合同房屋買賣（精選12篇）

合同房屋買賣 篇1

甲方簽名：

乙方簽名：

根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規之規定，售房人和買房人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣農民安居房達成如下協議：

一、甲方同意將自己因拆遷所分得的農民安居房(80平方米指標房)及相應的儲藏室等賣給乙方。房屋、儲藏室等總價爲人民幣(大寫)_____元。

二、甲、乙雙方達成一致後，並在本協議簽章時，乙方應支付給甲方定金人民幣(大寫)_____元整。乙方得到該房屋一切手續後_____天內一次性付清甲方餘款。

三、此房以後辦理房產證手續費用由乙方自己承擔，但甲方有義務提供相應手續及幫助乙方辦下該證及其它證件。

四、簽定合同即日起，中途甲方終止合同不願出售此房，需退還乙方購房定金人民幣(大寫)_____元整，並賠償乙方違約金人民幣(大寫)_____元整，如乙方終止合同不願購房，甲方有權不退還定金。

五、甲乙雙方交易後，甲方沒有任何權利任何理由收回該房及手續費等，今後該房拆遷還房等一切均歸乙方所有。

六、甲乙如要收回該房需經乙方同意並按收回時市場均價的叄倍款一次性付給乙方，否則乙方可以拒絕甲方。

本協議一式三份。甲乙雙方各一份，公證人一份。本合同以簽名日期起生效，如有一方違約(違反合同)，應承擔法律責任，並按合同協議執行。

甲方簽名：

乙方簽名：

_________年_____月_____日

合同房屋買賣 篇2

甲方(賣方)：

身份證號：

乙方(買方)：

身份證號：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產，建築面積爲_____平方米。(土地房屋權證第_______________號)。

第二條 上述房產的交易價格爲人民幣________元/平方米，總價人民幣___________元整(大寫：____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

第三條 付款時間與辦法： 甲乙雙方同意以按揭方式付款，並約定自乙方完成產權登記，取得產權當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭，並於銀行放款當日付給甲方。如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在銀行放款當日將差額一併支付給甲方。

第四條 甲方義務

4.1 甲方應於本協議簽署之日起日內將房屋交付給乙方使用。甲方不能按期交房的，乙方有權要求甲方立即交房並承擔違約責任。

4.2 甲方應於本協議簽署之日起盡最大努力協助乙方辦理產權登記手續。包括但不限於協調開發商爲乙方開具房屋買，協調相關部門更改備案合同，協助乙方在房屋產權登記部門登記等。甲方不積極協助的除承擔相應的違約責任外，乙方有權單方立即解除合同或要求甲方履行義務。

4.3 甲方承諾其出賣的房屋屬於乙方可辦理一手房產權登記手續的房屋。如該房屋爲乙方無法辦理一手房產權登記手續的，乙方有權立即解除合同並要求甲方承擔相應違約責任。如雙方協商以二手房買賣方式辦理房屋產權登記，則由此產生的一切稅費和費用均由甲方承擔。

第五條 乙方義務

乙方應按照本協議的約定按時足額付款。乙方未按時付款的，對逾期未付款部分按日萬分之一向甲方支付利息，利息總額最高不超過逾期未付款金額的百分之三。

第六條 稅費分擔

甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，交易稅金由_______方承擔，產權過戶手續費、佣金等由______方承擔、公證費由______方承擔。

第七條 違約責任

違約責任的範圍包括但不限於違約金元，違約方給守約方造成的實際經濟損失，守約方追究違約責任支出的律師費、訴訟費、交通費等。

第八條 本合同如需辦理公證，經國家公證機關____公證處公證。

第九條 本協議自雙方簽字之日起成立並生效。本合同一式份。甲方份，乙方份，公證機關份。

第十條 本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可協商解決。協商不成的，任意一方可向區人民法院提起訴訟。

第十一條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。

第十二條 雙方約定的其他事項：

出賣方(甲方)： 購買方(乙方)： 身份證號碼： 身份證號碼： 地 址：郵 編：電 話：

地 址： 郵 編： 電 話： 本協議於 年 月 日簽署於市區

合同房屋買賣 篇3

甲方：

已方：

甲乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：

1、甲方自願將坐落在汗巴嶺村興林路七巷1——9號(建築面積壹佰伍拾壹平方米，二層，雜房面積約貳拾平方米)房地產出賣給乙方(集體土地、建設用地使用證(94)第01033號，建設用地規劃許可證(95)003號建設工程規劃許可證(95)13號)。四界以證號上所標爲準。

2、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款爲人民幣貳拾萬元整(200000.00元)。付款方式，雙方簽定合同時一次性付清。

3、甲方保證該房屋合法，權屬清楚，有合法的土地使用權，該房屋未辦房產證手續，如乙方要辦理手續，新產生的有關稅費由乙方承擔。甲方應積極配合乙方辦理有關房屋過戶手續。

4、甲方應在20__年12月30日前將房產交付乙方，屆時該房產應無任何爭議，交付該房時，甲方不得損壞該房屋的結構。

5、合同簽定後，如一方違反本合同條款，應向對方支付陸萬元違約金。

6、本房屋買賣合同書一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日起生效。

甲方簽字：乙方簽字：

執筆人：在場人：

合同房屋買賣 篇4

第一條合同構成

本保險合同由保險單或其他保險憑證及所附條款、投保單、與本合同有關的投保文件、合法有效的聲明、批註、附貼批單、其他書面協議構成。

第二條投保範圍

一、投保人：凡年滿18週歲，具有完全民事行爲能力的人，可爲符合投保條件本人或其配偶、直系親屬向中國太平*保險公司投保本保險;凡開辦購房貸款業務的金融機構也可作爲投保人，爲其購房貸款者投保本保險。非本人投保時必須經被保險人書面同意。

二、被保險人：凡年滿在18週歲至55週歲，身體健康，能正常工作和勞動，具備購房貸款條件並向金融機構申請並獲得購房貸款的個人，均可作爲本保險的被保險人。

第三條保險責任

被保險人在保險有效期內，因疾病、遭受意外傷害事故所致身故或高度殘疾，無法繼續償還購房貸款，保險人於事故發生後的第一個貸款歸還日，按照貸款合同約定，將被保險人在此時的貸款餘額一次付清，保險責任終止。對於被保險人按購房合同的規定，在事故發生前應繳的貸款部分，無論什麼原因導致的遲繳或未繳的貸款部分，保險人對這部分貸款都不負償還責任。

第四條責任免除

因下列情形之一導致被保險人身故或高度殘疾，以致無法繼續償還購房貸款，保險人不負保險金給付責任，同時終止保險合同。

一、投保人、受益人對被保險人故意殺害、傷害;

二、被保險人故意犯罪或拒捕、故意自傷;

三、被保險人服用、吸食或注射毒品;

四、被保險人在本合同成立或復效之日起2年內自殺;

五、被保險人駕駛無照或法律禁止的機動交通工具及無有效駕照或酒後駕駛機動交通工具;

六、艾滋病或感染艾滋病毒期間所患疾病;

七、戰爭、軍事行動、暴亂或其他武裝叛亂;

八、核爆炸、核輻射或核污染及由此引起的疾病。

發生上述第四款情形時，保險人對投保人退還保險單的現金價值。發生上述其他情形，本合同終止。如投保人已交足2年以上保險費的，保險人將退還保險單的現金價值。

第五條保險責任開始>;

保險人承擔的保險責任自保險人同意承保並收取首期保險費的次日零時開始，保險人應簽發保險單作爲保險憑證，至貸款期滿的24時或本合同約定的保險責任終止時止。

第六條保險金額和保險費

一、本保險在合同成立時的最高保險金額以購房貸款餘額爲限，實際初始保險金額以保險人的核保結果確定，保險金額根據貸款情況逐年遞減。

二、本保險的保險費因投保時的年齡及貸款期限而異，繳費方式爲躉繳，費率詳見附表。

第七條如實告知

本合同訂立時，保險人可以就投保人、被保險人的有關情況提出書面詢問，投保人、被保險人應當如實告知。投保人、被保險人故意不履行如實告知義務，保險人有權解除本合同，並對於本合同解除前發生的保險事故，不負給付保險金的義務;足以影響保險人決定是否同意承保或提高保險費率的，保險人有權解除本合同，對保險事故的發生有嚴重影響的，保險人對於本合同解除前發生的保險事故，不負給付保險金的責任，但在扣除手續費後，退還保險費。自合同成立之日起逾兩年的，退還保險單的現金價值。

第八條受益人

本保險的受益人爲發放購房貸款的金融機構或購房貸款的擔保方。

第九條保險事故的通知

投保人、被保險人或受益人應於知道或應當知道保險事故發生之日起5日內通知保險人，且及時提供有關材料，並於被保險人發生保險事故後30日內，憑所需文件資料，向保險人申請保險金。由於延誤時間，導致必要證據喪失或事故性質、原因無法認定的，應由受益人承擔相應責任。同時，應從所給付的保險金中扣除因此而增加的額外費用。本合同受益人的保險金的請求權，自其知道保險事故發生之日起2年內不行使而消滅，保險人不再負保險金給付責任。

購房貸款借貸者人身保險條款

購房貸款借貸者人身保險條款

合同房屋買賣 篇5

合同編號：_______________

簽訂時間：______________

_簽訂地點：_______________

甲方：_______________

乙方：_______________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲乙雙方經友好協商，就房屋買賣行紀的有關事宜達成一致，訂立本協議：

第一條：甲方委託乙方以自己的名義爲其以下房屋：該房屋坐落於_______________市_______________區。該房屋爲：_______________室_______________廳_______________衛，裝修狀況：_______________，房屋所有權證編號爲：_______________，建築面積_______________平方米。

第二條：房屋出售價格以人民幣的價款出售。

第三條：行紀期限行紀期限自________年____月____日至________年____月____日。

第四條：轉委託甲方允許乙方把委託事務轉給第三人處理。

第五條：甲方將委託賣出的房屋交付乙方的時間、地點及方式：______________________________。

第六條：乙方將買入的房屋交付甲方的時間、地點及方式：______________________________。

第七條：乙方處理委託事務支出的_______________等費用，由_______________承擔。

第八條：結算價款的方式及期限：_____________________________________________

。第九條：報酬的計算方法、支付方式及期限：______________________________。

第十條：其他約定事項：_____________________________________________。

第十一條合同的終止與解除經甲乙雙方協商一致，可以終止合同。

第十二條違約責任甲方違約責任：_____________________________________________。乙方違約責任：_____________________________________________。

第十三條爭議的解決辦法因履行本合同所發生的爭議，先由雙方協商解決，協商不成的，任何一方均可以向買賣房屋所在地的人民法院提起訴訟。

第十四條合同生效。本合同經甲方簽字乙方單方蓋章之日起生效，本協議一式三份，甲方執一份，乙方執兩份，具有同等法律效力。

甲方：_______________乙方：_______________

委託代理人：_______________

門店名稱：_______________

身份證號：_______________

經紀人姓名：_______________

通信地址：______________

_經紀人證號：______________

_郵政編碼：_______________

經辦人：_______________

聯繫電話：_______________聯繫電話：_______________

合同房屋買賣 篇6

立協議書人__________買方______賣方_____

茲爲房屋預定買賣事宜，雙方協議訂立本協議，各條款如下：

第一條房屋基地坐落：______________等_________號土地上，_________形式_________樓房屋約_________平方米，精確面積以當地政府機關丈量結果爲依據。

第二條本約房屋預定買賣金額人民幣______________圓整。

第三條付款辦法

自備款人民幣______________元整。

第一期簽約金：人民幣______________元整，於簽約時交付。

第二期款：人民幣______________元整，於開工時交付。

第三期款：人民幣______________元整，於地下層基礎結構完成時交付。

第四期款：人民幣______________元整，於第壹樓結構完成時交付。

第五期款：人民幣______________元整，於第貳樓結構完成時交付。

第六期款：人民幣______________元整，於第叄樓結構完成時交付。

第七期款：人民幣______________元整，於第肆樓結構完成時交付。

貸款人民幣______________元整，如無需貸款的，應依下列期限按時交付。

外飾完成時交付人民幣______________元整。

使用許可證時交付人民幣______________元整。

甲方接到乙方通知交屋日期三天內將尾款人民幣______________元整及其他應負擔的各項費用全部付清後乙方應將本約房屋交付予甲方。

第四條前條第二項如辦理貸款時，應依另立的代辦貸款委託書的約定辦理。

第五條前條第二項貸款，甲方應自使用許可證領到日起至貸款領到日止支付銀行放款利率計算的利息予乙方。

第六條本約房屋的施工標準，按建築管理機關覈准的建築圖說及本約所附施工說明辦理，不得有省工減料現象發生，甲方對於內部裝設變更時，須徵得乙方的同意，所需工料費用另行計算。

第七條乙方應自本工程開工之日起_________工作天內完工，如有逾期，乙方願每逾一日給付甲方人民幣_________元以作逾期罰款金，但如因天災人禍非人力所能抗拒的事故發生，或因甲方變更設計，或甲方延遲交款所致的，不在此限。

第八條關於樓下空地及樓頂陽臺使用權屬範圍如下

樓下空地除公共通行的樓梯、通道、畸零地、分割地外均屬底層所有人保管使用。

四樓屋頂陽臺除公共設施外，歸頂樓所有人保管使用。

第九條樓梯、通道、及巷道均系公共通行，任何一層住戶均不得放置影響通行的物品以利通__。

第十條本約房屋所有權登記所需各項產權憑證由乙方負責提供，於房屋完工時，交由乙方特約的代書統一辦理，登記所需的房屋契稅、監證費、登記費、復丈費、印花稅、代理費等，按通知期限內由甲方負擔並交付予乙方。

第十一條若因使用道路，政府課徵有關道路的任何費用以及其他臨時稅捐時，均由甲方按所佔的持分土地面積分擔。

第十二條本約房屋所需繳納的房屋稅，自本工程完工水電接通之日起，其稅單不論開具甲方或乙方名義，皆應歸甲方負擔繳納

第十三條本約乙方已向土地局領得建造許可證，並依計劃施工，而甲方未及時列爲起造人時，乙方已完成部分工程所需契稅，則依法由甲方負擔，但若經列爲起造人，甲方不得要求變更起造人名義，以利工程順利進行。

第十四條本約甲方應付乙方的各期價款應於接到通知書五日內給付現款，倘逾十五日仍未繳付的，即視同自願放棄權利，本約即行作廢，所繳價款俟甲方自行另召新訂戶以一個月爲限，逾一個月則乙方可沒收甲方所繳的全部價款，以及已完成的房屋，甲方均無異議。逾期損失計算標準，自逾期繳款日起至另召新訂戶之日止每逾一日以人民幣_________元計算。此外，若甲方以支票支付應付的款項，倘支票全部或一部分不能兌現時，視爲違約。

第十五條本約房屋移交甲方接管後，乙方負責保留一年

第十六條甲方應憑乙方所給遷入證明及本協議書始得遷入，並取得遷入證明前必須繳清各期款頂、各項稅費以及代書費。

第十七條本約甲方全權委託乙方代爲監造施工，甲方不得因其他原因中止或片面解除本約，乙方爲工程的進行及施工的監造，均應以善良管理人的注意爲之，若有本約所未規定事項，雙方應本着公平合理的方式，依照一般工程慣例處理。

第十八條本約一式兩份，雙方各執一份爲憑。

委建人甲方：_________承建人乙方：_________

住址：_______________________住址：_______________________

負責人：_____________負責人：_____________

身份證統一號碼：_____________身份證統一號碼：_____________

_________年_______月_______日_________年_______月_______日

合同房屋買賣 篇7

合同雙方當事人：

出賣人：

法定代表人：

買受人：

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就購房合同書樣本達成如下協議：

第一條項目建設依據

出賣人以___________方式取得位於___________、編號爲___________的地塊的土地使用權。土地使用權出讓合同號土地使用權劃撥批准文件號劃撥土地使用權轉讓批准文件號爲______________________。

該地塊土地面積爲___________，規劃用途爲___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。

出賣人經批准，在上述地塊上建設商品房，現定名暫定名___________。建設工程規劃許可證號爲___________，施工許可證號爲___________。

第二條商品房銷售依據

買受人購買的商品房爲現房預售商品房。預售商品房批准機關爲___________，商品房預售許可證號爲___________。

第三條買受人所購商品房的基本情況

買受人購買的商品房爲本合同第一條規定的項目中的：

第___________幢座___________單元層___________號房。該商品房的用途爲___________，屬___________結構，層高爲___________，建築層數地上___________層，地下___________層。

該商品房陽臺是封閉式非封閉式。

該商品房合同約定產權登記建築面積共___________平方米，其中，套內建築面積___________平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積___________平方米。

第四條計價方式與價款

出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款：

1、按建築面積計算，該商品房單價爲每平方米______元，總金額_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。

2、按套內建築面積計算，該商品房單價爲每平方米__________元，總金額_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。

3、按套計算，該商品房總價款爲_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。

第五條面積確認及面積差異處理

根據當事人選擇的計價方式，本條規定以建築面積套內建築面積爲依據進行面積確認及面積差異處理。

當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。

合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積爲準。

商品房交付後，產權登記面積與合同約定面積發生差異，雙方同意按第_____種方式進行處理：

1、雙方自行約定：

2、雙方同意按以下原則處理：

面積誤差比絕對值在3%以內的，據實結算房價款

面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權退房。

買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人，並按__________利率付給利息。

買受人不退房的，產權登記面積大於合同約定面積時，面積誤差比在3%以內部分的房價款由買受人補足超出3%部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人。產權登記面積小於合同約定面積時，面積誤差比絕對值在3%以內部分的房價款由出賣人返還買受人絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

產權登記面積-合同約定面積

面積誤差比=100%

合同約定面積

因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協議。

第六條付款方式及期限

買受人按下列第__________種方式按期付款：

1、一次性付款_______________________________________。

2、分期付款__________________________________________。

3、其他方式_________________________________________。

第七條買受人逾期付款的違約責任。

買受人如未按本合同規定的時間付款，按下列第__________種方式處理：

1.按逾期時間，分別處理

逾期在_____日之內，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金，合同繼續履行

逾期超過_____日後，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行合同的，經出賣人同意，合同繼續履行，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____項中的比率)的違約金。

本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額採取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。

第八條交付期限

出賣人應當在_____年_____月_____日前，依照國家和地方人民政府的有關規定，將具備下列第_____種條件，並符合本合同約定的商品房交付買受人使用：

1.該商品房經驗收合格。

2.該商品房經綜合驗收合格。

3.該商品房經分期綜合驗收合格。

4.該商品房取得商品住宅交付使用批准文件。

但如遇下列特殊原因，除雙方協商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據實予以延期：

1、遭遇不可抗力，且出賣人在發生之日起_____日內告知買受人的

第九條出賣人逾期交房的違約責任

除本合同第八條規定的特殊情況外，出賣人如未按本合同規定的期限將該商品房交付買受人使用，按下列第______種方式處理：

1、按逾期時間，分別處理

逾期不超過_____日，自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_____的違約金，合同繼續履行

逾期超過_____日後，買受人有權解除合同。買受人解除合同的，出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款，並按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行合同的，合同繼續履行，自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______項中的比率)的違約金。

第十條規劃、設計變更的約定

經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的，出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內，書面通知買受人：

該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向

買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答覆的，視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的，買受人有權退房。

買受人退房的，出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內將買受人已付款退還給買受人，並按__________利率付給利息。買受人不退房的，應當與出賣人另行簽訂補充協議。

第十一條交接

商品房達到交付使用條件後，出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示本合同第八條規定的證明文件，並簽署房屋交接單。所購商品房爲住宅的，出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買受人有權拒絕交接，由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。

由於買受人原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：_____。

第十二條

出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因，造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。

第十三條

出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任。

出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定的標準。達不到約定標準的，買受人有權要求出賣人按照下述第______種方式處理：

1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。

2.________________________________________________。

3.________________________________________________。

第十四條

出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。

出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件：

1._________________________________________________

2.________________________________________________

如果在規定日期內未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：

1._______________________________________________

2._______________________________________________

3._______________________________________________。

第十五條

關於產權登記的約定。

出賣人應當在商品房交付使用後______日內，將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任，買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的，雙方同意按下列第______項處理：

1.買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內將買受人已付房價款退還給買受人，並按已付房價款的______%賠償買受人損失。

2.買受人不退房，出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。

第十六條

保修責任。

買受人購買的商品房爲商品住宅的，《住宅質量保證書》作爲本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。買受人購買的商品房爲非商品住宅的，雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。

在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題，出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞，出賣人不承擔責任，但可協助維修，維修費用由購買人承擔。

第十七條

雙方可以就下列事項約定：

1、該商品房所在樓宇的屋面使用權_________________________

2、該商品房所在樓宇的外牆面使用權______________________

3、該商品房所在樓宇的命名權___________________________

4、該商品房所在小區的命名權_________________________

第十八條

買受人的房屋僅作__________________使用，買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外，買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施，並按佔地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。

第十九條

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決協商不成的，按下述第______種方式解決：

1.提交____________仲裁委員會仲裁。

2.依法向人民法院起訴。

第二十條

本合同未盡事項，可由雙方約定後簽訂補充協議。

第二十一條

合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第二十二條

本合同連同附件共______頁，一式______份，具有同等法律效力，合同持有情況如下：

出賣人______份，買受人______份，______份，____________份。

第二十三條

本合同自雙方簽訂之日起生效。

第二十四條

商品房預售的，自本合同生效之日起30天內，由出賣人向__________________申請登記備案。

出賣人：

法定代表人：

______年______月______日

買受人：

______年______月______日

網籤購房合同樣本與簽訂正式購房合同區別

通常情況下，購房者都會與開發商先簽訂草擬合同，草簽完成後，打印出來，雙方確認無誤之後，再統一在網上籤訂正式合同，簽訂完成後，相關部門進行備案審覈，審覈通過後，產生備案號，顯示在合同每頁的右上角，然後由開發商打印出合同，在打印出來的合同上簽字蓋章，雙方各持所需的份數。

如上所述，網籤合同後要經過相關部門備案審覈後打印出來的合同，才能簽字蓋章，通常情況下是不會出現您所說的網籤合同和書面合同一同簽訂的情況。

合同房屋買賣 篇8

買方：國籍：身份證/護照號碼：電話：地址：郵政編碼：所佔份額：公司或機構名稱：註冊地址：郵政編碼：法定代表人：國籍：身份證/護照號碼：電話：

委託代理人：國籍：身份證/護照號碼：電話：地址：郵政編碼：

第一條[訂約依據與基礎]本合同依據《  》及其他相關法律、法規的規定，由買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上共同訂立。

第二條[項目建設情況]賣方與深圳市土地和房產主管部門簽訂及，取得位於深圳市區路，宗地編號爲，土地面積平方米的土地使用權。該地塊土地用途爲，建築容積率爲;土地使用權期限自______年____月____日起至______年____月____日止。前款所述土地領取的《房地產證》號碼爲;賣方經批准在該幅土地上興建商品房，項目名稱爲;該項目已取得《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《施工許可證》。本房地產項目地價款已繳清，業經深圳市土地和房產主管部門批准預售，《房地產預售許可證》號爲。

第三條[標的房地產情況]本合同第二條所規定房地產項目中的第棟單元層號房，是爲本合同標的房地產。其用途爲公寓/住宅/別墅/辦公/商業/廠房/，建築面積平方米，其中：套內建築面積平方米。套內建築面積計算與共有建築面積分攤與不分攤範圍、建築面積計算規則及共有建築面積分攤與不分攤範圍及規則均見附件一。具體樓層和位置及尺寸見所附總平面圖、立面圖、樓層平面圖、剖面圖及分戶平面圖。本房地產項目共用設施及附屬配套項目見附件二。

第四條[共有部位和其它共用設施設備權益]本房地產轉讓時，轉讓人對同宗土地上的道路、綠地、休憩地、空餘地、電梯、樓梯、連廊、走廊、天台等共有部位或其它共用設施設備所擁有的權益同時轉移。

第五條[計價方式和價款]買賣雙方約定本房地產按下列第種方式計算購房總價款：壹、按套內建築面積計算：單價爲每平方米人民幣元，總金額爲人民幣____元。貳、按套計算：總金額爲人民幣____元。

第六條[付款方式和日期]買方採取下列第種方式付款：壹、一次性付款：簽訂本合同之日/簽訂本合同之日起日內一次性付清全部購房款，共計：人民幣____元。貳、按揭方式付款：簽訂本合同之日起日內首期支付本房地產總價款的%，即人民幣____元。其餘價款自簽訂本合同之日起日內向銀行貸款支付。叄、分期付款：

1.自簽約之日起日內付全部樓價款的%，即：人民幣____元。

2.自簽約之日起日內付全部樓價款的%，即：人民幣____元。

3.自簽約之日起日內付全部樓價款的%，即：人民幣____元。

第七條[買方逾期付款的違約責任]買方如無正當理由未按本合同

第八條[付款證明]買方支付購房款後，賣方應開具發票。買方已經付清購房款的，賣方應當出具付清購房款證明書。

第九條[交付時間和辦法]賣方應當於______年____月____日前將本房地產交付給買方，交付前應取得法律、法規規定的相應的工程竣工驗收合格證明文件。賣方向買方交付時，應發出《入夥通知書》，《入夥通知書》中應註明實際交付的本房地產的套內建築面積。買方對賣方所交付的房地產無異議，或異議部分經協商處理同意收樓的，應對賣方交付的本房地產的鑰匙出具收條，該收條視爲本房地產實際交付的憑據。賣方委託物業管理公司辦理入夥手續的，應出具授權委託書。賣方書面通知買方入夥後，買方經驗收同意收樓的，本房地產的交付時間爲賣方交付本房地產的鑰匙之日;賣方通知買方入夥後，買方無正當理由拒絕驗收或無正當理由拖延驗收時間的，本房地產的交付時間爲賣方《入夥通知書》中的入夥期限屆滿之日。

第十條[交付的文件]賣方應在本房地產交付時向買方提供有關本房地產的下列文件：深圳市房地產登記機關認可的測繪機構出具的預售面積測繪報告和竣工面積測繪報告;竣工驗收合格證明文件;《房地產質量保證書》;《房地產使用說明書》;《收樓意見書》;《業主臨時公約》;前期物業管理企業出具的物業共有部位、共用設施設備接管查驗清單;。上述文件中的、項，賣方應提供加蓋公章的原件;、項應出示原件並提供加蓋公章的複印件;、項應由買方填寫或簽署。上述文件不全的，視爲不符合交付標準，買方有權拒絕收樓，由此產生的逾期交付責任由賣方承擔。

第十一條[交付時的驗收]買方收到《入夥通知書》後，應在接到《入夥通知書》之日起日內按《收樓意見書》內容對本房地產進行驗收，如有異議，應當在驗收期限屆滿之日起日內以書面形式提出，逾期不提出，視爲同意接收本房地產。買方認爲本房地產不符合交付標準或條件的，應在《收樓意見書》中一次性提出異議。賣方在接到買方異議後，應在日內對異議部分做出書面答覆和處理意見。逾期不予答覆及處理的，視爲買方異議事實成立，本房地產視爲未交付。

第十二條[賣方逾期交付的違約責任]除本合同另有約定的特殊情況外，賣方如未在本合同第九條約定的交付期限內將本房地產交付買方，按下列第種方式處理：

壹、按逾期時間，分別處理：

1.逾期在 日之內的，自約定的交付期限屆滿日之次日起至實際交付之日止，賣方按日向買方支付本房地產總價款萬分之三的違約金，合同繼續履行;

2.逾期超過 日的，買方有權在約定的交付期限屆滿之日起半年內解除合同。買方解除合同的，賣方應當自買方解除合同通知到達之日起10日內退還全部已付購房款並支付按中國人民銀行公佈的同期貸款利率計算的利息，同時按本房地產總價款的 %向買方支付違約金，違約金不足以補償買方實際損失的，賣方應補償其差額。買方要求繼續履行合同的，合同繼續履行，自約定的交付期限屆滿日之次日起至實際交付之日止，賣方按日向買方支付本房地產總價款萬分之 的違約金

第十三條[共用設施與附屬配套項目]賣方在本房地產交付買方時，本房地產項目的《深圳市土地使用權出讓合同書》及其補充協議中規定的共用設施及附屬配套項目，應一併建成並經驗收合格;經批准分期建設的，應按批准的進度建設並經驗收合格。賣方未按規定時間建成共用設施及附屬配套項目並經驗收合格的，本房地產不符合交付標準，按下列第種方法處理：

壹、買方按照本合同第十二條的約定主張權利;

貳、賣方支付本房地產總價款%的違約金給買方，雙方繼續履行本合同。賣方承諾在日內交付該共用設施及附屬配套項目;、。

第十四條[不可抗力]因不可抗力致使本房地產不能按本合同第九條約定的時間交付的，賣方應及時通知買方，同時應在合理的期限內提供有關證明，並書面通知買方合理延期後的交付時間。

第十五條[保修]本房地產工程質量保修期限，不得低於以下年限：地基基礎和主體結構工程，爲設計文件規定的該工程的合理使用年限;屋面防水年;牆面、廚房和衛生間地面、管道爲年;牆面、頂棚抹灰層年;衛生潔具年;燈具、電器開關年;裝修工程年。其他項目的保修期限按《房地產質量保證書》中的承諾執行。保修期自交付之日起計算。在保修期限和範圍內的保修費用由賣方負擔，但因買方使用不當或不可抗力等非賣方原因造成的問題除外。賣方應在收到買方通知後5日內履行保修義務;賣方對保修責任有異議的，應在收到買方通知後5日內通知買方。買賣雙方可委託雙方認可且具有資質的監理單位予以裁定，也可委託有資質的建設工程質量檢測機構予以檢測，所有費用由責任方承擔。在保修期內，買方發出書面保修通知書5日內，賣方既不履行保修義務也不書面通知保修責任異議的，買方可以自行或聘請他人進行維修，合理的維修費用由賣方承擔。

第十六條[質量]本房地產因質量缺陷造成買方損失的，賣方應予以賠償。買方在保修期內發現有質量缺陷的，應通知賣方履行保修義務，賣方應按本合同第十五條的約定履行保修義務。因質量缺陷經兩次以上維修後仍不能滿足正常使用要求的，或買方認爲本房地產主體結構工程質量不合格、不能滿足安全使用的，買方可委託由政府指定的建設工程質量檢測機構檢測。檢測結果經原設計單位或具有相應資質等級的設計單位複覈確認不能滿足正常使用或安全使用的，買方有權解除合同，賣方須按本合同第十二條之有關約定承擔損害賠償責任。買方不解除合同的，可以要求賣方相應減少價金。本條所涉及檢測及複覈等費用均可由買方先行墊付，檢測及複覈結果爲本房地產存在質量缺陷的，費用由賣方承擔。

第十七條[面積差異的處理]面積差異比= ×100%按套內建築面積計算本房地產價格的，賣方交付的本房地產實際套內建築面積與本合同第三條約定的套內建築面積如果存在差異，分別按以下方式處理：

第十八條[合同數量及持有]本合同包括附件及附圖，共頁，爲一式份，買賣雙方各執一份，其他交有關部門。每份合同均具同等法律效力。

第十九條[補充和修改]對本示範文本內容的任何補充和修改，除非是由買方提出的，否則均被視爲由賣方提供的格式條款。

第二十條[生效]本合同自公證/簽章/______年____月____日起生效。

賣方：買方：賣方代理人：買方代理人：______年____月____日______年____月____日賣方：買方：賣方代理人：買方代理人：______年____月____日______年____月____日賣方：

買方：賣方代理人：買方代理人：______年____月____日______年____月____日賣方：買方：賣方代理人：買方代理人：______年____月____日______年____月____日

附件一：

合同房屋買賣 篇9

原告：_________________

地址：_________________

法定代表人：_________________聯繫電話：_________________

被告一：_________________，女，19xx年5月6日出生，身份證號，地址：_________________，聯繫電話：_________________

被告二：_________________，男，**年12月4日出生，身份證號，地址：_________________路1號，聯繫電話：_________________

買賣居間協議起訴狀訴訟請求

一、判令兩被告共同向原告支付中介服務費人民幣*元及逾期履行滯納金(暫計至20__年1月5日爲*元)，兩項暫合計爲*元;

二、判令本案訴訟費用由被告承擔。

事實與理由

原告系房地產居間服務公司。被告一因房屋出售需要委託原告居間銷售其名下址於福建省房產，原告接受委託後，經原告居間介紹，被告一與案外人於20__年10月10日簽訂了一份《房屋買賣協議書》，該協議約定：_________________被告一將上述房產以200萬元價格出售給案外人黃世陽，並於收到購房款全款當日交付房屋。簽訂該協議後，被告一與原告就居間介紹費用進行了確認，承諾如原告推薦客戶完成上述房產的出售，則被告一應於交房當日支付原告中介服務費人民幣*元;如無故延期，則原告有權按日萬分之五的標準向被告追收滯納金。

現被告與案外人於年月日實際履行了房屋買賣協議並辦理了相關房產過戶手續，但中介服務費卻一直拒絕支付。

此致

___________人民法院

具狀人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

合同房屋買賣 篇10

賣方(甲方)：

身份證號碼：

買方(乙方)：

身份證號碼：

根據、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

一、 乙方同意購買甲方位於 。

二、 上述房產的交易價格爲：總價人民幣 元整(大寫： )。

三、買賣雙方在簽訂了房地產買賣合同及乙方付甲方全部購房款後，於六個月內到房屋所在區的房地產交易中心辦理產權過戶手續。

四、 付款時間與辦法：

乙方同意在本合同簽訂當日一次性向甲方支付全部購房款，共計人民幣 。約定付款之後在房地產交易中心繳交稅費，辦理房屋產權過戶手續。

五、 交房時間和交房條件：

交房時間爲 年 月 日，在收房時，必須確認甲方已結清水電、煤氣、電話、電視、寬帶、物業管理費等費用。甲方需將房屋鑰匙交與乙方。

六、 稅費分擔

甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，交易產生的一切稅費由甲方承擔。

七、違約責任

本合同經雙方簽章後生效，並對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方願承擔違約責任，並賠償利益受損方的相關經濟損失。

八、 權利保證約定

甲方保證上述房地產沒有產權糾紛和財務糾紛或其他權利限制，若發生買賣前即已存在任何糾紛或權利障礙的，概由甲方負責處理，並承擔相應法律責任，由此給乙方造成經濟損失的，由甲方負責賠償。

九、本合同一式兩份。甲乙雙方各執一份。

十、本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

十一、 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

十二、 雙方約定的其他事項：

甲方應協助乙方辦理更名手續，如物業維修基金、水費，電費，煤氣，有線電視，電話，寬帶等的過戶問題，由此產生的費用由乙方負責。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

房屋全款交易買賣合同範文篇二賣方: 身份證號碼：買方： (簡稱乙方)身份證號碼：

依據相關法律法規之規定，買賣雙方本着平等、自願、協商一致的原則，就房屋買賣有關事項，達成如下協議：

第一條：房屋基本情況 乙方同意購買甲方合法擁有的房產(小區，，，)，建築面積爲 平方米(詳見字第號)。 第二條：付款方式

1. 雙方議定上述房產出售價格爲人民幣整(大寫：元整)。此房價款爲甲方淨價，甲方不支付交易中的任何費用。

2. 甲方收到乙方定金10000元整(大寫：壹萬元整)後，即可爲乙方準備辦理過戶手續。(以收據收條爲準)

3. 辦理過戶手續當日乙方交付甲方全款 (含定金)整(大寫：整)。(以收據收條爲準)

4. 買賣上述房產交易過程中產生的一切費用，均由乙方承擔繳納，甲方不承擔任何費用。

5、房屋公共維修基金隨房產轉移。

第三條：房屋過戶

甲乙雙方應積極配合辦理過戶手續，因甲乙任何一方不配合所造成的損失，由責任方賠償守約方。

第四條：雙方責任

1. 甲方保證出售房產符合國家房產上市的規定，並保證產權清晰，無抵押、查封和任何糾紛，保證所提供的材料真實有效，不含虛假內容，若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。

2. 甲方應在辦理過戶手續後3日內前將該房產交付乙方。樓房配套的儲藏室、室內現有家電(電視機、冰箱、洗衣機、空調等)、傢俱(沙發、茶几、牀等)隨房屋交接贈送給乙方。

3. 甲方要結清該房屋交接日期前的所有費用(物業管理、水電費等)，交接後發生的費用由乙方承擔。

第五條：合同變更

1. 在合同履行期間，任何一方不得擅自變更，若需變更合同內容，應書面通知對方，徵得對方同意後在規定時間內(書面通知發生三日內)簽訂變更協議，否則造成損失由責任方承擔。

2. 本合同的補充協議與本合同具有同等法律效力。

第六條：違約責任

甲、乙雙方合同簽定後，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在3日內將乙方的已付款(不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書面通知乙方，並自違約之日起3日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款(不記利息)返還給乙方。

第七條：合同爭議的解決

本合同履行過程中，如發生爭議，甲乙雙方應協商解決，解決不成時，可向有關有管轄權的人民法院起訴。相關費用由違約方承擔。

第八條：本合同經甲、乙雙方簽字之日起即生效。

第九條：本合一式七份，甲、乙雙方各執一份，其他供辦理相關手續用，均具有同等效力。

甲 方： 乙 方： (配偶： ) (配偶： )

身份證號： 電 話： 身份證號： 電 話：

現 住 址：現 住 址：

簽約日期：年 月 日 簽約日期： 年 月日

合同房屋買賣 篇11

甲方：

乙方：

甲乙雙方經協商，就房屋買賣一事達成如下協議：

一、甲方將位於市區路號，建築面積平方米，使用面積平方米的結構房屋一套出售給乙方

二、房屋總價款爲萬元人民幣。

三、本協議簽訂後日內乙方一次性將房屋全部價款支付給甲方

四、由於該房屋目前正在建設之中，因此，本協議簽訂後一年內甲方將房屋交付給乙方

五、受到目前政策的限制，房屋五年之內不能辦理過戶手續。待房屋可辦理手續之時，甲方應積極協助乙方辦理房屋過戶手續，過戶費用由乙方承擔。

六、甲方要保證按期交房，否則每逾一日將按總房款的支付給乙方作爲違約金

七、因甲方原因導致房屋無法過戶給乙方造成損失，全部由甲方承擔。

八、本協議簽訂後，雙方共同去公證機關進行公證，公證費用由方承擔。

九、未盡事宜，雙方應友好協商，協商不成任何一方均可向人民法院提起訴訟。

十、本協議一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章後生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

年月日年月日

合同房屋買賣 篇12

出賣人(甲方)：_______________________(個人)姓名：_________________國籍：___________身份證(護照)號碼證(護照)號碼：______________(法人或其他組織)名稱：________________________法定代表人：___________________

地址：_______________________營業執照號碼：_____________________郵政編碼：_____________________聯繫電話：________________________

買受人(乙方)：__________________(個人)姓名：____________________國籍：______________身份證(護照)號碼證(護照)號碼：______________法人或其他組織)名稱：________________________法定代表人：_______________________地址：_______________________________營業執照號碼：____________________________

郵政編碼：________________________________聯繫電話：__________________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用、守法的原則，經協商一致，達成如下條款：

第一條 房地產情況

該房屋坐落___________________________，產別_________，結構_________，建築面積_________平方米。

房屋所有權證號__________________，所有權人_________;房屋爲共有的，其他共有權人_________，共有權證號_________，共有方式_________，共有權人同意出售證明見附件三。

該房屋土地使用權證號_________，土地使用面積_________平方米，土地來源__________________。

以出讓方式取得土地使用權的，土地使用年限爲_________年，自_________至_________止。

經雙方實地查勘，房產實物狀況及相關設施，符合雙方約定。

房屋相關設施及平面圖見附件一。房屋抵押、租賃情況見附件二。

第二條 房地產價款、其他價款及交付

房產價款爲_________元(幣種：_________)，計__________________(大寫)，其他價款爲_________元(幣種：_________)，計__________________(大寫)。

乙方付款形式、付款時間爲：________________________________________。

第三條 房產交付

房產實物狀況、權利狀況，符合有關規定和雙方約定的，方可交付;不符合有關規定和雙方約定的，不得交付。

甲方須於_________前，將該房產及相關證明交付乙方。如遇不可抗力，雙方約定處理方式

___________________________________________________________________。

第四條 產權轉移登記及其他相關設施登記

協議訂立後，甲乙雙方應在30日內，到房屋所有權登記機關辦理房屋所有權轉移登記手續。

按照有關規定，其他相關設施應辦理登記的，應在規定期限內辦理。

如因一方原因造成另一方未能及時辦理房屋所有權轉移登記、其他相關設施登記造成損失的，應依法承擔違約責任。

第五條 違約責任

1.甲方逾期交付房產的，應承擔違約責任如下

__________________________________________________________________。

2.乙方逾期付款或不符合付款形式的，應承擔違約責任如下

__________________________________________________________________。

3.其他約定：_____________________________________________________。

第六條 產權糾紛和債權債務糾紛的約定

甲方保證在該房產交付時，無產權糾紛和債權債務糾紛。如存在產權糾紛和債權債務糾紛，由甲方承擔全部責任。

第七條 爭議處理

本協議發生爭議，甲乙雙方協商解決。協商不成時，按下列第_________種方式處理：

1.向_________仲裁委員會申請仲裁;

2.向人民法院提起訴訟。

第八條 協議附件

本協議未盡事宜，甲乙雙方另行訂立補充協議(見附件四)。

附件一至附件四均爲本協議不可分割的部分，具有同等法律效力。

第九條 協議份數

本協議連同附件共_________頁，一式_________份。

第十條 協議生效

本協議自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當事人另有約定的，按照其約定。

甲方(蓋章)：_____________ 乙方(蓋章)：_____________

委託代理人(簽字)：_______ 委託代理人(簽字)：_______

_________年______月______日 _________年______月______日

簽訂地點：_________________ 簽訂地點：_________________

附件

附件一 房屋相關設施及房屋平面圖

附件二 房屋抵押、租賃情況

附件三 房屋共有權人同意出售證明

附件四 補充協議

1.本協議適用於我市行政區域內存量房買賣。

2.協議當事人訂立協議前，須認真協商各項條款。一經雙方簽字或蓋章即生效(當事人另有約定的除外)，任何條款的變更須經雙方協商一致後，簽字或蓋章確認。

3.本協議中空格部分若爲空白句，應用“(無)”填充。塗改之處，須經雙方當事人簽字或蓋章確認。

4.本協議不得翻印。

在天津市房屋買賣協議中，首先是填寫出賣方的個人信息，其中涉及到一些證件號以及國籍等資料的填寫，對於購買者，所填寫的信息也是差不多要填寫這些內容。然後就是協議的主要內容了，那麼在簽訂合同時就需要對合同的條款瞭解清楚，以免後續房屋出現了問題，涉及到合同條款就容易解決些。