建築施工公司水機租賃合同(精選14篇)
建築施工公司水機租賃合同 篇1
承租方:___________________
出租方:___________________
根據《中華人民共和國民法典》及有關規定,爲明確設備租賃雙方的權利義務,甲方根據工程需要,租賃乙方施工機械,經甲乙雙方友好協商,就租賃機械設備事宜簽訂協議如下,以便共同遵守。
一、租賃機械設備明細:___________________
二、租賃使用地點:___________________
三、租用期限:乙方接到甲方電話通知時,且機械設備到達甲方指定現場之日起計租,租期至甲方正式通知乙方退場時止,乙方因任何原因而未按通知規定時限退場的,將不再計算租賃費。
四、機械設備租賃形式及結算方式:
1、乙方以月租形式將機械設備租給甲方,月租金爲人民幣大寫:__________元/月,某些機械設備租賃時間不滿整月時,按實際使用天數結算,多退少補。日租金=月租金/30天
2、機械設備在租賃期間產生的運費由乙方自行負責
3、租金的結算方式:甲方原則上每月對乙方進行租賃費結算一次,如因甲方上級或業主撥款不到位時,乙方充分理解甲方資金的困難,同意相對延遲支付如若甲方還需增加機械設備,費用結算隨本合同規定支付
4、乙方須配備合格的司機並持有效的本機操作證,二十四小時隨叫隨到,以保證甲方施工需要。司機住宿、工資、伙食費用等由乙方負責。
五、甲乙雙方的權利和義務
1、機械設備在租賃期間,乙方機械司機要服從甲方的工作安排,因乙方司機不服從甲方的安排,甲方有權要求更換司機和終止合同。司機在作業期間對機械設備和自身安全負全責。嚴格按照機械設備操作規程操作,不得違規,否則由此引發的一切安全事故均由乙方負責,費用自理
2、乙方負責機械設備的維修、保養等及其相應費用,完好率每月不低於28天,每低於一天從月租金扣除一天,確保甲方工程施工正常進行承租期間機器設備用油由甲方承擔
3、甲方提供工程施工場地,並保證施工環境良好。乙方同意甲方提供的施工場地和環境符合機械設備作業條件
4、乙方爲甲方提供的機械設備必須手續齊全。如因機械設備手續不全而被地方扣留等一切責任由乙方負責
5、乙方的機械設備應保證外觀整潔、技術性能良好、運轉正常,滿足施工需要,在機械設備出現故障且乙方不能在規定的時間內修理好時,應提前採取措施,保證甲方工程的正常施工
6、乙方的機械設備管理人員和司機必須服從甲方的管理,嚴格遵守甲方的各項管理制度
7、甲方無權將乙方的設備轉租、拍賣、抵押。
六、違約責任:
、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款,未經對方同意,任何一方不得中途變更或解除合同,任何一方如違反本合同規定,將負責賠償對方因此而帶來的一切損失
2、有關本合同一切爭議,甲乙雙方應該根據相關法律的有關條款友好協商解決
3、本合同壹式貳份,甲方執壹份、乙方執壹份,自簽字之日起生效,每份都具有同等法律效力。機械設備退場結算後合同自行作廢。
甲方:___________________乙方:___________________
代表人:___________________代表人:___________________
電話:___________________電話:___________________
身份證號碼:____________身份證號碼:___________________
日期:___________________日期:___________________
建築施工公司水機租賃合同 篇2
合同編號:__________
出租人:________ 簽訂地點:__________
承租人:________ 簽訂時間:____年__月__日
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,按照平等互利的原則,爲明確出租人與承租人的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 租賃物資的品名、規格、數量、質量(詳見合同附件):_____________________________________________________________________________
第二條 租賃物資的用途及使用方法:_____________________________________________________
第三條 租賃期限:自____年____月____日至____年____月____日,共計____天。承租人因工程需要延長租期,應在合同屆滿前____日內,重新簽訂合同。
第四條 租金、租金支付方式和期限
收取租金的標準:_________________________。
租金的支付方式和期限:______________________。
第五條 押金(保證金)
經雙方協商,出租人收取承租人押金____元。承租人交納押金後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,承租人返還租賃物資後,押金退還承租人。
第六條 租賃物資交付的時間、地點及驗收方法:___________________________________________________________________________________。
第七條 租賃物資的保管與維修
一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時,雙方檢查驗收,如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的,要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》,由承租人向出租人償付賠償金。
二、租賃期間,租賃物資的維修及費用由____人承擔。
第八條 出租人變更
一、在租賃期間,出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人,應正式通知承租人,租賃物資新的所有權人即成爲本合同的當然出租人。
二、在租賃期間,承租人未經出租人同意,不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用,也不得變賣或作抵押品。
第九條 租賃期滿租賃物資的返還時間爲:______________。
第十條 本合同解除的條件:____________________________________________________________________________________________。
第十一條 違約責任
一、出租人違約責任:
1.未按時間提供租賃物資,應向承租人償付違約期租金____%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租人償付違約期租金____%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租人不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金____%的違約金。
4.其他違約行爲:____________________________________________________________。
二、承租人違約責任:
1.不按時交納租金,應向出租人償付違約期租金____%的違約金。
2.逾期不返還租賃物資,應向出租人償付違約期租金____%的違約金。
3.有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行爲,除出租人有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租人還應向出租人償付違約期租金____%的違約金。
4.其他違約行爲:____________________________________________________________。
第十二條 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十三條 其他約定事項:_____________________________________________________________________________________________。
第十四條 本合同未作規定的,按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。
第十五條 本合同一式____份,合同雙方各執____份。本合同附件____份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
建築施工公司水機租賃合同 篇3
出租方:(以下簡稱甲方)合同編號:
承租方:(以下簡稱乙方)簽訂地點:
簽訂時間:年月日
根據《合同法》及有關規定,按照平等互利的原則,爲明確出租方與承租 方的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件:
第二條租賃期限
自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期,應在合同屆滿前日內,重新簽訂合同。
第三條租金
租金收取:
第四條押金(保證金)
經雙方協商,出租方收取承租方押金元。承租方交納後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,扣除應付租賃物資缺損賠償金後,押金餘額退還承租方。
第五條租賃物資的維修保養
租賃期間,承租方對租用物資要妥善保管,並負擔維修保養費用。租賃物資退還時,雙方檢查驗收,如有損壞、缺少、保養不善等,要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》,由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。
第六條出租方變更
一、在租賃期間,出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方,應正式通知承租方,租賃物資新的所有權方即成爲本合同的當然出租方。
二、在租賃期間,承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用,也不得變賣或作抵押品。
第七條違約責任:
1.未按時間提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租方不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行爲。
二、承租方違約責任:
1.不按時交納租金,應向出租方償付違約期租金%違約金。
2.逾期不還租賃物資,應向出租方償付違約期租金%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行爲,除出租方有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租方還應向出租方償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行爲。
第八條爭議的解決方式
第九條其它約定事項
第十條本合同一式份,合同雙方各執份。本合同附件份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建築施工公司水機租賃合同 篇4
上訴人:_____________姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業、住址。(上訴人如爲單位,應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址)
被上訴人:_____________姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業、住址。(被上訴人如爲單位,應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址)
上訴人因________________(寫明案由,即糾紛的性質)一案不服________________人民法院(寫明一審法院名稱)________________第___________號__________判決,現提出上訴,上訴請求及理由如下:_________________
請求事項:_________________
_________________(寫明提出上訴所要達到的目的)
事實和理由:_________________
_____________(寫明上訴的事實依據和法律依據,應針對一審判決認定事實、適用法律或審判程序上存在的問題和錯誤陳述理由)
此致
________________人民法院
上訴人:_____________(簽名或蓋章)
________________年________________月________________日
附:_________________本上訴狀副本______份(按被上訴人人數確定份數)。
建築施工公司水機租賃合同 篇5
甲方(聘用單位):_________________
乙方:_________________(受聘人)身份證號碼:_________________
根據《中華人民共和國勞動合同法》以及有關法律、法規和政策的規定,經雙方平等協商,訂立建築施工模板採購合同。
一、聘用期限:_________________
自___年__月__日至__年__月__日止,其中試用期
根據工作表現1-3個月
二、工作崗位職責範圍和要求:
1.遵守國家的法律法規、甲方的各種規章制度,接受甲方的安全教育、遵守安
全規章制度和操作規程,確保安全生產。
2.甲方根據生產(工作)需要,安排乙方從事崗位(工種),乙方
應按照甲方的要求,按時完成規定的工作任務,根據生產(工作)需要,乙方服
從甲方臨時變換工作崗位或工作地點的安排以及加工工作的安排。
三、勞動報酬
乙方完成本合同規定的崗位工作職責後,甲方應向乙方支付以下待遇:
1、甲方以現金的形式在每月26日之前支付乙方月工資及加班費,加班費
按小時計算。
2、甲方支付乙方必要的勞保用品和工作工具。
建築施工公司水機租賃合同 篇6
出租方:合同編號:
承租方:簽訂地點:
簽訂時間:?年?月?日
根據《_____》及有關規定,按照平等互利的原則,爲明確出租方與承租
方的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條?租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件:
第二條?租賃期限
自?年?月?日至?年?月?日。共訂?天。承租方因工程需要延長租期,應在合同屆滿前?日內,重新簽訂合同。
第三條?租金
租金收取:
第四條?押金(保證金)
經雙方協商,出租方收取承租方押金?元。承租方交納後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,扣除應付租賃物資缺損賠償金後,押金餘額退還承租方。
第五條?租賃物資的維修保養
租賃期間,承租方對租用物資要妥善保管,並負擔維修保養費用。租賃物資退還時,雙方檢查驗收,如有損壞、缺少、保養不善等,要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修_____辦法》,由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。
第六條?出租方變更
一、在租賃期間,出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方,應正式通知承租方,租賃物資新的所有權方即成爲本合同的當然出租方。
二、在租賃期間,承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用,也不得變賣或作抵押品。
第七條?違約責任:
1.未按時間提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金?%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金?%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租方不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金?%的違約金。
4.其它違約行爲。
二、承租方違約責任:
1.不按時交納租金,應向出租方償付違約期租金?%違約金。
2.逾期不還租賃物資,應向出租方償付違約期租金?%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行爲,除出租方有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租方還應向出租方償付違約期租金?%的違約金。
4.其它違約行爲。
第八條?爭議的解決方式
第九條?其它約定事項
第十條?本合同一式份,合同雙方各執份。本合同附件?份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
出租方(章)承租方(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人:法定代表人:
(或委託代理人)(或委託代理人)
電話:電話:
電掛:電掛:
編碼:編碼:
開戶行:開戶行:
帳號:帳號:
建築施工公司水機租賃合同 篇7
甲方: 住址:
身份證號: 電話:
乙方: 住址:
身份證號: 電話:
甲方將位於小池鎮虞菜園村一組自住用房的建設施工工程承包給乙方施工,經雙方協商同意,就該建房的工程施工承包事宜達成如下協議:
一、此次建房的施工承包方式,爲乙包工包料。乙方負責出建設並自行解決建設施工所需要的土工、木工、鋼構工、混凝土工的所有設備、建房所用的原材料,施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中,應注意施工安全,全程對施工安全負完全責任,因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。
二、被建房屋的正層建築面積爲每層500元每平方米計算;陽臺按500元每平方米以實際面積計算成本。根據建築規範,樓頂炮樓按投影全面積計算。備註:本次承包的內容包括:所有的砌磚工程、模板工程、混凝土工程(樑、板、柱、樓梯)、粉刷工程(所有看的見的牆體都必須粉刷)、外窗工程(外牆對應的所有外窗都包含在乙方的合同範圍內,窗按堅美牌材料定做,室內地坪由乙方完成,費用已包含在總價裏,不需要甲方承擔其費用。
三、施工內容
1、乙方接受甲方季託的管理人員監督;
2、重點位置部位進行詳細說明;水泥均採用425海螺或華新水泥,做牆或粉刷用325水泥,混凝土配筋全部採用國標鋼筋,具體規格如下:
(1)所有現澆板厚必須達到100mm,板配筋橫向間距爲橫向每米6根、縱向間距每米5根。其中,板配筋爲直徑8mm螺紋鋼;挑筋均爲直徑8mm螺紋鋼。
(2)本工程承重牆圈樑爲4根直徑14mm螺紋鋼筋,前門頭上的圈樑爲2根直徑14mm螺紋鋼、2根直徑16mm螺紋鋼;現挑樑以具體情況而定,無承重牆下的樑鋼筋配筋爲4根直徑14mm螺紋鋼。圈樑尺寸爲240mm×300mm,箍筋均爲每米5根。
(3)構造柱主柱配筋爲4根直徑16mm,箍筋爲直徑8mm的圓鋼,箍筋爲每米5根。構造柱尺寸爲240mm×300mm。
(4)地基樑配筋爲6根直徑16mm螺紋鋼,箍筋爲直徑爲6mm的圓鋼,間距150mm,地基底下鋪墊的混凝土,依情況而定。
(5)樓梯均採用混凝土現澆,配筋爲9根直徑12mm的螺紋鋼做主筋,間距150mm,副筋爲直徑8mm的螺紋鋼,間距爲200mm。
其它部分要求如下:
(1)門窗過樑爲預製,並且符合規範要求,搭界每邊長度不少於250mm。
(2)牆體全部採用紅磚建築,均爲五斗一眠空心牆。
(3)所有的內外牆面必須全部粉刷,牆體灰縫強度標準的以錘打時磚碎而不是灰縫鬆開。粉刷厚度保證在20±3mm範圍內,面層平整,陰陽角垂直度必須控制在規範要求的範圍內。
(4)窗採用鋁合金玻璃。
建築施工公司水機租賃合同 篇8
發包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方): 身份證號碼:
根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規規定的原則,爲保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況
1、施工地點:鎮(鄉)(村) 組
2、住房結構: 平方米。
3、在修建過程中,甲方承擔供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衛生,注意傢俱如有丟失,照價賠償。乙方負責帶圈樑模板,一切材料不得超過25米,腳子超過50公分另算工資。
4、生活:甲方負責。
5、承包方式:(只包人工費)。
6、工程價款的支付:但要按時支付工程款。
7、按圖施工,牆體偏差不得超過2公分。裝飾達到農村翻沙要求,砌磚、翻沙、屋內一概不貼磚,外磚前方貼磚。另三方水提提沙,貼磚另算工資,木工制模釘房蓋(不包括水電門窗)。
8、修建樓房包工不包料,只包人工費,每平方米際平方計算,滴水爲界,房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。
9、付款方式:開工付元,二層蓋板付元,外牆完後付
10、本合同簽定後由甲方付乙方定金元;以保證確立爲準。
11、施工設備、工具由乙方自行提供,甲方提供施工材料,甲方對材料的質量負責,並應保證工程施工的順利進行。
二、甲、乙雙方責任
甲方提供標準的施工圖同時。必須按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建築工程規範、規程和標準進行施工;隱蔽工程必須得到甲方認可(簽字),方可進行下一道工序;確保施工安全,承擔處理施工中發生的一切傷亡費用。
三、違約責任
由於甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、誤工所造成的損失,每停工或誤工一天,甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的5%支付違約金。
四、糾紛處理方式:
甲方不願意通過協商、調解解決或調解解決不成時,可以向人民法法院提起訴訟,但費用由甲方承擔。
五、合同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款2%支付違約金,並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視爲本合解除。
六、其它約事事項:
乙方在修建過程中,如有不對之處,甲方及時提出,乙方及時糾正,否則後果自負。
本合同一式 份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件爲本合同的組成部份。
甲方(簽章): 住址: 電話:
乙方(簽章): 住址: 電話:
簽訂日期: 年 月 日
建築施工公司水機租賃合同 篇9
甲方:
乙方:
爲實施好xx縣度大中型水庫庫區基金項目,解決、xx人飲問題,現將該項目發包給乙方實施。爲保證工程能按期、保質、保量完成建設任務,經雙方協商同意,特簽訂合同如下:
一、工程名稱:度大中型水庫庫區基金項目。
二、建設內容和規模
1.內容:、xx人飲工程。
2.規模:按設計圖紙和預算。
三、工程造價
工程總造價總投資約合計人民幣叄拾肆萬元(¥34.00萬元),工程造價按實際驗收工程量審計結算爲準。
四、承包方式:工程採取由乙方包工、包料、包質量。
五、工程日期:開工時間爲________年____月____日,竣工時間爲________年____月____日,工期爲天。
六、甲乙雙方責任
甲方:按時提供施工設計圖紙,施工期間,甲方不定期派監理員到實地進行技術指導和質量監督。
乙方:按照《施工合同》及甲方提供的施工設計圖紙進行施
工,嚴格把好質量關,在施工期間要接受甲方質量檢查和監督,
凡工程質量不合格造成返工所發生的一切費用由乙方承擔。
七、搞好安全生產:乙方在施工中應注意安全,乙方人員在施工中出現的意外事故均與甲方無關,由乙方自行負責。
八、工程付款方式:工程竣工後,經甲方組織相關部門進行驗收合格後,付80%工程款。經審計部門出工程結算審計報告後,再付15%.提留5%作爲工程質量保證金。如一年後工程無質量問題,保證金如數退還。
九、本合同經雙方法人親自籤蓋章即生效,至工程竣工驗收,並保證金退還清楚後自行終止。
十、本合同一式四份,甲方兩份,乙方一份,財政局一份。
甲方:
法人代表:
項目負責人:
乙方:
法人代表:
項目負責人:
簽訂日期:________年____月____日
建築施工公司水機租賃合同 篇10
爲了維護首都社會治安和企業內部的治安秩序(工作、生產、生活),加強企業內部治安管理,根據市政府及上級有關部門的規定和精神,北京住總第二開發建設有限公司朝陽新城工程第一項目經理部(甲方)與北京軍交保得建築工程有限公司(乙方)簽訂本協議書,望共同遵守。
1、遵守國家施工及驗收規範以及有關季節施工的規定。各種施工機械操作員必須持證上崗,嚴禁酒後作業及疲勞作業。
2、進場前須檢查各施工機械的運轉情況。各類電器設備必須帶保護裝置,防止漏電、觸電事故。配電線路按規定架設,配電箱要安裝合理,符合規定。機械設備要專人管理,定期檢修,不得帶故障運行。電、氣焊操作人員要持證上崗。非機電人員或司機嚴禁擅自動用機電設備。
3、施工中如發現有文物或古墓等,應妥善保護,並應立即報請當地有關部門處理後,方可繼續施工。如發現有測量用的永久性標樁或地質、地震部門設置的長期觀測點等,應加以保護。在敷設地上或地下管道、電纜的地段進行土方施工時,應事先取得甲方及有關管理部門的書面同意,施工中應採取措施,以防損壞管線。
4、儘量選擇噪聲低、振動小、公害小的施工方法,減小對現場周圍居民的干擾。
5、作業人員要經過培訓,掌握施工技術要點和基本技能,重要工序由熟練作業人員承擔。
6、熟悉基坑周圍環境,其中包括:影響範圍內建(構)築物的狀況;基坑周邊各類地下設施(管線、管道)的分佈狀況;場地周圍和鄰近地區地表水匯流、排瀉情況及地下水管滲漏情況。
7、明確質量標準、工藝流程和安全要求。
8、服從甲方管理人員的管理。
9、現場文明施工要求
(1) 材料堆放整齊,不同規格的材料分開堆放,界限清楚。
(2) 施工機械放置合理、有序。
(3) 施工區同生活區須隔離。劃分責任區,分片包乾到人。
(4) 及時清理現場內的雜物,不得亂堆亂放,不得隨地便溺。
10、施工前對施工人員要做好安全培訓,嚴格執行安全操作規程,杜絕事故發生。
11、進入施工現場要配戴安全帽,作業時嚴禁打鬧嬉戲。基槽在挖土、噴錨等工序同時作業時,要合理安排好各自作業面,施工人員要在挖掘機回轉半徑之外作業。全體施工人員要嚴格遵守現場消防、保衛、用電等有關規定。施工現場禁止吸菸。
12、(1) 防止噪聲污染。選用噪音低的機械設備,減少噪音擾民。
(2) 大風天氣時,對起塵材料作必要的覆蓋,防止粉塵污染。
(3) 施工區域派人定時灑水,防止揚塵起灰。
(4) 生活區域的垃圾要及時清理,運至指定位置放置。
13、遵守北京市有關環保、安全對施工的管理規定。
如乙方單位和個人違反上述內容,甲方有權按有關規定對其處罰直至追究責任。本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,簽字蓋章後生效。
甲方 乙方
簽字(章) 簽字(章)
_______年_______月_____日
建築施工公司水機租賃合同 篇11
發包方(以下簡稱甲方):裝飾工程有限公司
委託代理人(姓名):
聯繫電話:
承包方(以下簡稱乙方):
委託代理人:聯繫電話:
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條:甲方工作
1、甲方負責洽談承攬裝修業務;
2、甲方負責廣告策劃和發佈,設計方案和製作工服;
3、甲方負責施工現場的施工進度,工藝說明,巡視督導,驗收等方面;
4、負責工程測量,預算,設計,導購,現場管理;
5、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第二條:乙方工作
1、嚴格遵守甲方制定的施工現場管理制度,同一着甲方工服,施工現場必須在明顯位置懸掛甲方公司標誌;
2、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程,如乙方不按圖紙及工藝施工,造成的損失由乙方負責;
3、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
4、乙方應處理好物業及業主的關係,不得和業主爭吵,有問題須及時向甲方反映,監理及時協調;乙方負責施工現場安全;
5、文明施工,管理好工程材料,施工過程中出現工傷事故由乙方負責;
6、乙方施工過程中不得私自或以甲方的名義私自承攬業務,如有業務應通知甲方,經甲方同意辦理相關手續後方可承接;
7、保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
8、乙方負責甲方的所有施工材料搬運到施工現場;
9、保證施工現場的整潔,施工現場做到一日一清,施工中產生的垃圾、土渣一律裝袋存放在指定地點,材料、工具按指定位置整齊排放,工程完工後負責清掃施工現場;
10、乙方自行辦理所帶隊伍人員的公安檢查等一切手續,出現問題甲方不負責;
11、乙方不得與現場監理人員及我公司其他人員私下交易,一經發現全部扣除乙方向甲方交納的保證金;
第三條:工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
第四條;材料供應
1、按合同約定由甲方提供的材料、設備,甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;
2、按合同約定由乙方提供的材料、設備,乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收;
第五條:工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(a)、工程量變化或設計變更;
(b)、不可抗力;
(c)、甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
3、因乙方責任不能按期完工,工期不能延誤;因乙方原因造成質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。每延誤一天按工程總額的2%扣除。
第六條:質量標準
1、雙方約定本工程施工質量按<>質量驗收規範執行;
2、乙方應認真按照技術標準和設計要求施工,隨時接受甲方檢查,如工程質量達不到約定條件,乙方應按甲方要求返工、修改,並承擔由於自身原因導致返工、修改的費用。
第七條:工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
a、材料進場後的材料驗收;
b、水、電、暖改造完後的隱蔽驗收;
c、防水工程驗收;
d、中期(木做收口)驗收;
e、工程完工後的整體竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單。
2、工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清後,辦理移交手續;
3、本工程自驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單,在工程款結清後,辦理移交手續;
4、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期爲二年。驗收合格簽字後,填寫工程保修單。
第八條:工程款支付方式
1、簽訂本合同時,甲方收取乙方壹萬元作爲質量保證押金,乙方承攬每個工程時,甲方從每個工程中扣出本工程最後結算總額的5%作爲工程保脩金,每個工程保脩金在工程保修滿兩年後甲方支付給乙方,質量保證押金待雙方合作結束(合作結束時間爲乙方最後接的工程竣工日)後滿兩年。甲方一次性支付給乙方。
2、材料進場驗收合格後兩日內支付工程派工價的30%;中期驗收合格後兩日內支付工程派工價的30%,待工程整體完工且業主驗收合格後七日內支付工程派工價的35%,其餘5%作爲工程保脩金(參照1條)
3、工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後7日內如未有異議,即視爲同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,甲方在簽字時向乙方結清工程尾款;
4、工程款全部結清後,乙方應向甲方開具正式統一發票。
第九條:違約責任
1、合同雙方當事人任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失;
2、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失;
4、由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
第十條:合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列1—2種方式解決:
1、向——天津市——仲裁委員會申請仲裁;
2、向——人民法院——起訴。
第十一條:附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。
2、本合同簽訂後工程不得轉包;
3、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
第十二條:其他約定條款(可另附頁,附頁簽字蓋章後與本合同具有同等法律效力)。
第十三條:自甲乙雙方簽訂本協議之日起,甲乙雙方先前所簽定的所有協議約定即時解除。
甲方:乙方:
蓋章:蓋章:
年月日
建築施工公司水機租賃合同 篇12
甲方:
乙方
依據國家法律、法規和有關規定,甲乙雙方在平等、自願和協商一致的基礎上,就甲方委託乙方,乙方按受甲方委託從事擔炭溝煤業有限公司地面建築的代理事項達成一致,特訂立本合同。
第一條 委託事項
甲方委託乙方承攬擔炭溝煤業有限公司礦區擴建地面建設工程項目。
第二條 委託代理期限
乙方自本合同訂立後的次日起_____個工作日完成全部代理事項,如因甲方原因耽誤,工作日相應順延。
第三條 付款時間、付款方式
甲乙雙方簽訂合同後由甲方付給乙方先期資金500萬元,後根據工程進度和決算付款。
第四條 甲乙雙方相互提供相應證件
1.營業執照 2.稅務登記證 3.組織機構代碼證
4.礦建資格證 5.法定代表人身份證明 6. 銀行開戶證明
第五條 甲方義務
按時提供相關資料,依照合同約定的付款時間,方式支付乙方款項。
第六條 乙方的義務
乙方確保代理事項真實合法,按照甲方的委託和設計圖紙、按時、保質施工,竣工後按相關預算結算工程款項,並接受甲方的監督管理。
第七條 其它事項約定
本合同履行期間,甲乙雙方因履行本合同而簽署的補充協議和其它書面文件,均爲本協議不可分割的一部分,具有同等法律效力。
第八條 違約責任
1.甲乙雙方履行本合同期間,如因不可抗力,國家法律、法規、政策等原因致使本合同無法履行時,雙方均不承擔違約責任。
2.如一方違約,給對方造成的全部損失由違約方賠償給對方,同時解除委託合同。
第九條 合同爭議的解決辦法
本合同如發生爭議,由雙方協商解決,如協商不成,依法向有管轄權的人民法院起訴。
第十條 合同生效日期
本合同經甲乙雙方簽字蓋章後即發生效力,合同文本一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(章) 法定代表人:
公司住址:
聯繫電話:
乙方(章) 法定代表人:
公司住址:
聯繫電話:
簽訂日期: 年 月
建築施工公司水機租賃合同 篇13
甲方:__市__區北石店鎮臨澤村委
乙方:__縣__限責任公司
根據《合同法》及有關規定,針對臨澤村道路事宜;經甲乙雙方協商一致,達成以下協議條款,相互監督共同遵守。
一、施工內容:
村內規定範圍的路基整形、夯實、下水管道的安裝、檢查井的砌築,混凝土路面的澆築、路沿石的安砌等。
二、施工工期:
開工日期:
竣工日期:
三、質量要求:
嚴格按照工程質量要求及相關規範規定進行施工,因工程質量造成的返工,費用由乙方承擔。
四、安全施工:
乙方自覺遵守安全操作規程施工,如違章、違規造成的一切安全事故,乙方自行承擔。
五、工程結算方式:
根據實際完成的工程量結算,(即面積、體積、長度米)完成後實地測量。
六、實際項目及價格:
1、160厚黃沙混凝土路面75元㎡
2、磚砌水溝(挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實、蓋板)350元
3、混凝土路沿石安砌(100____0300)35元
4、下水道安裝鋪設(挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實)直徑300水泥管90元。
5、污水檢查井含井蓋(挖土、墊層、砌築、抹灰、回填夯實)620元座
6、人工挖土方30元立方米
7、農用車300元臺班
8、勾機1800臺班。
9、三輪車200元臺班。
10、零工,60元工日。
七、付款方式:
工程完工後一次付清工程款。
本協議自簽訂之日起生效,未盡事宜,雙方協商解決,一式兩份,甲乙雙方各執一份,工程結束,款已付清,合同自行作廢。
甲方:(蓋章)乙方(蓋章)
委託代理人:(簽字)委託代理人:(簽字)________年____月____日年____月____日
建設工程施工合同
建設單位:____市____區北石店鎮林子村委
施工單位:____縣固城建築安裝有限責任公司
建築施工公司水機租賃合同 篇14
發包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建築工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
工程立項批准文號:
資金來源:自籌
二、工程承包範圍
承包範圍:施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)
三、合同工期
開工日期:_____年____月___日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令爲準);
竣工日期:_____年____月___日;
合同工期總日曆天數:______天。
四、質量標準
工程質量標準:合格(其中主體爲優質結構)
五、合同價款
金額(大寫):________;預算價約計_______萬元。
六、組成合同文件
本合同文件包括:
1、本合同協議書;
2、圖紙;
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視爲本合同的組成部分。
七、違約、索賠和爭議
1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經濟損失,應當支付相應的賠償;
2、本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、工程結算
1、工程竣工驗收報告經發包方認可後____天內,承包方向發包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料,雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容,進行工程竣工結算。
2、辦理工程價款竣工結算的一般公式爲:
竣工結算工程款=預算(或概算)或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額-預付及已結算工程價款-保脩金。
3、發包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金 ,發包人從應付的工程款中預留,用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金,質量保證金爲___________________________________元(人民幣);¥:____________元(人民幣)。
十、合同生效合同訂立時間:__________年______月______日
1、合同訂立地點:________________________。
2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章後生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定並無任何糾紛後合同自行解除。
發包人:
法定代表人:
_______年______月_____日
承包人:
法定代表人:
_______年______月_____日