商場裝飾裝修合同（精選15篇）

商場裝飾裝修合同 篇1

今天爲大家推薦的是商場裝飾裝修合同範本標準版，希望能滿足各位的閱讀需求，看完後對您有參考價值。發包方(簡稱甲方)：_____________承包方(簡稱乙方)：_____________根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，爲保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、 概況及要求

1、裝飾施工地點：

2、裝飾施工內容：

3、承包方式：_____

4、總價款：____元，大寫(人民幣)：_____經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

5、工期：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。甲方要求：

1、裝修要求以商場爲準，且必須通過商場的驗收合格;

2、以裝修效果圖爲準;

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收;

二、關於材料供應的約定：

1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系僞劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定：

1、本工程執行DB08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、DB3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，在簽訂《工程項目變更單》後，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收爲準，驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定：工程款付款方式列下表： 付款時間 ：合同簽定後

第一次付款： 金額 ： 大寫：

第二次付款工期進度過半付： 元竣工驗收合格後 付其餘款 ： 元

五、違約責任：

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作，一切損失由乙方承擔，並賠付甲方相應違約金爲加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式：

1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本，可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)

七、合同的變更和解除：

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視爲本合同解除。

八、其它約定：

九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件爲本合同的組成部分。甲方(簽章)： 乙方(簽章)：法定代表人： 委託代理人：住 址： 地 址：電 話： 電 話：郵 編： 郵 編：簽訂日期：________年____月____日簽訂地點：

返

商場裝飾裝修合同 篇2

今天爲大家推薦的是商場裝飾裝修合同範本標準版，希望能滿足各位的閱讀需求，看完後對您有參考價值。

發包方(簡稱甲方)：_____________

承包方(簡稱乙方)：_____________

根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，爲保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、 概況及要求

1、裝飾施工地點：

2、裝飾施工內容：

3、承包方式：_____

4、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____

經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

5、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

甲方要求：

1、裝修要求以商場爲準，且必須通過商場的驗收合格;

2、以裝修效果圖爲準;

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收;

二、關於材料供應的約定：

1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系僞劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定：

1、本工程執行DBJ08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，在簽訂《工程項目變更單》後，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收爲準，驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定：

工程款付款方式列下表： 付款時間 ：合同簽定後

第一次付款： 金額 ： 大寫：

第二次付款工期進度過半付： 元

竣工驗收合格後 付其餘款 ： 元

五、違約責任：

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作，一切損失由乙方承擔，並賠付甲方相應違約金爲加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式：

1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本，可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)

七、合同的變更和解除：

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視爲本合同解除。

八、其它約定：

九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件爲本合同的組成部分。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

法定代表人： 委託代理人：

住 址： 地 址：

電 話： 電 話：

郵 編： 郵 編：

簽訂日期： 年 月 日

簽訂地點：

商場裝飾裝修合同 篇3

發包方：_____________承包方：_____________根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，爲保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況及要求

1、裝飾施工地點：

2、裝飾施工內容：

3、承包方式：_____

4、總價款：____元，大寫：_____經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

5、工期：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。甲方要求：

1、裝修要求以商場爲準，且必須通過商場的驗收合格

2、以裝修效果圖爲準

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收

二、關於材料供應的約定：

1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系僞劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定：

1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，在簽訂《工程項目變更單》後，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收爲準，驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定：工程款付款方式列下表：付款時間：合同簽定後

第一次付款：金額：大寫：

第二次付款工期進度過半付：元竣工驗收合格後付其餘款：元

五、違約責任：

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作，一切損失由乙方承擔，並賠付甲方相應違約金爲加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式：

1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本，可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

七、合同的變更和解除：

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視爲本合同解除。

八、其它約定：

九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件爲本合同的組成部分。甲方：乙方：法定代表人：委託代理人：住址：地址：電話：電話：郵編：郵編：簽訂日期：________年____月____日簽訂地點：

返

商場裝飾裝修合同 篇4

發包方：_____________

承包方：_____________

根據《中華人民共和國民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，爲保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況及要求

1、裝飾施工地點：

2、裝飾施工內容：

3、承包方式：_____

4、總價款：￥____元，大寫：_____

經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

5、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

甲方要求：

1、裝修要求以商場爲準，且必須通過商場的驗收合格

2、以裝修效果圖爲準

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收

二、關於材料供應的約定：

1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系僞劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定：

1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、31/30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，在簽訂《工程項目變更單》後，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收爲準，驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定：

工程款付款方式列下表：付款時間：合同簽定後

第一次付款：金額：大寫：

第二次付款工期進度過半付：元

竣工驗收合格後付其餘款：元

五、違約責任：

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作，一切損失由乙方承擔，並賠付甲方相應違約金爲加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式：

1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本，可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

七、合同的變更和解除：

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視爲本合同解除。

八、其它約定：

九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件爲本合同的組成部分。

甲方：乙方：

法定代表人：委託代理人：

住址：地址：

電話：電話：

郵編：郵編：

簽訂日期：年月日

簽訂地點：

商場裝飾裝修合同 篇5

_________(以下簡稱甲方)

立協議人____爲裝修____房屋(四小區10-2-12)，經________(以下簡稱乙方)

雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。在雙方同意的情況下，本協議由____起草。

一、工程項目：

1、三個房間(兩臥室、一客廳，以下簡稱三個房間)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有塗料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。

2、通陽臺的門窗處打一吧檯，上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側打一多用途櫃(底下放鞋、上面書櫃)、西側打一吊櫃，包陽臺、鋪磁磚、吊PVC板。

3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊PVC板;廚房地面鋪磁磚，打一竈臺。

4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門後一多用途櫃(底下放鞋，上面掛衣服)。

5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

二、承包方式：

甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。

三、質量標準：

施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

四、施工期限：

二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日，如不能按期完成，每天將處罰金五十圓。

五、工程造價：

材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。

六、付款方式：

工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。

七、其它問題：

裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。

八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。

甲方：乙方：

簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：

年 月 日 年 月 日

商場裝飾裝修合同 篇6

根據《中華人民共和國經濟合同法》，以及裝飾行業的有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，並共同履行。

第一條 工程項目

甲方委託乙方承擔以下家裝設計任務：工程地址：_____________________________

第二條 設計收費及支付方法

(一) 本工程設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。

經甲乙雙方商定設計收費爲 元/平方米(套內使用面積,不含電腦效果圖)，估算總收費元，金額大寫 元。

(二)付款方式

甲乙雙方採用以下付款方式

1、 量房前付預付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);

2、 方案通過後，出全套施工圖，客戶付清餘款並可帶走全套圖紙;

3、出電腦效果圖，價格：800元/張 (a4);

第三條 設計內容及完成日期的約定

(一) 乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。

(二) 平立面圖

1、 原房型圖

2、 牆體改造圖

3、 平面傢俱佈置圖

4、地面圖

5、天花圖

6、現場製作的傢俱立面圖(根據實際情況出或者不出)

7、門立面圖(根據實際情況出或者不出)

6、廚房、衛生間局部立面圖(定做的廚房除外)

7、電視背景牆立面圖

8、其它現場需施工牆面的立面圖

(三) 剖面圖

1、應標明材質、用料、顏色等

2、門窗套剖面圖

3、玄關剖面圖

4、天花剖面圖

5、電視背景牆剖面圖

6、其它需施工處剖面圖

(四) 水電施工圖

(五) 甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內完成平面方案圖;

平面方案甲方通過後，乙方在7天內完成全套施工圖。

第四條 雙方責任

(一)甲方責任

1、如期向乙方提交設計所需的資料(物業認可的房型圖、結構平面圖)，並保證所提交資料質量達到工程設計要求;

2、按約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費;

3、本工程建築材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔;

4、在甲乙雙方確定方案後，進行施工圖設計階段過程中，由於甲方原因需要變更原設計方案的(如整體風格的變動、整體方案的推翻等，不包括個別房間佈置和擺設的局部修改)，甲方須一次性付給乙方30%設計返工費，再進行第二次方案設計;

(二)乙方責任

1、如期向甲方將付本合同規定的設計文件，並保證設計文件的質量符合國家的有關規定、規範的要求，符合甲方的建設使用要求;

2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);

第五條 違約責任

(一)由於乙方原因而沒有按本合同規定的時間提交設計文件時，乙方從應提交日期的次日起計算，向甲方賠償延誤設計損失100元違約金/天;

(二)乙方不履行合同時，應雙倍返還甲方預付款，同時返還已收取預付款外的全部設計費;

(三)甲方未通過乙方所做的方案，乙方退還甲方預付款中的方案費，但測量費不退，同時方案圖紙歸乙方所有;

(四)甲方通過方案，但不認可施工圖，則甲方不退還所有預付款，同時不得帶走施工圖紙。

第六條 合同生效、中止與結束

(一) 本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責人章)後有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最後一方簽字(或蓋章)的日期爲準。

(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部家裝設計文件，甲方按本合同規定付清全部設計費之日起，結束本合同關係，本合同另有條款約定的除外。

第七條 合同糾紛解決方式

本合同在執行過程中發生糾紛，雙方協商不成時，採取下列第____種方式解決：

一、 向消費者委員會申請調解;

二、 向有管轄權的人民法院起訴;

三、 其它解決方式：_______________ 。

第八條 未盡事宜與附加條款

(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定，並形成書面協議作爲本合同附件執行。

(二)本合同附加條款如下：

1、 設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);

2、 設計師免費提供該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題(上門服務二次);

3、 設計師免費參加工程竣工的驗收(工地現場圖紙驗收)(一次);

4、 設計師提供陪同挑選傢俱和軟裝飾的服務(一次);

第九條 合同文本

一、 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

二、 本合同簽訂後乙方不得轉包設計工程。

三、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

四、 合同履行完後自動終止。

甲 方： 乙 方：

籤 章： 籤 章：

簽約地址： 簽約地址：

簽約日期： 簽約日期：

商場裝飾裝修合同 篇7

上訴人：_________________曹某某，男，漢族，19__________年_____月_____日出生，住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話：_________________

被上訴人：_________________李某某，男，漢族,19__________年_____月4_____日出生，住__________縣__________街4號,電話：_________________

上訴請求：_________________

1、撤銷__________縣人民法院(20__)_____民初字第__________號民事裁定;

2、責令原審法院依法作出判決。

事實與理由：_________________

一、原審以被上訴人爲被告並無不當，符合法律規定。

民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文並不否認個體工商戶的經營者作爲一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動，也可以一般自然人的名義進行民事活動。

個體工商戶(字號)爲訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經營範圍內產生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。

本案裝修施工不是在登記經營範圍內產生，相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是，雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務酒店”尚不存在(酒店覈准日期20__年5月28日)。因此，相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。

二、退一萬步講，原審以被上訴人爲被告就算顯屬不當，原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。

從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列爲當事人主要是爲了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人爲被告顯屬不當，原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來製造訴累，浪費司法資源。

綜上，原審裁定嚴重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。

此致

___________人民法院

具狀人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

商場裝飾裝修合同 篇8

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

合 同 編 號:

北京市工商行政管理局監製

XX年三月修訂

使 用 說 明

1、本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發佈時止。

2、工程承包方(乙方)，應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門核發的建築業企業資質證書。

3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應當一式兩份，合同雙方各執一份;凡在本市各市場內簽訂此合同的，應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執一份)。

4、開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成後，材料、施工人員到達施工現場開始運作視爲開工。

5、竣工：合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成，經承包方、監理單位、發包方驗收合格視爲竣工。

6、驗收合格：承包方、監理單位、發包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續但發包方已入住使用的，均視爲驗收合格。

7、工期順延：是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響後，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。

粘貼印花稅票處

北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協議條款

發包方(以下簡稱甲方)：

委託代理人(姓名)： 民族：

住所： 身份證號：

聯繫電話： 手機號：

承包方(以下簡稱乙方)：

營業執照號：

住所：

法定代表人： 聯繫電話：

委託代理人： 聯繫電話：

建築資質等級證書號：

本工程設計人： 聯繫電話：

商場裝飾裝修合同 篇9

你好，你諮詢的裝飾裝修合同的反訴狀是怎麼樣的，

反訴人;李，，，男，年月日生，漢族，住南京市區

被反訴人：_________________南京裝飾工程有限公司

地址：_________________南京市珠江路39號

反訴請求：

1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用_______元;

2、因工程延誤工期，請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元_______元(80元/天_____145天);

3、反訴費用由被反訴人承擔。

事實與理由：

20__年12月，反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點位於江寧區宏運國際村B16。合同約定工程期限66天，竣工日期20__年2月5日;工程實行工程監理;工程竣工後，被反訴人應通知反訴人驗收，經驗收合格後，雙方進行工程結算;由於被反訴人延誤工期的，每延誤一天應支付違約金80元。20__年4月經監理方階段驗收並提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈，後反訴人另找他人部分整改，並支付費用2497元。

另，被反訴人直至20__年6月30日木工工程部分才全部結束，已延誤工期145天。

綜上所述，爲了依法維護反訴人的合法權益，今特向貴院提起反訴，請求依法判決。

此致

南京市江寧區人民法院

反訴人：_________________

_____年_____月_____日

商場裝飾裝修合同 篇10

發包方：

承包方：

根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，爲保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條工程概況

1.1工程名稱：.

1.2工程地點：.

1.3工程內容及做法。

1.4工程承包方式：雙方商定採取下列第______種承包方式。

乙方包工、包料。

乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

乙方包工、甲方包料。

1.5工程期限_____歷天，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協商同意並簽名確認後增減該部分費用。

第二條施工圖紙

雙方同意施工圖紙採取下列第_______種方式提供：

甲方自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份

甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份，設計費__________元，由甲方支付。

第三條甲方義務

3.1開工前______天，爲乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工爲原則如甲方不採取必要保護措施而造成傢俱、陳設損失的，有甲方自行負責。

3.2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續，並負責交納物業管理處和報批的全部費用

3.3負責提供施工所需的水源、電源

3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關係

3.5不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續

3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作

3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。

3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。

第四條乙方義務

4.1指派爲乙方駐工地監理，負責本合同履行按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。

4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規範、防火安全規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程

4.3嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄

4.4保護好原場所室內的傢俱和陳設，保證室內上、下水管道的暢通

4.5保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第五條工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期。

第六條材料的提供

6.1由甲方提供的材料、設備，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續乙方驗收後應負責妥善保管。

6.2由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，並接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。

第七條工期延誤

7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延

工程量變化和設計變更

不可抗力

甲方同意工期順延的其他情況。

7.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第八條工程款支付方式

8.1合同生效後，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：

第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。

第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。

第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。

第四次：工程完工及竣工驗收後，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額的5%，即元。

8.2工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後日內如未有異議，即視爲同意，雙方應填寫工程結算單並簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。

8.3工程款全部結清後，乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出並蓋財務專用章收據爲準。

8.4本工程驗收合格後，保修期爲自雙方簽字之日起____月

第九條雙方責任和工期延誤處理

9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：

不能提供水、電不能保證每天8小時以上工作時間不能按期提供自購材料、設備不能按期支付工程款影響正常施工的因甲方原因變更設計、增加施工項目同意工期順延的其他情況。逾期驗收或無故怠於驗收因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

9.2對以下原因造成工期延誤，工期不順延：

因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。乙方施工過程中違反安全操作規範造成人員傷害的，由乙方負責乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責。乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

9.4未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

9.5因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知對方，並辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9.6甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

9.5由於乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

第十條關於設計和施工及驗收的約定

10.1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經甲方確認簽字後，乙方方可進行施工。

10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工。

10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，儘快向甲方提交變更所採取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，並報告甲方。甲方收到報告後兩天內做出簽字答覆或協商解決。

10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期爲兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢後如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。

10.5工程竣工後，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知後天內驗收，並辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視爲甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。

10.6雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件，作爲合同附件，與合同具有同等法律效力。

第十二條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決也可由東莞市裝飾協會調解協商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。

第十三條附則

13.1本合同如有未盡事宜，雙方本着友好互利原則協商解決，如協商後簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。

13.2本合同簽訂後工程不得轉包。

13.3本合同一式_貳__份，雙方各執__壹__份，合同自雙方簽名並加蓋公章或合同專用章後正式生效，履行完畢後自行終止。

13.4合同附件爲本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方：____________乙方：_____________

法定代理人：_____________法定代理人：_____________

委託代理人：_____________委託代理人：_____________

地址：_____________地址：_____________

電話：_____________電話：_____________

商場裝飾裝修合同 篇11

甲方：

乙方(業主)：

乙方所購買房屋的房號爲：

爲規範房屋的裝飾裝修行爲，保持房屋的整體質量和使用安全，保障全體業主和使用人的合法權益，根據《前期物業管理服務協議》、《臨時管理規約》中的相關約定和國家、省、市的有關規定，經甲、乙雙方充分協商達成如下協議：

第一條裝飾裝修管理細則

一、乙方保證裝修施工時間爲每日8:00-12:00、14:00-18:00。其他時間一律不

得施工;19:00點後施工人員必須撤離施工現場，以確保小區安全;在國家法定節假日、大學聯考和會考期間等其他特殊時間段，甲方有權調整施工時間。

二、裝修期間，施工人員服從甲方的監督管理;乙方對裝修施工人員的行爲

及其後果承擔連帶責任。

三、裝修期間，甲方將派人員按本協議對裝修工程進行監督管理，乙方、施

工人員必須服從監督管理。如發現違規裝修，甲方人員有權責令停工或恢復原狀;造成損失的，由乙方負責賠償並承擔相應法律責任;妨礙他人正常使用物業的而造成他人損失或損害的，由乙方承擔賠償及其他一切責任。

第二條裝飾裝修乙方必須遵守的規定

一、禁止一樓住戶下挖地面。

二、禁止拆改樑、板、柱、承重牆等房屋承重結構構件;不得挖槽、切割、

砍鑿承重牆和柱，不得鑿穿陽臺隔斷板，以及毗鄰房屋共用之隔牆。

三、禁止隨意增加房屋荷載，尤其是樓面裝修不得使用超重材料等，總體負

荷不超過住宅使用中的約定。

四、禁止不經批准拆改水電管線、採暖管線、煤氣管線、有線電視線路等附

屬設施，如確需改動，須向機房及相關部門提出書面申請;經書面同意後，乙方拆改以上附屬設施時，應保證線路及管道暢通，不得影響原有設施的

整體功能及相鄰住戶的正常生活;如因違規裝修造成的滲水、漏電、斷電

等事故，由乙方承擔全部的維修責任及費用損失。

五、衛生間、廚房均已做好地面防水層，裝修中禁止在地面防水層上打孔，

以免破壞防水層，導致毗連層滲漏，如有破損需重做防水處理，並需進行

24小時閉水實驗，不得將沒有防水要求的廚房設爲衛生間、廚房間。

六、除空調外掛機等必要設備，防盜網等不得在外牆懸掛。

七、禁止違反消防規定進行裝修，否則引起的一切後果由乙方承擔;施工現

場禁止有明火源。

八、禁止高空拋物、裝修垃圾嚴禁亂扔亂倒。

九、所有材料、工具及廢物等在任何時候都必須放置在所屬房屋內，不得阻

塞公共走廊或任何公共場所。

十、因裝修施工或搬運裝修材料、器具等造成下水管道堵塞、滲漏、停電

損壞共用部位、共用設施設備或造成他人財物損失和人身傷害等，由乙方負責修復和賠償，並承擔相應法律責任。

十一、因搬運、裝飾裝修原因確需合理使用共用部位、共用設施設備的，必須事先通知甲方，並在約定的期限內恢復原狀，按約定交納費用。造成損失的，責任人必須給予賠償。

十二、乙方必須確保施工人員在裝修中不損壞小區公共設備、設施，如有任何損壞，當事人必須賠償損失。

十三、無論什麼時候，不準在公共場地內進行施工;公共場所、公共配套設施的裝修應經過市、縣有關部門的審批後方可施工。

第三條裝飾裝修注意事項

一、裝修必須嚴格按照以書面審批的圖紙及說明進行。

二、所有電器的安裝必須遵守低壓用電規程和管理公司有關規定，電線必須

要保護在阻燃塑料套管內。

三、爲了保證小區的整體美觀和相鄰業主的安全，乙方安裝防盜網須到甲方

處登記，由甲方指定統一樣式的防盜網，並且要符合甲方安裝規定。

四、乙方應按設計預留的位置安裝空調，未預留設計位置的，應按甲方指定

的位置安裝，並按要求做好噪音及冷凝水的處理，外立面冷凝管、線必須規範安裝，以保持物業外立面整齊美觀。

五、樓房外牆面已做保溫處理，乙方如需安裝空調，必須在固定處做好防水

處理，以防發生滲水現象，由此造成的損失由業主自己承擔。

六、所有外牆、房頂、陽臺不許安裝招牌及廣告以免影響建築物外觀，室內

裝修不能伸出公共走廊、窗臺、陽臺。

七、所有內部隔牆應使用重量較輕和乾式結構的材料，列如：空心板、GRC 隔板，如果是木框架或板牆，必須要塗上防火漆;所有木製吊頂必須塗上防火漆(或防火塗料)。

八、任何施工程序，包括鑿刻、鑽洞等均不許危及牆壁及地板的結構;鋪裝地板時應保護好暗敷的水、暖管道及配電線路。

九、所有發出的噪音、震動聲的工程，必須在指定時間內進行，其他時間不得擾及其他業主。

十、室內給排水管道安裝完畢後，必須作閉水滲漏實驗，確認無滲水後進行下一步工作。

十一、甲方保留以上有關內容的修改和補充的權利;乙方如對上述任何一項有疑問，請向甲方管理處諮詢。

第四條防火責任明細

一、消防工作重於泰山，本物業執行“誰裝修，誰負責”的消防工作原則和

“預防爲主，防消結合”的消防工作方針，積極落實消防崗位責任制。二、乙方防火職責範圍爲：一切因乙方裝飾裝修工程，所能引起事故的防火

消防區域及隱患。

三、乙方防火職責爲：

1、協助小區防火責任人搞好消防工作，共同維護小區防火安全。

2、負責本區域範圍內的防火工作，確保本區域安全。

3、認真貫徹、宣傳、執行《中華人民共和國消防法》以及其他消防規定。

4、協助甲方保護好本小區公共場所的消防設施、設備，愛護消防器材。

5、協助小區防火責任人定期組織消防檢查，改善消防安全條件，完善消防設施，

把火災事故消滅在萌芽狀態。

6、檢查、上報本區域裝修工程，糾正處理本區域的違反消防法規的現象和行爲。第五條竣工驗收

裝修完成後，乙方須提前書面通知甲方約定竣工驗收時間，甲方自接到乙方正式驗收申請五個工作日內，由工程、業主、裝修公司負責人及裝修施工相關技術人員共同驗收，驗收不合格項目由施工單位限期整改，因整改造成的各項損失費用，均有施工方承擔。

第六條裝修保證金

一、爲保證業主的利益和樓宇結構及配套設備的安全，甲方收取乙方保證金

每戶20__元。

二、裝修完畢經甲方驗收合格後，扣除實際發生的費用(以甲方驗收合格之

日停止計費)，3個月未發生質量問題，按規定退還尾款。如驗收不合格，甲方繼續收取乙方整改期間的相關費用。

第七條其它事項

一、因裝修所造成的房屋損害及非法拆改附屬設施造成的損失，由乙方連帶

承擔一切責任。

二、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方簽章：

代表人：年月日

乙方簽章：

代表人：年月日

商場裝飾裝修合同 篇12

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

爲規範家庭室內裝修的施工，保護雙方的合法權益，現根據《中華人民共和國_____》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》，中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵寧。

一、概況

1.甲方裝修住房系合法居住。

乙方爲本省(市)具有建築裝飾資質、並經工商行政管理機關覈准登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商戶。

2.裝修施工地點：市區(縣)路(村)巷號樓層室。

3.住房結構：

4.裝修施工內容：

室別部位裝修內容及要求備註

5.承包方式：

6.總價款：元(其中人工費元，材料費元，詳見清單。)

7.工期：自_______年_______月_______日開工，至_______年_______月_______日竣工。工期爲日。

二、關於材料供應的約定

1.甲方提供的材料

序號材料或設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限

備註

本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應爲符合設計要求的合格和產品，並應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管。由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2.乙方採購的材料

乙方採購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

三、關於工程質量及驗收的約定

1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規範爲質量評定驗收標準。

2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

3.由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4.由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5.工程竣工後，乙方應通知甲方驗收是，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。

四、有關安全生產和防火的約定

五、關於工程價款及結算的約定

1.合同簽訂後，甲方支付總價款的%，計元;_______年_______月_______日前，甲方支付總價款的%，計元;_______年_______月_______日前，甲方支付部價款的%，計元;_______年_______月_______日前，甲方支付總價款的%，計元;尾款甲方應在本工程竣工驗收後合格後日內一次付清。

2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延(具體內容雙方另立補充協議，補充協議系本合同組成部分)。

3.雙方款項往來，均應出具發票(或收據)。

六、其它

(一)甲方工作

1.甲方應在開工前天，向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備，並說明使用注意事項。

2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等協調工作。

3.如確實需要拆改原建築物結構或設備管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔有關費用。

(二)乙方工作

①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

②指派(姓名)爲乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

③未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆原有建築結構及各種設備管線。

④乙方在其裝飾施工範圍內承擔保修責任，保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。

七、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方

因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付違約金。

2.由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的，乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。

3.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和其他物品，如有損壞，應照價賠償。

4.甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原有建築結構及設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔損失。

5.未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建築結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔損失。

八、糾紛處理方式

1.本合同履行期間雙方發生爭議時，在不影響工程進度前提下，雙方可採取協商解決或請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或消費者協會調解。

2.當事人不願通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時，對本合同在執行中發生的爭議雙方同意由----------_____委員會_____(當事人未約定_____機構，事後又沒有達成書面_____協議的，可向人民法院起訴)。

九、其它約定

十、本協議一式份，甲，乙雙方各執份，具有同等法律效力。

本合同附件有：

甲方(簽章)：

法定代表人：

地址：

電話：

郵編：

乙方(蓋章)

委託代理人：

住址：

電話：

郵編：

開戶銀行

戶名：

帳號：

簽訂日期：_______年_______月_______日

商場裝飾裝修合同 篇13

工程名稱：

甲 方：

乙 方：重慶時報便民服務裝修部

簽定日期：

重慶市建築裝飾協會

重慶市裝飾裝修工程施工合同

發包方(以下簡稱甲方)：

委託代理人(或甲方代表)： 單位：

聯繫電話：

承包方(以下簡稱乙方)： 重慶時報便民服務裝修部

營業執照號：渝高註冊號：500901000014343 聯繫電話：

註冊地址(或辦公地址)： 重慶高新區石橋鋪西部商城C座8-14

委託代理人(或乙方代表) 聯繫電話：

本工程設計： 聯繫電話：

施工負責人： 聯繫電話：

根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，結合本市裝飾裝修的特點，

甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致，就乙方承包甲方發包的裝飾裝修工程(以下

簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條 工程 概 況

1.1工程地點 。

1.2工程承包方式，雙方商定採取下列第 種承包方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(預算項目每單項造價內雙方確認價格包乾)。

(2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料。(預算項目每單項造價內價格包乾)。

(3) 乙方包工、不包全部材料，甲方提供全部材料。(預算項目每單項造價內人工價格包乾)

1.3工程期限 天

開工日期 年 月 日

竣工日期 年 月 日

1.4合同價款：本合同工程造價爲(人民幣) 元。

金額大寫：

詳見附表：工程報價書(工程涉及所有內容均以報價書爲據，包乾使用，自負盈虧)

第一條 甲 方 工 作

2.1 由甲方業主委派 爲甲方代表，負責合同履行及與乙方接洽，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其他事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方洽談。

2.2 開工前三天，乙方負責提供平面佈置圖、水電圖給甲方，方便甲方及時辦理好入場手續，爲乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工爲條件。

2.3 甲方無償負責提供水源、電源爲乙方使用，並承擔相關費用。

2.4 負責協調乙方與鄰里之間的關係，協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，並承擔相應費用。

2.5 如確需拆改原建築物結構或設備管線，甲方委託乙方負責到有關部門辦理相應的審批手續，並承擔相應費用。

第二條 乙 方 工 作

3.1 由乙方公司委派 遊連發 爲乙方代表，負責合同履行，嚴格執行工程的安全操作規範、防火規範、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。

3.2 嚴格執行施工規範、安全操作規程，安全、環境保護規定並做好施工現場管理。

3.3 保護好施工現場的傢俱和陳設，保證廚衛上、下水管道的暢通，處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關係。

3.4 施工期間乙方因工程需要需使用該場地，乙方負責承擔做好施工現場的保衛及消防等項工作。保證施工現場的清潔，做好施工現場治安保衛、清潔及垃圾處理工作。

3.5 工程竣工未移交甲方之前負責對現場一切設施和工程成品進行保護。

第三條 工 程 變 更

工程項目及做法如需變更，雙方必協商一致，由甲方代表與乙方簽定書面變更單，支付增減項目價差之後再施工，同時調整相關費用及工期(見附表三：工程變更單)。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負;給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

第五條 材 料 供 應

5.1 按合同約定由甲方提供的1、廚房：排氣扇，抽菸機，洗菜盆，竈具、

2、衛生間：洗浴三件套及蹲便器、排氣扇3、廳內及臥室吸頂燈電視牆射燈、壁燈4、室內三部空調並應按時供應到現場，雙方共同驗收並辦理交接手續。由甲方提供的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成質量問題或損失，責任由甲方承擔。

5.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用.

費由甲方承擔，工期相應順延;甲方未按期支付工程價款，合同工期相應順延，以拖延付款累計天數爲延期竣工時間。

6.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第七條 質 量 標 準

7.1 本工程施工質量按下列第____(1)___項標準執行：

(1) 以施工圖紙、設計變更的內容和《重慶市住宅裝飾工程質量驗收標準》。

(2) 簽定工程報價書的項目與甲乙雙方簽定認可的設計圖紙。

7.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由有管轄權的相關部門對工程質量予以認證，認證所需費用採取“誰提出誰墊付”的原則。經認證，工程質量不符合合同約定標準的，認證所需費用由責任方承擔，工程質量符合合同約定標準的，認證所需費用由甲方承擔。

7.3 整個過程使用牆面材料和地板、衣櫃、蓄物櫃、書櫃等材料必須符合國家規定的環保標準。

第八條 工 程 驗 收 、價 款 結 算 及 保 修

8.1 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和竣工後表面工程的檢查與驗收手續，甲方不按時參加隱蔽工程和竣工後表面工程驗收，乙方可自行驗收，甲方對驗收結果視爲接受。

8.2 雙方約定在施工過程中分爲下列兩個階段對工程質量進行驗收：

(1) 隱蔽工程驗收(水電、防水工程)

(2) 竣工後表面工程驗收，乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段合格後應填寫工程驗收單(見附表四：工程驗收單)

8.3 工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知後一週內組織驗收，並辦理驗

收移交手續。如果甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工工期。

8.4 工程竣工驗收合格後，甲方應在一月結清尾款，從竣工驗收合格起計算，每超逾期一天甲方按合同未付價款的1%累計計算向乙方支付違約金。

8.5 本工程自驗收合格雙方簽字之日起隱蔽工程保修期爲五年，牆體表面工程保修期爲二年。驗收合格簽字並結清尾款後，填寫工程保修單。

8.6 驗收不合格，乙方負責返工;甲方未經乙方同意擅自提前入住或收回鑰匙，視爲自動交房併合格竣工。

8.7因甲方自購材料或甲方要求乙方使用的材料未達到國家標準而出現的工程質量問題， 乙方不負責保修。

8.8因甲方原因工程價款未結清，乙方不負責保修。

第九條 安 全 生 產

9.1乙方在施工期內應嚴格遵守《建築安裝工人安全技術規範》和《建築安裝工人安全操作規範》，注意施工安全。

9.2 乙方應主動在施工前聯繫物管部門、瞭解施工場地電源線佈網設計，並嚴格遵守相關規範施工,如果由此發生和火災，或冒險作業發生事故乙方應承擔一切經濟損失。

9.3 由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生冶安安全人生安全、火災事故，乙方應承擔由此引發的經濟損失，並承擔相應法律責任。

第十條 工 程 價款 支 付 方 式(報價書中未列項目不包含在此工程價款內)

合同生效後，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

支付次數

支付時間

支付金額

佔總金額的%

第一次

合同簽訂，第一批材料進場：

40%

第二次

水電佈線、布管水泥工進場：

40%

第二次

木工和泥工基本完工、漆工進場即：

17%

第四次

工程完工驗收合格一月內結清，

3%

注：支付時間按工種進場爲準; 合計：

第十一條 違 約 責任

11.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規，受到罰款或給對方造成損失均由責任方承擔相關責任。

11.2 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，應及時通知對方，辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

11.3 本合同生效後甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程價款20%的違約金，並承擔因此造成的經濟損失。

甲方責任：

A、未辦理任何手續，乙方有權拒絕拆改原有建築結構及設備管線，甲方強行要求乙方拆改原有建築結構及管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責承擔損失。

B、按合同規定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲方引起的其他原因等，導致工程無法正常順利進行，除工期得以順延外，還應償付乙方因此造成的停工、誤工的實際損失。

C、工程未經驗收，甲方提前使用，出現質量問題，由甲方承擔責任。

D、甲方未按期支付工程款或未按期完全履行合同約定款項，每逾期一天，按未付款額的1%支付違約金。

乙方責任：

A、妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和其他物品，如有損壞，應照價賠償。

B、未經甲方同意，乙方擅自拆改變更原有建築結構或設備管線、設計方案，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔全部損失。

C、由於乙方原因，工程質量達不到約定的質量標準，乙方負責返工，工期不予順延。

D、因乙方原因，造成工期延誤使工程不能及時完成，乙方應按每拖延一天支付甲方工程價款2%的違約金。

E、因乙方保衛工作不當造成材料丟失，被盜，造成損失由乙方全部賠償並承擔相應的法律責任。

第十二條 爭 議 解 決 方 式

雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第___1 ____種方式解決：

1、重慶市家裝仲裁委員會申請仲裁。

2、當地有管轄權的人民法院起訴。

第十三條 具 體 事 項 說 明 及 規 定

13.1 各個小區或樓盤不論以任何形式收取裝飾公司的保證金、電梯費，裝修管理費和工人出入證費等所有費用，如產生以上相關費用均由甲方自理。乙方負責出具相關手續。

13.2 因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定地點。如要求將垃圾運到垃圾場，則甲方負責支付從指定地點運到垃圾場的垃圾清運費用(人民幣)_______元(此費用不在工程價款內)。

13.3 施工期間，甲方將進戶門鑰匙___1__把交給乙方代表_____ __負責保管。工程竣工後，甲方負責提供新鎖______把，由乙方負責安裝交付使用。

13.4 乙方按合同約定和規範施工，如甲方有特殊要求，需在施工前以書面形式通知乙方，事後要求，乙方不予辦理。

13.5 甲方交款必須到乙方公司財務辦理，私自將款項交與公司其他人員因此而帶來的全部經濟損失均由甲方承擔，包括給乙方帶來的經濟損失。

第十四條 附 則

14.1 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

14.2 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具同等法律效力。

合 同 附 件：

附表一：工程預算報價說明

附表二：工程設計圖紙(見附件)

第十五條 其 他 約定 條 款

甲 方： 乙 方：重慶時報便民服務裝修部

甲方代理人： 委託代理人：

年 月 日 年 月 日

商場裝飾裝修合同 篇14

發包方：_____________

承包方：_____________

根據、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，爲保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況及要求

1、裝飾施工地點：

2、裝飾施工內容：

3、承包方式：_____

4、總價款：____元，大寫：_____經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

5、工期：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。甲方要求：

1、裝修要求以商場爲準，且必須通過商場的驗收合格

2、以裝修效果圖爲準

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收

二、關於材料供應的約定：

1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系僞劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定：

1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，在簽訂《工程項目變更單》後，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收爲準，驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定：工程款付款方式列下表：付款時間：合同簽定後

第一次付款：金額：大寫：

第二次付款工期進度過半付：元竣工驗收合格後付其餘款：元

五、違約責任：

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作，一切損失由乙方承擔，並賠付甲方相應違約金爲加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式：

1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本，可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

七、合同的變更和解除：

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視爲本合同解除。

八、其它約定：

九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件爲本合同的組成部分。

甲方：乙方：

法定代表人：委託代理人：

住址：地址：

電話：電話：

郵編：郵編：

簽訂日期：________年____月____日

簽訂地點：

商場裝飾裝修合同 篇15

委託方(甲方)：

承接方(乙方)：

工程項目：甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢，爲保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

第一條：工程概況：

1、工程地址：

2、居室規格：房型 層(式) 室 廳 廚 衛

3、施工內容：詳見《家庭裝潢施工內容單》和施工圖

4、委託方式：

5、工程開工日期： 年 月 日

6、工程竣工日期： 年 月 日 工程總天數： 天

第二條：工程價款

工程價款(金額大寫 元)詳見《預算表》

1、材料款 元;

2、人工費 元;

3、設計費 元;

4、施工清運費 元;

5、搬卸費 元;

6、管理費 元;

7、稅金(4%) 元;

8、其它費用 元。

第三條：質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2、工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標準》規定。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認增加的費用，應另行計算。

4、質量檢查監督部門：市家居裝飾專業委員會。

5、凡由甲方自行採購的材料、設備、產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

第四條：材料供應

1、乙方提供的材料、設備應嚴格按照國家有關部門規定，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

2、甲方負責採購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰，按甲方提供的材料合計金額的10%作爲管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管。由保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條：付款方式

1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%，剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算(注：施工工費包括人工費)。

首付：材料款100% 元

施工工費50%合計 元

工期過半：施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元

如有增減竣工後一次結算。

甲方在應付款日期不付款是違約行爲，乙方有權停止施工，驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

第六條：違約責任：

合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額5%作爲違約金付給對方，因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第七條：爭議解決

1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

2、當事人不願通過協商、調解解決的，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。

第八條：合同變更和終止

1、合同經雙方簽字生效後，雙方需嚴格遵守，任何一方需變更合同內容的，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議後，可視本合同解除。

第九條：合同生效

1、本合同雙方簽字後生效。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日