工地工程施工合同（通用19篇）

工地工程施工合同 篇1

工程承包合同書

發包單位： (以下簡稱甲方)

承包人： (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，遵循平等自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。

第一條：工程概況

湖畔護坡工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按 米計算。

第二條：施工方案

1、護坡

(1)、基底寬 米，厚 米，自下而上慢慢收至高度爲 米，受力部分需冷拉絲磚帶，外牆做磋沙(水泥標號爲42。5，磚要好質量的青磚或紅磚)。

(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。

(3)、完工後做圍牆10米左右。

(4)、牆與岸間的空隙用泥土夯實，並在牆上加適量的漏水管。

第三條：合同工期

1、經雙方協商確定，工程期爲 日，暫定於自 年 月 日起至 年 月 日止，具體開工時光由甲方下達開工令後方可開始施工。

2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。

第四條：價格及付款方式

1、工程總承包價爲 元。

2、上述總承包價爲包乾價，包含本合同所有工作資料，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍牆)，甲方無需再向乙方支付任何費用。

3、付款方式：竣工驗收後付 元，除總金額的百分之五質保金外，剩餘部分 付，質保金一年滿後付清(時光按驗收合格之日起計算)。

第五條：甲方義務

1、按合同向乙方撥付工程款。

2、幫忙協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。

第六條：乙方義務

1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩定。

2、承包人務必自行完全本合同工程，不得轉包他人。

第七條：施工安全

承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的職責和因此發生的費用，均由乙方承擔。

第八條：驗收

工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》爲依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。

第九條：違約職責

1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程資料，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。

第十條：其它

本合同於 年 月 日由雙方在 簽訂，自雙方簽字或蓋章後生效，一式 份，上方各執一份，上交 份。

發包單位(甲方)(蓋章)

授權代理人(簽字或蓋章) ： 聯繫電話：

承包人(簽字或蓋章)： 聯繫電話：

年 月 日

工地工程施工合同 篇2

甲方：__縣___鎮中心學校

乙方：__縣___花木園藝場

甲方爲美化、綠化校園環境，經甲方公開招標，經多家投標，由乙方中標。根據《合同法》，爲明確雙方的權力、義務和責任，特簽訂本合同。

一、工程名稱：__縣___鎮運動場花池。

二、工程內容及範圍：在運動場四周及主席臺兩側的花池，半年後植物成活率達到100%，按實際收方標準數量結算。

三、工程造價： 元/㎡× ㎡= 元。

四、付款方式：於20 年 月底前一次性付清。

五、雙方的權力與義務：

1、甲方有權指定專人監督工程質量，及時提出乙方不足的問題，乙方應立即改正，並負責對工程質量檢查驗收。

2、甲方負責提供種植面，乙方有義務對甲方不合適的地方提出建議，使工程順利進行。甲方應提供水源、培土源。

3、乙方必須按設計的`植物品種，雙方約定的事項、合同施工，確保工程質量、植物成活率必須達到100%。

六、工程安全：乙方必須做到文明施工，乙方人員必須遵守甲方的一切校規校紀，在施工中乙方發生的一切事故由乙方自行負責。

七、本合同一式四份，雙方各執兩份。本合同經雙方簽章後生效，具有國家同等法律效力。

甲方：__縣___鎮中心學校

乙方：__縣___花木園藝場

法人代表：法人代表：

經辦人：經辦人：

工地工程施工合同 篇3

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》以及其它相關法律，法規的規定，甲、乙雙方在平等，自願，協商一致的基礎上，就乙方爲甲方的樓宇亮化製作安裝工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議。

一.工程概況：

1.工程地點：

廣東省揭陽市榕城區進賢門大道與榕華大道交界處廣東環宇大廈

7.工程總報價：經甲、乙雙方協商，此工程總造價金額(人民幣)爲：大寫： (本報價不含稅)

二.此工程項目現場施工負責人：

甲方( ) 乙方 ( )

三.工程變更：

在施工期間對合同約定的工程內容如需要變更，雙方應當協商一致，由合同雙方簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期，工程變更協議，作爲竣工結算和順延工期的根據。

四.工程監理及驗收方式方法

1.雙方進行竣工驗收前，甲方應爲工程提供物料存放室，切實保護工程物料的全部安全.

2.工程自驗收合格後，雙方現場施工負責人均簽字爲證。

五.工程款支付方式：

1款;合計人民幣 元(￥ )

2.合計人民幣 元(￥ )

3. 驗收合格後，甲方在兩日內應一次性向乙方支付剩餘的元(￥ )工程款;

3.本工程質量保證期爲一年。

六. 對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延：

1. 工程量變化或設計變更;(變動後工程項目所增加的成本由甲方承擔)

2. 不可抗力;

3. 甲方同意工期順延的其它情況;

4. 甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;

5. 甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

6. 因甲方責任造成工期延誤的其它情況。

七.違約責任與違約金額：

1.甲、乙雙方必需共同遵守並認真履行合同中的各項條款，任何一方不得隨意違反合同規定，否則，因違約方所造成的損失，均由違約方承擔一切損失及費用;

2.本合同違約金： 人民幣伍千元整 (5000.00元)

八.爭議解決方式：

本合同發生的爭議，雙方應當友好協商，若協商或者調解解決不成時，可向甲，乙雙方任何一方所在地法院提出訴訟。

九.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效，具有同等法律效應。

甲 方(公章)： 乙 方(公章)：

經 辦 人： 經 辦 人：

日 期： 日 期：

工地工程施工合同 篇4

施工單位(甲方)：______________________承建方(乙方)：___________________________________

一、工程概況：

工程名稱：____________________________工程地點：___________________________________建築面積：______________________________________工程結構：______________________________________工程內容：______________________________________

二、工程質量：按國家驗收規範達到合格標準、

工程造價包工包料一次包死。

三、施工工期：全部工程自___年___月___日開工，至___年___月____日竣工交付使用、

四、雙方責任

甲方責任：

1、對工程進度、工程質量、安全生產進行監督，並組織工程竣工驗收。

2、組織每月施工進度，工程質量、安全、生產會議，安排施工有關事項

3、對施工生產中有關技術及質量問題提出處理意見。

4、按上級有關規定填報有關報表。

5、根據建設單位支付工程進度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規定提供施工用資金。

五、乙方責任：

1、項目施工過程嚴格執行ISO 9002質量標準、

2、按照施工合同條款，安排好施工進度(包括每月施工進度)，保證合同工期按時完成，並參加甲方召開的有關會議。

3、嚴格按照施工圖紙，施工規範和操作規程施工，確保工程質量，施工中的圖紙變更須經甲方同意並辦理簽證手續。

4、嚴格遵守建築工程安全操作規程組織安全施工，對發生的安全事故由乙方全部負責(同時由安全部辦理單項工程安全施工責任書，工程部辦理工程管理目標書，並嚴格執行)。

5、對工程的隱蔽部分，應先由乙方自檢，然後通知甲方工程部和建設單位。監理共同進行驗收，符合設計要求及施工規範後，方可進行下道工序的施工。

6、對工程施工的有關技術資料，應按國家的有關規定進行紀錄，整理、編制、歸檔。

7、遵守甲方的有關管理制度及規定，並接受因違反有關制度和規定的處罰。

8、凡從建設單位收取的工程款，方規定辦理有關合法手續，撥付後再使用。

9、凡乙方與其他單位的一切經濟、財務、材料等有關手續往來，均由乙方自行負責處理，甲方不承擔任何責任，如發上經濟糾紛，項目承擔一切經濟責任。

10、乙方負責歸集真實的工程票據，如經有關部門檢查，出現成本歸集不真實而進行的稅務懲罰或罰款，責任由乙方承擔。

六、付款方式及付款標準：

1、所有甲方支付給乙方的工程款，均以支票支付。

2、工程款在收回建設單位工程進度款後按進度支付乙方，如因工程急需，超支必須經部隊領導簽字後方可支付。

3、本工程基礎完工後，甲方應付乙方全額工程款的50%，做爲程材料費。

4、主體工程全部完工後，甲方應付乙方工程款35%。

5、裝飾工程，全部完工後經甲方驗收合格，經甲乙雙方決算厚，甲方應付乙方工程款10%。

6、剩餘工程款5%做爲工程保修費，乙方無條件保修，如果乙不按時保修，甲方有權另請施工人員保修，費用由乙方負責，保修爲一年。

工地工程施工合同 篇5

發包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及有

一、工程概況

1、工程名稱：….工程

2、工程地點： …..

3、合同總價款：按照造價預(結)算書總金額：…...元(大寫：壹佰柒拾捌萬陸仟捌佰捌拾伍元柒角三分)。

4、工程工期：…..

5、工程質量：合格

二、甲方責任

1、負責應提前向乙方提出每次要維修的路段、施工方案及材料需求等;

2、負責協調做好道路交通和安全等工作。

三、乙方責任

1、負責按預定維修方案的要求組織施工，保質、保量，按期完成工程。

2、嚴格執行現行施工規範，文明施工規定。執

四、工程質量及驗收 1、本工程應達到現場驗收合格標準。 2、工程完工後，乙方應通知甲方驗收，並辦理驗收，工程款結算等手續。

五、工程款及結算

1、工程預付款：合同簽訂支付合同總價款的30%

2、工程竣工驗收後，支付到合同價款的95%

六、違約責任

1、甲方責任： ⑴、甲方確定乙方本次維修工程完工後。 甲方如未按合同規定的時間和數額支付工程款，其間每推遲一天按工程價款的千分之一償付給乙方逾期違約金。

2、乙方責任： ⑴、工程質量不符合合同的規定，負責修補或及時返工，由此造成的損失由乙方自行承擔。 除不可抗力因素經甲方同意外不能按期完成的，每推遲一天按工程價款的千分之一償付給甲方逾期違約金

七、合同的生效與終止 本合同自雙方簽字蓋章後生效。江苑支路道路改造工程完工後，甲方付清維修道路工程款，乙方將維修工程交付甲方後條款終止。

八、合同份數 本合同壹式肆份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章後各執貳份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。

九、本合同未經事宜，雙方協商解決。

十、甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

蓋章： 蓋章：

代表人： 年 月 日 年 月 日

工地工程施工合同 篇6

甲方：________________________

乙方：________________________

經甲乙雙方協商，就乙方承包______________________ 博覽中心工程輕工。具體事宜達成一致意見，並簽訂以下條款：

一、項目名稱及內容

1、項目名稱：______________________

2、內容：________________________。

二、工程期限

自合同簽訂之日起至 年 月 日，乙方按甲方要求在保證質量前提下，完成本館工程並保修一年。

三、工程造價及付款方式

1、電子沙盤每平方米：________________________。總造價按實際面積算爲人民幣____________元。除甲方提出增加展覽項目和變動內容，工程費不得變更。

2、付款方式：一月壓一月，工程完工後10日內結清。

四、工程質量及驗收

1、乙方施工必須符合國家有關工程、工藝質量標準及國家陳列布展工程有關規範要求，確保工程質量達到總體設計效果。

2、乙方在甲方提供的布展方案和平面圖的基礎上進行施工，在施工過程中若乙方施工質量、工程進度達不到合同要求或嚴重違反安全操作規程造成責任事故和安全隱患，甲方保留終止合同的權利，由此造成的損失由乙方負責。

3、因乙方原因未按時完工，每逾期一天甲方按總造價的5%對乙方進行罰款。

五、甲方責任

1、甲方應提供乙方方案及平面分佈圖作爲乙方施工的依據，並按合同約定及時付款，以保證乙方施工順利進行，如因甲方遲誤造成乙方不能按時完工，責任由甲方負責。

2、甲方參加並承擔對施工現場進行指揮協調的相關責任，保證施工順利進

行。

3、甲方負責設計施工的材料水電保障。

六、乙方責任

1、嚴格按照甲方設計要求，用料標準及正確的工藝流程製作施工，並確保按期完工。

2、服從甲方現場調度指揮，遵守現場管理規定和安全操作，如乙方發生違法亂紀事件和因違反安全規則而出現工傷及車輛事故等，責任全部由乙方負責。

3、乙方人員應服從場館安全和值班人員指揮，嚴格按制定路線進場施工，不得在施工現場以外的辦公區隨意走動喧譁。

4、展廳建築及各種有關設施，如因乙方操作不當損壞的由乙方負責賠償。

5、乙方人員食宿自理，包括往返車費。

6、乙方人員不得在施工當地僱傭民工。

七、其它

1、根據施工質量和使用情況，甲方可適當延長保質期，但無特殊情況保質期一般不超過十二個月。

2、本合同共三份，自簽訂之日起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

3、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

甲方： 乙方：

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

工地工程施工合同 篇7

發 包 方：

承 包 方：

根據《中華人民共和國合同法》和有關基本建設與工程管理的規定，爲保證工程質量，加快工程建設進度，本着平等和公平的原則，經甲、乙雙方協商，簽訂本合同，以資共同遵守。

一、合同簽訂單位：

發包方： (簡稱甲方)

承包方： (簡稱乙方)

二、工程名稱：

三、工程地點：

四、工程建設規模：10KV配電工程

五、工程合同承包範圍：本工程施工圖預算書中所列項目內容的工程物資採購和施工。

六、工程合同承包內容：

1、工程安裝：10KV配電變壓器安裝、調試及送電;高壓電纜預埋，包括電纜管道敷設以及電纜敷設。

2、工程物資：工程合同承包範圍內的工程設備和線纜等工程物資按照國家電網電力行業相關標準，由乙方進行採購。

3、土建施工：紅線範圍內。

七、工程建設工期：甲方施工場地具備進場施工條件後 天 內完成工程施工，工程完工且具備送電條件後 日內完成工程送電。

八、工程承包方式：按照甲、乙雙方共同商定的費用和工程合同承包範圍內的內容由乙方包工包料，包費用的大包乾方式。

九、工程合同價款：包乾費用爲： 萬元整(￥ 萬元整)

十、合同價款支付：

合同簽訂後3天內，甲方向乙方支付至工程合同價款(小寫：￥ 萬元整,大寫： 萬元整)作爲工程預付款。 主設備運至施工現場後3天內甲方向乙方支付工程合同價款(小寫：￥ 萬元整,大寫： 萬元整)。 工程完工驗收合格後3天內，甲方向乙方一次性支付工程合同價款餘款(小寫：￥ 萬元整,大寫： 萬元整)。

十一、合同價款支付方式：轉賬

十二、雙方責任：

1、工程驗收：

(1)驗收組織方式：由乙方提出工程驗收申請，甲方組織相關人員到施工現場與乙方共同進行工程竣工驗收。

2、驗收標準：

(1) 設計文件、施工圖紙及設計變更文件。

(2) 製造廠家提供的設備圖紙、技術說明中的技術標準和要求。

(3) 國家和部頒的“規程”、“規範”、技術標準等。

(4) 整套設備、線路帶負荷正常運行，不能中斷。

3、雙方責任：

(1)甲方：

①按合同規定的時間和數量向乙方發放工程施工相關資料。

②負責審定線路停電過渡方案以及特殊施工工藝的技術措施。

③按合同規定辦理工程款結算。

④負責工程停、送電協調工作。

(1)乙方：

①負責施工區域內的用電、用水、臨時設施的施工。

②負責工程施工標準化作業指導書和“三措”的編寫，並提交甲方審查。

③在工程施工過程中及時向甲方提出中間驗收、隱蔽工程驗收通知，並積極配合甲方做好此項工作。

④嚴格按國家、部頒的“規範”、“規程”、“標準”、供電方案進行施工，確保工程質量按合同規定的時間按期、保質量地完成並交付使用，並參與保電和保電前的工程物資保護等工作。

⑤負責工程物資質量(注：物資供應商應爲國家電力行業的合格供應商)。

⑥負責對已完成的線路、設備移交前的保管工作。

⑦妥善處理施工關係，協調處理工程施工的相關事宜。 ⑧承擔工程施工中的一切安全和質量責任。 十三、其他：

1、 甲方有權對工程質量、工藝存在問題的工作項目做出限期整、返工處理，造成的損失由乙方承擔。

2、 乙方如增加工程費用，需由甲方簽證認可。

3、 乙方應承擔在工程物資移交前，工程物資被盜、損壞等所造成的一切責任。

4、 甲方有權對工程施工過程中的安全進行監控，並處以處罰。

5、 工程未經甲方驗收提前使用，由此造成的質量或其他問題，一切責任由乙方承擔責任。

十四、合同有效期：雙方蓋章簽字後生效。

十五、合同份數：合同份數：本合同一式六份，甲方執三份，乙方執三份。

十六、其它未盡事宜，雙方另行協商。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工地工程施工合同 篇8

發包方(以下稱甲方)：

承包方(以下稱乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，爲明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自願簽訂本合同。

第一條 工程項目 一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程內容： 四、承包形式：

第二條 工程期限 一、合同工期總日曆天數 天

開工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期可相應順延 1、在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;停水停電2天以上;

2、因颱風暴雨颶風等不可抗力的因素;

3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。

三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。 第三條 工程價款、結算及付款方式(是不是有付預付款或進度款的時候乙方開不了票?)

雙方同意按下述第 方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應提供正式發票。

第一種方式：本合同實行固定總價，經甲乙雙方覈定按本工程合同

包乾價爲 元人民幣(大寫： )。任何政策性因素和市場因素均不調整包乾價。

1、本合同簽訂後 日內，甲方支付 元工程款;

2、工程竣工經甲方驗收合格後，甲方支付 元工程款;

3、餘款 元作爲質量保證金，待保修期滿後十五個工作日內無息支付。

第二種方式：本合同實行按實結算，雙方使用晨曦軟件，依據最新現行定額計價規範和施工期(或材料定購期)的信息價(信息價不明確的以甲方確認材料價爲準)進行計算，計算後的總價下浮 %作爲本合同的結算價款。

1、甲方於 支付 元;

2、乙方施工完成並經甲方驗收合格後，提交竣工驗收報告及工程決算書，經甲方審覈確認後，付至結算價款的95%，留5%做質保金，待保修期滿後15個工作日內付清。

3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現場代表簽字並加蓋公章後方可作爲結算依據。

第四條 建築材料、設備的供應和採購

一、工程材料、設備由乙方採購。(是否都是包工包料?)

二、乙方採購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用於工程，甲方認爲乙方提供的材料需要複驗的，乙方應按要求提供複驗報告。經複驗符合質量要求的，方可用於工程;複驗不符合質量要求的，應退貨處理，其複驗費和退貨損失由乙方承擔。(材料進場是不是要甲方確認?)

第五條 施工與設計變更

一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作爲施工的有效依據，乙方不得擅自修改。

二、甲方因使用功能提出的變更內容，爲不影響施工進度，乙方應先行實施，並及時做好現場簽證。

三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單爲依據，工程採用包乾價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。

第六條 工程質量管理及驗收

一、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，並在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字後，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改後再交由甲方重新驗收。

二、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等)。 驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。

三、工程質量應符合國家及行業規定的建築工程質量檢驗評定的“合格”標準。

第七條 安全施工

乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

第八條 質量保修

一、本工程保修期限爲 年，自工程竣工驗收合格起算。

二、在免費保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯繫。乙方在接到甲方維修通知後 小時內到達現場並及時處理。如乙方更換保修人員或聯繫電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視爲乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用並加收10%的勞務費。

乙方保修聯繫電話： ;乙方保修聯繫人： 。

第九條 違約責任(乙方擅自修改圖紙的違約責任，甲方延遲付款的違約責任均無)

一、乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的 向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期15日以上視爲根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付違約金人民幣 元。

二、工程出現質量問題視爲乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除)，此外應賠償因此給甲方造成的損失。(可否作爲解除合同條件?)

三、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

第十條 糾紛解決辦法 因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十一條 附 則

一、甲方代表爲 ，乙方代表爲 。

二、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章後生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工地工程施工合同 篇9

建設單位(全稱)： (以下簡稱甲方)

施工單位(全稱)： (以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關法律、行政法規的有關規定，遵循平等、自願、公平和誠信的原則，明確甲、乙雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意，訂立本合同，條款如下：

經甲乙雙方同意，甲方將本村自來水工程承包給乙方，工程總價 元。

一、質量標準：

甲方要求乙方保質保量，在保質期一年內，乙方無償保修;一年後出現質量問題，乙方予以修理，甲方付維修費。

二、結算方式：

1、乙方材料到位，甲方付給乙方材料費總價的 %。

2、經上級有關部門驗收合格，工程按裝結束後，甲方付給乙方工程總價的剩餘部分，留 元作爲質保金。

3、一年之內質量沒有問題，甲方把 元質保金全部付給乙方。

三、違約責任：

1、甲方工程如出現問題，乙方應及時修理，如不及時修理，扣工程總價的 %。

2、甲方必須按規定時間付款，如不及時付款，按工程總價的 %付給乙方違約金。

3、工程有關材料因人爲破壞，損失由甲方負責。

4、在施工當中，甲方負責乙方的安全安裝。

以上責任甲乙雙方共同遵守，本合同在進行過程中，如有爭議，甲乙雙方協商解決，協商不成依法向當地人民法院起訴。

本合同一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。自簽字之日起生效。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人： 委託代理人： 委託代理人： 電話： 電話：

年 月 日

工地工程施工合同 篇10

發包人： (全稱)

承包人： (全稱)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國電力法》達成以下協議：

一、工程概況

1、工程名稱：

2、建設地點：

3、工程內容：

一10kV高壓供電線路。

二2臺630kVA變壓器安裝。

三400伏低壓供電線路。

4、承包方式：本工程採用總價包乾的方式承包。

二、合同工期

開工日期：__年__月__日

竣工日期：__年__月___日

合同工期總日曆天數30天。

三、工程質量標準

達到國家現行的.有關施工質量驗收規範標準，滿足施工圖設計。

四、合同價款

本工程採用總價包乾的方式承包，即包乾價爲： 萬元，大寫： (含主體工程費、設計費等內容)。

五、工程款的撥付與結算

1、本合同簽訂後，先由施工單位墊資修建，再按工程進度情況分期付款，工程竣工後，在甲方及相關部門驗收合格後，一年內付清工程餘款。

2、保脩金和支付方式：按工程合同款5%，保修期滿全部付清，保脩金無論在何種情況下均不計算利息。

六、工程驗收

工程具備竣工驗收條件，由施工單位通知電力質檢部門，電力質檢部門組織有關部門人員驗收，驗收合格後，發包人辦理完相關手續。工程未經竣工驗收或竣工驗收未合格的，發包人不得使用。發包人強行使用時，由此發生的任何問題，由發包人承擔一切責任。

七、不可抗力

因不可抗力事件導致的費用增加雙方協商解決，延誤的工期相應順延。

八、工程質量保修

1、本工程整體保修期爲1年(按國家有關保修條款執行)，自竣工驗收合格之日起計算。

2、若甲方在不違反操作的情況下出現的故障或損壞，乙方負責免費維修。若甲方違反操作規範或不可抗拒力原因造成的故障或損壞，乙方負責維修，其費用由甲方負責。

3、如乙方違反其保修承諾或質量問題而造成甲方損失的，甲方有權將乙方5%的工程尾款部分或全部抵償甲方損失，該尾款不足以賠償甲方損失的，甲方有權向乙方追償。

九、雙方責任

(一)甲方違約責任

(1)甲方嚴格遵守合同規定，如有違反，造成工期延誤或乙方損失，甲方負責。

(2)甲方應當按時支付工程進度款，若因工程款遲付影響工期延誤，由甲方負責。

(3)甲方不得無故解除合同，若未經乙方同意解除合同，全部責任由甲方負責。

(二)乙方違約責任

1、乙方未經甲方同意解除合同，需返還甲方已支付的款項，並需支付甲方工程總價的20%作賠償金。

2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材損失均由乙方承擔。

3、因乙方原因導致本工程不能按時正常供電，乙方承擔全部違約責任。

4、乙方須嚴格按照圖紙及清單報價表中規定的材料施工，若未經甲方同意擅自更換材料，乙方應無條件予以更換成符合合同約定的材料。

十、合同爭議解決

1、雙方隨時協商解決有關施工中發生的具體事宜，共同履行本合同各項規定。

2、本合同條款對特殊情況未盡事宜，雙方可根據具體情況簽訂補充條款，並與本合同具有同等效力，但不得與本合同想牴觸。

3、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不稱的依法向人民法院起訴。

4、合同訂立地點：榕江縣工業園區規劃和建設局，本合同自簽訂之日起後生效。本合一式四份，具有同等法律效力，雙方各執兩份，由雙方各自分送相關部門。

發包人： (公章) 住所：

承包人： (公章) 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

年 月 日

經辦人： 鑑(公)證機關(蓋章)

年 月 日

工地工程施工合同 篇11

甲方：

乙方：

今甲方將承包給乙方。爲明確雙方責任，特簽定此合同，合同內容如下：

一、承包範圍及施工方案

承包範圍爲地基處理工程，總注漿量5000M3, 0.12噸/ M3，注漿量600噸。採用水泥：白灰：粘土以1:2:3的比例混合注漿。用重慶150鑽機鑽注漿孔，從內設計三排注漿孔，每排注漿孔分別爲23個、23個、24個，帶式輸送機橋南側圍牆外設計20個注漿孔，15號轉載點處設計3排共12個孔，總共102個孔。注漿孔深5米，注漿壓力爲2MPa，地表要見浮漿，注漿後取樣綜合密度大於20KN/M3。

二、承包方式

注漿用的水泥、白灰、和粘土全部由甲方負責，其他原材、機械、人工由乙方負責。

三、工程造價

注漿用的水泥、白灰和粘土全部由甲方負責，工程造價爲620xx元(陸萬貳仟元)整，其他原材、機械、人工由乙方負責，工程造價爲332790元(叄拾叄萬貳仟柒佰玖拾元)整，工程造價總計爲394790元(叄拾玖萬肆仟柒佰玖拾元)整。

四、結算方式

結算方式：應按實際工程量計算。

五、工期、質量、安全要求

工期要求：開工時間 年 月 日

竣工時間 年 月 日

質量要求：乙方必須滿足甲方提出的施工質量要求，按要求及規範進行施工，達到質量規範要求。如乙方施工質量達不到要求造成返工，乙方自行承擔一切損失。

安全文明要求：乙方必須安全文明施工，做好施工安全防護措施，安全措施費由乙方自行承擔。如在施工中發生安全事故，所發生的一切費用由乙方自行承擔。同時，乙方在施工中應協調好四周及各主管部門關係，不對四周環境生活造成影響，自行負責處理好各種矛盾。

六、付款方式

本工程不設預付款，工程完成10日內甲方支付工程總價的60%的工程款，在工程完成達到規範要求時甲方支付工程總價的30%的工程款。餘下10%款項作爲工程質量保證金，在工程保質期滿一年後，無任何質量問題時，一次性付清。以上內容不盡之處，甲乙雙方另行協商。

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲 方： 乙 方：

法人代表或法人委託人： 法人代表或法人委託人：

年 月 日

工地工程施工合同 篇12

1、牆砼的澆築和質量要求

(1) 提前把板縫堵嚴實，灑水不得過多

(2) 澆築時碰見洞口，大角，插板要兩邊同時下漿，防止移位。

(3) 第一次下漿不得過高，厚度爲50㎝.要振搗到根部，否則容易出現爛根。

(4) 牆砼澆築必須分爲三次下漿振搗，第一次下漿後要仔細振搗一遍，第二次下的漿搗連同第一次下的漿一次振。第三次下漿振搗時應連同第二次下的漿一起振搗，最後把第三次下的漿再振搗一次。振動棒應快插慢撥，排出氣泡。否則，牆面有麻面，氣泡過多。振搗時間要合適，以砼面上不再有氣泡爲止。

(5) 上口的標高要掌握好，高度不夠的補的漿要再振搗一遍，否則上面會出現高低施工合同補充協議不平、鬆散的混凝土。

(6) 牆上口有鬆散的砼，樑口需要打鏨的，在支頂板模板前及時處理好。

(7) 澆築完的砼要及時養護，前3天要不停頓的澆水養護，4～7天牆面上要保持溼度。(現澆板用棉氈覆蓋，剪力牆灑水養護)

(8) 剪力牆砼施工縫控制在比現澆板底高出15㎜處留置。

2、頂板砼澆築和質量要求

(1) 澆築頂板砼之前，把模板內雜物清理乾淨，灑水溼潤，搭設馬道，禁止操作人員踩踏鋼筋。

(2) 澆築時絕不能隨意向砼里加水

(3) 扶泵管的人必須是專人負責，且要泵管在前，人在管後，避免踩踏鋼筋。

(4) 掌握標高的人是關鍵，需專人負責，此人必須認真負責，嚴格控制板面標高。

(5) 標高的控制是按提前抄好的50線拉線繩控制，拿刮尺的人手裏必須拿尺子控制

好標高且刮平，標高平整度無誤後才能用木抹子抹平，用鐵抹子收光，每戶平整度誤差不得大於5㎜。

(6) 拉毛時的收光要看火候，基本能上人時才能上人進行收光拉毛。

(7) 拉毛的紋路必須順直，精細一致，拉毛要用刮尺放平直，順刮尺東西方向進行拉毛，第一刷是關鍵)。

(8) 壓光部必須三遍成活，平整光滑，不留死用。

(9) 施工縫的多餘砼要及時清理。

(10)用棉氈覆蓋灑水養護，前3天必須不停的養護，放平面控制線時可暫停，以後可適當減少澆水次數，但必須保持頂板溼度。

3、砼工程不得出現蜂窩、麻面、漏筋、孔洞、夾渣、疏鬆、裂縫以及外形缺陷等質量問題。

4、混凝土泵車到場時、施工人員、機械、工具及灑水溼潤等準備工作必須到位，否則罰款200元～1000元。

5、澆築過程中振搗、抹面等應按要求施工，否則發現人一次罰款50元。

6、施工完畢、必須做到工完場清，否則罰款500元。

7、嚴禁將剩餘的混凝土隨意處理(如就地掩埋等)，否則罰款500元～20xx元。

8、養護不及時，發現一次罰款1000元。

9、混凝土應振搗密實，每個檢查件蜂窩面積大於400m㎡罰款100元;孔洞面積大於100m㎡ 罰款200元;露筋每處罰款200元;外形缺陷每處罰款300元;。

10、 應安全、文明施工，所有進入施工現場的人員必須戴安全帽、不得穿拖鞋、否則每人每次罰款5元，經處罰不改者罰工隊負責人10000元並清除出場。

11、 施工中嚴禁嬉笑、打鬧、嚴禁酒後作業，否則罰款500元～20xx元。

甲方負責人： 乙方負責人：

乙方班組代表：

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

工地工程施工合同 篇13

發包人(全稱)：（以下簡稱甲方）

承包人(全稱)： (以下簡稱乙方）

依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，並參照中華人民共和國建設部、國家工商行政管理總局頒佈的《建設工程施工合同(示範文本)》，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1.1 工程名稱：信豐縣橙鄉文化城市市政道路(桃江路)工程

1.2 工程地點： 信豐水東

1.3 工程內容：道路、排水、交通、照明及綠化等工程

1.4 承包範圍：

1.5 承包方式： 施工圖規定以及甲方認定的內容 包工包料

二、合同文件及解釋順序

1.本合同條款;

2.標準、規範及有關技術文件;3.圖紙; 4.工程量清單;5.工程報價單或預算書;6.合同履行中有關工程的洽商、變更等書面協議。

三、雙方一般權利和義務

3.1 發包人工作

1.協助將施工所需水、電、在簽訂合同後從施工場地外部接至工程地點，保證施工期間的需要;

2.水準點與座標控制點在簽訂合同後 2 日之內由發包人組織設計單位向承包人現場交驗;

3.在簽訂合同後，由發包人組織監理單位、承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底;

4.負責向市政工程質量監督機構辦理質量報監;

5.雙方約定發包人應做的其它工作：_除上述事項之外，根據現場實際情況需發包方協調的其它事項，發包方要予以配合，確保工程施工正常進行。 _

3.2 承包人工作

1.向工程師提供年、季、月度工程進度計劃及相應進度統計報表;

2.根據工程需要，提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設施，並負責安全保衛;

3.向發包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設施的約定：根據實際需要確定 。

4.遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護、衛生管理和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，並以書面形式通知發包人;

5.已竣工工程未交付發包人之前，承包人負責已竣工工程成品的保護工作，保護期間發生損壞，承包人自費予以修復;發包人要求承包人採取特殊措施保護的，應相應追加特殊措施保護費;

6.做好施工場地地下管線和鄰近建築物、構築物(包括文物保護建築)、古樹名木的保護工作，並承擔施工中發包人已明示施工場地地下管線和鄰近建築物、構築物(包括文物保護建築)、古樹名木破壞的賠償費用;

7.雙方約定承包人應做的其它工作：除上述事項之外，有關工程施工方面其它事項。

四、工期

4.1 工期

開工日期： 20xx 年 7 月 15 日，竣工日期： 20xx 年 10 月 30 日，合同工期：總日曆天數 105 個有效日曆天。

4.2 工期延誤

承包人應當按照本合同約定的開工日期開工、竣工日期竣工。因下列原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延：

1.發包人未能按本合同的約定提供圖紙及開工條件;

2.發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行;

3.工程師未按合同約定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常進行;

4.設計變更和工程量增加;

5.一週內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

6.不可抗力;

五、質量

5.1 工程質量

5.1.1 工程質量標準： 合格

5.1.2 工程施工和質量標準評定依據的標準、規範：

(1) 瀝青路面施工及驗收規範GB5009296

(2)給排水管道工程施工及驗收規範GB50268-97

(3)水泥混凝土路面施工及驗收規範GBJ97-87

(4)市政道路工程質量檢驗評定標準CJJ1-90

(5)市政排水管渠工程質量檢驗評定標準CJJ3-90

(6)城市道路養護技術規範CJJ36-90

(7)城市道路路基工程施工及驗收規範CJJ44-91

(8)城市道路照明工程施工及驗收規程CJJ89-20__

(9)市政基礎設施工程施工技術文件管理規定(建設部建城[20__]221號)

5.2 隱蔽工程和中間驗收

工程每一道工序在承包人自檢的基礎上，需經工程師驗收合格方可進行下一道工序。

5.3 工程試車

工程試車要求及費用的承擔：___________承包方5.4 竣工驗收

工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定， 7 天內向發包人提供 一 套完整竣工資料及竣工驗收報告、 一 套竣工圖。

5.5 質量保修

具體保修項目內容、範圍、保修期、保修責任、質量保脩金的支付在附件《工程質量保修書》中約定，質量保修書作爲本合同的附件。

六、合同價款確定與支付

6.1 合同價款及調整

6.1.1 本工程合同價款：暫定壹仟貳佰萬元(小寫：12000000元)。

6.1.2 本工程按甲方認定的工程量數據計算，執行20__年江西省市政工程消耗量定額及單位估價計取綜合管理費率22%計算，材差不計取管理費只計取營業3.413%;市政道路管網按施工圖計算套用標準取費。

其它說明：所有有關工程結算的資料簽證按甲方的規定程序辦理簽字、蓋章等。所有現場簽證、零星點工(普工按100元/工日，技工按150元/工日計)、設計變更及甲方工程部下發的工程修改通知等按本條第1款執行。

6.1.3 因工程變更、索賠等原因引起的價款變更、追加，承包人提出變更工程價款的報告，經工程師確認後調整合同價款。變更合同價款按下列方法進行：

(1) 合同中已有適用於變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款;

(2) 合同中只有類似於變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款;

(3) 合同中沒有適用或類似於變更工程的價格，由承包人提出適當的變更價格，經發包人審覈確認後執行。

6.2 工程款(進度款)支付 1、乙方在訂立合同時自願交納200萬元人民幣作爲工程履約保證金，保證金於乙方正式施工後15日內返回乙方。不計任何利息。

2、本工程工程總價款的70%以桃江龍城小區5#樓房屋價款抵扣，餘下的30%(含以下涉及的5%質量保證金在內)於本工程量過半後根據甲乙雙方協商按適當比例付進度款。抵扣單價按本公司售樓明示的銷售價，具體抵扣房號詳見附表。

3、承包方所抵房屋，目前統一在銷售部銷售，銷售款由發包方待工程進度返還給承包方。所有工程款必須開具有效建安稅票。

6.3 竣工結算

6.3.1 工程竣工驗收報告經發包人認可後，承包人按照本合同約定的合同價款調整內容、要求，向發包人提交竣工結算報告及完整的結算資料，進行工程竣工結算。

6.3.2 發包人收到承包人提交的竣工結算報告及結算資料後進行覈實，給予確認或者提出修改意見。發包人確認竣工結算報告後，以結算價款的 5 %作爲質量保脩金，餘款經 雙方確定工程竣工掃尾工作正式完成 確定後二個月內結清支付。

6.3.3 質量保脩金的返還按本工程質量保修書協議約定內容執行。

七、違約、索賠和爭議

7.1 違約

7.1.1 發包人違約，賠償因其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期。

7.1.2 承包人違約，賠償因其違約給發包人造成的損失，工期不予順延。

7.2 索賠

合同當事人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給對方造成損失的，被損害方可在事件發生28天內向對方提出索賠。索賠報告和有關資料送達對方28天內未予答覆或未對索賠方作進一步要求，視爲該項索賠已經認可。

7.3 爭議

雙方在履行合同發生爭議時，請 有關法定部門 調解;調解失敗，共同約定向人民法院提起訴訟。

八、其它

8.1 合同解除

8.1.1 發包人承包人協商一致，可以解除合同。

8.1.2 合同解除後，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。

8.2 合同生效與終止

合同訂立時間： 20__ 年 月 日

合同訂立地點：江西XX房地產開發有限公司工程部

本合同雙方約定 雙方簽字蓋章 後生效。

8.3 合同份數

本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人承包人分別保存一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工地工程施工合同 篇14

發包方：_________(以下簡稱甲方)

承包方：_________(以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國經濟合同法》《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，甲方願把_________工程承包給乙方施工，爲明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：

(一)工程項目

1、工程名稱：

2、工程地址：

3、工程範圍：

4、承包造價：_________元(大寫：_________)

(二)工程期限

根據本工程，經甲乙雙方協商一致，總工期_________天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證後，工期相應順延)開工日期爲___年__月__日至___年__月__日，總工期_________天。

(三)本工程竣工質量爲一次性合格工程

乙方必須嚴格按照國家頒發的建築工程規範、規程施工和標準進行施工。

(四)工程價款支付及結算

本工程按進度付款，具體金額由雙方協商爲準。

(五)其它約定

1、甲方承擔的安全責任、權利

(1)甲方負責制訂施工現場的安全生產規章制度和操作規程;

(2)甲方有權要求乙方必須嚴格遵守安全生產法律、法規、標準、安全生產規章制度和操作規程，熟練掌握事故防範措施和事故應急處理預案;

(3)甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業，並按規定給予處罰;

(4)甲方有權對安全意識差、不聽安全生產指揮的乙方人員責令退場。

2、乙方的責任、權利

(1)乙方施工時是安全生產的直接責任人，必須嚴格執行甲方的有關安全生產的規定、制度;

(2)乙方負責爲所有乙方安裝施工人員辦理醫療及工傷社會保險，並根據需要爲從事高度危險工作的人員購買適當的人身意外傷害保險，在施工過程中如發生的違章作業而造成的人身傷亡事故，由乙方承擔全部負責;

(3)乙方應對現場安裝施工的行爲完全負責，乙方安裝施工人員不得違章作業，不得冒險作業，不能疲勞作業，並按規定做好防護工作;

(4)乙方在施工現場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全施工需要時，人員不得進入施工現場。

(六)其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

工地工程施工合同 篇15

發包方(全稱)：

承包方(合稱)：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則，雙方就本建設工程施工協商一致，訂立本合同。

合同內容如下：

一、 工程概況

工程名稱：蔬菜種植、光伏發電

工程地點：嘉祥縣樑寶寺鎮燕尾河村

工程內容：本園區內的所有道路硬化、綠化、給排水、電線電纜、路燈等附屬工程的施工及設計。

工程立項批准文號：20__年底前齊備

資金來源：開工前已備齊該工程款。

二、 工程承包範圍：大包，包工包料，保質量安全，綠化保設計。

三、 合同工期：道路、給排水在20__年底前完工(即20__年12月30日前)電線電纜、路燈、綠化等具體開工日期依工地現場實際施工情況定。

四、 質量標準：合格工程

五、 取費標準：道路硬化、綠化、給排水、路燈照明等均按山東省最新定額取費。

六、合同價款：以實際發生的工程量爲準(見預算報表)。道路硬化、綠化、給排水、電線電纜、路燈等附屬工程的預算報表，爲本工程施工合同的補充條款，具有相同的法律效力。

七、 付款方式：乙方的機械人員進場撥付總工程款35%的預付款，本工程施工一半撥到70%，完工撥至97%，剩餘3%完工驗收合格後一年內支付。

八、 合同生效:

合同訂立時間 年 月 日

合同訂立地點：

本合同雙方約定： 後生效。

九、 本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，未盡事宜協商解決。

發包人(公章)：承包人(公章)：

住所 ： 住所：

法定代表人：法定代表人：

電話：電話：

工地工程施工合同 篇16

甲方(發包方)：

住所：

法定代表人：

乙方(承攬人)：

住所：

法定代表人：

甲方爲根據山西省煤炭資源整合政策合法存續的煤炭生產企業，乙方爲具有煤礦巷道及相關設施施工資質的企業。經甲乙雙方友好充分協調，根據《中華人民共和國合同法》及相關部門規章，結合工程的具體情況，雙方達成以下合同內容，以資共同遵守：

第一條 工程名稱及工程地點

工程名稱：山西忻州神達安茂煤業有限公司所屬礦井巷道掘進及巷道設施工程。

工程地點：山西忻州神達安茂煤業有限公司所覈定的礦區範圍。

第二條 工程內容

甲方將公司所屬礦井的巷道工程及巷道掘進相關工程由乙方承擔施工。(後附工程量一覽表)

第三條 工程價款及支付方式

1、承包單價爲副井每米6100元，主井每米5600元(注：副井採空區不包括材料、排水)，雙方結算的依據參照施工預算和乙方施工期間的成巷率達100%的工程量的90%逐月結算。甲方對乙方施工期間的進度及質量具有監督權和驗收權。施工期間，雙方另行制定施工進度確認函，該確認函結合施工預算爲雙方結算的最終依據，雙方對此計價方式協商認可。如有隱蔽工程或合同外的工程價格按《煤炭(20xx)》定額計價。

2、乙方剩餘應得的10%工程款，經雙方確認具體金額後作爲施工期間的工程質量保證金。乙方在施工結束後，井下巷道及相關工程完工並經甲方及監理公司竣工驗收合格後，支付乙方5%。驗收後壹年期內，在此時間甲方如發現乙方存在工程質量問題(不包括不可抗拒的外在因素造成的質量問題)，則有權單方面摔跟頭應付乙方總工程款的5%部分。如在甲方及監理公司竣工驗收合格，投產壹年後，如無施工質量問題，一個月內甲方向乙方全額支付雙方認可的5%部分施工結算款項。

第四條 乙方施工期限爲本合同簽訂之日起七個月之內(遇特殊情況可順延)。

第五條 雙方在簽約之前所形成的《會議紀要》作爲本合同的附屬條件，亦爲雙方履行本合同的法律文件之一。

第六條 甲方的權利與義務

1、乙方應當按照四方所屬礦井的設計圖紙施工，四方有權監督乙方的施工情況，如發現乙方施工不當或施工錯誤，四方有權要求乙方停止施工。

2、四方所屬礦井因政策原因而臨時停止建設或臨時停產時，有權要求乙方停止施工，並不承擔向乙方支付報酬的義務。

3、甲方有義務向乙方提供施工期間所必須的機器設備，甲方提供的施工設備乙方有權驗收，如果發現甲方提供的機器設備不符合施工要求和安全標準的，乙方有權要求甲方予以更換。如乙方驗收後發現設備不符合施工要求，仍繼續施工所造成的相關責任由乙方負責，由此而造成的損失由乙方承擔。

4、在乙方施工期間，所產生的工程煤由甲方處理。

5、甲方應該按照合同的約定向乙方支付報酬。

6、甲方應保證向乙方提供的技術資料及相關井巷圖紙的準確性、完整性。

7、甲方有權要求乙方成立項目部，健全相應的管理機構，提供具體參與施工所應具備的具有相同“六長”的管理人員及相關技術人員，並應向甲方提供所配各人員的資質證明材料，相關的工資等由乙方承擔。同時，甲方應配備相應的“六長”人員。甲方配備的“六長”人員有權監管乙方配備相關人員的職責和權力。

8、甲方對乙方的施工質量有權檢查和驗收，如驗收時發現不符合相關的施工技術要求，甲方有權在乙方應得的報酬中做相應的等值的扣款，乙方對此表示同意。

9、甲方及甲方所屬的總公司有權制定相關的安全規章，乙方應當遵守執行。施工前期，乙方應向E1=【方提供其相應的安全、技術等規章，作爲雙方履行合同的附件】。

10、甲方提供乙方的施工條件

1)供電系統

甲方提供：300A以上(包括300A)的開關和高壓側的電纜及設備，高壓側供到距離工作面的200米處，低壓側的供電設施由乙方自行解決。高壓側的電纜及設備由乙方負責安全、維護、檢修，在此過程中發生的費用由乙方全部承擔;

2)運輸系統

開口施工甲方提供一40T正裝刮板機，長度達到100米時，甲方提供600m的施工皮帶設備及皮帶保護，乙方負責皮帶及保護的安裝、使用、維護及管理，在此過程中發生的費用由乙方全部承擔;

3)通風設施

甲主方只提供局扇，風筒及輔助材料及相關配套設施。乙方負責局扇的安裝、使用、維護及管理，在此管理過程中發生的費用由乙方全部承擔;

4)壓風設施

甲方提供壓風設備及四寸的壓風管路，在施工過程中乙方負責管路的安裝、使用、維護及管理，在此過程中發生的費用由乙方全部承擔，如果另行安裝或改變設施，由此發生的費用由甲方承擔;

5)排水設施

所有的排水設施由甲方配備乙方使用及維護;

6)供水設施

甲方提供的供水管路，乙方負責管路的安裝、維護及管理，在此過程中發生的費用由乙方全部承擔;

7)甲方提供的材料

設備非人爲損壞刮板機、皮帶的變速機、電機及價值在500元以上的配件甲方承擔，安裝更換在500元以上產生的費用由甲方全部承擔。500元以下由乙方承擔。人爲造成的損失乙方承擔。

8)技術方面

在施工期間，測量測繪由礦方負責。

第七條 乙方的權利和義務

1、乙方施工的工程經甲方驗收後，有權要求甲方根據驗收合格的工程量依據雙方確定的結算標準支付相應的報酬。

2、乙方應嚴格按照國家法律、省級及地方法規、規定和甲方公司的安全規章施工。

3、施工期間乙方配備的相關技術人員及施工人員由乙方聘用，乙方承諾所聘用的相關技術人員及施工人員具有施工資質，並向甲方提交相應的資質證明材料報甲方備案。相關技術人員的培訓費用、勞動保護費用、工資、工商保險等由乙方承擔。

4、乙方施工過程中所需的機器設備及相關施工設施乙方有權要求甲方採購，乙方驗收後的用於施工的機器設備等應符合國家制定的行業標準，乙方驗收後如因機器設備不符合國家標準而導致施工延誤或發生安全責任事故由乙方承擔全部責任。

5、施工期間，乙方爲施工安全事故第一責任人，如發生安全事故由乙方承擔全部法律責任。如在施工過程中發生安全事故乙方爲安全事故責任的承擔者。

6、乙方應當在施工期間向甲方提交安全的施工方案、措施，該施工方案及措施作爲本合同的附件。

7、同一時段如因工程進度的需要安排其他施工隊伍同步施時，乙方應給予配合，不得無故設置障礙影響甲方其他工程施工隊伍的施工進度。

第八條 材料採買要求

1、乙方所用的材料由乙方向甲方材料科領用，所於乙方的在結算時從工程款中扣除。

2、乙方應隨時按監理的指令在製造、加工或施工現場對材料和設備進行檢驗。

3、乙方應採取有效的成品保護措施以確保自己採購加工的所有用於本工程的材料和設備的外側的完好。

第九條 本合同簽署之起叄日內，乙方一次性向甲方足額繳納100萬元人民幣的安全風險抵押金，作爲乙方安全施工的擔保金。如乙方施工期間發生安全責任事故而導致甲方承擔相關責任之情形，任何一方違反本合同，應負責賠償守約方一切經濟損失，該損失包括但不限於守約方已經發生、即將發生的損失，也包括守約方期得的利益損失，以及守約方爲解決解議而支付的律師費、差旅費。

第十條 爭議的處理方式

在本合同履行中產生爭議，協議各方應本着客觀公正的原則協商解決，協商不成向甲方住所所在地人民法院提起訴訟。

第十一條 未盡事宜

本合同的未盡事宜由合同各方通過友好協商解決，並簽署補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。本合同簽訂後甲方不得無故終止本合同，否則應賠償乙方的一切經濟損失。

第十二條 合同的生效

本合同自合同各方簽字、蓋章之日起生效。

第十三條 合同文本

本合同一式四份，合同各方各執兩份，具有同等法律效力。

1、乙方資料證明材判文件

2、雙方簽約之前形成的會議紀要

3、乙方配備相關技術人員資質證明材料

4、雙方認可的計算依據

5、乙方對施工負責人的授權委託書

6、乙方對相同“六長”的技術管理人員的委託書 (簽署頁，由合同各方簽字蓋章)

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工地工程施工合同 篇17

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

甲方需建佔地面積㎡。乙方負責泥工、木工、小工、模板、機械、腳手架等施工工具，由甲方提供建房材料，每平方米造價元，計總價元，現經甲乙雙方協商達成合同如下：

第一條：範圍、原則

1、甲方將按建築材料提供到建房地基，需要建材乙方必須提前向甲方告知。

2、乙方必須按圖紙施工，如有變動必須通知甲方協商，在施工過程中發現質量不合格，產生返工的一切工料費用由乙方負責。

3、從放樣落基日起乙方應在月內全部完工。

第二條：付款方式、結算方法

1、基礎完工付款 元;

2、第一層結頂付款 元;

3、第二層結頂付款 元;

4、第三層結頂付款 元;

5、結頂付款 元;

6、內牆粉刷完工付款 元;

7、外牆粉刷完工付款 元;

8、經甲方驗收合格後沒有質量問題，留質保金 元，質保金月內付清。

第三條：施工安全及管理

乙方在施工期內要做好安全施工，如有一切意外事故均由乙方負責，甲方不承擔任何法律和經濟責任。在施工期內水泥配比、攔料乙方負責交代手下做到攔料、水泥配比完好。

第四條：其他未盡事宜，經甲乙雙方商議解決。

第五條：此合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。雙方共同守信，雙方簽字或蓋章後生效。

甲方(戶主)： 乙方(承包人)：

(蓋章) (蓋章)

年 月 日

工地工程施工合同 篇18

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

簽訂地點：

簽訂時間：二〇**年三月十七日

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，甲、乙雙方就庫車機場遷建工程施工供電線路工程施工事項協商一致，訂立本合同，以供共同遵守。

第一條 工程概況

工程名稱： 庫車機場遷建工程玉達線分支T接處至庫車新機

工程地點： 阿克蘇地區庫車縣境內

第二條：承包範圍和內容

承包範圍：新建庫車民用機場遷建10KV線路工程技施設計(玉

第三條 承包方式

承包方式:本合同承包方式爲包工包料。

第四條 工期條款

1. 本工程初定應在20xx年4月15日前工程完成。

2. 乙方必須按甲方的施工計劃要求，編制分包項目的施工計劃，經甲方覈定後，按工期計劃執行，確保按期和提前完成施工任務。

3. 若乙方工程工期與進度計劃明顯不符，甲方可要求乙方趕工，若乙方在收到甲方通知後 7 個工作日內無明顯改進，或乙方無 能力承擔工程任務，甲方有權增派或改派其它施工單位，由此增加的承包價差由乙方承擔，在乙方工程款中扣除。

4. 因遇大雨和人力不可抗拒的自然災害，經甲方簽字認可，工期按實順延。

第五條 合同價格及結算方式

合同價款：本工程合同價款：爲510000.00元(伍拾壹萬元整)，(包乾價)。除甲方認可的設計功能性設計變更外，包乾價不做價格調整。

第六條 質量要求

1.乙方承包項目的施工質量以詢價前所發放的施工圖紙及說明，施工方案，設計變更，技術交底，現行施工與驗收規範，作爲檢查、抽檢或驗收的依據和標準。

2.乙方必須服從甲方管理管理，嚴格按照以上約定的標準進行施工。工程質量要求達到國家或專業的質量檢驗標準及供電相關部門的驗收標準。

3.若乙方施工質量不符合要求造成返工，甲方有權責令乙方返工並承擔延誤工期的責任;造成嚴重質量問題的或多次返工的，甲方有權終止合同清退乙方，並且今後不與乙方合作。造成甲方損失的，乙方必須負責賠償及承擔相關責任。

第七條 工程師：

1. 監理單位委派的工程師，姓名;範庭梅，職務：總監理工

2. 甲方單位委派的工程師，姓名：姬曉寧;職務;工程師;

3. 乙方項目經理，姓名;齊軍;職務;項目經理。

第八條 甲方責任：

1. 乙方進場時，甲方應書面就公司制度、工地管理制度及具體管理人員名單向乙方交底;

2. 對工程質量、進度進行檢查驗收、辦理變更登記、竣工結算手續及簽證工作等。

第九條 乙方職責：

1、負責此項工程的施工安全、工程質量、施工進度的具體管理工作和工程材料調撥，工程決算的上報

2、在開工前向甲方提供四措一案、作業指導書。

3、必須按照國家及行業頒佈的施工驗收標準的要求組織施工。

4、應接受甲方的監督和檢查，並提供必要的協助。

5、負責施工人員安全、生產技術的培訓。

6、負責工程項目的工作聯繫和工程項目施工人員進場的管理工作及竣工驗收檔案、工程決算和檔案資料的歸檔工作。

7、遵守發包人對項目統一管理的相關規定。

8、如達不到承諾分階段工期，每延誤1000元違約金(壹仟元)。

第十條 安全文明約定

1.人員進場必須做好安全教育工作，及時做好書面安全交底及安全措施工作，嚴格按照現行有關安全操作規程施工，執行公司和工地有關安全生產製度;

2.施工現場乙方必須有專人負責安全管理和監控工作，及時做好安全自檢與整改工作;

3.乙方自行負責工人的勞保用品、勞保福利及施工過程中工傷事故處理的一切費用;

5.對於乙方僱用的工人的傷害或賠償，應由乙方自行負責並保證甲方不負任何責任;

6.由於乙方施工管理不善，造成任何第三方的損害，由乙方承擔一切責任。

第十一條 工程設計變更

1.設計變更

⑴施工中甲方需對原工程設計進行變更，應以書面形式(或其它正式方式)向乙方發出變更通知。乙方應按照甲方發出的變更通知及有關要求進行變更。因變更導致合同價款的增減及造成的乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延;

⑵施工中乙方對圖紙中的不明確部位應提前一週與甲方管理人員聯繫,不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。

2.其他變更

合同履行中甲方要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商解決。

第十二條 保修事項：

1.本工程保修期爲 2 年，自工程完工驗收符合合同規定工程辦理移交手續之日起計算;

2.保修期內因施工造成的任何質量問題，均屬乙方的保修範圍;

3.保修期內發生保修事項，乙方應在接甲方通知後 24 小時內趕赴現場進行保修，乙方不在約定期限內派人保修的，甲方可以委託他人修理，發生的費用由乙方承擔，費用從保脩金中扣除，保脩金不足以支付發生的費用時，作爲乙方的債務甲方有權追索。

第十一條 付款方式

1.甲方在合同簽訂後5個工作日內向乙方支付壹拾伍萬元的預付款，工程電杆組立完成後,付至工程總價的60%.工程驗收合格後，支付至合同總價的95%，留5%的質保金，質保期爲2年，質保期滿後向乙方支付5%的質保金。

2.支付方式：乙方在甲方指定銀行開戶，甲方直接劃到乙方戶頭內,而乙方收款時需提供有效票據。

第十三條 附則

1.本合同一式十六份，甲方執十二份，乙方執四份每份，其中正本兩份，甲乙雙方各執一份，其它爲副本。正、副本均具有同等法律效力。合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，至保修期滿結清餘款後自行終止。

2.因本合同發生爭議，由雙方協商解決，協商不成時，雙方同意向阿克蘇人民法院提起訴訟。

3.合同履行過程中一切往來文件：下發通知、有效簽證及補發附件等均屬合同內容，與合同本身具同等法律效力。

4.甲方要求該工程的材料採購乙方必須直接由廠家進貨,不得通過任何代理機構進行採購.

甲方：乙方：年月日：

工地工程施工合同 篇19

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：身份證號碼：

本着公平合理、互惠互利的原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將室內裝飾工程委託給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協議：

一、工程概況：

1、工程名稱：

2、工程地址：

3、承包範圍：

居室面積：居室間數：

4、工程內容(附工程設計圖紙、工程預算報價書)

二、承包方式：

1、工期：天，自**年**月**日開工，於**年**月**日竣工。

2、工程承包價款：

A、工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結算(附工程項目承包單價表)。

B、工程承包總價按工程實際完成量進行彙總計算。

3、承包信譽保證及質保條款：

A、根據甲方公司工程管理規定，乙方自願在合同簽定後，一次性向甲方繳納個人信譽保證金元。甲方財務部出具相應收據，待該工程竣工驗收合格後，甲方在十日內返還乙方。

B、乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保，如發生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行爲，公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。

C、工程竣工驗收合格後，乙方無條件執行工程保修期一年並按乙方工程承包款總價______%繳納工程質保金(即;________元)。保修期內發生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作爲管理費。保修期滿甲方退還質保金。

4、工程質量及管理約定：

A、乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單爲準)。

B、工程驗收合格後，乙方應負責在一週內收取業主方______%工程尾款，該款作爲甲方支付乙方的工程承包款。

5、工程款支付方式：

A、合同簽定後，甲方根據乙方施工進度及施工累計工日，由甲方現場項目管理人員簽發領款單，乙方到甲方財務部領款。

B、乙方工程承包款累計領取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%，尾款待工程竣工後與甲方進行結算。結算時間爲工程竣工驗收後______天內。

6、雙方其它約定：

三、工程質量要求：

按《家庭裝飾工程施工和質量驗收標準》由設計員或施工監理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質量問題，甲方有權勒令乙方停工並撤換工程隊，其中造成的所有損失及經濟賠償責任由乙方承擔。

四、甲方的責任及義務

1、提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續。

2、開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明，向乙方進行現場交底。

3、派監理對現場施工進行工藝、工序、質量、進度的監督。

4、嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結算。

五、乙方的責任及義務

1、嚴格遵守公司制定的各項規章制度。

2、在前一段工程完工驗收合格後，方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。

3、嚴格遵守甲方規定的《現場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實做好現場文明施工及安全工作，因施工不當造成的一切經濟損失由乙方承擔並賠償。

4、必須對簽字工程的金額保密，違者罰款人民幣壹仟元整。

5、必須在保質、保量、保工期原則下完成工程任務，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。

6、甲方有權指定施工工人，乙方必須服從。

7、乙方要確保施工現場作業人員、相鄰居民人身安全;防止火災和水、電、煤氣事故發生;防止物品損壞。凡有上述情況發生，一切責任由乙方承擔。

六、爭議或糾紛處理

1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可採取協商解決或報請公司總辦進行協調。

2、當事人不願通過協商、調解解決或協商、調解不成時，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴。

七、附則

1、本合同甲、乙雙方各執一份。

2、本合同雙方簽字蓋章後生效，本合同履行完成後(除有關保修條款仍生效外)自動終止。

甲　　方：　乙　　方：

代表人：　　家庭住址：

單位地址：　郵政編碼：

電　　話：　電　　話：

年　月　日年　月　日