舊注塑機買賣協議書（精選3篇）

舊注塑機買賣協議書 篇1

甲方：__________

乙方：__________

甲乙雙方本着誠信合作、互惠互利的原則，根據《中華人民共和國國法》及其他有關規定，簽訂此協議。舊注塑機的生產日期：__________，產地__________計__________臺。舊塑機的轉讓事宜協商一致，自願簽訂並共同遵守該設備轉讓合同，具體條款如下：

1、該合同貨物爲舊注塑機拾壹臺，包括乾燥機、上料機、機內液壓油等按現有使用標準爲準，計人民幣__________元(大寫：__________)的價格轉讓乙方。

2、簽訂合同後，乙方在驗收全套設備無任何異議後，乙方付給甲方定金__________元，剩餘貨款__________元，在提貨裝車當日一次性付清設備全款，拉幾臺付幾臺的款。

3、在乙方將設備未拉出甲方所在地前的一切產權糾紛由甲方承擔，否則甲方承擔一切違約責任，超過此地由乙方承擔，拆裝設備由乙方承擔。限乙方在20日內拉走設備。

4、簽訂合同後在執行期間如乙方違約並賠償對方總貨款10%的違約金，如甲方違約，雙倍反還乙方的定金，並賠償對方總貨款20%的違約金。

5、該設備爲舊注塑機，所以甲方提供收款收據，甲方必須提供設備清單一份(作爲設備轉讓的附件)及機器說明資料一份。

6、在轉讓合同履行過程如發生爭議的，由雙方當事人友好協商解決，協商不成的，任何一方有權向人民法院提出起訴。

7、本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章後即生效。

甲方：__________乙方：__________

代表人：__________ 代表人：__________

日期：__________日期：__________

舊注塑機買賣協議書 篇2

範本　　狹義合同指一切民事合同。小編爲大家蒐集整理的注塑機買賣合同範本，歡迎大家閱讀與借鑑，希望能夠給你帶來幫助。　　承攬方：　　委託方：　　合同雙方爲明確各自權利和義務，經友好協商，按照《民法典》及其有關規定，特訂立本合同。　　

一、承攬標準　　

二、質量要求及技術標準：以客戶提供稿件的確認件爲準！按國家標準執行。　　

三、版費承擔責任及起訂量：　　所有包裝由運城XX公司大版製作，版費由委託方預付 1

4.9 萬元，每單款包裝累計達到貨值 15 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委託方承擔。起訂量見附件。　　

四、貨款結算方式及時間：　　每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委託方在次月____日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行爲準。　　

五、驗收標準和方法：按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。　　

六、運輸方式及交貨時間： 承攬方負責送貨到委託方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認後 20 天交貨，返單交貨時間爲合同簽定後15天交貨。　　

七、加工承攬地：承攬方所在地。　　

八、合同生效後，承攬方需向委託方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。　　

九、合同生效後，委託方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委託方可以要求更改訂單，承攬方以更改後的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委託方承擔，委託方不得拒付相關費用。　　

十、交貨期的約定：交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委託方定稿並下訂單開始計算，由於定稿或訂單延誤，則交貨期順延。　　十

一、驗收時間：自承攬方交付產品之日起，委託方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合合同約定，委託方應在收到產品之日起____日內向承攬方提出書面異議，並不得動用產品，否則視爲產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委託方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。　　十

二、知識產權：委託方定作的產品如涉及到註冊商標或外觀設計專利，著作權等知識產權，委託方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委託方還應向承攬方提供委託書，營業執照複印件（蓋公章），條碼證，證等。委託方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委 託方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委託方承擔一切經濟和法律責任　　十

三、承攬方需提供給委託方營業執照複印件（蓋公章），證，印刷執照複印件（蓋公章），第三方檢測報告。　　十

四、除外責任：因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視爲承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生後的12小時內書面通知委託方，並且承攬方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續一週以上，委託方方有權取消本合同。　　十

五、違約責任：　　

1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物，委託方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責調換，並承擔逾期交付的責任；經過調換後，仍不符合合同規定的，委託方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。　　

2.交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，委託方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委託方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。　　

3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的`，由承攬方賠償損失。　　

4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金（交付約定數量的合格產品視爲交貨）；未經委託方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。　　

5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。　　如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定，使委託方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委託方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委託方直接及間接的經濟損失。　　十

六、本合同訂立後委託方以訂單追加併爲承攬方確認的定作業務，雙方均收受本合同的約束。　　十

七、未盡事宜，均按《民法典》有關條例的規定執行。　　十

八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委託方所在地有管轄權的法院訴訟解決。　　十

九、本合同一式二份，雙方各執一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。　　本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止　　簽訂地點：

簽訂時間：

舊注塑機買賣協議書 篇3

買受人(甲方)：_________________項目部

出賣人(乙方)：______________

合同簽訂地點：______________

簽訂時間：______________

填寫說明：______________

1、本合同爲格式合同，可供簽訂砼泵、塔機、混凝土布料機、施工升降機、等施工機械購銷合同使用。

2、可選項中，選擇請在該項前的“□”中劃“√”，未選請在該項前的“□”中劃“__”。

3、本合同文本不宜塗改，確需修改，請在修改處加蓋雙方公章，並附加說明。

第一條：______________產品名稱、型號、數量、金額、供貨時間、數量及配置說明：______________

產品名稱：_________________

規格型號：_________________

計量：_________________

單位：_________________

數量：_________________

單價：_________________(萬元)

運費：_________________(萬元)

總金額：_________________(萬元)

以上價格包含如下內容：______________

供貨條件、時間及數量：______________

出賣人收到首付____萬元及買受人發貨通知後三日內發貨。

合計人民幣金額(大寫)：

附1：□砼泵備註

□採用電動機驅動混凝土輸送泵，甲方根據電源距離按產品說明書規定自備外接電纜線。

□採用柴油機驅動混凝土輸送泵，爲了運輸途中的安全，出庫時，油箱內的柴油已放空。

附2：□塔機備註

□1、合同訂立後，乙方在收到甲方設備首付款及發貨通知三日內，將所定設備的“基礎圖”、“平衡重圖”及預埋支腿和第一節定位標準節準備齊全，由乙方運輸至甲方指定地點，以方便甲方提前將基礎施工完畢。

□2、乙方提供附牆框架及標準附牆距離(米)的附牆杆，對非標準附牆距離的附牆架，乙方可根據甲方要求提供附牆杆及附牆框架製造，費用另計。

□3、本合同產品(包含/不包含)平衡重、外接電纜線以及輔助吊具。

附4：□施工升降機備註

□1、合同訂立後，乙方在收到甲方設備首付款及發貨通知後三日內，將設備的“基礎圖”、地腳螺栓和底架準備齊全，由乙方運輸至甲方指定地點，以方便甲方提前將基礎施工完畢。

□2、本價格爲標準配置(包含/不包含)外接電纜線，附牆架採用___型號，附牆距離爲____米。如需其它距離的附牆架，價格另計。

附5：□其它

第二條：質量標準

產品必須符合國家及行業相關標準，乙方需向甲方提供相關標準一套。

第三條：出賣人對質量負責的條件及期限

按乙方《產品質量保修書》執行，保修期限自貨到驗收合格之日起計算，乙方應承擔自交貨起因產品質量而給甲方帶來的一切損失、責任。

第四條：包裝標準、包裝物的供應與回收

整機爲裸裝，隨機附件和隨機文件用木箱包裝，包裝箱不回收。

第五條：隨機備品、配件、工具數量及供應辦法

按甲方確認的“發貨清單”提供，隨同主機發運。

第六條：貨物驗收及到達站(港)和費用負擔

1、驗貨：乙方負責運輸至甲方指定地點____建築工地，在甲方指定地點驗貨。

2、乙方代辦汽車或鐵路運輸，運費包含在合同總額中。

3、收貨單位：___________________項目部

收貨地址：____________________工程施工現場

聯繫人：__________________聯繫電話：__________________

第七條：驗收標準、方法及提出異議期限

甲方應在貨到交貨地後組織驗收，驗收符合交貨要求的在“發貨清單”上簽字蓋章;買受人在驗收時發現貨物不符合合同約定時，需在驗貨後____天內向乙方提出異議，乙方接通知後應在____小時內作出答覆，進行更換、調配以達到合同約定要求。

第八條：設備的安裝、調試與培訓

1、設備開機時，乙方接甲方通知派人前往指導安裝調試，完畢後，雙方在“調試交驗單”上簽字蓋章。

2、乙方應向甲方提供技術培訓，以保證甲方操作人員能承擔設備操作任務。

3、甲方設備投入使用前，乙方須提供《安裝證》，如甲方有《安裝證》，則乙方可不必提供。

4、乙方應承擔在設備安裝調試期間操作本設備引起的一切機械、人身事故並承擔責任。

第九條：付款方式、時間及期限

第十條：違約責任

1、乙方遲延交貨的違約責任：按每天_____元計算;

2、乙方所供貨物質量缺陷的違約責任：按合同金額__%承擔違約金;

3、甲方逾期付款違約金：按拖欠款項每天萬分之一計取。

第十一條：合同爭議解決方式

因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成，均可依法向合同簽訂地法院起訴。

第十二條：其它約定事項

1、乙方應向甲方提供《產品質量保修書》作爲合同的附件。

2、產品超過保修期，乙方應派人提供維修，配件費由甲方承擔。

3、甲方驗收貨物(設備)後，應按合同約定支付款項，但因貨物(設備)質量、使用故障和售後服務等問題，甲方有權拒絕支付剩餘款項直至問題解決。

4、質量保修期間，甲方所購貨物(設備)發生故障時，乙方應於24小時內派出售後服務人員至故障貨物(設備)所在地開始維修或售後服務，超過48小時後，甲方將視乙方違約，乙方應承擔因此而給甲方造成的一切損失，按__________元/天計取。

5、甲方合同款付清同時後，乙方須向甲方提供國家統一完稅發票。

6、運輸費用由運輸單位爲甲方開出運費發票，由乙方代爲轉交甲方。

第十三條：其它

1、本合同所有附件，均與本合同一併使用且具有同等法律效力。

2、本合同一式四份由甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章後生效。本合同一經簽約，雙方必須嚴格遵守，並承擔合同中各自的義務。

3、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

4、本合同在甲、乙雙方結清貨款手續後即自行終止。

需方(甲方)__________供方(乙方)__________

法定代表人__________法定代表人__________

委託代表人__________委託代表人__________

聯繫電話_______________聯繫電話_______________

開戶銀行_______________開戶銀行_______________