2023年商品房買賣合同範文(通用26篇)
2023年商品房買賣合同範文 篇1
甲方 ,漢,現年 歲,生於月日,家住縣鎮 村 組,身份證號碼: 。 乙方 ,漢,現年 歲,生於月日,家住縣鎮 村 組,身份證號碼: 。 甲、乙方經協商,就甲方位於 村 組(小地名 )的平方米農村土地轉讓給乙方一事,達成如下協議。
1、甲方將其合法擁有的土地共 (其中靠寬 米,至向外延伸米)的經營使用權永久轉讓給乙方。此塊土地的具體四界爲以 爲參照,上至 ,左抵 ,右至
2、甲方保證此塊土在轉讓之前的經營使用權合法屬於甲方,且無任何糾紛及債務抵押,否則由此給乙方造成的損失,甲方應承擔一切損失。
3、乙方的轉讓金支付按照每平米 萬元。甲方在支付轉讓金是,乙方應立即將該土地實際交付乙方,同時繫於該土地的一切權利也一併移轉給甲方。在以後因國家政策等原因應續簽承包使用合同時,甲方必須就相關簽訂事宜協助配合乙方辦理。
4、今後乙方需要甲方協助辦理在該土地上建房等相關的事宜時,甲方均不得拒絕、推諉、拖延等,否則必須支付該轉讓金雙倍違約金給乙方,並且賠償乙方相應的損失。
5、甲方向乙方承諾,現轉讓的土地屬於基本用地以外的土地,如出現第三人追索的事宜等,需雙倍支付乙方給付的土地轉讓金及賠償相關損失。
6、甲方應爲乙方提供必要雨水污水的39;排出場地和必要的通行道路。
7、本協議簽定後,乙方先支付萬元給甲方。餘款在甲方協助乙方辦理好相關轉讓手續後,乙方一次性全部付清。
8、本合同一式三份,甲、乙雙方各執一份,村民委員會存檔一份。自簽定之日起生效。
9、未盡事宜,由甲乙雙方本着實事求是的原則協商處理。 甲方: 乙方:________年____月____日________年____月____日 村委會主任: :________年____月____日________年____月____日 見證人簽字: 作者:餘請斧正
2023年商品房買賣合同範文 篇2
1、本合同文本爲示範文本,也可以作爲簽約使用文本,商品房買賣合同範本。簽約之前,買受人應當仔細閱讀本合同內容,對合同條款及專業用詞理解不一致的,可向當地房地產開發主管部門諮詢。
2、本合同所稱商品房是指由房地產開發企業開發建設並出售的房屋。
3、爲體現合同雙方的自願原則,本合同文本中相關條款後都有空白行,供雙方自行約定貨補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。合同簽訂生效後,未被修改的文本印刷文字視爲雙方同意內容。
4、本合同中涉及到的選擇、填寫內容以手寫項爲優先。
5、對合同文本中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方應當協商確定。中選擇內容,以劃√方式選定;對於實際情況未發生或買賣雙方不作約定時,應在空格部位打×,以示刪除。
6、在簽訂合同前,出賣人應當向買受人出示應當由出賣人提供的`有關證書、證明文件。
合同雙方當事人:
出賣人:_________________
註冊地址:_________________
營業執照註冊號:
企業資質證書號:
法定代表人:_______聯繫電話:_____
郵政編碼:______
委託代理人:__________
郵政編碼:________
註冊地址:______________
營業執照註冊號:_____________
【本人】【法定代表人】姓名:_____國籍____
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】_____
地址:_________
【委託代理人】姓名:_____國籍:_______
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:第一條 項目建設依據
出賣人以___________方式取得位於___________、編號爲___________的地塊的 土地使用權。
2023年商品房買賣合同範文 篇3
1.本合同文本爲示範文本,也可作爲簽約使用文本。簽約之前,買受人應當仔細閱讀本合同內容,對合同條款及專業用詞理解不一致的,可向當地房地產行政管理部門諮詢。
2.本合同所稱的商品房是指由房地產開發企業開發建設並出售的房屋。
3.爲體現合同雙方的自願原則,本合同文本中相關條款後都有空白行,供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的
內容進行修改、增補或刪減。合同簽訂生效後,未被修改的文本印刷文字視爲雙方同意內容。
4.本合同中涉及到的選擇、填寫內容以手寫項爲優先。
5.對合同文本? ?中選擇內容、空格不爲填寫及其他需要刪除或添加的'內容,雙方應當協商確定。? ?忠玄子內容,以劃√方式選定;對於實際情況未發生或買賣雙方不作約定時,應在空格部位打×,以示刪除。
6.在簽訂合同前,出賣人應當想買受人出示出售該房屋的有關許可證書,證明文件。
7.本合同所致建築面積及分攤面積的計算依據鄭州市人民政府鄭政文〖20xx〗20號文件關於《鄭州市房屋建築面積測算及共用建築面積分攤規則》的通知。
8.雙方當事人必須確保所填聯繫方式真實可靠。
9.本合同條款由中華人民共和國建築部和國家工商行政管理局負責解釋。
2023年商品房買賣合同範文 篇4
賣方:
身份證:
買方:
身份證:
乙方向甲方購買坐落於房屋壹套,雙方已簽訂《房屋買賣合同》,合同編號:號,現經甲、乙雙方協商,達成協議如下:《-----------
一、甲、乙雙方自願解除上述房屋的買賣合同。《-----------
二、自雙方簽訂本協議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭
議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產權即與乙方無關。
《-----------
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:《-----------》
1、乙方已繳付樓款/元。
2、乙方已繳款項自動轉爲甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計息,不計複利。
3、甲方還款事宜另行約定。
四、乙方應於本協議生效後的三個工作日內提交辦理解除按揭貸款協議、解除買賣合同、註銷抵押登記等事宜所需要的全部資料,並配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時提交相關資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權暫緩推還乙方所有款項。《-----------
五、雙方同意,自本協議生效後,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。
《-----------
六、本協議自雙方簽字之日起生效、本協議爲一式叄份,甲方執貳份,乙方執壹份,均具同等法律效力。《-----------
甲方:乙方:
身份證:身份證:
年月日年月日
2023年商品房買賣合同範文 篇5
合同雙方當事人:
出賣人:
註冊地址:
營業執照註冊號:
企業資質證書號:
法定代表人: 聯繫電話:
郵政編碼:
委託代理人: 聯繫電話:
身份證件號碼:
地址:
委託代理機構: 郵編:
註冊地址:
營業執照註冊號:
法定代表人: 聯繫電話:
郵政編碼:
買受人: 國籍 中國
【本人/法定代表】姓名:
【身份證(護照)/營業執照號碼】:
地址
郵政編碼: 聯繫電話:
【委託代理人】姓名:
身份證件號碼:
地址:
郵政編碼: 電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:
第一條 項目建設依據。
出賣人以 方式取得位於 編號爲 的地塊的土地使用權。【 土地使用權出讓合同 】。
該地塊土地面積爲 平方米,規劃用途爲 ,土地使用年限自 至 號 。
第二條 商品房銷售依據。
買受人購買的商品房爲【 】。商品房預售許可證號爲 建字第 。
第三條 買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一,
房號以附件一上表示爲準)爲本合同第一條規定的第 【幢/座】 【單元/層】 號房。
該商品房的用途爲 ,屬 結構,層高爲 米,建築層數地上 層,地下 層。
該商品房陽臺是【 】。
該商品房【 】建築面積共 平方米,其中,
套內建築面積 平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積 平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附件二)。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按建築面積計算該商品房價款,每平方米價格爲 元(幣種: 人民幣 幣)價款爲:
第五條 面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【 】(本條款中均簡稱面積)爲依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積爲準。商品房交付後,產權登記面積與合同約定面積發生差異,雙方同意按下列方式進行處理:
1.面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
2.面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30日內將買受人已付款退還給買受人,並按 利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大於合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=(產權登記面積-合同約定面積)/合同約定面積×100%因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協議。
第六條 付款方式及期限。
買受人按下列第 1 種方式按期付款:
1.一次性付款
2.分期付款
3.其他方式
第七條 買受人逾期付款的違約責任.
買受人如未按本合同規定的時間付款,按下列方式處理:按逾期時間,分別處理(不作累加)
1.逾期在 0 日之內,自本合同規定的應付款期限之第二日起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 0 的違約金,合同繼續履行;
2.逾期超過賣人按累計應付款的 0 %向出賣人支付違約金.買受人願意繼續履行合同的,經出賣人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二日起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 (該比率應不小於第1項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的至期應付款與該實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
第八條 交付期限。
出賣人應當在 前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第 種條件,並符合本合同約定的商品房交付買受人使用:
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品房經綜合驗收合格。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批准文件。如遇不可抗力,不能履行合同的,雙方同意按下列第 種方式處理:
1.變更合同。
2.解除合同。
第九條 出賣人逾期交房的違約責任。
除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列方式處理:按逾期時間,分別處理(不作累加)
1.逾期不超過 0 日,自本合同第八條規定的最後交付期限的第二日起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付房價款萬分之 的違約金,合同繼續履行;
2.逾期超過 0 日後,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起 0 內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的 0 %向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行合同的,合同繼續履行,自本合同第八條規定的最後交付期限的第二日起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 (該比率應不小於第1項中的比率)的違約金。
第十條 規劃、設計變更的約定。
經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內,書面通知買受人:
(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
(2) 空白 (3) (4) (5) (6) (7) 買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答覆的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起 日內將買受人已付款退還給買受人,並按 利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行籤行補充協議。
第十一條 交接。
商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規定的證明文件,並簽署房屋交接單。所購商品方爲住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示說明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第十三條 出賣人關於裝飾、設備標準承諾的責任。
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第 種方式處理: 1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2. 第十四條 出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:
1. 空白 2. 3. 4. 5. 如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1. 空白 2. 3. 第十五條 關於產權登記的約定。
出賣人應當在商品房交付使用後【 30日內 】,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第 1 項處理:
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起 0 日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的 0 %賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的 0 %向買受人支付違約金。
第十六條 保修責任
買受人購買的商品房爲商品住宅的,《住宅質量保證書》作爲本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房爲非商品住宅的,雙方應以合同附件的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。
第十七條 雙方可以就下列事項約定:
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權 2、該商品房所在樓宇的外牆面使用權 3、該商品房所在樓宇的命名權 4、該商品房所在小區的命名權 第十八條 買受人的房屋僅作 使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按佔地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。 第十九條 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第 1 種方式解決:
1.提交 房屋所在地 促裁委員會促裁.
2.依法向人民法院起訴.
第二十條 本合同未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協議(附件四). 第二十一條 合同附件與本合同具有同等法律效力.本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條 本合同連同附件共 14 頁,一式 4 份,具有同等法律效力,合同特有情況如下:
出賣人 1 份,買受人 1 份, 1 份, 1 份。 第二十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條 商品房預售的,自本合同生效之日起30日內,由出賣人向 當地房地產主管部門 申請登記備案。
出賣人(簽章):
【法定代表人】:
【委託代理人】: (簽章)
年 月 日 籤於
2023年商品房買賣合同範文 篇6
1.本合同文本爲示範文本,也可作爲簽約使用文本。簽約之前,買受人應當仔細閱讀本合同內容,對合同條款及專業用詞理解不一致的,可向當地房地產開發主管部門諮詢。
2.本合同所稱商品房是指由房地產開發企業開發建設並出售的房屋。
3.爲體現合同雙方的自願原則,本合同文本中相關條款後都有空白行,供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。合同簽訂生效後,未被修改的文本印刷文字視爲雙方同意內容。
4.本合同文本中涉及到的選擇、填寫內容以手寫項爲優先。
5.對合同文本〔 〕中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方應當協商確定。〔 〕中選擇內容,以劃√方式選定;對於實際情況未發生或買賣雙方不作約定時,應在空格部位打×,以示刪除。
6.在簽訂合同前,出賣人應當向買受人出示應當由出賣人提供的有關證書、證明文件。
7.本合同條款由中華人民共和國建設部和國家工商行政管理局負責解釋。
商品房買賣合同
合同編號:________________
合同雙方當事人:
出賣人:____________________________________________________________
註冊地址:__________________________________________________________
營業執照註冊號:____________________________________________________
企業資質證書號:____________________________________________________
法定代表人:____________________聯繫電話:__________________________
郵政編碼:__________________________________________________________
委託代理人:____________________地址:______________________________
郵政編碼:____________________聯繫電話:____________________________
委託代理機構:______________________________________________________
註冊地址:__________________________________________________________
營業執照註冊號:____________________________________________________
法定代表人:____________________聯繫電話:__________________________
郵政編碼:__________________________________________________________
買受人:____________________________________________________________
〔本人〕〔法定代表人〕姓名:__________________國籍:________________
〔身份證〕〔護照〕〔營業執照註冊號〕〔 〕___________________________
地址:______________________________________________________________
郵政編碼:______________________聯繫電話:__________________________
〔委託代理人〕〔 〕姓名:____________________國籍:_________________
地址:______________________________________________________________
郵政編碼:______________________電話:______________________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:
第一條 項目建設依據
出賣人以___________方式取得位於___________、編號爲__________的地塊的土地使用權。〔土地使用權出讓合同號〕〔土地使用權劃撥批准文件號〕〔劃撥土地使用權轉讓批准文件號〕爲______________________。
該地塊土地面積爲___________,規劃用途爲___________,土地使用年限自__年_____月_____日至______年_____月______日。
2023年商品房買賣合同範文 篇7
總金額(─────幣)──千──百──拾──萬──千──百──拾──元整。
2、按套內建築面積計算,該商品房單價爲(─────幣)每平方米────────元,總金額(─────幣)──千──百──拾──萬──千──百──拾──元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款爲(─────幣)──千──百──拾──萬──千──百──拾───元整。
4、──────────────────────────────────────── .
第五條 面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】(本條款中均簡稱面積)爲依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積爲準。
商品房交付後,產權登記面積與合同約定面積發生差異,雙方同意按第───────────種方式進行處理:
1、雙方自行約定:
(1)────────────────────────────────────────;
(2)────────────────────────────────────────;
(3)────────────────────────────────────────;
(4)────────────────────────────────────────。
2、雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按─────利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大於合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於合同登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記面積-合同約定面積
面積誤差比=────────────────×100%
合同約定面積
因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協議。
第六條 付款方式及期限。
買受人按下列第─────────種方式按期付款:
1、一次性付款
──────────────────────────────────────────。
2、分期付款
──────────────────────────────────────────。
3、其他方式
──────────────────────────────────────────。
第七條 買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本合同規定的時間付款,按下列第──────────種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在────────日之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之────────的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過────────日後,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的──%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行合同的,經出賣人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之────────(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.─────────────────────────────────────────。
第八條 交付期限。
出賣人應當在──年──月──日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第─────種條件,並符合本合同約定的商品房交付買受人使用:
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品房經綜合驗收合格。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批准文件。
5.─────────────────────────────────────────。
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據實予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起──日內告知買受人的;
2、─────────────────────────────────────────;
3、─────────────────────────────────────────。
第九條 出賣人逾期交房的違約責任。
除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第───種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過─────日,自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之─────的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過──日後,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起──天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的──%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行合同的,合同繼續履行,自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之───(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
2. ─────────────────────────────────────────。
第十條 規劃、設計變更的約定。
經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內,書面通知買受人:
(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
(2)────────────────────────────────────────;
(3)────────────────────────────────────────;
(4)────────────────────────────────────────;
(5)────────────────────────────────────────;
(6)────────────────────────────────────────;
(7)────────────────────────────────────────。
2023年商品房買賣合同範文 篇8
甲方:________________________
乙方:________________________
甲乙雙方爲購銷度假村商品房事宜,經洽商簽訂合同條款如下,以便共同遵守。
一、乙方向甲方購買坐落在度假村組團內樓房棟。建築面積爲平方米。其面積以《建築面積計算規則》爲準。
二、商品房售價爲人民幣元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用,但不包括建築稅和公證費。
三、付款辦法
預購房屋按房屋暫定價先付購房款40%,計人民幣元(其中10%爲定金)。待房屋建築工作量完成一半時再預付30%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結清尾款。房屋建築稅款由甲方代收代繳。
四、交房時間
甲方應於年月將驗收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方交接房通知後的十天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時,須委託甲方代管,並付甲方代管費(按房價的萬分之一/日計取)。
六、乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規定,對房屋質量問題實行保修(土建工程保修一年,水電保修半年,暖氣保修一個採暖期)。
七、違約責任
1.本合同生效後,如乙方違約,乙方已繳定金不退;如甲方違約,則應雙倍退還定金。
2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方償付承擔應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋,乙方又同意提前接管時,以同等條件由乙方付給甲方作爲獎勵。
八、乙方需要安裝電話,由甲方解決,費用由乙方承擔。
九、乙方對所購房屋享有所有權,但必須遵守國家有關房屋管理規定及度假村管理辦法。
十、甲乙雙方如在執行本合同過程中發生爭執,應首先通過友好協商解決;如雙方不能達成一致意見時,應提交仲裁委員會進行仲裁。
十一、本合同一式九份,正本兩份,雙方各執一份;副本六份,雙方各執三份。正副兩本具有同等法律約束力。
十二、本合同經雙方簽字蓋章並公證後生效。本合同未盡事宜由雙方另行協商。
十三、本合同附件
1.房屋平面位置及佔用土地範圍圖
2.度假村別墅暫行管理方法
2023年商品房買賣合同範文 篇9
合同編號:_________
出賣人:_________
買受人:_________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:
第一條項目建設依據
1、出賣人以【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得座落於_________地塊的國有土地使用權。
2、該地塊【國有土地使用證號】【城鎮建設用地批准書號】爲:_________,土地使用權面積爲:_________,買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所在土地用途爲:_________,土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
3、出賣人經批准,在上述地塊上建設的商品房【地名覈准名稱】【暫定名】爲:_________,建設工程規劃許可證號爲:_________,建築工程施工許可證號爲:_________,建設工程施工合同約定的開工日期爲:_________,建設工程施工合同約定的竣工日期爲:_________。
第二條商品房情況
該商品房銷售許可證號:_________。
商品房座落:_________區_________縣_________路、道、街。
設計用途_________;建築結構_________;建築層數爲_________層。
建築面積_________平方米,其中:套內建築面積_________平方米,公共部位分攤建築面積_________平方米。
商品房平面圖見附件一,商品房抵押、租賃等情況見附件二。
第三條計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第_________種方式計算該商品房價款:
1、按建築面積計算,該商品房單位爲(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元。
2、按套內建築面積計算,該商品房單價爲(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款爲(_________幣)_________元整。
第四條付款方式及期限
買受人採取下列第_________種方式付款。
1、一次性付款,自簽約日起_________日內付全部價款_________元。(小寫:_________萬元)
2、分期付款。
(1)第一次付款自簽約日起_________日內付全部價款的_________%;_________幣_________元。(小寫:_________元)
(2)第二次付款自簽約日起_________日內付全部價款的_________%;_________幣_________元。(小寫:_________元)
(3)其餘部分在移交房屋前一天付清_________%;_________幣_________元。(小寫:_________元)
3、貸款方式付款。買受人可以首期支付購房總價款的_________%,其餘價款可以向_________銀行或住房公積金管理機構借款支付。
第五條房產交付
1、房產實物狀況、權利狀況,符合有關規定和雙方約定的,方可交付;不符合有關規定和雙方約定的,不得交付。
2、出賣人須於_________前,將該房產及相關證明交付買受人。如遇不可抗力,雙方約定處理方式:_________。
3、上述相關證明包括:_________。
第六條產權轉移登記及其他相關設施登記
1、協議訂立後,買賣雙方應在30日內,到房屋所有權登記機關辦理房屋所有權轉移登記手續。
2、按照有關規定,其他相關設施應辦理登記的,應在規定期限內辦理。
3、如因一方原因造成另一方未能及時辦理房屋所有權轉移登記、其他相關設施登記造成損失的,應依法承擔違約責任。
第七條出賣人逾期交付商品房的處理
除遇不可抗力外,出賣人如未按本合同約定日期交付商品房,逾期在_________日內的,買受人有權向出賣人追究已付款利息,利息自合同約定出賣人應支付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的,買受人有權按照下述的第_________種約定,追究出賣人違約責任:
1、合同繼續履行。出賣人應支付買受人已付款利息,利息自合同約定出賣人應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,出賣人還應每日按商品房價款的_________‰向買受人支付違約金。
2、解除合同。出賣人應退還買受人已付款、支付已付款利息,利息自合同約定出賣人應交付商品房之日次日起至出賣人退還買受人已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,出賣人還應每日按商品房價款的_________‰向買受人支付違約金。買受人的實際損失超過出賣人支付的違約金時,出賣人還應承擔賠償責任。
第八條買受人逾期付款的處理
買受人如未按本合同約定的日期付款,逾期在_________日內的,出賣人有權追究買受人逾期付款及其利息,利息自合同約定買受人應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的,出賣人有權按照下述的第_________種約定,追究買受人違約責任:
1、合同繼續履行。買受人應支付逾期付款及其利息,利息自合同約定買受人應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,買受人還應每日按商品房價款的_________‰向出賣人支付違約金。
2、解除合同。買受人應每日按商品房價款的_________‰向出賣人支付違約金。
第九條面積確認及面積差異處理。
(一)根據當事人選擇的計價方式,本條規定以_________(建築面積/套內建築面積)(本條款中均簡稱面積)爲依據進行面積確認及面積差異處理。
(二)當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
(三)合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積爲準。
(四)商品房交付後,產權登記面積與合同約定面積發生差異,雙方同意按第_________種方式進行處理:
1、雙方自行約定:_________。
2、雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
(五)買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按_________利率付給利息。
(六)買受人不退房的,產權登記面積大於合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於合同登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
出賣方(甲方)_________________購買方(乙方)__________________
身份證號碼:__________________身份證號碼:___________________
地址:___________________地址:____________________
郵編:___________________郵編:____________________
電話:___________________電話:____________________
2023年商品房買賣合同範文 篇10
原告:_______________,女,_______________年_______________月_______________日出生,_______________族,住成都市高新區蘭天路號棟25號。身份證號:_______________
被告:_______________,住所地:_______________。
法定代表人:_______________
工商登記註冊號:_______________
訴訟請求:
1、請求判令被告承擔逾期交房的違約金7608、58元。
2、請求判令被告承擔逾期辦理房產證的違約金09 、73元。
3、請求判令由被告承擔本案的訴訟費。
4、請求判令由被告承擔逾期辦理國有土地使用權證的違約金。
事實與理由:
原告與被告先後於xx年5月5日和xx年0月28日分別簽訂兩份《商品房買賣合同》,由原告購買被告位於雙流縣華陽鎮華龍大橋側的戛納印象、歐洲商業公園A幢227號和3幢223號商鋪。在合同中約定逾期交房和逾期辦理房產證的應由被告承擔違約責任,並約定了違約金的計算方式。
一、根據《商品房買賣合同》的約定,被告應承擔逾期交房的違約金。
1、A幢227號的交房日期爲xx年9月30日,被告交房日期爲xx年6月30日,逾期273天,根據合同約定,被告應承擔支付違約金人民幣2370、xx年3月3日,被告交房日期爲xx年6月30日,逾期9天,根據合同約定,被告應承擔支付違約金人民幣5238、38元。
二、根據《商品房買賣合同補充協議》第三條的約定,被告還應承擔逾期辦理房產證的`違約責任。雙方約定辦理房產證日期爲原告交清全部資料、各項稅費、房屋專項維修資金後365日內(xx年6月30日已交付資料、繳付各稅費)。
1、A幢227號實際辦理時間爲xx年8月日,逾期3天,被告應承擔支付違約金人民幣702、 5元。
2、3幢223號實際辦理時間爲xx年6月26日,逾期36天,被告應支付違約金0389、58元。
綜上所述,被告應支付原告違約金共計28700、3元。
三、根據《商品房買賣合同》第十五條的約定,被告還應承擔逾期辦理國有土地使用權證的違約金。根據《城市房地產開發經營管理條例》第三十三條“預售商品房的購買人應當自商品房交付使用之日起90日內,辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續。……、。房地產開發企業應當協助商品房購買人辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續,並提供必要的證明文件。《商品房買賣合同》第十五條約定的“權屬登記”既包括房屋產權證登記,也包括國有土地使用權證登記。被告至今尚未辦理國有土地使用權證。
被告違約後,原告曾多次找被告協商未果。根據《中華人民共和國合同法》有關規定,爲維護原告的合法權益,現訴至人民法院,望法院查明事實,依法審理並判決如前訴請。
此致
_______________
起訴人:_______________
_______________年_______________月_______________日
2023年商品房買賣合同範文 篇11
工商備案號:
編號:
一、本合同文本是示本,由蘇州市住房和城鄉建設局制定,適用於蘇州市新建商品房買賣。
二、本合同簽訂前,出賣人應當向買受人出示商品房預售許可證或者商品房屋初始登記證明及其他有關證書和證明文件。上述文件的真實性、合法性及該商品房屋是否存在重複銷售(預售)和被司法機關查封等權利轉移受限制的情況,買受人可向有關部門進行查閱。
三、當事人應當按照自願、公平及誠實信用的原則訂立合同,任何一方不得將自己的意志強加給另一方。雙方當事人可以通過補充條款的形式進行調整。
四、商品房買賣是一種民事法律行爲,涉及的標的額較大、專業性較強、法律規範較多,爲更好地維護當事人的權益,在簽訂合同前應當充分了解合同條款,本合同可在蘇州市商品房銷售網上管理系統查閱,在簽訂合同時應當慎重,合同條款力求籤訂得具體、全面、嚴密,必要時可向律師事務所、公證處等專業機構諮詢。合同簽訂併網上備案後,合同當事人按照約定應該向房屋所屬區域房產登記部門申請預告登記。
五、簽訂本合同前,買受人應當仔細閱讀合同條款,特別是其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性的`內容。本合同文本、〖 〗中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方當事人應當協商確定。選定的內容顯示“X X X X X X”或“〖X X X X X X方在合同中約定的違約責任及違約金額應當公平對等。
六、預售的商品房是房地產開發企業正在建設中的或已建成但未經初始登記的房屋,該商品房的面積、交房日期、質量等方面都存在着不確定因素;房屋買賣雙方在簽約前,應對本合同相關內容進行必要的瞭解。
七、雙方當事人在簽訂合同時要對本合同每份原件認真核對,以確保各份合同內容一致;在任何情況下,買受人都應當至少持有一份合同原件。
八、出賣人在銷售商品房時必須嚴格遵守中華人民共和國建設部《商品房銷售管理辦法》第十一條之規定:房地產開發企業不得采取返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售商品房,不得采取售後包租或者變相售後包租的方式銷售未竣工商品房。
九、出賣人在出售商品房時,有義務告知買受人頂層有可能安裝無線基站等事項。
十、本合同網籤密碼分爲草稿密碼和合同密碼,草稿密碼和合同密碼均由買受人設臵,由大小寫英文字母和阿拉伯數字單一或交替組成,密碼字符7—20個,密碼中間不得出現空格或其他符號。
買受人設臵草稿密碼,表示買賣雙方對草稿合同全部內容的認同,如有錯誤可以修正。買受人設臵合同密碼,表示買賣雙方對電子合同全部內容的認同。合
同密碼一經設臵,商品房銷售網上管理系統自動禁止對電子合同內容進行任何更改。
十一、雙方當事人簽訂合同並經備案後,可利用合同編號及當事人持有的密碼,在蘇州市商品房銷售網上管理系統查詢合同的真實性及備案情況。
十二、出賣人在簽訂合同前,應當按照相關規定將本合同電子模板中空白部分預先擬定的條款,以及合同附件預先擬定的補充條款內容向房屋所屬區域的工商管理部門備案。
出賣人:
買受人:
註冊地址:
郵政編碼:
營業執照註冊號:
企業資質證書號碼:
法定代表人:
聯繫電話:
委託代理人:
聯繫電話:
銷售代理機構:
註冊地址:
營業執照註冊號:
代理機構備案證書號:
法定代表人:
聯繫電話:
電子信箱:
郵政編碼:
2023年商品房買賣合同範文 篇12
甲方(賣方):_____________單位:_________職務:_________身份證號:_________家庭住址:_________郵編:_________電話:_________
乙方(買方):_____________單位:_________職務:_________身份證號:_________家庭住址:_________郵編:_________電話:_________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,甲乙雙方就買賣商品房事宜達成如下協議:
第一條甲乙雙方經協商,乙方決定購買甲方擁有土地使用權、房屋所有權的商品房(以下簡稱商品房),商品房位於苑幢樓第單元樓號房屋。商品房建於_____________日,土地使用權證號爲,房屋所有權證號爲。屬_磚混_結構,建築層數爲6層。
第二條乙方向甲方購買商品房的建築面積共_____平方米,共______________室廳衛。(該商品房房屋平面圖見本合同附件三)。
第三條自商品房交付之日起,商品房所佔用的土地使用權依法隨之轉移給乙方。
第四條商品房總金額爲共萬___千___百___拾___(人民幣)元整。(括弧外填漢字大寫,括弧內填阿拉伯數字,發生爭議以漢字大寫爲準)
第五條乙方應當在甲乙雙方共同到房地產產權登記機關進行辦理房屋權屬變更登記手續之日付房款%。否則,甲方有權解除合同,或者要求乙方每日甲方支付相當於總房價0.1%的違約金。鑑於乙方經濟困難,甲方同意乙方在乙方居住該商品房3個月內付清房款的%。若乙方違約,甲方有權要求乙方每日甲方支付相當於總房價0.1%的違約金。甲方應當在甲乙雙方共同到房產登記機關進行辦理房屋權屬變更登記手續之日,即本條第一款日期將商品房鑰匙交付給乙方。否則從該日起,甲方每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。
第六條甲乙雙方應當在簽訂合同之日起日內攜帶有關商品房登記過戶所需的所有證件、資料、票據等,到市房產局將商品房辦理產權登記過戶給乙方。否則從甲乙雙方簽訂合同之日第日起,違約方每日向未違約方支付相當於總房價0.1%的39;違約金。該商品房登記過戶由乙方負責,甲方協助,所需契稅、評估費等過戶費用由乙方負擔。商品房無法登記過戶的,乙方有權立即解除合同,甲方應當立即退還所收全部房款,並自確定不能登記過戶之日起有權要求甲方每日支付乙方相當於總房價0.1%的違約金。甲方應當在甲乙雙方辦理完畢付清房款之日將商品房鑰匙交付給乙方。否則從乙方付清房款之日起,甲方每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。甲方要將房子在過戶交屋前,將室內清掃乾淨,不能留有垃圾,廢棄物等。
第七條甲方承諾該商品房內從未發生過任何人死亡、從未發生過惡性傷人等涉嫌犯罪案件、以及從未發生過其他使社會一般人居住在該房產生精神緊張、驚恐等不利益的不法事件,否則乙方有權解除合同要求退房;如乙方暫不解除合同要求退房,則甲方應自該事件發生之日起____日內向乙方支付違約金萬元,逾期則甲方再每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。該商品房所有權轉移後,甲方承諾其不欠任何物業管理費、水費、電費等。如發生此種情況,甲方承諾在接到乙方所稱甲方拖欠上述費用通知之日起____日內結清。否則從乙方通知甲方之日起第____日起,甲方每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。該商品房所有權轉移過程中及轉移後,甲方承諾其他任何第三方不會對乙方所購的商品房及該房屋相關設備、設施等提出任何權利(包括但不限於抵押權、留置權、交納土地出讓金權利等)要求,不會要求乙方支付除房款以外其他任何價款才能使乙方達到取得商品房的土地使用權、房屋所有權等設施、設備的目的。如發生此情況,則乙方有權解除合同要求退房;如乙方暫不解除合同要求退房,則甲方應自該事件發生之日起每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金,直至甲方將上述妨礙乙方利益行使的事項消除。
第八條本合同之附件均爲本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同任何一處修改須經甲乙雙方在修改處簽名捺手印認可,否則所作修改無效。
第九條本合同經甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條本合同連同附件共______頁,一式_______份,甲、乙雙方各執一份,另一份提交市房產局辦理過戶手續,均具有同等效力。
甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________
_________日籤於_________日籤於____________
甲方保證人:_________身份證號:_________單位:_________我保證甲方以後不會違約,如果甲方違約,我承擔保證責任。
乙方保證人:_________身份證號:_________單位:_________我保證乙方以後不會違約,如果乙方違約,我承擔保證責任。
2023年商品房買賣合同範文 篇13
合同編號:__________
甲方:(買方)____________________
乙方:(賣方)____________________
簽訂地點:________________________
一、成交房屋:_____________________________________________________
二、甲方須向乙方提交____________平方米的購房計劃。
三、房屋交付日期:_______年______月______日。
四、雙方協商房屋單價一次包定。
五、乙方代收煤氣管道費每戶____________元,電視天線費每戶____________元。
六、預購付款結算辦法
1.簽訂合同時,甲方必須向乙方交納購房定金。甲方不履行合同,無權請求返還定金。乙方不履行合同,應當雙倍返還甲方定金。合同履行完定金可抵作購房價款。
2.自簽訂合同後,甲方應在10日內預付第一次購房價款。工程主體完工後預付第二次購房價款。工程竣工移交時結清購房價款。
甲方逾期付款,按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期滯納金。
七、乙方如因計劃、設計變更等原因不能履行合同,應提前通知甲方,經雙方協商可另行安排房屋,甲方亦可解除合同。乙方在___日內返還預收房款,不計利息。
八、本合同自雙方單位蓋章、法定代表人簽章、工商行政管理機關鑑證後正式生效,至乙方給甲方鑰匙之日起失效。
九、從交付房屋鑰匙之日起,在十二個月內發現因施工質量影響生產、生活的,由乙方在限期內負責維修。
十、產權歸屬:_______________________________________________________
十一、如需提供擔保,另立合同擔保書,作爲本合同附件。
十二、解決合同糾紛的方式:___________________________________________
十三、本合同正本二份,副本_______份。
十四、其他約定事項:_________________________________________________
甲方(買方):______________ 乙方(賣方):_____________
單位名稱(章):____________ 單位名稱(章):___________
地址:______________________ 地址:_____________________
法定代表人:________________ 法定代表人:_______________
委託代理人:________________ 委託代理人:_______________
電話:______________________ 電話:_____________________
開戶銀行:__________________ 開戶銀行:_________________
賬號:______________________ 賬號:_____________________
郵政編碼:__________________ 郵政編碼:_________________
鑑(公)證意見:__________________
鑑(公)證機關(章):____________
經辦人:__________________________
2023年商品房買賣合同範文 篇14
賣房方(甲方):
身份證號碼:
購房方(乙方):
身份證號碼:
關於乙方向甲方購房事宜,雙方經協商,達成協議如下:
一、甲方將其擁有獨立產權的位於____區的房屋(房屋權證編號:,建築面積平方米)以人民幣仟佰拾萬仟佰拾元整(元整)出售給乙方。已方願意以上述價格向甲方認購該房,並以購得的上述房屋向中國申請購房抵押貸款。
二、甲方承諾:
1、向乙房申請購房貸款銀行或貸款銀行認可的機構提供符合要求的房屋資料以備查覈。
2、保證對出售的房屋擁有獨立產權。如果該房屋爲共有房屋,則必須取得其他共有人的同意出售書面文件。
3、保證該出售房屋未予出租。因出租所產生的任何問題由甲方承擔並負責解決。
4、自簽訂購房協議書範本起,保證將該房屋按約定價格售給乙方,期間不得反悔或將房屋出售給第三人。
5、按照前述業務的需要,及時簽訂各項合同文件和辦理各種手續。
6、在辦理產權過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或貸款銀行認可的機構持有。
三、乙方承諾:
1、向貸款銀行或貸款銀行認可的機構提供符合要求的資料以備查覈,並依規定支付費用。
2、保證按原約定價格向甲方購買前述房屋,並及時將貸款所得支付甲方之售房款。
3、將所購房屋向貸款銀行申請抵押貸款。
4、按照前述業務需要,及時簽訂各項合同文件和辦理各種手續,並承擔各項費用。
5、在辦理房屋過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或其認可的機構持有。
四、購房協議書範本以乙方向貸款銀行申請購房抵押貸款獲得批准爲正式生效條件。如果貸款銀行認爲乙方的借款申請不符合條件而不予批准,則甲、乙雙方可以解除本協議。甲方若向乙方收取定金,應如數退還給乙方。
五、如果貸款銀行批准的貸款金額不足申請貸款額的70%,則乙方有權解除本協議。否則,乙方應履行本協議的有關規定。
六、違約責任
1、如果甲方違約,拒絕將房屋出售給乙方,應向乙方賠償因此受到的損失。
2、如果乙方違約,貸款申請獲准後沒有向甲方購買房屋,應向甲方賠償因此受到的損失。
七、本協議的定立、履行、接觸、變更和爭議的解決適用中華人民共和國法律。
八、本購房協議書範本自雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本購房協議書範本壹式肆份,雙方擱執壹份。有乙方交貸款銀行或其認可的機構壹份。
十、約定:
甲方:乙方:
甲方授權代表簽字(蓋章):
乙方授權代表簽字(蓋章):
電話:
電話:
簽訂日期:________年____月____日
標準版
2023年商品房買賣合同範文 篇15
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
鑑於:1、甲方系本合同項下房屋的所有權人,甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權並保證符合國家有關規定,沒有產權及債務糾紛,且其對該房屋的處分已徵得該房屋相關權利人的同意;
2、甲方願意將房屋出賣給乙方;
3、乙方願意購買上述房屋;
4、乙方已向甲方交付定金共 元整;
5、本合同項下房屋的《房地產權證》尚未辦理。
根據國家有關法律、法規規定,甲乙雙方在自願、平等、誠實信用的基礎上,爲明確雙方權利義務,就乙方向甲方購買房屋訂立本合同,以資雙方共同信守履行。
一、標的房屋基本情況
1、位置: 市 區 路 號 。
2、戶型: ;建築面積: ,套內面積: 。
3、本合同項下房屋相應的土地使用權隨房屋一併轉讓。
二、房屋價款
房屋的交易總價爲:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
本合同項下房屋相應的土地使用權價款已包含在交易總價中。
公共部位與公用房屋分攤建築面積不再另行計價。
三、付款方式及期限
甲乙雙方同意以下列方式付款:
1、乙方已向甲方交付定金 元整,自本合同簽訂之日起____天內乙方支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方;
2、剩餘房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾 元整於乙方取得該房屋的《房地產權證》之日起____天內支付。
四、房屋交付及產權登記的約定。
1、甲方應於本合同簽訂之日起____天內將本合同項下房屋全部交付給乙方,並應在交房當日將_________等費用結清。
2、甲方應當在房屋產權登記機關開始辦理產權登記後 日內,及時辦理權屬登記(指房屋的《房地產權證》)。
3、甲方應當在取得房地產權屬證書(指房屋的《房地產權證》)之日起 日內,及時將房屋權屬登記過戶至乙方名下。
五、稅費分擔約定
1、甲方辦理房地產權屬證書所需要的稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。
2、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。
六、違約責任
1、乙方如未按本合同規定的時間付款,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之 的違約金。
2、甲方如未按本合同規定的期限將該房屋交付,自本合同規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款萬分之 的違約金。
3、如甲方違反本合同第四條房屋交付及產權登記的約定,乙方有權選擇下列任一種方式處理:
a.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起日 內將乙方已付房價款退還給甲方,並按已付房價款的 %賠償乙方房屋損失,同時按乙方投入房屋裝修的費用賠償乙方的裝修的損失。
b.乙方不退房,甲方按已付房價款的 %向乙方支付違約金。
七、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
八、特別約定
房屋交付後,如發生房屋徵收或拆遷等對房屋及相應土地的補償,由乙方所有。
九、免責條件
1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失,甲、乙雙方互不承擔損失賠償責任;
2、不可抗力系指“不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況”。
十、本合同經重慶周立太律師事務所見證。
十一、本合同一式三份,甲乙雙方各執一份、律師事務所一份,具有同等法律效力,自甲乙雙方簽字後生效。
十二、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
十三、雙方約定的其他事項:附件 。
甲方:_________________ 乙方:__________________
身份證號碼:__________________ 身份證號碼:___________________
地址:___________________ 地址:____________________
電話:___________________ 電話:____________________
簽訂日期:
2023年商品房買賣合同範文 篇16
合同編號: 買方:(以下簡稱甲方) 賣方: (以下簡稱乙方) 根據《中華人民共和國民法典》及國家的有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、等價有償、公平、誠實信用的基礎上,甲乙雙方就甲方向乙方購買苗木事項協商一致,特簽訂本合同,以資信守。
第一條 標的、數量、交貨
1.1 標的名稱、品種、型號規格、單價、金額見合同附件“貨物清單”,乙方交付的貨物必須與合同附件“貨物清單”的內容要求相一致。
1.2 供貨數量:本合同“貨物清單”的供貨數量是預計數,實際供貨數量以每次甲方實際要求的供貨數量爲準。
1.3 交貨時間和地點:以“貨物清單”記載的時間和地點爲準,且應至少提前 三 個工作日(可視路程另行約定調整)通知乙方。若臨時變更時間和地點的應提前三個日曆天通知乙方,並給予乙方充足的交貨時間。
1.4 除技術規格另有規定外,計量單位使用公制。
第二條 價格
2.1 合同金額爲:人民幣(大寫) 詳見合同附件“貨物清單”。
2.2 本合同總價格爲預計數,實際價格按每次實際供貨數量乘以本合同單價爲準,本合同實際結算金額超合同暫定總額時,甲、乙雙方簽訂補充協議。
2.4 貨物的單價詳見合同附件(貨物清單)。
第三條 結算方式和付款方式 合同簽訂後,甲方應支付30%的預付款給乙方,作爲定金。供花卉結束後,乙方憑甲方確認的“花卉驗收單”及採購合同與甲方當日結算餘款。本合同以人民幣爲貨幣單位,採用現金支付。
第四條 花卉質量要求 由甲方到乙方苗圃選苗並做好標記,乙方應按甲方選苗並做好標記的花卉進行供貨,確保產品質量。
第五條 雙方責任及義務
5.1 甲方責任: ⑴覈實進場花卉的品種、規格、數量是否與“貨物清單”相符,如不一致時,督促乙方及時調換。 ⑵按實際發貨清單支付花卉款; ⑶負責合同履行,對貨物質量進行驗收等事宜;
5.2 乙方責任: ⑴保證花卉的質量達到甲方要求。 ⑵按甲方的書面通知要求組織供貨。
第六條 驗收方式 花卉進場後,由甲方工地負責人與乙方共同驗收,驗收標準按本合同約定內容進行。花卉驗收合格後,由甲方工地負責人開據“花卉驗收單”作爲乙方結算憑據。若乙方未按甲方做好標記的花卉送貨,甲方可以退貨,乙方必須迅速將缺少部分的花卉補齊。
第七條 違約責任
7.1若甲方無故拒絕收貨或不按合同約定支付貨款的,視爲甲方違約,乙方有權單方面解除合同,並可要求甲方承擔乙方一切經濟損失和違約責任。(甲方逾期付款,按合同總金額支付給乙方每日0.5%的違約金,以此類推。)
7.2若乙方未在規定的時候內交貨或貨物質量達不到甲方的要求,需承擔甲方的一切經濟損失和違約責任。(按合同總金額支付給甲方每日0.5%的違約金,以此類推。)
第八條 合同終止
8.1因解除而終止
8.
1.
1、由於甲方違約造成本合同不能履行或不能完全履行,如果乙方認爲本合同已無必要繼續履行或甲方在收到乙方要求其糾正違約的通知後仍不糾正其違約行爲,則乙方有權向甲方發出解除本合同的書面通知,該通知自送達甲方時生效,甲方應按合同約定承擔違約責任。違約金不足以彌補乙方損失的,乙方可繼續向甲方追償。
8.
1.
2、合同一方依本合同約定行使解除權的,合同自解除通知送達之日起終止。違約方應當向另一方支付違約金或賠償損失。
8.
1.
3、合同終止後,不妨礙一方向違約方追究違約責任。
8.2有下列情形之一的, 合同權利義務終止:
8.
2.
1、本合同已按約定履行完畢;
8.
2.
2、本合同經各方協商一致而終止;
8.
2.
3、本合同因一方出現本條第(一)款的違約情況(包括一方擅自轉讓本合同項下權利義務行爲),另一方發出解除合同的通知;
8.
2.
4、法律法規規定終止的其他情形。
第九條 爭議的解決 因本合同的簽訂、履行而發生爭議的,合同各方應本着友好、協作的態度進行協商;協商不成的,可以提起訴訟,雙方同意由乙方所在地的人民法院管轄。
第十條 其它 1
3.
1、本合同如有未盡事宜,經雙方友好協商,另籤補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。 1
3.
2、本合同附件是本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。 1
3.
3、本合同一式 二 份,甲乙雙方各執 一 份,均具同等法律效力。 1
3.
4、合同各方通訊地址改變的,應及時書面通知合同對方。 1
3.
5、本合同條款中的貨幣形式均爲人民幣。 1
3.
6、其他約定: 乙方更換完成後負責草花以及灌木的養護直至草花壽命結束。 附件:貨物清單 甲方: 乙方: 法定代表人 : 法定代表人: (或授權簽約人): (或授權簽約人): 聯繫電話:聯繫電話:________年____月日
2023年商品房買賣合同範文 篇17
(合同編號:_____________________ )
合同雙方當事人:_______________
出賣人:__________________________
註冊地址:__________________________
營業執照註冊號:_____________________
企業資質證書號:_____________________
法定代表人:_____________________ 聯繫電話:______
委託代理人:______ 地址:______
聯繫電話:______
委託代理機構:______
註冊地址:______
營業執照註冊號:______
法定代表人:______ 聯繫電話:______
買受人:______
[本人][法定代表人]姓名:______ 國籍
[身份證][護照][營業執照註冊號][ ]
地址:______
聯繫電話:______
[委託代理人][ ]姓名:______ 國籍:______
地址:______
電話:______
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理 法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:
第一條 項目建設依據。
出賣人以 方式取得位於 、編號爲 的地 塊的土地使用權。[土地使用權出讓合同號][土地使用權劃撥批准文件號] [劃撥土地使用權轉讓批准文件號]爲 .
該地塊土地面積爲 ,規劃用途爲 ,土地使用年限 自 ________年_____月_____日至 ________年_____月______日。
出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,[現定名][暫定名]___________. 建設工程規劃許可證號爲___________,施工許可證號爲___________.
第二條 商品房銷售依據。
買受人購買的商品房爲[現房][預售商品房]。預售商品房批准機關 爲___________,商品房預售許可證號爲___________.
第三條 買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一, 房號以附件一上表示爲準)爲本合同第一條規定的項目中的:______ 第___________[幢][座]___________[單元][層]___________號房。
該商品房的用途爲___________,屬___________結構,層高爲___________, 建築層數地上___________層,地下___________層。
該商品房陽臺是[封閉式][非封閉式]。
該商品房[合同約定][產權登記]建築面積共___________平方米,其中, 套內建築面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積___________ 平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附件二)。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1、按建築面積計算,該商品房單價爲(___________幣)每平方米______元, 總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____ 拾_____元整。
2、按套內建築面積計算,該商品房單價爲(___________幣)每平方米 __________元,總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____ 千_____百_____拾_____元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款爲(__________幣)_____千_____ 百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4、 ____________________________________________________________________________________ .
第五條 面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以[建築面積][套內建築面積] (本條款中均簡稱面積)爲依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積爲準。
商品房交付後,產權登記面積與合同約定面積發生差異,雙方同意按第 __________種方式進行處理:______ 1、雙方自行約定:
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
______________________________________________________________.
2、雙方同意按以下原則處理:
面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退 還給買受人,並按__________利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大於合同約定面積時,面積誤差比在3%以 內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔, 產權歸買受人。產權登記面積小於合同登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以 內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由 出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=(產權登記面積-合同約定面積) /(合同約定面積) ________100%
因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協議。
第六條 付款方式及期限。
買受人按下列第__________種方式按期付款:
1、一次性付款
_________________________________________________________________.
2、分期付款
__________________________________________________________________.
3、其他方式
__________________________________________________________________.
第七條 買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本合同規定的時間付款,按下列第__________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
逾期在_____日之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違 約金,合同繼續履行;
逾期超過_____日後,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行合同的, 經出賣人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該 比率應不小於第項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
第八條 交付期限。
出賣人應當在 ________年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第_____種條件,並符合本合同約定的商品房交付買受人使用:
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品房經綜合驗收合格。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批准文件。
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據實予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起_____日內告知買受人的;
2、_____________________________________________________________;
3、_____________________________________________________________.
第九條 出賣人逾期交房的違約責任。
除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規定的期限將該 商品房交付買受人使用,按下列第______種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
逾期不超過_____日,自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_____的違約金,合同繼續履行;
逾期超過_____日後,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行合同的, 合同繼續履行,自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之________日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應不小於 第項中的比率)的違約金。
2. ________________________________________________________________.
第十條 規劃、設計變更的約定。
經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內, 書面通知買受人:
該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
(7)____________________________________________________________.
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答覆的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內將買受人 已付款退還給買受人,並按 __________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協議。
第十一條 交接。
商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙 方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規定的證明文件,並簽署房屋 交接單。所購商品房爲住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使 用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交 接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
_______________________________________________________________.
第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣 人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔 全部責任。 _______________________________________________________________.
第十三條 出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任。
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標 準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第______種方式處理:
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2. _____________________________________________________________.
3. _____________________________________________________________.
第十四條 出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築 按以下日期達到使用條件:
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
第十五條 關於產權登記的約定。
出賣人應當在商品房交付使用後______日內,將辦理權屬登記需由出賣人 提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限 內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第______項處理:
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內將買受 人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的______%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。
第十六條 保修責任。
買受人購買的商品房爲商品住宅的,《住宅質量保證書》作爲本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的 內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房爲非商品住宅的,雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協 助維修,維修費用由購買人承擔。
第十七條 雙方可以就下列事項約定:
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權________________________________;
2、該商品房所在樓宇的外牆面使用權______________________________;
3、該商品房所在樓宇的命名權____________________________________;
4、該商品房所在小區的命名權____________________________________;
5、____________________________________________________________;
6、_____________________________________________________________.
第十八條 買受人的房屋僅作__________________使用,買受人使用期間 不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件 另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關 聯的公共部位和設施,並按佔地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第十九條 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第______種方式解決:
1.提交____________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條 本合同未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協議(附件四)。
第二十一條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空 格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條 本合同連同附件共______頁,一式______份,具有同等法律效 力,合同持有情況如下:______ 出賣人______份,買受人______份,______份,____________份。
第二十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條 商品房預售的,自本合同生效之日起30天內,由出賣人向 __________________申請登記備案。
出賣人(簽章):______ 買受人(簽章):______
[法定代表人]:______ [法定代表人]:______
[委託代理人]:______ [委託代理人]:______
籤於 ________年_____月_____日 籤於________年_____月_____日
2023年商品房買賣合同範文 篇18
(合同編號: )
本合同雙方當事人:
出賣人(以下簡稱甲方):______________________
註冊地址:__________________________________
營業執照號碼:___________________郵政編碼:__________________
法定代表人:__________職務:___________聯繫電話:_____________
委託代理人:____________職務:___________
地址:______________________
郵政編碼:___________聯繫電話:___________
委託代理機構:______________________
註冊地址:______________________
營業執照號碼:___________郵政編碼:___________
法定代表人:___________職務:___________聯繫電話:___________
買受人(以下簡稱乙方):___________
[本人][法定代表人]姓名:___________國籍:___________
[身份證][護照][營業執照號碼]:_________________________________
地址:___________
郵政編碼:___________聯繫電話:___________
委託代理人:___________國籍:___________聯繫電話:___________
地址:___________郵政編碼:___________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規規定,在平等、自願、協商一致基礎上,就乙方向甲方購買商品房,甲、乙雙方達成如下協議:
第一條 甲方用地依據及商品房坐落位置。
甲方以___________方式取得位於___________、編號爲___________的地塊的土地使用權。
[土地使用權出讓合同號][土地使用權劃撥批准文件號)爲______________________。
[劃撥土地使用權轉讓批准文件號]爲______________________。
[土地使用權證號]爲___________,土地面積爲___________。地塊規劃用途爲___________,土地使用權年限自_______年______月_______日至__________年______月________日止。
甲方經批准,在上述地塊上建設商品房,[現定名][暫定名]___________。主體建築物的性質爲___________。屬___________結構,建築層數爲___________層。工程建設規劃許可證號爲___________。
第二條 乙方所購商品房的面積。
乙方向甲方購買商品房(以下簡稱該商品房)建築面積共___________平方米(其中實得建築面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積___________平方米),共___________[套][間]。(該商品房房屋平面圖見本合同附件一,略,房號以附件一上表示爲準)。
該商品房分別爲本合同第一條規定的項目中的:
第___________[幢][座]___________層___________號房,
第___________[幢][座]___________層___________號房,
第___________[幢][座]___________層___________號房,
第___________[幢][座]___________層___________號房,
第___________[幢][座]___________層___________號房,
上述面積爲[甲方暫測][房地產產權登記機關實際測定]面積。如暫測面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)爲準。
根據法律規定的房屋所有權與該房屋佔用土地範圍內的土地使用權一致的原則,該商品房相應占有的土地使用權,在辦理土地使用權登記時由政府主管部門覈定。
第三條 該商品房銷售特徵。
該商品房爲[現房][預售商品房]。
預售商品房批准機關爲___________,商品房預售許可證號爲______________________。
該商品房爲[內銷][外銷商品房]。
外銷商品房批准機關爲___________,外銷商品房許可證號爲______________________。
第四條 價格與費用。
該商品房[屬於][不屬於]政府定價的商品房。按實得建築面積計算,該商品房單位[售價][暫定價]爲( 幣)每平方米___________元,總金額爲( 幣)______億______千_______百_______拾_______萬_______千_______百________拾_______元整。
除上述房價款外,甲方依據有關規定代政府收取下列稅費:
1.代收________,計( 幣)______億______千_______百_______拾_______萬_______千_______百________拾_______元整;
2.代收________,計( 幣)______億______千_______百_______拾_______萬_______千_______百________拾_______元整;
3.代收________,計( 幣)______億______千_______百_______拾_______萬_______千_______百________拾_______元整;
4.代收________,計( 幣)______億______千_______百_______拾_______萬_______千_______百________拾_______元整;
5.代收________,計( 幣)______億______千_______百_______拾_______萬_______千_______百________拾_______元整;
6.代收________,計( 幣)______億______千_______百_______拾_______萬_______千_______百________拾_______元整;
上述代收稅費合計( 幣)_____億______千_______百_______拾_______萬_______千_______百________拾_______元整;
第五條 實際面積與暫測面積差異的處理。
該商品房交付使用時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__________%(不包括±_______%)時,上述房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_______%(包括±________%)時,甲乙雙方同意按下述第__________種方式處理:
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起________天內將乙方已付款退還給乙方,並按________利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3.________________________________________________
第六條 價格與費用調整的特殊約定。
該商品房出現下列情況之一時,房價款和代政府收取的稅費可作相應調整:
1.由於該商品房屬於政府定價的預售商品房,有權批准單位最後覈定的價格與本合同第四條規定的價格不一致,按政府有關部門最後覈定的每平方米價格調整。
2.預售商品房開發建設過程中,甲方代政府收取的稅費標準調整時,按實際發生額調整。
3.________________________________________________
第七條 付款優惠。
乙方在________年_____月_____日前付清全部房價款________%的,甲方給予乙方佔付款金額________%的優惠,即實際付款額爲( 幣)________億_______千______百______拾_____萬______千_____百_______拾______元整;
第八條 付款時間約定。
乙方應當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的________________銀行(賬戶名稱:________,賬號:________):
1._______年______月______日前支付全部房價款的_______%,計(______幣)______億_____千______百______拾______萬______千_____百______拾_____元。
2._______年______月______日前支付全部房價款的_______%,計(______幣)______億_____千______百______拾______萬______千_____百______拾_____元。
3._______年______月______日前支付全部房價款的_______%,計(______幣)______億_____千______百______拾______萬______千_____百______拾_____元。
4._______年______月______日前支付全部房價款的_______%,計(______幣)______億_____千______百______拾______萬______千_____百______拾_____元。
5._______年______月______日前支付全部房價款的_______%,計(______幣)______億_____千______百______拾______萬______千_____百______拾_____元。
第九條 交接商品房時的付款額約定。
在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應當佔全部房價款的_______%,計( 幣)______億_____千______百______拾______萬______千_____百______拾_____元。其餘房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續後_________天內付清。
第十條 乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本合同第八條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際付款之日止,月利息按____________計算。逾期超過__________天后,即視爲乙方不履行本合同。屆時,甲方有權按下述第________種約定,追究乙方的違約責任:
1.終止合同,乙方按累計應付款的________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的________%向甲方支付違約金,合同繼續履行。
3.________________________________________________________
第十一條 交付期限。
甲方須於________年______月______日前,將經竣工驗收(包括建築工程質量驗收和按規定必須的綜合驗收)合格、並符合本合同附件二所規定的裝飾和設備標準的該商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因,除甲、乙雙方協商同意解除合同或變更合同外,甲方可據實予以延期:
1.人力不可抗拒的火災、水災、地震等自然災害;
2.________________________________________________
3.________________________________________________
第十二條 甲方逾期交付的違約責任。
除本合同第十一條規定的特殊情況外,甲方如未按本合同規定的期限將該商品房交付乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在________個月內按________利率計算;自第________個月起,月利息則按________利率計算。逾期超過________個月,則視爲甲方不履行本合同,乙方有權按下列第________種約定,追究甲方的違約責任:
1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的________%向乙方支付違約金,合同繼續履行。
3.________________________________________________
第十三條 設計變更的約定。
預售商品房開發建設過程中,甲方對原設計方案作重大調整時,必須在設計方案批准後________日內書面通知乙方。乙方應當在收到該通知之日起________天內提出退房要求或與甲方協商一致簽訂補充協議。乙方要求退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按________利率付給利息。
第十四條 交接通知與乙方責任。
預售商品房竣工驗收合格後,甲方應書面通知乙方辦理交付該商品房手續。乙方應在收到該通知之日起________天內,到甲方指定地點付清本合同第九條規定的應付款項。若在規定期限內,乙方仍未付清全部應付款,甲方有權按本合同第十條規定向乙方追究違約責任。
第十五條 交接與甲方責任。
在乙方付清本合同第九條規定的應付款之日起_________天內,雙方對該商品房進行驗收交接、交接鑰匙,簽署房屋交接單。若因甲方責任在乙方付清全部應付款之日起_________後仍未進行驗收交接,乙方有權按本合同第十二條的約定追究甲方違約責任。
第十六條 甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任。
甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準達不到本合同附件二規定的標準的,乙方有權要求甲方補償雙倍的裝飾、設備差價。
第十七條 質量爭議的處理。
乙方對該商品房提出有重大質量問題,甲、乙雙方產生爭議時,以__________________出具的書面工程質量評定意見作爲處理爭議的依據。
第十八條 甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。
甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期投入正常運行:
1.______________________________________________________;
2.______________________________________________________;
3.______________________________________________________;
4.______________________________________________________;
5.______________________________________________________;
6.______________________________________________________。
第十九條 關於產權登記的約定。
乙方在實際接收該商品房之日起,在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續,甲方給予協助。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_________%賠償乙方損失。
第二十條 關於物業管理的約定。
該商品房移交後,乙方承諾遵守小區(樓宇)管理委員會選聘的物業管理公司制定的物業管理規定;在小區(樓宇)管理委員會未選定物業管理機構之前,甲方指定_________公司負責物業管理,乙方遵守負責物業管理的公司制定的物業管理規定。
第二十一條 保修責任。
自乙方實際接收該商品房之日起,甲方對該商品房的下列部位和設施承擔建築施工質量保修責任,保修期內的保修費用由甲方承擔:
1.牆面 保修 月;
2.地面 保修 月;
3.頂棚 保修 月;
4.門窗 保修 月;
5.上水 保修 月;
6.下水 保修 月;
7.暖氣 保修 月;
8.煤氣 保修 月;
9.電路 保修 月;
10. 保修 月;
11. 保修 月;
12. 保修 月;
13. 保修 月;
14. 保修 月。
保修期內,因不可抗力的因素或其他非甲方原因造成的損壞,甲方無須承擔責任,但可協助維修,維修費用由乙方承擔。
第二十二條 乙方購買的房屋僅作__________使用,乙方使用期間不得擅自改變該商品房之房屋結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,乙方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按佔地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共設施、公共用地的使用性質。
第二十三條 甲方保證在交接時該商品房沒有產權糾紛和財務糾紛,保證在交接時已清除該商品房原由甲方設定的抵押權。如交接後發生該商品房交接前即存在的財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第二十四條 自該商品房交付之日起,[__________號劃撥土地使用權批准文件][甲方與__________簽訂的__________號土地使用權出讓合同]中規定的甲方權利、義務和責任依法隨之轉移給乙方。
第二十五條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協議。
第二十六條 本合同之附件均爲本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
本合同及其附件和補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第二十七條 甲、乙一方或雙方爲境外組織或個人的,本合同應經該商品房所在地公證機關公證。
第二十八條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由__________仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構,事後又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴。)
第二十九條 本合同經甲、乙雙方簽字並經__________公證(指外銷房)之日起生效。
第三十條 本合同生效後,甲乙雙方任何一方無正當理由要求終止合同的,除雙方簽訂補充協議外,責任方須按本合同及其補充協議的有關條款之規定承擔違約責任,並按實際已付款(已收款)的__________%賠償對方損失。
第三十一條 本合同自生效之日起__________天,由甲方向__________申請登記備案。
第三十二條 本合同連同附件共__________頁,一式__________份,甲、乙雙方各執一份,__________各執一份,均具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章)
( )代表人/代理人: ( )代表人/代理人
(簽章) (簽章)
________年_____月____日 ________年_____月____日
籤於__________ 籤於__________
附件一:房屋平面圖(略)
附件二:
裝飾、設備標準
1.外 牆:
2.內 牆:
3.頂 棚:
4.地 面:
5.門 窗:
6.廚 房:
7.衛生間:
8.陽 臺:
9.電 梯:
10.其 他
2023年商品房買賣合同範文 篇19
出賣方: (以下簡稱甲方)
買受方: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律法規,甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:
第一條 買受人所購商品房的基本情況
受買人購買商品房(以下簡稱商品房,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件上表示爲準)爲本合同第一條規定的項目中的:第該商品房的用途爲商住,屬磚混結構,層高爲 4.2 m。
第二條 計價方式與價款
按建築面積計算,該商品房單價爲人民幣/㎡,總金額人民幣除上述房價款外,甲方代收下列費用:
1、天燃氣開戶費2200元。
2、王力防盜門1000元。
3、財政契稅(購房總額的2%)。
4、房屋維修基金(購房總額的2%)。
5、自來水開戶費654元。
6、電開戶640元。
7、有線電視的開戶費300元及電話開戶等。
第三條 面積確認及面積差異處理
按國家政策規定,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)。
第四條 交付期限
甲方應當在 20xx 年 3 月 8 日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將經驗收合格的商品房交付乙方使用。(遭遇不可抗力除外)。
第五條 債務糾紛
甲方保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債券債務糾紛。因甲方原因造成該商
品房不能辦理產權登記或發生債務債權糾紛的,由甲方承擔全部責任。
第六條 甲方關於基礎設施、供配套建築正常運行的承諾
1、水、電、道路於交房時投入運行;
2、物業管理於交房時投入運行;
3、有線電視、電話安裝到戶。
如果在規定的時間內未達到使用條件,雙方協商解決。
第七條 保修責任
甲方對該商品房保修壹年,從交付使用之日起計算。
第八條 關於產權登記的約定
甲方應當在商品房交付使用後 30 日內,將辦理權屬登記需由甲方提供的資料交產權登記機關備案,並代爲乙方辦理產權證。
第九條 乙方所購商品房僅作住宅用,乙方在使用期間不得擅自改變商品房的建築主體結構、承重結構和用途。乙方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第十條 乙方應服從甲方物業公司的統一管理,按期按規定交物業管理費。 第十一條 本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條 合同附件與本合同具有同等法律效力。
第十三條 本合同雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
電話: 電話:
年月日:
2023年商品房買賣合同範文 篇20
甲方(買方):_________身份證號:_________
乙方(賣方):_________身份證號:_________
甲、乙雙方就位於_________(注意:應與商鋪產權證上的地址一致)的一個商鋪的整體買賣事宜,根據《合同法》、《城市房地產管理法》等有關法律之規定,雙方在遵循平等自願、誠實信用的原則下,經協商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條甲、乙雙方協商一致,乙方受讓甲方位於的一個商鋪現房(以下簡稱商鋪),商鋪具體狀況如下:
(1)產權證號爲_________,土地使用權證號爲_________。
(2)商鋪座落在_________磚混;
(3)商鋪產權面積_________平方米。
(4)商鋪佔用範圍內的土地所有權爲國有,國有土地使用權以出讓方式獲得;
(5)商鋪目前部分被租賃(承租人爲_________,租期截止爲_________,租金爲_________,具體詳見租賃合同)。
以上系乙方對商鋪基本情況的陳述,乙方保證對所轉讓的商鋪擁有完全的`所有權、處分權和收益權,亦不存在其他人的優先購買權。甲方以乙方的保證和陳述爲基礎,決定整體買受上述商鋪。
乙方保證本合同生效之日起不得與上述商鋪的承租人再訂立任何有關租賃性質的合同,原租賃合同在未徵得乙方書面同意的情況下不得展期、續租。否則導致商鋪遲延交付的,甲方應按每遲延一日_________元的標準向乙方承擔違約金。
第二條甲、乙雙方經協商一致,同意上述商鋪轉讓包乾價款共計人民幣_________元。
甲方的付款方式和付款期限:
本合同生效後乙方一次性支付給甲方定金人民幣_________元,合同履行過程中該定金可抵作購商鋪款。
乙方應在合同生效後_________日內將商鋪的產權證交由甲方處理,併到拆遷指揮部簽署拆遷補償協議,甲方應在乙方完成上述行爲後_________日內付清餘款_________元
第三條乙方自簽署合同之日起,不再享有商鋪的增值收益。若遇政府拆遷安置補償等情況,其補償安置及增值收益爲甲方所有。
第七條本合同適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議,應協商解決,協商不成,提交商丘仲裁委員會仲裁解決。
第八條合同未盡事宜,經協商一致,雙方可以訂立補充協議。補充協議與本合同不一致的,以補充協議爲準。
第九條本合同一式貳份,甲、乙雙方各執一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章後生效。
甲方:_________
乙方:_________
_________年_________月_________日
2023年商品房買賣合同範文 篇21
原告: ,女 , 族, 年 月 日生, 人, 住
被告:
法定代表人: ,聯繫電話:
訴訟請求:
1、請求依法判令被告退還所購商品房的所有款項及支付逾期交房違約金24,860元(20xx年4月1日至20xx年2月28日,共700天);
2、訴訟費由被告承擔。
事實和理由:
原、被告於20xx年7月28日簽訂《商品房買賣合同》(以下簡稱:《合同》),購買被告開發的位於 的商品房,原告一次性交納購房款355,143元。
《合同》“第八條 交付期限”(詳見《合同》第__頁)約定:“出
賣人應當在20xx年3月31日前,……商品房交付買受人使用”。至20xx年2月28日,原告未收到被告要求原告辦理商品房交接手續的書面通知。
鑑於以上事實,被告逾期交房700天(自20xx年4月1日至20xx
年2月28日止),依據《合同》“第九條 出賣人逾期交房的違約責任”(詳見《合同》第____頁)約定:“……自合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之一的`違約金”。故被告應支付原告逾期交房違約金24,860元。
原告爲維護其合法權益訴至貴院,望貴院判如所請。
此致
_______________區人民法院
具狀人:
年 月 日
需準備的立案材料:
1、 起訴狀2份
2、 原告身份證複印件1份
3、 被告工商查詢卡1張(如法院要求,到薩爾圖工商局打印)
4、 商品房買賣合同複印件1份
5、 交納購房款票據1份
6、 訴訟費421.5元,可能還有其它訴訟費50元。
務必於20xx年3月31日前立案交費。
2023年商品房買賣合同範文 篇22
甲方(賣方):
乙方(賣方):
甲乙雙方就房屋買賣事宜,經協商一致,自願達成如下協議。
一、轉讓房屋
甲方自願將坐落於 房屋出售給乙方,房屋所有權證證號爲: ,共有權證號: ,產權面積爲: 平方米,使用性質爲: ,國有土地使用證號爲: ,乙方對該房屋充分了解後願意購買。該房屋轉讓時所佔有的土地使用權一併轉讓。
二、轉讓價格
經過甲、乙雙方議定,上述房屋轉讓成交價爲人民幣(大寫) ,人民幣(小寫) 元(含經濟適用住房補貼 萬元整,《長沙市經濟適用住房貨幣補貼發放憑證》編號: )。
三、稅費繳納
甲、乙雙方約定在房屋所有權轉移登記過程中所繳納的稅費由 承擔。
四、付款方式
雙方約定,房屋所有權轉移的全額價款按下列第 種方式付款。
1、一次性付款
應於本合同簽訂之日起 日內一次性支付。
2、分期付款
(1)第一期
(2)第二期
(3)第三期
3、銀行按揭付款
應於本合同簽訂之日起 日內支付首期房款人民幣 元,餘款 元在 日內由買方向銀行申請以按揭方式付清,如未能付清,則本合同自動終止。
五、交付
甲乙雙方應於房屋所有權轉移登記完成之日起 日內將轉讓房屋交付給乙方,並將與轉讓房屋有關的權利憑證同時交付。甲方保證所轉讓的房屋權屬明晰,沒有房屋所有權轉移登記的法律保障。否則,由此產生的法律責任由甲方承擔。
六、違約責任
任何一方違反本合同約定,均構成違約。違約方應依本合同的約定向守約方承擔違約責任。
七、爭議的解決
買賣雙方因履行本合同發生糾紛,應儘量協商解決。協商不成的,通過訴訟方式解決。
八、合同的保存
本合同一式三份,甲、乙雙方各執一份,長沙市房屋產權登記機構存檔一份。
九、補充條款
甲 方(簽章): 乙 方(簽章): 身份證號碼: 身份證號碼: 聯繫電話: 聯繫電話:
年月日
2023年商品房買賣合同範文 篇23
甲方:____________單位名稱:____________法定代表:____________電話:_______________
乙方:____________單位名稱:____________法定代表:____________:電話:._______________
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,爲明確合同雙方的權利義務,經過雙方友好協商,現達成以下條款:
1、產品名稱、型號、數量、價格:即:人民幣:壹萬貳仟貳佰壹拾柒元整
2、付款時間與方式:
2.1甲方於收到產品日內全額支票支付乙方合同全部貨款。
2.2乙方於貨款入賬日內提供甲方全額增值稅發票。
3、交貨方式、交貨日期及交貨地點:
3.1交貨日期:合同生效後日內乙方交付甲方產品。乙方收到甲方貨款後,交付甲方產品。
3.2交貨地點:甲方指定地點。
4、質量標準:
4.1乙方所提供產品的技術指標應符合國家或部頒標準。
4.2在質保期內如果乙方提供的產品出現質量問題,乙方需要在1個工作日內給予相應處理,3個工作日內給予處理。特殊情況需要乙方提供備機給甲方。
5、違約責任
5.1除不可抗拒事件,任何一方不得違反本合同條款。
5.2如發生交貨日期延遲,乙方每延誤一天交貨需按合同總額的5‰向甲方支付違約金;甲方不得拖欠乙方貨款,如甲方沒有按期支付,每延誤一天需按合同總額的5‰向乙方支付違約金。違約金最多不超過合同總金額的'10%。
6、爭議的解決:凡因執行本合同所發生的爭議,或與本合同有關的一切爭議,雙方應通過友好協商解決。如果協商不能解決,依照《中華人民共和國民法典》,由雙方認可的仲裁部門解決或向人民法院起訴。本合同一式貳份,甲乙雙方各持壹份,具有同等法律效力。合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日生效,傳真件具有同等法律效力。
甲方:(蓋章)______
乙方:(蓋章)_______
簽字:_________
簽字:_________
日期:___年___月___日
日期:___年___月___日
2023年商品房買賣合同範文 篇24
出賣人:__房地產開發有限責任公司
註冊地址:
法定代表人:
買受人:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下補充協議: 一、20_年3月18日,出賣人與買受人簽訂商品房買賣合同,合同約定,出賣人將百萬莊商品房第三幢六號房出售給買受人,現對該商品房買賣合同第六條第十五條第三款予以變更。
二、該商品房買賣合同第六條及第十五條第三款變更爲:“買受人以分期付款的方式向出賣人支付房款,總房款爲694915.15元,買受人自本協議簽訂之日起,每半年支付房款 元,在三年內付清全部房款”。
三、如買受人未能按上述期限支付房款,仍按原商品房買賣合同
第七條承擔違約責任。
四、其他事項約定:以原出賣人及買受人20_年3月18日簽訂商品房買賣合同爲準。
五、在本協議有效期內,買賣雙方不得擅自變更或解除本協議。需變更協議條款時,應經雙方協商同意。
六、買賣雙方在履行協議過程中發生的爭議,由雙方協商或通過調解解決。協商或調解不成,向出賣人所在地人民法院起訴。
七、本合同由買賣雙方簽字並加蓋單位公章後生效。
八、本協議正本一式貳份,甲、乙雙方各執一份。
出賣人:
買受人: 20_年 8月24日
2023年商品房買賣合同範文 篇25
賣方(以下簡稱甲方):____________________________
買方(以下簡稱乙方):____________________________
根據《民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關規定,爲明確商品房買賣雙方的權利、義務,經甲、乙雙方協商一致,簽訂本合同並共同遵守。
一、商品房基本情況
1.甲方依據________房許字第________號《商品房銷售許可證》將坐落在________市________區________路(街)________號(小區)________號樓(總層數、用途、結構)________單元________層________室________廳________號(管理號________________)的商品房出售給乙方。
2.乙方購買商品房________套,建築面積(大寫)________________平方米,(小寫)________________平方米。房屋建築面積以________市房地產管理局實地測量後計算的測量結果爲準。
3.乙方購買的商品房的土地使用權以(劃撥、出讓)方式取得,土地使用權年限至________年________月________日。
4.甲方於________年________月________日前將上述所列房屋交付乙方使用。
5.甲方出售的商品房除《商品房住宅使用說明書》所列設施外,還有等設施。
二、總價款及付款方式
1.經雙方協商一致,甲方同意將該商品房按建築面積每平方米________元銷售給乙方,總價款(小寫)________________元,(大寫)________________元。
2.自本合同簽訂之日起________日內,乙方應向甲方交付購房定金________元。
3.乙方可將購房款一次付清,也可分期付款。乙方一次性付款的,應於________年________月________日付清全部房款;乙方分期付款的,其購房定金在第________次付款時衝抵,分期付款日期、金額爲:
合同定額(元)
付款日期
定金________________________ ________年________月________日
一期(大寫)____________(小寫)____________ ________年________月________日
二期(大寫)____________(小寫)____________ ________年________月________日
三期(大寫)____________(小寫)____________ ________年________月________日
四期(大寫)____________(小寫)____________ ________年________月________日
五期(大寫)____________(小寫)____________ ________年________月________日
貸款(大寫)____________(小寫)____________ ________年________月________日
4.其中第_______期乙方申請 款,付款期限屆滿金融機構未批准貸款,且乙方無力支付該款項的,甲方應在十五日內將其已收取的房款返還乙方,本合同解除。如因一方故意造成貸款未獲批准,或乙方逾期不申請貸款,另一方有權要求對方承擔違約責任。
三、面積誤差
該商品房交付時,實際建築面積與合同約定面積誤差超過約定面積_______%時,乙方可選擇下列任一種方式處理:
1.乙方有權退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起天內將乙方已付款退還乙方,並按同期銀行貸款利率支付利息;
2.乙方同意接受房屋。每平方米價格保持不變,房價款金額按實際建築面積調整;
3.______________________________________________________________。
四、合同登記
自本合同簽訂之日起十五日內,雙方應持本合同到房地產市場管理部門辦理合同登記,同時鑑證或公證;稅費按國家規定由甲、乙雙方各自承擔。如因一方原因造成另一方不能在規定時間內辦理登記、鑑證或公證,另一方有權要求對方按房款的_______%賠償並有權要求解除合同。
五、質量標準
甲方交付的房屋需經工程質量監督檢驗部門驗收合格,同時必須實行《商品房住宅質量保證》、《商品房住宅使用說明書》制度;凡未實行《商品房住宅質量保證書》、《商品房住宅使用說明書》的住宅房屋,如因質量問題與乙方發生爭議,由甲方承擔全部責任。
六、產權登記
乙方應於房屋交付三十日內辦理房屋所有權登記,甲方應予協助。
七、設計變更的約定_______預售商品房開發建設過程中,甲方對原設計方案做重大調整時,必須在設計方案批准後_______天內書面通知乙方,乙方必須在收到該通知之日起_______天內提出退房要求,或與甲方協商一致,簽訂補充協議。乙方要求退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起_______天內將乙方已付款退還給乙方,並按同期銀行貸款利率付給利息。
八、配套設施的承諾
甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期投入正常運行:
1.________________________________________________________
2.______________________________ _________________________
3.________________________________________________________
4.________________________________________________________
5.________________________________________________________
九、房屋的用途及公共設施的使用
乙方的商品房僅作使用,乙方在使用期間不得擅自改變該商品房的房屋結構和用途,除本合同及附件另有規定者外,乙在使用期間有權與其他權利人共同享受與該商品房有關聯的公共部位和設施。
甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共設施、公共用地的使用性質。
十、合同的變更和解除
1.甲方如因不可抗力的原因造成房屋停建、緩建,應在_______日內通知對方變更或解除合同。
2.在合同規定期限內,甲方未能按時交房或乙方逾期交付款項的,除應承擔違約責任外,無權要求對方繼續履行合同;而守約方要求繼續履行的,對方必須履行。
2023年商品房買賣合同範文 篇26
商品房買賣合同(樣式三)
(合同編號: )
本合同雙方當事人:
出賣人(以下簡稱甲方):______________________
註冊地址:__________________________________
營業執照號碼:___________________編碼:__________________
法定代表人:__________職務:___________聯繫電話:_____________
委託代理人:____________職務:___________
地址:______________________
編碼:___________聯繫電話:___________
委託代理機構:______________________
註冊地址:______________________
營業執照號碼:___________編碼:___________
法定代表人:___________職務:___________聯繫電話:___________
買受人(以下簡稱乙方):___________
[本人][法定代表人]姓名:___________國籍:___________
[身份證][護照][營業執照號碼]:_________________________________
地址:___________
編碼:___________聯繫電話:___________
委託代理人:___________國籍:___________聯繫電話:___________
地址:___________編碼:___________
根據《_____》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規規定,在平等、自願、協商一致基礎上,就乙方向甲方購買商品房,甲、乙雙方達成如下協議:
第一條 甲方用地依據及商品房坐落位置。
甲方以___________方式取得位於___________、編號爲___________的地塊的土地使用權。
[土地使用權出讓合同號][土地使用權劃撥批准文件號)爲______________________。
[劃撥土地使用權轉讓批准文件號]爲______________________。
[土地使用權證號]爲___________,土地面積爲___________。地塊規劃用途爲___________,土地使用權年限自_______年______月_______日至__________年______月________日止。
第二條 乙方所購商品房的面積。
乙方向甲方購買商品房(以下簡稱該商品房)建築面積共___________平方米(其中實得建築面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積___________平方米),共___________[套][間]。(該商品房房屋平面圖見本合同附件一,略,房號以附件一上表示爲準)。
該商品房分別爲本合同第一條規定的項目中的:
第___________[幢][座]___________層___________號房,
第___________[幢][座]___________層___________號房,
第___________[幢][座]___________層___________號房,
第___________[幢][座]___________層___________號房,
第___________[幢][座]___________層___________號房,
根據法律規定的房屋所有權與該房屋佔用土地範圍內的土地使用權一致的原則,該商品房相應占有的土地使用權,在辦理土地使用權登記時由政府主管部門覈定。
第三條 該商品房銷售特徵。
該商品房爲[現房][預售商品房]。
預售商品房批准機關爲___________,商品房預售許可證號爲______________________。
該商品房爲[內銷][外銷商品房]。
外銷商品房批准機關爲___________,外銷商品房許可證號爲______________________。
第四條 價格與費用。
該商品房[屬於][不屬於]政府定價的商品房。按實得建築面積計算,該商品房單位[售價][暫定價]爲( 幣)每平方米___________元,總金額爲( 幣)______億______千_______百_______拾_______萬_______千_______百________拾_______元整。
1.代收________,計( 幣)______億______千_______百_______拾_______萬_______千_______百________拾_______元整;
2.代收________,計( 幣)______億______千_______百_______拾_______萬_______千_______百________拾_______元整;
3.代收________,計( 幣)______億______千_______百_______拾_______萬_______千_______百________拾_______元整;
4.代收________,計( 幣)______億______千_______百_______拾_______萬_______千_______百________拾_______元整;
5.代收________,計( 幣)______億______千_______百_______拾_______萬_______千_______百________拾_______元整;
6.代收________,計( 幣)______億______千_______百_______拾_______萬_______千_______百________拾_______元整;
第五條 實際面積與暫測面積差異的處理。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_______%(包括±________%)時,甲乙雙方同意按下述第__________種方式處理:
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起________天內將乙方已付款退還給乙方,並按________利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3.________________________________________________
第六條 價格與費用調整的特殊約定。
該商品房出現下列情況之一時,房價款和代政府收取的稅費可作相應調整:
1.由於該商品房屬於政府定價的預售商品房,有權批准單位最後覈定的價格與本合同第四條規定的價格不一致,按政府有關部門最後覈定的每平方米價格調整。
2.預售商品房開發建設過程中,甲方代政府收取的稅費標準調整時,按實際發生額調整。
3.________________________________________________
第七條 付款優惠。
乙方在________年_____月_____日前付清全部房價款________%的,甲方給予乙方佔付款金額________%的優惠,即實際付款額爲( 幣)________億_______千______百______拾_____萬______千_____百_______拾______元整;
第八條 付款時間約定。
乙方應當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的________________銀行(賬戶名稱:________,賬號:________):
1._______年______月______日前支付全部房價款的_______%,計(______幣)______億_____千______百______拾______萬______千_____百______拾_____元。
2._______年______月______日前支付全部房價款的_______%,計(______幣)______億_____千______百______拾______萬______千_____百______拾_____元。
3._______年______月______日前支付全部房價款的_______%,計(______幣)______億_____千______百______拾______萬______千_____百______拾_____元。
4._______年______月______日前支付全部房價款的_______%,計(______幣)______億_____千______百______拾______萬______千_____百______拾_____元。
5._______年______月______日前支付全部房價款的_______%,計(______幣)______億_____千______百______拾______萬______千_____百______拾_____元。
第九條 交接商品房時的付款額約定。
在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應當佔全部房價款的_______%,計( 幣)______億_____千______百______拾______萬______千_____百______拾_____元。其餘房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續後_________天內付清。
第十條 乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本合同第八條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際付款之日止,月利息按____________計算。逾期超過__________天后,即視爲乙方不履行本合同。屆時,甲方有權按下述第________種約定,追究乙方的違約責任:
1.終止合同,乙方按累計應付款的________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的________%向甲方支付違約金,合同繼續履行。
3.________________________________________________________
第十一條 交付期限。
甲方須於________年______月______日前,將經竣工驗收(包括建築工程質量驗收和按規定必須的綜合驗收)合格、並符合本合同附件二所規定的裝飾和設備標準的該商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因,除甲、乙雙方協商同意解除合同或變更合同外,甲方可據實予以延期:
1.人力不可抗拒的火災、水災、地震等自然災害;
2.________________________________________________
3.________________________________________________
第十二條 甲方逾期交付的違約責任。
除本合同第十一條規定的特殊情況外,甲方如未按本合同規定的期限將該商品房交付乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在________個月內按________利率計算;自第________個月起,月利息則按________利率計算。逾期超過________個月,則視爲甲方不履行本合同,乙方有權按下列第________種約定,追究甲方的違約責任:
1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的________%向乙方支付違約金,合同繼續履行。
3.________________________________________________
第十三條 設計變更的約定。
預售商品房開發建設過程中,甲方對原設計方案作重大調整時,必須在設計方案批准後________日內書面通知乙方。乙方應當在收到該通知之日起________天內提出退房要求或與甲方協商一致簽訂補充協議。乙方要求退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按________利率付給利息。
第十四條 交接通知與乙方責任。
預售商品房竣工驗收合格後,甲方應書面通知乙方辦理交付該商品房手續。乙方應在收到該通知之日起________天內,到甲方指定地點付清本合同第九條規定的應付款項。若在規定期限內,乙方仍未付清全部應付款,甲方有權按本合同第十條規定向乙方追究違約責任。
第十五條 交接與甲方責任。
在乙方付清本合同第九條規定的應付款之日起_________天內,雙方對該商品房進行驗收交接、交接鑰匙,簽署房屋交接單。若因甲方責任在乙方付清全部應付款之日起_________後仍未進行驗收交接,乙方有權按本合同第十二條的約定追究甲方違約責任。
第十六條 甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任。
甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準達不到本合同附件二規定的標準的,乙方有權要求甲方補償雙倍的裝飾、設備差價。
第十七條 質量爭議的處理。
乙方對該商品房提出有重大質量問題,甲、乙雙方產生爭議時,以__________________出具的書面工程質量評定意見作爲處理爭議的依據。
第十八條 甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。
甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期投入正常運行:
1.______________________________________________________;
2.______________________________________________________;
3.______________________________________________________;
4.______________________________________________________;
5.______________________________________________________;
6.______________________________________________________。
第十九條 關於產權登記的約定。
乙方在實際接收該商品房之日起,在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續,甲方給予協助。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_________%賠償乙方損失。
第二十條 關於物業管理的約定。
該商品房移交後,乙方承諾遵守小區(樓宇)管理委員會選聘的物業管理公司制定的物業管理規定;在小區(樓宇)管理委員會未選定物業管理機構之前,甲方指定_________公司負責物業管理,乙方遵守負責物業管理的公司制定的物業管理規定。
第二十一條 保修責任。
自乙方實際接收該商品房之日起,甲方對該商品房的下列部位和設施承擔建築施工質量保修責任,保修期內的保修費用由甲方承擔:
1.牆面 保修 月;
2.地面 保修 月;
3.頂棚 保修 月;
4.門窗 保修 月;
5.上水 保修 月;
6.下水 保修 月;
7.暖氣 保修 月;
8.煤氣 保修 月;
9.電路 保修 月;
10. 保修 月;
11. 保修 月;
12. 保修 月;
13. 保修 月;
14. 保修 月。
保修期內,因不可抗力的因素或其他非甲方原因造成的損壞,甲方無須承擔責任,但可協助維修,維修費用由乙方承擔。
第二十二條 乙方購買的房屋僅作__________使用,乙方使用期間不得擅自改變該商品房之房屋結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,乙方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按佔地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共設施、公共用地的使用性質。
第二十三條 甲方保證在交接時該商品房沒有產權糾紛和財務糾紛,保證在交接時已清除該商品房原由甲方設定的抵押權。如交接後發生該商品房交接前即存在的財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第二十四條 自該商品房交付之日起,[__________號劃撥土地使用權批准文件][甲方與__________簽訂的__________號土地使用權出讓合同]中規定的甲方權利、義務和責任依法隨之轉移給乙方。
第二十五條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協議。
第二十六條 本合同之附件均爲本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
本合同及其附件和補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第二十七條 甲、乙一方或雙方爲境外組織或個人的,本合同應經該商品房所在地公證機關公證。
第二十八條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_______________委員會_____。(甲、乙雙方不在本合同中約定_____機構,事後又沒有達成書面_____協議的,可向人民法院起訴。)
第二十九條 本合同經甲、乙雙方簽字並經__________公證(指外銷房)之日起生效。
第三十條 本合同生效後,甲乙雙方任何一方無正當理由要求終止合同的,除雙方簽訂補充協議外,責任方須按本合同及其補充協議的有關條款之規定承擔違約責任,並按實際已付款(已收款)的__________%賠償對方損失。
第三十一條 本合同自生效之日起__________天,由甲方向__________申請登記備案。
第三十二條 本合同連同附件共__________頁,一式__________份,甲、乙雙方各執一份,__________各執一份,均具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章)
( )代表人/代理人: ( )代表人/代理人
(簽章) (簽章)
________年_____月____日 ________年_____月____日
籤於__________ 籤於__________
附件一:房屋平面圖(略)
附件二:
裝飾、設備標準
1.外 牆:
2.內 牆:
3.頂 棚:
4.地 面:
5.門 窗:
6.廚 房:
7.衛生間:
8.陽 臺:
9.電 梯:
10.其 他