2022數據合同(精選3篇)

來源:瑞文範文網 2.25W

2022數據合同 篇1

甲方:

2022數據合同(精選3篇)

乙方:

根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規,經甲、乙雙方協商一致,由甲方按乙方提出之要求,提供以下軟件產品及服務,具體內容如下:

第一條 合同標的軟件名稱爲:_________,軟件版本號爲:_________。該軟件系統使用數據庫爲_________,用戶數爲_________個。

第二條 產品質量、技術標準按下列第_________項執行:

(1)國家標準;

(2)行業標準;

(3)企業標準;

(4)甲、乙雙方商定的其他質量、技術要求,具體內容爲:_________。

第三條 產品包裝標準

按下列第_________項執行:

(1)國家或業務主管部門有關技術規定;

(2)甲、乙雙方商定的其他標準,具體內容爲:_________。

第四條 出賣人承諾

1、甲方承諾本合同軟件由原廠商供應並完全符合廠商規定的質量、規格、性能及標準,甲方並保證本合同軟件在正確安裝、正常使用和維護的情況下運行良好。

2、甲方向乙方承諾以上軟件產品系經嚴格測試、成熟穩定、無病毒及重大缺陷的軟件產品。

3、甲方承諾以上產品無任何著作權歸屬的糾紛,並承諾以上產品皆爲可執行的軟件產品,未在其中設置任何妨礙軟件正常運行的限制措施。

4、其他承諾:_________。

第五條 配合

1、甲方應爲乙方提供相關軟件產品及相應的技術文檔,有責任對乙方相關人員進行管理、操作、使用及技術培訓。

2、乙方應按甲方要求提供合同所規定的軟件產品所需的硬件設備及硬件環境,並有責任爲甲方提供便利的工作條件。

3、乙方有責任爲甲方的實施工作進行內部各部門、各營業部的協調,調動相關資源,配合甲方按進度完成項目實施。

4、乙方有責任按甲方要求與相關第三方溝通。

第六條 驗收

1、乙方應在系統實施完畢後一週內進行驗收。若乙方屆時未提出拒絕驗收的合理理由,則視爲乙方已驗收合格。

2、驗收標準:驗收的內容及功能以甲方提供的手冊爲準。

3、甲方在接到乙方書面異議後,應在_________天內負責處理,否則,即視爲默認乙方提出的異議和處理意見。

第七條 貨款支付

1、乙方應付給甲方以下款項_________,共計人民幣_________(大寫_________)元。

2、甲乙雙方確定後當日預付定金_________%(人民幣_________元整)。

3、軟件安裝當日,乙方付給甲方_________%(人民幣_________元整)。

4、甲方須於收到乙方款項後三個工作日內,將合法的報銷憑據提供給乙方。

第八條 結算方式

按下面第_________方式匯至乙方帳戶:

(1)支票;

(2)銀行匯票;

開戶名:_________;開戶行:_________。

第九條 買受人的使用

乙方應當按甲方所提供的相關軟件的操作手冊進行操作,以確保系統運行安全可靠。

第十條 售後服務

1、甲方承諾對乙方提供24小時不間斷電話技術支持服務。

2、當出現電話技術支持及遠程維護所不能解決的交易系統重大事故時,甲方相應技術支持人員應當在最短時間內進行現場處理。

3、若乙方將來改用或增用第三方產品,甲方應提供必要的支持。乙方改用第三方產品時,本合同即終止。

4、如因主管機關變更交易規則或數據接口,在乙方按時支付合同價款及維護費的情況下,甲方應保證在規定的最後期限前完成對甲方軟件產品的修改。

5、對於乙方在使用甲方相關軟件產品過程中產生的個性化需求及由此產生的定製化開發要求,乙方應向甲方售後服務機構提出。甲方應及時給以評估和答覆,必要時另行立項開發。

6、從合同涉及的軟件產品投入使用之日起,相關服務及維護溶於櫃檯系統,但因乙方自身原因造成系統不能正常運行,要求甲方提供服務,甲方所產生的費用由乙方承擔。

第十一條 版權

1、對甲方提供的技術資料,乙方應負責保密並保證以本合同約定的方式使用,乙方的此項責任並不因本合同的終止及無效而解除。

2、甲方對合同涉及的軟件產品及相關文檔擁有獨立版權。乙方不得許可第三方使用或作他用,並不得向第三方公開及轉讓。

3、乙方不得自行復制、仿製相關軟件產品,並不得使用於本合同未涉及的其它地點。

4、乙方不得對軟件自行修改,對修改後軟件的使用效果甲方不作質量保證,並且乙方亦不得向任何第三方提供修改後的版本。

第十二條 逾期責任

1、乙方應按合同約定支付價款,逾期支付超過10天的,乙方每日應按遲延付款金額的萬分之_________向甲方支付違約金。

2、如因甲方的原因造成不能按合同期限完成實施,超過10天的,甲方按遲延一日支付合同金額萬分之_________向乙方支付違約金,但承擔額不超過合同金額的_________%。

第十三條 聲明及保證

甲方:

1、甲方爲一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。

2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。

3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

甲方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

乙方:

1、乙方爲一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。

2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。

3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

乙方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十四條 保密

甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業祕密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限爲_________年。

第十五條 通知

1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下:_________。

3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第十六條 合同的變更

本合同履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成爲合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。

第十七條 合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。

第十八條 爭議的處理

1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十九條 不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成爲不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須爲此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。

4、本合同所稱"不可抗力"是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本合同簽訂日之後出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成爲不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行爲或法律規定等。

第二十條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十一條 補充與附件

本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均爲本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第二十二條 合同的效力

1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2、本協議一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。

3、本合同的附件和補充合同均爲本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

委託代理人(簽字):_________ 委託代理人(簽字):_________

簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________

_____年____月____日 _________年____月____日

2022數據合同 篇2

甲方:____________________________

乙方:____________________________

甲乙雙方經友好協商,就甲方使用《_____》有關事宜,簽訂本協議,雙方共同遵守。

1.甲方同意使用____________ 類,其購買價格爲______元人民幣。

2.乙方保證按甲方的購買要求提供如下數據:______。

3.乙方提供的國內外標準題錄數據應包含______年______月______日前出版的、尚處有效期內的標準。

4.乙方應及時提供更新服務,更新週期爲______。

5.所有標準的更新週期均按標準正式出版日期計算。

6.甲方使用乙方的提供的國內外標準題錄數據庫價格爲______元人民幣,協議簽定後的______天內甲方一次付清。

8.國內外標準題錄數據庫的年更新費爲______元人民幣。每年的更新費應於更新前一個月內一次付清。

9.甲方保證所購的電子版國內外標準題錄數據庫僅限於在其內部局域網使用;並保證不將所購買的數據庫放入互聯網或出售給第二方,否則由此所引起法律責任由甲方承擔。

本協議一式兩份,具有同等法律效力;其他未盡事宜由雙方協商解決。

甲方:________________ 乙方:________________

(蓋章) (蓋章)

代表:________________ 代表:________________

電話:________________ 電話:________________

傳真:________________ 傳真:________________

地址:________________ 地址:________________

郵編:________________ 郵編:________________

E-MAIL:______________ E-MAIL:______________

_______年____月_____日 _______年____月_____日

2022數據合同 篇3

根據《中華人民共和國民法典》,委託方和承攬方雙方經平等協商同意,自願簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。

委託方:

承攬方:

承攬方的義務:

1.承攬方按照委託方的要求將委託方提供的_____資料,進行錄入,並確保在_____工作日內完成_____數據。承攬方應按照委託方的要求,及時取稿、送稿,若由於委託方提供資料間斷或程序問題造成的時間延誤,承攬方不負任何責任。

2.承攬方應確保所錄數據錯誤率低於_____,如出現無法辨認或沒有把握的字應作標註,但不能算爲錯誤。

3.承攬方隨時接受委託人檢驗和抽查,如有錯誤,承攬方應按委託方要求及時修改。

4.爲確保數據的安全和原始數據的安全,承攬方應指定專人進行數據管理及備份。同時提供專門存放原始資料的房間和文件櫃。

委託方的義務:

1.委託方應提供錄入軟件平臺與錄入工作相關的軟件技術支持,委託方有義務安裝並調試錄入所需的錄入平臺。

2.委託方應在承攬方交付工作成果起兩個工作日內,對承攬方所交付的工作成果進行驗收,若有異議應及時提出,要求承攬方並及時修改錯誤,返回委託方,若在兩個工作日內沒有提出異議,雙方應視爲所錄數據爲合格數據產品。

3.委託方在工程進行期間,如確保每次取送的錄入工作量,達到500元的錄入費用,承攬方應免除取送費,按實際錄入費用計算。

結算標準:

付款方式:委託方應在承攬方開工之前,交付總工程款的_____作爲工程預付款,在承攬方交付電子成果後,七個工作日內以支票或現金的形式結清全款。或當工程款累計超過_____元時,結清本次全款。當工程進行中委託方提供資料間斷達_______天時,視爲工程結束,應結清已作的工程款項。

付款期限:如委託方延期付款,承攬方有權,按每天加收總工程款的_______%,作爲給承攬方的補償。

我國《民法典》第266條規定:

“承攬方應當按照委託方的要求保守祕密,不得留存複製品或者技術資料。”如果承攬方違反了保密義務,給委託方造成了經濟損失,委託方有權向承攬方要求經濟賠償及訴訟於法律。

1.保密的內容和範圍

凡涉及委託方技術信息和經營信息,包括但不限於產品的製作方法、技術,數據,程序,設計、客戶名單,貨源情報,招投標文件,營銷計劃,經營決策等他商業祕密,均屬保密內容。

凡以直接、間接、口頭或書面等形式提供涉及保密內容的行爲均屬泄密。

2.雙方的權利與義務

承攬方應自覺維護本委託方的利益,嚴格遵守本委託方的保密規定。

承攬方不得向任何單位和個人泄露所掌握的商業祕密事項;

承攬方不得利用所掌握的商業祕密牟取私利;

承攬方不得將工作中獲取或研製開發中的商業祕密據爲己有,有關資料、圖紙、樣品不得私自留存待工程結束後必須全部割除。

承攬方應在結款後_______小時內,徹底割除本次工程的所有數據。

此合同一式兩份,雙方各持一份,如有未盡事宜,雙方友好協商解決。協商不成將向有關法律部門申請裁決。此合同至簽字之日起生效。

委託方代表人:承攬方代表人:

單位蓋章:單位蓋章:

_年_月_日_年_月_日

熱門標籤