基礎建設施工的合同範本（精選31篇）

基礎建設施工的合同範本 篇1

建設單位：_________(以下簡稱發包方)

施工單位：_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建築面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限(開工、竣工時間)

第六條：工程質量標準

第七條：承包形式及材料設備供應

第八條：發包方義務：

1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作，另行簽訂協議執行)

2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。

3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

4.按協議負責按期撥款。

第九條：承包方義務

乙方負責：

1.按協議分工負責材料供應。

2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

4.竣工後，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規範進行。

第十條：違約責任及獎勵條款

第十一條：其他協助條款。

第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。

第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

發包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

法定代表人：_____ 法定代表人：______

地址：________ 地址：_________

開戶銀行：______ 開戶銀行：_______

帳號：________ 帳號：_________

簽約日期：____年__月__日

基礎建設施工的合同範本 篇2

甲方：_____________________ 乙方：_____________________

地址：_____________________ 地址：_____________________

電話：_____________________ 電話：_____________________

茲_____________(以下簡稱甲方)委託__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：

一、工程依據和技術指標

1.發電機組型號：_____________ ;冷卻方式：_____________;臺數：_____________。

2.技術指標

根據(《國家城市區域環境噪聲標準》GB3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______db(A)。

評價點位置：__________________________________________

所屬區域：____________________________________________

噪聲標準：白天________db(A);晚上________db(A)。

注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲爲允許值。2.根據GB3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建築物外1米,傳聲器高於地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

二、噪音治理要求

1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。

2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、並應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。

三、噪音治理措施

採用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

四、承接方式

乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

五、完成期限

在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。

六、施工條件及協作事項

________________________________________。

七、工程費用及支付辦法

總工程費用爲：________________

付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場後付________;工程完工後________天內付清餘款。

八、其它

1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本着保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。

3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

委託方(甲方)：________________

承接方(乙方)：________________

簽訂時間：______年______月____日

基礎建設施工的合同範本 篇3

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容和承包範圍：地塊至市政公路之間段臨時道路工程(包括道路土方開挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路總長暫定爲200米。

4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行採購，但材料質量必須符合有關規定，並具備產品合格證書等。

5、合同造價：暫定爲 人民幣

6、工期：合同簽訂並生效後天內完成。工期每延遲一天，乙方需向甲方支付違約金人民幣 元。上述逾期違約金，甲方可在本工程造價中直接扣除。

7、合同履約保證金：本工程不設置履約保證金。

8、結算辦法

8.1按以下原則結算：

8.1.1按浙江省市政工程預算定額(__版)結算。

8.1.2根據附後清單約定的價格及現場簽證的工程量按實結算。

8.2土方開挖費用按挖機臺班及短駁運輸費用單獨計取，單獨土方短駁運輸(運距1000米內)按40元/車(5噸車)計，此單價均已包括管理費稅金等所有費用。

8.3挖土機採用200型挖機，挖土機費用按230元/小時單價包乾，此單價已包括管理費、利潤、稅金等所有費用。

9、工程質量

9.1道路工程質量按《水泥混凝土路面施工及驗收規範(GBJ97-87)》和《市政道路工程質量檢驗評定標準(CJJ1-90)》執行，要求保證達到合格等級。並達到以下要求：

9.1.1混凝土層

混凝土採用設計規定的商品混凝土。

厚度誤差：±10%厚度。

平整度誤差：小於10mm。

寬度：不小於設計規定。

9.1.2塘渣基層

塘渣層的高度、寬度、縱橫坡度和邊坡等均應符合設計要求，路基開挖應至老土，當局部爲淤泥土時，應保證回填厚度應經甲方確認。

路基應有良好的排水系統;

路基應碾壓密實、均勻堅實、穩定，壓實度和平整度應符合設計要求;

必須用不小於15噸的壓路機碾壓檢驗，其輪跡不得大於5mm。

不得有翻漿、軟彈、起皮、波浪、積水等現象。

道路中線標高允許誤差±20mm。

平整度允許偏差：20mm。

寬度允許偏差：100mm。

9.2材料要求

9.2.1中標單位必須對所採購的材料質量全面負責，應提供產品合格證書、質保書、試驗報告。招標單位對材料質量有疑問時，有權要求複驗，複驗合格其相關費用由招標方建設單位支付，複驗不合格其經濟損失及複驗費用由中標單位承擔。

9.2.2道路基層塘渣要求採用清塘渣。

9.3乙方必須精心組織施工，如未按設計要求和規範規定進行施工而造成返工重做的，由此造成的所有經濟損失均由乙方承擔，甲方將給予一定的經濟處罰。

9.4由於乙方偷工減料等施工原因引起工程質量問題，由此造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。

9.5乙方必須做好本工程的成品保護工作，否則，因此對其他施工單位造成損失的，所有經濟損失均由乙方承擔。

9.6路基及道路基層必須碾壓密實，否則，由此造成的道路缺陷修復責任由乙方承擔。

10、安全生產和文明施工：

10.1乙方必須認真執行國家、省、市及東洲街道有關施工安全生產條例和有關規定，

10.2施工期間，發生安全事故和其它事故所造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。同時根據事故情節輕重，甲方每次向乙方收取違約金人民幣500-5000元。

10.3乙方應做好森林防火及環境保護工作，如由於乙方原因造成森林火災及環境破壞，所產生的一切責任及後果均由乙方承擔。

10.4乙方的所有人員必須持證持牌上崗。

11、資料管理和竣工結算的有關規定：

11.1乙方必須按照市政工程規定要求，整理本工程的各項技術資料。

11.2本工程的所有資料必須用A4紙，並用電腦打印。

11.3本工程自竣工驗收合格之日算起15天內，乙方向甲方提供完整的工程技術資料二套，其中一套必須是原件。

11.4自竣工驗收合格之日算起30天內，乙方向甲方提供本工程完整的結算書(包括工程量計算書)和結算資料一式三份。

12、付款辦法：

12.1竣工驗收合格結算審覈完畢後一個月內，除留設結算造價的質量保脩金外，其餘款項一次性支付給乙方。乙方在收到甲方支付的造價款後三個工作日內，向甲方出具正式的稅務發票。

12.2質量保脩金按以下規定支付：

a)竣工驗收合格之日算起一年後的14天內，甲方向乙方支付全部質量保脩金;

b)質量保脩金不計利息。

12.3水電費用乙方自理。

13、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的按下列第(二)種方式解決：

(一)提交仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

14、本工程的質量保修期爲一年，自竣工驗收合格之日算起，保修期內發生質量事故，乙方接到甲方維修通知後，五天內完成維修工作。否則，甲方有權另請其他施工隊伍維修，所有維修款均由乙方承擔，甲方可直接從質量保脩金中予以扣除。

15、乙方必須配合甲方及時處理好各種在道路施工中發生的阻撓施工行爲的。

16、合同未盡事宜，由雙方另行協商確定。

17、本合同一式捌份，甲乙雙方各執四份，經雙方單位蓋章、代表簽字後生效。

發包方： 承包方：

代表：

合同簽訂地：

代表：

年 月 日

基礎建設施工的合同範本 篇4

建設單位：______(以下簡稱甲方)

承建單位：______(以下簡稱乙方)

經甲乙雙方充分協商，甲方將下列工程任務委託乙方進行施工承包，爲明確雙方責任，特制定本合同，希共同遵守。

一、工程名稱及建設地點：

1、工程名稱：______

2、建設地點：______

二、工程範圍：

園林綠化種植，園林景觀水電施工，園林景觀土建施工，園林綠化養護。

三、工程總造價：

乙方上報預算總價(含稅)爲______元(￥______元)，確定最終含稅合同總價爲：______元(￥：______元)。

四、工期：

工期爲：______至______。

五、承包方式：

包工包料

六、甲乙雙方負責完成的工作：

a)甲方負責完成的工作：

i、在開工期間爲乙方施工提供方便，爲乙方提供生活及施工水電接口;負責爲乙方駐地提供場地，其辦公或生活用房搭設費用由乙負責。ii、甲方委派同志爲工地代表，對工程進度、工程質量進行監理、督促乙方按規定搞好各項技術資料報表整理及處理其它事宜。b)乙方負責完成的工作：

i、乙方委派同志爲工地代表，負責在開工前三天內完成組織施工圖會審、編制詳細的施工計劃，並送交甲方，經甲方確認後，作爲乙方施工及甲方檢查監督執行施工進度的依據。

ii、保質、保量，按時完成所承包的工程項目，服從甲方現場人員及監理的指導。

iii、自覺遵守甲方的有關規定，愛護公物，不損壞甲方設施;在甲方指定的水電接口處安水、電錶，並負責交納水電費。

七、乙方必須嚴格按照設計施工圖紙，施工技術規範進行施工。因乙方擅自變更設計發生的費用及由此造成甲方的損失均由乙方負責。

八、工程變更：

在工程施工中，如果有合同以外的變更項目或預算中漏項的情況，採用以下方式：

1、變更增減工程量由甲、乙雙方按實際發生量確認;

2、變更項目單價首先參照原合同預算報價中的相同或相近似的單價執行，如果原合同預算報價中沒有可參照的項目單價，由甲、乙雙方根據市場價協商確認。

3、變更項目金額一起併入工程決算中。

九、工程驗收及竣工結算：

a)所承包工程全部完工後，由甲方根據雙方確認工程報價書中所列項目、設計施工圖紙及國家相關施工技術規範進行竣工驗收，如有出入或施工質量問題，由乙方負責無償返工，直到符合要求爲止。

b)工程竣工驗收通過後，雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章，同時乙方將全部技術檔案資料移交給甲方。

c)雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章後，乙方在15個工作日內將竣工資料和竣工結算書上報甲方審覈;甲方在15個工作日內將竣工結算審覈完畢。

十、養護期：

該工程養期自通過竣工驗收之日開始計算，養護期爲壹年，如在養護期內出現質量問題，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天內派出人員進行處理。

d)本工程至20xx年10月15日養護期滿，苗木成活率未達到相關標準要求。在養護期間乙方應對死亡的苗木進行補植。

十一、合同款項支付：

工程完成到30%時支付第一次進度款30萬元元，完成到60%時支付第二次進度款40萬元，工程驗收結算完成後支付至結算價的95%，一年養護期滿後若沒有質量問題，在7個工作日內支付餘款5%。

十二、其他事項：

a)在施工中，乙方應建立安全防護措施，安全施工、文明施工，否則，因此造成的一切人身事故和其他損失均由乙方負責。

b)如果需要辦理出入的手續，由甲方協助乙方辦理，其費用由乙方負責。

十三、本合同和施工設計圖、工程項目報價以及共同認可的附件共同組合文件，並具有同等的法律效力。乙方施工設計圖、工程預算均經甲方認可後，方能正式開始施工。

十四、本合同自簽訂之日起生效，到甲乙雙方履行所有合同義務，竣工結算價款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程後，本合同即告終止。本合同未盡事宜，共同協商解決，雙方簽訂的其他條文同具法律效力。(預算書作爲合同附件，同具法律效力)

本合同正本一式兩份，雙方各執一份，副本二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方：______乙方：______

代表：______代表：______

簽約地點：______簽約時間：______

基礎建設施工的合同範本 篇5

甲方：

乙方：

茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”，共同達成如下協議：

1、施工內容

施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守，燈杆、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。

2、安裝說明

同心路長約1.47公里，路燈安裝間距爲30米，安裝H_Z_023高中華燈，安裝數量爲一邊51棵，另一邊52棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里，路燈安裝間距爲30米，安裝H_Z_013中華燈，安裝數量爲一邊60棵，即兩邊120棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設。

3、相關施工數量、費用見價格表：

4、安裝期限

在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下，同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈，但安裝期間如遇颱風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤，雙方協商解決。

5、質量標準及驗收標準

工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準，所造成的返工損失費用由乙方負責)。

按國家有關規定以及甲方設計文件的質量要求和技術指標及與本合同約定標準進行驗收。

6、付款方式

協議簽定後由甲方預付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格後支付乙方至最終結算的97%，剩餘的3%作爲質量保證金，質保期一年，一年內工程無質量問題，甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項後，提供相應的收款收據。

7、其他

在路燈交付甲方使用前，由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。

8、本協議一式叄份，甲方執貳份，乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

基礎建設施工的合同範本 篇6

發 包 方： 某房地產開發有限公司

承 包 方： 某有限責任公司

工程地點：

工程內容：某住宅小區15#樓外牆外保溫分項工程

承包方式： 包工包料

質量等級(合格)： 合格

工程承包造價(金額大寫)： 暫定468000元整

外牆保溫工程施工合同協議條款

發包人(全稱)：某房地產開發有限公司(甲方)

承包人(全稱)：某有限責任公司(乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本專業分包工程施工事項協商一致，訂立本施工合同。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱： 某住宅小區

1.2 工程地址： 民族東路北段

1.3 工程內容： 某住宅小區 15#樓外牆外保溫

二、工程承包範圍及方式

2、1工程做法：瓷磚面層採用jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)，20米以上部位採用錨粘滿粘法。其它部位按照nmt__-01圖集進行施工，

2.2 承包範圍： 施工圖範圍內外牆的全部保溫部位和抹灰部位(包括屋頂造型部分)。外牆大牆面部分：①首層及局部二、三層面磚飾面部分：專用粘結砂漿粘結18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)施工。

②二層以上塗料飾面部分：採用錨栓法。 即在jy 無錨栓系統的基礎上增加錨栓，同時錨粘。每平米錨栓不得少於四個。

③ 凸窗上及空調板下面、與室內相連的凸出外挑及裝飾線、門窗側口部分：局部抹抗裂砂漿找平，同時鋪貼網格布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保溫)。

④陽臺欄板、南立面出挑裝飾立面及未與室內相連的外牆部位原全爲水泥砂漿抹灰均改爲抗裂砂漿找平，同時鋪貼網格布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保溫)

⑤ 二層和複式層圓弧窗套線條、北立面窗套、樓梯間裝飾線採用聚苯板線條。

⑥ 原圖紙中的窗間牆部位鋸齒聚苯板線條取消。

⑦ 以上根據圖紙設計確定的施工內容，若有另外增加線條部分，決算時按照展開面積每平米72 元計算。

⑧ 原圖紙中分格縫取消。

2.3承包方式： 乙方包工包料。

2.4進場材料：乙方應及時遞交有關材料樣品及檢驗報告。乙方進場材料必須與投標樣品及資料說明一致，雙方約定乙方進場材料爲大連鼎坤保溫建築材料如乙方中途更換材料，發包人有權要求承包人二天內無條件退出施工現場，同時扣除剩餘尾款。

第三條 合同工期

3.1 甲方於 單棟樓人員及材料進場之前3日，提供外牆施工作業面。

3.2 開工日期：開工日期爲10月2日，工期爲25天。

3.2 竣工日期： 10月26日之前。

第四條 工程質量

4.1 工程質量標準： 合格

第五條 合同價款

5.1 合同單價：所有施工部位均按綜合每平米72元計取，承包內容見2.2。

5.2 合同總價款：保溫工程量暫估爲 6500平米，工程總造價暫定爲468000元。外牆大牆面 部位保溫層厚度爲 60mm，超厚或超薄部位均不增減費用

5.3 價款調整：按實際施工展開面積計取工程量，單價每平米 72.00元包死，不再調整工程價款。

第六條 付款方式及結算

6.1付款方式及期限：開工後三天內乙方將施工所用材料的50%以上進入施工現場，甲方撥付進場材料款的50%。每棟樓聚苯板粘貼完成後付至該棟樓承包造價的40%的進度款;面層完成後付至棟樓承包造價的70%的進度款，工程竣工

驗收合格一個月內，付至單棟樓結算款的95%;餘5%質保金，單棟樓驗收合格之日起滿兩年工程無質量問題，一次性付清。

6.2 計算原則： 對於所有施工內容均按展開面積進行結算。

第七條 發包人責任

7.1 發包人根據合同要求及時撥款，因款項不到位而造成的工期延誤由發包人承擔。

7.2 發包人以單棟樓施工前2日，負責接通承包人施工用水源、電源、變壓器的接點。滿足施工和生活用水用電量的需要。

7.3 發包人向承包人無償提供必要的施工條件，包括工人住宿、生活及施工用水電、工人食堂指定地點、材料庫房、外牆保溫施工用腳手架、腳手架至少提供滿鋪二步腳手板、提供垂直運輸。與門窗框穿插進行。

7.4發包人負責審覈並批准乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量，組織對工程的竣工驗收，並按合同規定辦理有關結算。

7.5發包人負責協調承包人與其它分包商的配合等工作。

第八條 承包人責任

8.1承包人應根據發包人提出要求和有關技術說明,進行外牆保溫工程施工,承包人應及時提供和保證相關材料、人員、機具的供應和到位,並在進場後三日內向甲方提交施工進度計劃,以確保整個施工的順利進行。

8.2 承包人應按照國家和北京市現行及企業技術規範、標準、規程進行外牆保溫施工。承包人派駐工地項目經理.承包人必須建立完善的質量及安全管理體系.配備相關人員進行質量安全管理.

8.3 承包人應在開工前遞交有關材料樣品及檢驗報告及關鍵材料的二檢報告。

8.4承包人應服從甲方、總包、監理單位的指令、安排、檢驗及各規章制度。違反國家及地方或工地有關質量、安全、文明施工的有關規定。甲方和監理可做出每次500-__元的罰款。

8.5承包人嚴格遵守施工現場管理規定，保證安全文明施工，對施工中揚塵、噪

音、環境污染、垃圾處理等要求及時有效，做到工完、料淨、場清，保證施工現場整潔有序，創包頭市安全文明工地。

8.6承包人負責施工全過程的質量控制及安全文明施工管理，服從安全防護、臨時用電安全、機械安全、保衛消防管理、現場管理、料具管理、環境保護管理、環衛衛生管理等方面達到承包人要求。

8.7承包人制定有效的成品、半成品保護措施，書面對施工人員交底，提高施工人員成品、半成品保護意識，以免造成成品、半成品損壞，並在交用前，承擔成品保護作用。

8.8 承包人及時將保溫施工的垃圾清運至發包人指定地點，由發包人統一運至場外。

8.9 承包人向發包人提供廠家營業法人執照(複印件)、產品簡介(國家認證實驗室的試驗報告)、施工組織設計(內容包括技術、質量、工序安排、工期安排、成品保護、安全施工)。

8.10承包人負責二次材料進場的檢測費用(包括聚苯板、抗裂砂漿、耐鹼網格布)。

8.11承包人自行檢查外腳手是否符合安全施工需要，如不符合則不得擅自施工，承包人對現場的施工人員的安全生產和各種人身安全事故承擔全部責任。

8、12承包方負責將凸窗板及裝飾線上堆積的廢棄混凝土剔鑿清理完畢後進行施工。

8.13承包人所施工的外牆保溫工程在正常使用和維護條件下，使用年限不應少於25年。並承擔在此期間因承包人施工質量問題所應起人身傷亡事故所造成的一切經濟損失

第九條 工期順延

9.1 發包方在合同規定開工日期前2天，不能交承包方外牆保溫施工作業條件，施工用水或電源未按規定接通，影響承包方進場施工時;

9.2 在施工中因停水、停電連續影響8小時以上時。

9.3 未按合同規定撥付工程進度款而影響施工進度時。

9.4 因遇不可抗拒的自然災害(如颱風、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響工程進度時。

9.5各工種交差作業時對外牆保溫破壞而進行有償修復時。與保溫作業面交接的其他工種操作影響保溫收口時，工期相應延長。

第十條 工程驗收

10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收;

(1)材料驗收;

(2)隱蔽工程驗收;

(3)竣工驗收;

(4)乙方在施工過程中違反甲方或監理的有關規定、質量、文明施工及安全，違反操作規程，甲方可視具體情況給予處罰。

10.2工程完工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單後七日內組織驗收。驗收合格後，雙方辦理移交手續，簽署保修單，乙方應向甲方提交完整的竣工資料;

10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全，嚴把火災關，如引起火災全部損失由乙方承擔並罰款2～5萬元;

10.4本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下保修期限爲二年。

第十一條 違約責任

11.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

11.2一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，並由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

11.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款1%元的違約金。

11.4由於乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方每日支付給甲方工程總造價百分之一的違約金，延誤工期10天以上除向甲方支付違約金外，甲方有權隨時安排其他專業公司進駐現場進行施工，所發生的進出場費用由乙方承擔，施工費用從乙方工程款中扣除。(乙方必須無條件在三日內全部清理退場)。

對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按11.4的標準支付違約金。

11.5甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批准,不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行爲,應承擔違約責任,相應順延工期。

11.6乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到設計和規範的要求,或發生其它使合同無法履行的行爲,乙方按協議條款約定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的其他損失。

第十二條 合同糾紛的解決方式： 1、甲乙雙方進行調解

2、調解不成，依法向包頭市人民法院起訴。

第十三條 本合同簽訂後，承、發包雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致後，可以簽訂補充協議，作爲本合同的補充合同。

本合同一式四份,發包人、承包人各執二份,合同自雙方簽字之日起生效,結清工程款後終止。

第十四條 補充條款：

本合同訂立時間 年 月 日(即日起生效)

發包方 (章) 承包方 (章

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

電 話： 電 話：

基礎建設施工的合同範本 篇7

發包人：(全稱)天津市置業有限公司

承包人：(全稱)天津電子有限公公司

依照《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：     小區4-8號樓智能家居工程項目

工程地點：

工程內容：     小區4-8號樓共     平米、   戶智能家居設備及安裝

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

資金來源：自籌

二、工程承包範圍

承包範圍：智能家居設備、安裝、綜合弱電佈線等全部包工包料

三、合同工期

開工日期：   年  月  日

竣工日期：   年  月  日

合同工期總日曆天數   天。

四、質量標準

工程質量標準：國家驗收規範合格標準

五、合同價款

金額(大寫)：      元整(人民幣)

￥：     (每平方米總價   元)元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書 

2、本合同通用條款

3、本合同專用條款

4、標準、規範及有關技術文件

5、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視爲本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付工程款。

十、合同生效

合同訂立時間：    年  月   日

合同訂立地點：

本合同雙方約定 簽字蓋章 後生效。

發　包　人：(公章)     市     有限公司 承　包　人：(公章)天津衆和*電子有限公司

住　　所： 住　　　所：

法定代表人：　　　　　　　 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳 號： 帳 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

基礎建設施工的合同範本 篇8

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方__________與乙方__________原於______年______月______日簽訂的建設合同，現經雙方協商同意，合同於______年______月______日予以解除，乙方提前撤出施工現場，乙方提前撤出施工現場，本着坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則，雙方協商一致達成如下結算、撤場協議：_________________

一、經雙方覈實，截止目前乙方共完成工程總價款萬元，詳見附表1完成工程量清單。

二、經雙方對上述費用進行覈算統計，截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計______萬元，該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用，對此乙方無任何異議，乙方不再提出其他費用要求。

三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元)，詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協議簽字之後甲方向乙方一次性付清欠款______萬元，至此欠款全部付清，雙方再無任何債權債務關係，甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。

四、合同解除後免除乙方對已施工部分的工程質量責任。

五、合同解除後，乙方應於3日內退出工程現場並移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滯留，否則應承擔拖延費10000元/日。

六、本協議由雙方簽字蓋章後生效，協議協議一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

基礎建設施工的合同範本 篇9

承包人：

發包人 ：

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：建築面積： m2，建築高度 m或

跨度 m，結構類型： ，

層數 ，其它

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表 (附件1)

工程立項批准文號：

資金來源：

二、工程承包範圍

承包範圍：

三、合同工期

開工日期：

竣工日期：

合同工期總日曆天數 天。

四、質量標準

工程質量標準：

五、合同價款金額 (大寫)： 元 (人民幣)￥： 元

六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、標準、規範及有關技術文件

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視爲本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間： 年 月 日

合同訂立地點：

本合同雙方約定 後生效。

發包人：(公章) 承包人：(公章)

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

電 話： 電 話：

基礎建設施工的合同範本 篇10

甲方：

乙方：

根據建築法和《中華人民共和國民法典》以及有關規定，結合本工程的具體情況，雙方經充分協商，簽訂本合，共同遵守：

第一條、承包方以包工及包石料形式承包建造。

一、大壩(按圖紙施工)：

1、乙方包石料及人工，圍水、圍堰、絕水牆開挖築建等，單價以整體方量計算，每立方110.00元。

2、甲方提供一臺拌和機，電費甲、乙雙方各一半。

3、水泥、沙及監理、質監由甲方負責，但乙方必須按監管部門要求施工，必須保證質量。

二、機房、宿舍：

1、機房按圖紙施工，附設吊機樑包支架、模板、人工每平方米270.00元，包貼兩面外牆瓷片，包含基礎及機組基礎。

2、宿舍：按3.2米高，重力牆結構築建，兩房一廳一廚房一衛生間結構，包貼一面外牆瓷片，包支架、模板、人工每平方180.00元。

3、機房尾水檔土牆，包石料、人工，每立方105.00元。

4、壓力管鎮墩，包石料、人工，每立方105.00元。

5、變壓器臺，包石料、人工每立方105.00元。

三、渠道、前池：

1、按圖紙施工，平臺開挖乙方派一人專職指揮平臺開挖，石方段乙方取石爆破人工及工料不另計，如乙方取完石後，另爆破開挖打炮人工按每工120.00元。

2、石方徹築包石料人工每立方105.00元，(無抽勾段外牆要批石口)。

3、水渠底鋪蓋10釐米砼，包平整地面、壓光人工每立方70.00元。

4、水渠牆面批擋人工每平方6.00元。

四、工程質量標準及保質、保修條件，期限

以上項目乙方保證質量，發電站發電3個月內保證不出現滲漏，崩塌(山體塌方除外)如質量問題出現滲漏、崩塌，由乙方負責免費修復或重建。

五、付款方式：

1、乙方進場後一個星期內，開始按工程進度，由甲方支付85%工程進度款。

2、工程驗收合格後，甲方五天內支付10%工程款給乙方。

3、餘款待工程確保沒有質量問題時，發電3個月餘款5%保質金，6個月內付清。

六、施工期：

_________年_________月進場施工，_________年_________月底必須全面完工。由於甲方造成中途停工的工期。按誤工期順延。

七、甲方派出駐工地代表，對工程進度，工程的質量進行監督，檢查驗收隱蔽工程。乙方要保證質量，注意安全，如乙方在施工過程中發生一切事故，由乙方自行負責，甲方不負任何責任。

八、雙方義務：

乙方進退場費用，生活生產設備。甲方負責提供生活用地，用電由乙方支付電費，在施工工期間，由甲方處理好村民關係，甲方不按期支付工程款，超過3個工作日起，乙方有權停止施工，停工期間的窩工及其他損失實甲方承擔，工期順延。乙方不能按期完工，按每天100元對乙方進行罰款。

九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，本合同簽字後生效，雙方不得違約，有不盡事宜另行協商。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

基礎建設施工的合同範本 篇11

發包人（全稱）：_______________________

承包人（全稱）：_______________________

依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就下列建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：____________________________________________。

工程地點：____________________________________________。

工程內容：____________________________________________。

工程立項批准文號：____________________________________。

資金____________________________________________。

二、工程承包範圍

承包範圍：____________________________________________。

三、合同工期

開工日期：____________________________________________。

竣工日期：____________________________________________。

合同工期總日曆天數________________天。

四、質量標準

工程質量標準：________________________________________。

五、合同價款

金額（大寫）：_________________________元（人民幣）。

￥：__________________元（人民幣）。

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1.本合同協議書

2.中標通知書

3.投標書及其附件

4.本合同專用條款

5.本合同通用條款

6.標準、規範及有關技術文件

7.圖紙

8.工程量清單

9.工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視爲本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：____________年_________月_________日

合同訂立地點：____________________________________

本合同雙方約定後生效。

發包人（公章）：_____________?承包人（公章）：_____________

住所：_______________________?住所：_______________________

法定代表人（簽字）：_________?法定代表人（簽字）：_________

委託代理人（簽字）：_________?委託代理人（簽字）：_________

電話：_______________________?電話：_______________________

傳真：_______________________?傳真：_______________________

開戶銀行：___________________?開戶銀行：___________________

賬號：_______________________?賬號：_______________________

編碼：___________________?編碼：___________________

_________年_______月_______日?_________年_______月_______日

附件1?上海市建設工程施工合同（通用條款）

一、詞語定義及合同文件

1.詞語定義

下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義。

1.1?通用條款：是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，通用於建設工程施工的條款。

1.2?專用條款：是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。

1.3?發包人：指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.4?工程師：指發包人指定的履行本合同的己方代表，或發包人委託的監理單位派出的總監理工程師。其具體身份和職權由發包人、承包人在專用條款中約定。

1.5?承包人：指在協議書中約定，被髮包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.6?承包人代表：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

1.7?設計單位：指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。

1.8?監理單位：指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。

1.9?工程：指發包人、承包人在協議書中約定的承包範圍內的工程。

1.10?合同價款：指發包人、承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。

1.11?追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認後按計算合同價款的方法增加的合同價款。

1.12?費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經費支出。

1.13?保留金：指合同雙方約定按一定比例在工程價款中提留，用於工程缺陷修補的款項。

1.14?接收證書：指發包人在工程或分項工程通過竣工驗收後，簽發給承包人的工程接收憑證。

1.15?缺陷責_____：指承包人在工程竣工後，對所建工程的存在缺陷及在使用過程中暴露出來的缺陷或損害負有修補責任的期限。

1.16?履約證書：指發包人在承包人按照合同約定履行責任，於缺陷責_____滿後簽發給承包人的完成合同履約的憑證。

1.17?保修期：指承包人在工程或分部工程竣工後，對所建工程在一定時限內出現的質量問題負有保修責任的期限。其期限自工程或分部工程接收證書上註明的竣工日期起，至質量保修書（合同）約定的期限止。

1.18?工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日曆天數（包括法定節假日）計算的承包天數。

1.19?開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

1.20?竣工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。

1.21?圖紙：指由發包人提供或由承包人提供並經發包人批准，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

1.22?施工場地：指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。

1.23?書面形式：指合同書、紙質信件和數據電文（包括傳真、電子郵件）等可以有形地表現所載內容的形式。

1.24?違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

1.25?索賠：指合同履行過程中，對於非己方過失，而是因對方原因造成實際損失，向對方提出經濟補償和（或）工期順延的要求。

1.26?不可抗力：指合同履行中發生的不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況。

1.27?小時或天：本合同中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算（不扣除休息時間）；規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最後一天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日的次日爲時限的最後一天，但竣工日期除外。時限的最後一天的截止時間爲當日24?時。

2.合同文件及解釋順序

2.1?合同文件應能相互解釋，互爲說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

（1）本合同協議書

（2）中標通知書

（3）投標書及其附件

（4）本合同專用條款

（5）本合同通用條款

（6）標準、規範及有關技術文件

（7）圖紙

（8）工程量清單

（9）工程報價單或預算書

合同履行中，發包人、承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視爲本合同的組成部分。

2.2?當合同文件內容界定不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發包人、承包人協商解決。雙方也可以提請工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意工程師的解釋時，按本通用條款38?條關於爭議的約定處理。

3.語言文字和適用法律、標準及規範

3.1?語言文字

本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上（含兩種）語言文字時，漢語應爲解釋和說明本合同的標準語言文字。

3.2?適用法律和法規

本合同文件適用中華人民共和國的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規，由雙方在專用條款中約定。

3.3?適用標準、規範

雙方在專用條款內約定適用國家標準、規範的.名稱；沒有國家標準、規範但有行業標準、規範的，約定適用行業標準、規範的名稱；沒有國家和行業標準、規範的，約定適用地方標準、規範的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規範。屬強制性標準的，發包人、承包人必須遵守。

國內沒有相應標準、規範的，由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經發包人認可後執行。發包人要求使用國外標準、規範的，應負責提供中文譯本。

本條所發生的購買、翻譯標準、規範或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。

4.圖紙

4.1?發包人應按專用條款約定的日期和套數，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的，發包人應代爲複製，複製費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的，應在專用條款中提出保密要求，保密措施費用由發包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務。

4.2?承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙轉給第三方。本合同終止後，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包人。

4.3?承包人應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

二、雙方一般權利和義務

5.工程師

5.1?發包人派駐施工場地履行合同的代表，在本合同中稱工程師。其姓名、職務、職權由發包人在專用條款內寫明。

5.2?實行工程監理的，發包人應在實施監理前將委託的監理單位名稱、監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。

5.3?監理單位委派的總監理工程師在本合同中也稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人、承包人在專用條款內寫明。其職權應與發包人派駐現場履行合同的代表相區別。二者職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，並以書面形式通知承包人。

5.4?合同履行中，發生影響發包人、承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據合同在其職權範圍內客觀公正地進行處理。一方對此處理有異議時，按本通用條款第38?條關於爭議的約定處理。

5.5?除合同內有明確約定或經發包人同意外，負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。

5.6?不實行工程監理的，本合同中工程師專指發包人派駐施工場地履行合同的代表，其具體職權由發包人在專用條款內寫明。

6.工程師的委派和指令

6.1?工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權，並可在認爲必要時撤回委派。委派和撤回均應經發包人同意，並提前7天以書面形式通知承包人。委派書和撤回通知作爲本合同附件。

工程師代表在工程師授權範圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。

除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

6.2?工程師的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給承包人代表，承包人代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認。承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應於工程師發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求後48小時內不予答覆的，視爲口頭指令已被確認。

承包人認爲工程師指令不合理，應在收到指令後24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。本款規定同樣適用於由工程師代表發出的指令、通知。

6.3?工程師應按合同約定，及時向承包人提供所需指令、通知，並履行約定的其他義務。由於工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加合同價款，並賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

6.4?如需更換工程師，發包人應提前7天以書面形式通知承包人，後任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

7.承包人代表

7.1?承包人代表的姓名、職務在專用條款內寫明。

7.2?承包人依據合同發出的通知，以書面形式由承包人代表簽字後送交工程師，工程師在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

7.3?承包人代表按發包人認可的施工組織設計（施工方案）和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯繫時，承包人代表應當採取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後48小時內向工程師送交報告。責任在發包人或第三方的，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在承包人的，由承包人承擔費用，不順延工期。

7.4?承包人如需更換承包人代表，應提前7天以書面形式通知發包人，並徵得發包人同意。後任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

7.5?發包人可以與承包人協商，建議更換其認爲不稱職的承包人代表。

8.發包人工作

8.1?發包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作：

（1）辦理土地徵用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工後繼續負責解決以上事項遺留問題；

（2）將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至專用條款約定地點，保證施工期間的需要；

（3）開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及專用條款約定的施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通；

（4）向承包人提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責；

（5）辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批准手續（證明承包人自身資質的證件除外）；

（6）確定水準點與座標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗；

（7）組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底；

（8）協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物（包括文物保護建築）、古樹名木的保護工作，承擔有關費用；

（9）發包人應做的其他工作，雙方在專用條款內約定。

8.2?發包人如將前款部分工作委託承包人辦理，雙方應在專用條款內約定，相關費用由發包人承擔。

8.3?發包人未能履行8.1款各項義務，導致工期延誤或給承包人造成損失的，發包人賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

9.承包人工作

9.1?承包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作：

（1）根據發包人委託，在其設計資質等級和業務允許的範圍內，完成施工圖設計或與工程配套的設計，經工程師確認後使用，發包人承擔由此發生的費用；

（2）向工程師提供年、季、月度工程進度計劃及相應進度統計報表；

（3）根據工程需要，提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設施，並負責安全保衛；

（4）按專用條款約定的數量和要求，向發包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設施，發包人承擔由此發生的費用；

（5）遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，並以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用，因承包人責任造成的罰款除外；

（6）已竣工工程未交付發包人之前，承包人按專用條款約定負責已完工程的保護工作。保護期間發生損壞，由承包人負責修復，並承擔相應費用；發包人要求承包人採取特殊措施保護的工程部位和相應的追加合同價款，雙方在專用條款內約定；

（7）按專用條款約定做好施工場地地下管線和鄰近建築物、構築物（包括文物保護建築）、古樹名木的保護工作；

（8）保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定，交工前清理現場達到專用條款約定的要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款；

（9）承包人應做的其他工作，雙方在專用條款內約定。

9.2?承包人未能履行前款各項義務，造成發包人損失的，承包人賠償發包人有關損失。

三、施工組織設計和工期

10.進度計劃

10.1?承包人應按專用條款約定的日期，將施工組織設計和工程進度計劃提交工程師。工程師按專用條款約定的時間予以確認或提出修改意見。逾期不確認也不提出書面意見的，視爲同意。

10.2?羣體工程中單位工程分期進行施工的，承包人應按照發包人提供圖紙及有關資料的時間，按單位工程編制進度計劃，其具體內容雙方在專用條款中約定。

10.3?承包人必須按工程師確認的進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。工程實際進度與經確認的進度計劃不符時，承包人應按工程師的要求提出改進措施，經工程師確認後執行。因承包人原因導致實際進度與進度計劃不符，承包人無權就改進措施提出追加合同價款。

11.開工及延期開工

11.1?承包人應當按照協議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲於協議書約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請後48小時內以書面形式答覆承包人。工程師在接到延期開工申請後48小時內不答覆，視爲同意承包人要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。

11.2?因發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失，並相應順延工期。

12.暫停施工工程師認爲確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，並在提出要求後48小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，並妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在48小時內給予答覆。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求後48小時內未予答覆，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

13.工期延誤

13.1?因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延；

（1）發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件；

（2）發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行；

（3）發包人派出的工程師或在施工現場的發包人僱用的其他承包人所造成或引起的施工不能正常進行或停工；

（4）工程師未按合同約定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常進行；

（5）設計變更和工程量增加；

（6）一週內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

（7）不可抗力；

（8）專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

13.2?承包人在前款情況發生後14天內，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告後14天內予以確認。逾期不予確認也不提出修改意見，視爲同意順延工期。

14.工程竣工

14.1?承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。

14.2?因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。

14.3?施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致後應簽訂提前竣工協議，作爲合同文件組成部分。提前竣工協議應包括承包人爲保證工程質量和安全採取的措施、發包人爲提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。

四、質量與檢驗

15.工程質量

15.1?工程施工應達到協議書約定的質量標準。質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準爲依據。工程質量因承包人原因未達到約定的標準，承包人承擔違約責任。

15.2?雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

16.檢查和返工

16.1?承包人應認真按照標準、規範和設計圖紙的要求以及工程師依據合同發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，併爲檢查檢驗提供便利條件。

16.2?工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

16.3?工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔，並相應順延工期。

16.4?因工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加合同價款，由發包人承擔。

17.隱蔽工程和中間驗收

17.1?工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字後，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改後重新驗收。

17.2?工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。

17.3?經工程師驗收，工程質量符合標準、規範和設計圖紙等要求，驗收24小時後，工程師不在驗收記錄上簽字，視爲工程師已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。

18.重新檢驗無論工程師是否進行驗收，當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時，承包人應按要求進行剝離或開孔，並在檢驗後重新覆蓋或修復。檢驗合格，發包人承擔由此發生的全部追加合同價款，賠償承包人損失，並相應順延工期。檢驗不合格，承包人承擔發生的全部費用，工期不予順延。

19.工程試車

19.1?雙方約定需要試車的，試車內容應與承包人承包的安裝範圍相一致。

19.2?設備安裝工程具備單機無負荷試車條件，承包人組織試車，並在試車前48小時以書面形式通知工程師。通知包括試車內容、時間、地點。承包人準備試車記錄，發包人根據承包人要求爲試車提供必要條件。試車合格，工程師在試車記錄上簽字。

19.3?工程師不能按時參加試車，須在開始試車前24小時內以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按時提出延期要求，不參加試車，應承認試車記錄。

19.4?設備安裝工程具備無負荷聯動試車條件，發包人組織試車，並在試車前48小時以書面形式通知承包人。通知包括試車內容、時間、地點和對承包人的要求。承包人按要求做好準備工作。試車合格，雙方在試車記錄上簽字。

19.5?雙方責任

（1）由於設計原因試車達不到驗收要求，發包人應要求設計單位修改設計。承包人按修改後的設計方案重新安裝。發包人承擔修改設計、拆除及重新安裝的全部費用和追加合同價款，工期相應順延。

（3）由於承包人施工原因試車達不到驗收要求，承包人按工程師要求重新安裝和試車，並承擔重新安裝和試車的費用，工期不予順延。

（4）試車費用除已包括在合同價款之內或專用條款另有約定外，均由發包人承擔。

（5）工程師在試車合格後不在試車記錄上簽字，試車結束24小時後，視爲工程師已經認可試車記錄，承包人可繼續施工或辦理竣工手續。

19.6?投料試車應在工程竣工驗收後由發包人負責。如發包人要求在工程竣工驗收前進行或需要承包人配合時，應徵得承包人同意，另行簽訂補充協議。

五、安全施工

20.安全施工與檢查

20.1?承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

20.2?發包人應對己方在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。

21.安全防護

21.1?承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，事前應向工程師提出安全防護措施，經工程師認可後實施，防護措施費用由發包人承擔。

21.2?實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工（含儲存、運輸、使用）及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知工程師，並提出相應的安全防護措施，經工程師認可後實施，安全防護措施費用由發包人承擔。

22.事故處理髮生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。

六、合同價款與支付

23.合同價款及調整

23.1?招標工程的合同價款由發包人、承包人依據中標通知書中的中標價格在協議書內約定。非招標工程的合同價款由發包人、承包人依據工程預算書在協議書內約定。

23.2?合同價款在協議書內約定後，任何一方不得擅自改變。合同價款計價的方式可採用固定總價、固定單價或雙方約定的其他計價方式。

（1）採用固定總價計價方式的，雙方在專用條款內約定合同價款包含的風險範圍和風險費用的計算方法。在約定的風險範圍內，合同價款不作調整。風險範圍以外的合同價款調整方法，應當在專用條款內約定。

（2）採用固定單價計價方式的，除專用條款另有約定外，在約定風險範圍內，單價不作調整。在約定風險範圍外實際數量變化超過該項目工程量清單內數量10％以上，且該項目數量變化的金額超過合同金額0.01％時，單價可作調整。

23.3?除專用條款另有約定外，因下列因素髮生成本變化的，合同價款可作調整：

（1）法律、行政法規和國家有關政策重大變化影響合同價款；

（2）工期超過十二個月的；

（3）雙方約定的其他因素。價格調整因素和調整方法由雙方約定。

24.工程預付款

實行工程預付款的，雙方應當在專用條款內約定發包人向承包人預付工程款的時間和數額，開工後按約定的時間和比例逐次扣回。預付時間應不遲於約定的開工日期前7天。發包人不按約定預付，承包人在約定預付時間的7天后，可向發包人發出要求預付的通知。發包人收到通知後仍不能按要求預付，承包人可在發出通知後的第8天停止施工。發包人應從約定應付之日起向承包人支付應付款的同期銀行貸款利息，並承擔違約責任。

25.工程量確認

25.1?承包人應按專用條款約定的時間，向工程師提交已完工程量的報告。工程師應在接到報告後的14天內，按設計圖紙覈實已完工程量（以下稱計量），並在計量前24小時通知承包人。承包人應當爲計量提供便利條件並派人蔘加。承包人收到通知後不參加計量，計量結果有效，作爲工程價款支付的依據。

25.2?工程師收到承包人報告後14天內未進行計量，從第15天起，承包人報告中開列的工程量即視爲被確認，作爲工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加計量，計量結果無效。

25.3?對承包人超出設計圖紙範圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。

26.工程款（進度款）支付

26.1?在確認計量結果後14天內，發包人應向承包人支付工程款（進度款）。按約定時間發包人應扣回的預付款，與工程款（進度款）同期結算。

26.2?本通用條款第23?條確定調整的合同價款，第31?條工程變更調整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，與工程款（進度款）同期調整支付。

26.3?發包人支付工程款（進度款）時，按專用條款中約定的比例，提留保留金。

26.4?發包人超過約定的支付時間不支付工程款（進度款），承包人可向發包人發出要求付款的通知。發包人收到承包人通知後仍不能按要求付款，可與承包人協商簽訂延期付款協議，經承包人同意後可延期支付。協議應明確延期支付的時間，並從計量結果確認後的第15天起計算應付款的貸款利息。

26.5?發包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工。發包人應承擔違約責任。

七、材料設備供應

27.發包人供應材料設備

27.1?發包人供應材料設備的，雙方應當按專用條款約定，制定發包人供應材料設備一覽表，寫明所供材料設備的品種、規格、型號、數量、單價、質量等級、提供時間和地點。

27.2?發包人按一覽表所定的內容提供材料設備，並出具產品合格證明，對其質量負責。發包人在所供材料設備到貨前24小時，以書面形式通知承包人，由承包人派人與發包人共同清點。

27.3?發包人供應的材料設備，承包人派人蔘加清點後由承包人妥善保管，發包人支付相應保管費用。因承包人原因發生丟失損壞，由承包人負責賠償。發包人未通知承包人清點，承包人不負責材料設備的保管，丟失損壞由發包人負責。

27.4?發包人供應的材料設備與一覽表不符時，發包人承擔相關責任。發包人應承擔責任的具體內容，雙方根據下列情況在專用條款內約定：

（1）材料設備單價與一覽表不符，由發包人承擔所有價差；

基礎建設施工的合同範本 篇12

甲方：　　乙方：　　經甲、乙雙方本着公平、公正、互利、合理合法的原則協商一致，特簽訂以下協議，供雙方共同遵守執行。　　

一、工程名稱：　　

二、工程地址：　　

三、承包內容：　　

四、承包方式：　　

五、承包價格：　　

六、付款方式：　　

七、甲、乙雙方責任與義務　　

(1)甲方：　　

1、按照合同約定時支付工程款。　　

2、現場監督：檢查乙方在施工過程中的質量、安全進度、驗收等。　　

3、現場協調各工種之間的工作配合，解決施工過程中出現的矛盾。　　

4、給乙方及時提供在施工過程中滿足施工要求的條件。　　

(2)乙方：　　

1、按時、按質、按量完成合同範圍的施工任務，嚴格執行防水工程相關規範及標準。　　

2、提供防水材料的合格證和相關資料。　　

3、遵守甲方在合同範圍內的相關規定。　　

4、嚴格管理好自己的施工人員，不拖欠員工工資，乙方人員及設備、材料自行管理。　　

八、違約責任　　如違約，造成的一切責任由違約方全權承擔一切責任。 本施工合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，相關工程款項結清時終止。　　甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日

________年____月____日施工合同 篇10　　發包人：（以下簡稱甲方）　　承包人：（以下簡稱乙方）　　經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。　　

一、工程項目　　

1、工程名稱：　　

2、工程地點：　　

3、承包範圍：　　

4、承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。　　

5、合同價款：合同總價款萬元。　　

二、技術要求　　

1、路面爲c厚C30水泥混凝土路面，寬米。　　

2、18c厚3：7灰土墊層。　　

三、施工及質量要求　　

1、XX處理　　在原有基礎上，對高低不平路段，採用推土機或裝載機整平，並清除地表雜草，然後用壓路機壓實。　　

2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。　　

四、雙方權利和義務

基礎建設施工的合同範本 篇13

建設方：(以下簡稱甲方)

投資運營方：(以下簡稱乙方)

爲了響應泗縣縣委、縣政府加快新農村建設號召，促進農民致富，發展泗縣農村經濟，，進一步落實招商引資工作，加快城鎮化項目進程，甲乙雙方願意爲劉圩鎮鎮政府啓動新農村建設項目精誠合作。甲乙雙方本着優勢互補，平等互利、誠實信用的原則，經反覆協商，就劉圩鎮新農村建設合作建設事宜，達成如下合作協議，以資共同遵守。

一、總則

甲方同意以甲方自有新農村建設項目用地：規劃之四山村 約100 畝(附圖)，以實際丈量爲準。新農村建設用地價格及使用年限，甲方根據有關新農村建設政策規定的價格執行規劃用地性質爲新農村建設用地，土地使用年限50年格執行。甲方負責以甲方的名義申報各項建設手續，並在所有手續完善後，交乙方建設開發，費用由乙方承擔。其他任何規費及稅金乙方概不負責。雙方協商，爲便於今後工作，成立新農村建設領導班子，甲方履行法律手續，乙方全權負責投資建設及銷售。

二、合作範圍

甲乙雙方合作的範圍：

四山村新農村建設項目用地範圍內房屋及配套設施的施工建設，以及通過有關部門批准規劃範圍內。爲本項目服務的配套設施的項目建設，和建設用地範圍內的拆遷及青苗補償。 四山村新農村建設用地範圍內土地的平整。四山村新農村建設用地範圍內修建道路，及其他公共設施包括水、電、有線及無線通訊、地下給排水網、廣播電視線路接入、郵電等服務設施的建設。雙方依據政府最終批准的規劃，按地方政府要求進行實施。雙方依據政府最終批准的規劃確定的綠化及其他公共服務設施的建設標準。拆遷村莊的土地復墾平整。新農村建設單體的定向銷售。新農村建設過程中的政策宣傳及執行，及在實施過程中的執行問題。

三：責任範圍

甲乙雙方的合作方式及責任範圍甲方負責協調建設用地，落實政策實施要求。甲方負責協調政策落實，甲方負責協調新農村建設地塊的地質勘探工作費用有乙方承擔。 甲方負責協調四山村新農村所涉及到的所有村民房屋拆遷丈量和異地安置房屋購買合同簽訂事宜。

四：乙方責任：

乙方負責四山村新農村建設資金投入。乙方負責四山村新農村該項目的土地測量圖紙設計，銷售宣傳施工實施，及工程驗收。乙方嚴格按劉圩鎮政府上報批准後的四山村新農村建設方案要求實施，如有變動必須經劉圩鎮政府批准後方案實施。乙方在實施過程中，若甲方需要乙方配合的 ，乙方應積極態度對政策的落實宣傳，國家各項扶持資金的到位都應努力去做。乙方在實施過程中。應遵守當地民風 民俗，不做違規違法之事，交付一個合格工程。

五;甲方的權利及義務

依據本協議精神，按國家政策享受泗縣新農村建設的及獎勵政策。同時將本協議交由四山村村民委員會討論通過。通過後本協議正是生效。本協議生效後，將本協議上報縣新農村建設辦公室規劃局國土、建設部門通過並獲得建設所需的各項批文及政策 支持。責成村民委員會和被拆遷人達成拆遷協議，落實國家對拆遷戶的政策補貼及時到位，落實過度費按時分發確保拆遷戶平穩過度。辦理建設房屋產權證明，確保搬遷村民獲得合法產權。本協議簽訂後應嚴格保守商業祕密，不得向第三方泄露商業機密，更不得將約定給乙方項目擅自交由第三方合作開發。如因少數村民因客觀原因不能購買開發房屋的，甲方負責將銷售尾盤的不動產無償過戶至乙方名下。確保乙方合法利益。

六、乙方的權利及義務

乙方的權利和義務

乙方的權利：按本協議精神，分享甲方利益以外的開發收益。未經甲方同意，不得將本協議約定的出資義務或合同權利轉讓第三方。協同甲方完成開發建設前的各項文件報批及拆遷過程的輔助工作。按計劃開工建設，並保證新建房屋及配套設施驗收合格。在開發建設過程中遵守國家的相關法規。

七、實施步驟

本協議簽訂後，甲乙雙方須將本協議約定事項交由四山村民委員會討論通過，獲得通過後本協議正式生效。本協議生效後，乙方組織規劃方案設計等工作，需要上報縣國土、規劃及縣新農村建設主管部門備案，同意後方可實施。獲得前述各項批准後，應及時成立共建辦公室，及開工前各項準備，以便於工作順利開展，共建辦公室成立後，乙方負責拆遷政府補貼外的資金及前期建設準備工作、甲方負責協調落實政府各項扶持資金到位的前期工作。共建設辦原則上以村民委員會爲主，遇到原則情況，甲方應積極主動協調解決和強力解決建設過程中實際問題。

八、違約責任

本協議簽訂後，雙方應嚴格遵守，全面履行合同約定，因乙方資金不及時到位影響雙方約定的開發時間和進度的，每延期一天按履約保證金的 0.5 %支付甲方違約金，延期達三個月以上的加倍支付違約金，延期達六個月以上的，甲方可終止合同，乙方不得異議。 因乙方建設工程驗收不合格，致使無法整改補救，乙方承擔全部違約責任。

九、其他

第九條 在本協議簽訂生效後，項目啓動後將前期工作經費貳拾萬元，匯至甲方指定的雙控賬戶或則合同終止。甲方在協議簽約生效7日，向乙方全面提供前期所需各項資料及場地，以便於乙方按時施工。甲方向乙方提供四山村新農村建設用地必須在合同生效10日內手續辦理完畢，同時提供相應合法文件。本協議生效後，不得擅自變更，如需變動有其他未進事宜，經甲乙雙方協商解決，另簽定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效應。本協議一式八份，雙方各執四份。政府其他部門需要備案之合同，由雙方共同提供。 未盡事宜雙方另行協商。

甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)

代表：(簽字) 代表：(簽字)

日期： 日期：

基礎建設施工的合同範本 篇14

甲方：　　乙方：　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，乙方承接甲方外牆塗料工程施工事宜，經雙方友好協商，簽訂本合同。　　

第一條：工程概況　　

1、工程名稱：　　工程地點：　　

2、工程範圍：根據施工圖紙和甲方要求負責外牆塗料工程的樣板製作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等；　　

3、承包方式：包工包料包檢測驗收合格；　　

4、質量等級：按照國家有關規範進行檢測驗收，乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。　　

第二條：工程期限　　

一、本合同工程分四個施工段，詳見下表：　　工程名稱 施工段 工期（日曆天）　　外牆塗料 A棟 25　　B、C棟 25　　D、E、F棟 25　　G-棟 25　　備註:

①本合同工期均含節假日及驗收時間。

②具體開工時間以甲方開工通知爲準，工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期，乙方應根據雙方共同確認的工程進度計劃進行施工。　　

二、如遇下列情況，經甲方及監理蓋章確認後，工期相應順延：　　

1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度；　　

2、非因乙方原因，施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上，影響正常施工的；　　

3、不可抗力因素；　　

4、乙方在以上情況發生後5天內，就延誤的內容向甲方代表提出報告，逾期不辦理視爲放棄。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。　　

第三條：合同價款　　

一、本合同總暫定總價爲人民幣 元( )。其中：　　

1、棟施工段暫定總價爲人民幣 元整（ ）；　　

2、A棟施工段暫定總價爲人民幣 元整（ ）。　　金額組成詳見下表（人民幣：元）：　　工程名稱 施工段 暫定面積（㎡） 包乾單價（元㎡） 暫定總價（元）　　外牆塗料

棟　　A棟　　合計　　備註：

①綜合包乾單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費，超出工期範圍的外架使用費由乙方承擔，根據實際使用天數按天計算。　　

②乙方按施工圖進行施工並按實際施工面積計算工程量，以合同約定綜合包乾單價進行合同結算。　　

二、支付方式　　合同按棟、A棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款，在符合合同約定的付款條件，且乙方向甲方提供等額合法稅務發票後五個工作日內，由甲方或甲方委託的單位按乙方在本合同中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下：　　

1、甲方發出開工通知，乙方材料、人工進場，且完成相應施工段膩子層施工並經甲方及監理方驗收合格後，支付該施工段合同暫定總價30%，分別爲：　　棟爲人民幣 元整（ ）　　A棟爲人民幣 元整（ ）　　

2、相應施工段所有工程竣工，經甲方、監理方驗收合格交付甲方後，支付該施工段暫定總價的50%，同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費，實際支付分別如下：　　

1）甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費後，實際支付給乙方該施工段的工程款分別爲：　　棟爲人民幣 元整（ ）　　A棟爲人民幣 元整（ ）　　

2）甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費，分別爲：　　棟爲人民幣 元整（ ）　　A棟爲人民幣 元整（ ）　　

4、工程結算：按本合同確定的綜合包乾單價和實際施工面積進行合同結算。　　

5、本合同所有工程經質檢部門整體驗收合格，乙方按約定提交竣工資料，雙方進行結算，甲方扣除質保金和配合費後，付清工程餘款。　　

6、工程質保金爲合同結算總價的3%。質保期內，乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題，質保兩年後，甲方將質保金按實結算後退還給乙方（不計利息）。　　

7、工程配合費爲合同結算總價的3.5%，經雙方按實結算後，根據暫扣除的配合費進行多退少補。　　

第四條：工程變更　　因土建設計變更引起本合同項下工程量增加或減少的，乙方應於變更發生後____日內將相關資料上報甲方及監理方審覈確認。否則，對乙方因變更而增加的費用，甲方不予認可。　　

第五條：工程質量　　

一、工程樣板製作：外牆塗料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板：基層膩子（兩道：粗型、細型各一道）、底漆層（一道）、外牆漆面層（兩道），各種樣板需分層留樣並經甲方、監理方驗收合格後，乙方方可正式施工。　　

二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建築工程規範標準等進行施工，並接受甲方現場派駐代表的監督。　　相關的合同通用版83;弱電施工標準版標準合同書;消防工程施工標準版標準合同書;防水工程施工標準版標準合同書;爆破施工標準版標準合同書;電力建設工程施工標準版標準合同書;水利水電工程施工協議書183;綠化施工標準版標準合同書;水利水電工程施工協議書183;裝修施工協議書

三、乙方需按約定採購材料，符合圖紙要求和國家規定標準，並提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等，所購材料經甲方、監理方檢查確認後，乙方纔能施工使用，不符合要求的，乙方負責運出施工場地並重新採購.

四、外牆塗料工程符合以下規定，以乙方提供的塗料樣品進行驗收：　　塗料名稱 顏色色號 生產廠家　　外牆專用膩子（兩道） 有限公司　　水性底漆（一道）　　彈性抗污塗料（兩道）　　備註:

①基層膩子爲兩道：粗型、細型各一道

②外牆塗料塗刷紋理爲細紋（以樣品驗收），必須具有遮蓋力，耐紫外線，抗酸鹼，不變色，不起泡，無粉化，無龜裂，不脫落，可清洗等。　　

第六條： 工程驗收　　

一、外牆塗料工程報驗。材料進場及施工過程中，乙方需向甲方報驗的內容爲：　　

1、進場材料報驗；　　

2、抹灰基層質量和含水率測定報驗（正式施工前報驗）；　　

3、打底膩子基層質量報驗（膩子施工完成後，封閉底漆施工前報驗）；　　

4、抗鹼封閉底漆層質量報驗（封閉底漆完成後，罩面漆施工前報驗）；　　

5、成品質量報驗（兩道罩面漆完成後報驗）。　　甲方及監理方進行上列各項驗收，如驗收不合格或驗收手續不全，甲方可以要求乙方返工直至驗收合格，工期不順延；因此造成工期延誤的，按合同暫定總價3‰天計收違約金，並賠償因此給甲方造成的損失。　　

二、工程綜合驗收　　

1、以國家頒發的工程施工及驗收規範、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術文件、樣板要求等爲依據，由甲方、監理方、____市建設工程質量監督站等部門進行驗收。　　

2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格後貳天內，乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的，工期順延。　　

3、工程未能通過驗收的，乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格，工期不順延；因此造成工期延誤的，按合同暫定總價3‰天計收違約金，並賠償因此給甲方造成的損失；工程經過貳次以上（含貳次）未能通過驗收的，另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元（10000.00）次的處罰。　　

第七條：工程質保　　

1、本合同工程質保期爲________年，自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內，凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任，工程保修條件、範圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。　　

2、質保期內，如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛鹼，流墜等質量問題，乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格，如屬於大面積返修（累計2㎡以上），再次驗收合格後工程質保期重新計算（即返修合格後再保修________年）。　　

3、質保期內，工程發生質量問題，乙方應在接到甲方或用戶通知後24小時之內到現場進行維修，否則甲方有權扣收質保金，並自行維修處理，相關費用由乙方承擔。　　

第八條：甲方工作　　

1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖，確定顏色色號。　　

2、提供乙方施工所需用水、電源，水電費由乙方承擔；可提供設備材料放置場地。　　

3、協助協調主體施工各方的關係及對工程工序的整體調度。　　

4、對乙方施工的工程，甲方工地代表負責進行監督，對不合格的工程（工序）甲方有權責令其返工或停工，因此造成的經濟損失由乙方承擔。　　

第九條：乙方工作　　

1、本合同簽訂生效後三天內，將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定。　　

2、熟悉施工圖紙，按圖施工；自行負責場內的各種水平和垂直運輸。　　甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________　　法定代表或其委託人：_________ 法定代表或其委託人：_________　　地 址：_________ 地 址：_________　　開戶行：_________ 開戶行：_________　　帳 號：_________ 帳 號：_________　　簽約時間：________年____月____日 簽約地點：_________

基礎建設施工的合同範本 篇15

甲方：　　乙方：　　經甲、乙雙方在有關法規的前提下，對建設項目的負責將市外牆塗裝工程項目協商一致。　　

一、承包範圍：　　

二、承包內容：　　外牆平面塗料工程，包括業主對工程的技術要求或施工必須完成的工程量；裝飾工期要求；安全生產要求；文明施工。　　

三、承包方式：　　乙方以包工的形式承包本工程。包工的範圍：包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包單價爲元包括施工工具（平塗滾筒油掃等）。　　

四、雙方的責任：　　

1、甲方提供乙方的住宿問題，施工用的材料採購到位；負責協商解決施工中存在的問題。　　

2、乙方按工程量的大小，合理安排施工人員，乙方必須在________年____月____日前外牆塗裝全部完工，如拖延工期，按每天罰款伍佰元計算給甲方，（如因抹灰原因造成工期，拖延一天可順延一天）。　　

3、乙方在施工中出現人中傷亡事故，由乙方負責。　　

4、乙方必須爲甲方節約材料。　　

5、乙方施工質量必須達到驗收合格，如因施工而造成的驗收不合格及質量問題，所造成的一切經濟損失由乙方負責。　　

五、質量要求：乙方須達到甲方與建設方簽訂的合同要求--優良工程。　　

六、塗裝材料施工工序：白水泥打底二次，底漆一次，平塗面漆滾塗兩遍。　　

七、工程量：預計爲2（外牆包工單價爲元2）包工造價元以實際驗收數目爲準。　　

八、付款方式：乙方進場後，甲方先墊付每個工人每天伙食費元，平塗面漆全部完工，甲方應付工程款的（其中包括：工人每支付的生活費），餘下的工程總款的在工程驗收合格後三天內全部付清，如逾期不付，按每天罰款伍佰元計算給乙方。　　工程負責人：工程質量監理：　　本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，簽字生效，具有法律效力。　　甲方：乙方：　　代表人：代表人：　　身份證號碼：身份證號碼：　　電話：電話：　　簽訂日期：________年____月____日

基礎建設施工的合同範本 篇16

發包人： (以下簡稱甲方)

承包人： (以下簡稱乙方)

依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：建築面積約 960 平方米

資金來源：自籌、集資建戶

二、工程承包範圍

承包範圍：設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。

三、合同工期

開工日期：

竣工日期：

合同工期總日曆天數： 天。

四、質量標準要求

工程質量標準：合格，並保證房頂不滲水。

五、合同價款

金額(大寫)：約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (￥：1420800元)，按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方，即不再支付任何補助費用。

六、合同付款方式：乙方第貳層封頂後(含基礎)，甲方按造價70%支付前兩層工程款，以後每現澆一層按造價80%付款。

七、承包人向發包人承諾：按合同約定進行施工，竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。

九、相關合同條款(未用條款)：

(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費用由乙方負責。

(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地，積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。

(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作，乙方不承擔一切稅費。

(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。

(五)工程所需繳納的建築營業稅及其他各種稅費由甲方負責，乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。

(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任，並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任，甲方不需承擔任何責任。

(七)工程如中途因甲方報建等原因停工，甲方應按完成進度進行結算，並承擔與工程直接相關的經濟損失。

(八)相關施工要求及計算方法、違約責任：

l、出檐、走廊、陽臺折半計算面積，屋頂如有斜屋面折半計算。

2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負全責，甲方還可要求返工。

3、排污排水系統必須佈局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。

4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元處罰。

十、1、如果甲方按進度無法支付工程款，按3%月息計算。

2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標號325#。

十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

基礎建設施工的合同範本 篇17

發包人(全稱)： (以下簡稱甲方)

承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

二、工程承包範圍

承包範圍：

三、合同工期

開工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日

四、質量標準

工程質量標準： 合格

五、合同價款

金額暫估價(大寫)： (人民幣)

(小寫)： (人民幣)

以實際工程量爲準進行結算

六、工程款支付

1、工程開工付至合同價的40%;

2、工程完成50%時付至合同價的70%

3、工程驗收合格後付至合同價的100%;

七、質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3.嚴格執行施工規範、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查紀錄。

4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線、古樹名木不受損壞，做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，並辦理相關施工手續。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關係。

八、工程工期

1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應徵得乙方同意，並支付乙方因趕工採取的措施費用。

2.因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

3.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。

九、工程驗收

1.本工程以施工圖紙、作法說明施工，驗收規範按照國家質量評定驗收標準。

2.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方應提前二天通知甲方，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續和工程結算。

3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期視爲甲方自動放棄權利並視爲驗收合格，如有問題，甲方自負責任。

4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。

十、材料供應

1.乙方負責採購的材料、設備須嚴格按照國家有關價格條例規定，且均應爲符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

2.乙方負責採購的材料設備，必須按甲方具體的要求採購，並做好材料設備進場的報驗工作。甲方負責採購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管。

十一、違約責任

1.在履行合同過程中發生的爭議，雙方協商解決;協商不成，可以人民法院起訴。

2.如一方違約或擅自中止合同的履行，必須向對方支付違約金，額度爲本合同工程總價的10%。

3.承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔質量保修責任。 乙方在施工期間嚴格應按規範進行組織施工，確保文明施工。服從甲方正確指導，配合甲方圓滿竣工。

4.發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。本合同價款採用可調價款方式確定，最終以實際工程量計算。

十二、爭議或糾紛處理

1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。

2.當事人不願意通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執行中發生的爭議由工程所在地人民法院解決。

十三、合同生效

本合同一式貳份，雙方各執壹份

本合同自雙方簽字蓋章後生效，至工程竣工及價款結清後失效。本合同未盡事宜，雙方可協商另籤補充協議。

合同定訂立時間： 年 月 日

合同定立地點：

本合同雙方約定 簽字、蓋章 後生效。

甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)：

代 表(簽字)： 代 表(簽字)：

年 月

年 日 日月

基礎建設施工的合同範本 篇18

甲方：　　乙方：　　依據民法典、中華人民共和國建築法及其它有關法律、法規，遵循平等、自願、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。　　

一、工程概況　　

1)、工程地點：　　

2)、工程名稱：　　

3)、工程內容：在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材爲聚酯胎3厚，-15176;)，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和後澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。　　

二、承包範圍及方式：包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。　　

三、主材選用及工程價款等：　　

1、選用材質：“聚酯胎3厚，-15176;防水卷材，乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格後方可進場開工　　

2、本合同價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)　　

3、施工厚度要求：採用外厚防水卷材　　

4、全部包工包料，單價爲元平方。　　

6、面積：按甲方確認的實做面積結算，此價格爲含稅人民幣價格。　　

四、工期：按甲方項目部所安排的進度施工。　　

五、工程質量：　　

1)、工程質量標準：合格工程質量標準。　　

2)、承包人施工質量必須達到國家現行規範、標準、圖集和設計圖紙的規定。並符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規範》(gb50208-)，防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。並經發包人、監理、承包人共同見證取樣，送法定檢測部門檢測合格，材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計爲________年。　　

六、合同價款與支付方式　　按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量，每平方米鋪貼面積元，該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積，其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和後澆帶的處理等均不再計算工程量，不再另計任何費用。　　在承包人承包的防水工程範圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔，不再另計任何費用。　　達不到質量標準時，由承包人返工，因返工給發包人造成損失的，應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯後時，由發包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經施工的工程量，發包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。　　

七、工程款支付辦法：　　

1、當地下室底板及外牆板外側防水層全部施工完畢，經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到合同約定的質量標準，並在主體施工單位施工完回填土方後，____日內發包人支付給承包人外牆防水已完工程量的60%;土方回填施工時，承包人應派專人在現場跟班作業，以防泥工施工時破壞防水層;　　

2、在土方回填後____日內的適當時間，發包人組織承包人、監理單位不少於兩次的地下室防水效果初驗;在此期間，承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題，資料提交齊全有效，發包人支付承包人所施工的底板防水和外牆防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規範規定的溼漬等質量問題、或資料有缺陷時，順延本次工程款的支付時間，直至承包人解決好所發現的問題;　　

3、在地下室底板和外牆後澆帶等主體結構施工前後，承包人應及時配合，完成後澆帶部位的防水層施工;在後澆帶等部位的防水層施工完畢後的____日內，經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格後，發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;　　

4、承包人剩餘5%的工程款轉作保脩金，在保修期滿後的____日內，由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時，保脩金不足部分由承包人交付。　　

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。　　

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。　　

十、隱蔽工程和中間驗收　　所有分部分項工程、工序的施工，必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收並簽字認可後，方可進入下道工序的施工。　　十

一、安全施工文明施工　　安全生產，文明施工由承包人負責並承擔其費用;施工開始前，發包人爲施工場地內的自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險，承包人施工人員發生工傷事故者，醫療費用由保險公司理賠，由發包人和承包人共同負責聯繫保險公司，由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者，發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額爲最高封頂數額，其餘由承包人承擔。　　十

二、工程變更　　施工過程中，承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的，　　雙方另行協商，簽訂補充協議。　　十

三、工程轉包和分包　　本工程嚴禁分包和轉包;一經發現，發包人可立即與承包人解除合同，工程款不予支付。　　十

四、不可抗力　　雙方關於不可抗力的約定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力，雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。　　十

五、保險　　承包人應爲其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。　　十

六、關於意外停工的約定　　因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的，承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料佔用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出，發包人一概不予補償;卻因特殊原因，停工時間可能相對較長時，經承發包雙方協商同意並在確定再次復工的時間後，承包人可採取人員、機械退場的措施、並保護好已完工程，此費用均由承包人承擔。　　十

七、工程質量保修　　本防水工程的保修期爲________年;　　承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任;屬於保修範圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委託他人修理;發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知後，應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成後，由發包人組織驗收。　　十

八、違約責任：　　

1、在施工過程中，乙方必須做好做足一切安全措失，如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。　　

2、乙方所提供的產品必須符合合同所規定且必須達到國家規範要求，否則一經發現所造成的損失由乙方承擔，甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。　　

3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工，不得偷工減料。否則，一經發現，甲方可拒付乙方工程款並可單方面解除合同，且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。　　

4、合同一經簽訂，乙方不得單方面解除合同或中途停工，否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。　　

5、在乙方施工期間，乙方工人必須服從甲方項目部的管理，不得有任何偷盜行爲或損壞現場成品行爲，否則一經發現，所造成的損失由乙方承擔，所損失的金額以甲方確認的爲準，且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。　　

6、乙方必須按照合同所規定的時間完工，否則每延誤一天，乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金，如超過三天仍未滿足施工要求的，甲方可單方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的損失由乙方自行承擔。　　

7、在保修期間(保修期爲________年)，如發生任何質量問題，乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復，所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的爲準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除，不足部份可向乙方追索。　　

8、在全部完工後，乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料，否則甲方有權不予驗收，所造成的損失由乙方自行負責。　　

9、工程全部完工後，乙方必須做到場地乾淨整潔、無任何垃圾，否則甲方有權不予驗收並有權自行處理，所造成的損失由乙方自行承擔，所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除，所損失的金額以甲方確認的爲準。　　十

九、廉潔條款　　

1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。　　

2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請，如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動，一經查實，甲方有權單方面終止合同，且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失，所損失的金額以甲方確認的爲準，並且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事後主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行爲爲甲方人員施壓的不得已行爲，則乙方可保留合同的權利和義務。　　二

十、其他事項：　　

1、在執行合同中發生爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。　　

2、本合同一式貳份，經雙方簽字蓋章後即生效。　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：　　甲方負責人簽字：乙方負責人簽字：　　簽約日期：________年____月____日簽約日期：________年月

基礎建設施工的合同範本 篇19

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定，甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上，經協商一致，簽訂本合同。

1.工程概況

1.1.工程名稱:

1.2.報建編號：

1.3.工程建設地點：

1.4.總建築面積：

1.5.建築類型：□住宅

1.6.工程總投資：

1.7.勘察單位：

1.8.設計單位：□公建平方米。□工業□其它。萬元。。。萬元，其中，建安費：

2.審查對象

3.審查內容

3.1.是否符合工程建設強制性標準。

3.2.地基基礎和主體結構的安全性。

3.3.勘察設計企業和註冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖上加蓋相應圖章和簽字。

3.4.其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。

4.審查依據

4.1.國家和項目所在地有關法律、法規的規定以及工程建設強制性條文和標準。

4.2.項目相關的審批文件，徵詢、諮詢意見。

4.3.有關專項審查、專項技術評審等評估報告。

5.審查時限

5.1.根據甲方的建設計劃，本工程按以下方式進行審查：

□整體□分階段□其他。

5.2.甲方應提供審查所需的全部資料。乙方在收到資料或設計文件審查通知後，應在___個工作日內完成相應的審查工作，向甲方出具審查合格書等有關材料。

5.3.審查工作期限不包括勘察設計單位的修改時間。

6.審查結果

6.1.審查合格的：

6.1.1.乙方應及時編制審查報告。

6.1.2.乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。

6.1.3.甲方收到審查合格書後的個工作日內向乙方提供套審查合格的施工圖，經乙方審覈無誤後在施工圖上加蓋審查專用章。

6.2.審查不合格的：

6.2.1.乙方向甲方出具施工圖審查整改意見，並報有關部門備案。

6.2.2.甲方負責對施工圖設計文件進行修改，並及時將修改的施工圖設計文件交由乙方重新進行審查。

7.審查費用及支付方式

7.1.審查總費用爲：

7.2.甲方收到乙方加蓋公章的《建設工程施工圖設計文件審查合格書》後，付清審查總費用。

7.3.施工圖經設計單位修改後重新送乙方審查的，不另計費用。

8.甲方權利和義務

8.1.及時向乙方提供建設項目施工圖審查的全套資料，並對其完整性、真實性負責。

8.2.提出建設工程項目施工圖送審進度計劃。

8.3.安排專人與乙方聯繫，協調處理與施工圖審查工作有關事宜。

8.4.按照乙方的審查意見及時進行修改。

8.5.甲方對審查意見有疑義的，可報有關部門申請複審。

9.乙方權利和義務

9.1.安排符合項目所在地建設工程施工圖設計文件審查人員要求的專業技術人員從事審查工作。

9.2.保證審查質量，確保相關部門的規定、專項評估意見等在施工圖審查中落實。

9.3.審查工作完成後，除上報、送審和應存檔的圖紙資料外，乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方，並負保密義務。

9.4.乙方應具備審查送審施工圖設計文件所要求的資格、能力及條件。否則，甲方可解除本合同，乙方應向甲方返還其已收到的審查費用。

10.違約責任

10.1甲方違反本合同約定，應向乙方承擔違約責任。乙方延誤完成審查工作的，每延誤一天，應按審查總費用的1‰向甲方支付延遲履行違約金。

10.2工圖設計文件經乙方審查合格後、仍因違反法律、法規或工程建設強制性標準等原因給甲方造成損失的，乙方應予賠償。

11.其他

11.1.未經相對方書面同意，任何一方不得轉讓其在本合同項下的全部或部分權利和義務。

11.2.因本合同所生爭議，由甲方所在地法院管轄。本合同附件與正文具有同等效力。本合同如與甲乙雙方之前簽訂的協議約定不一致的，以本合同爲準。本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份，具有同等效力。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

基礎建設施工的合同範本 篇20

合同編號：________

出租人：________________________

承租人：________________________

簽訂地點：______________________

簽訂時間：________年____月____日

根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，按照平等互利的原則，爲明確出租人與承租人的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條 租賃物資的品名、規格、數量、質量（詳見合同附件）：________。

第二條 租賃物資的用途及使用方法：________________。

第三條 租賃期限：自________年____月____日至________年____月____日，共計________天。承租人因工程需要延長租期，應在合同屆滿前________日內，重新簽訂合同。

第四條 租金、租金支付方式和期限：

收取租金的標準：________。

租金的支付方式和期限：________。

第五條 押金（保證金）：經雙方協商，出租人收取承租人押金________元。承租人交納押金後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金；租賃期滿，承租人返還租賃物資後，押金退還承租人。

第六條 租賃物資交付的時間、地點及驗收方法：________。

第七條 租賃物資的保管與維修：

一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時，雙方檢查驗收，如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的，要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》，由承租人向出租人償付賠償金。

二、租賃期間，租賃物資的維修及費用由________人承擔。

第八條 出租人變更：

一、在租賃期間，出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人，應正式通知承租人，租賃物資新的所有權人即成爲本合同的當然出租人。

二、在租賃期間，承租人未經出租人同意，不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用，也不得變賣或作抵押品。

第九條 租賃期滿租賃物資的返還時間爲：________。

第十條 本合同解除的條件：________。

第十一條 違約責任：

一、出租人違約責任：

1.未按時間提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金________%的違約金。

2.未按質量提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金________%的違約金。

3.未按數量提供租賃物資，致使承租人不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金________%的違約金。

4.其他違約行爲：________。

二、承租人違約責任：

1.不按時交納租金，應向出租人償付違約期租金________%的違約金。

2.逾期不返還租賃物資，應向出租人償付違約期租金________%的違約金。

3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行爲，除出租人有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租人還應向出租人償付違約期租金________%的違約金。

4.其他違約行爲：________。

第十二條 本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

第十三條 其他約定事項：________________。

第十四條 本合同未作規定的，按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。

第十五條 本合同一式________份，合同雙方各執________份。本合同附件________份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

出租人：________（簽章）

承租人：________（簽章）

基礎建設施工的合同範本 篇21

甲方：　　乙方：　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，乙方承接甲方外牆塗料工程施工事宜，經雙方友好協商，簽訂本合同。　　

第一條：工程概況　　

1、工程名稱：　　工程地點：　　

2、工程範圍：根據施工圖紙和甲方要求負責外牆塗料工程的樣板製作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等;　　

3、承包方式：包工包料包檢測驗收合格;　　

4、質量等級：按照國家有關規範進行檢測驗收，乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。　　

第二條：工程期限　　

一、本合同工程分四個施工段，詳見下表：　　工程名稱施工段工期(日曆天)　　外牆塗料a棟25　　b、c棟25　　d、e、f棟25　　g-棟25　　備註:

①本合同工期均含節假日及驗收時間。

②具體開工時間以甲方開工通知爲準，工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期，乙方應根據雙方共同確認的工程進度計劃進行施工。　　

二、如遇下列情況，經甲方及監理蓋章確認後，工期相應順延：　　

1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度;　　

2、非因乙方原因，施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上，影響正常施工的;　　

3、不可抗力因素;　　

4、乙方在以上情況發生後5天內，就延誤的內容向甲方代表提出報告，逾期不辦理視爲放棄。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。　　

第三條：合同價款　　

一、本合同總暫定總價爲人民幣元。其中：　　

1、b施工段暫定總價爲人民幣元整;　　

2、a棟施工段暫定總價爲人民幣元整。　　金額組成詳見下表(人民幣：元)：　　工程名稱施工段暫定面積(㎡)包乾單價(元㎡)暫定總價(元)　　外牆塗料b　　a棟　　合計　　備註：

①綜合包乾單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費，超出工期範圍的外架使用費由乙方承擔，根據實際使用天數按天計算。　　

②乙方按施工圖進行施工並按實際施工面積計算工程量，以合同約定綜合包乾單價進行合同結算。　　

二、支付方式　　合同按b、a棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款，在符合合同約定的付款條件，且乙方向甲方提供等額合法稅務發票後五個工作日內，由甲方或甲方委託的單位按乙方在本合同中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下：　　

1、甲方發出開工通知，乙方材料、人工進場，且完成相應施工段膩子層施工並經甲方及監理方驗收合格後，支付該施工段合同暫定總價30%，分別爲：　　b爲人民幣元整　　a棟爲人民幣元整　　

2、相應施工段所有工程竣工，經甲方、監理方驗收合格交付甲方後，支付該施工段暫定總價的50%，同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費，實際支付分別如下：　　

1)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費後，實際支付給乙方該施工段的工程款分別爲：　　b爲人民幣元整　　a棟爲人民幣元整　　

2)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費，分別爲：　　b爲人民幣元整　　a棟爲人民幣元整　　

4、工程結算：按本合同確定的綜合包乾單價和實際施工面積進行合同結算。　　

5、本合同所有工程經質檢部門整體驗收合格，乙方按約定提交竣工資料，雙方進行結算，甲方扣除質保金和配合費後，付清工程餘款。　　

6、工程質保金爲合同結算總價的3%。質保期內，乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題，質保兩年後，甲方將質保金按實結算後退還給乙方(不計利息)。　　

7、工程配合費爲合同結算總價的3.5%，經雙方按實結算後，根據暫扣除的配合費進行多退少補。　　

第四條：工程變更　　因土建設計變更引起本合同項下工程量增加或減少的，乙方應於變更發生後____日內將相關資料上報甲方及監理方審覈確認。否則，對乙方因變更而增加的費用，甲方不予認可。　　

第五條：工程質量　　

一、工程樣板製作：外牆塗料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板：基層膩子(兩道：粗型、細型各一道)、底漆層(一道)、外牆漆面層(兩道)，各種樣板需分層留樣並經甲方、監理方驗收合格後，乙方方可正式施工。　　

二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建築工程規範標準等進行施工，並接受甲方現場派駐代表的監督。　　

三、乙方需按約定採購材料，符合圖紙要求和國家規定標準，並提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等，所購材料經甲方、監理方檢查確認後，乙方纔能施工使用，不符合要求的，乙方負責運出施工場地並重新採購.

四、外牆塗料工程符合以下規定，以乙方提供的塗料樣品進行驗收：　　塗　　料名稱顏色色號生產廠家　　外牆專用膩子(兩道)有限公司　　水性底漆(一道)　　彈性抗污塗料(兩道)　　備註:

①基層膩子爲兩道：粗型、細型各一道

②外牆塗料塗刷紋理爲細紋(以樣品驗收)，必須具有遮蓋力，耐紫外線，抗酸鹼，不變色，不起泡，無粉化，無龜裂，不脫落，可清洗等。　　

第六條：工程驗收　　

一、外牆塗料工程報驗。材料進場及施工過程中，乙方需向甲方報驗的內容爲：　　

1、進場材料報驗;　　

2、抹灰基層質量和含水率測定報驗(正式施工前報驗);　　

3、打底膩子基層質量報驗(膩子施工完成後，封閉底漆施工前報驗);　　

4、抗鹼封閉底漆層質量報驗(封閉底漆完成後，罩面漆施工前報驗);　　

5、成品質量報驗(兩道罩面漆完成後報驗)。　　甲方及監理方進行上列各項驗收，如驗收不合格或驗收手續不全，甲方可以要求乙方返工直至驗收合格，工期不順延;因此造成工期延誤的，按合同暫定總價3‰天計收違約金，並賠償因此給甲方造成的損失。　　

二、工程綜合驗收　　

1、以國家頒發的工程施工及驗收規範、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術文件、樣板要求等爲依據，由甲方、監理方、市建設工程質量監督站等部門進行驗收。　　

2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格後貳天內，乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的，工期順延。　　

3、工程未能通過驗收的，乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格，工期不順延;因此造成工期延誤的，按合同暫定總價3‰天計收違約金，並賠償因此給甲方造成的損失;工程經過貳次以上(含貳次)未能通過驗收的，另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元(10000.00)次的處罰。　　

第七條：工程質保　　

1、本合同工程質保期爲________年，自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內，凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任，工程保修條件、範圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。　　

2、質保期內，如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛鹼，流墜等質量問題，乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格，如屬於大面積返修(累計2㎡以上)，再次驗收合格後工程質保期重新計算(即返修合格後再保修________年)。　　

3、質保期內，工程發生質量問題，乙方應在接到甲方或用戶通知後24小時之內到現場進行維修，否則甲方有權扣收質保金，並自行維修處理，相關費用由乙方承擔。　　

第八條：甲方工作　　

1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖，確定顏色色號。　　

2、提供乙方施工所需用水、電源，水電費由乙方承擔;可提供設備材料放置場地。　　

3、協助協調主體施工各方的關係及對工程工序的整體調度。　　

4、對乙方施工的工程，甲方工地代表負責進行監督，對不合格的工程(工序)甲方有權責令其返工或停工，因此造成的經濟損失由乙方承擔。　　

第九條：乙方工作　　

1、本合同簽訂生效後三天內，將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定。　　

2、熟悉施工圖紙，按圖施工;自行負責場內的各種水平和垂直運輸。　　

3、嚴格遵守安全施工、防火等規範和制度，承擔施工中造成的事故責任和費用;做好現場自身範圍內的保衛和垃圾清理等工作。　　

4、工程竣工驗收交付甲方前，乙方承擔材料設備和工程成品的保管責任，保管期間發生丟失或損壞，乙方承擔重置和修復責任。甲方提前使用發生的損壞，由乙方進行維修，材料費用由甲方承擔。　　

5、因施工需要，乙方須對建築物某些局部結構、園藝設施或設備管線等進行破壞性施工的，應與甲方協商，經甲方同意後方可施工，並在甲方要求的時間內恢復原狀。　　

6、乙方的施工隊伍必須遵守國家相關規定，服從甲方的現場管理安排，使施工能正常進行;否則乙方承擔因此給甲方和土建承包方造成的損失，甲方有權對乙方處以人民幣1000元次的罰款。　　

7、工程竣工驗收合格後十天內，乙方提交完整合格的竣工資料一式三套給甲方。　　

第十條：違約責任　　

1、合同簽訂生效後，合同的任何變動均需雙方協商後以書面形式確定，一方擅自變更或終止合同,則需向守約方支付合同暫定總價的20%作爲違約金，即人民幣元整，並賠償由此給守約方造成的損失。　　

2、甲方應按約定支付工程進度款，因甲方原因未按約定付款的，超過約定期限7天后，每逾期一天，按逾期應付款的向乙方支付違約金。　　

3、非因甲方原因，乙方不能按約定工期完工的，每延誤一天，按合同暫定總價的千分之三向甲方支付違約金;延誤時間累計超過10天的，甲方有權解除合同，乙方需向甲方支付合同暫定總價20%的違約金，因此給甲方和土建承包方造成的全部損失均由乙方承擔。非因甲方原因造成工期延誤的，甲方支付工程款的時間相應順延。　　

4、未經甲方同意，乙方擅自　　拆改原建築物結構或設備管線等的，承擔由此造成的經濟損失和事故責任(包括罰款)，賠償由此給甲方和土建承包方造成的損失，並在甲方要求的時間內修復完整。　　

5、乙方未按約定交付各類資料，經甲方一次催告後____日內仍不移交齊全的，視乙方延誤工期，按本合同有關工期延誤違約條款處理，並仍有交付資料的義務。　　

6、本合同簽訂後，未經甲方同意，乙方不得轉包工程。否則，乙方向甲方支付轉包違約金人民幣拾萬元整(100,000.00)，並賠償由此給甲方造成的損失。　　

7、乙方違反本合同約定而需要承擔的違約金和賠償金等款項，甲方均有權直接從工程款中扣收，不足部分由乙方另行支付。　　

8、雙方均不需對不可抗力因素造成的損害承擔責任。不可抗力發生之後，乙方應迅速採取措施，儘量減少損失，並在24小時內向甲方通報災害情況。災害繼續發生的，乙方應每隔5天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。　　

第十一條：其它　　

1、合同履行期間，雙方發生爭議時應先協商解決。若協商不成，可向項目所在地的人民法院起訴。　　

2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同壹式伍份，甲方執叄份，乙方執貳份。　　

3、合同附件爲本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，合同附件表如下：　　序號附件名稱頁數備註　　1售後服務承諾書1附件一　　2乙方相關材料附件二　　甲方：乙方：　　法定代表人：　　委託代理人：委託代理人：　　審覈人：開戶銀行：　　經辦人：銀行帳號：　　聯繫電話：聯繫電話：　　傳真：傳真：____日期：日期

基礎建設施工的合同範本 篇22

甲方(發包方)： 簽訂地點：

乙方(承包方)： 簽訂時間： 年 月 日

根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自願、協商一致和誠實信用的原則，現就小型建設工程施工等事宜簽訂合同如下：

第一條 工程概況

工程名稱 工程地點 工程內容 承包範圍 承包方式

第二條 合同工期

1.開工日期： 年 月 日。竣工日期： 年 月 日。工期總日曆天數： 天。

2、有下列情況之一，並經甲方簽證，工期可以順延。

(1)因甲方原因影響開工

(2)工程量有與擬定工程量相比增加 %。

(3)不可抗力。

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

第三條 工程質量及驗收

1.乙方應按照設計文件、施工圖及說明，國家有關施工規範，甲方相關要求和經甲方確認的施工方案組織施工。

2.乙方在工程建設合同執行過程中，單位和個人應自覺接受中國石化工程建設質量監察，接受甲方在施工過程中的管理。

3.乙方應按國家竣工驗收有關規定，向甲方代表提供完整的過程檢驗資料及完整竣工資料和驗收報告。對甲方提出的意見，乙方應在 日內整改完畢，並承擔由自身原因造成的整改費用。

4.工程質量保修期按《建築工程質量管理條例》規定執行。

第四條 工程款支付

1.工程款爲人民幣： 元，大寫 。

工程款風險範圍包括但不限於材料、人工價格上漲，氣候異常變化、地質條件不符前期預判、工農關係的惡化等。

2.結算方式：

(1)結算方式：按甲方覈定工作量現場點交結算，最終工程款支付以甲方內控部門或審計部門審定爲準。

(2)計價方法：按實結算( )，固定總價( )，合同價加變更( )。

3.工程款支付： 。

4.工程質保金： 。

第五條 材料供應及設備管理

1.本合同材料供應方式： 。

2.機械設備由乙方自備並自行管理。

第六條 甲方權利義務

1.負責辦理有關建設手續。

2.審查乙方編制、提交的施工方案、各種技術資料和工程預決(結)算。

3.負責組織工程設計交底、圖紙會審。提供施工圖紙 套。

4.甲方指派 爲工地代表。

5.施工過程中，甲方發現乙方的人員不能勝任崗位要求、施工設備不能滿足施工需要的，有權要求乙方進行撤換、調整、修理或補充，因此而發生的費用乙方承擔。

第七條 乙方權利義務

1.乙方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理組織。乙方指派 爲工地代表。

2.遵守甲方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度，接受甲方代表的指揮、檢查和監督。

3.本合同生效後 日內編制出施工方案和工程進度表2份，報甲方審覈，並按施工方案組織施工。

4.做好施工原始記錄，按甲方要求的工程資料的樣式及填寫方式，彙集施工技術資料，提供給甲方 套。

5.嚴格辦理隱蔽報驗手續，未辦理的隱蔽部位工作量不予驗收。

6.乙方應對施工人員的施工方法、技術措施的可靠性、安全性負完全、獨立責任。

第八條 安全生產與文明施工

1.乙方承諾：完全熟悉與理解甲方HSE及工程建設方面的管理制度並嚴格遵守。在施工中，若發生質量、安全事故及環境損害等事件(事故)，一切費用和善後問題的處理，均由乙方自行獨立負責，並承擔因此給甲方造成的經濟損失。

2.乙方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現場文明整潔。

第九條 違約責任

1.甲方未按合同約定撥付工程進度款，導致施工無法進行，相應順延工期。

2.因乙方的原因未按合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的，每逾期一日，向甲方支付違約金 元。

3.因乙方原因工程質量未達到合同約定的質量標準，乙方按甲方要求的期限負責整改，並向甲方支付違約金 元。

4.乙方不履行合同義務或不按合同約定履行義務，給甲方造成損失的，乙方負責賠償， 賠償額計算方法： 。

5.因乙方原因使合同無法履行，甲方有權解除合同，乙方賠償甲方因此造成的損失;因甲方原因使合同無法履行，乙方有權解除合同，甲方承擔乙方因此造成的直接損失。

6.其他： 。

第十條 不可抗力

1.甲乙雙方的任何一方由於法定不可抗力因素不能履行本合同時，應在 小時內向對方通知，並應在 天內提供權威機關的書面證明。

2.受不可抗力影響的一方或雙方有義務採取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低限度。

第十一條 爭議解決

本合同如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，協商不成時，按以下第 項處理：

1.由 仲裁機構仲裁。

2.向 人民法院起訴。

3.提交中國石化內部糾紛調解處理委員會調解。

第十二條 廉政條款

雙方應簽訂廉潔從業責任書，並履行廉潔從業義務。

第十三條 其他

1.本合同未盡事宜，雙方協商簽訂補充協議。本合同的附件及補充協議是本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

2.保密：本合同的各項條款屬於雙方經營活動內容, 任何一方未經對方當事人書面允許不得對外泄露。

3.現場如有施工項目內容變更，乙方應得到甲方書面批覆後方可施工。

4.本合同自雙方簽字並蓋章之日起生效。本合同一式 份， 乙方執 份，甲方執 份。

甲方(蓋章) 乙方(蓋章)

年月日：

基礎建設施工的合同範本 篇23

甲方：向翔

乙方：程峯

根據《中華人民共和國合同法》《國家建築施工規範》及相關條例，本着互惠互利的原則，經甲、乙雙方協商，甲方確定把興安縣世紀冰川旅遊區賓館工程承包給乙方施工管理。爲進一步明確雙方的責任和權利特簽訂如下協議：

一、工程概況：

1、工程名稱：興安縣世紀冰川靈佛旅遊賓館樓工程

2、工程地點：興安縣嚴關鎮仙橋村委會樂施堂村。

3、建築結構：(框架結構)壹棟約26000㎡。

4、承包內容及施工範圍：土建水電工程按建築施工圖，結構施工圖水電施工圖及設計說明。酒店裝修另合同簽署。

5、承包方式：包工、包料。

6、工程造價暫定3000萬元。

二、付款方式與結算：

1、本合同範圍內的工程項目依據甲方提供的設計圖紙文件。及乙方實際完成的工程量計價標準。土建、水電安裝按xx年《廣西壯族自治區建築工程消耗量定額》計價，下浮6%後結算給乙方。

2、工程範圍內所用材料按施工期間桂林市建設工程造價管理站發佈的興安縣造價信息進行調價。興安沒有列入的材料則按桂林市相應當期的造價信息進行調整。信息價沒有的，雙方按市場價友好協商確定，按實際發生的工程量計價結算。

三、工期：

1、本工程有效工期爲240天。

2、開工時間：20xx年6月20日前(以甲方進場通知爲準)。

3、竣工時間：(按實際開工日計算)

四、質量及材料要求：

1、質量要求按國家建設質量標準規範，等級爲合格。

2、乙方每完成一個分項，必須及時報請甲方代表、監理、技術負責人，質檢人員進行驗收。並根據驗收意見整理簽字後方能進入下一道工序。

3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內組織有關人員到位驗收，否則按已驗收合格，在乙方進行施工後甲方必須給以簽字認可。

4、材料必須保質保量。所有進場材料必須要有出廠合格證，國家有規定要求複檢的材料必須到質檢站檢測合格方能使用。

五、工程款支付方法：

1、本工程由乙方墊資工程款：從基礎土方開挖墊資到 00地面(現澆完畢)

2、在乙方墊資到位時，甲方按實際完成的工程量結付工程進度款的80%給乙方。以後，每完成一層，結付一次進度款，以此類推。

3、在乙方負責墊資期間內如因乙方資金原因造成停工20天以上，甲方有權終止合同，一切損失由乙方承擔。

4、工程竣工驗收合格後，乙方資料合格後及結算單報請甲方審覈，甲方必須在接到申報資料30個工作日內審覈完成，如有爭議，可共同委託相關造價事務所審覈。結算經甲方審覈批准後，除留質保金3%外，三個月內一次性付清，不得拖欠。

5、如甲方不按合同付款，每一天必須按拖欠款金額總數的3‰賠付給乙方，以此類推。

6、本工程所有工程款必須轉賬到乙方開戶單位：

開戶銀行：銀行： 的帳戶上。

六、工程竣工驗收及交付：

1、在工程交付前，乙方必須做好交付前的細節整改、衛生清理、安全保衛、工程保管等相關工作。自檢合格後書面申報甲方和監理工程師複檢，簽字確認複檢合格後，方可進行工程交付，否則因此產生的損失由承包方負責。

2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內必須組織有關人員到場進行竣工驗收、簽證，否則，視爲以驗收合格。

3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行佔用，否則視爲驗收合格以交付甲方使用。

七、甲、乙雙方權責

1、甲方必須在施工前提供準確的地質地下管線資料，確保各項保護用品不受損失，並保證在乙方進場前三天做好三通一平。

2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環境衛生管理等手續。

4、提供標準的水準點和詳細的座標控制點，並在現場指導乙方進行施工。在施工期間甲方必須協商好，周邊的一切社會關係。確保施工順利進行。

5、甲方在支付工程進不能以任何理由及藉口拖延支付時間。

6、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規範施工，甲方管理人員發現施工質量達不到設計和施工規範要求時，有權要求乙方停工整改，並進行相應處罰。

7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規定，經甲方同意方可使用。

8、在施工期間，乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產，文明施工，如因乙方原因出現一切安全事故，全部責任由乙方承擔與甲方無關。

八、違約

1、本協議條款雙方共同遵守，甲方必須協調建設方處理好周邊的一切社會關係，如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(除乙方自身原因外)。

2、乙方嚴格按合同工期施工，不得拖延工期和無故停工，如違反合同約定，甲方有權終止該工程合同，一切損失由乙方自負。

3、乙方在此合同又方簽字生效時，必須向甲方交納工程質保金叄拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。

4、此合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。雙方簽字時即時生效，雙方必須共同遵守執行，同時具有法律效力。

甲方：(蓋章)      乙方：

法定代表人： 法定代表人：

身份證號： 身份證號：

電話號碼： 電話號碼：

簽署日期：

基礎建設施工的合同範本 篇24

是發包人與承包人之間爲完成商定的建設工程項目,明確雙方權利和義務的協議。建設施工合同怎麼寫以下是小編爲大家整理的建設施工合同範文，歡迎參考閱讀。

建設施工合同範文1

發包人： (以下簡稱甲方)

承包人： (以下簡稱乙方)

依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：建築面積約 960 平方米

資金來源：自籌、集資建戶

二、工程承包範圍

承包範圍：設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。

三、合同工期

開工日期：

竣工日期：

合同工期總日曆天數： 天。

四、質量標準要求

工程質量標準：合格，並保證房頂不滲水。

五、合同價款

金額(大寫)：約 零捌佰元整 (：X元)，按 1480 元㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方，即不再支付任何補助費用。

六、合同付款方式：乙方第貳層封頂後(含基礎)，甲方按造價70%支付前兩層工程款，以後每現澆一層按造價80%付款。

七、承包人向發包人承諾：按合同約定進行施工，竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。

九、相關合同條款(未用條款)：

(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費用由乙方負責。

(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地，積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。

(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作，乙方不承擔一切稅費。

(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。

(五)工程所需繳納的建築營業稅及其他各種稅費由甲方負責，乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。

(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任，並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任，甲方不需承擔任何責任。

(七)工程如中途因甲方報建等原因停工，甲方應按完成進度進行結算，並承擔與工程直接相關的經濟損失。

(八)相關施工要求及計算方法、違約責任：

、出檐、走廊、陽臺折半計算面積，屋頂如有斜屋面折半計算。

2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負全責，甲方還可要求返工。

3、排污排水系統必須佈局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。

4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍XX處罰。

十、

1、如果甲方按進度無法支付工程款，按3%月息計算。

2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標號325。

十

一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

建設施工合同範文2

甲方：

乙方：

依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自願、公正和誠實信用的原則，經過友好協商，雙方就____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠，新廠建設一事達成一致，簽訂本合同。

一工程概況

1.1工程名稱：____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠新廠建設及場平工作

1.2工程地點：____縣叩鎮華豐村

1.3工程內容：

①、新廠建設需用地的平整、土石方開挖清理 (92米70米8米)計51520立方米(含運輸，運距不超過5)。

②、廠區場平後保坎建設(92米8米高

2.5米寬均距)計：。

③、廠區道路硬化建設(130米10米)計：1300平方米。

④、新廠生產、生活、消防用水、井及供水塔一座。

⑤、待建部分場地綠化處理工程。

⑥、廠房建設圖紙範圍內容。

⑦、廠區地面場採用5公分磨石地面處理(承裁30噸)。

⑧、辦公區域的裝飾部分。

1.4工程承包範圍：上述工作範圍。

1.5工程承建方式：上述工作內容包工、包料修建。

二、工程質量要求：合格。

三、工程工期約定：________年____月____日進場，竣工日期________年____月____日。

四、此工程的報建和政府的所有法律、法規要求的修建手續由甲方提供。

五、乙方必須按照國家建設標準保質保量，按期完成施工。

六、工程造價及支付：

此工程爲合同包乾價，總計工程造價爲51

6.3萬元(大寫：伍X壹拾陸萬叄仟元整)。

支付情況：

1、甲方必須按乙方月進度已完工程量的85%支付(每月____日結算當月工程量);

2、工程完工後，甲方將工程款在____月內(25工作日內)付至97%;

3、剩餘工程款3%爲保脩金，保修期爲________年，到期後無質量問題甲方全額支付給乙方。

七、組成合同的文件：

組成合同的文件包括：

1、本合同協議書;

2、中華人民共和國建設部、國家工商局聯合制定的GF-1999-0201合同範疇的通用條款和專用條款;

3、標準、規範和有關技術文件;

4、圖紙;雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視爲本合同的組成部分。

八、合同一經簽訂，單份也具有同等法律效力。雙方應共同遵守，如單方違約，賠償守約方工程總價5%的損失。

九、糾紛解決方式

雙方約定在原告所在地域居住地縣級或市級人民法院通過法律途徑解決。

十、此合同一式肆份，雙方各執兩份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

建設施工合同範文3

建設方：以下簡稱甲方

施工方：以下簡稱乙方

甲方原有一層因現須要加建二層，以包工給乙方施工，爲了保質保量的完成本工程，經雙方協商成達協議如下：

一、甲方供應原材料，乙方負責從主體到裝修的全部工程施工，設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。

二、單價，按建築面積計算，每平方米爲壹佰叄拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。

三、質量要求：主體二層上下垂直誤差應在2公分之內，不能超過2公分，砂漿應飽滿，裝修抹灰要求中級，偏差度應按施工規範實行必須粘結牢固，無脫層空鼓，面層無爆灰和裂縫，地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角，其它裝修應符合施工規範。

四、主體結構要求，板麪筋布150150，扎筋應按建築施工強制性要求滿扎、立柱、挑樑、圈樑、次樑應按物理學性能的製作，混凝土澆灌要求，立柱樓板、樑所有澆築混凝土標號C20，立柱，樑無空洞和露筋，樓面平整無裂縫。

五、乙方在施工期間應做好安全防護設施，保證安全第一，質量第一，如在施工過程中，發生自身傷亡和第三者傷亡事故，一切後果應由乙方負責，甲方不負任何責任。

六、付款辦法：乙方在施工中途要求付款，甲乙雙方協商支付，待工程全部完成驗收合格後一次性付清。

七、本協議一式二份，甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

返

基礎建設施工的合同範本 篇25

甲方：_____________________乙方：_____________________

地址：_____________________地址：_____________________

電話：_____________________電話：_____________________

茲_____________(以下簡稱甲方)委託__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：

一、工程依據和技術指標

1.發電機組型號：_____________;冷卻方式：_____________;臺數：_____________。

2.技術指標

根據(《國家城市區域環境噪聲標準》3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______。

評價點位置：__________________________________________

所屬區域：____________________________________________

噪聲標準：白天________;晚上________。

注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲爲允許值。2.根據3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建築物外1米,傳聲器高於地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

二、噪音治理要求

1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。

2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、並應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。

三、噪音治理措施

採用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

四、承接方式

乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

五、完成期限

在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。

六、施工條件及協作事項

________________________________________。

七、工程費用及支付辦法

總工程費用爲：________________

付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場後付________;工程完工後________天內付清餘款。

八、其它

1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本着保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。

3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

委託方(甲方)：________________

承接方(乙方)：________________

簽訂時間：______年______月____日

基礎建設施工合同範本二建設單位：_________(以下簡稱發包方)

施工單位：_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建築面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限(開工、竣工時間)

第六條：工程質量標準

第七條：承包形式及材料設備供應

第八條：發包方義務：

1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作，另行簽訂協議執行)

2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。

3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

4.按協議負責按期撥款。

第九條：承包方義務

乙方負責：

1.按協議分工負責材料供應。

2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

4.竣工後，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規範進行。

第十條：違約責任及獎勵條款

第十一條：其他協助條款。

第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。

第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

發包方：(蓋章)承包方：(蓋章)

法定代表人：_____法定代表人：______

地址：________地址：_________

開戶銀行：______開戶銀行：_______

帳號：________帳號：_________

簽約日期：____年__月__日

基礎建設施工的合同範本 篇26

建設單位(以下簡稱甲方)：

施工單位(以下簡稱乙方)：

婺源縣新增施工便橋工程，根據《中華人民共和國_____》，結合本工程的具體情況，爲了明確工程項目及雙方責任，本着互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

第一條?工程項目

(一)工程地點：香田小區

(二)工程內容：貝雷架鋼便橋

(三)承包方式：包工包料

第二條?工程造價爲人民幣：?19.91萬元整

第三條?合同工期

1.雙方商定總工期30天。

開工日期：20_________年06月?20?日，竣工日期：20_________年?07?月?20?日

2.如遇下列情況,經甲方代表簽證後,工期可以順延。

①因遇人力不可抗拒的自然災害(颱風、火災、地震)等造成的停工。

②因設計圖紙修改，增加了工程量，而受影響時。

③因停水、停電等情況達六小時以上時。

④甲方因財力不足或不按合同規定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。

⑤甲方不能按合同規定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。

第四條?工程質量標準和保修期

(一)?工程質量標準按國家現行施工規範驗收

(二)?工程保修按建設有關規定執行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，

第五條?材料設備供應

(一)?工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號採購。

(二)?材料設備附有出廠合格證明，材料設備有異議進行檢驗。

第六條?付款方式

完工後一個月內一次性付清。

第七條?責任範圍

(一)甲方責任：

1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;

2、及時組織工程竣工驗收工作;

3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收並支付乙方工程款。

(二)乙方責任：

1、按施工安全規範保證施工質量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。

①?承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場_____，一旦發生問題，後果自負。

②?乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定，無條件服從場地內保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關係，否則一切後果自負。

③?乙方施工期間損壞原有建築物、消防設施應負責一切後果。

2、負責做好材料、設備的採購，保管工作：

3、負責及時清理建築垃圾，工程施工結束後，負責清理完畢場內建築垃圾。

第八條?其它事項

(一)合同簽訂後，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：

1、經雙方充分協商，發出設計變更通知單

2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整後，甲方須分別簽字蓋章認可;

3、增加或變更內容所需材料必須落實;

(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;

(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，並賠償乙方停工的誤工損失;

(四)合同未盡事項，經雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議，應通過友好協商解決。協商無效，可提交有關_____機構裁決。

(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款後失效。

第九條?本合同一式?叄份，均具有同等效力。

甲方(公章)：_________?乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________?法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日?_________年____月____日

基礎建設施工的合同範本 篇27

尊敬的審判長、審判員：

受某集團有限公司的委託，經廣東某律師事務所指派，我們擔任本案上訴人代理人，經查閱案卷材料，參加庭審，現發表如下代理意見，供合議庭參考。

關於《支付款及扣除款項確認表》的意見

一、《支付款及扣除款項確認表》無效，不應據此扣除上訴人工程款408991.2元。

第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委託書》，委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認，被上訴人明知或應知黃某並不是收款信息的知情人，黃某無權也沒有能力覈對“支付款項”。被上訴人不與明確的受託收款的單位進行支付款的確認，顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息，沒有能力覈對“支付款”的信息，卻擅自進行確認，也具有過錯。黃某簽署確認表的行爲屬於超越代理權限的無權代理行爲，且被上訴人明知屬於無權代理行爲，上訴人對該確認表從不知情，且從未追認，因此，該確認表應認定爲無效。

第二、“扣除款項”對於上訴人而言，首先是“應收工程款”，只有先確認這些款項是上訴人應收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委託書》中，上訴人已經明確委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某並非

深圳分公司的代理人，被上訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權相悖。因此，同理，黃某的無權代理行爲應認定爲無效。

第三、黃某的代理權限是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務，進行合同的商談，以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行爲已經超出了上訴人根據《授權委託書》對他的授權，同樣屬於無權代理行爲。

1、黃某在行使代理權時必須以上訴人的名義，以個人名義不在授權範圍內。而在確認表中，黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而打印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱並沒有在“確認人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認人”處簽字，並不在授權委託書授權範圍內，屬於其個人行爲，不應約束上訴人。

黃某行使代理權，在其他法律文書上簽字時，就嚴格遵照了《授權委託書》的要求，被上訴人也明知這一點。

例如在12月26日黃某以委託代理人名義和被上訴人簽訂《網架鋼結構製作安裝合同》時，就嚴格遵守了《授權委託書》的要求。首先，黃某表明了委託代理人的身份，在“委託代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權委託書》中已明確授予給黃某簽署合同的權限，黃某在合同上的簽署屬於有權代理行爲。

但值得注意的是，黃某簽署《網架鋼結構製作安裝合同》的行爲是行使《授權委託書》權限的行爲，《網架鋼結構製作安裝合同》本

身並沒有授予黃某任何權利。一審認爲“在雙方簽訂的《網架鋼結構製作安裝合同》中，確認黃某爲某公司在該合同履行中的委託代理人，故其行爲應視爲代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。

2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬於“洽談業務過程中的事務”，也不屬於“進行合同的商談”，在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下，更不屬於“本工程業務、施工管理等相關事項”。

綜上，黃某超越代理權限，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》，屬於無權代理行爲，且被上訴人也明知黃某屬於無權代理，事後上訴人不知情，也從未追認，因此，該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定爲無效，不應據此扣除工程款。

二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中籤署，其簽署行爲無效，不能證明確認表的真實性和合法性。

根據《建設工程監理規範 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定，監理員應履行以下職責：“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，並做好檢查記錄; 3 複覈或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據並簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工製作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作，發現問題及時指出並向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中並沒有包括對工程款進行覈實和證明的內容。更何況，項目監理員應當在業主委託範圍內開展工作，本案中，也沒有任何證據

證明該監理員獲得了業主的相應授權。

該監理員的行爲還違反了《建設工程監理規範》5.5.9 條的規定，“未經監理人員質量驗收合格的工程量，或不符合施工合同規定的工程量，監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬於上訴人的施工範圍。因此，“滿鋪施工平臺”的工程量不應計入上訴人應完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應只計量上訴人的施工量，而該監理員卻不顧自己的職責，超越自己的權限，對不符合施工合同的工程量，隨意亂計，其行爲因違法而無效。

三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》，並不能證明被上訴人有權扣除上訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背合同約定。

第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字，而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。

第二、這個確認表並沒有確認這些費用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權扣除，這個確認表也沒有確認上訴人是義務承擔主體，因此，不能證明應該從上訴人處扣除。

第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費，尚且還有結算單、發票相佐證，而此處卻單純幾個數字，其真實性顯然無法令人相信。

第四、根據合同第2.1條的約定，本合同是“包死價”，因此，雙方都無權變更合同的價款。依據合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據《建築施工門式鋼管腳手架安全技術規範》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平臺”。因此該費用應該由被上訴人承擔，在沒有任何合同進行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額，顯然違背了“包死價”的約定。

同理，“鋁塑板施工”根據合同第一條第3款的約定屬於上訴人的工程範圍，包括在工程總價裏，根據被上訴人自己提交的證據，被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應費用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。

關於維修義務及維修款的意見

一、本案訟爭的維修事項屬於合同第八條約定的“質量保修”範圍。

根據一審查明的事實，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定：“建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用後，又以使用部分質量不符合約定爲由主張權利的，不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月

8日開始，工程進入保修期，即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發函，上訴人也只應承擔“質量保修”的義務

二、上訴人積極履行了保修義務。

根據被上訴人提交的證據18，上訴人已經明確答覆被上訴人，上訴人於7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會於7月16日開幕(證據17的內容)，因此，被上訴人通知暫停維修。並告知上訴人施工人員每日在現場巡邏，以便及時維修。被上訴人並未對上訴人的此一回復提出任何異議，應認定爲被上訴人認可了上訴人陳述的事實。

三、被上訴人不顧上訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修，屬於違法無效的行爲，其支付的費用和由此導致的後果應由被上訴人自行承擔。

被上訴人分包的工程是專業工程，屬於專業分包，在被上訴人提交的證據11、12裏也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修，被上訴人根本沒有審覈李某、楊某兩個班組的資質，更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據解釋第一條“承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級的”應認定合同無效的規定，這一承包行爲顯屬無效。根據解釋第四條：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行爲無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應當被收繳，而不應將該費用轉嫁到上訴人身上。

四、即使上訴人需承擔保修義務，需要支付因保修產生的費用，根據合同第8條的規定，也應先從質量保脩金內扣除，不足部分才由上訴人支付。

關於提供施工圖紙和竣工資料的意見

一、依據被上訴人提交的證據14及上訴人提交的證據3，均能證明上訴人已經將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據14第10點的內容爲：“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內容看，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被上訴人已經拿到了施工圖紙。

上訴人提交的證據3，一審已經認可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。

爭議工程施工完畢並得到被上訴人認可的事實，證明了圖紙已經得到包括被上訴人在內的各方的認可。

二、組織審覈施工圖紙的義務主體是被上訴人，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審覈，上訴人從未拿到過經審覈的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經審覈的施工圖紙。

依據《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審覈義務。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審覈通過。

在上訴人向被上訴人交付施工圖紙後，被上訴人依照合同約定，本應組織三方對圖紙進行審覈，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經組織三方審覈施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經審覈的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經完工並由被上訴人投入實際使用，證明雙方在合同的實際履行已經一致同意變更了合同的原約定。

如果被上訴人執意要求上訴人交付經審覈的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審覈，在被上訴人將審覈通過後的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務，否則，這一義務就是無本之木。

綜上，一審判決扣除上訴人應得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經審覈通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據，請二審法院依法予以改判。

代理人：

基礎建設施工的合同範本 篇28

發包方（甲方）： 承包方 (乙方) ：　　根據《中華人民共和國民法典》和《建築工程承包合同條例》等相關法律法規，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，並信守下列條款，共同嚴格執行。　　

第一條 工程名稱：中和設備基礎工程　　

第二條 工程地點：____區羅漢街工業園　　

第三條 工程內容：以甲方提供的施工圖紙及現場確認簽單爲準。　　

第四條 工程造價：設備基礎按照 元3砼（按實際工程量結算）。　　

第五條 承包方式：包工包料。　　

第六條 工期：本工程自________年____月____日開工至________年____月日竣工。工期爲天。　　

第七條 工程質量：按施工驗收規範、建築工程質量檢評標準施工及驗收，本工程質量等級爲合格。　　

第八條 結算方式：以實際的工程量爲結算依據，按月進度計算。　　

第九條 工程類別及企業等級：按有關規定執行。　　

第十條 甲方權利：派駐工地全權代表，負責與乙方工地代表進行工作聯繫。並對設 計、 施工技術、經濟等事宜辦理相應手續。

第十一條 乙方權利：　　

1、按承包工程設計圖紙或甲方具體技術、使用要求組織施工。　　

2、乙方確保工程質量和工期，不偷工減料，如發現偷工減料行爲，甲方有權不付款或付部分款。　　3.施工中注意安全，施工中發生一切安全事故所引起的損失均由乙方自負。　　

第十二條 竣工驗收與結算：　　

一、工程竣工後甲方按國家有關施工規範、質量檢評標準、設計圖紙和甲方具體技術、使用要求及實完工程量進行驗收。　　

二、驗收合格後____日內辦理竣工驗收及結算手續。　　

第十三條 付款方式：　　自開工之日起每月支付實際完成工程量50%的工程款，工程竣工驗收之後支付剩餘45%的工程款。預留總價款的5%作爲質保金，於工程完工________年後在未出現質量問題的情況下，予以支付。　　

第十四條 保修：按現行建築工程保修辦法執行。竣工驗收時乙方出具保修書。保修期從甲在驗收單簽字之日起________年。

第十五條 違約與仲裁：　　

一、合同在履行中如有爭議雙方協商解決，如協商不成，提請____區經濟合同仲裁委員會申請仲裁。　　

二、確因乙方責任造成的工程質量不合格所引起的返修造成的經濟損失，由乙方自負。　　

第十六條 附則：　　

一、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。　　

二、合同有效期限：本合同經雙方簽章後生效，至工程竣工驗收結清尾款後失效。　　

第十七條 其它：　　甲方： 乙方：　　電話： 電話：　　簽約時間：________年月____日

基礎建設施工的合同範本 篇29

發包方：__________　　承建方：____省　　簽定地點：四川成都　　簽定日期：__________　　建築工程施工合同　　補充協議　　發包人：成都（以下簡稱甲方）　　承包人：四川（以下簡稱乙方）　　爲進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，在《“__________”建築施工工程合同》基礎上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建築法》等有關規定，並結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自願和理解本補充協議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補充協議。　　

一、工程概況　　

1、工程名稱：“住宅工程　　

2、工程地址：__________　　

3、建築面積：5111

8、132　　

4、結構類型：框架結構、地上111層、獨立地下室1層　　

5、設計單位：四川　　

6、監理單位：四川　　

二、工程內容及承包範圍　　

1、乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包，承包範圍爲：基礎、主體、裝飾裝修工程（見本協議附件一：工程量清單報價書）。　　

2、包括乙方承包範圍內的因設計變更而引起的增減工程。　　

3、甲方指定分包工程內容見本協議附件二。　　

三、合同工期（本協議中所列日期均爲日曆天數計）　　

1、開、竣工日期　　

1、1開工日期：________年____月____日；竣工日期：________年____月____日；總工期：420天（含法定節假日）以;所載日期爲準。　　

2、施工進度　　

2、1本工程分兩期實施。一期工程爲

一、二號樓。二期工程爲

三、四號樓和獨立地下室（見本協議附件三：即總平面圖）。　　

2、2乙方應於合同簽訂並收到施工圖後10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計，甲方和監理在乙方施工組織設計提交後的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見，則視爲同意。　　

2、3二層頂板完成時間：一號樓：________年1____月____日；二號樓：________年1____月1____日；四號樓：________年____月____日。　　

2、4三號樓一層頂板完成時間：________年____月3____日；地下室完成時間：在________年____月3____日。　　

3、工期違約責任　　

3、1如因乙方原因延誤二層頂板工期（房屋銷售起始工期），甲方按20元天對乙方進行罰款；若乙方提前工期，甲方按20元天給予乙方獎勵，累計獎罰金額不超過4萬元。　　

3、2若總工期延誤，甲方按3000元天對乙方進行罰款；若乙方提前工期，甲方按3000元天給予乙方獎勵，但獎罰累計不超過10萬元。　　

4、如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。　　

5、工期不順延情況：　　

5、1各種自然因素（如下雨、大風、高低溫天氣等）；　　

5、2停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響（若一週內停電、停水累計超過8小時，工期予以順延）；　　

5、3因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失，均由乙方承擔，工期不予順延。　　

6、工期延誤：由以下原因造成工期延誤，工期應相應順延：　　

6、1按《XX條款》第十三條執行。　　

6、2甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。　　

四、質量與檢驗標準　　

1、1工程質量：合格。基礎、主體驗收及竣工驗收均應一次性通過____區質監部門驗收合格；　　

1、2因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料，必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程合同造價總額的5%的違約金和相應返工價款。　　

1、3乙方應及時向下一道工序的施工單位（分包單位）辦理移交手續。　　

1、4設計圖中室內天棚不抹灰，乙方按常規普通法施工，若甲方有其他要求，另行辦理相關手續。　　

五、合同價款與支付　　

1、合同價款：暫定爲人民幣3260、525215萬元（叄千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分）。結算工程量以實際完成的工程量爲準。　　

1、1合同價款中的規費、措施費

（一）、措施費

（二）由乙方在工程全過程中包乾使用，不作任何調整。具體包乾費用內容包括但不限於以下項目：　　

1、

1、1規費：即養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險；　　

1、

1、2措施費

（一）：即安全施工、文明施工、臨時設施、　　

1、

1、3措施費

（二）：即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。　　

1、

1、4其他不可預見費及風險包乾費　　

1、2本工程稅金按國家稅法及相關政策法規執行。　　

2、合同價款的調整：由於工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目，其結算價格按以下方式計算：　　

2、1乙方工程量清單報價書中已有適用於此工程項目的綜合單價，按已有的綜合單價計算；　　

2、2乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價，可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。　　

2、3乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的，依據________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套文件的規定，套用相應定額子項後確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價，人工費按施工期間政策規定調增，綜合費按27%計取，機械費按定額子項計取，（措施

一、規費、措施二不計取）。　　

2、4施工期間人工費按政府規定係數並結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。　　

2、5獎勵　　

2、

5、1若乙方的工程質量、進度、安全、協調配合、節約成本、現場管理等符合合同要求，甲方獎勵乙方項目部10-30萬元。　　

2、

5、2乙方提出合理化建議，若經甲方採納而節約的工程直接費，甲、乙雙方按6：4的比例分享。　　

3、工程進度款的支付　　

3、1工程形象進度必須滿足合同及本協議的約定，工程量進度報表經甲方及監理審覈後支付乙方工程進度款。　　

3、2支付時間：

一、二號樓主體三層頂板完成後，甲方支付已完工程量90%的進度款（含30%以房抵工程款、下同），三層以上工程款按月形象進度支付；

三、四號樓主體一層頂板完成後，甲方支付已完工程量90%的進度款，一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監理單位確認計量結果後10天內，按審定產值的90%支付上月進度款；支付總額至合同總價款的90%時，暫停支付；　　

3、3若乙方發生嚴重質量事故或嚴重安全事故（按國家有關安全質量事故規定進行界定），甲方有權暫停支付工程進度款。　　

3、4因乙方原因造成工期延誤，甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計劃範圍內後，甲方纔恢復支付工程進度款。　　

3、5以房抵工程款的說明：甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%，並從每筆應付工程進度款中按30%比例衝抵。甲方根椐需要，若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅，應同乙方協商。甲方收回時，應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協議。　　

3、6如發包人出現延期支付工程進度款的情況，按XX條款第2

6、3及2

6、4條執行。　　

3、7工程結算　　

3、

7、1乙方竣工結算經審計後____日內支付至工程結算總價款的95%（不得與

3、5條相沖突）；工程結算總價款的5%作爲保脩金，保修期屆滿之日起1____日內結清。　　

3、

7、2質量保脩金的支付：各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議後14天內，按各分部分項工程的保脩金額，甲方與乙方辦理保修款結算，將剩餘保修款一次性支付乙方；基礎工程、房屋建築工程在交工滿________年後____日內，按其保脩金額支付給乙方。　　

3、8結算審計：　　

3、

8、1結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作，應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。　　

3、

8、2結算審計費的支付辦法：按國家相關規定執行。　　

4、履約保證金：乙方在簽訂本協議之日起____日內，在甲方專用帳戶存入人民幣伍拾萬元，作爲本協議的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂後____日內由甲方無息退還乙方50%；合同內工作內容竣工後____日內無息退還剩餘50%。　　

六、材料價格及材料的採購　　

1、材料價格調整　　

1、1若甲方對某項主要材料進行調整（套用定額不發生變化），僅對材料差價進行調整。　　

1、2非暫定價材料不作調整，但砂、石、石灰材料價格風險係數177;5%，超過177;5%部分按實調整，稅金按規定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。　　

2、材料採購　　

2、1乙方必須按甲方規定品牌採購，並且在採購前15天將樣品及價格送監理工程師及甲方代表認可後方可採購。對於非暫定價材料部份，如甲方採納乙方建議的性能相同且價格較優的其它品牌，即按第五條的

2、5款進行獎勵。　　

2、2甲方對於暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認爲有必要自行採購時，乙方應予以支持。　　

七、工程變更及簽證　　

1、工程變更及簽證必須註明：事由、工作範圍及部位、具體作法、尺寸、工程數量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確，必要時應附圖，且在簽證單結尾處註明“此項後無內容”。　　

2、本工程的所有變更及簽證，均應經甲方代表或甲方現場代表及監理工程師簽字後方可生效，甲方、監理、施工單位均應保留原件。　　

3、甲方有權對設計圖紙進行變更。　　

4、乙方發現設計錯誤或不合理之處，應及時通知甲方工程部、監理部和設計單位，由設計單位（或甲方）提供設計變更文件，經監理工程師、甲方代表簽字批准後實施。　　

5、甲方對已完成的分項工程進行變更，乙方應在施工前將施工方案報甲方及監理單位確認。乙方應謹慎保護可能重複利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的，由乙方承擔相應損失。　　

6、需辦理簽證的隱蔽工程，乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單，並由監理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法覈實，則不予辦理簽證。　　

7、乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價，由甲方及監理審覈，按審覈後的造價決算。　　

8、設計變更、現場簽證的計價原則：按5章第2條執行。　　

9、臨時用工簽證應明確：工作內容及工作量、工作時間、工作人數及用工價格。　　

10、辦理簽證時，乙方應提供經甲方確認的有關方案或數據原件，簽證單原件一式四份。　　

八、竣工驗收：按《XX條款》執行。　　

九、工程質量保修　　

1、工程質量保修範圍和內容：　　

1、1乙方在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的規定和雙方約定，承擔承包範圍內工程質量保修責任。　　

1、2凡屬於乙方原因造成的質量問題或其他缺陷，均屬於乙方保修責任範圍，其維修費用和因乙方維修造成業主的相關損失，應由乙方承擔；不屬於乙方責任，但是經由雙方協商由乙方施工的，乙方應配合檢修，費用由責任方承擔。　　

2、質量保修期限如下（以雙方在工程移交書上簽字之日起計算）：　　

2、1地基基礎和主體結構工程，爲設計文件規定的合理使用年限；　　

2、2屋面防水工程、衛生間、廚房、陽臺和外牆面的滲漏（包括颱風、暴雨等自然條件下的影響）爲________年；　　

2、3電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程爲________年；　　

2、4給排水設施、道路等配套工程爲________年；　　

2、5供熱及製冷系統爲________年；　　

2、6其他項目的保修期爲________年　　

3、質量保修責任　　

3、1因乙方施工質量原因導致業主退房、要求甲方給予賠償等，其經濟責任和法律責任均由乙方承擔。　　

3、2保修期內的維修：一般性維修乙方應在接到通知後24小時內到達；緊急事故乙方應在接到通知後8小時內到達現場搶修；業主收房後出現滲漏水、有水區域返水，乙方應在16小時內修復。　　

3、3乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的，甲方有權自行請人代爲維修並確定價格，所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除，但不等於解除乙方應負的責任。　　

3、4乙方每次維修完畢，應負責將施工現場清理乾淨、並取得業主和甲方（或物管公司）的驗收簽字。　　

3、5涉及結構安全的質量問題，乙方應立即向當地建設行政主管部門報告，並採取安全防範措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案後，由乙方實施保修。　　

十、雙方的權利和義務　　

1、甲方代表及職責　　

1、1本工程甲方代表爲__________。甲方代表代表甲方行使合同約定的權力，履行合同約定的職責。甲方如另行委託其他人員代行上述全部或部分職責的，以甲方向乙方出具的授權委託文件或書面通知爲準。　　

1、2本工程甲方現場代表爲王。甲方現場代表的職責：負責監督檢查工程質量及工程進度，負責設計變更、技術覈定及現場簽證的簽署，對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審覈，以及與設計單位等相關部門的協調。　　

2、乙方駐工地代表及其他人員　　

2、1乙方項目經理爲，項目技術負責人爲，其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價文件。　　

2、2乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間（包括準備和收尾階段），均須專職在崗，堅守施工現場，不得兼任其他項目任何職務；如需對人員、機械設備、施工方案等變更，必須提前一週以書面形式報經甲方同意。　　

2、3乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章後遞交甲方。　　

2、4乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每週工程例會，因故不能參加的應提前8小時向監理部請假、並在獲得監理部同意後方可缺席。　　

2、5乙方代表除以下原因外，在竣工驗收完成前不能替換　　

2、

5、1因病而不能堅持工作者；　　

2、

5、2無法擔任與該工程建設相關的工作。　　

2、

5、3因刑事責任或經濟糾紛無法繼續擔任此項工作。　　

2、

5、4被吊銷資格證。　　

2、

5、5甲方認爲不稱職者。　　

2、6乙方代表換人，必須經甲方書面認可，其接任人仍必須無條件全面繼續承擔乙方應有的責任。　　

2、7乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件。　　

2、8以下甲方確認無法勝任工作的人員，經甲方要求，必須調離本工程範圍。同時，乙方應儘快用甲方批准的合格的人員代替上述調離的人員。　　

2、

8、1對施工質量、進度達不到合同要求負有責任的施工人員；　　

2、

8、2業務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員；　　

2、

8、3不能積極配合甲方正常工作；　　

2、

8、4違反甲方或乙方工地現場管理規定者；　　

2、

8、5無證上崗者（適用於按規定必須持證上崗者）；　　

2、

8、6與工程量清單報價書及合同規定名冊不符者；　　

2、

8、7與本工程施工無關的人員等。　　

3、甲方的工作　　

3、1施工前準備　　

3、

1、1完成紅線以外的“三通”，提供水、電接口到紅線。乙方進場後，甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續。　　

3、

1、2負責辦理施工許可證等合法手續，乙方協助辦理。　　

3、

1、3提供施工場地工程地質、地下管網線路資料，必要時乙方應進一步探明。　　

3、

1、4將水準點、座標控制點現場交驗予乙方，由乙方自費負責保護，若保護不當造成的損失由乙方負擔。　　

3、

1、5向乙方提供8套施工圖。　　

3、2施工期間　　

3、

2、1監督檢查工程質量、進度，設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。　　

3、

2、2根據銷售等實際需要，對施工現場發出調整、變更指令。　　

3、

2、3負責協調周邊關係和政府職能部門的關係。　　

4、乙方的工作　　

4、1執行本合同的約定，履行與乙方有關的權利和責任。合同簽訂後____日內提交施工現場佈置方案，經甲方代表、項目總監批准後進場作施工前期準備工作，並按合同要求的質量和工期完成本工程。　　

4、2遵守有關法律的規定，接受甲方和監理的指令，按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規範等進行施工。　　

4、3負責搭建工地現場臨時設施，臨時道路、管線的施工、保養、移位及拆除，現場管線和鄰近建築物、構築物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監理提供現場辦公室三間。　　

4、4負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批准的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發生的相關費用由乙方承擔。　　

4、5提供大型施工機械設備年檢證等資料。　　

4、6乙方須提交詳細的施工組織設計，施工組織設計包括施工總進度計劃（採用時標網絡圖繪製）、甲供材料計劃及乙供材料計劃，並嚴格按照經甲方及監理批准後的施工組織設計施工。　　

4、7如甲方提供的施工文件不完整，乙方須於合同簽訂後____日內以書面方式向甲方提出補充施工文件（須列清單），並提供時間表，列明在不影響進度的情況下，甲方應向乙方提供補充施工文件的內容及最後期限。在工程施工過程中，乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。　　

4、8每月二十____日前向甲方及監理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計劃，下月施工計劃必須具體、詳細。若不按時、按要求報送，甲方有權不予支付進度款或支付時間順延。　　

4、9工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監理，旬報內容包括本旬計劃和上旬完成工作、未完成情況說明（包括擬採取措施、最終完成時間）　　

4、10做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚，對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃，防止污染交通道路，達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份，若乙方逾期未整改，則另行處理，並從工程款中扣除所發生的費用的兩倍作爲罰金。甲方指定分包單位應協助乙方完成上述工作，並承擔同樣責任。　　

4、11本工程現場所有建築垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理並運出本工地（甲方直接分包工程的垃圾除外）。乙方須自行聯繫政府規定棄置地點，不論距離遠近和運輸進程中發生的環保費、____市衛生費、堆放費、各種可能發生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運，甲方可另行委託其他單位清運，由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發生費用扣除，乙方應予以支持。　　

4、12在室外工程開工後，甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施，乙方須無條件配合，甲方對此不予補償。但經甲方批准的除外。　　

4、13按合同約定，對甲方直接分包工程進行配合管理，對分包工程進行協調及配合，參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收，並提出整體驗收意見。　　

4、14工程竣工前應將現場清理乾淨，做到工畢場清。　　

4、15負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改（或變更）通知單和國家現行驗收規範作好自檢工作。　　

4、16做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作爲竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規定整理，在竣工前1____日內提交給乙方，由乙方按規定整理彙總。　　

4、17工程竣工驗收完成後未移交給甲方之前，乙方負責承包範圍內的成品和半成品保護、施工圍牆的維護、提供臨時廁所，直至工程全部竣工完畢並移交甲方爲止。乙方保護期間發生損壞，乙方出資修復。如因甲方提前使用，造成損壞發生的修復費用由甲方承擔。　　

4、18與本工程無關的設備、材料均不得進入現場，甲方有權進行檢查。　　

4、19乙方的現場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求，則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等，由此引起的相關費用甲方不予補償。　　

4、20乙方施工前應組織專業人員仔細審閱設計文件，有責任發現並提出設計文件存在的問題。若發現工程按現有施工設計文件或指令施工將要發生質量缺陷，應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工，乙方應予執行。　　

4、21在施工過程中必須配合甲方銷售需要，積極配合樣板房的施工。　　

4、22遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規定，按規定辦理有關手續，並以書面形式通知甲方、監理；嚴格遵守有關環境保護法律，並按照環境檢查審覈要求，加強施工現場的環境管理，在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態保護、水土保持措施，由此發生的費用及由於乙方責任造成的罰款由乙方負責。　　

4、23加強施工隊伍法制教育，在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員，應立即交由公安機關處理，不得私自違法處理。　　

4、24牆改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納，乙方按有關部門相應要求（若有）及時提供相應資料，乙方未及時提交合格的資料或未交還佔用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由於乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責，甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。　　

4、25乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協議書》，並嚴格遵守。　　

4、26乙方施工期間，其公司內部任何勞資糾紛，均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的，相關損失由乙方承擔。　　

5、現場管理　　

5、1安全施工與檢查：乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全生產管理條例要求組織施工，並受行業安全檢查人員依法進行的監督檢查。採取必須的和必要的安全防護措施，消除事故隱患。本合同施工範圍內發生的安全事故責任和因此發生的費用，全部由乙方承擔。　　

5、2安全防護：乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時，施工開始前應向監理提出安全防護措施，經監理認可後實施。　　

5、3事故處理：發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知監理及甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理，或參照爭議解決條款。　　

5、4文明施工：本工程以總平面紅線範圍作爲施工場地，施工平面佈置須考慮周全，並經甲方審覈後方可實施。　　

5、5乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規範、條例。遵守甲方的現場管理規定。　　

5、6乙方現場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。　　

5、7施工期間，乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建築垃圾等，做到場清。工程建設中每個樓層的多餘材料、建築垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物。　　

5、8乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規定，辦理施工場地交通、噪音、環境衛生和場外污染等有關手續，發生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。　　

5、9現場用水用電管理　　

5、

9、1乙方用電用水必須安裝水錶、電錶（乙方水、電錶安裝及移位須報甲方同意）。安裝完成後雙方共同抄底度數，並簽字認可。　　

5、

9、2施工中根椐水、電錶用量按供電局、自來水公司規定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單爲準。　　

5、

9、3乙方負責提供本工程範圍內分包單位施工用水用電的39;接口，其水電費用由分包單位自理。　　十

一、其他　　

1、乙方對甲方指定分包單位的配合及管理　　

1、1甲方指定分包的工程範圍見本協議附件四。　　

1、2對甲方指定分包的工程，乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收取：　　

1、

2、1普通水電工程按中標價的2%收取；　　

1、

2、2售樓部土建工程按中標價的1%收取；　　

1、

2、3外牆保溫隔熱、外牆塗料工程按中標價的

1、5%收取。　　

1、3按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。　　

1、4指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。　　

1、5乙方對工程進度、安全及文明協助管理。　　

1、6乙方應對分包商的施工進度計劃進行彙總分析，對施工中有矛盾的地方進行協調並提出解決辦法。　　

1、7乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯繫，並在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認，否則，由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合，由分包方負責並承擔乙方的損失。　　

1、8提供標高、定位點線等。　　

2、乙方分包管理　　

2、1乙方未經甲方書面同意，不得將本合同承包內容或任何分項工程對外進行轉包。　　

2、2乙方分包要求　　

2、

2、1分包須經甲方及監理書面批准，並向甲方及監理單位提供分包單位資質證書、分包合同、分包工程施工方案。　　

2、

2、2乙方應在分包施工現場派駐監督管理人員，對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行爲，均視爲乙方違約。　　

2、

2、3乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容並經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間，經甲方、監理確認後執行。　　

4、銷售配合　　

3、1甲方將根據銷售需要，安排施工現場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現場進行清理，並作好相應的安全防護措施。　　

3、2爲配合銷售而需要提前施工的項目，應按甲方的書面要求及時安排施工完畢，要求如下：　　

3、

2、1按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移。　　

3、

2、2樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入戶門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、牆面抹灰、油漆及樓梯欄杆的安裝。　　

3、

2、3樣板間內的牆面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。　　

3、

2、4樣板間外施工通道的上層防護措施應按規範做好。　　

3、

2、5樣板間外施工用安全網，在樣板間開放前應換用新購置的安全網。　　

3、

2、6以上工程內容若在乙方承包範圍（清單報價書）外，費用由甲方支付。　　

3、

2、7如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作，甲方可另請其他施工單位進行施工，所發生的費用甲方有權從應付乙方的工程款中扣除；若因甲方要求增加部分工程，以現場簽證的形式支付相關費用。　　十

二、協議解除　　

1、除本協議約定的解除條件外，經甲乙雙方協商一致，也可以解除本協議。　　

2、當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解後以分包的名義分別轉包給他人，甲方有權解除本協議。　　

3、因不可抗力致使合同無法履行的，甲乙雙方可以解除本協議。　　

4、甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時，應以書面形式向對方發出解除合同通知，並在發出通知前7天告知對方，通知送達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，可依本合同有關的約定處理。　　

5、合同解除後，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護，並在____日內向甲方完成移交工作。甲方應爲乙方的撤出提供必要條件，乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續擅自撤場的，應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據甲方要求完全撤出施工現場並辦理完決算手續後支付。　　

6、甲方不支付乙方因撤出施工現場所發生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨合同，並承擔相應損失。　　

7、乙方退場條款：無論何種原因導致合同解除的，爲保證工程項目的順利完工並交付購房人使用，保證雙方糾紛的順利解決，乙方均應在合同解除達成協議或解除合同通知送達之日起1____日內清退出場，否則，乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金。乙方在履行本協議過程中，無論以何種理由起訴甲方，甲方爲保證工程的順利完工和交付購房人，以及爲維護社會穩定，均可要求乙方立即退場，退場辦法按上述規定辦理　　

8、甲方依照法律規定和合同約定行使合同解除權時，乙方投入施工的工程費用，只按工程直接費進行結算。　　

9、因乙方違約造成合同解除（如：乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現合同承諾等），應賠償甲方一切經濟損失，並按上述退場條款的約定退場。　　

10、因甲方無力支付工程款，並未提出有效的經認可的辦法，乙方有權爲維護自身利益而停止繼續施工。其停止施工期間的費用和其後的一切損失，甲方有責任給予賠償　　1

1、在竣工時，須提交竣工資料4套。　　十

三、合同生效與終止、爭議的處理　　

1、本補充協議自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金後生效。　　

2、除正常質量保修外，甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務，本合同即告終止。　　

3、本補充協議一式陸份（其中正本貳份），甲、乙雙方各執正本壹份、副本貳份。　　

4、本補充協議系《觀景上東建築工程施工合同》的非實質性補充，若二者不一致處，以本補充協議爲準。　　

5、本協議在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成提交____市仲裁委員會仲裁。　　甲方：__________蓋章乙方：__________蓋章　　法定代表人：__________法定代表人：__________　　電話：__________電話：__________　　傳真：__________傳真：__________　　開戶銀行：__________開戶銀行：__________　　銀行賬號：__________銀行賬號：__________　　簽訂合同代表：__________簽訂合同代表：____日期：____日期

基礎建設施工的合同範本 篇30

發包人（全稱）：承包人（全稱）：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：

1。工程名稱：

2。工程地點：

3。工程立項批准文號

4。資金來源：

5。工程內容：

羣體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》（附件1）。

6。工程承包範圍：

計劃開工日期：年月日。

計劃竣工日期：年月日。

工期總日曆天數：天。工期總日曆天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日曆天數爲準。

三、質量標準

工程質量標準：

1。簽約合同價爲：

人民幣（大寫）(￥元)；

其中：

（1）安全文明施工費：

人民幣（大寫）(￥元)；

（2）材料和工程設備暫估價金額：

人民幣（大寫）(￥元)；

（3）專業工程暫估價金額：

人民幣（大寫）(￥元)；

（4）暫列金額：

人民幣（大寫）(￥元)。

2。合同價格形式：

項目經理

承包人項目經理：

本協議書與下列文件一起構成合同文件：

（1）中標通知書（如果有）；

（2）投標函及其附錄（如果有）；

（3）專用合同條款及其附件；

（4）通用合同條款；

（5）技術標準和要求；

（6）圖紙；

（7）已標價工程量清單或預算書；

（8）其他合同文件。

在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬於同一類內容的文件，應以最新簽署的爲準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。

1。發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

2。承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

3。發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。

八、詞語含義

本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

本合同於年月日簽訂。

十、簽訂地點

本合同在簽訂。

十一、補充協議

合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份數

本合同一式份，均具有同等法律效力，發包人執份，承包人執份。

發包人：(公章)承包人：(公章)

法定代表人或其委託代理人：法定代表人或其委託代理人：

（簽字）（簽字）

組織機構代碼：組織機構代碼：

地址：地址：

郵政編碼：郵政編碼：

法定代表人：法定代表人：

委託代理人：委託代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

電子信箱：電子信箱：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

基礎建設施工的合同範本 篇31

甲方：乙方：

第一條 工程概況：

項目名稱：小區住宅樓

項目地點：

第二條 產品的名稱、規格、型號、數量和價格：合同總價￥ 人民幣 ： 合同總價包括各種配電箱的加工製作、配電箱的裝卸、運輸、堆放至招標單位指定地點、產品檢測費、管理費、稅金、現場配合驗收、因質量問題引起的維修和更換、技術指導及技術培訓等所發生的一切費用。

第三條 交貨地點：小區工地現場甲方指定地點

第四條 交貨時間：__年 月 __年內不出現生鏽、漆膜脫落、龜裂等現象。

第六條 產品的交貨驗收及保管方式

6. 1乙方必須按甲方要求運抵卸貨地點，否則，甲方有權拒收貨物。

6.2合同簽訂時乙方提供的樣本、樣品甲方進行封存，作爲產品驗收的依據。

6.3 貨到甲方指定的地點以後通知甲方、監理公司、工程安裝承包方進行驗收，若貨物與進貨數目不相符，或有損壞，或者貨物的包裝、品種、型號、規格、質量等不符合合同規定，甲方有權拒收全部或部分貨物，乙方須按照甲方要求收回或補齊，乙方實際交貨時間以乙方最終補齊貨物時間爲準。參與交貨驗收的單位在貨物清單上共同簽字，並填寫交貨驗收合格證明，此合格證明爲乙方交貨的憑證，也是乙方申請付款的必要依據。

6.4貨物在交貨驗收合格前所有權不轉移，產品的包裝、成品保護、貨物的丟失、損壞的風險由乙方承擔。

6.5乙方在交貨的同時應向甲方提交產品合格證、使用說明書等相關資料，否則，甲方有權拒收貨物。

6.6.對乙方所供產品，甲方有權隨機抽樣送檢，如送檢產品質量不符合相應國家或行業標準，甲方有權對乙方提出索賠。

6.7.產品質量必須通過國家檢測機構相關部門驗收標準爲準。

6.8.爲確保乙方所供產品質量，供需雙方需對產品質量層層把關。在生產期間，甲方有權指派相關人員進駐乙方廠區跟蹤檢查。

第七條 貨款支付方式

7.1 本工程不支付預付款。

7.2.驗收款：每批貨送達工地現場，並且該批貨款達到合同總價的60%時，經驗收合格付款手續齊全後 5日內支付該批貨款30%的進度款。

7.3.進度款付至合同總價的70%暫停。

7.4.配電箱安裝調試完成，經甲方驗收合格，資料交付齊全、正確、有效，手續完備，並按實結算後, 5日內支付至結算總價的90%。

7.5. 保脩金爲 0%。

保修期爲二年，保修期達到二年後如甲方或物業公司對產品質量沒有異議，則在 5個工作日退還保脩金。

第八條 變更處理方法在本合同規定交貨時間的 0個工作日前，甲方如須改變所訂產品的規格型號和數量及發貨時間、到貨時間，乙方只可對因規格型號和數量的變化而造成的價差調整合同金額，但不得就甲方的變更行爲收取任何費用。

第九條 產品保修、補貨約定

9. 1產品保修期年,時間從甲方工程竣工驗收之日起計。

9.2 保修期因乙方產品質量出現的問題負責免費更換，乙方在接到甲方更換的要求後24小時內進行更換本合同規定的質量要求的產品。

否則甲方有權單方面選擇其他單位的產品，因此發生的費用從保脩金中扣除，而且乙方須對此造成的結果繼續負責。

9.3 應接受甲方和甲方物業管理公司的補貨要求，不得藉故拒絕補貨或推遲補貨;補貨單價參照原合同，補貨日期爲接到通知後5天，由乙方送貨到甲方或甲方物業管理公司，並由乙方負責卸貨。

第十條 違約責任

10. 1合同簽訂後，除出現不可抗力的情況外，合同雙方必須履行合同各項條款。

倘若無法履行合同時，違約者需向對方支付本合同總價的 0%作爲不能履行合同之賠償。

10.2乙方未按合同規定日期交貨，乙方須支付甲方逾期部分貨款總額每天千分之三的違約金，並依法賠償因此給甲方造成的損失，逾期交貨超過 0天的，甲方有權單方面終止合同。

10.3因爲產品質量問題致使沒有一次性通過工程竣工驗收的，乙方應立即無償換貨並在7天內向甲方交送本合同規定的合格產品，向甲方支付未通過安裝驗收部分產品價款的5%違約金。

乙方逾期 0天未交送合格產品的，或者因爲產品質量問題致使第二次沒有通過安裝驗收的，甲方有權單方解除本合同，乙方應向甲方退還該部分不合格產品的貨款，並支付該部分價款 0%的違約金。

10.4乙方依法承擔因爲產品質量問題而給甲方、第三方造成的損失。

10.5因爲貨物的包裝、品種、型號、規格、包裝、數量、質量問題致使未通過交貨驗收的，視爲沒有交貨;乙方提供的貨物與甲方確定的樣品不符，視爲沒有交貨因此造成逾期交貨的，按照本合同關於逾期交貨的有關規定執行。

10.6對因產品缺陷造成的人身、財產損害，乙方應根據《中華人民共和國產品質量法》等相關法律規定賠償。

第十一條 甲、乙方雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完成履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免除承擔違約責任。

第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，協商不成時，向本合同履行地有管轄權的人民法院提請訴訟。

第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，並按本合同規定將貨款結算以後終止。

第十四條 本合同在執行期間，如有未盡事宜，經甲乙雙方協商，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

第十五條 本合同用中文書寫，一式陸份，雙方各執叄份，具同等效力，未盡事宜，協商解決。

甲方： 乙方：置業有限公司

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

簽訂日期： 簽訂日期：