、質量，按下列第項執行：

(1)按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本，樣本作爲合同的附件(應註明樣本封存及保管方式)。

(3)按雙方商定要求執行，具體爲：

_____________(應具體約定產品質量要求)。

第二條數量和計量單位、計量方法

1、數量：________。

2、計量單位和方法：__________。

3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：__________。

第三條包裝方式和包裝品的處理

_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

第四條交貨方式

1、交貨時間：_______。

2、交貨地點：_______。

3、運輸方式：_______(註明由誰負責代辦運輸)。

4、保險：_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。

5、與買賣相關的單證的轉移：___________。

第五條驗收

1、驗收時間：_______。

2、驗收方式：

______(如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例)。

3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

第六條價格與貨款支付

1、單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。

2、貨款支付：

貨款的支付時間：____________;

貨款的支付方式：____________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式：_________

3、預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條提出異議的時間和方法

1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥爲保管貨物的同時，自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在託收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的`貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視爲貨物合乎規定。

2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

3、乙方在接到甲方書面異議後，應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視爲默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條甲方違約責任

1、甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代爲保管、保養的費用。

4、甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

5、甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

7、其它約定：_____________。

第九條乙方的違約責任

1、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3、乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

4、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同並可就遭受的損失向乙方索賠。

5、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7、乙方提前交貨的，甲方接到貨物後，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知後__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答覆的，視爲同意乙方發貨。

8、其它：_______________。

第十條不可抗力

任何一方由於不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條爭議解決

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，均應提交華南國際經濟貿易仲裁委員會仲裁。

第十二條附加條款

1、__________________。

2、__________________。

3、__________________。

第十三條其它事項

1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

2、約定的違約金，視爲違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括合同履行後可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

3、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

4、雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更後的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

第十四條生效

1、本合同自各方簽字之日起生效。

2、本合同一式兩份，雙方各執一份，合同文本具有同等法律效力。

買方(簽字、蓋章)：__________________

賣方(簽字、蓋章)：__________________

合同簽訂日期______________合同簽訂地點______________

合同號：＿＿＿＿ 日 期：＿＿＿＿ 地 點：＿＿＿＿

買方：＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿

電報：＿＿＿＿

電傳：＿＿＿＿

賣方：＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿

電報：＿＿＿＿

電傳：＿＿＿＿

本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：

第一條 品名、規格、數量及單價＿

第二條 合同總值　

第三條 原產國別及製造廠商

第四條 裝運港

第五條 目的港

第六條 裝運期

分運：

轉運：

第七條 包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途內陸運輸，防潮，防溼、防震，防鏽，耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。

第八條 嘜頭

賣方須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭：＿＿＿＿

第九條 保險：裝運後由買方投保。

第十條 付款條件

（1）買方在裝運期前30天，通過中國銀行開立由買方支付以賣方爲受益人的不可撤銷信用證，其金額爲合同總值的＿＿％，計＿＿＿＿。該信用證在中國銀行＿＿＿＿行收到下列單證並覈對無誤後承付（在分運情況下，則按分運比例承付）。

a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，註明“運費已付”，空白擡頭，空白背書。

b.商業發票一式五份，註明合同號，信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式四份，註明每包貨物數量，毛重和淨重。

d.由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。

e.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

f.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

（2）賣方在裝運後10天內，須航空郵寄三套上述文件（f除外）寄給買方。

（3）中國銀行在收到合同＿＿＿＿中規定的，由雙方簽署的驗收證明後，在＿＿＿＿天內，承付合同金額的百分之＿＿＿＿，金額爲＿＿＿＿。

（4）按本合同第15條和第18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

（5）所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔，所有發生在中國境外的銀行費用應由賣方承擔。

第十一條 裝運條件

（1）賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。

（2）賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間，合同號，發票金額，發運件數及每件的重量和尺碼。

（3）賣方必須在裝船完畢後四十八小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重，發票金額，船名和啓運日期。

（4）如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸，長12米，寬2.7米，高3米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，註明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

（5）如果由於賣方未及時按11條第（3）款執行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

買方：_____________(以下簡稱甲方)

賣方：_____________(以下簡稱乙方)

第一條產品質量

符合產品技術條件，有特殊需求雙方另行約定。

第二條產品驗收及提出異議的期限

買方收到貨物請當場驗收，必需在材料員______或______驗收後簽字有效。如發現產品的品種、規格、型號、質量等不符合合同規定的，買方應在收貨後十天內向賣方提出書面或口頭異議，否則視爲所交產品符合合同規定。

第三條交貨方式：送貨上門;交貨地址：;運費負擔：由賣方負擔，卸貨由買方負責。

第四條付款方式和付款期限：合同生效後，預付10萬，第一次供貨開始在2個月內付70%，餘款6個月內付清並支付賣方月息1、5%，超出上述期限的買方自願支付給賣方的違約金每天按千分之一計算(所欠部分)。

第五條違約責任：按《中華人民共和國合同法》及相關法律規定執行。

第六條因本合同產生糾紛，供買方應友好協商解決，不能協商的，原告所在地法院享有管轄權。

第七條本合同一式四份，各份有相同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第八條其他事項：賣方不得影響工程的用量，買方不得問他人購入。

甲方(公章)：_______

乙方(公章)：_______

法定代表人(簽字)：_______

法定代表人(簽字)：_______

_______年_______月_______日

_______年_______月_______日

甲方：

乙方：

一、由乙方向甲方提供_有限公司(以下稱榮達公司)月度材料採購計劃，由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣合同。

二、合同簽訂後的組織進貨、供貨、結算、回款等一切銷售事宜，由甲方直接與榮達公司進行，乙方不再參與。

三、甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用，於每次向榮達公司開據發票進行財務掛賬後的十天內全額支付給乙方，每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發票)

四、供貨的質量以及供貨合同的履行過程中產生的'一切責任，或者經濟損失均由甲方負責，與乙方無關。

五、乙方居間活動中產生的居間費用由乙方自行承擔，甲方不予支付。

六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發生買賣業務，必須每月向乙方通報業務金額，否則乙方有權查詢甲方在榮達公司財務掛賬情況，按甲方與榮達公司發生的供貨金額向乙方支付居間費用。

甲方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

訂立合同雙方：

購貨單位：____，以下簡稱甲方;

供貨單位：____，以下簡稱乙方。

爲了增強甲乙雙方的責任感，加強經濟覈算，提高經濟效益，確保雙方實現各自的經濟 目的，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

(2)乙方代運(乙方代辦運輸，應充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路線和運輸 工具);

(3)甲方自提自運。

3.運輸方式：__________。

4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)________________。

(甲方如要求變更到貨地點或接貨人，應在合同規定的交貨期限〈月份或季度〉前四十天通知乙方，以便乙方編月度要車(船)計劃;必須由甲方派人押送的，應在合同中明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸，應按有關規定與運輸部門辦理交換手續，作出記錄，雙 方簽字，明確甲、乙方和運輸部門的責任。)

事人雙方商定的必須說明的事項。)

任後十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發 貨物或扣付貨款來充抵。

解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意由____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構，事後又沒有達成 書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。

本合同自一九__年__月__日起生效，合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份，分送甲乙雙方的主管部門、銀行(如經公證或鑑證，應送公證或鑑證機關)……等單位各留存一份。

購貨單位(甲方)：____(公章)

代表人：____(蓋章)

地址：____

開戶銀行：____

帳號：____

電話：____

供貨單位(乙方)____(公章)

代表人：____(蓋章)

地址：____

開戶銀行：____

帳號：____

電話：____

__年__月__日訂

買賣合同

訂立合同雙方：

供方：______

需方：______