2024定做合同十篇
2024定做合同 篇1
定作方：＿＿＿＿＿＿
承攬方：＿＿＿＿＿＿
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
｜定作物品｜ ｜ ｜ ｜價款或酬金 ｜ 交貨數量及交貨期限 ｜
｜ ｜規格型號｜計量單位｜數 量｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜名或項目｜ ｜ ｜ ｜單價｜總金額｜合計
二、定作方帶料
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜材料名稱｜規格型號｜計量單位｜數 量｜質 量｜提供日期｜消耗定額｜單 價｜總金額｜
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交（提）貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作爲本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 定作方 ｜ 承攬方
｜單位名稱（章） ｜單位名稱（章）
｜單位地址： ｜單位地址：
｜法定代表人： ｜法定代表人：
年月日 年月日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
2024定做合同 篇2
承攬人：________________
定做人：________________
定做人委託承攬人制作________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 定做成品
1、定做成品名稱爲：________________________________________;
2、定做成品規格爲：________________________________________;
3、定做成品數量爲：________________________________，單位爲：________
第二條 定做成品質量要求
定做成品的質量要求爲：________________________________________，
(定做物品，需封存樣品的，應寫明要由雙方代表當面封籤，並妥爲保存，做爲驗收依據。)
第三條 原材料的提供辦法、規格、數量、質量、期限
1、承攬人提供原材料的數量爲：________消耗定額爲：________，規格爲：________
2、定做人對原材料檢驗期限是：________，承攬人隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定做物質量時，定做人有權要求重做、修理、減少價款數或退貨。
3、原材料交付或提取日期的計算，參照合同第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙的提供辦法、期限
1、技術資料、圖紙由________方提供。
2、提供方提供技術資料、圖紙的期限爲：________________________。
3、承攬人在依照定做人的要求進行工做期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應及時通知定做人;定做人應在日/月內回覆，提出修改意見。承攬人在規定時間內未得到答覆，有權停止工做，並及時通知定做人，因此造成的損失，由定做人賠償。
4、保密要求：________________________________。(注意，承攬人對於承攬的工做，定做人是否要求保密，要明確約定。如果定做人要求保密，承攬人應嚴格遵守，未經定做人許可不得留存技術資料和複製品。)
第五條 報酬
承攬人按合同有關要求交付全部定做物時，定做人付給承攬人價款(或酬金)——元。(若有國家或主管部門規定，則應按該規定執行。)
第六條 驗收標準和方法
1、驗收標準爲本合同規定的質量要求、圖紙、樣品。
2、驗收期限爲：_________
①定做人應按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工做。
②驗收前，承攬人應向定做人提交必需的技術資料和有關質量證明。
3、保證期限爲：_____________
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目，由雙方協商保證期限。保證期內發生問題，除定做人使用、保管不當原因而造成質量問題以外，定做物成品由承攬人負責修復或退換。
4、雙方當事人對承攬的定做物和項目質量，在檢驗中發生爭議時，可由________質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨時間和地點
1、交(提)定做物期限爲：_____________。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應在事先與對方達成協議。承攬人自備運輸工具交送定做物的，以定做人接收的戳記日期爲準。委託運輸部門運輸的，以發運定做物時承運部門簽發戳記期爲準;自提定做物的，以承攬人通知的提取日期爲準。(雙方當事人不同意以上計算方法，可以另行約定。)
2、交貨地點：______
第八條 包裝
1、包裝定做物的材料：
2、包裝定做物的方式：
3、包裝定做物的標準與要求：
4、包裝定做物的費用由________一方負擔。
第九條 運輸
1、本次定做承攬中，採用_____運輸方式。
2、本次定做承攬中的運輸費用由——————一方承擔。
第十條 結算
1、定做人應在承攬人交付符合要求定做物的——日/月內，與承攬人結算。
2、定做人採用(寫明是現金結算，還是轉賬結算，還是銀行匯款結算)做爲結算方式。
第十一條 定金與預付款
1、承攬人要求定做人交付定金;定做人不履行合同，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應雙倍返還定金。
2、定做人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款;定做人不履行合同的，可以把預付款抵做違約金和賠償金，有餘額的，定做人可以請求返還。
第十二條 承攬人的違約責任
1、承攬人未按合同規定的質量交付定做物，定做人同意利用的，應按質論價;定做人不同意利用的，承攬人應負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經修整或調換後，定做物仍不符合合同規定的，定做人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
2、交貨時間到期，承攬人交付定做物數量少於合同規定，定做人仍然需要的，承攬人應照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定做人不需要的，定做人有權解除合同，由此造成的損失由承攬人賠償。
3、承攬人未按合同規定包裝定做物，需返修或重新包裝的，應負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定做人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應向定做人支付該不合格包裝物低於合格包裝物的階值部分。因包裝不符合合同規定造成定做物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
4、承攬人逾期交付定做物，應向定做人償付違約金——元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的——‰償付違約金。未經定做人同意，提前交付定做物，定做人有權暫不接收。
5、承攬人不能交付定做物，應向定做人償付不能交付定做物的價款總值的——%(一般爲10%～30%)或酬金總額的______%(一般爲20%～60%)的違約金。
6、異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做人代保管時，承攬人應支付定做人實際支付的保管費、保養費等。
7、實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收入時，承攬人除按合同規定負責運到正確指定地點或接收人處，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
8、由保管不善致使定做人提供的包裝、設備及其他物品毀損滅失的，承攬人應向定做人償付定做人因此造成的損失。
9、承攬人隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定做物質量的，定做人有權要求重做、修理、減少價款或退貨。
第十三條 定做人違約責任
1、定做人中途變更定做物的數量、規格、質量或設計等，應賠償承攬人因此造成的損失。
2、定做人中途終止合同，定做人償付承攬人未履行部分價款總值的——%(一般爲10%～30%)的違約金。
3、定做人未按合同規定的時間和要求向承攬人提供技術資料或包裝物的，沒有做好必要的準備工做致使承攬人無法開始工做的，承攬人有權解除合同，定做人應賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同，除交付定做物的日期得以順延外，定做人應償付承攬人停工待料的損失。
4、定做人逾期領取定做物，應支付違約金——元，應向承攬人支付保管費、保養費等。定做人逾期6個月不領取定做物的，承攬人有權將定做物變賣，所得價款在扣除報酬、保管費、保養費後，退還給定做人;變賣定做物所得少於報酬、保管費、保養費時，定做人還應補償不足的部分;如定做物不能變賣，定做人應賠償承攬人的損失。
5、定做人逾期付款，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的_____‰償付違約金。
6、定做人無故拒收定做物的，應賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、定做人變更交付定做物地點或接收人時，要承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
1、在合同履行期內，由於不可抗力，致使原材料毀損、滅失的，定做人不對承攬人負賠償責任。
2、在合同履行期內，由於不可抗力，致使定做物毀損、滅失的，承攬人在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應採取積極措施，儘量減少損失。
3、在合同履行期之後，由於不可抗力，致使定做物毀損、滅失的，承攬人不能免除違約責任，除非是定做人遲延接受或無故拒收，此時，定做人應向承攬人承擔損害賠償責任。
第十五條 爭議解決方式
履行本合同時，若當事人發生爭議，雙方應協商解決;協商不成，可向_______仲裁委員會申請仲裁。(如果不同意仲裁的，只能向人民法院起訴。)
第十六條 合同的變更或解除
經雙方當事人協商一致，本合同可以變更或解除。
第十七條 雙方約定的其他事項本合同一式_____份，定做人和承攬人各持一份。
定做人：________(簽章) 承攬人：________(簽章)
定做人地址：________ 承攬人地址：________
簽訂日期：_____年____月___日 簽訂日期：_____年____月___日
2024定做合同 篇3
定作人(甲方)：
承攬人(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自願、協商一致和誠實信用的原則，現就電瓶產品委託乙方加工製作的相關事宜，特簽訂本合同：
第一條合作內容
加工定作內容：就乙方目前生產的20多個品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。
第二條合同期限
自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。
第三條加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式爲：由甲方提供原材料，乙方進行加工製作，生產出成品後，向甲方交付產品，乙方收取加工勞務費。
2、在本合同期限內，生產原材料和成品的所有權均系甲方所有，乙方只具有收取勞務費的權利和義務。
3、關於其加工製作過程中的稅、費等問題由雙方另行協商確定。
第四條加工勞務費
乙方完成甲方定作的工作量後甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。
第五條雙方的權利與義務
1、本合同期限內，甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所
需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用於原材料和產品堆放，甲方對原材料享有所有權，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，並按生產進度的需要發放原材料。
2、甲方有權監督乙方進行加工製作，如發現存在不合格產品的，甲方可拒絕接收成品，並有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產的成品，分批次向甲方移交。
4、未經甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等)。
5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產。
6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認爲有需要對生產的產品辦理質押等手續的，乙方應全面配合。
第六條驗收標準
乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業標準執行乙方
下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條違約責任
1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的，則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條其他
1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同相沖突的，以補充協議爲準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
2024定做合同 篇4
供方：_________(以下簡稱甲方)
需方：_________(以下簡稱乙方)
經雙方洽談，根據《中華人民共和國合同法》有關規定，特簽訂以下合同：
一、合同內容：
1、辦公桌臺：規格140×70×76cm，附櫃：120×42cm，用_________製作。
2、書櫃：規格140×40×200h(cm)。_________爲主材製作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公傢俱的款式按樣板製作。
二、數量、單價及金額：
製作辦公桌椅共_________套，桌臺爲_________元/套(含附櫃)，椅子爲_________元/張，_________個 _________書櫃，爲_________元/個。總金額：_________元。(備註按已有的規格、款式、尺寸、質量現場量取後製作)。
以上價格爲不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。
三、質量要求：
甲方按乙方要求製作樣板，樣板須經乙方認可並封板，甲方按樣板生產、交貨，如有製作問題由甲方負責修改。(注：用料、材質、尺寸必須按乙方樣板，如果末按乙方樣板生產，而導致教職工無法使用由甲方負責更換，並承擔相應的經濟責任。)
四、加工、售後服務方式：
甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照合同規定選用原材料，並接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響辦公傢俱的質量時，乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期爲_________年，在保修期內，傢俱出現質量問題，甲方應免費修理(包括材料費和工時費)。
在保修期內，因同一嚴重質量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關證明，甲方應爲乙方免費調換同規格型號、同樣式的產品。
五、交貨時間及地點：
在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。
產品自交貨之日起90日內，發生嚴重質量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式：
甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板爲標準。驗收合格，雙方辦理交接手續。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格爲止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：
包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限：
即貨到驗收合格後付總貨款的90%，扣留10%貨款爲一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
九、違約責任：
1、甲方違約責任：
(1)甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。
(2)甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
(3)甲方未按合同規定的質量交付傢俱或完成工作，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
(4)甲方未按合同規定包裝傢俱，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成傢俱的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
(5)甲方逾期交付標的物，應當按照合同規定，向乙方償付違約金;合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
(6)甲方實行代運或送貨的標的物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任：
(1)乙方中途變更標的物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
(2)乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
(3)乙方如無故超過合同規定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
(4)超過合同規定期限領取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實際支付的保管、保養費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的，甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給乙方;變賣標的物所得少於報酬、保管、保養費時，乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣，應當賠償甲方的損失。
(5)無故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
(6)變更交付標的物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由於人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經雙方協商或有關機關證明，可免予承擔經濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發生糾紛的，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜，須經雙方協商修訂，協商不成按合同法有關規定執行。
本合同一式貳份，雙方各執一份，自簽字之日起生效。
甲方：_________ 乙方：_________
地址：_________ 地址：_________
甲方代表：_________ 乙方代表：_________
電話號碼：_________ 電話號碼：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
銀行帳號：_________ 銀行帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
2024定做合同 篇5
委託方(甲方)：
承攬方(乙方：
一、委託加工項目：
以雙方約定的加工項目爲主(合同附件,加工工藝單，定做尺碼單等)
二、委託加工方式
1.乙方包工包輔料。乙方必須依照合同規定選用輔料，所選輔料必須符合質量要求，不能以次充好。
2.由甲方提供面料、包裝、商標、吊牌、防僞標識等。乙方在生產過程中應該嚴格把控面料的使用，及以上約定的輔料的使用，不得浪費，損壞率不得超過2%，超出部分按照每套10元從我公司採購原樣。
三、質量要求及技術標準
1.質量要求嚴格按照樣衣或雙方約定的質量標準進行生產。
四、乙方對質量負責的範圍及期限
1.面料、輔料質量的確認;(所有面料，輔料有質量問題的，應該在沒有開始裁剪或加工前，報甲方確認或者及時更換，凡是由於乙方人員私自對有質量問題而繼續使用的或隱藏不報的，由乙方承擔該批面料，輔料的所有費用。(原材料價格及運費，稅票等)
2.顏色、尺碼規格的確認;(同上一條處理方法相同)
3.縫紉手工藝的確認;(按照約定的工藝要求或者工藝單具體要求操作)
4.其他內在隱藏的質量問題的確認;(包括，但不僅限於粘襯，或者由於使用了不符合規定的輔料或改變做工方法而引起的隱藏性質量問題)
5.乙方負責該批委託加工產品銷售期內的質量問題;
6.乙方在合同期內對質量責任需支付保證金。
7.甲方允許乙方製作誤差率爲千分之二。(所有由於製作失誤而產生的次品，應該原樣封存保留，同剩餘面輔料一同退回甲方)
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方提供服裝款式、樣衣或者標誌圖案等圖樣的技術資料;乙方應該妥善保管，不得轉借，轉讓第三方使用。
2.乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
3.未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品或者相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準)，並派業務員跟單，其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
2.於甲方指定的地點：上海市奉賢區南橋鎮金軒路88號交貨。
3.運輸方式爲專車快遞;運費由乙方承擔。
八、交付金額及銷售期限
1.第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認後，交付總貨款的_________%;
2.在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付餘款的_________%;
3.銷售期限：_______________________。
九、結算方式
1.在乙方交貨後，由乙方：1、開具增值稅專用發99票交由甲方。2、不含增值稅專用發99票
2.甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶爲：
銀行戶名：_______________________
開戶銀行：_______________________
銀行賬號：_______________________
十、違約責任
1.乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨的：(除經過甲方同意予以免責的)其他均按照以下方式執行，逾期3天內(含3天)加工費按照總加工費用的97%結算;逾期5天內(含5天)按照總加工費的95%結算;逾期10天內的按照90%結算;逾期15天以上的，按照70%結算;逾期20天以上的按照50%;30天以上的本公司有權拒付加工費，且由乙方承擔違約金，違約金爲合同總金額的50%;
2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3.乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，並視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
4.乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的10%支付違約金;
5.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯繫，乙方若有此行爲，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。
6.乙方對此合同中所有關於甲方的公司資料具有保密權。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方須在甲方公司所在地人民法院予以訴訟。
十二、其它事項
本合同附件與加工工藝單，傳真件，複印件同主合同具有同等法律效力。
甲方(單位蓋章)：_________
乙方(單位蓋章)：_________
授權代表(簽字)：_________
授權代表(簽字)：__________
________年____月____日
_________年____月____日
2024定做合同 篇6
甲方：（簡稱甲方）
乙方：（簡稱乙方）
甲、乙雙方本着平等自願，誠實信用，互惠互利的原則，經雙方共同協商，簽訂合同條款如下：
第一條：甲方爲乙方提供水產品原料原產地中國：
1、大魷魚數量30噸規格200g以上/條，單價17元/kg，計人民幣51萬元。
2、小魷魚數量10噸規格100g—150g/條，單價12元/kg，計人民幣12萬元。
第二條：甲方必須保證原料的鮮度、質量，交貨時間爲_____年___月__日至_____年___月____日。地點：東港，如原料不符合要求，乙方有權退貨。
第三條：貨款結算及支付方式：用銀行承兌匯票、商業承兌匯票或匯款方式支付。_____年10月18日前先預付定金10%，餘款在魚貨驗收合格，交貨前付清。
第四條：違約責任，甲、乙雙方在一方當事人發生違約，按《經濟合同法》規定承擔違約責任。
第五條：甲、乙雙方在執行合同時發生爭議或糾紛，應本着雙方協商解決，協商不成，當事人任何一方可向人民法院提起訴訟裁決。
第六條：合同中未約定的事項，經雙方共同協商可以達成補充合同。
第七條：合同一經簽定具有法律效力，不能因銷售市場及價格因素變動而解除。
第八條：本合同一式四份，甲、乙雙方各二份，合同經雙方代表簽章之日起生效。
甲方:
乙方：
2024定做合同 篇7
：___
需方：___
簽定地點：___
簽定時間：_________年________月________日
本合同爲_____________(來料加工/包工包料).
產品名稱______
面料及號色______
款式說明______
單位______
單價______
所訂數量______
總金額______
供貨計劃ML____L________L____________LS合計人民幣金額(大寫)小寫
一、對所訂產品須執行國家有關規定和XX企業有關標準(相應產品執行相應的企業標準)需方應該按照提供的使用方法正確使用所訂產品(比如，一般西服外套馬甲以及純毛和含毛高的新產品需要乾洗)，在此條件，須對其新產品提供質量保證。
二、交貨地點以及交貨方式：
三、如無特殊聲明，所有產品按照提包裝進行包裝。包裝要求：___________每件獨立包裝
四、供方需認真做好各項服務工作，尤其是售後服務工作。如果由所提供服務因爲某種原因需要返修，但需方必須在收到服裝一週之內(或雙方共同指定的期限之內)一次性將需要返修服裝的數量和人員名單通知對方，收到此通知後，保證在兩週內(或雙方共同指定的期限內)完成返修工作。
五、結算方式：合同簽定需方預付款人民幣________(____________%)-______元，其餘貨款貨到付清
六、供方違約按總合同的____________%計，需方違約按總合同的______________%計。
七、供方提供合法的支票，匯款，轉帳，現金帳號
八、傳真件，附件合同簽字有效
九、供方開具北京市商業企業專用發票。
十、允許樣衣與批量生產服裝有色差(在國標範圍內)
供方名稱：_______需方名稱：_________-------北京法莎莉服裝服飾銷售中心
法定代表人：______法定代表人：__________
委託代理人：________委託代理人：__________
電話：______________電話：________________
郵編：______________郵編：________________
開戶銀行：_________開戶銀行：___________
帳號：______________帳號：______________
2024定做合同 篇8
承攬人：
定作人：
定作人委託承攬人制作——————，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條定作成品
1.定作成品名稱爲：
2.定作成品規格爲：
3.定作成品數量爲：——，單位爲：————
第二條定作成品質量要求
定作成品的質量要求爲：——，
(定作物品，需封存樣品的，應寫明要由雙方代表當面封籤，並妥爲保存，作爲驗收依據。)
第三條原材料的提供辦法、規格、數量、質量、期限
1.承攬人提供原材料的數量爲：——消耗定額爲：——規格爲：——
2.定作人對原材料檢驗期限是：——，承攬人隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定作物質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款數或退貨。
3.原材料交付或提取日期的計算，參照合同第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙的提供辦法、期限
1.技術資料、圖紙由——一方提供。
2.提供方提供技術資料、圖紙的期限爲：——————
3.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應及時通知定作人;定作人應在日/月內回覆，提出修改意見。承攬人在規定時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。
4.保密要求：————————(注意，承攬人對於承攬的工作，定作人是否要求保密，要明確約定。如果定作人要求保密，承攬人應嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料和複製品。)
第五條報酬
承攬人按合同有關要求交付全部定作物時，定作人付給承攬人價款(或酬金)——元。(若有國家或主管部門規定，則應按該規定執行。)
第六條驗收標準和方法
1.驗收標準爲本合同規定的質量要求、圖紙、樣品。
2.驗收期限爲：_________
①定作人應按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。
②驗收前，承攬人應向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
3.保證期限爲：_____________
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，由雙方協商保證期限。保證期內發生問題，除定作人使用、保管不當原因而造成質量問題以外，定作物成品由承攬人負責修復或退換。
4.雙方當事人對承攬的定作物和項目質量，在檢驗中發生爭議時，可由________質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨時間和地點
1.交(提)定作物期限爲：_____________。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應在事先與對方達成協議。承攬人自備運輸工具交送定作物的，以定作人接收的戳記日期爲準。委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記期爲準;自提定作物的，以承攬人通知的提取日期爲準。(雙方當事人不同意以上計算方法，可以另行約定。)
2.交貨地點：______
第八條包裝
1.包裝定作物的材料：
2.包裝定作物的方式：
3.包裝定作物的標準與要求：
4.包裝定作物的費用由________一方負擔。
第九條運輸
1.本次定作承攬中，採用_____運輸方式。
2.本次定作承攬中的運輸費用由——————一方承擔。
第十條結算
1.定作人應在承攬人交付符合要求定作物的——日/月內，與承攬人結算。
2.定作人採用(寫明是現金結算，還是轉賬結算，還是銀行匯款結算)作爲結算方式。
第十一條定金與預付款
1.承攬人要求定作人交付——元定金;定作人不履行合同，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應雙倍返還定金。
2.定作人可向承攬人給付——元預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款;定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘額的，定作人可以請求返還。
第十二條承攬人的違約責任
1.承攬人未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應按質論價;定作人不同意利用的，承攬人應負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經修整或調換後，定作物仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
2.交貨時間到期，承攬人交付定作物數量少於合同規定，定作人仍然需要的，承攬人應照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不需要的，定作人有權解除合同，由此造成的損失由承攬人賠償。
3.承攬人未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應向定作人支付該不合格包裝物低於合格包裝物的階值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
4.承攬人逾期交付定作物，應向定作人償付違約金——元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的——‰償付違約金。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權暫不接收。
5.承攬人不能交付定作物，應向定作人償付不能交付定作物的價款總值的——%(一般爲10%～30%)或酬金總額的______%(一般爲20%～60%)的違約金。
6.異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，承攬人應支付定作人實際支付的保管費、保養費等。
7.實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收入時，承攬人除按合同規定負責運到正確指定地點或接收人處，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8.由保管不善致使定作人提供的包裝、設備及其他物品毀損滅失的，承攬人應向定作人償付定作人因此造成的損失。
9.承攬人隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定作物質量的，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
第十三條定作人違約責任
1.定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應賠償承攬人因此造成的損失。
2.定作人中途終止合同，定作人償付承攬人未履行部分價款總值的——%(一般爲10%～30%)的違約金。
3.定作人未按合同規定的時間和要求向承攬人提供技術資料或包裝物的，沒有作好必要的準備工作致使承攬人無法開始工作的，承攬人有權解除合同，定作人應賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應償付承攬人停工待料的損失。
4.定作人逾期領取定作物，應支付違約金——元，應向承攬人支付保管費、保養費等。定作人逾期6個月不領取定作物的，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管費、保養費後，退還給定作人;變賣定作物所得少於報酬、保管費、保養費時，定作人還應補償不足的部分;如定作物不能變賣，定作人應賠償承攬人的損失。
5.定作人逾期付款，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的——一‰償付違約金。
6.定作人無故拒收定作物的，應賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.定作人變更交付定作物地點或接收人時，要承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
1.在合同履行期內，由於不可抗力，致使原材料毀損、滅失的，定作人不對承攬人負賠償責任。
2.在合同履行期內，由於不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應採取積極措施，儘量減少損失。
3.在合同履行期之後，由於不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人不能免除違約責任，除非是定作人遲延接受或無故拒收，此時，定作人應向承攬人承擔損害賠償責任。
第十五條爭議解決方式
履行本合同時，若當事人發生爭議，雙方應協商解決;協商不成，可向_______仲裁委員會申請仲裁。(如果不同意仲裁的，只能向人民法院起訴。)
第十六條合同的變更或解除
經雙方當事人協商一致，本合同可以變更或解除。第十七條雙方約定的其他事項本合同一式二份，定作人和承攬人各持一份。
定作人：(簽章)
定作人地址：
承攬人：(簽章)
承攬人地址：
簽訂日期：——年——月——日
2024定做合同 篇9
合同編號：____________
定作人：________________________
簽訂地點：______________________
承攬人：________________________
簽訂時間：________年____月____日
第一條 定作物、數量、報酬、交貨期限
定作物名稱
規格型號
計量單位
數量
報酬
交貨期限及數量
單價
金額
合計
合計人民幣金額(大寫)：
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 承攬人提供的材料
序號
材料名稱
牌號商標
規格型號
生產廠家
計量單位
用料數量
質量
單價
金額
(注：空格如不夠用，可以另接)
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限
__________________________________________
第四條 定作物的技術標準、質量要求
___________________________________________
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件
__________________________________________
第六條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求
__________________________________________
第七條 承攬人發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在________日內向定作人提出書面異議。
定作人應在收到書面異議後的________日內答覆。
第八條 定作物的包裝要求及費用負擔
___________________________________________
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條 定作物交付的方式及地點
___________________________________________
第十一條 定作物檢驗標準、方法、地點及期限
___________________________________________
第十二條 定作人在________年________月________日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元。
第十三條 報酬及材料費的結算方式及期限
____________________________________________
第十四條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________________元。
第十五條 本合同解除的條件
____________________________________________
第十六條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十七條 違約責任：__________________________
第十八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項：_________________________
定作人
定作人(章)：
住所：
法定代表人：
居民身份證號碼：
委託代理人：
電話：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
承攬人
承攬人(章)：
住所：
法定代表人：
居民身份證號碼：
委託代理人：
電話：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
鑑(公)證意見：
鑑(公)證機關(章)
經辦人：
2024定做合同 篇10
供方：_________(以下簡稱甲方) 需方：_________(以下簡稱乙方)
第一條 ，產品名稱、價格、數量。
第二條 ，交貨地點及時間。
1、地點：________________________。
2、時間：自本合同簽訂且乙方收到預付款後20日內。
第三條 ，加工形式。
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認後，再進行批量生產。
2、採取乙方包工包料並提供全部輔料的方式。
3、貨物到達甲方指定地點後，甲乙雙方依據訂貨清單進行清點驗收，並辦理交接簽字手續。
第四條 ，甲方責任。
1、甲方通過服裝款式及面料後，在合同生效及執行過程中不得擅自更改。
2、甲方定好量體時間，保證人員齊全。
3、按此合同付款日期，按時付款。
第五條 ，乙方責任。
1、乙方須保證產品質量，如有製作問題，乙方須負責修改
2、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方千分之二/每日的貨款作爲違約金。
第六條 ，結算方式。
1、支票結算。此合同簽訂後三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額，依據實際製衣件數，經雙方認可後的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物並驗收合格後，須在三十日內付清乙方全部貨款。如有延誤，每日須加付千分之二的滯納金。
第七條 ，本合同有效期自簽訂之日起生效，到全部貨款結清之日爲止。
第八條 ，此合同經雙方簽字蓋章後生效。如有一方在有效期內欲終止合同，需賠償對方百分之三十的貨款作爲違約金。本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方業務代表：____________ 乙方業務代表：____________
甲 方 蓋 章：____________ 乙 方 蓋 章：____________
日 期：____________ 日 期：____________